1、 工程施工合同甲方： 乙方：日期： 年 月 日工程施工合同甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建筑工程质量管理条例及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工的有关事项，经协商达成一致，订立本合同。第一条 工程概况一、工程名称： 二、工程地点： 三、结构类型：框架结构四、建筑面积： M2五、层数：第二条 工程承包方式及施工范围一、承包方式：该工程承包方式为“大轻包”（即：业主方提供主要材料的供应，包括钢材、水泥、商砼、砌筑材料、防水材料、装饰材料及其它大宗材料的供应，乙方负责具体施工任务）。二、施工内容及2、范围：乙方负责从该工程的基础垫层及以上的建设任务，包括：基础工程、土方回填、主体工程、砌筑工程、屋面工程、所有的抹灰工程、楼地面垫层、卫生间防水及垫层、公用部分楼地面及楼梯装修、门窗洞口抹灰套割、室外台阶坡道散水、零星工程的施工等与设计图纸与钢筋水泥有关的所有工作内容。2、不包括内容：门窗工程；公用部分之外的二次装修；水、暖、电、消防、通风等设备安装工程。 三、合同工期：2015年9月10日-2016年6月30日。第四条 合同价款、付款方式及相关费用1、合同价款：大轻包单价为（人民币）： 元整（￥： 元/m2工程竣工后以实际面积计算）。上述价格已包含架材机械设备费、水电费、利润、风险及其它工程3、不可预见费用。 2、进度款支付：该工程无工程预付款，基础工程不支付工程进度款，从一层开始按照工程形象进度、部位分期进行支付工程进度款，付款以实际完成工程量计算，经甲方技术负责人、监理审核且分项工程验收合格后，按核准值的80%支付工程进度款。3、结算方式：工程竣工经建设、监理单位验收合格，乙方报竣工结算申请书，经甲方有关人员审核后，工程款付至乙方完成工程造价的 90 ，竣工资料移交后付至总造价的 95 %，留总造价的 5做为保修金（保修1年），保修期满经回访无乙方责任，保修金无息退还。保修期间因质量问题发生的维修费用和相关风险全部由乙方承担。保修期间内发生质量问题后，若乙方未在甲方规定期限内进行4、维修，维修费用将从保修金内加倍扣除。4、税费：大轻工价格中不含税金、定额编制费、规费、劳保费。第五条 工程质量和验收1、严格按照设计图纸、施工规范、施工工艺、技术标准进行施工。工程质量必须达到国家验收合格标准,且符合相关的行业标准及国家规范。工程竣工验收合格后一周内，将竣工资料移交甲方一式2份。因乙方原因造成质量不合格而引起的工期延误、返工、维修、罚款等一切损失，均由乙方自负，并承担由此给甲方及业主带来的损失。 第六条 施工机械设备、材料、施工用水、电1、所有施工机械设备、架材、小型施工机具、易耗品（如扎丝、架体管卡、脱模剂、砂浆外加剂）乙方自行解决，所涉及的机械设备添加、租赁等全部由乙方负责5、。乙方要严格执行安全操作规程，在施工或使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责并承担相应责任，甲方不受连带。2、施工现场的布置、临时设施搭设、施工脚手架、防护栏杆及各类安全防护设施、安全标志和警示牌、安全保卫工作、照明实施、施工现场及周边的环境卫生等全部由乙方承担解决，脚手架及模板搭设方案要报有关部门和发包方批准后方可施工，所发生的费用全部由乙方承担。 3、施工资料整编、所有原材料的检验试验、工程基础主体验收由乙方负责。 甲方所购置的材料、设备、半成品构件必须有合格证，材料、设备、半成品构件进场后必须抽检复试，合格后方可用于工程。 4、施工用电、用水由甲方提供至施6、工场区总配电箱、总阀门，二、三级配电线路、配电箱及给水管由乙方从连接点敷设到施工现场各施工点，费用由乙方支付。第七条 双方职责、权利和义务1、甲方职责、权利和义务（1）负责工程施工协调、工程款支付、和工程竣工验收决算等工作。（2）负责监督乙方工程施工质量、安全、进度以及施工操作规程、安全措施的执行情况，以及乙方施工管理人员的配备以及在岗情况的监督检查工作，配合相关部门的检查指导工作。（3）负责发放施工图纸、审查乙方编制的施工组织设计、作业规程、技术交底以及与建设单位、设计单位、监理单位的业务联系、交流于沟通等接洽工作。（4）若乙方不按图纸、规范施工，故意拖延工期，甲方有权制止，若乙方有意刁难、7、不听甲方指挥、安排和劝告，甲方有权解除合同，清除出场，造成的损失全部由乙方承担。（5）因甲方主观原因给乙方造成停工、停料，甲方须认同相应工期顺延的责任。(6) 甲方提供施工所要求的施工场地和通道等,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通.2、乙方权利和义务（1）乙方应严格履行并承担总包合同中有关甲方的所有义务与责任,同时应避免因乙方自身行为或疏漏，给甲方造成不必要的经济损失。(2) 乙方须服从甲方转发或监理工程师有关指令,否则将被视为违约,并承担违约责任。且甲方可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从 乙方的合同款项中扣除。