1、建筑钢结构制作安装合同（xx）发 包 人： 承 包 人：xx 工程名称： 合同编号： 签约地址： 签约时间：20 年 月 日 建筑钢结构制作安装合同合同编号： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）：xx 签订时间： 年 月 日签订地点： 根据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程质量管理条例、民法通则等相关法律、法规，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况一、工程名称： 二、工程地点： 三、结构形式： 四、建筑面积： 五、层数、建筑高度： 六、工程项目批准文号： 七、资金来源： 第二条 工程承包范围一、工程承包范围： 。（详见投标报价清单范围内的工程）。2、 二、本工程基础设计由 负责并承担费用，预埋构件的制作由 负责，安装埋置 负责，基础施工由发包人负责并承担费用。三、钢结构施工图纸由 设计制图。由 审核并签图章，审核出图费由 支付。四、发包人委托承包人设计的约定详见附件一。第三条 合同价款一、本工程合同价款：计人民币（大写）： ￥： 元（详见投标报价清单），采用包工包料的方式固定总价。 1、双方关于在材料价格波动幅度较大时，合同价调整的约定详见附件二。二、本工程合同价款内容包括：承包范围内工程的原辅材料，构件制作、运输、工程安装费以及税金费用。三、本合同承包的工程量以投标报价清单及双方协定的范围为准，投标报价范围以外的工程及发包方提出设计变更3、增加的工程量，按以下原则和办法计价，追加合同价款：1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行。2、合同报价单中无相同单价的，按双方确认的追加价款执行。3、合同报价单中无相同单价，发包人又不确认追加合同价款的，按国家最新现行费用定额和计价方法执行。4、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。四、本工程最终结算价款为：固定合同价追加合同价款费用。五、按国家税务局国税发（xx）23号文规定，本合同特明确：工程造价中 万元为建筑业劳务价款， 万元为承包人生产钢结构系统材料及提供增值税价款。以上价款额为暂定，最终开票额以实际发生价值为准。第四条 变 更一、因发包人变更设计条件或提出变更设计（包括施工图4、会审）的，由发包人承担下列费用和责任：1、材料设备增加的，追加材料设备款；2、工程量增加的，追加合同价款；3、造成承包人构件制作和安装返工、停工或材料积压的，赔偿损失；4、造成工期延误的，工期顺延。二、本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变。但发生图纸变更和发包人工程量增减时，以工程联系单形式，可作调整。三、发包人需对原工程设计进行变更在承包人没有加工制作的前提下，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。承包人按照发包人代表发出的变更通知及有关要求，进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。四、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承5、包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。五、合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。六、发包人代表应在收到变更工程价款报告之日起5天内予以确认，无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起5天后视为变更工程价款报告已被确定。七、发包人代表确认增加的工程变更价款为追加合同价款，与工程款同期支付。第五条 发包人代表、项目经理、监理一、发包人工地代表1、发包人派驻施工现场的代表称为工程师。工程师为发包人履行本合同的代表人。工程师必须由具有相关专业知识的人员担任。2、双方往来的工程联系单、通知书、验收单、结算单、确认6、书等函件及会议纪要等，一经工程师签字即对发包人具有法律约束力，但工程师无缔约权。有关与本合同相冲突的签单无效，除非经发包人追认。3、工程师或其委派的代表签发的前述函件及指令，一经书面递交承包人工地代表（本合同称为项目经理）后即对发包人发生法律约束力。项目经理对工程师发来的函件内容无异议并在函件回执上签署姓名和时间后即对双方发生法律约束力。4、承包人对工程师发出的指令、通知等有异议时，在48小时内向工程师或发包人书面提出。可采用在回执上签署异议意见的方式，也可另行提出书面异议。工程师或发包人应在接到异议后48小时内做出签复，逾期则视为确认承包人的异议。5、情况紧急时，工程师可向承包人发出口头指令7、，并应在24小时内再予书面确认。承包人认为指令不合理的，可于24小时内提出异议，工程师应在收到书面异议后24小时内做出是否修改或取消指令的决定，并书面通知承包人。因工程师指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。