1、建设工程施工合同GF19990201第一部分 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容： 土建、钢结构工程（其中：不包含水电、门，钢结构中钢梁改为两道、水沟材质改为1.2mm厚201不锈钢） 资金来源： 自筹资金 二、工程承包范围承包范围： 土建、钢结构工程 三、合同工期：开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日合同工期天数 晴天四、质量标准工程质量标准： 合 格 五、合同价款金额（大2、写）： 元整(人民币) 【￥： 万元】。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书、补充协议及其附件2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、施工图纸6、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定签字盖章 后生效。3、发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：或委托代理人：（签章） 或委托代理人：（签章）电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款（省略）第三部分 专用条款一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书、补充协议及附件；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）施工图纸；（6）经双方确认的工程量调整后形成的造价文件；如发生争议解释顺序为从（1）到（6）。 3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，不再使用4、其它语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：执行江苏省和市及宝应县政府及有关部门发布的地方性法规、规章、规范性文件。 3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：现行国家、行业、地方标准及规范及其它相关规范性文件。 发包人提供标准、规范的时间：/ 国内没有相应标准、规范时的约定： 无 。 4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订施工合同后3日内提供4套施工图纸。图纸按发包方提供的扬州沃尔科技有限公司施工图进行施工，图纸所有权由东信电力江苏有限公司拥有。 发包人对图纸的保密要求： 执行通用条款。 使用国外图纸的要求及费用承担： 无。 二、双方一般权利和义务5、工程师5.5、2监理单位委派的工程师姓名： 职务： 发包人委托的职权：执行通用条款及建设工程监理规范（GB50319-2000）。 需要取得发包人批准才能行使的职权：签发开工令、停工令、复工令、批准工程延期及涉及向承包人支付各种工程款项的事项。 5.3 发包人派驻的工程师姓 名： 职务： 职 权： 1、工程变更签发；2、工期顺延的审核；3、核发停工令、缓建指令；4、工程款支付签证权；等合同规定的发包人权利。 7、项目经理姓 名： 职 务： 8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备施工条件。 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场6、地的时间、地点和供应要求：已接至施工现场指定位置。从指定位置接到施工或办公现场由承包人负责。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 如果需要可在提供施工图纸时提供。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由发包人在开工前办理，如需要承包人协助则由承包人提供必要的支持。 （6）水准点与座标控制点交验要求：执行工程师书面指令。 （7）图纸会审和设计交底时间：承包人收到图纸后3日内，具体要求由发包人通知。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：以上工作均由承包人负责并承担7、相应费用。 （9）双方约定发包人应做的其他工作： 无。 8.2发包人委托承包人办理的工作： 无。 9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 执行本专用条款及监理工程师指令。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人承担；因为本项职责不履行或履行中由于过错给发包人及相关单位造成损失的应给予赔偿 。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：按规定执行（6）已完工程成品保8、护的特殊要求及费用承担：承包人负责其工程范围内的成品保护，相关费用已经计入合同总价。 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人负责周围地下、地上管线和邻近建筑物、构筑物及其他财产人员的保护；承包人承担相应费用。 （8）施工场地清洁卫生的要求：达到文明工地标准，承包人承担相应费用。 （9）双方约定承包人应做的其他工作：合同备案、安全监督备案等工作；工程竣工后，由乙方负责将建筑垃圾、工程设备及时运出至场外并将完成路面及现场清理干净、以满足验收要求为准，所需费用由承包人负担。三、施工组织设计和工期 10、进度计划10.1承包人提供施工组织9、设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7日内。施工单位应按照监理工程师的要求提供进度计划。工程师确认的时间：收到后7日内。 10.2群体工程中有关进度计划的要求： / 。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：执行“通用条款”。 四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：中间验收部位包括基础工程、主体工程、隐蔽工程及按照规范要求的其它中间验收工程；政府质监部门有特殊检测要求的（如室内环境检测），执行其要求，费用由发包人承担。19、工程试车（调试）19.5试车（调试）费用的承担：试车（调试）需要由承包人配合的，承包人予以配合，发生的费用由发包人承担。五、安全10、施工执行通用条款和建设工程安全管理条例及省市安全文明施工规定，安全施工与检查、安全防护费用和安全责任均由承包人承担，与发包方无关。