1、合同编号: xx省xx区域应急救援中心项目 工程设计合同（方案设计与初步设计） xx省代建项目管理局2024 年 月目 录第 1 章总则2第 2 章设计要求2.1设计依据32.2设计范围及内容42.3设计阶段与设计深度62.4设计进度92.5设计成果文件10第 3 章设计服务费用11第 4 章甲方责任、权利与义务15第 5 章乙方责任、权利与义务17第 6 章设计进度、质量、投资的控制21第 7 章设计审查24第 8 章甲方违约责任25第 9 章乙方违约责任25第 10 章不可抗力28第 11 章授权代表29第 12 章合同的解除29第 13 章文件的送达与签发30第 14 章法律适用和争议解2、决31第 15 章合同文本与合同效力31第 16 章附件32 xx省xx区域应急救援中心项目工程设计合同 委托方（甲方）：xx省代建项目管理局设计方（乙方）： 一、工程名称：xx省xx区域应急救援中心项目方案设计及初步设计(以下简称“本项目”)二、建设地点：xx省xx市xx区xx镇，原 705 地质队地块三、工程建设规模：总建筑面积46345.53平方米，其中地上建筑面积45105.53平方米，地下建筑面积1240平方米。项目总体设为“三个功能区”:航空应急救援功能区、xx消防机动队伍驻防功能区和应急救援装备储运功能区。其中，航空应急救援功能区:建筑面积9394.76平方米，包含航空应急保障楼3、机库(含航空特种车库)。设计300x45米跑道和4个停机坪。xx消防机动队伍驻防功能区:建筑面积29048.77平方米，包含业务技术大楼、轮训队伍营房、常驻队伍营房、中心备勤楼、生活保障楼、综合训练楼、特种车库、地下室及人防、开关房及发电机房。应急救援装备储运功能区:建筑面积7502平方米，包含应急救援配套仓库1栋主要建筑。其他附属配套建筑:基地入口大门及门卫室(2处)400平方米。四、建筑功能：主要建设内容包括航空应急救援功能区、xx消防机动队伍驻防功能区和应急救援装备储运功能区和其他附属配套建筑等。五、投资估算：人民币约xxx万元，其中工程费用xxx万元，工程建设其他费用xxx万元（含建4、设用地费用xx万元：土地收储和市政配套设施费用 xx万元，建设用地报批费用xx万元），设备购置费xx万元，预备费xx万。项目建设资金由省财政资金和xx市财政资金共同承担，其中xx市财政主要承担土地收储和市政配套设施费用 xxx 万元，其余费用xxx万元全部由xx省财政资金负责。第 1 章 总则1.1 乙方在甲方开展的xx省xx区域应急救援中心项目方案设计及初步设计招标工作中中标，按照中国政府设计管理的有关规定，接受甲方委托，按以下规定承担本项目的设计工作。为明确各方的权利和义务，经协商订立本合同。1.2 合同依据1.2.1 中华人民共和国民法典1.2.2 中华人民共和国建筑法1.2.3 建设工5、程勘察设计管理条例1.2.4 建设工程质量管理条例1.2.5 其它中国各级建设行政主管部门颁发其它相关法律、法规、规章及规定1.2.6 相关的建设工程审批文件若上述规范性文件相互矛盾，按法律规定处理。1.3 定义解释如无特别说明，本合同中出现的下列词汇及用语的涵义以本条解释为准。1.3.1 投资审计专业部门（机构）：是负责对包括本项目在内的投资项目进行审计的政府部门或者委托的专业机构。1.3.2 合同：指合同条款、技术规范、图纸、工程量清单、投标文件、中标通知书、合同协议书以及构成合同组成部分的其他文件。1.3.3 设计服务费：指甲方因接受乙方提供的设计成果、施工图设计阶段配合、施工阶段现场配6、合等服务，根据本合同规定应向乙方支付的费用。1.3.4 日：如无特别说明，本合同中均指公历日历天。1.3.5 本合同中日期时间均为北京时间。1.3.6 本合同所述合同及附件为中文版本1.3.7 币种：本合同无特别说明的币种均指人民币（RMB）。1.3.8 专业设计公司：具有工程设计专项资质，可承接同其资质等级相应的专项工程设计业务的企业。1.3.9 重大修改：甲方变更委托设计项目或因提交的资料错误，或所提交资料作重大修改，以致造成设计工作需返工的情况。1.3.10 重大变更：设计变更工作量超过已完成施工图设计工作量的30%以上。1.3.11 规范：指合同中约定的工程技术规范及对技术规范的有效修7、改或补充。1.3.12 图纸：指发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。1.3.13 投标文件：指承包人按照合同约定为实施并完成本合同工程及其缺陷的修复而向发包人提交的、包含了为中标通知书所接受的报价的相关文件。1.3.14 中标通知书：指发包人对投标文件的正式接受函件。1.3.15 合同协议书：指第3.1.1条所指的合同协议书。1.3.16 书面：指手书、打字或印刷的通信函电，包括传真、电报、电传及电子邮件等数据电文。1.4 组成合同的文件及优先次序构成本合同的文件可视为是能够互相说明的有效文件8、，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：组成本合同的文件包括：1.4.1 政府部门关于本项目有关文件；1.4.2 补充协议；1.4.3 本设计合同；1.4.4 中标通知书；1.4.5 招标文件及补遗；1.4.6 投标书及其附件；1.4.7 标准、规范及规程有关技术文件；1.4.8 合同实施期间，甲方组织的专家研讨论证会的会议纪要或相关汇总文件；1.4.9 双方有关工程的洽商文件。第 2 章 设计要求2.1 设计依据2.1.1 工程设计适用的国家及地方标准、规范、规程、技术规定；2.1.2 当现行国家、行业及地方的规范、规程、标准、规定存在不一致时，就所选取的标准应进行技术、经济9、论证，并与甲方协商后征求主管部门的批准。如在技术上须采用其他国家和地区的技术规范或做特别处理，乙方应事先与甲方探讨其必要性，并征得其书面同意，然后申报相关政府主管部门批准认定，并应通过政府有关部门组织的相关审查及技术论证。2.1.3 甲方发出的设计招标文件（包括设计任务书或设计大纲）、补遗书和答疑书等。2.1.4 甲方按要求向乙方提供的全部资料、文件及设计条件。2.1.5 乙方提交的投标文件。2.1.6 中标方案调整意见。2.1.7 政府主管部门对各阶段设计文件的审查意见。2.1.8 有关本项目的会议纪要和甲方有关本项目的会议纪要。2.1.9 其它有关资料。2.2 设计范围及内容2.2.1（110、）方案设计阶段：对中标方案进行调整和优化，提供完整的设计方案及效果图，直至取得甲方确认。按照限额设计要求，完成本项目招标范围内工程投资控制在批复的可行性研究报告估算范围内，还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析等。方案设计完成后，送招标人审查认可，并协助招标人按规定报政府主管部门审查。建筑方案满足使用单位功能需求，符合可行性研究报告的要求。编制规划报建资料，为规划部门确定用地边界、容积率、绿地率、建筑密度、建筑高度等用地规划指标，并为批复工程设计方案、建设工程规划许可证等提供依据。（2）初步设计阶段根据批准后的设计方案完成所有专业的初步设计文件。包括但不限于：规划(含修建性详细规划)、总11、图、道路交通、景观设计、建筑装饰装修、绿色建筑、无障碍设计、体育智慧化、结构、电气、给排水、通风与空调、弱电及智能化工程、供电工程、暖通工程、燃气工程、道路工程、消防工程、人防工程、热水系统、市政配套、充电桩工程、电梯工程、交通组织设计方案、场道工程、机库工程、BIM设计、海绵城市设计、市政道路专业设计、噪音检测及基准点购买（3个，其中至少1个带高程）等；初步设计文件完成后，送甲方审查认可，并协助甲方按规定报政府主管部门审查，并按审查意见修改初步设计文件，直至审查通过。提供调整后的方案设计说明及图纸、效果图。提交的初步设计文件取得政府主管部门同意批文，并按本合同条款规定提供初步设计成果后，完成12、本项目招标范围内初步设计概算等造价文件的编制并获得政府投资主管部门的批复。负责编制基坑支护设计方案，达到施工图深度，要求在确保基坑安全可靠的前提下做到经济合理、施工便捷，并按照专家意见修改完善，作为基坑支护及开挖施工依据。2.2.3 施工阶段工作：提供后续工艺设计单位及施工图设计单位的配合工作，按招标人要求（如有）对已确认的方案设计、初步设计进行调整，并有对施工图设计成果评价和把控的责任。如施工服务阶段涉及重大设计方案变更，乙方须配合甲方及施工图设计单位做好相关工作，以及负责施工图设计文件和施工图深化设计文件审核（与使用需求的符合性、与方案设计和初步设计各专业的符合性及经济合理性、其他相关配套13、专业符合性等设计服务）。2.2.4 建筑节能与新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑、海绵城市、BIM等专项工程设计，项目设计全过程须应用BIM技术。2.2.5 BIM技术运用：整个设计过程运用BIM技术开展设计工作，要求设计进度与BIM模型保持一致，交付设计成果时一并提交相应的BIM成果。在方案设计阶段应用BIM对设计理念进行可视化进行表达，通过参数化对工程环境、交通、绿化等进行模拟分析，强化对设计理念的准确理解。在初步设计阶段应用BIM可视化对设计方案进行比对和优化，利用参数化进行性能分析，统计和计算设计中各种数据，实现多专业协同设计。设计单位应在项目实施前完成方案编制并提交审核，项14、目设计阶段BIM实施应严格按方案执行，如变更须提前提出申请。运用BIM检查初步设计设计中的错、漏、碰、缺，利用BIM技术进行管线综合平衡设计，要求实现项目参与各方在同一平台上项目信息数据共享，在BIM中插入、提取、更新和修改信息，确保各方协同作业。要求BIM全地形建模。BIM模型成果文件需上传到xx省代建项目管理局BIM协同管理平台上，且BIM技术要求必须达到xx省代建项目管理局BIM实施导则2023修订版、xx省代建项目管理局BIM实施管理标准2023修订版的要求，BIM完成情况纳入合同履约诚信考核。2.2.6 其他工作：1）造价文件编制工作：按照限额设计要求，完成本项目招标范围内工程投资方15、案设计估算、初步设计概算等造价文件的编制及相关配合报审工作，协助发包人取得发展改革部门的批复意见。还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、协助施工阶段的设计变更造价变化分析、协助竣工图审核等。2）技术配合工作：协助招标人办理用地规划、用地预审手续批复等工作，招标人后续各类招标工作配合、施工图设计配合、设计变更配合、施工配合、现场服务、竣工验收及概算清理、专题研究等；负责施工图设计文件和施工图深化设计文件审核（审核内容包括与使用需求的符合性、与方案设计和初步设计各专业的符合性及经济合理性、其他相关配套专业符合性等设计服务）；投资分解，以分部工程为单位，依据经批复的可研估算编制限额设计投资目16、标，作为方案设计和初步设计阶段限额设计的依据，负责施工图预算的审核，确保施工图预算控制在经批准的初步设计概算范围内。3）报建配合工作：协助发包人向规划和自然资源部门办理建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见、建设用地规划许可证、建设用地批准书、工程设计方案、管线综合规划、建设工程规划许可证、防空地下室建设意见书等报建报批手续，负责上述证照所需的相关技术文件的编制，并协助发包人取得相应的批复意见。上述国土规划报建手续所需的书面文件和电子文件、地形图、各类证照（含公示牌等）费用、各阶段测量及放线册等费用由承包单位负责，承包单位应根据规划和自然资源部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，建设单位配17、合承包单位完善有关资料。2.2.7 配合工作1）若设计过程中有需要前往外地考察同类项目并借鉴其经验，承包单位应予以协助和配合，考察费用按设计费的5%列支，如有结余则归承包单位所有。2）参加各类协调、论证、评审等会议，项目负责人及各专业负责人须到会，负责会议有关汇报文件、展示文件的制作和汇报。3）参加由建设单位组织的专家评审，评审专家劳务费用由承包单位负责。4）对材料、设备的选型提出合理化建议。5）对EPC单位的招标工作提出合理化建议，配合施工图设计单位的工作开展，配合有关资料的收集、整理和归档。6）设计配合工作包括临水（临时外水）、临电（临时外电）、施工总平面等设计工作。7）现场服务：现场指导18、与监督、施工配合（含派设计代表驻现场），及时处理现场设计问题。8）用于材料、设备、施工等招标内容的技术文件编制；9）协助提供工程实体质量监督抽测及监测等咨询工作的招标要求（包括技术要求及清单、预算）等；10）工程概预算编制服务。根据审核完成的初步设计方案做好工程概算编制工作，概算的编制采用清单模式。11）现场服务：现场指导与监督、施工配合（含派设计代表驻现场），及时处理现场设计问题。各阶段设计文件深度要求必须满足建筑工程设计文件编制深度规定的要求，各专业还应该满足各专业工程设计文件编制深度规范或规定的要求。2.3 设计阶段及深度要求2.3.1 本合同全部设计工作分三个阶段完成，各阶段具体划分为19、：方案设计阶段，初步设计阶段，配合EPC项目承包单位承担的施工图设计与施工服务阶段。2.3.2 方案设计阶段完成方案报建并获得政府相关主管部门的批复文件，2.3.3 方案阶段设计深度要求；(1) 对中标方案进行调整和优化，提供完整的设计方案及效果图直至甲方确认；(2) 成果文件应采用A3幅面铜版纸彩色打印，装订成册，并制作相应的电子光盘。(3) 提供裱在轻质板上的展示图（表面过塑并加套框），彩色打印，展示图内容包括但不限于总平面图、鸟瞰图、透视图、立面图等，具体内容和份数满足建设单位需求。(4) 提交的方案设计文件取得政府主管部门同意批文（具体包括规委的方案报建和人防的方案报建），并按本合同第20、2.5.1规定提供方案设计成果。(5) 鸟瞰图：要求清晰表达建筑与周边环境的整体关系。(6) 各单体建筑主要视点透视图：要求两个以上不同透视点。(7) 室内主要功能区装修效果图。(8) 交通系统规划和相关分析图：内容包括地块内外动态与静态交通规划、停车场（库）界线、地面停车方式规划等。(9) 绿化景观与环境设计图：内容包括室内、外绿化配置、景观组织及构成环境要素的规划设计。(10) 管线综合规划图：内容包括给排水、供电、电信、智能化、燃气、化粪池等地下管线设施的布局。(11) 结合海绵城市设计理念，针对防洪防涝采取的设计措施。(12) 总投资估算表：应满足国家发改委对可行性研究报告中有关投资估21、算的规定。(13) 根据建设单位要求增加的其它相关图形文件和文本文件内容。2.3.4 初步设计阶段深度要求：(1) 在批准的设计方案基础上完成初步设计文件。(2) 初步设计文件完成后，送甲方审查认可，并协助甲方按规定报政府主管部门审查。(3) 提交的初步设计文件和初步设计概算取得政府主管部门同意批文（具体包括人防建设意见书等），并按本合同第2.5.2规定提供初步设计成果。(4) 若由于设计原因造成初步设计概算超出经批复的可研估算，则应在符合经批准的方案设计的基础上，对初步设计进行修改完善，费用不另行增加，设计进度应满足建设单位要求。2.3.5 除上述特别要求外，方案设计与初步设计成果文件应符合22、建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）、民用机场工程初步设计文件编制内容及深度要求（2001年版）等相关要求。2.3.6 后期配合EPC项目承包单位承担的施工图设计与施工服务要求；(1) 配合EPC项目承包单位承担的施工图设计，对比EPC项目承包单位完成的设计成果文件同乙方成果文件差异，并提交书面意见；(2) 配合施工图设计阶段如立面效果修改、增加功能用房、局部功能变换等方案性的修改；(3) 配合幕墙、室内装修设计、景观等专项设计，审核专项设计图纸；(4) 协助甲方组织设计交底，配合施工图设计单位应用BIM技术和方法完成结构、机电设备专业设计及设计BIM模型的创建、优化及信息汇总工作，保23、证BIM实施成果的传递和使用；(5) 设计单位应配合甲方委托的BIM第三方开展本项目BIM实施成果的检查工作；(6) 配合甲方对主要材料设备进行选材定样；(7) 施工过程中根据甲方要求对现场进行配合，对整体效果进行把控。2.3.7 报建配合要求（1）协助建设单位向规划和自然资源部门办理建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见、建设用地规划许可证、建设用地批准书、工程设计方案、管线综合规划、建设工程规划许可证等报建报批手续，负责上述证照所需的相关技术文件的编制，并协助建设单位取得相应的批复意见。（2）上述国土规划报建手续所需的书面文件和电子文件、地形图、各类证照（含公示牌等）费用、各阶段测量及放24、线册等费用由承包单位负责，承包单位应根据规划和自然资源部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，建设单位配合承包单位完善有关资料。2.4 设计进度2.4.1 设计成果文件提交进度要求： （1） 方案设计：中标通知书发出之日起【15】日历天内完成中标设计方案修改完善工作，协助招标人在中标通知书发出之日起【15】日历天内确定设计方案；（2） 初步设计（含概算）：方案确定后【60】个日历天内完成初步设计及概算编制工作，其中主体结构部分须达到施工图深度；按照建设单位、施工图审查单位、评审专家意见对初步设计（概算）修改完善：【10】个日历天。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合25、同价格的0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。2.4.2工作目标：（1）投资控制目标：在保证设计质量的前提下，全过程实行限额设计,在包含完整批复初步设计概算全部建设内容的前提下，必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，实行投资控制，严格控制初步设计的变更，确保工程概、预算不突破投资目标。（2）质量控制目标：符合建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。（3）绿色建筑目标：xx省绿色建筑评价二星级标准。中标人各阶段设计工作及所提交的设计成果应26、满足上述目标的申报条件，同时中标人应配合上述目标的申报，为申报工作提供相关基础资料。相关费用已包含在投标报价中，招标人不再另行支付费用。2.4.2 设计进度必须满足省代建局进度的要求。若前一个阶段的实际设计进度落后于设计进度计划，则乙方需在后一阶段采取增加人力等措施，保证下一阶段实际设计进度不落后于设计进度计划。如有进度调整，以甲乙双方以召开的会议纪要规定的设计进度为准。2.5 设计成果文件（二维设计图纸应与三维BIM模型内容一致）设计成果文件清单序号设计文件名称数量备注一方案优化阶段1方案优化图纸及说明12份包含投资估算文件2彩色效果图3套效果图不少于 6 张，为零号图纸3主要装饰材料样板127、套4电子文档光盘 3张二初步设计阶段1建筑专业初步设计图纸及配套文件12份2报建图纸及配套文件3套按报建要求份数提交3其它专业初步设计图纸及配套文件12份包含初步设计概算3.1主要装饰材料样板1套3.2重要部位精装修效果图1套不少于20张4基坑开挖及支护项目设计文件12份5建筑模型1按甲方要求制作模型6电子文档光盘 3张各电子文件未加密三施工图纸设计阶段1施工图纸复查意见8份注：上表所列设计成果文件数量为甲方提出审核意见，经乙方修订完善后的最终定稿设计成果文件数量。在设计过程中，乙方送审（报批）设计成果文件数量，根据审批（评审）单位要求提供。2.5.1 BIM应用成果 电子版文件1份，相应的纸28、质报告5份(1) 本项目方案设计阶段与初步设计阶段BIM实施方案；(2) 与设计要求一致的专业模型和综合模型；(3) 与原模型配套的浏览模型（NavisWork平台）；(4) 各专业分析报告；(5) 漫游视频；(6) 本项目所设计到的全部自建族（RVT格式、电子档）；(7) 基于BIM模型的工程量清单表格；(8) 相关图表、图片、文档等其他资料；(9) 所有BIM模型以及在项目设计过程中产生的数据都归属于招标人所有，相关成果的知识产权归招标人所有。（所有3D4D和BIM相关的信息均为保密信息。未经甲方同意和授权，乙方不得对外发布，乙方须做好上述信息的保密工作及相关数据的传递、交接记录）（10）29、具体相关工作及要求，以xx省代建项目管理局BIM实施导则2023修订版、xx省代建项目管理局BIM实施管理标准2023修订版的要求为准。第 3 章 设计服务费用设计服务费包括基本设计费、BIM设计费、投标经济补偿费。3.1 设计费计取的原则：本项目采用限额设计，项目设计费实行市场调节价，设计费总额暂以工程费用限额 32120.8万元人民币元为收费计费额计算；注：初步设计占全部设计工作量比例为 %，方案设计占全部设计工作量比例为 %,合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。工程设计费计费方式为总价包干，设计费已包含了完成本项目设计工作内容的全部费用，包含并不限于后续项目30、变更的设计工作量，项目概算内产生的变更调整等均不再另行增加设计费。3.2 签约合同价为：人民币（大写） （ 元）。其中：基本设计费（大写） （ 元）BIM技术应用服务费（大写） （ 元）。注：设计费计费方式为总价包干，合同价总价包含方案设计费、初步设计费以及：（1）办理建设工程规划许可证和规划验收合格证测量放线册和验线册的费用，以及办理建设工程规划许可证所需的安全评价等手续（若有）的费用；（2）绿建审查所需的各项检验检测费用；（3）用于项目的各类专家评审费用；（4）各类证照工本费、测量控制点购买费、土壤氡浓度检测费等费用；（5）外出参观考察的调研费；（6）驻场人员服务费。3.3 合同设计服务费31、的支付进度与支付比例3.3.1 基本设计费的支付：支付节点支付条件支付金额考评标准1签订合同并提交履约保函基数10%/2取得规划部门对工程方案或修规的批复基数30%A按附件一3取得发改部门对初步设计概算的批复基数40%A+F按附件二4完成对施工图设计单位的成果审核，取得施工图审查合格报告基数10%A/5合同结算经省政府财政部门审定基数10%或按省政府财政部门审定应付金额/注：基数为合同设计费总额（不含BIM 设计费）扣除合同约定的方案补偿费。A为设计阶段合同履约评价得分对应的暂付设计费支付比例。F为设计阶段合同履约评价综合得分对应的暂付设计费余额应返还金额。暂付设计费余额为设计阶段全额设计费与32、该阶段暂付设计费的差额。B为施工阶段合同履约评价综合得分对应的设计费支付比例。C为缺陷责任期阶段合同履约评价综合得分对应的设计费支付比例。具体详见附件8：省代建局直管项目设计履约评价实施细则。