1、建 设 工 程 施 工 合 同第一部分协议书依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 车间一 工程地点： xx县开发区 工程内容：车间一建筑面积8940（经审定的图纸，审图回复等资料所包含的内容） 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号： 资金来源： 自筹 二、工程承包范围承包范围： 土建、钢结构工程（图纸范围内）。三、合同工期：开工日期： 2011-6-24 竣工日期： 2011-12-3 合同工期计算方法 按日历160天计算 四2、质量标准 工程质量标准： 合格 五、合同价款合同总价（大写）： 整 （人民币） ￥： 0元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件 7、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间： 20113、 年 6 月 23 日合同订立地点： 本合同双方约定 盖章签字 后生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章）住 所：住 所：法定代表人： 法定代表人：委托代表人： 委托代表人：电 话：电 话：传 真：传 真：开户银行： 开户银行：账 号：账 号：邮政编码： 邮政编码：第二部分专用条款一、词语定义及合同文件、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序： 执行通用条款。 、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规： 按中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律、法规执行。 3.3适用标准、规范适用标准、规范4、的名称： 按国家规定执行 发包人提供标准、规范的时间： / 国内没有相应标准、规范时的约定： 行业标准 4、图纸41发包人向承包人提供图纸日期和套数： / 发包人对图纸的保密要求：/ 使用国外图纸的要求及费用承担： / 二、双方一般权利和义务、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：周兴 职务： 监理员 发包人委托的职权： / 需要取得发包人批准才能行使的职权： / 5.3发包人派驻的工程师姓名：李美华 职务：业主代表职权： 参与本工程的设计变更、负责现场的相关签证、隐蔽工程的验收并协调处理有关工程矛盾。出具的书面文件须经发包人盖章确认后生效。 5.6不实行监理的，工程师的职权： / 、项目经理5、姓名： 职务：项目经理 、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 开工之前 （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 开工前 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前 （4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 开工前 （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 开工前 （6）水准点与座标控制点交验要求： 开工前提供 （7）图纸会审和设计交底时间： 甲乙双方商定安排 。 （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作； / （9）双6、方约定发包人应做的其他工作： / 8.2发包人委托承包人办理的工作： / .承包人工作 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无 （2）应提供计划、报表的名称及完成时间： / （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： / （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： / （5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：/ （6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 甲乙双方共同承担 （7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： /7、 （8）施工场清洁卫生的要求：由承包人负责施工场地清洁卫生 （9）双方约定承包人应做的其他工作：施工期间所有关于本工程的安全、文明施工应由承包人负责；因承包人原因,发生的一切问题和责任与发包人无关,费用由承包人自理。三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间： / 工程师确认的时间：收到承包方资料后三天内予以确认10.2群体工程中有关进度计划的要求：按建设单位相关要求。13、工期延误13.1双方约定工期顺延的其他情况：（1）、非承包方原因的设计变更造成工程量增加；（2）、一周内非承包方原因停电、停水造成停工累计达8小时；（3）、不可抗力因素。8、四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位： 19、工程试车19.5试车费用的承担： / 五、安全施工六、合同价款与支付、合同价款及调整23.2本合同价款采用 一次性包定价 方式确定。（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： / 风险费用的计算方法：/风险范围以外合同价款调整方法：/（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法： / （3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/ 23.3双方约定合同价款的其他调整因素：工程变更及设计变更所涉及的工程价款由甲乙双方协商确定, 24、工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： / 扣回9、工程款的时间、比例： / 25、工程量确认25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：在已完工程量计量结束后7天内向工程师提交,并经业主代表确认 26、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：车间一合同签订后人员、设备进场后七天内付总价的20%作为备料款，主钢构进场开始安装支付总价的30%；，竣工验收后支付总价的20%，第二年竣工日支付总价的20%，第三年竣工日付清。 