1、装饰施工 合同订立合同单位：甲方： （以下简称甲方）已方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关的法律、法规并结合招标文件的相关内容和实际情况，甲方同意将 装 饰施工工程，承包给乙方施工。为明确双方的权利和义务，确保工程按期优质地完成，经双方共同协商达成一致签订本合同。一、 工程概况1、工程名称： 装饰施工工程2、工程地址：工 地现场3、建筑面积：约 平方米4、工程质量：确保一次性验收合格率100，质量达到优良。 二、 工程承包方式采取包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包文明施工、包安全、包治安保卫、包成品保护的方式承包。三、 工程承包范围承2、包范围：按施工图纸所示的 装饰施工工程（其中各层墙面饰面施工均为干挂面砖施工）。四、乙方承包指标1、施工工期：50 天2、工程质量：确保一次性验收合格率100,质量达到优良。3、安全生产：3.1、严格执行地方政府行业管理的有关规定和甲方各项规章制度；3.2、杜绝伤亡事故；3.3、无重大机械设备事故和重大火灾事故；3.4、施工过程中因乙方过失发生的任何安全事故，由乙方承担所有的责任和损失；4、文明施工：符合如皋市标化工地的要求；5、技术资料：做到及时、准确、齐全立卷，并负责工程竣工档案资料按政府行业规定整理档案资料交甲方统一归档。6适用的规范:A. 建筑电气工程施工质量验收规范；B. 建筑地面工3、程施工及验收规范；C. 建筑给水排水及采暖工程质量验收规范；D. 建筑工程项目管理规范；E. 建设工程文件归档整理规定；F. 其他所有适用于本工程的现行标准规范、规程、规定。五、合同工期1、 施工工期：开工日期 年 月 日；总施工工期为50个日历天（包括公休日及公众假期、恶劣天气）内或按合同文件条款而延长的工期内完成工程。2、 乙方不能按合同约定的时间竣工，乙方应承担违约责任，应向甲方支付违约金；如有增加工程或发包方原因导致的阻延，由发包方实际受阻情况书面通知延期。若所有延期通知加上上列完工日期后，依然不能按期完成，按每延误一天，按合同金额的2000元/天进行赔偿；甲方可从应向乙方支付的任何金4、额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。乙方在开工前必须将7万元/幢的工期（3万）、质量（2万）、安全（2万）保证金提供至甲方财务部门。3、乙方必须按甲方批复的“施工组织设计”组织生产，参加甲方组织的生产例会，并按甲方的进度计划要求按时或提前完成施工任务，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方要求提出改正措施，经甲方确认后执行。六、质量标准1、质量目标：一次验收合格率达标100%；质量达到优良；无验收标准的项目必须达到甲方和业主及设计师满意的效果。2、工程质量若达不到以上要求时，承包方扣除履约5、保证金，在结算工程价款中直接扣除，且必须无条件返工至优良和甲方和业主及设计师满意，若返工后仍不能达到要求，乙方承担由此造成的一切损失。 3、乙方应承担其所施工项目的质量保证工作，质保内容为所有与装饰装修工程有关的施工质量问题。4、质量保修期为两年，保修期间，乙方应在接到保修通知24小时内派人修理，否则甲方可委托第三方修理，所发生的费用由乙方承担。甲方从保修金中扣除，该费用不足部分可视为债务向乙方索还。5、保修金（合同额的5-10%）系履约保证金性质，不计利息。七、合同价款1、本合同采取总价包干方式承包，合同包干总价为RMB 万元（ 元整）。2、上述价款已包括完成本工程所需的人工费（含加班、赶工6、等费用）、材料费、机械费（含进退场费用）、垂直运输费、上缴政府部门费用、办证费、保险费、工伤医疗费、排污费、垃圾清运费、场地内外保洁费、安全文明施工费、周边居民协调费、现场苗木保护费、场地内和场地四周城市管网及管道保护费、补救措施费、风险费、管理费、成品保护费等以及其他不可预见等费用等一切费用。支付给总包单位的总包管理费、总包配合费为合同额的2.5%由甲方方直接在合同中扣除。施工用电费、水费由乙方支付给总包单位。4、本合同承包清单中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的单价计算，变更合同价款。