3.3.2 BIM设计费的支付方案及初步设计阶段方案及初步设计BIM关键节点具体BIM成果内容BIM成果时间要求比例方案及初步设计BIM策划提交本项目方案设计与初步设计阶段BIM实施方案，经甲方相关部门或甲方委托的第三方BIM顾问确认后。方案设计阶与初步设计阶段BIM实施方案BIM应用实施进度计划等合同签订后2周内30%方案设计提交本项目方案设计阶段BIM模型及BIM应用成果，完成数据与BIM平台对接，满33、足协同管理的工作要求，经甲方相关部门或甲方委托的第三方BIM顾问确认后。方案设计阶段BIM模型BIM应用报告及对应支撑材料等与方案设计同步30%初步设计提交本项目初步设计阶段BIM模型及应用成果，完成数据与BIM平台对接，满足协同管理的工作要求，经甲方相关部门或甲方委托的第三方BIM顾问确认后。初步设计阶段BIM模型模型工程量与清单量对比分析，设计概算工程量取min模型量，清单量BIM应用报告及对应支撑材料等与初步设计同步40%3.3.3 方案补偿费支付3.3.3.1方案设计投标经济补偿费合计人民币 19 万元，其中：(1) 全部的投标经济补偿费包含在本项目设计费中，承包人在签订合同后，由承包34、人向发包人申请，承包人在收到招标人的第一笔付款后，对2-5名未中标人的设计方案给予补偿。其余未中标人费用自理，发包人不再给予未中标人投标补偿。如果投标人不足 5 名或者前5名中有被废标的，所剩余的投标经济补偿费支付给中标人。(2)方案设计投标经济补偿费总额 19万元，其补偿方式如下：排列名次投标人名称补偿金额（元）备注1 2345合 计在评标委员会评审推荐的5名投标人（中标候选人）中，在签订设计合同后30日内，乙方组织上述投标人一次性向甲方申请方案补偿费，上述各投标人同时提供相应税务发票。3.3.4 本项目招标代理费由招标人支付给招标代理。3.3.5 中标人代缴广州公共资源交易中心交易服务费，35、由广州公共资源交易中心向中标人开具增值税发票，其费用在承包人第一次请款时一并申请。3.3.6 设计服务费进度款的修正（1）在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，甲方和乙方均有权提出修正申请，并在下期进度付款中支付或扣除。（2）乙方存违约行为时，原则上在尾款中扣除违约金，尾款不足时，甲方有权在任何一期应付设计费进度款中扣除违约金。3.3.7 设计费用调整与结算。工程设计费计费方式为总价包干，设计费已包含了完成本项目设计工作内容的全部费用，包含并不限于后续项目变更的设计工作量，项目概算内产生的变更调整等均不再另行增加设计费。设计费最终结算价须经省政府财政部门审核。（1）设计费用调整36、：项目总概算批复后，若初步设计概算中的建安工程费及设备购置费批复额与投资估算中的建安工程费及设备购置费存在差异时，双方按“设计概算中的建安工程费及设备购置费批复额/投资估算中的建安工程费及设备购置费”的比例调整基本设计费用及BIM设计费用数额。 （2）设计费用结算：设计费结算时，除本合同（含补充协议）另有约定外，按“建安工程费及设备购置费结算额/设计概算中的建安工程费及设备购置费批复额”的比例结算基本设计费用及BIM设计费。除合同另有规定外，建安工程费及设备购置费结算额超出设计概算中建安工程费及设备购置费批复额部分，不支付设计费用。基本设计费结算额+BIM费用结算额=（建安工程费及设备购置费/37、设计概算中的建安工程费及设备购置费批复额）（基本设计费合同额+BIM费用合同额） 违约金 按3.3.6（1）条约定，如果基本设计费合同额与BIM费用合同额合同额发生调整时，按调整后的合同额结算。3.3.8 本合同结算额以省财政部门审定额为准。3.3.9 在达到付款条件后15个工作日内，乙方向甲方申请办理付款申请手续。甲方在收到乙方申请付款的报告后，按本合同有关条款规定，15个工作日内完成向省财政部门的申请付款手续，由省财政部门直接向乙方支付，具体规定以财政部门规定时间为准，设计服务费均以人民币支付。3.3.10 设计服务费以转帐方式支付给乙方。第 4 章 甲方责任、权利与义务4.1 对工程设计38、过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督设计工作开展，控制设计过程，进行中间验收，组织成果审查。4.2 检查乙方工程设计部的组成人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因乙方人力、能力不足致使设计不能按计划完成时，可要求乙方增加或替换为满足甲方要求的技术人员，乙方不得拒绝。4.3 检查乙方是否执行了限额设计指标。审批设计变更，及时评估乙方投资控制情况，确保设计不突破设计限额。4.4 负责组织审查和确认各设计阶段的设计成果。按合同规定的设计进度和阶段及时将乙方提供的所有设计文件按相关部门要求报相关部门审批，跟踪掌握行政主管部门或行业管理部门对工程设计的审批情况，相关39、部门审批后，及时把审批意见送达乙方。4.5 负责提供本工程设计基础资料。4.6 指派专人负责与乙方联系，对乙方提供的设计文件及时组织审查上报，及时答复乙方提出的有关问题。4.7 按照有关规定，组织完成施工图设计文件审查。4.8 按合同规定支付设计服务费；4.9 甲方及其聘请的咨询公司（如有的）在收到乙方有关设计问题的函件后，应及时给予书面答复，咨询公司的书面答复经甲方认可后由甲方发出。4.10 甲方对乙方所提供的资料及本工程的设计、科研成果拥有著作权、版权、专利权和使用权（署名权除外）。 4.11 本合同履行期内，甲方有权书面通知乙方根据省政府主管部门的要求和各设计阶段审批意见对本项目设计作相40、应的修改，并有权要求乙方变更或补充修改因设计错误、深度不够等原因造成的不合格的设计文件。4.12 如乙方提交的设计文件没有达到规定的设计深度，经修改或补充后仍然不能达到，甲方有权扣减相应设计服务费。4.13 甲方提供BIM管理平台及相关的BIM实施标准。4.14 甲方若对中标设计方案不满意，则有权要求乙方无条件在规定时间内对投标方案进行修改，相应费用已经包含在基本设计费内。若乙方在收到甲方要求修改中标设计方案的通知后，在规定时间内拒不对设计方案进行修改，或拖延修改工作达30天时，甲方将有权终止勘察设计合同，且不作任何经济补偿。4.15 工程项目建设期内，因国家或省市区政策改变，新增的设计内容，41、乙方必须无条件配合甲方对项目新增内容进行设计。4.16 甲方需乙方提供该项目的建筑模型，若乙方不具备制作能力应委托相应的模型制作公司制作模型，此笔费用包含在设计费用中，不再另行支付。4.17 乙方在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合合同约定时，甲方有解除合同、追究违约责任、要求赔偿损失等权利；同时，甲方还有权将乙方存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。4.18 甲方有权聘请设计咨询（监理）单位作为本合同约定项目的设计咨询和设计监理，乙方应接受该设计咨询（监理）单位按照相关设计咨询法规和甲方赋予的权利所进行的咨询及监理工作。4.19 甲方有权要求乙方提交42、工作月报及专项报告。4.20 甲方拥有设计变更的审批权，设计进度的监督权。4.21 甲方对项目外观、标志性结构、室内装饰等关键部位使用的材料或设备的品种、规格、质量等级等拥有最终确定权。4.22 甲方有权对项目的全过程进行审计或审计调查，并提出审计意见和建议；乙方应配合审计机关开展政府投资建设项目审计工作，并有接受甲方对项目进行全过程审计或审计调查的义务。乙方应积极配合审计工作，提供必要的办公场所、条件及有关资料，按照规定的期限和要求,及时提供与该建设项目有关的资料，对资料的真实性、完整性负责，并应当依据审计意见或审计建议进行整改。第 5 章 乙方责任、权利与义务5.1 设计阶段5.1.1 乙43、方应按甲方要求安排资深设计人员参加本项目设计并提供项目设计部组成人员名单，如无充分理由主要设计人员不得中途更换，确需更换的须以书面形式征得甲方同意，更换项目负责人的，应提前15 个日历天书面通知发包人；更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人。如遇主动辞职的原因，须提前一个月通知甲方。乙方应提供在专业资质、专业技能上不低于原有人员的设计人员，该人员应得到甲方的确认。乙方项目设计部组成人员结构应合理、稳定，主要技术骨干工作能力应足以胜任设计工作。乙方项目设计部组成人员名单见附件一。乙方应按甲方要求安排资深设计人员参加设计例会，配合可研报告编制与评审、报批，参加设计条件、现状的调研和资料收集。施44、工期间，乙方应在24小时内对施工现场问题做出及时响应。5.1.2 乙方应指派专业的BIM负责人及服务团队指导本项目的BIM实施工作，具体要求详见xx省代建项目管理局BIM实施导则2023修订版、xx省代建项目管理局BIM实施管理标准2023修订版。乙方有义务接受甲方委托的BIM第三方管理，完善BIM实施工作，以保证设计阶段BIM实施成果的传递和使用。乙方须在甲方所提供的BIM管理平台上开展设计管理工作，所有设计成果应上传至甲方提供的BIM管理平台，并配合甲方完成其他BIM相关工作。5.1.3 乙方收到甲方提供的工程设计依据文件及设计的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误、失误或缺陷，45、应在7日内向甲方提出书面意见，并自行负责其对甲方提供资料的理解的准确性。负责到有关部门查询与设计有关的既有建构筑物及地下管线工程档案,甲方提供行政配合。5.1.4 乙方必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家有关的设计标准、技术规范、规程完成合同规定的任务，并按合同规定向甲方交付设计文件，确保设计质量。未经甲方书面同意，不得对已批准的设计作重大修改、增加或删除。5.1.5 乙方对设计深度和质量负责，对设计文件的完整性、正确性、适用性、可靠性、经济合理性及设计时限（或进度）负责，甲方、政府部门或相关单位的审查并不减少乙方的责任。如因设计文件未获政府批准，还应承担反复修改设计的工作与责任。乙46、方认真研究甲方委托的第三方咨询单位意见，完善设计工作。对非强制性条文，若乙方认为审图意见不合理，应明确答复、提供依据，取得审图单位认可。并根据甲方提交的设计文件审查意见进行修改设计文件，并提交满足甲方要求的设计文件。5.1.6 乙方在工程设计中应积极推广使用成熟的新技术、新工艺、新材料、新设备，在投资控制的前提下尽可能达到节地、节水、节能、节材的目的，但不得指定生产厂家和品牌。5.1.7 乙方如采用新技术、新材料、新工艺、新设备，且来源唯一、或含有专利技术，或需要供应商研发的，则应在设计文件中说明并尽早函告甲方，并提供专门报告给甲方予以论证说明。报告需包含技术可行性、经济可行性分析，并附至少三47、个成功实施工程案例；一般材料选用和设备系统的设计，则应在初步设计阶段就提出有关技术参数及其建议的设备型号和规格；所选用的设备的型号规格和参数须满足三家及以上产品制造商。5.1.8 乙方在设计中应遵循限额设计原则，通过多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保项目总估算符合设计限额要求。5.1.9 甲方认为有必要进行复核验算时，乙方对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，应提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。5.1.10 乙方就重大设计技术问题应向甲方提出书面审查申请，经专家论证审查，专家意见供乙方参考48、。属于超规超限的，须按政府相关要求审查。5.1.11 乙方应根据工程现场条件进行设计，否则导致施工图纸偏差、施工签证及工程量追加、投资增加的，应承担相应的设计责任和赔偿责任。5.1.12 乙方对甲方或自行委托的专业设计公司的设计文件进行设计协调和办理审核确认盖章手续，其审核确认的费用包含在总设计服务费中，不得另行向专业设计公司收取审核确认的费用。5.1.13 对甲方提出的与本工程有关，但本合同设计概算额以外新增工程，乙方应在甲方规定的合理时间内，予以无条件执行，所发生的费用,本合同有关规定计取。5.1.14 乙方应保证设计文件通过政府主管部门审批。5.1.15 乙方按时参加甲方安排的本项目设计49、的审查或设计交底会议，并对设计文件作必要的解释。5.1.16 乙方应积极配合甲方根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合甲方组织的对设计工作有积极作用的相关活动。5.1.17 本合同为方案设计及初步设计合同，但对于景观、室内、幕墙、钢结构、网架、智能建筑设计、海绵城市、绿色建筑、VR技术能力、项目投资估算等专项设计内容，甲方要审查乙方的设计能力及BIM技术应用能力；若乙方不具备上述专项工程设计资质或甲方认为乙方不具有上述专项工程的设计能力或不具有BIM技术应用能力时，乙方须分包给不低于乙方资质要求且具有行业相应资质并经甲方认可的专业公司进行设计；分包单位的设计成果必须由乙方签字确认。未经甲方50、事先书面同意，乙方不得将本合同设计内容和责任分包或转让。若甲方认为乙方分包的上述专业设计的设计团队或其设计文件不满足项目要求，甲方可以要求将相应设计内容所对应的设计服务费及BIM技术应费扣除【扣除设计费=（基本设计费用及BIM设计）（专业项目工程费用/工程费用总额】，将上述专业设计委托其他单位完成，委托方式也可采取设计施工一体化方式。乙方对专业设计过程要予以配合，对设计图纸有审核和效果确认的责任。乙方应选择有实力和相关业绩经历的设计单位合作或委托分包设计，乙方应在保证工作质量的前提下，协商有关费用，并须事先取得甲方的同意，合作或分包设计合同签署前须交由甲方审核，签署后将合作或分包合同复印件交甲51、方备案。即使取得上述批准，也不应解除本合同规定的乙方的任何责任或义务，乙方就整个项目的设计向甲方负责。5.1.18 因乙方的原因，造成设计修改（变更），乙方在发出设计修改（变更）通知单时，需同时提供设计修改（变更）通知单的造价分析资料。5.1.19 乙方在甲方提出要求修改中标设计方案后，应在规定时间内无条件并按照甲方要求对设计方案进行修改。5.2 其它5.2.1 乙方应负责为其参与本项目设计的人员购买意外伤害保险，确保设计人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于乙方设计人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，甲方无需承担赔偿责任。5.2.2 对甲方提交的设计依据和乙方自身完成52、的与该项目有关的设计文件，乙方有保密的义务。5.2.3 在设计及施工过程中，乙方应充分尊重和理解甲方及其聘请的咨询公司（如有的话）对设计提出的意见与要求，如无安全隐患应予实施。5.2.4 乙方指定专人负责协助配合设计文件的报建工作。配合进行各类审查、研讨会、专家评审会设计文件的送达工作。有必要时，按甲方要求在设计阶段派驻专人到甲方办公室协助报建与前期工作。5.2.5 乙方根据工程设计需要，向甲方提出需要进行科研实验的课题，提供相应的设计条件及参数、科研实验目标等技术要求，提出科研实验进度计划等。5.2.6 乙方自行制作汇报所用的各类演示稿、效果图、模型等；甲方需要制作三维动画时，乙方应配合提供53、有关资料及电子文档。5.2.7 如甲方需要进行有关宣传报道、编制画册、组织设计研讨会等，乙方应根据甲方需要委派有关人员参加。5.2.8 乙方在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的都必须取得合法的授权，所产生的有关费用应由乙方自行承担。如乙方由于在工程设计上使用的或准备采用的任何专利、版权、设计商标或名称及其他受保护权利的行为而引起的所有索赔和诉讼的费用都应由乙方承担。此外，乙方还应承担由此导致或与此有关的损害赔偿、诉讼费、指控费和其他开支。上述应由乙方承担的所有费用均视为已包含在乙方的设计服务费中，甲方不另行支付。5.2.9 合同双方如发生争议，乙方不得54、以争议为由影响合同的正常履行。5.2.10 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。 5.2.11 在甲方进行的工程施工招标、设备材料采购招标过程中，乙方编制用于材料、设备、施工等招标内容的技术文件。根据甲方的要求派出相关专业人员参加，并积极配合甲方做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。5.2.12 乙方拥有设计成果的署名权。5.2.13 乙方应按照甲方、设计勘察评标委员会、设计咨询（监理）单位、施工图审查机构及政府审查部门的评审意见修改工作或成果，进行设计深化、优化，不另行收费。5.2.14 乙方应委托经甲方认可的具有造价咨询（管理）专业资质单55、位编制本项目的估算书、初步设计概算等。必须指派一名注册造价工程师专职负责本项目的投资控制工作，并负责协调落实各专业的限额设计工作，乙方提供的所有造价文件、造价数据均应加盖注册造价工程师印章及造价咨询单位执业章予以确认。5.2.15 本项目履约担保金额为中标价款的10%，乙方须在收到中标通知书后的20日内提交履约保函。履约保函应以由在中国注册的国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别的银行开具的银行保函的形式提供。为取得履约保函所需的费用，由中标人自行负责。履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程竣工验收合格且缺陷责任期满之日止。退还条件：履约保证金退还的时效即完成合同相关事项后退还。56、5.2.16 乙方应按照甲方要求，对甲方的人员以及其他联合体成员（如有）进行BIM模型操作的培训。5.2.17 参加各类协调、论证、评审等会议，项目负责人及各专业负责人须到会，负责会议有关汇报文件、展示文件的制作和汇报。5.2.18 负责编制基坑支护设计方案，达到施工图深度，要求在确保基坑安全可靠的前提下做到经济合理、施工便捷，并按照专家意见修改完善，作为基坑支护及开挖施工依据。5.2.19 组建项目管理团队，对前期工作的进度（含设计进度、报建进度等）、质量（含设计质量、报建质量等）、成本（各阶段限额设计）、内部和外部沟通协调等工作进行总体控制，并承担违约责任。5.2.20为确保乙方的设计成果57、能够有效贯彻，且对项目的建成效果能够有效把控，乙方有对施工图设计单位的施工图设计成果文件进行审核、提出修改完善意见的权利，并要求施工图设计单位按照审核意见进行修改；在选定重要外墙和装饰材料的过程中有审核确认的权利，确保项目的实施效果。 第 6 章 设计进度、质量、投资的控制6.1 乙方应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划和出图计划开展和组织设计工作，保证各阶段设计工作如期完成。6.2 乙方应积极配合甲方或其委托的相关单位进行定期检查，如会议、巡检、技术论证、设计文件审查等。6.3 按照甲方建立的会议制度，乙方相关人员应参加设计例会、工程例会、技术研讨会、协调会、设计文件审查会等，并参与会58、议纪要起草工作。6.4 乙方在桩基工程和基础方案设计过程中，按照已发布的xx省代建项目管理局技术指引（附件六）有关要求，进行质量控制。6.5 甲方已发布和将不定期发布xx省代建项目管理局技术指引，乙方需按照有关要求进行设计及质量控制。6.6 乙方应积极配合甲方对设计工作的全面检查，包括投资额、设计进度、设计深度与质量、人员到位和投入力量等，对存在的问题，应及时进行整改。6.7 在设计过程中，乙方应及时向甲方提交各种方案、建议、拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的有关技术文件，以便甲方对此进行审查，确保各种方案的可行性。6.8 各功能区域建筑面积及总建筑面积需要符合建设用地规划许可证和市发改59、部门可研批复等文件中对建设规模的要求。6.9 在保证设计质量的前提下，乙方应按设计限额进行设计，在方案设计阶段，原则上按照设计招标文件给定的金额进行限额设计，如在设计过程中，政府调整设计限额，甲方应及时告知乙方；由于调整设计限额而引起的设计修改，甲方不予以支付设计修改费。6.10 乙方应遵循适用、经济、美观、安全的原则开展限额设计，结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制项目总估算时逐步细化落实，保障建安工程费及设备购置费不超过投资限额。乙方在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济比较等手段，对设计方案进行优化。在所有方案比较的过程中，必须进行相应60、深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资。6.11 乙方应对其编制的估算文件、概算文件、修正概算文件的完整性、准确性、有效性负责。认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，使估算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。6.12 甲方要求乙方在设计过程中考虑工程实施时的实际可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，乙61、方应提出合理理由和可行的实施方案，报甲方同意后方可采用，否则，甲方有权要求乙方修改设计。6.13 设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用乙方必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。6.14 对涉及建筑安全或对投资影响重大的有关数据，在甲方提出要求时，乙方必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便甲方在必要时用其他计算程序进行验算。乙方有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。6.15 未经甲方书面同意，乙方不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除。6.16 乙方承诺自本合同签订之62、日起，为本合同约定项目所做的建筑物外观设计文件不再用于其他任何项目的设计。否则，乙方应清退本合同所有已付费用，甲方有权追究乙方因此而引起的其他法律责任。6.17 设计成果文件应按国家、地区现行的设计规范、质量标准及计价依据的相关规定执行。在乙方进行设计过程中，遇到中国或xx地区设计规范、规定、标准等条款发生修订与变更而失效时，乙方要按新的（修订后的）规范、规定和标准执行，并进行必要的设计修改，因此发生的设计费用已包含在本合同的设计费内。