6、发包人派驻工地的工程师为 名。姓名为 。以上人员具有相同地位和权力。7、发包人更换工程师及监理，应提前7天书面通知承包人。后任继续履行前任应负的责任即合同中约定的义务和其职权内的承诺。8、工程师的权力自合同生效时产生，至合同终止时终止。二、承包人项目经理1、承包人派驻工地现场的代表称项目经理。项目经理是承包人组织现场安装施工的代表。项目经理应具有相关专8、业知识，其权力限于现场安装施工的指挥和协调，无缔约权。2、项目经理依据合同签发的工程联系单、通知书、申请单、开工报告、验收报告等函件一经书面送达发包人或其工程师即发生法律约束力，但与本合同相冲突的签单无效，除非经承包人追认。3、项目经理代表承包人发往发包人各种书面函件，经发包人工程师在回执上签名后即对双方发生法律效力。本合同对函件生效有专门约定的，依约定。4、承包人派驻工地的项目经理姓名为： 。5、承包人更换项目经理，须提前7天书面通知发包人。新委派的项目经理必须具备相应知识。6、项目经理的其他权力和责任依据合同、承包人授权的法律、法规规章的规定。项目经理无权修改、变更本合同，其有超越职权或授9、权的行为无效。7、项目经理的权力在本合同生效时产生，合同全部履行完毕时终止。三、工程监理1、本合同发包人委托 监理公司进行监理。监理公司委派 为现场监理工程师。监理工程师在本合同中也称工程师。2、监理工程师代表发包人对施工质量、建设工期、现场施工和安全生产等对承包人进行检查、监督和管理，其享受的权力不得超越发包人工程师所享受的权力。3、监理工程师的职权与发包人委派的工程师相同，其签发的指令、确认书等各种函件，其效力与发包人工程师相同，除非发包人有特别限制，但应书面通知承包人。第六条 施工准备一、承包人的施工准备工作1、设计完成，发包人确认后 年 月 日前，发包人向承包人提供施工图 套，承包人应10、派员参加发包人组织的施工图设计会审和交底会议。发包人提出书面会审纪要。2、会审纪要中要求修改设计的，承包人应予修改，相应工期顺延。涉及增加费用的，由发包人承担相关费用。3、设计图纸会审确定后，承包人即应组织设备、原材料采购和构件制作加工。4、编制施工组织设计文件和施工方案；制订施工进度计划和材料、构件、施工机械设备进场计划。以上方案和计划必须在合同约定的施工准备期限届满前 天送交发包人。5、构件已制作，具备发运安装条件时承包人应书面通知发包人，准备进场安装。二、发包人的施工准备工作：1、应在施工准备期届满前做好本工程场地内外施工车辆进出道路的修通，以可满足吊装作业为准；接通施工现场施工用水源及11、照明和动力电源至约定地点，包括水表、电表、配电箱配置，以能满足用水用电的需要；施工场地平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构件；拆除现场和进出道路的障碍物，保障作业车辆和机械的进出。以上工作概括为“六通一平”，发包人保证符合进场施工的条件，并承担前述工作的费用。2、向承包人提供施工场地的工程地质资料、地下管线资料及水准点和坐标控制点等，对资料的准确性负责。3、协调处理好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树古木及文物的保护工作，并承担前述事项的费用。4、办理好建筑施工许可证及其他施工所需证件。5、提供经建设行政主管部门审查批准的施工图。6、协助承包人办理建筑企业异地许可证等证件。7、发包人12、应在施工准备期届满前完成前述工作，并向承包人发出进场施工的书面通知。第七条 工程期限及顺延一、开工日期：大约确定为 年 月 日，正式开工日期应在工程具备施工条件，经双方书面确认钢结构工程开工报告之日期为准。完工日期：经双方书面确认的开工日期的第三天开始总日历天数 天内完成。二、工期组成及实际起止时间按以下计算：1、制作及施工准备期为 天，从承包人收到发包人施工图会审通过的通知之日的第 天起，至承包人构件制作已具备发运安装条件，向发包人发出进场安装通知日止。2、施工工期为 天，从承包人接到发包人书面进场施工通知并对基础复核合格确认交接后的第3日起至工程完工，发包人接到承包人钢结构工程完工报告日为13、止。三、工期顺延1、在施工准备期间如发包人提出设计变更或材料、设备变更的，则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延，并追加设计费和赔偿因重新采购或重新制作给承包人造成的经济损失。2、施工期间遇下列情况之一的，工期相应顺延：2.1 发包人未能按合同约定时间提供正式足够的施工图。2.2进场后，发现工地现场不具备进场施工条件，无法进场施工的，工期顺延至具备进场施工条件时；2.3发包人提出设计变更，导致工程量增加或已完工程的返工或已制作构件重新制作，工期相应顺延；2.4 由于发包人提供的工程地质资料不准确或基础工程不符设计要求导致施工进行困难或暂停，工期顺延至前述障碍消除时；2.5 一周内非承包人原因停14、水、停电、停汽造成停工累计超过8小时的，按每8小时顺延一天计；2.6 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。