27、发包人供应27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：（1）材料设备单价与一览表不符：按通用条款执行（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款10、执行（3）承包人可代为调剂串换的材料：按通用条款执行（4）到货地点与一览表不符：按通用条款执行（5）供应数量与一览表不符：按通用条款执行（6）到货时间与一览表不符：按通用条款执行27.6发包人供应材料设备的结算方法： 28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：承包人所购材料必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且必须经发包人认可。 八、工程变更工程变更必须经发包人确定后实施。 九、竣工验收与结算、竣工验收32.1承包人提供竣工图的约定： 32.6中间交工工程的范围和竣工时间： / 十、违约、索赔和争议、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条11、约定发包人违约应承担的违约责任： / 本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款相关规定 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 执行通用条款相关规定 双方约定的发包人其他违约责任：如不能按期付款；乙方有权停工待款并由发包人承担违约责任。 35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任： 每延误壹天交工，罚合同价的万分之三，提前交工不奖。 本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： / 双方约定的承包人其他违约责任： / 37、争议37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议，12、由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 （2） 种方式解决：（1）提交xx仲裁委员会（建设工程仲裁办事处）仲裁；（2）依法向人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： / 分包施工单位为： / 39、不可抗力39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。 40、保险40.6本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容： 按有关规定执行。 发包人委托承包人办理的保险事项： / （2）承包人投保内容： 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员办理保险，支付保险费用。 41、担保41.3本工程双方约定担保事项如下：（1）发包13、人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项： / 46、合同份数46.1双方约定合同副本份数：肆份 47、补充条款1.关于本工程的双方协议与本合同等效；1）工程承包范围包括车间一，土建工程、室内排水和钢结构工程，不包括电器安装、消防和给水工程、室外道路、室外给排水、室外消防及绿化工程。2）本工程承包价为一次性定价，市场材料钢材、商品混凝土价格的变化，人工工资涨跌，机械费价格的变化，以及国家宏观调控的调整等因素均不影响结算和定价。一次性定价中包含相关税金、管理费等费用。3）14、施工过程中施工图如发生变更，双方协商定价后待工程结算时付款。4)厂区道路先不施工，待工程结束后双方再协商。为了方便施工，甲方已铺设了20cm厚施工道路，乙方在施工时要做好临时道路的保护。如乙方需要另做施工便道，甲方不再另加工程款。5）地基开挖后如遇暗河、明沟需要处理，不在合同范围内。6）卫生间的地砖和面砖蹲坑和水箱，以及洗脸盆、台面包含在乙方定价内，蹲坑和水箱价格不得少于260元每套，地砖、面砖每平方不得少于30元（不包括水泥、砂、人工费），颜色由甲方定，包括化粪池不另外计费。7）本工程施工所需的临时棚搭设，即临时配套设施费由乙方负责（包括甲方代表办公室、监理办公室、会议室及施工方办公室）。815、）钢结构部分，甲方现定为沙钢、马钢、钢材厚度必须达到设计要求，除锈、防锈、焊接、安装也应该按规范要求进行施工。土建部分，钢材材质为沙钢、永钢。9）楼层砼为商品砼，基础承台砼为商品砼，其它砼为自搅拌。10)施工期间的施工排水由乙方负责。11)钢结构外墙板颜色由业主定,乙方无条件服从,不得以此为由提出增加任何费用.12)钢结构的构件所用钢板厚度须符合设计要求、相关规范标准。13）工程施工中，水电安装由甲方自行施工，乙方须无条件配合，不收取任何配合费，以乙方的名义进行相关工程验收。14）关于本工程的补充协议经双方签字认可后与本合同等效。2. 本合同未尽事宜双方协商解决；房屋建筑工程质量保修书发包人、16、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致， 车间一土建、钢结构工程 签定工程质量保修书。 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国家相关规定 二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算,保修期为二年。三17、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。费用由乙方承担。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。 四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项： / / / 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人（公章）： 承 包 人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日