6.18 如果工程某部分设计中，遇到中国和国内地区没有相应的工程设计技术规范、标准、依据的，乙方应与甲方协商，采用推荐国际成熟、先进的工程设计技术规范、标准，并63、将所采用的设计技术规范、标准提供给甲方，由甲方组织专家论证确定所采用的国际标准；若出现各国均没有明确规范、标准的设计分项，由乙方提请甲方，且协助甲方组织中外专家专题研讨，并按经甲方确认的专家评审书面意见作为设计指导标准。6.19 本项目设计的计算机文件要求：设计文本文件采用Microsoft Office软件制作的格式文件，设计图形文件采用AutoCAD中文版软件制作的dwg格式文件，其它使用特殊软件编制的设计成果计算机文件（如建筑效果图、结构计算书和估算、概算成果等），应用国内相关行业的通用软件，且提交时应注明软件名称、版本。6.20 在方案设计审查、初步设计审查时，乙方必须按工程造价咨询规64、范（GB/T51095-2015）提交相应深度的投资估算、概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的工程量清单、主要材料工程数量表、设备数量清单及书面询价依据，工程量计算书、编制说明书、钢筋及混凝土含量表、概算文件电子版及软件版（审核时须提供定额软件和软件狗），不得机械性地套用所在地其它类似工程指标的做法，并按甲方要求的格式编报初步设计概算文件。主动配合方案设计审查、初步设计审查过程中的造价评审工作。6.21 为确保设计优化和投资控制，乙方必须对整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材（单项总投资额100万元以上）使用、主要设备（单价投资额10万元以上或65、总投资额50万元以上）选型等对建成使用和建设投资有重大影响的因素进行经济技术多方案比选和性价比分析，并提交正式的书面报告报设计咨询（监理）单位和甲方确认。6.22 乙方应在每月1日前（遇节假日顺延）以工作月报和专项报告的书面形式向甲方汇报设计工作进展、设计变更、设计限额控制情况、现场设计配合情况等。6.23 当设计变更修改版幅累计超过使用中的施工图1/3或以上时，乙方应无条件对施工图版次进行修改并重新出图。6.24 设计咨询工程师（1）甲方有权聘请专业设计咨询（监理）单位对本项目的设计过程实施设计咨询（监理）。该单位派驻本项目的代表称为设计咨询工程师。甲方将本合同中约定的自身权利和责任的某一部66、分委派给设计咨询工程师。在实施设计咨询前，甲方须将委托的设计咨询（监理）单位名称、设计咨询内容、设计咨询权限、设计咨询工程师的姓名、职务、职权等以书面形式通知乙方。（2）设计咨询工程师依据设计咨询（监理）单位与甲方签订的设计咨询（监理）合同或甲方的书面授权行使职权。乙方对设计咨询工程师的指令应当执行，但设计咨询工程师的指令与甲方的指令相冲突时，应执行甲方的指令。6.25 甲方和乙方有权在实施方案中参考使用获得经济补偿的所有投标方案成果内容。第 7 章 设计审查7.1 乙方各阶段的设计文件，应尽可能达到节地、节水、节能、节材的目的，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报甲方确认，必要时组织67、有关专家论证。7.2 甲方可委托其聘请的咨询公司或组织由有关专家和技术人员组成审查小组，对乙方完成的各阶段设计文件进行审查，乙方应积极配合。7.3 乙方应配合甲方将设计文件报送发改、规划、建设、环保、消防、民防、水务、气象等主管部门审查，并按其审查意见修改完善设计。7.4 甲方组织的专家审查意见仅供乙方参考，乙方并不能因专家的审查意见而豁免其应承担的设计责任。7.5 审核施工图设计单位的施工图设计成果文件，提出修改完善意见。第 8 章 甲方违约责任1）发包人不按合同约定向政府部门办理进度款支付申请的，除应支付本合同约定的进度款外，还应按同期银行贷款利率给设计人利息（设计人未提供齐全进度款支付申68、请材料的情况除外）。2）发包人无正当理由不向政府部门办理设计人竣工结算款支付申请的，除应支付设计人竣工结算款外，还应按同期银行贷款利率给设计人计付拖欠款项期间的利息。第 9 章 乙方的违约责任9.1设计人违反本合同的约定，应当按约定向发包人承担相应的违约责任。设计人承担违约责任的形式包括：1）限期改正。设计人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须在发包人限定的时间内履行义务。2）一般违约责任。设计人被发包人要求按本合同约定承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币1万元/次。3）严重违约责任。设计人被发包人要求按本合同约定承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币3万元/次。469、）部分解除合同。发包人向设计人发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，设计人必须在三天内停止被解除部分合同的工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整。设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整的，发包人有权视情况全部解除合同；因设计人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人工期延误及其他方面的损失，发包人有权拒绝支付本合同价款并要求设计人赔偿实际损失。5）解除合同。发包人向设计人发出解除合同的通知后，本合同即解除，设计人必须在三天内停止全部工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。设计人应保证所70、移交的资料齐全完整，设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包人工期延误和其他方面的损失，发包人有权拒绝支付本合同价款并要求设计人赔偿损失。6）赔偿损失。因设计人违约或工作失误给发包人造成损失的，由设计人向发包人赔偿与违约有直接或间接因果关系的所有损失，赔偿金为实际损失的100。但不超过发包人支付给设计人费用的2倍。9.1.2累计出现三次限期纠正责任，发包人有权追加设计人一次一般违约责任；累计出现三次一般违约责任，发包人有权追加设计人一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方面部分或全部解除合同。9.1.3本合同解除后，设计人已经完成的设计成果在发71、包人支付于工作量对应的设计费后，全部归发包人享有，发包人有权于其他设计人签订设计协议，其他设计人可以取代设计人在本合同中的地位，承接设计人的一切权利义务，有权在设计人已经完成设计成果的基础上继续设计，设计人不得有异议，其他设计人不必支付设计人任何报酬。9.1.4当发包人认为设计人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务时，发包人有权书面通知设计人，指明设计人无履行的内容并要求设计人按如下约定承担违约责任：1）设计管理方面的违约责任：设计人无故要求终止或解除合同，按严重违约处理，赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并承担由此造成的拖延工期的损失。设计人转包和私自分包设计任务，按严重违72、约处理。情节严重的，发包人有权单方面解除合同，赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并承担由此造成的拖延工期的损失。同时，发包人将扣除转包（分包）部分的全额设计费用，设计人应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。设计人承诺主动支持发包人及设计咨询（监理）单位的工作，对发包人及设计咨询（监理）单位的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，第一次按一般违约处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约处理。同时，设计人还要承担由此造成的一切经济损失。设计人没有按照合同的约定做好设计协调工作，发包人有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式并要求其承担比原来计划73、多开支的费用，设计人不得提出任何异议。2）设计成果方面的违约责任：设计人由于自身原因造成逾期交付设计文件的处理：A）一次性逾期2天以内的，给予书面通报批评并限期改正；一次性逾期3天以内（或累计达5天以内）的，记一次一般违约，并向发包人交纳违约金人民币1万元/次；一次性逾期5天以内（或累计达10天以内）的，记一次严重违约，并向发包人交纳违约金人民币3万元/次；一次性逾期10天以内（或累计达15天以内）的，发包人有权部分解除合同；一次性逾期超过10（或累计超过15天）的，发包人有权全部解除合同，设计人赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并赔偿由此造成发包人的一切损失。B）设计人未能按合同74、约定及工作计划完成“五图一书”、建筑方案设计、初步设计，每逾期一天，需向发包人交纳违约金人民币1万元/天。设计人必须根据实际情况调整工作计划，并报发包人审批，如在后续工作中，设计人能按调整的计划完成，已赔偿金额可作为奖金返还给设计人。逾期超过30天发包人有权全部解除合同，设计人赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并赔偿由此造成发包人的一切损失。因建设规划方案重大功能性调整造成逾期交付设计文件处理：一次性逾期不超过20天（或累计达30天以内）的，发包人或设计咨询（监理）单位予以书面确认，但发包人不予支付赶工费，工期不得顺延；一次性逾期超过20天（或累计超过40天）的，设计人应优先采用追75、回工期的办法，赶工费用双方另行协商。设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误，按如下约定处理：A)在设计过程中发现设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，给予限期改正，并按附件5设计错误分类中类错误对应2次严重违约责任，类错对应1次严重违约责任，类错误对应2次一般违约责任，类错误对应1次一般违约责任。由此造成设计文件逾期交付的，按本章的约定处理。B）在对设计文件进行评审或审查时发现设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，并按附件5设计错误分类中类错误对应2次严重违约责任，类错对应1次严重违约责任，类错误对应2次一般违约责任，类错误对应1次一般违76、约责任；因此造成设计文件逾期交付的，按本章的约定处理。C）在后续设计或施工时发现设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，发包人有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式并要求设计人赔偿损失，并按附件5设计错误分类中类错误对应2次严重违约责任，类错对应1次严重违约责任，类错误对应2次一般违约责任，类错误对应1次一般违约责任。D）因设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误造成一般质量事故或工期延误3天以上5天以内的，按一般违约处理，设计人应负责修改或补充设计文件并免收直接受影响工程部分的设计费。E）由于设计人设计错误造成工程严重质量事故或工期延误超过5天的，按严重违约77、处理，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受影响工程部分的设计费，给发包人造成损失的，应全额向发包人支付赔偿金。3）投资控制方面的违约责任：设计人未取得发包人同意超投资限额设计的，超过30万元须限期改正，超过50万元须承担一般违约责任，超过100万元须承担严重违约责任，超过200万元按部分解除合同处理，超过400万元按解除合同处理。此外，扣减等同超限额部分金额设计费，同时设计人还要承担由此造成的一切经济责任和法律责任。4）人员投入方面的违约责任：设计人在合同附件中承诺投入的人员没有按发包人的指令按时到位的，必须在发包人规定的时间限期到位，如不在发包人规定的时间到位，发包人有权根据实际情况决定78、设计人承担违约责任的形式，设计人不得提出任何异议。在本合同履行期内设计人要求更换人员的，按以下约定处理：A）未经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金人民币3万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人支付违约金人民币9万元/人次；更换项目总负责人（或设计负责人）须向发包人支付违约金人民币15万元/人次。B）经发包人同意的，更换一般设计人员，发包人有权要求设计人支付违约金人民币1万元/人次；更换专业设计负责人，发包人有权要求设计人支付违约金人民币3万元/人次；更换驻场设计代表，发包人有权要求设计人支付违约金人民币5万元/人次。C）因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员79、岗位空缺的，设计人必须在出现空缺之日起五日内予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予以补充的，按照本章处理。5）其他方面的违约责任：设计人违反本合同其他条款的约定或者履约时与其承诺不符，发包人有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式，设计人不得提出任何异议。设计人应支持、服从发包人的管理工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第三次以后，每发生一次承担严重违约1次，情节特别严重的，发包人有权部分解除合同或解除合同。对于发包人通知设计人（包括设计人分包单位）参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验80、收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于设计人法定代表人、经报发包人批准同意的设计人法定代表人授权人、项目负责人等）未经发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次设计人承担1次一般违约责任。设计人未能按合同约定及时提供招标配合服务，或其招标配合服务未能达到合同约定的要求，导致发包人的招标工作不能按时顺利进行的，每确认1次，设计人承担一般违约责任1次。设计人未能按合同约定投入人员或投入人员没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，设计人承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责人的，每出现1人次，设计人承担严重违约责任1次。设计81、人要求更换人员的，需征得发包人同意。设计人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作并书面通知设计人，另请他人的费用从应支付给设计人的设计费中扣减。因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，设计人必须在出现空缺之日起五日内予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予以补充的，按照没有按时到位处理。当乙方各阶段BIM成果提交时间晚于BIM成果时间要求的节点时，甲方有权追究乙方违约责任，当各阶段BIM成果延期大于等于7天小于15天的，每次按一般违约处罚BIM费用总额的1%。当各阶段BIM成果延期大于等于15天的，每次按严重违约处罚BIM费用总82、额的5%。6）违约金可在设计服务费或履约保证金中扣除。第 10 章 工程设计变更与索赔10.1 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 个日历天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后 5 个日历天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 5 个日历天内，予以书面答复。10.2发包人索赔10.2.1设计未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向设计人索赔：1）发包人将自己的索赔意向书面通知设计人，并要求设计人在限期内纠正自己的违约行为，否则，发包人将考虑启用履约保函。2）限期届满，设计人没有采取纠正行为或者纠正83、行为不能使发包人满意的，发包人将索赔意向书面通知约定的保函出函银行。3）发包人向银行发出书面索赔意向七天内，设计人依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失，则发包人直接向银行发出正式书面索赔通知。4）如果通过向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给设计人的设计费中直接扣取。5）如果通过向银行索赔以及直接扣取设计费等方式依然不能完全弥补发包人损失的，设计人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。10.2.2在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除设计人按合同约定应履行的合同义务。设计人不得以此为借口84、，拒不履行或拖延合同的履行，否则发包人有权终止合同并要求设计人赔偿由此而给发包人造成的全部损失。10.3 专业责任与保险10.3.1设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。10.4 知识产权10.4.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 设计人仅可以在实施项目时使用，合同履行完成后，设计人不再拥有使用上述文件的权利 。10.4.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：知识产权归发包人和设计人共有，其中设计署名权85、归设计人所有；设计人可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图，但不得享有知识产权中的其他权利。设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计及其他设计文件、资料等不再用于其他任何项目的设计，否则发包人有权向设计人追究相关责任。发包人在出版作品的书刊或展览时，如有需要表明设计者，引用上述署名格式。发包人全部设计文件、资料等的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件、资料等的权利。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无 。10.4.3 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由设计人自行86、承担 。10.4.4设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人索赔。第 11 章 不可抗力11.1 本合同履行期间，如果发生在双方签约时不能预见、对其发生和后果不能避免或无法克服的事件，对合同履约造成实质性影响的，即构成不可抗力事件。不可抗力事件的范围和认定标准如下：11.1.1 六级以上的地震；11.1.2 自然原因发生火灾；11.1.3 自然灾害； 11.1.4 其他不可抗力事件(包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲方、乙方责任造成的爆炸、政策性变化等)。11.2 在87、履行本合同期间，由于双方都无法控制的不可抗力事件而造成本合同无法履行或延迟履行，不能视作违约。11.3 当不可抗力发生后，受害方应立即采取补救措施，以消除或减少不可抗力所造成的影响，并以最快的方式在三日内通知其它方，并提供有效证明。11.4 合同一方因不可抗力事件不能按合同约定的期限履行义务的，在事件影响持续的期间内，免除其延迟履行的责任。11.5 当不可抗力事件的影响减弱及消除时，受害方同样以最快的方式在三日内正式通知其它方，并及时恢复合同履行。11.6 因不可抗力事件导致的费用及延误的设计工期由双方按以下方法分别承担：（1）乙方的停工、返工损失，由乙方承担； （2）甲方、乙方的人员伤亡由其88、所在单位负责，并承担相应费用；但停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的乙方员的费用由甲方承担；（3）延误的设计周期相应顺延。11.7 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。11.8 由于不可抗力事件使本合同不能继续履行超过90日时，任何一方均可解除本合同，合同已履行部分的款项应予结清。如乙方因不可抗力事件不能继续履行本合同时，甲方有权在乙方已完成的设计及服务的基础上，委托第三方完成剩余的工作。第 12 章 授权代表双方授权代表：甲方的授权代表：乙方的授权代表： 双方保证，上述人员拥有授权代表资格。任何一方授权代表的变更应事先通知对方，否则变更授权代表签署的文件资89、料视为无效。 第 13 章 合同的解除13.1 如合同履行过程中，出现法定解除合同事由，解除权利人可以书面形式解除合同。13.2 如因为乙方严重违约，导致甲方解除或终止合同，甲方不支付正在进行的设计阶段及后续阶段的设计服务费，并有权要求乙方按合同相关约定承担违约金。13.3 如甲方严重违约，导致乙方解除或终止合同，甲方支付乙方已完成设计阶段和正在进行阶段的设计服务费。13.4 如发生非甲、乙双方原因，导致本合同解除或终止，甲方向乙方支付已完成设计阶段的全额设计服务费，未开始阶段的费用不予支付；对于正在进行的设计阶段则根据实际工作量支付设计服务费。13.5 除甲方原因、政策性因素或不可抗力原因外90、，如乙方解除或终止合同，或以实际行动表示不履行合同，乙方须退还甲方所有已支付的设计服务费，并向甲方支付设计服务费总额的20作为对甲方的赔偿金。