因工程师签证不及时而影响下一道工序施工的，自应签未签之日起至影响消除日止，工期顺延；2.7 未按合同约定的时间和金额足额支付工程款的，工期顺延至按约定金额支付时；2.8 因人力不可抗拒的因素而延误工期及国家强制性规范要求停止作业的，工期顺延；2.9 非承包人施工的前一工序未完成，导致承包人停工等待的，工期顺延；2.10 合同和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。2.11 因工程量变更导致工期顺延，时间由双方协商确定。3、实际发生的设计工期、施工准备工期和15、施工工期按本条规定计算。三阶段实际工期相加未超出约定的总工期的，则为按期竣工或提前竣工。四、暂停施工1、工程师确有理由认为必须暂停施工时，用书面形式通知承包人，并在停工通知发出后24小时内书面提出处理方案。承包人实施处理方案后，以书面形式提出复工要求。工程师应在收到复工要求后24小时内做出是否复工的决定，逾期则视为同意复工。停工责任属发包人的，由发包人承担经济支出，相应工期顺延。停工责任属承包人的，由承包人承担相应费用。2、停工由第三方原因造成的，则相关损失由对方承担，对方承担后可向第三方追偿。第八条 材料、设备供应一、承包人采购和提供材料、设备1、承包人应按合同和设计要求和有关标准采购材料、16、设备，并应附有产品合格证。属承包人制作的构件，应提交承包人质检部门检验合格的报告。2、承包人对由其采购、制作和提供的材料、构件、设备的质量负责。3、发包人提出材料代用的，应在取得设计单位认可后代用。承包人提出材料代用的，应通知发包人。发包人在接到通知后2天内做出答复，逾期则视为同意，承包人应将代用材料报告、设计单位意见及费用书面通知发包人。二、材料检测检验1、双方均有权对材料、设备提出检测检验或复验。经检测或复验符合质量要求的，费用由提出方承担；不符要求的，费用由材料提供方承担。2、因检测检验或复验影响施工的，责任属发包人的则工期顺延，责任属承包人的则工期不予顺延。3、按建筑法规定，发包人不得17、指定承包人购入用于工程的建筑材料、建筑配件和设备，或者指定生产厂、供应商。第九条 安全施工一、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。二、发包人应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担责任及发生的费用。三、在承包人进场施工至交付工程的整个期间，发包人人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经承包人现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由发18、包人负责并承担费用。四、发包人应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。五、承包人进场施工前组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业，发生工伤事故的，应有承包人承担事故的责任及费用。六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，承包人应按有关规定立即报告有关部门并通知工程师。同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。第十条 工程质量1、承包人对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。本工程质量要求达到合格标准。2、承包人必须严格按施工图设计和说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工。3、承包人应建立ISO9001质量保证体系或符合其特点的质量19、保证体系。承包人应按该保证体系运行，有效控制工程质量。4、承包人在施工中应自觉接受工程师的质量监督，随时接受工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。5、工程师的检查、检验不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由承包人承担，检验合格的则由发包人承担，并顺延工期。6、承包人应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。7、如承包人在施工中发生质量事故，应及时书面报告工程师。一般质量事故的处理结果由工程师报质检部门备案：重大20、质量事故的处理方案应经设计单位、发包人、质检部门共同研究决定。8、自工程竣工承包人发出竣工通知书之日起，承包人对工程承担保修责任，保修金为合同总价的 3 %，保修期为一年。第十一条 工程验收一、主体结构中间验收：钢结构主体安装完毕，承包人自评符合设计及相应规范质量要求后通知发包人组织主体结构中间验收。发包人在接通知后三日内组织验收。验收合格的，双方签字确认，验收不符要求的，承包人整改。发包人三日内不组织验收的，视为验收合格，承包人有权进入下一道工序。二、完工约定：双方约定完工指完成不受其他专业承包单位（如土建等）影响可施工的主钢结构、围护体系的制作、安装，不包括由于其他专业承包单位（如土建等）21、施工未完成而不能安装的小部分钢构件、配件等安装。该部分构件在可进行施工安装的条件下，由发包人以工程联系单形式规定期限完成。