5、本合同承包清单中已有类似于变更工程的单价，以此作为基础参照，确定变更单价、变更合同价款。6、本合同7、承包清单中无适用或类似于变更工程的单价，乙方提出变更项目细节和单价组成的有关说明，由甲方审核确认。双方协商不成，可报请如皋市定额站仲裁。7、工程量的确认：包干总价中已充分考虑因主体结构施工存在的质量偏差造成乙方工作量及材料的增加，甲方对此部分不在办理任何签证手续及增加费用。若遇有设计变更、技术核定单、工作联系单（均需设计院确认）以及业主方的工作指令等，乙方需在每月25日前将本月发生的变更部分预算书报送给甲方，甲方在接到此预算书后5日内按合同约定审核完毕，并在核实后24小时内通知乙方进行工程量确认，双方确认后的工程量和预算书将被增加到最终结算总价内，逾期不报，甲方将不予认可。若遇有增加工程现场签8、证单（必须经项目经理签字确认）等，乙方需在工作量发生后15天内将发生的签证单及预算书报送给甲方，甲方在接到此预算书后15日内按合同约定审核完毕，并在核实后24小时内通知乙方进行工程量确认，双方确认后的工程量和预算书将被增加到最终结算总价内，逾期不报给甲方的，甲方将不予认可。对乙方超过设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，甲方不予认可。乙方收到通知后5天内不参加工程量和计价核对，按甲方核实的工程量和计价结果作为最终结果。签证和变更工程量的核定以最终业主的批复为准，乙方协助甲方对业主方办理签证及变更。发包方有权视工程情况和施工单位能力，安排中标方的工程量；中标后由于施工单位原因不能按时开工保9、证工期及满足施工质量要求等，发包方将随时调整施工单位施工工程量或清退该施工单位，由此造成的损失由施工单位承担。4、施工所需的水费、电费由甲方垫付；结算时经双方协商扣除；但对现场浪费电力等情况要处罚。住宿及生活所需水电费用，乙方自理；如甲方提供乙方要按甲方规定缴纳相关费用。5、包干总价中以充分考虑因与其他专业工种及承包商衔接、交叉施工给乙方施工可能带来的一切影响及工作量的增加。 6、乙方需负责自身施工区域范围内因机电承包商对墙体开槽、开洞的修补工作，此费用已包含在包干总价内。八、付款方式1、本工程甲方不支付任何有关的预付款、备料款、工人生活费和定金等；2、本工程完工经甲方验收后支付至到 %；通过10、甲方与业主方的审计后支付至总价的90-95%，留5-10%的质保金，待保修期满后1个月内给予支付。3、乙方在本工程实施过程中，所产生的债权债务关系，皆由乙方自行清偿，甲方不承担任何责任。4、因变更导致合同价款的增减，由甲方承担；延误的工期除非发生大的设计变更（以招标人或工程师认定为准）相应顺延外，一般工期不予顺延。九、施工安全1、乙方应服从总包单位的安全管理，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照标化工地标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员和甲方依法实施的监督检查，采取必要的安全防范措施，消除事故隐患，由于乙方不遵守安全规章制度等或措施不力造成的事故责任和因此发生的费用，由乙方承担，并11、将相关责任人逐出本工地并处以5000元/人次的罚款。2、乙方在总包方现场安全管理人员配合下，应对其施工现场的所有作业人员进行进场安全教育，并建立相应资料，乙方不得让没有得到安全教育的人员进场施工，甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及相关费用。3、乙方人员发生重大安全事故及其他安全事故，双方应尽力抢救，同时保护好现场，由乙方按有关部门进行勘察、鉴定。伤亡事故定性后属乙方责任或乙方违章操作发生的事故，由乙方自行按国家规定对工伤职工或家属进行经济补偿，甲方不负任何经济和行政法律责任。4、乙方在需要的时间和地点，或根据有关当局要求或规定,自费提供和维12、持所有灯光、护板、栅栏、警告信号和值班，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。5、乙方应设有专职安全生产管理人员，并对危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案。 