13.6 如甲方无故解除或终止合同，或以实际行动表示不履行合同，甲方须向乙方支付已完成阶段的全额设计服务费和正在进行阶段的实际工作量的设计服务费。13.7 如出现本合同第 12.3条、第12.4条及第12.6条的情形,甲方将设计服务费结算价委托专业机构进行审计，并按照审计结果支付设计服务费。13.8 依据本章约定要求解除合同的，应以书面形式发出解除合同的通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款有关解议约定处理。第 14 章 文件的送达与91、签发14.1 甲方及其聘请的咨询公司（如有的话）与乙方之间的各类通知、文件和资料均应以书面形式作出(以磁盘、光盘、电子邮件等特殊形式提交时应附书面说明材料)，可以当面提交，也可通过航空邮寄、传真和特快专递送达本合同指定的地址和收件人，经收件人接收即视为通知、文件或资料己送达。甲方及其聘请的咨询公司（如有的话）与乙方之间还应通过电话沟通或传真保障上述文件的送达。本合同2.7款所列设计文件，乙方应在甲方驻地向甲方或甲方授权的人提交。14.2 甲方指定的地址和收件人。单位名称：xx省代建项目管理局单位地址：广州市天河区黄埔大道西108号奥园大厦11楼、12楼东翼邮政编码：518031收件人：傅维平电92、话： 83620854传真： 14.3 咨询公司（如有的话）指定的地址和收件人单位名称：单位地址：邮政编码：收件人：电话：传真：14.4 乙方指定的地址和收件人单位名称： 单位地址： 收件人： 电话： 传真： 14.5 任何一方指定的地址和收件人的变更或拒绝接收造成通知不能实际送达，发送方的通知只要按照接收方最后指定的地址发出，该通知即被视为有效送达。14.6 甲方和乙方以书面形式向对方发出的各类通知、文件和资料必须经由其授权代表签字后生效，未经签字不具法律效力。第 15 章 法律适用和争议解决15.1 法律适用本合同适用中华人民共和国有关法律。15.2 争议解决本合同履行中若发生争议，双方应93、友好协商解决；协商不成时，采用仲裁方式解决争议。双方同意仲裁机构为广州市仲裁委员会，并按照该会申请仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。15.3 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同,保持项目设计的连续性并保护好已完成的设计成果文件。（1） 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止合同履行；（2） 调解要求停止合同履行，且为双方接受；（3） 仲裁机构或法院要求停止合同履行。14.4乙方无条件承诺：争议发生后，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求工作，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延工作任务。否则，甲方有权视实际情况记乙方违约责任直至先行解除与乙方的合94、同，合同的解除不影响甲方其另行解决争议和索赔的权利。第 16 章 合同文本与合同效力16.1 合同文本16.1.1 对本合同的任何修改或补充约定均要求采用书面形式，有关本合同的口头约定无效。本合同使用中文。16.1.2 本合同一式二十份，正本一式二份，双方各执一份，副本一式十八份，甲方十六份，乙方执二份，其余报xx省政府有关部门，均具同等法律效力。16.2 合同效力本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲 方：（公章） 地址： 法定代表人：委托代理人：电 话：传 真：邮政编码：乙 方：（公章）地址： 法定代表人： 委托代理人： 开 户 行： 帐 号： 电 话： 传 真： 邮政编码： 合同签署地点95、： 合同签署时间：202 年 月 日第 17 章 附件以下附件均为本合同必要的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：专业设计及驻场服务人员表附件4：设计错误分类附件5: 银行保函格式（独立履约保函）附件6: xx省代建项目管理局BIM实施导则2023修订版附件7：xx省代建项目管理局BIM实施管理标准2023修订版附件8：省代建局直管项目设计履约评价实施细则附件9：廉政合同附件10：联合体协议书（若有）附件1工程设计范围、阶段与服务内容发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设96、计范围（1）方案修改及完善：根据现行建筑工程设计文件编制深度规定、市政公用工程设计文件编制深度规定、民用机场工程初步设计文件编制内容及深度要求中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。（2）规划方案审查： 红线 范围内（具体以发包人书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。（3）室外市政、园林工程设计：本项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、97、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。（4）建筑设计：本项目范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。（5）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等装修工程的结构设计等。大、中型项目要做装配式建筑的方案比选。（6）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。（7）建筑智能化系统设计： 1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信98、息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等； 2）电子会议系统； 3）新闻发布系统； 4）建筑设备监控系统； 5）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等； 6）智能化系统集成； 7）弱电防雷系统； 8）机房工程； 9）监控中心。（8）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳等设计。（999、）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。（10）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。（11）人防工程设计。（12）电梯工程设计与相关配合。（13）市政道路专业设计。（14）市政管线专业设计。（15）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。（16）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。（17）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏100、幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。（18）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。（19）编制方案设计投资估算。（20）编制初步设计概算。（21）编制设计变更预算。（22）编制施工图预算。（23）在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。（24）对于专项分包设计文件，须由设计人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。（25）提供主要设备材料表及技术要求书，配合发包人的招标工作。地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验101、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在设计人设计范畴内，但设计人应配合发包人工作。（26）幕墙工程（如有）。（27）环保工程设计。（28）防雷设计。（29）标识导引系统设计。（30）擦窗机设计。（31）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。（32）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。（33）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。（34）机械停车设计。（35）厨房设计。（36）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报102、告。（37）其他：1）需进行装配式建筑设计，装配率需满足xx市住房和城乡建设局相关规定的要求；2）需进行全过程BIM设计，并在BIM模型的基础上导出全部图纸，并需无偿向发包人提供相应格式的电子文件（BIM费用包含于设计费中，不另行支付）； 3）负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。二、本工程设计阶段划分方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容1.方案设计阶段（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； （2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合103、政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； （3）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； （4）设计人依据设计方案成果编制造价估算文件，完成估算编制后，方案阶段成果应与可行性研究成果进行对比和分析，对超出限额的部分进行说明和分析，提出修改指引和意见并报送发包人。（5）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； （6）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管104、网等方面的咨询工作；（7）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。2.初步设计阶段（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； （2）初步设计过程中，设计人应对主要总规划、建筑方案、结构形式、工艺流程、主要设备指标等提出技术和经济方面的比选方案。用以制定专业设计原则进行方案设计及材料设备选型，以单位工程作为评价，做好专业内的平衡和调整，提出节约投资的措施。初步设计文件确定后，设计人对概算文件进行对比和分析，对超出限额的部分进行说明和分析，提出修改指引和意见供发包人参考。（3）制作报政府相关部门进105、行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。3.施工图设计阶段（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； （2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；（3）施工图预算完成编制后，由造价咨询单位负责预算与初步设计概算进行对比和分析，设计人应对超出或需要调整的设计内容，在不影响工程功能水平、工程质量、工程运营维护成本、全寿命周期费用等情况下，进行设计优化，确保预算不超出设计限额和工程总投资额。 （4）根据项目开发进度要求及时提供各106、阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； （5）协助发包人进行工程招标答疑。4.施工配合阶段（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； （2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； （4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； （5）提供产品选型、设备加107、工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； （6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。（7）现场服务：指派设计人员常驻项目，按设计方分工责任分配组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格为止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计方在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在一天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。（8）加强设计变更管理，应严格控制变更的发生，对非发生不可的变更，应尽量提前。设计人应先对工程重大108、设计变更方案进行造价估算，开展价值工程研究，向发包人报送新旧设计方案行造价估算、施工工艺、功能等方面对比分析，供发包人参考使用。发包人同意后，设计人才可以出正式设计变更文件。并由造价咨询单位对设计变更造价进行动态管理 。（8）配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作，要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。其招标文件技术部分由设计人负责编写。（9）提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能带有倾向性和排他性。（10）对设备、材料订货有关性能、参数109、规格确认，以及协助参与对已订设备、材料的验收工作。（11）协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。（12）参与工程的报建与各类验收，参与编写工程总结。（13）项目负责人应该参加发包人或监理单位召开的协调会、调度会。（14） 根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计方向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。（15）施工单位编制竣工图完成后，设计方应组织各专业人员审核竣工图纸的完整性和准确性，各级审核人员应签名确认。附件2110、：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1项目立项报告和审批文件各1方案开始3天前2发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）1方案开始3天前3建筑红线图，建筑钉桩图各1方案开始3天前4当地规划部门的规划意见书1方案开始3天前5工程勘察报告2方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告6各阶段主管部门的审批意见1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见7方案设计确认单（含初设开工令）1初步设计开始3天前8工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图1初步设计开始3天前9初111、步设计确认单（含施工图开工令）1施工图设计开始3天前10施工图审查合格意见书1施工图审查通过后5天内11市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）1方案设计开始3天前12其它设计资料1各设计阶段设计开始3天前13竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天内（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）附件3：专业设计及驻场服务人员表1 设计人承诺投入的人员为专业设计人员或驻场服务人员。1）方案深化设计阶段需要委派主要驻场技术人员不少于 名工程师。2）初步设计、施工图纸设计阶段需要委派各专业主要驻场技术人员不少于 名工程师。3）施工阶段需要委派各专业主要驻场技术人员不少于112、 名。其中：建筑结构工程专业工程师 1 名；机电工程专业工程师1名。各阶段拟委派本项目的主要驻场技术人员应在设计合同签订后7天内书面提供，同阶段派驻人员可以填写14人轮班替换，未经发包人同意，设计人不得随意变更驻场人员及数量。报送表格形式参照下表：序号姓名性别年龄在本项目担任职务技术职称专业驻场阶段备注1 各阶段拟委派本项目的主要技术人员及个人业绩、资历情况，按下列格式提供作为合同的附件二：拟委派本项目主要技术人员一览表人员安排姓 名年龄专业职称执业资格工龄（年）项目负责人（设计负责人） 设计技术负责人 建筑专业负责人 民航机场专业负责人 结构专业负责人 给水排水、建筑电气、暖通空调专业负责人113、 风景园林专业负责人 概预算（建筑工程造价）专业负责人 项目负责人（设计负责人）附件4：设计错误分类类错误指设计文件中存在原则性或方案性的错误，并将导致工程决策错误，或造成不能正常使用、返工，或造成重大经济损失，或造成安全事故，如：1、违反国家有关法律、法规及政策，或选用无效的标准规范；2、不符合合同要求的用途或目的或规定的规模；3、不满足城市规划对项目控制性指标的规定和要求；4、违反国家现行技术规范、规定、标准的强制性条文；5、设计方案不正确；6、主要部位设计错误并影响安全性能或使用功能，或结构施工图设计没有计算书；7、出现因设计责任引起的一类变更；8、造价文件严重失实。具体按照专业又可分为114、：严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误，如：建筑专业：规范中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅不符合防火要求等。结构专业：结构(含基础)选型错误；计算原则错误；未考虑抗震设计；建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施等。给排水专业：规范要求的消防设施未设计；消防水量、水压达不到规范要求；生活给水水量、水压达不到规范要求等。暖通专业：规范要求的防火排烟设施未设计，排烟风量达不到规范要求，又未采取必要的措施等。电气专业：变配电、电话、电视、消防、广播音响等系统及各种机房平、剖面设备布置等严重违反规范、标准、规定；配电方案有严重缺115、陷等。造价专业：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于30%的。类错误指设计文件中存在错误，有可能造成施工困难、使用困难或较大经济损失,如：1、违反国家现行技术规范、规定、标准的重要条文；2、设计漏项；3、选用淘汰的设备; 4、出现因设计责任引起的二类变更；5、造价文件失实较严重。具体按照专业又可分为：A、设计存在错误，有可能造成施工困难、使用困难或较大经济损失，如：建筑专业：总平面竖向设计错误；轴线错误或对不上，楼梯碰头；视线计算错误等。结构专业：计算书未经校对；结构构件安全储备不足；结构与建筑节点不一致等。给排水专业：由于设计的水塔或水箱高度不够，造成水压不足，出水量不能满足使用要求；116、高层建筑消防减压、止回等设计不当等。暖通专业：冷、热负荷计算有重大错误或系统选择不当；膨胀水箱高度低于采暖系统等。电气专业：选用国家已公布的机电淘汰产品；供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图，各站弱电设备之间线路连接图等设计不周或有严重错误；低压配电柜开关与所保护电缆选型不匹配，电缆母线容量不匹配等。造价专业：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于20%的。B、严重影响报建：如计容积率面积（包含各个分部）超过允许的误差范围；平立剖面对不上；民防单元面积超过规范。类错误：设计中局部细节存在不合理或缺点，但对工程决策和质量无重大影响，如：1、违反国家现行技术规范、规定、标准的一般条文117、；2、设计的流程、系统、平面布置不够合理；3、设备、构造、材料等选用不当；4、重要的数据、计量单位、尺寸出错；5、不符合国家对工程设计文件内容深度及格式的规定要求;6、出现因设计责任引起的三类变更；6、造价文件失实。具体按照专业又可分为：A、局部违反规范、标准、规定，但容易修正、且返工量不大，如：建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不合防火要求，疏散门宽度不够、管道井不合防火规范等。结构专业：按简支计算的梁、支座与梁柱整体连接构造用负筋不够；悬挑构件配筋错误等。给排水专业：生活饮用水管理与非饮用水道连接，未采取防回流污染措施等。暖通专业：管道井不符合防火规定；穿越防火墙未装防火阀；风118、管材料及保温材料不符合防火要求等。电气专业：低压配电级数超过三级；照明系统中单向回路灯和插座数量超过 25 个；烟、温感探测器位置；自动喷淋、排烟防火等系统连锁方式局部违反规范、标准、规定；双电源未考虑末端切换等。造价专业：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于10%的。B、设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果，如：建筑专业：结构承重部分在建筑图中未完全反映或错误；声光热防水防潮等的技术处理欠妥等。结构专业:各种门/窗洞高度不符合建筑设计要求，严重影响使用要求；存在明显的未设计部分，影响现场进度；结构标高与建筑面层要求不符；阳台、雨蓬119、的倾覆安全不够，钢筋混凝土构件配筋与计算书不符；应设置构造钢筋的部位不设或少设。给排水专业:选用了已淘汰的耗能大的设备。热交换间未考虑检修条件等。