三、钢结构子分部工程验收：全部钢结构工程完工后，发包人应自收到钢结构工程验收申请报告后，10天内组织验收。1、验收合格的，发包人、承包人签字确认。实际竣工的日期为承包人向发包人钢结构工程验收申请报告日。2、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在钢结构分部（子分部）质量验收记录上签字确认合格，但需在验收记录中对存在的问题和限定整改的期限。承包人在限定期限内整改完毕并经发包人确认，则验收合格日期为钢结构分部（子分部）质量验收记录签字确认日。3、验收不符合合同22、要求的，由发包人、承包人和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。承包人在修改期限完成修改后通知发包人再次验收，但实际工期计算至首次提交钢结构工程验收申请报告报告日另加整改工期。4、发包人在收到承包人再次提交的钢结构工程验收申请报告报告后5 日内不组织验收或组织验收后5 日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，发包人应按合同约定支付工程尾款。四、单位工程竣工验收：1、单位工程全部完工后，由发包人组织单位工程竣工验收，承包人参加。2、验收合格的，发包人、承包人在钢结构工程竣工验收记录上签字确认。五、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包人不准使用。如果使用则视为工程质量符合合23、同约定的标准，有关质量等问题由发包人承担责任。六、工程未经竣工验收或验收不合格的，发包人不准使用。如果使用则视为工程质量符合合同约定的标准，有关质量等问题由发包人承担责任。第十二条 工程价款的支付与结算一、工程款支付：1、合同签订之日起7 日内，发包人应支付合同总价的 30 %的预付款，计人民币 万元。2、钢结构主构件进场之日起7 日内，发包人支付合同总价的 30 %进度款，计人民币 万元。3、屋面材料进场之日起 7 日内，发包人支付合同总价的 25 %进度款，计人民币 万元。4、钢结构子分部工程验收合格后7 日内，发包人支付合同总价的 12 %进度款，计人民币 万元。（钢结构完工后在质量双方24、认可，全部达到验收标准的情况下，5日内发包人必须对钢结构工程进行单项验收，逾期不验收的不影响工程款支付）5、工程保修保证金为合同总价 3 %，计人民币 万元，承包人承建的钢结构工程完工验收之日起，15天内承包人向发包人提供保修金等额的银行保函，发包人收到承包人的银行保修金保函后15天内支付保修金，银行保修金保函由发包人保管。银行保修金保函返还：在保修期满后叁天内由发包人返还给承包人。保修期计算方法：从钢结构工程完工之日起壹年。6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减后，增减部份工程款支付时间，与工程款同期支付。7、发包人在合同约定的付款时间不能支付工25、程款时，在承包人催告后7日内仍不支付的，承包人可以中止合同履行，待发包人支付后恢复施工。停工期间损失由发包人承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则承包人有权解除合同，发包人承担责任和赔偿一切损失。8、发包人支付承包人的所有工程款均应以银行汇票或电汇方式汇至承包人指定在建设银行绍兴县支行营业部所开账户，帐号为：33001657235053000547，账户名称:xx。所有付款日期均应以发包人委托银行开出的银行汇票或银行盖章的电汇凭证日期为准。9、发包人用其他方式支付给承包人工程款（如现金等），发包人必须凭承包人财务部门开具收款收据支付，否则承包人不予承认。二、结算1、承包人应于钢结构子分26、部验收合格后或视为合格后14日内向发包人提交工程结算报告及结算资料，双方按照约定的合同价款和工程变更调整内容进行结算。2、工程最终决算价按本合同第四条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。3、发包人自收到承包人的结算报告及结算资料后14日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确信该结算报告。4、如结算报告的工程最终造价为固定合同价款，无增减时，则无需发包人确认即应按本条第一款关于工程支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部份进行决算。5、追加工程款、费用、赔款，如已经发包人签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未27、确认的，由发包人在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认。6、发包人与承包人对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方认可的审价机构审价确定。7、不论何种原因，发包方在钢结构子分部验收后收到承包方钢结构工程结算书28日内审核完毕,超过即视之为发包人默认。按承包人提出的决算报告金额进行结算。