(3)向甲方及时提供工程进度计划和工程进度报告及相应的技术、质量8、资料，费用由乙方自行承担。(4)乙方自行解决和其他施工单位的配合工作，避免损坏其他单位已完工程、材料或设备及构件，对因保护措施不利，而发生的如返工等费用由乙方全部承担。（5）乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度及甲方的各项规章制度，严格遵守安全操作规程。乙方的人身意外保险由乙方自行办理，其保险费用由乙方自负。乙方所发生的所有事故，所有责任、费用由乙方自付，甲方不承担任何连带责任。（6）该工程砼为清水砼，乙方必须加强模板的施工工艺，大于16的钢筋全部使用直螺纹套管。严禁材料损失、浪费和转移，一经发现加倍处罚。 第八条 现场管理1、甲方派 为工地代表，乙方派 为工地代表，协商解决施工中的有关事宜9、。2、乙方施工人员应保持相对稳定，保证工程进度的需要，不准其它非施工人员随意出入现场和宿舍。3、乙方施工人员要严格遵守甲方现场管理的各项制度，在甲方现场负责人的统一领导下，组织施工。有关计划、进度、材料供应等甲乙双方应密切配合，保证施工顺利进行4、乙方必须协助甲方抓好现场安全施工、质量检查，配合甲方与地方主管部门、监理公司进行检查验收，并按规定时间及时上报资料。5、乙方人员的暂住证等地方性收费由乙方自负。6、施工现场、生活区文明环境保持由乙方负责并安排专人管理。做好文明施工，做到活完场清。7、乙方除遵守甲方的各项管理规定外，还应遵守当地政府和建设单位的各项规定，办理好所需的各项手续，保证工程的10、顺利进行。否则，引起的罚款由乙方自行处理。 第九条 工程变更决算若工程发生变更，以工程变更签证单或变更洽商单为准计算工程量，按照工程变更量的增减与工程综合单价进行计算，合同内未做工程予以扣减。第十条 安全生产、文明施工1、乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度及甲方的各项规章制度，严格遵守安全操作规程。并必须做到安全文明施工。2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产教育，并指定专人负责现场保卫工作，其工人如有违反现场管理制度或触犯法律等行为，应承担相应的法律责任并负责赔偿经济损失。3、乙方质检员、安全员、技术员及特殊工种应持证上岗（并向甲方提供一份复印件）。4、进入施工现场必须戴安全帽，高空11、作业必须配戴安全带，甲方有权对违章、违规人员按规定进行处罚。劳动保护用品由乙方自行解决。第十一条 违约责任1、乙方承包的该工程项目不准再进行分包。在施工过程中经相关部门检查验收，工程质量如达不到国家验收规范标准，甲方有权终止合同，由此造成的一切损失由乙方负责并赔偿。2、合同签订后不经双方协商同意，双方不得随意变更或解除合同，如无正当理由单方解除合同，应赔偿对方因此而造成的损失。3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，每拖延一天罚款贰千元。4、承包人完不成发包方规定施工进度连续两次；或在正常施工情况下推迟施工进度计划规定工期达10天以及因自身原因无法完成 合同约定内容,发包人有权解除合同，承12、包人应赔偿发包人合同总价款的违约金。5、严格按照文明工地施工标准和要求进行施工，施工现场经常保持清洁卫生、配合各有关单位的监督检查，严禁违章作业，发包方和监理有权制止并责令其停工、整改，发包方有权解除合同并承担合同总价款0.5的违约金。6、工程不得分包、转包和支解工程，一经发现甲方有权解除合同并承担合同总价款0.5的违约金。7、工程负责人乔林刚必须驻守施工现场，每月达24天以上；否则发包人有权解除合同并承担合同总价款0.5的违约金。8、不得拖欠农民工工资否则发包方有权在工程进度款中代扣，若造成上访、起诉事件发包方有权解除合同并承担合同总价款1的违约金。9、该工程为大轻包一次性全部包死的方式签订13、合同，承包方不得以任何借口（如：人工、机械、市场因素、国家政策变化等）提出涨价或变更、有意延误施工，更不能造成阻挡、停工等不良事件发生，否则发包方有权解除合同并承担相应的违约责任。10、若发现项目部由于管理机构不健全、管理人员不到位、施工人员短缺、机械设备不足等现象发生时，甲方派有关管理人员协助项目部进行工程管理并指导施工，否则发包方有权发解除合同并担由此造成的损失。第十二条 补充条款1、该工程要求一次验收合格通过，如不能取得一次验收通过时，承包人必须整改到位，达到合格验收标准，由此发生的一切费用由承包人承担。第十三条 争议解决及合同份数1、本合同发生纠纷时，当事人应及时协商；如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。2、其它未尽事宜，参照甲方与业主签订的合同。3、本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份，各份协议具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效，合同条款执行完毕后自行失效。甲方（章） 乙方（章） 负责人： 负责人： 签定时间： 年 月 日 签定时间： 年 月 日