暖通专业:选用了已淘汰的产品；机房布置未考虑检修条件；地下室的机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。电气专业:强、弱电各种线路布局，设备选型不当，安装图和非标准图制作尺寸以及安装不符等。C、工种配合严重错误或局部遗漏有可能造成影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全。D、结构专业计算、构造层层加码，造成严重浪费者。如设计荷载取用过大，实际配筋又大于计算要求很多等。E、影响报建工作的进行；各配套设施建筑或功能区未详细标明或建120、筑标识不清，影响面积查丈及验收。类错误：指设计文件编制上的差错，如 1、说明表达错误；2、不重要的数据、计量单位、尺寸出错；3、不重要的尺寸线、剖面线、引出线等漏划；4、出现因设计责任引起的四类变更；5、造价文件失实较轻。按照专业具体分为：A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦，如：建筑、结构、水、暖、电各专业；图纸目录不全、表达不够清楚、平立剖面图不一致、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。又如：设计文件、计算书及存档材料的完整性不够；设计说明、图纸目录不全、图例符号表达不合规定；系统图与平面图的一致性的错、漏、碰、缺等。造价专业121、：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于50%的。B、工种配合中的一般性错误，容易修正，且不致造成影响使用效果或安全。附件5：银行保函格式（独立）履约保函保函编号：致：xx省代建项目管理局鉴于*（下称“委托人”）在贵单位的*项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行*合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）*元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议122、和追索的权利。二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；（二）在保函担保期间内送达我行；（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：（一）本保函担保期间届满；（二）委托人履行了合同项下全部义务；（三）我行担保的义务履行完毕。四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委123、托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。担保银行（公章）： 负责人（签章）：单位地址： 传真： 联系人： 联系电话：开立日期： 年 月 日附件6：xx省代建项目管理局BIM实施导则2023修订版 附件：BIM实施导则2023修订版 xx省代建项目管理局2023年09月5目 次1. 模型体现及124、应用点- 1 -1.1. BIM模型阶段化体现- 1 -1.2. BIM模型设计阶段应用点分析- 1 -1.3. BIM模型施工阶段应用点分析- 5 -1.4. BIM模型运维阶段应用点分析- 8 -2. BIM模型实施管理- 10 -2.1. 项目文档管理- 10 -2.2. 模型命名管理- 11 -2.3. 模型拆分管理- 17 -2.4. 模型图形管理- 18 -2.5. 单位坐标设置- 19 -2.6. 模型信息管理- 19 -3. 项目控制- 20 -3.1. 质量控制- 20 -3.2. 进度控制- 22 -4. 交付成果要求- 24 -4.1. 模型提交成果要求- 24 -4.2125、. 成果交付格式- 24 -4.3. 成果交付内容- 25 -4.4. 成果评价- 28 -5. 协同平台要求- 31 -5.1. 一般规定- 31 -5.2. BIM协同平台架构- 31 -5.3. 协同平台的功能- 32 -5.4. 各参与方协同工作职责与工作内容- 32 -6. 软件标准- 34 -7. 全地形BIM应用及控制要求- 35 -7.1. 勘察阶段- 35 -7.2. 设计阶段- 36 -7.3. 施工阶段- 39 -7.4. 竣工阶段- 41 -附表- 42 -附表1 BIM项目工作职责分配表- 42 -附表2 各阶段BIM实施总计划样表- 45 -附表3 各阶段BIM模型126、精度要求- 47 -附表4 总协调方各阶段BIM模型审查要求- 67 -附表5 项目各阶段BIM实施应用点- 83 -附表6 项目BIM团队工作职责- 90 -附表7 BIM实施计划及工作内容- 91 -附表8 BIM现场协调管理- 93 -附图- 94 -附图1 代建局BIM项目管理组织结构- 94 -附图2 代建局内部管理流程- 94 -附图3 代建局项目BIM管理流程- 95 -附图4 设计阶段BIM应用流程- 96 -附图5 方案设计阶段BIM应用流程- 97 -附图6 初步设计阶段BIM应用流程- 98 -附图7 施工图设计阶段BIM应用流程- 99 -附图8 施工阶段项目实施总体流127、程- 100 -附图9 项目BIM团队组织架构- 101 -附图10 BIM前期准备工作- 102 -附图11 BIM模型会审工作流程- 103 -附图12 BIM深化设计管理流程- 104 -附图13 运维管理系统架构- 105 -附图14 协同平台架构106附图15 BIM协同平台架构106 1. 模型体现及应用点1.1. BIM模型阶段化体现1.1.1. 在项目初始阶段，应针对项目特点和应用重点制定项目BIM目标，各阶段BIM模型符合表1.1.1规定。表1.1.1 各阶段BIM模型体现阶段建筑结构机电重点暖通消防给排水强电弱电设计阶段方案设计阶段面积，功能初步设计阶段协调，深化施工图设计128、阶段施工详图施工阶段施工准备阶段管线深化施工过程阶段施工BIM应用管理竣工阶段信息完整性1.2. BIM模型设计阶段应用点分析1.2.1. 方案设计阶段应实现：1. 对设计理念进行可视化进行表达；2. 通过参数化对工程环境、交通、绿化等进行模拟分析；3. 强化对设计理念的准确理解。1.2.2. 初步设计阶段应实现：1. 利用可视化对设计方案进行比对和优化；2. 利用参数化进行性能分析；3. 统计和计算设计中各种数据；4. 实现多专业协同设计。1.2.3. 施工图设计阶段应实现：1. 通过模型进行施工图深化；2. 通过参数化提高设计出图效率；3. 通过模型进行设计交底；4. 实现多方设计协同。1129、.2.4. 制定设计阶段BIM实施方案1. 设计单位应在项目实施前完成方案编制并提交审核；2. 咨询单位组织评审，方案通过评审才可作为实施依据；3. 项目设计阶段BIM实施应严格按方案执行，如变更须提前提出申请。1.2.5. 创建设计BIM模型1. 设计单位完成设计BIM模型应符合省代建相关标准规定；2. 设计BIM模型应作为设计阶段BIM实施的主要成果之一提交，审核通过后归档。1.2.6. 规划报批BIM审查1. 规划信息录入；2. 规划信息满足设计方案BIM报批系统对于BIM审查的要求。1.2.7. 建筑指标统计分析1. 基于BIM模型计算面积、体积、数量等建筑指标；2. 建筑指标应能用于130、设计方案后审、管理和报批等。1.2.8. 基于全地形BIM的设计应用1. 分析工程地质重难点，规避工程风险；2. 分析项目范围的交通影响，控制项目临时交通成本；3. 分析市政管道绿化迁移，控制迁移成本；4. 根据设计方案，模拟分析土方平衡方案和运输，提供优化建议；5. 可结合无人机数据采集，比对场地原始模型和设计地形模型，分析设计方案对场地影响；6. 根据场地分析、土方设计方案确定土方专项估算和限额目标，辅助土方工程的限额设计和优化；7. 根据土方挖填量，在投资限额控制下制定工程概算指标；8. 辅助制定及复核清单招标控制价。1.2.9. 专业综合分析1. 对BIM模型进行专业内和专业间综合分析131、；2. 应提交综合分析报告。1.2.10. 建筑性能化分析1. 基于BIM模型完成项目风、光、声、热等性能化分析；2. 分析结果应辅助完成设计方案验证和优化。1.2.11. 净空净高分析1. 基于BIM模型对主要、核心或关键功能要求及相应的空间进行净高分析；2. 须验证空间利用的合理性，提供分析报告。1.2.12. 漫游模拟1. 应对工程重点室内外部位进行虚拟漫游；2. 对设计方案进行效果展示。1.2.13. 模拟分析1. 应对应急预案、设备安装、土方平衡、土方运输存放等方案进行模拟和分析；2. 根据分析结果提出优化设计方案。1.2.14. 工程量统计1. 通过BIM模型统计建筑、结构、给排水132、暖通、电气、钢结构、幕墙、精装等工程量；2. 利用全地形BIM模型进行土方量分析；3. 辅助实施限额设计。1.2.15. 设计质量管理1. 由咨询单位辅助确定设计阶段管控节点；2. 按节点要求提交BIM成果并审核；3. 提高设计过程管控的精准度和设计质量。1.2.16. 设计协同管理1. 建立基于BIM的设计协同机制；2. 设计各方应遵循项目协同机制，与参建方保持高效协同。1.2.17. 设计BIM模型的施工准备1. 实施前应在方案制定施工BIM的衔接工作要求；2. 实施过程中，设计BIM模型应充分考虑施工阶段的可持续性应用，制定模型技术标准；3. 实施结束设计BIM模型应按施工准备要求进行133、完善和交付。1.2.18. 机电管线路由优化1. 通过参数化进行路由路径分析；2. 通过模型可视化表达管线优化结果。1.2.19. 设备安装模拟1. 通过参数化模拟设备安装；2. 通过模型可视化指导设备安装施工。1.2.20. 设计图纸输出1. 基于BIM模型输出各专业设计图纸。1.2.21. 模型和成果管理1. 各专业BIM模型应提交咨询单位审核；2. BIM应用成果应按要求提交报告、图表等文件。1.2.22. 施工图BIM审查1. 施工图信息录入；2. 施工图信息满足施工图审查平台对于BIM审查的要求。1.2.23. 施工交底1. 通过模型进行多方交互；2. 通过参数化进行数据交底。1.2134、.24. 对接CIM平台1. CIM平台数据传递；2. 基于CIM平台的数据管理及应用。1.3. BIM模型施工阶段应用点分析1.3.1. 施工阶段应实现：1. 施工全过程采用BIM技术辅助施工技术和管理工作；2. 开展深化设计、施工总平面布置、施工模拟、施工进度模拟、智慧工地等不同层级的BIM应用；3. 通过施工过程数字化、智能化，提升工程建设质量和效率。1.3.2. 设计BIM成果接收1. 施工总承包须从省代建局接收设计BIM成果；2. 施工总承包宜采用设计BIM开展施工BIM应用。1.3.3. 施工阶段BIM实施方案1. 施工总包应编制和提交施工阶段BIM实施方案；2. 施工总包应负责落135、实施工阶段BIM技术应用，汇总和管理施工BIM成果。1.3.4. 基于全地形BIM的施工应用1. 优化基坑开挖方案，控制开挖成本；2. 计算不同方案的土方挖填方量，优化挖填方案；3. 优化施工场地布置，提升场地使用效率；4. 辅助材料堆放方案设计和管理；5. 辅助土方工程成本分析，与概算比对，提出优化建议；6. 辅助土方工程结算数据的审核，按合同约定技术工程结算造价。1.3.5. BIM深化设计1. 对建筑、结构、给排水、暖通、电气、钢结构、幕墙、精装等专业的施工图模型展开深化设计；2. 形成深化设计模型。1.3.6. 施工总平面优化1.创建施工总平面布置模型；2.基于BIM模型优化施工空间，136、指导施工准备。1.3.7. 土建基槽开挖1. 通过模型进行可视化表达；2. 通过参数化进行土方量统计。1.3.8. 结构洞口预留预埋1. 通过模型实现多方协同；2. 通过参数化精确洞口预留预埋。1.3.9. 机电管线碰撞分析1. 通过参数化进行碰撞检查；2. 通过模型可视化表达碰撞结果；3. 通过模型进行统计分析。1.3.10. 机电管线路由优化1. 通过参数化进行路由路径分析；2. 通过模型可视化表达管线优化结果。1.3.11. 设备安装模拟1. 通过参数化模拟设备安装；2. 通过模型可视化指导设备安装施工。1.3.12. 施工现场BIM总平面布置模拟1. 通过模型合理规划施工现场总平面布置137、；2. 利用总平模型，优化现场临时建筑、车辆、材料、设备及人员之间的空间关系。1.3.13. 施工模拟1. 利用BIM模型模拟施工重难点工艺工法、重要节点施工；2. 模型可视化表达展示模拟结果，指导施工。1.3.14. 施工交底1. 通过BIM模型、BIM视频、BIM统计分析结果、BIM应用报告等进行交底；1.3.15. 工程量统计1. 通过BIM统计建筑、结构、给排水、暖通、电气、钢结构、幕墙、精装等专业工程量；2. 提交统计报告。1.3.16. 施工进度管理1. 通过参数化关联施工进度数据；2. 通过模型准确表达施工进度状况；3. 对工程总进度、年、季、月度计划和重要节点进行管理；4. 建138、立施工进度自动预警系统。1.3.17. 施工变更管理1. 通过模型实现变更内容的直观表达；2. 通过参数化实现变更的数据统计；3. 强化施工变更的规范化管理。1.3.18. 施工工艺指导1. 通过参数化实现精确定位；2. 通过模拟进行施工指导；3. 提高施工效率与品质。1.3.19. 施工安全管理1. 通过参数化进行施工现场安全模拟，包括施工过程危险区域、施工空间冲突等安全隐患；2. 通过模拟结果的可视化进行现场安全指导；3. 降低施工安全风险，提高安全保障。1.3.20. 施工质量管理1. 通过参数化实现质量精确管理，对质量管控要点进行管控；2. 通过可视化确定空间部位；3. 提高施工品质，139、建立优秀供应商体系。1.3.21. 施工成本管理1. 基于施工模型实现一模多量，高效计量工程量；2. 变更工程量跟踪统计，动态核算项目成本；3. 通过设计、施工阶段多量对比、动态投资、产值统计、计量支付等开展多维度控制项目造价；4. 利用BIM辅助工程预算和结算。1.3.22. 施工交底1. 通过模型进行多方交互；2. 通过参数化进行数据交底。1.3.23. 竣工交付成果准备1. 形成竣工模型；2. 通过参数化实现交付成果比对；3. 完成阶段性交付成果，为最终综合竣工交付做好准备。1.3.24. 综合竣工交付1. 可视化综合竣工成果交付；2. 通过参数化实现交付成果比对；3. 强化综合竣工交付140、水平，为下阶段运维奠定数据基础。1.3.25. 三维数字化竣工验收交付1. 竣工验收备案信息录入；2. 竣工验收备案信息满足竣工验收管理系统的管理要求。 1.4. BIM模型运维阶段应用点分析1.4.1. 运维阶段应实现：1. 利用竣工模型创建运维模型，实现模型和数据的传递和利用；2. 模型集成运维信息，支持运维功能的实现；3. 提升建筑运行效率，促进建筑绿色、低碳可持续发展。1.4.2. 运维模型移交1. 根据运维单位的要求，整理BIM竣工模型信息及格式要求；2. 向运维单位进行BIM成果移交。1.4.3. 运维信息集成1. 在竣工模型上集成运营维护信息，形成运维模型；2. 基于运维模型实施141、运维应用。1.4.4. 运维数据维护1. 与运维单位进行实时沟通和回访，线上处理运维单位提出的问题；2. 根据合同要求进行模型信息维护和更新。 2. BIM模型实施管理2.1. 项目文档管理2.1.1. 文档组成1. 项目过程中所产生的文件可分为三大类：依据文件、过程文件、成果文件。项目实施过程中各参与方根据自身需求及实际情况对三类文件进行收集、传递及登记归档；2. 依据文件包括设计条件、变更指令、政府批文、国家地方法律、规范、标准、合同等；3. 过程文件包含会议纪要、工程联系函等；4. 成果文件包含BIM模型文件及BIM应用成果文件；按照合同约定节点及时提交给BIM总协调方。2.1.2. 文142、档构架在项目实施过程中文件构架体系可参考下图所示： 图2.1.2 BIM项目文件管理构架2.2. 模型命名管理2.2.1. 项目文档命名项目文件命名主要考虑文件名的长度和操作性，按照项目实施阶段对文件命名，且应该进行字符限制。示例：“设计/施工/竣工阶段”模型文件命名格式：DS-CP-F-M D工程编号，为设计合同号后四位，字符限制4位数字；S子项编号，用于有多个子项或分区的工程设计项目，字符限制1位字母和1位数字，无多个子项，字符为xx；C阶段，设计阶段，施工阶段，竣工阶段；P专业，总图，建筑，结构，给排水，电气，弱电，暖通，燃气；F楼层，如果项目进一步细分，用于识别模型文件垂直方向的关系。143、M描述，用于说明文件中的内容，避免与其它字段重复。此信息用于解释前面的字段，或是进一步说明所包含数据的其它方面。2.2.2. 模型构件命名项目实施前期，为统一实施管理，根据各阶段建模深度，参考对应深度构件类型制定模型构件命名方式，模型中的构件命名应包括：构件类别、构件名称、构件尺寸，构件名称应与设计或实际工程名称一致。表2.2.2 模型构件命名表专业构件分类命名规则性质关键字命名例举属性描述结构独立基础图纸名称DJ01材质（混凝土类型等级）、螺栓套长度、楼层桩承台基础图纸名称CT01材质（混凝土类型等级）、楼层筏板基础图纸名称FB01材质（混凝土类型等级）、楼层条形基础图纸名称TJC01材质（144、混凝土类型等级）、是否有钢筋、楼层基础梁图纸名称+截面尺寸JKL01(2)_200*500材质（混凝土类型等级）、楼层梁图纸名称+截面尺寸KL01(2)_200*500材质（混凝土类型等级）、楼层连梁图纸名称+截面尺寸LL01(1)_200*500材质（混凝土类型等级）、楼层圈梁QL+编号+截面尺寸QL01_200*500材质（混凝土类型等级）、楼层过梁GL+编号+截面尺寸GL01_200*500材质（混凝土类型等级）、楼层集水坑图纸名称JSK01材质（混凝土类型等级）、楼层垫层DC+编号DC01材质（混凝土类型等级）、楼层砖胎膜ZTM+编号ZTM01材质（混凝土类型等级）、楼层桩图纸名称ZJ145、01材质（混凝土类型等级）、护壁材质、成孔类型、楼层结构柱图纸名称KZ1材质（混凝土类型等级）、楼层构造柱（梯柱）GZ（TZ）+编号GZ01材质（混凝土类型等级）、楼层剪力墙空间关系（内、外）+性质关键字+厚度防火隔墙、承重墙外墙_承重墙_200材质（混凝土类型等级）、楼层结构板图纸名称+厚度B01_100材质（混凝土类型等级）、楼层基础(地下室底板、梁)后浇带JCHJD+编号JCHJD01材质（混凝土类型等级）、楼层板后浇带BHJD+编号BHJD01材质（混凝土类型等级）、楼层梁后浇带LHJD+编号LHJD01材质（混凝土类型等级）、楼层剪力墙后浇带QHJD+编号QHJD01材质（混凝土类型146、等级）、楼层楼梯性质关键字+图纸名称专用楼梯、托儿所专用、电影院专用专用楼梯_LT01材质（混凝土类型等级）、楼层其他混凝土构件图纸名称反坎材质（混凝土类型等级）、楼层建筑建筑墙空间关系（内、外）+性质关键字+厚度防火隔墙、承重墙、砖墙外墙_砖墙_200材质、楼层建筑柱性质关键字+图纸名称建筑柱_JZ01材质、楼层建筑板性质关键字+厚度天花板、屋面板天花板_200材质、楼层门性质关键字+图纸名称外门、疏散门、户门、安全出口外门_M01材质、楼层窗性质关键字+图纸名称消防救援窗、乙级防火窗、老虎窗乙级防火窗_C01材质、楼层幕墙空间关系（内、外）+图纸名称外墙_MQ01材质、楼层土方基坑土方性质147、关键字+图纸名称基坑土方_JKT01（可不描述）、楼层基槽土方性质关键字+图纸名称基槽土方_JCT01（可不描述）、楼层大开挖土方性质关键字+图纸名称大开挖土方_DKT01（可不描述）、楼层其他台阶性质关键字+图纸名称台阶_TJ01材质（混凝土类型等级）、楼层坡道性质关键字+图纸名称无障碍坡道、室内坡道、轮椅坡道、疏散坡道无障碍坡道_PD01材质（混凝土类型等级）、楼层挑檐性质关键字+图纸名称挑檐_TY01材质（混凝土类型等级）、楼层雨棚性质关键字+图纸名称雨棚_YP01材质（混凝土类型等级）、楼层天沟性质关键字+图纸名称天沟_TG01材质（混凝土类型等级）、楼层建筑屋顶性质关键字+厚度上人屋148、面、不上人屋面上人屋面_200材质（混凝土类型等级）、楼层常规模型性质关键字+图纸名称汽油罐、加油机、液化石油气储罐汽油罐楼层压顶性质关键字+图纸名称压顶_YD01材质（混凝土类型等级）、楼层栏杆扶手性质关键字+图纸名称+高度栏杆扶手_FS01_1200材质（混凝土类型等级）、楼层普通装饰地面装饰房间名称+图纸名称电梯间_楼地面LDM01材质、楼层墙面装饰房间名称+图纸名称电梯间_踢脚TJX01电梯间_墙裙QQ01电梯间_墙面QM01材质、是否独立柱墙面、楼层天棚装饰房间名称+图纸名称电梯间_天棚TP01电梯间_吊顶DD01材质、楼层其他面层装饰空间位置+图纸名称梯屋外_墙面QM01材质、楼层149、钢结构钢结构楼层+部位+图纸名称0F_钢梁_GL1材质机电管道系统类型+类型名称喷淋、泡沫、消火栓、给水、污水、废水、雨水等消火栓_热镀锌钢管类型名称、楼层、系统类型、尺寸、连接方式管道附件类型属性/类型阀、表止回阀类型名称、楼层、系统类型、尺寸、连接方式风管系统类型+类型名称送风、排风、排烟等送风_薄钢板风管类型名称、楼层、系统类型、尺寸、连接方式风管附件类型属性/类型阀防火调节阀类型名称、楼层、系统类型、尺寸风道末端类型属性/类型风口双层防雨百叶风口类型名称、楼层、系统类型、尺寸电缆桥架类型属性/类型桥架、线槽钢制消防桥架类型名称、尺寸线管（线缆）类型属性/类型线管镀锌电线管尺寸、线缆规格150、型号、敷设方式设备、装置类型属性/类型泵、箱、风机等轴流排烟风机图纸说明参数 2.2.3. 模型材质命名材质的命名分类清晰，便于查找，命名参考设置应由材质“类别”和“名称”的实际名称组成。例如：玻璃磨砂，现场浇筑混凝土C302.2.4. 模型楼层命名楼层命名应与设计图纸保持一致。2.3. 模型拆分管理2.3.1. 设计应用的模型拆分宜按各个建筑的单体、专业、区域或楼层进行拆分，拆分原则如下：1. 按专业分类划分，项目模型按照专业分类进行划分。若有外立面幕墙部分，将作为子专业分离出来，相关模型保存在对应文件夹中。项目模型拆分专业为：土建（建筑结构），机电，幕墙外立面；2. 按楼层划分，各专业模型151、需按楼层进行划分；3. 按机电系统划分，机电各专业在楼层的基础上还需按系统划分；4. 按分包区域划分，在施工阶段应根据施工分包区域划分模型。表2.3.1 设计应用模型拆分示意序号专业模型拆分规则1建筑按建筑、楼号、施工缝、构件功能分一个单体、一层楼层或多层楼层2结构按建筑、楼号、施工缝、构件功能分一个单体、一层楼层或多层楼层3机电参照建筑专业拆分方式，根据系统、子系统可进一步细化 2.3.2. 造价应用的模型拆分宜按各个建筑的单项工程、单位工程进行拆分，拆分原则如下： 1. 按单项工程分类划分，项目模型按照合同清单文件中的单项工程分类进行划分，项目模型拆分单体为：1号楼工程、2号楼工程或建筑工152、程、机电工程；2. 按单位工程分类划分，专业模型按照合同清单文件中的单位工程分类进行划分。