6、乙方应采取一切合理措施在合同实施中保护现场附近的环境，以避免因其施工引起的污染、噪声和其他因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。7、由于乙方责任产生的不可避免的污染、噪声需要处理时，乙方提出方案报工程师批准后实行，并由乙方承担所发生的费用。8、乙方必须按甲方现场安全管理规定，缴纳安全管理压金。乙方现场管理及操作人员违反安全管理规定，乙方必须接受甲方现场安全管理人员管理及处罚、罚金从安全管理压金内扣除。押金不足另行续交。9、13、杜绝伤亡事故；无重大机械设备事故和重大火灾事故；十、 文明施工1、乙方应按标化工地和文明工地标准组织施工，确保施工现场创建市标化工地、市文明工地，若甲方、业主、监理及政府有关部门在检查文明施工达不到标准造成的罚款，乙方应承担属自己原因所造成的罚款。2、乙方进场以前必须提供职工花名册，并附有职工的身份证复印件、暂住证（原件）、工作单位记录证（原件）、特殊作业人员上岗证（原件）。3、按甲方要求乙方必须配备现场负责总负责人、技术员、质安员、材料员、施工员、后勤、电工等专职人员进行自主管理，相应人员有相应的上岗证书。且实际管理符合总包之标准，保证本合同履行。4、必须遵守甲方单位的各项规章制度，不得发生14、赌博、打架等违纪行为，乙方在本工程中应使用18岁以上、50岁以下身体健康的男性公民，不得使用外来盲流及甲方单位职工，如发生则造成的一切后果由乙方承担。5、乙方不得将家属、小孩带至工地住宿，工地现场临时用电不得私拉乱接。6、施工过程中每楼层施工完成后产生的施工垃圾应立即安排人员进行清理，直至甲方验收合格为止。十一、 材料、设备管理1、由乙方自行采购的材料控制：A、符合合同文件规定的种类及标准。B、乙方自供材料在使用前，须得到甲方、监理的认可；在订购批量材料前，乙方要免费提供样品作认可之用。C、乙方须保存经发包方认可的样品于工地，作为验收工程的标准。D、甲方对任何样品的认可，并不会解除乙方按合同须15、履行的责任。E、若原来规定使用的材料或技术因来源短缺或时间紧迫或有更好的选择，乙方可提交代替使用的材料或技术的建议给发包方考虑，发包方有绝对权利批准或不批准。在获得批准之前，代替的建议不能实行，批准了的建议不能增加费用，除非在获批准时已获接纳。发包方的任何批准或不批准皆不会减轻分包方按合同文件所承担的责任。批准应以书面形式发出，否则无效。F、甲方并不考虑乙方自供材料的损耗及因分段施工而引起的人工及材料损耗，乙方已考虑并包括在单价内，不得借口要求补偿或按点工计。2、乙方自行负责现场的安全保卫工作。3、进入现场的材料、机具设备由乙方自行管理；4、乙方配备持证电工负责二级箱以外的现场电工作业（包括开16、关线路维护现场值班、照明、维护）。5、现场所用各种材料的检验费用由乙方负担。6、工地现场内各种材料转运（含水平运输及垂直运输）由乙方负责，并按施工现场场区布置图分类堆放，以保持施工现场整洁文明，道路通畅。7、在施工过程中，因为乙方原因造成的返工等引起的材料损耗由乙方负责。十二、 双方权利与义务 （一）、甲方权利和义务（一） 甲方责任1、甲方委托 同志对本分包合同的内容负责全面实施监督，对乙方履行该合同的情况进行全方位、全过程的支持、服务、监督、管理、协调和控制；本工程委托南通广和工程项目咨询有限公司担任施工全过程的监理工作。由 担任项目总监理工程师。2、检查督促乙方按照国家及如皋市的有关规定，17、做好工程质量、安全生产、文明施工、综合治理等管理工作。4、审查乙方编制的施工组织设计，参与施工过程中重大技术问题的方案讨论和实施；对该工程的施工方案和施工顺序具有最终的审定权；5、参与对安全和质量事故的处理，事故处理所发生的费用由乙方承担；掌握施工进度、帮助乙方实现预定的计划目标，按时向业主收取工程进度款。控制资金的合理使用，以保证工程顺利进行；6、乙方在施工现场，工程所耗用的水、电费用按定额含量的用量由乙方按实支付给总包单位。7、甲方及时办理工程进度款、工程尾款，并及时拨付工程款。8、按供材料清单供应甲供材，在支付工程款时按实予以扣除。9、为乙方提供施工图一套，并及时提供设计修改等图纸； 118、0、若甲方认为乙方的施工进度不能满足工期要求时，甲方有权将乙方承包范围内的部分工作量划出，交其他承包人完成，乙方按实际完成的工程量结算并承担由此造成的一切损失。