三、其他事项：1、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的定作，涉及该部份的款项的税金由承包人在其住所地纳税，并由承包人按定作合同的规定开具相关货物销售发票。 2、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由承包人在安装工程所在地缴纳营业税，并开具相应发票。第十三条 奖励和违约责任一、奖励1、工程经验收28、获 奖时，发包人一次性奖励承包人 万元。2、工程提前完工，每提前一天发包人奖励承包人 万元。二、承包人的违约责任1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。2、因承包人的原因不能在合同约定的期限或合同允许顺延的期限内竣工的，其工期逾期的违约责任为每天按 万分之三 计算赔偿发包人的损失。质量及工期违约金之和最高不超过合同额的 3 %。发包人对工期逾期的索赔应在钢结构工程完工之日起28个工作日内提出。3、由承包设计的，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由承包自行承担。承包人转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计方承担设计责任。三、发包人的违约责任1、未按合同约定支付工程款29、，每天按工程总造价的 万分之三 支付违约金，工期顺延。造成承包人停工、窝工的，赔偿损失。2、工程中途停建、缓建或由于发包人要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期顺延。并赔偿承包人停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遗散、材料构件积压等损失。3、发包人未及时向承包人发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿承包人因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。4、工程验收合格后，发包人未按合同约定支付工程尾款的，每天按工程总造价的 万分之三 偿付违约金。第十四条 其他约定一、纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的，依法向原告所在地人民法院提起诉讼。三、合同履行和纠纷处理的依据在30、本合同的履行中或争议处理时，按以下原则适用合同或法律。1、合同文件组成及优先次序为：1.1 本合同；1.2 本合同的补充合同（协议）；1.3 合同施工图纸；1.4 合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。1.5 招标书、投标书、中标通知书；2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行：无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。四、本合同结构排序依次为：条、款、项、目。例：第十六条、第一款、第三项、第二目内容：“由第三人向发包人提供信用担保”；其“一”为款，“3”为项，“3.2”为目。第十五条 31、不可抗力、保险一、不可抗力1、不可抗力：指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非承包发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾，以及灾害性的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。2、不可抗力发生后，承包人应在24小时内向发包人代表通报。如受害情况继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告灾害情况，直到灾害结束。3、工程本身的损害由发包人承担，人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。4、承包人设备、机械的损坏及停工的损失，由承包人承担。延误的工期相应顺延。5、所需清理修复的工作，双方另签协议。6、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。二、保险1、由承包人负责本项目施工32、安装过程中的承包人所派的安装人员的人身保险。但承包人不负责安装现场第三方人身保险；2、由发包人负责本工程的工程险。第十六条 附则一、本合同一式 六 份，双方法定代表人或委托代理人在合同签字加盖单位公章并承包人收到预付款后生效。合同文本发包人执 三 份，承包人执 三 份，报发包人建设行政主管部门一份。二、本合同附件共 份，发包人和承包人在上盖章后生效。其中：附件1共 页； 附件2共 页；三、合同履行中经双方协商一致可订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。四、本合同自工程验收合格，保修期满，工程款支付完毕后终止。发 包 人：（公章） 承 包 人：位 所： 位 所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：