项目模型拆分专业为：1号楼工程-建筑工程、2号楼工程-建筑工程或建筑工程-结构工程、机电工程-暖通工程。表2.3.2模型拆分示意（造价应用建模）序号专业（单项工程）模型拆分规则（单位工程）1建筑工程土建工程（建筑+结构）、装饰工程、幕墙工程2机电工程暖通工程、给排水工程、电气工程 2.4. 模型图形管理2.4.1. 应根据项目各参与方的企业标准及使用习惯制定项目的模型配色及线型要求，并应符合以下原则：1. 具体实施根据项目要求而定，模型颜色应与设计图纸保持一致；2. 模型二维配色及线型应清晰鲜明，符合出图153、标准要求；3. 机电专业可根据系统划分三维配色体系，三维配色应采用不同色系方便区分不同系统分类。机电专业管线构件命名及配色不作强制要求。2.5. 单位坐标设置2.5.1. 项目样板文件定义单位及坐标基本参数，设置参考内容如下：表2.5.1 信息模型单位、坐标要求序号设置内容1项目单位为毫米2使用相对标高，0.000即为坐标原点Z轴坐标点3为所有BIM数据定义通用坐标系4建立“正北”和“项目北”之间的关系5依据施工图纸正确定位项目的项目基点、地理位置和朝向。 2.6. 模型信息管理2.6.1. BIM模型应包含正确的几何信息和非几何信息，几何信息包括形状、尺寸、坐标等。非几何信息包括项目参数、设154、备参数、运维信息等。各阶段应包含信息详见附表内容。3. 项目控制3.1. 质量控制3.1.1. BIM质量控制管理1. 在项目阶段和信息交流之前，BIM总协调方应预先计划BIM项目模型内容、详细程度，负责更新模型；2. 应安排一个固定负责人来协调工作，且应参加所有BIM团队工作，负责解决可能出现的问题；3. BIM总协调方在规划过程中应建立数据质量的标准，在每个主要的BIM阶段，质量控制必须完成，如设计审查、协调会议等；4. 每个项目组应在质量检查前提交其负责的BIM模型，BIM总协调方应对提交的BIM报告的进行质量检查确认，确认模型修订后的质量。3.1.2. BIM质量审核内容1. 项目实施155、各阶段前期准备工作交付成果审核1）审核节点：项目实施各阶段前期准备工作完成节点；2）审查依据：国家BIM标准、代建局项目BIM实施标准；3）审核形式：项目前期准备协调会；4）审核人员：代建局各阶段相关负责人、BIM总协调方负责人、项目参与方BIM负责人；5）审核内容：项目建模标准、建模计划、样板文件、基准模型审核；6）审核结论：是否可以启动项目工作。2. 项目实施各阶段过程交付成果审核1）审核节点：项目实施各阶段实施过程；2）审查依据：代建局项目BIM实施标准、项目BIM实施大纲及方案；3）审核形式：项目BIM协调周例会；4）审核人员：BIM总协调方负责人、项目各参与方BIM负责人；5）审核内156、容：各参与方是否按节点提交过程成果，过程成果的质量审核（提交成果格式及内容是否满足交付要求，模型搭建及更新是否符合项目实施标准）；6）审核结论：BIM审核结果反馈、落实下一阶段BIM实施计划及要求。3. 项目实施各阶段最终交付成果审核：1）审核节点：各阶段BIM实施成果交付后；2）审查依据：国家建设工程相关规范规程、国家BIM标准、代建局项目BIM实施标准、项目BIM实施大纲及方案；3）审核形式：项目BIM阶段成果交付审查会；4）审核人员：代建局各阶段相关负责人、BIM总协调方负责人、项目各参与方BIM负责人；5）审核内容：提交BIM模型及成果质量是否满足相关要求；模型精度是否满足LOD标准并157、与实际（设计图纸、施工现场）相符；模型信息是否完整；提交成果是否满足相关要求；6）审核结论：BIM阶段成果深度满足移交下一阶段参与方使用。3.1.3. 确定质量控制方法1. 目视检查：确保没有多余的模型组件，并使用导航软件检查设计意图是否被遵循；2. 冲突检查：由冲突检测软件检测两个（或多个）模型之间是否有冲突问题；3. 标准检查：确保该模型遵循团队商定的标准；4. 元素验证：确保数据集没有未定义的元素；5. 质量检查报告可参考表3.1.3。表3.1.3 质量控制报告区域检查方法检查内容检查结果检查人负责人整改意见目视检查/冲突检查/标准检查/元素验证 3.1.4. BIM模型及成果审查要点包158、括：1. 提交内容是否与要求一致；2. 提交成果格式是否与要求一致；3. BIM模型是否满足相应阶段LOD精度需求；4. 各阶段BIM模型与提交图纸相符；5. 现阶段BIM模型是否满足下一阶段应用条件；6. 各阶段BIM模型应有符合当前阶段的基础信息。3.1.5. BIM模型建模审查要求包括：1. 建筑专业建模：要求楼梯间、电梯间、管井、楼梯、空调机房、泵房、管廊尺寸、天花板高度等定位须准确、模型构件应按层拆分、楼板分区应按后浇带拆分等；2. 结构专业建模：要求梁、板、柱的截面尺寸与定位尺寸须与图纸一致；管廊内梁底标高需要与设计要求一致；3. 暖通专业建模要求：影响管线综合的一些设备、末端须按159、图纸要求建出，例如：风机盘管、风口等；暖通水系统建模要求同水专业建模要求一致；4. 给排水专业建模要求：一些需要增加坡度的水管须按图纸要求建出坡度；5. 电气专业：要求各系统名称须与图纸一致；桥架规格与图纸一致。3.2. 进度控制3.2.1. 在项目规划前期，代建局前期工作部或项目建设管理部根据拟定项目进度计划，制定项目实施的BIM工作总实施计划，如BIM实施导则附表2所示。3.2.2. 项目进度控制管理1. BIM总协调方根据项目总实施进度制定各阶段BIM实施进度计划，确定模型及成果提交节点及时间；2. 各阶段BIM实施团队根据BIM总协调方制定BIM实施进度计划，要求在计划日期内在项目协同160、平台上提交BIM成果；3. BIM总协调方审核BIM模型及成果是否满足交付规格及要求，没达到要求的应填写修改意见单并反馈至BIM实施单位，BIM实施单位修改后重新提交；4. BIM实施计划应根据项目实施过程实现过程监督及偏差分析；5. BIM实施进度没能按计划实施的，应追踪查明延误原因，及时纠正偏差并追究相关方责任。3.2.3. 项目进度控制审查方法1. 审核节点：日常工作（每周），项目阶段性节点；2. 审查依据：项目BIM实施进度计划；3. 审核形式：项目BIM协调周例会；4. 审核人员：BIM总协调方负责人、项目各参与方BIM负责人；5. 审核内容：参照项目进度计划比对，审核项目子项模型完161、成进度审查（动态审核、节点审核）；6. 审核结论：进度调差，动态调整后期建模工作安排。 4. 交付成果要求4.1. 模型提交成果要求4.1.1. 模型提交成果应符合以下要求：1. 项目各参与方应根据合同约定的BIM内容，按节点要求按时提交成果，并保证交付成果要求符合相关合同范围及标准要求；2. 项目各参与方在提交BIM成果时，参与方BIM负责人应将BIM成果交付函件、签收单、BIM成果文件一并提交BIM总协调方；3. 项目各参与方在项目BIM实施过程中提交的所有成果，应接受BIM总协调方的管理与监督。4.2. 成果交付格式4.2.1. BIM应用成果需提供原始模型文件格式，对于同类文件格式应使162、用统一的版本，常用数据交付格式如下表所示：表4.2.1 数据交付格式序号内容软件交付格式备注1模型成果文件AutodeskRevit*.rvt、*.rfaCatia*.CATProductTekla*.DB12浏览审核文件格式Navisworks*.nwdBentleyi-model*.i-model3dxml*.3dxml3媒体文件格式/*.AVI原始分辨率不小于800*600,帧率不少于15帧/秒。内容时长应以充分说明所表达内容为准。*.wmv*.MP44图片文件/*.jpeg分辨率不小于1280*720*.png5办公文件Office*.doc/*.docx*.xls/*.xlsx*.p163、pt/*.pptxAdobe*.pdf 4.3. 成果交付内容4.3.1. BIM模型成果交付内容包括设计、施工、BIM总协调三大类内容，如表4.3.1所示。表4.3.1 成果交付内容序号阶段交付单位交付成果交付内容交付格式接收单位1设计阶段设计单位1.设计阶段BIM实施方案（1）设计阶段BIM实施方案PDF、Word2.设计BIM模型（1）各阶段设计模型相关BIM模型文件格式前期工作部（2）设计变更模型3.BIM导出的二维图纸（1）管线综合平面图（2）综合预留洞图DWG、PDF4.设计阶段基于BIM的分析报告（1）管线碰撞报告（2）净高分析报告（3）图纸校核报告PDF、Word、Excel、164、PPT及相关图片格式等5.设计阶段工程量统计清单（1）门窗类别、编号、规格、数量统计表。（2）机电专业设备名称、型号、规格、性能参数、计数单位、数量统计表。给水排水管材、阀门名称、型号、规格（3）计数单位、数量统计表。（4）建筑电气桥架、母线规格、计数单位、数量统计表。（5）供暖通风与空气调节风管管材、阀门名称、型号、规格、计数单位、数量统计表。Excel、PDF6、可视化成果文件（1）漫游动画视频（2）模型渲染效果图MP4、AVI等相关视频格式及相关图片格式等2施工阶段施工单位1.施工阶段BIM实施方案（1）施工阶段BIM实施方案PDF、Word项目建设管理部2.施工BIM模型（1）深化设计165、节点模型相关BIM模型文件格式（2）管线综合深化模型（3）施工场地布置模型（含场布方案文档）（4）施工竣工模型3.BIM导出的二维图纸（1）管线综合平面图（2）综合预留洞图（3）深化设计三维节点图DWG、PDF4.施工阶段基于BIM的分析报告（1）机电深化设计报告（2）图纸校核报告PDF、Word、Excel、PPT、PDF及相关图片格式等5.施工模拟施工设备模拟（含设备清单文档）MP4、AVI等相关视频格式施工进度摸拟（含施工进度计划文档）MP4、AVI等相关视频格式施工工艺模拟（含施工技术交底文档）MP4、AVI等相关视频格式6.施工阶段工程量统计清单措施材料工程量统计清单Excel、PD166、F7.可视化成果文件（1）施工节点验收可视化视频展示（2）复杂节点三维图MP4、AVI等相关视频格式及相关图片格式等3设计施工阶段BIM总协调方BIM实施大纲BIM实施大纲Word、PDF前期工作部、项目建设管理部BIM成果质量审查报告BIM成果质量审查报告Word、PDFBIM工作月报/季报BIM工作月报/季报Word、PDFBIM成果评价表BIM成果评价表Word、PDF 4.4. 成果评价4.4.1. BIM总协调方应对代建局项目的BIM成果进行评价，该评价可作为项目交付及结算的参考依据。表4.4.1 成果交付评价表序号评级评价内容评价措施1A+1.按时按质完成约定成果，包括但不限于表4167、.3成果交付内容。2.成果完整，内容丰富。3.已满足合同及相关使用方的要求：（1）各阶段BIM实施方案符合xx省代建局政府公共工程BIM实施管理标准相关要求，内容完整、可行，能切实指导开展BIM应用工作；（2）BIM模型的建模合规性、模型完整性、图模一致性符合合同、本导则及xx省代建局政府公共工程BIM实施管理标准相关规定，各专业及上下游提资顺畅，数据互用合理，符合工程需要、各专业模型齐全且符合相应精度、深度标准；（3）BIM模型二维图纸对现场施工技术交底起到实质性作用。（4）图纸校核报告、管线碰撞报告、净高分析报告、机电深化设计报告等各类分析报告，内容完整、针对性强，切实解决工程实际问题；（168、5）模型生成工程量统计清单为设计概算预算编制、施工现场资源计划编制提供基础数据；（6）漫游动画及模型效果图全面展示工程设计概况，工程特点等；通过施工模拟视频进行工艺展示、工程进度模拟、复杂设备安装流程模拟等。4.部分成果的实际应用效果超过预期，为项目带来实质性突破。（如创造效益、节约工期、提升社会知名度、科研创新等、且有具体数据支撑。）1.成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜；2.可对成果交付单位给予一定鼓励。如奖金、感谢信等。2A1.按时按质完成约定成果；2.成果完整，内容丰富；3.已满足合同及相关使用方的要求；（1）各阶段BIM实施方案符合xx省代建局政府公共工程BIM实施管理标准相关要169、求，内容完整、可行，能切实指导开展BIM应用工作；（2）BIM模型的建模合规性、模型完整性、图模一致性符合合同、本导则及xx省代建局政府公共工程BIM实施管理标准相关规定，各专业及上下游提资顺畅，数据互用合理，符合工程需要、各专业模型齐全且符合相应精度、深度标准；（3）BIM模型二维图纸对现场施工技术交底起到实质性作用。（4）图纸校核报告、管线碰撞报告、净高分析报告、机电深化设计报告等各类分析报告，内容完整、针对性强，切实解决工程实际问题；（5）模型生成工程量统计清单为设计概算预算编制、施工现场资源计划编制提供基础数据；（6）漫游动画及模型效果图全面展示工程设计概况，工程特点等；通过施工模拟视170、频进行工艺展示、工程进度模拟、复杂设备安装流程模拟等。1.成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜。3B1.按时完成约定成果；2.部分成果完整，内容丰富；3.已满足合同及相关使用方的要求；1.由BIM总协调方提出修改意见，经修改完善后，组织成果交付评价。2.经评价，成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜。4C1.未按时完成约定成果；2.成果不完整，缺少内容；3.未满足合同及相关使用方的要求；1.暂停项目BIM部分交付及结算事宜，责令整改；2.成果提交单位内部自检，待成果满足A级评价后，再组织相关单位进行成果评价。3.经评价，成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜。 5. 协同平台要求5.1. 一171、般规定5.1.1. 在BIM协同工作中，通过公用的BIM协同平台确保BIM模型数据的统一性与准确性，提升BIM模型数据传输效率及质量，提高各参与方协作效率，为工程项目的设计、施工、运营、维护提供数字化基础。5.2. BIM协同平台架构5.2.1. BIM协同管理需要在一定的网络环境下实现项目各参与方对BIM文件及相关过程文档实时或者定时操作。5.2.2. 鉴于当前互联网带宽所限，借助互联网异地实时协同暂时难以实现。宜采用搭建项目服务器方式，实现一定时间间隔同步项目管理平台数据的协同方式，项目管理单位则使用云端管理协同平台项目数据，协同平台搭建架构如图5.2.2所示。 图5.2.2 协同平台搭建172、架构 5.3. 协同平台的功能5.3.1. 协同平台应具有良好的兼容性，能够实现数据和信息的有效共享。5.3.2. 协同平台应具备模型及文档管理功能，利用BIM模型发现的问题进行分类、统计，并做出相关分析；支持模型上传下载功能，支持图纸的存放管理，支持文件更新改动自动通知及显示。5.3.3. 协同平台应能集合各参与单位资料信息，支持各参与单位访问权限设定。5.3.4. 协同平台集成BIM模型所包含的各项信息（BIM软件包含的所有信息），包括修改记录、专项模型信息、分析报告、变更信息、模型信息可视化、模型信息可分类统计、模型信息可批量输出等。5.3.5. 协同平台应具备BIM模型操控功能，包括：173、1. 支持轻量化模型（可在普通办公用的计算机上流畅运行）并对分专业模型进行管理；2. 支持长度、面积、体积等测量，对模型任意位置的剖切和观察；3. 支持模型的组合装配，预留视点进行定点浏览模型等功能。5.3.6. 协同平台应具有统一完整的接口。5.3.7. 协同平台可对BIM成果进行浏览，输出批注、量度尺寸、构件的详细信息、工程量、漫游及模拟动画等BIM成果。5.3.8. 协同平台与手机、平板电脑客户端保持协同，手机、平板电脑等移动客户端实现上述查询功能。5.4. 各参与方协同工作职责与工作内容5.4.1. 平台提供单位1. 参与单位代建局指定的平台服务单位。2. 工作职责1）根据代建局需求与174、项目特点提供项目BIM协同平台的分区位置及平台容量，搭建一个高效稳定的BIM协同平台供各参与方使用；2）解决各参与方在平台上工作所出现的问题；3）根据用户需求优化平台功能。5.4.2. 平台管理单位1. 参与单位BIM总协调方。2. 工作职责1）建立平台文件架构、申请项目平台权限及容量；2）对平台使用方的权限进行管理及分配；3）分阶段审核、定期备份、清理归档BIM成果；4）对使用单位的BIM成果进行有效性检查，确保模型和项目实际工作同步进行。5.4.3. 平台使用单位1. 参与单位设计单位、施工单位、监理单位、咨询单位、运维单位。2. 工作职责1）在BIM总协调方的统一管理下，遵守协同配合机制175、，在服务器上开展项目BIM实施工作；2）定期向项目协同平台更新过程信息和成果文件；3）根据项目实施情况，对协同平台提出优化建议。6. 软件标准6.1.1. 本导则BIM模型和BIM应用，不限于单一软件，软件的选择和使用遵循代建局项目特点及要求制定，并充分考虑软件之间的格式交换和数据接口。6.1.2. .对于一般项目BIM软件使用可参考以下规定：表6.1.2 BIM软件参考表序号专业类型选用软件1建筑专业常规建筑Revit异性曲面建筑外形RhinoCatia2结构专业结构混凝土RevitPKPM探索者钢结构CatiaTeklaStructures(X-steel)Revit3机电专业RevitM176、agiCAD4幕墙专业RevitRhinoCatia 7. 全地形BIM应用及控制要求7.1. 勘察阶段7.1.1. 应将全地形BIM模型勘察内容和要求写入勘察合同。勘察单位应按合同约定提供全地形BIM模型和基础数据。7.1.2. 全地形BIM模型应包括三维地质模型、现状地形模型和倾斜摄影测量模型。7.1.3. 数据底座中各项数据应以勘察测量成果作为基础输入资料，提取数据，创建全地形BIM模型。7.1.4. 勘察测量成果包括地形测量、物探图、地质勘探等，具体要求：1. 场地地形CAD图等高距应达到0.5m，并带有高程信息；2. 场地平面图应清晰标注既有建构筑物边界和高度，重要设施设备位置，各种177、用地及水体；3. 其他勘探结果应符合现行规范标准和合同约定。7.1.5. 全地形BIM模型和基础数据应满足设计阶段工程概预算应用和控制要求。7.1.6. 勘察阶段全地形BIM模型应符合表7.1.6的规定。表7.1.6 勘察阶段全地形BIM模型要求模型单元表达精度具体要求三维地质模型LOD200模型坐标系与项目坐标系一致，大致反映地勘及超前钻等地质勘探信息三维地形模型LOD200模型坐标系与项目坐标系一致，模型应包含现状地形、现有道路、场地范围周边标志性建构筑物等内容。倾斜摄影测量模型LOD200倾斜摄影地貌模型应准确表达场地现状，模型相对精度应不低于5cm，绝对精度不低于10cm，坐标系与高程178、应与项目统一。 7.1.7. 勘察阶段全地形BIM应用项目应符合表7.1.7的要求。表7.1.7 勘察阶段全地形BIM应用项目及控制表序号应用类别应用点应用要求选用情况1数据底座创建三维地质模型（1）各模型的坐标系及高程应与项目统一，可以在同一平台中准确合模。（2）在现场条件允许的情况下，宜采用无人机、人工量测、三维激光扫描等方式补充全地形模型，提升地形模型数据的精细度和完整性。（3）倾斜摄影地貌模型范围和精细度要求应满足合同要求，覆盖必要的项目周边场地。2创建现状地形模型3创建倾斜摄影测量模型注1：必选 可选7.2. 设计阶段7.2.1. 设计单位接收勘察单位提供的常规勘察资料、全地形BIM179、模型和基础数据，接收建设单位提供的市政管网、基础设施、建设规划等资料，并进行签认。7.2.2. 设计单位应利用勘察单位勘测成果及建设单位提供的市政管网数据等进行数据处理、设计阶段全地形BIM模型创建工作。7.2.3. 设计单位可采用无人机、人工量测、激光点云扫描等多种方式补充全地形测量数据，创建全地形模型。模型应统一采用广州2000坐标，模型的经纬度、标高等信息应准确，满足如土堆、树木等物体的标高、坐标、高度等几何量测需求。7.2.4. 设计单位可对采用无人机、人工测量、三维激光扫描等得到的全地形模型和勘察单位提供的地形模型做对比分析应用，对两个模型的数据一致性、精度等做对比验证，提升全地形数180、据的质量和可靠性。7.2.5. 设计单位应结合全地形BIM应用要求，补充完善方案设计、初步设计、施工图设计等阶段全地形BIM模型，在各阶段BIM模型提资前提交全地形BIM模型并做好签认工作。7.2.6. 设计阶段全地形BIM模型应符合表7.2.6的规定。表7.2.6 设计阶段全地形BIM模型要求模型单元表达精度具体要求三维地质模型LOD300模型坐标系与项目坐标系一致，准确反映地勘及超前钻等地质勘探信息.三维地形模型LOD300模型坐标系与项目坐标系一致，准确表达现状地形信息，地形模型建模精度应不低于5cm。倾斜摄影测量模型LOD300倾斜摄影地貌模型应准确表达场地现状，模型相对精度应不低于4181、cm，绝对精度不低于8cm，坐标系与高程应与项目统一。设计BIM模型LOD300模型坐标系与项目坐标系一致。总平面模型，模型应包含总平面出入口、广场、道路、景观、停车位等构件，构件精度满足施工图设计深度要求。场地模型应在剖切视图或三维视图中显示与现状地形的高差关系。设计BIM模型应满足对应建模标准要求。既有环境BIM模型LOD300模型坐标系与项目坐标系一致，模型应包含现状地形、现有道路、场地范围周边标志性建构筑物、周边市政管网、地下构筑物等内容。模型宜与卫星图像、航拍图相结合，准确表达不同用地及现状建构筑物、道路等内容。7.2.7. 设计单位应用全地形BIM模型的项目应符合表7.2.7的要求182、。表7.2.7 设计阶段全地形BIM应用项目及控制表序号应用类别应用点应用要求选用情况1数据底座创建设计BIM模型方案设计模型、初步设计模型、施工图BIM模型、总平面模型等。2创建既有环境BIM模型构建准确的周边地下管网、地下建构筑物及设备环境BIM模型。3BIM模型合模坐标系一致，保证各模型之间可以准确合模。4全地形BIM模型方案设计阶段应用不良地质分析分析挖填重难点，规避工程风险。5交通影响分析控制项目对城市交通影响，分析项目临时交通成本。6市政管道绿化迁移分析控制优化市政管道、市政绿化、市政设施等的迁移成本。7土方平衡模拟分析优化根据项目设计方案，模拟分析土方平衡方案，提供优化建议。8土183、方运输存放方案模拟结合土方运输单价，根据模拟结果编制土方运输存放优化方案，减少成本。9无人机等模型与设计模型对比分析应用根据设计方案和设计地形模型，对比无人机等技术得到的场地原始全地形模型与设计地形模型之间的变化，重点分析土方开挖、土方回填、市政设施设备变更等内容，直观形象展示项目设计方案对场地地形的影响。10辅助和修正专项投资估算根据场地分析、土方设计方案确定土方专项估算和土方工程的限额目标。11全地形BIM模型初步设计阶段应用土方工程的限额设计和优化在限额目标控制下，通过模型提取主要工程量测算和验证土方方案的投资控制情况并及时反馈设计，确定优化方案。12辅助编制工程概算书提供符合应用的地形184、数据，用于计算土方挖填量等，根据方案优化结果，在投资限额的控制下，制定工程概算指标。