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2本合同价款采用本条（1）方式确定。(1) （1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：本工程采用固定总价合同。施工期间各类建材的市场风险和政策性调整，按预算价与市场价的偏差在5%范围内不调整，预算价与市场价的偏差在5%范围外竣工结算按实调整。风险费用的计算方法：承包人已考虑了工程中使用的物资(暂估价材料设备除外)、劳务市场价格变化、措施费用、施工过程中安全问题及其它施工过程中可以预见的其它风险。承包人已自行估算上述11、风险费用并计入了合同总价。 风险范围以外合同价款调整方法：只有出现下列事项才对合同单价进行调整： l 设计变更；l 现场签证；l 合同文件中约定的暂估价部分。价格调整按照以下方法进行：l 设计变更、现场签证部分单价调整方法：工程量清单报价表中已有适用于变更项目的价格，按工程量清单报价表中已有的价格确定；工程量清单报价表中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格确定，但仅换算材料的价格和用量，人工费及机械费用不进行调整。工程量清单报价表中没有适用或类似于变更工程的价格，由双方协商后确定，其工程量计量规则按照建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008）、2009江苏省建设工程费用定额、江12、苏省建设工程工程量清单计价项目指引、2003年江苏省建筑与装饰工程计价表和江苏省安装工程计价表相关分册执行。招标文件中的暂估价材料、设备单价及数量调整方法：/（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不采用。 23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 不采用。 24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额：/。扣回工程预付款的时间、比例：/。 25、工程量的确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：/。 26、工程款（进度款）支付的方式和时间：分部分项工程（实体工程）工程款支付： 工程款支付时间：工程师接到承包人的申请报告后2日内审核完毕，并经发包人批准开具工程款支付证书；发13、包人接到工程师签发的工程款支付证书后5日内支付。 工程款支付方式：由承包人提出工程款支付申请，甲方代表和监理签发付款支付证书，甲方依据合同约定付款给乙方。七、材料设备供应27、发包人供应材料设备27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：无。（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无。（3）承包人可代为调剂串换的材料：无。 （4）到货地点与一览表不符：无。 （5）供应数量与一览表不符：无。 （6）到货时间与一览表不符：无。 27.6发包人提供材料设备的结算方法： 无。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的14、约定：承包人自行采购的材料设备在进场前，应提供样品及质量保证资料并得到招标人及监理的认可后方采购、进场。承包人须对承包范围内的所有材料进行实验、检验。其实验方案包括次数、方法及程序等须符合国家及部门的规范、规定等。 八、工程变更在竣工验收前的任何时间，工程师可通过发布指令或要求承包人提供建议书的方式提出变更。所有工程变更需经发包人认可，承包人不得对工程擅自变更。除为避免危及安全外，承包人不应以任何理由拒绝或拖延工程师指令。如果工程师发出指令进行变更完全是由于承包人的违约或由他负责的原因造成，则任何此类违约或错误造成的费用应由承包人负责。承包人应认真阅读施工图纸并就图纸中出现的问题及时提交工程变15、更建议。因没有发现明显存在的错误或因应发现而未发现错误的或发现而未提出工程变更建议的原因造成工程价款调整和工程延期的，相关付款申请和工程延期申请将不予批准。九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定：/32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无。 十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约承担的违约责任：双方协商解决。 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：甲方不按合同履行自己的义务，甲方应承担违约责任。如逾期未支付工程款，每逾期一天甲方应向乙方支付建筑工程造价万分之一的违约金。本合同通用16、条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。 双方约定的发包人其他违约责任：无。 35.2本合同关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：/本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：/37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：（1）请建设行政主管部门调解。（2）调节不成的按下列第 一 种方式解决，或依法向 当地 人民法院起诉。第一种：提交 当地 仲裁委员会仲裁；第二种：依法向 当地人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1工程发包人同意承包人分包的工程：承包人必须自行完成本工程的所有工作内容，不得转包和违法分包；一切发现，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失由承包单位承担。39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。 40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： 无 。 发包人委托承包人办理的保险事项：无 。 （2）承包人投保内容：执行国家及地方规定。 41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：/（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/（3）双方约定的其它担保事项：无。 46、合同份数46.1双方约定合同正、副本的份数：合同4份，其中正本2份，各执一份。 47、补充条款