乙方不得提出异议。11、甲方享有对乙方施工的工程因质量、安全、文明施工等因素造成的各种处罚的权力，这种罚款由项目经理签署，通知或送达至乙方代表，甲方的罚款即将生效，其金额在核对后的结算款中直接扣除。12、严禁赌博、偷盗，打架斗殴，酗酒闹事，嫖娼等丑恶现象的发生，分包单位应经常对属下人员进行法制教育，规范属下人员的行为，明确对属下在沪的一切责任。若违犯上述之一，给业主、总包方造成社会信誉受损的，视情节轻重每次予以一千元以上一万元以下的罚款19、。（二）、乙方权利和义务1、乙方委托 同志全面负责本承包合同的实施，应按该工程的规模和甲方要求组建强有力的项目管理班子； 2、乙方应尊重甲方的权威性，听从甲方指挥，服从甲方的领导和监督管理，若未按此要求进行实施时，甲方可以直接进行施工现场的布置，所发生的费用由乙方支付或直接在当月的工程进度款中扣除。 3、乙方有自主组织独立施工的权利，但必须在甲方的统一领导下进行，根据总包方的施工进度计划，必须组织足够的劳动力和配备足够的机械以保证该工程按期完成，否则，造成的一切影响和损失均由乙方承担；4、乙方应根据甲方的要求和施工现场的实际情况，提前做好各项施工方案并报项目技术科审批，安排施工顺序和各工种的配20、合，充分了解施工现场的情况并做出合理安排，以保证工效；5、乙方在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，乙方必须按要求负责施工，其费用不予增加； 6、乙方必须保证按图施工，如图纸有矛盾处则由业主作出书面的解释后执行。7、接受业主、监理、甲方对安全生产、质量、工期要求的指令，由这方面引起的经济责任、法律责任匀由乙方完全负责。8、乙方负责对自有队伍的计划生育管理，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担；9、乙方按甲方的相关要求负责对自己施工的场地和食宿场所内、外的全面保洁工作，使其合乎如皋市的有关规定，若因此而受到任何方给予的任何处罚和21、罚款皆由乙方承担； 10、乙方负责配合当地政府各部门对劳务队伍的各种检查，保证其用工的合法和手续的齐全性，若因此而受到任何方给予的任何处罚和罚款皆由乙方承担；11、乙方在施工过程中，遇有业主、监理、甲方临时增加工程，需现场给予确认时，乙方不能因为甲方未能及时签证而停止施工，否则作违约处理；12、乙方必须按甲方的要求对所有进场的人员做好登记并交项目备案，同时做好对进场工人的三级教育。13、乙方必须为从事施工场地内自有人员的生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。14、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。15、在施工过程中凡涉及材料的认样、认价，材料22、的使用等都必须按项目部的要求统一执行。 16、承担履约过程中相应承建工程的一切风险。17、配合业主指令分包商，甲方指令分包商的工作，纳入乙方的管理范畴若由此而造成的工期延误、质量不达标等损失皆由乙方承担。18、加强消防管理，保证必要的消防设施投入，杜绝火灾事故；若发生火灾事故，给总包方受到政府主管部门处罚或因媒体爆光而使信誉受损，除承担政府主管部门的处罚外，总包方还将视情节轻重及影响大小予以一万元以上十万元以下的罚款。19、在总承包方组织进行的综治专项检查中，若未达标，除责令整改达标外，同时处以每次一千元罚款。20、要及时报告治安消防事故，保证信息畅通；若迟报、漏报、瞒报，每发生一次，处以一千23、元罚款；迟报、漏报、瞒报重大治安消防事故，每发生一次，处以一万元罚款。十三、其他约定1、乙方组建项目经理在内的管理人员项目管理班子须不低于2人满足现场施工需求，组建人员的名单和简历及资格证书复印件，在本合同签订后一周内报甲方确认，经甲方确认后的主要管理人员在未经甲方同意前，不得自行更换。若乙方自行更换甲方已确认的主要管理人员或乙方未按甲方要求更换不合格的管理人员，甲方对乙方按每天5000元的处罚。2、乙方不得将本工程以任何形式另行转包他人。若业主将本工程视为转包工程或乙方对特殊专业施工项目未征得业主同意转包给他人，乙方除接受业主、政府处罚外，甲方有权另行给予经济处罚。