13辅助制定及复核清单招标控制价根据施工图纸和模型复核工程量，编制控制价。注1：必选 可选7.2.8. 全地形BIM应用和成果要求应在合同中进一步明确，规范履约条件。7.2.9. 在清表前和清表后，设计单位宜根据项目场地实际情况更新全地形BIM模型数据，提交当前阶段的全地形BIM模型。7.2.10. 设计阶段宜采用全地形BIM模型进行不良地质分析、土方挖填分析、交通影响分析、市政管道绿化迁移分析、土方平衡模拟分析优化等。7.2.11. 不良地质分析应采用三维地质模型，提取地下工程的风险因素，在模型上进行标记识别185、，汇总输出风险分析报告提供给结构等专业。7.2.12. 交通影响分析应采用既有环境BIM模型，提供多方案模型进行比对分析，为工程成本估算提供参考数据。7.2.13. 土方平衡模拟应以建筑方案为准，协同建筑、结构，综合考虑地基基础、土石方、边坡及基坑支护、地基处理等因素确定优化的土方平衡方案。7.2.14. 在全地形BIM模型关联土方运输和倾倒单价，结合项目的弃土地位置信息，模拟计算不同土方运输方案的成本，制定土方运输存放优化方案。7.2.15. 宜通过全地形BIM模型分析项目场地、土方工程等，输出分部分项的量、价，与已编制的工程估算进行对比，修正不合理的数据。7.2.16. 宜采用全地形BIM186、模型修正的工程估算，提取土方工程的限额目标，作为初步设计的控制指标。7.2.17. 采用初步设计全地形BIM模型辅助编制工程概算，用于指导优化施工图设计。7.2.18. 招标阶段宜综合应用全地形BIM模型和施工图纸等信息，计算工程量，辅助确定清单价格。评标过程中，对工程量大的单价、单价与清标均价差异大的项目进行辅助核算。 7.3. 施工阶段7.3.1. 施工单位进场后对设计单位提交的全地形BIM模型进行复核并以签认的形式加以确认。7.3.2. 施工单位应在进场后提交一次全地形BIM模型，地形BIM模型应与现场实际贴合度高。7.3.3. 施工阶段全地形BIM模型应符合表7.3.3的规定。表7.3187、.3 施工阶段全地形BIM模型要求模型单元表达精度具体要求三维地质模型LOD400模型坐标系与项目坐标系一致（统一采用广州2000坐标），准确反映地勘及超前钻等地质勘探信息.三维地形模型LOD400模型坐标系与项目坐标系一致，准确表达施工过程及施工后的地形信息，地形模型建模精度应不低于3cm。倾斜摄影测量模型LOD400倾斜摄影地貌模型应准确表达场地现状，随施工过程更新模型内容。模型相对精度应不低于3cm，绝对精度不低于5cm，坐标系与高程应与项目统一。现场地形发生较大变化时应在1个月内提交更新的倾斜摄影测量模型。施工BIM模型LOD400模型坐标系与项目坐标系一致。各专业施工BIM模型应满足188、施工阶段建模标准要求。既有环境BIM模型LOD400模型坐标系与项目坐标系一致，模型应准确表达施工过程及施工后的现状地形、道路、场地范围、周边建筑、周边市政管网、地下构筑物等内容。模型精度不低于5cm。施工场地布置模型LOD400施工场地模型应准确表达施工过程中场地现状，包括生活区、材料堆场、出入口、临时道路、施工面等。建模精度不低于5cm。现场布置发生较大变化时应在1个月内提交更新的场地模型。 7.3.4. 施工深化阶段全地形BIM应用项目应符合表7.3.4的要求。表7.3.4 施工阶段全地形BIM应用项目及控制表序号应用类别应用点应用要求选用情况1数据底座创建施工深化BIM模型项目施工深化189、基本要求。2创建施工场地布置模型场地小，采用BIM优化场地布置。3BIM模型合模满足数据底座合模要求。4创建倾斜摄影测量模型施工阶段，现场地形可能发生较大变化。4全地形BIM模型应用基坑开挖方案分析优化基坑开挖，提升开挖效率，控制开挖成本。5土石方量平衡精确计算不同方案的挖填方量，优化挖填方案，控制成本。6施工场地布置优化采用BIM优化场地布置，提升场地使用效率。7材料堆场管理利用项目全地形模型进行材料堆放管理。8辅助成本分析和管理利用全地形BIM模型和工程信息，提高成本计算的准确度，与概算进行比对是否超概算，对土方工程施工等方案优化提出具体要求。注1：必选 可选7.3.5. 基坑开挖方案分析190、土石方量平衡、施工场地布置优化等宜应用施工全地形BIM模型。7.3.6. 施工单位应根据项目实际需求应用全地形数据底座辅助施工管理，材料管理、成本管理等。7.3.7. 施工单位应建立全地形数据的变更管理机制，及时更新全地形BIM模型，确保施工过程中各阶段的全地形BIM模型数据准确性和可靠性。当现场地形发生较大变化时，施工单位应根据场地施工最新现状和应用需求更新全地形BIM模型。7.3.8. 在施工阶段，施工单位应加强对全地形BIM应用成果的管理和维护，确保数据的准确性和完整性。施工单位还应制定全地形BIM应用成果的备份和恢复方案，以确保数据的安全性和可靠性。 7.4. 竣工阶段7.4.1. 191、竣工阶段，施工单位应根据竣工交付要求，对施工全过程中全地形数据底座的各类数据进行收集、整合，完成数据交付。7.4.2. 竣工阶段全地形BIM应用成果应符合表7.4.2的要求。表7.4.2 竣工交付阶段全地形BIM应用成果交付表序号应用类别应用点/交付项应用/交付要求选用情况1数据底座地质模型根据地质勘察和后续施工情况，准确反映项目地质分布。2现状地形模型竣工交付时项目现状地形。3倾斜摄影测量模型建设全过程所有的倾斜摄影模型以及反映竣工现状的倾斜摄影测量模型。4各阶段BIM模型各阶段交付的BIM模型，含场地布置模型。5既有环境模型反映竣工时项目周边市政管网、地下建构筑物及设备环境等。6BIM模型192、合模各模型坐标系与现场一致，坐标和数据格式满足合模要求。7地形地质模型应用成果各专项分析应用报告整合专项应用分析报告。8全地形BIM模型应用土方结算资料复核利用模型对土方工程结算资料的相关数据进行审核，供造价方按照合同约定计算工程结算造价。注1：必选 可选7.4.3. 在竣工阶段，施工单位还应按照项目合同要求提交竣工图、竣工报告等相关文件，并对全地形BIM数据进行验收，确保交付数据的质量和准确性。7.4.4. 应对全地形BIM应用成果进行检查验收，确保交付数据符合合同要求并能满足项目的使用和管理需要。对于不符合要求的数据，应及时进行整改和修复。7.4.5. 竣工全地形BIM模型提取土方工程量数193、据，可作为工程结算造价的参考，审核结算资料的合理性。7.4.6. 建设单位应加强对相关单位的监督和管理，确保施工单位按照合同要求进行数据收集、整合和交付，并对不合格行为进行惩罚和要求整改。附表附表1 BIM项目工作职责分配表标注:P=执行主要责任S=协办次要责任R=审核I=建模O=应用A=需要时参与1BIM前期准备甲方参与方代建局前期工作部代建局BIM技术应用管理领导小组BIM总协调1.1BIM项目实施可行性分析P1.2落实BIM资金情况P1.3制定BIM实施目标P1.4确定BIM组织方式P1.5确定相关单位职责PS1.6确定BIM实施大纲RP1.7制定BIM实施总体计划RP1.8开通项目协同194、平台PS2BIM设计阶段甲方参与方代建局前期工作部、BIM总协调设计2.1制定设计阶段实施细则PS2.2分配设计协同权限PA2.3搭建方案模型RP/I2.4方案BIM分析及应用SP/O2.5提交方案成果RP2.6初设阶段模型RP/I2.7初步设计BIM分析及应用SP/O2.8提交初步设计成果RP2.9施工图模型RP/I2.10设计信息录入RP/I2.11提交施工图成果RP3BIM施工阶段甲方参与方代建局项目建设管理部、BIM总协调设计监理总包分包厂家造价3.1制定施工阶段实施细则PRSS3.2分配施工阶段协同权限PA3.2施工图模型审查交底SPRRSAR3.3施工深化设计模型SSRP/IS/I195、AR3.4BIM施工管理及技术应用SROOA3.5BIM模型变更及调整RRRP/IS/IAR3.6施工阶段信息添加RRP/IS/IA3.7完成竣工模型RSRPPA4运维阶段甲方参与方代建局项目建设管理部、运营方BIM总协调4.1搭建运维平台PS4.2交付竣工运维模型OP注：BIM工作职责分配表根据项目实际情况，由项目的BIM总协调方做出调整，并提交代建局BIM技术应用管理领导小组审核通过。 附表2 各阶段BIM实施总计划样表附表2-1 设计阶段BIM实施计划样表项目阶段实施单位BIM模型深度工作范围方案设计阶段初步设计阶段施工图设计阶段预计开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容预计196、开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容预计开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容 附表2-2 施工阶段BIM实施计划样表项目阶段实施单位BIM模型深度工作范围施工准备阶段施工过程阶段竣工阶段预计开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容预计开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容预计开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容附表3 各阶段BIM模型精度要求1 建筑专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型建筑001阳台非几何数据，仅线、面积。197、阳台的形状，大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的阳台模型002空调机位非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸、方位精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的模型003空调百叶非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的模型004窗百叶非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质198、信息。实际安装的窗百叶模型005雨篷非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的雨棚模型006檐沟非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的模型007外立面幕墙非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。基本形状、大概尺寸008墙体非几何数据，仅线、面积。一块通用的墙，给一个一般的厚度，其他特性有一个取值范199、围；模型已包括墙体类型和精确厚度，其他诸如成本、STC特性已经确定；模型已包括墙体类型和精确厚度，其他诸如成本、STC特性已经确定；实际安装的墙体模型009楼板非几何数据，仅线、面积、体积区域。一块完整的模型，一般的厚度已确定楼板的类型、精确厚度楼板的类型、精确厚度实际安装的楼板模型010屋顶非几何数据，仅线、面积。屋顶的大致3D模型以及形状尺寸屋顶的类型以及其他特性屋顶的类型以及其他特性实际安装的屋顶模型011门非几何数据，仅线、面积。门的形状以及尺寸，大致3D模型门的精确尺寸、类型的确定门的实际尺寸、类型的确定实际安装的门窗模型012窗非几何数据，仅线、面积。窗的形状以及尺寸，大致3D模型200、窗的精确尺寸、类型的确定窗的实际尺寸、类型的确定实际安装的门窗模型013天花板非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸的模型材质类型、天花板的精确厚度材质类型、天花板的精确厚度实际安装的天花板模型014扶手非几何数据，仅线。大致形状、大概尺寸的模型扶手的材质选定扶手的材质选定实际安装的扶手模型015坡道非几何数据，仅线。大致形状、大概尺寸的模型坡道的精确厚度、坡度的精确程度坡道的精确厚度、坡度的精确程度实际安装的坡道模型016楼梯非几何数据，仅线。大致形状、大概尺寸的模型楼梯踏步的精确厚度、台阶的精确程度楼梯踏步的精确厚度、台阶的精确程度实际安装的楼梯模型017红线非几何数据，仅线。具体形状201、具体尺寸的模型具体形状、具体尺寸的模型具体形状、具体尺寸的模型实际安装的坡道模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。2 结构专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型结构001混凝土结构柱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸材质与类型，精确尺寸材质与类型，实际尺寸实际安装的柱模型002混凝土结构梁无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸材质与类型，精确尺寸材质与类型，实际尺寸实际安装的梁模型00202、3预留洞无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸，标高信息实际尺寸，标高信息实际预留洞口004剪力墙无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸墙体的类型、精确厚度、尺寸墙体的类型、实际厚度、尺寸实际安装的墙体模型005楼梯无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入楼梯的基本尺寸、形状楼梯的类型、精确厚度、具体形状楼梯的类型、实际厚度、具体形状实际安装的楼梯模型006楼板无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数大致厚度精确厚度、楼板类型实际厚度、楼板类型实际安装的楼板模型007钢结构无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某203、个数值计入大致形状，尺寸，位置精确形状、尺寸、坐标位置实际形状、尺寸、坐标位置实际安装的模型008钢节点连接样式无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入009基坑无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大致形状，尺寸，位置精确形状、尺寸、坐标位置实际形状、尺寸、坐标位置实际安装的模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方204、标准的要求。3 暖通专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型暖通001冷热源设备无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途002空调设备无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途003风机无模型，成205、本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途004风机盘管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途005新风风管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接件最终尺寸006回风风管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数206、值计入大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接件最终尺寸007排风排烟风管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接件最终尺寸008冷热媒水管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接件最终尺寸009水泵无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置207、用途010排烟阀、防火阀无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状具体规格形状，阀门类型，用途具体规格形状，阀门类型，用途厂家、型号、编号、位置011各类阀门无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状具体规格形状，阀门类型，用途具体规格形状，阀门类型，用途厂家、型号、编号、位置012散流器无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途013排风口无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大208、概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途014回风口无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途015静压箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方209、标准的要求。4 给排水专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型给排水001给水主管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸002污水管及管道坡度无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸003雨水管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸004煤气管无模型210、，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸005热力管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸006消防水管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸007给排水泵及消防泵无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途008水箱无211、模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途009喷淋无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途010消火栓无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途注：上述模型精度要求仅212、作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。5 电气专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型电气001强电线槽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸002变压器无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入实际尺寸、容量、型号实际尺寸、容量、型号003配电箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸大致213、尺寸、位置、用途、编号实际尺寸、管材设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途004控制柜无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大致尺寸、位置、用途、编号实际尺寸、位置、用途、编号设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途005灯具无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途006插座无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他214、性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途007弱电线槽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材精确尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸008音箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途009信息点无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型215、，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途010强电线槽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸011摄像机无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途012探测器无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个216、数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途013接线箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入具有精确尺寸、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。 