3、若乙方在履约过程中，业24、主或甲方不满意，甲方有权单方随时终止施工的后续工程合同，从而对甲、乙双方造成的直接或间接损害均由乙方承担。十四、 工程交验与保修 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工有关规定，向甲方代表提交完整竣工资料和竣工报告，同时向甲方提供1份竣工图。2、甲方代表收到竣工验收报告后应在10天内组织验收。3、经检查验收工程不合格，由乙方负责返修并承担全部费用。若工程质量未达到业主方的要求和甲方对业主的承诺时，所有因此而发生的任何罚款、处罚均由乙方承担。由第三方返修至合格，所发生费用由乙方承担。4、竣工验收合格后，2天内双方应完成办理交接手续，在办理完交接手续后2天内，乙方须撤离现场，并按国家工程竣工25、有关规定，向甲方移交所有相关竣工资料。5、工程在竣工验收进入保修期时，乙方应按工程质量保修书内保修范围的约定进行工程保修，在保修期内因保修原因而发生的费用和责任一概由乙方承担。十五、 档案资料管理 1、乙方需提供一套完整的资料，包括身份证复印件、业绩的资料复印件，以便甲方归档备查； 2、乙方在施工过程中，必须严格按施工程序和规范施工，做好隐蔽验收、中间验收、施工日志等资料，在工程完工验收时提供一份完整的竣工验收资料。十六、 违约与争议1、 本合同在履行过程中有违约行为时，按照中华人民共和国的相关法律执行；2、 如乙方未经甲方许可，中途离场，造成一切损失均由乙方负责外，同时对乙方已完工程的结算价26、款按40下浮。 3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍须继续履行合同。 4、乙方未能及时按本合同约定的工期竣工或施工质量达不到本合同约定条件以及发生不履行本合同规定的其它义务，甲方代表可通知乙方，按协议条款支付违约色，赔偿因期违约给甲方造成的损失。5、甲乙双方一致同意违约金为合同最终结算造价的20%。6、在本合同履行过程中发生的争议，双方当事人应本着实事求是的友好原则，协商解决，协商不成时，可以向建设工程所在地仲裁委员会申请仲裁，但必须： 不涉及到仲裁部分的工程应照常进行；涉及乙方退场的应先退场再仲裁；竣工或合同期满的应先交工再仲裁； 如果乙方以其他方式或理27、由拒不履行本协议第十一条第2款第、之规定的，甲方可以向仲裁委员会（或法院）申请先予执行以排除妨碍，由此而发生的一切损失均由乙方负责。十七、不可抗力 1、不可抗力是指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方责任造成的爆炸、火灾以及下面几方面的自然灾害对工程造成影响的事实或理由： （1）里氏7级以上的地震； （2）如皋市气象台发布的连续48小时以上10级以上大风大雨； （3）如皋市政府宣布已形成自然灾害的雨、雪、洪等； （4）其他不可抗力的原因。 2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方认为必要暂时停止施工的，乙方应暂停施工，不可抗力事件结束28、后48小时内，乙方应向甲方通报受害损失情况；不可抗力事件持续发生，乙方应向甲方每隔7天报告一次受害情况；不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复的正式报告和有关资料。 3、不可抗力事件导致的费用及延误工期按以下方法分别承担：（1）工程本身的损害由甲方负责承担。 （2）双方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相关费用。 （3）工程所需清理、修复的费用，由甲方承担。 （4）延误的工期相应顺延。十八、 协议生效与终止 1、本协议一式六份，甲乙双方各执三份，具有同等效力。2、本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效，在该工程项目承包协议履行完毕，工程保修期满，各种款项结算完毕后，本协议自动终止。本协议中未尽事项由双方协商解决。3、工程廉洁协议、社会治安综合治理责任书、工程项目安全管理协议、作为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。4、其他未尽事宜甲乙双方协商解决。甲方： 承包单位： 代 表 人： 代 表 人