6 室外管线专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设217、计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型室外管线001市政给水无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型002市政排水无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型003市政供电无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型004市政通讯无模型，成本或218、其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型005市政燃气无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型006市政蒸汽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型007设备构筑物无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确形状、尺寸，体积实际形状、尺寸219、，体积实际形状、尺寸，体积008市政给水无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型009人手井无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。7 景观专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型景220、观001车位无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概形状、位置、数量精确形状、位置、数量实际形状、位置、数量实际形状、位置、数量002排水及坡度无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概形状、位置、数量精确尺寸，坡度实际尺寸，坡度实际尺寸，坡度003水池喷泉无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概形状、位置精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸004灯具无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途实际形状、尺寸、位置、用途设备型221、号、编号、位置、用途005音箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途实际形状、尺寸、位置、用途设备型号、编号、位置、用途006绿化无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途实际形状、尺寸、位置、用途绿化形式、面积、数量、位置注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。8 照明专业 专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初222、图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型电气001室内照明无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入位置、用户具体灯位、类型实际灯位、类型设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途002室外照明无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入位置、用户具体灯位、类型实际灯位、类型设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途003配电箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大致配电箱尺寸、位置、功能精确配电箱尺寸、位置、功能实际配电箱尺寸、位置、功能设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途004电线管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、223、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。9 标识系统专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型标识001室内标识无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入精确尺寸，颜色加工实际尺寸，颜色002室外标识无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本224、或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入精确尺寸，颜色加工实际尺寸，颜色注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。10 室内精装修专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型室内精装修001卫生间（卫生洁具、水池、台、柜）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途002固定家具（主要为碰撞检查分析）非几何数据225、，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途003吊顶（龙骨、灯具、风口、烟感、喷淋、广播、检修口）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途004电气开关插座定位非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途005隔断非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置226、用途006地面（示意性拼花、材料）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途007墙面（插座、开关、通讯、空调控制器、消防操控按钮、安全出口指示、机电末端）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途008门窗精确定位非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸精确形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地227、方标准的要求。 附表4 总协调方各阶段BIM模型审查要求1 建筑专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型建筑001阳台C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）002空调机位O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）003空调百叶O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）004窗百叶O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审） M（必审）005雨篷C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审） M（必审）006檐沟O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审228、）M（必审）007外立面幕墙C（条件必审）C（条件必审）C（条件必审）M（必审）M（必审）008墙体M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）009楼板M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）010屋顶M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）011门M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）012窗M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）013天花板O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）014扶手O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）015坡道C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）016楼梯C（条件必229、审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）017红线M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。 2 结构专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型结构001混凝土结构柱O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）002混凝土结构梁O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）003预留洞O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必230、审）M（必审）004剪力墙O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）005楼梯O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）006楼板O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）M（必审）007钢结构O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）008钢节点连接样式O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）009基坑O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。 3 暖通专业专业详细等级子项LOD100LOD20231、0LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型暖通001冷热源设备O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002空调设备O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）003风机O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）004风机盘管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）005新风风管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）006回风风管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）007排风排烟风管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）008冷热媒水232、管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）009水泵O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）010排烟阀、防火阀O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）011各类阀门O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）012散流器O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）013排风口O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）014回风口O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）015静压箱O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具233、备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。 4 给排水专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型给排水001给水主管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002污水管及管道坡度O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）003雨水管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）004煤气管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）005热力管O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）006消防水管O（可234、审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）007给排水泵及消防泵O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）008水箱O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）009喷淋O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）010消火栓O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。 5 电气专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模235、型施工深化模型竣工模型电气001强电线槽O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002变压器O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）003配电箱O（可审）O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）004控制柜O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）005灯具O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）006插座O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）007弱电线槽O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）008音箱O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）009信息点O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必236、审）M（必审）010强电线槽O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）011摄像机O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）012探测器O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）013接线箱O（可审）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。 6 室外管线专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型室外管线00237、1市政给水O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002市政排水O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）003市政供电O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）004市政通讯O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）005市政燃气O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）006市政蒸汽O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）007设备构筑物O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）008市政给水O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）009人手井O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M238、（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。7 景观专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型景观001车位O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002排水及坡度O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）003水池喷泉O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）004灯具O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）005音箱O（可审）239、C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）006绿化O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。8 照明专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型电气001室内照明O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002室外照明O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）003配电箱O（可审）C（条件必审）M（必审）M（240、必审）M（必审）004电线管O（可审）O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。9 标识系统专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型标识001室内标识O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002室外标识O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应241、进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。10 室内精装修专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型室内精装修001卫生间（卫生洁具、水池、台、柜）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）002固定家具（主要为碰撞检查分析）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）003吊顶（龙骨、灯具、风口、烟感、喷淋、广播、检修口）O（可审）O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）004电气开关插座定位O（可审）O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）242、005隔断O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）006地面（示意性拼花、材料）O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）007墙面（插座、开关、通讯、空调控制器、消防操控按钮、安全出口指示、机电末端）O（可审）O（可审）M（必审）M（必审）M（必审）008门窗精确定位O（可审）C（条件必审）M（必审）M（必审）M（必审）注：M（必审）表示：总协调方必须审核的内容；C（条件必审）表示：实际情况具备时应进行审核的内容；O（可审）表示总协调方可自行判断是否需要审核的内容。附表5 项目各阶段BIM实施应用点5.1 设计阶段BIM实施应用点应用阶段应用点工作内容实施单位方案设243、计阶段BIM应用内容和要求1.制定设计阶段BIM实施方案设计单位编制本项目的设计阶段BIM实施方案，并作为项目设计BIM实施的依据。设计单位2.评审设计阶段BIM实施方案咨询单位组织对本项目的设计阶段BIM实施方案进行评审，经评审通过的设计阶段BIM实施方案方可作为正式的实施依据。咨询单位3.设计BIM模型命名和编码设计单位依据xx省代建局政府公共工程BIM实施管理标准和xx省代建局政府公共工程BIM实施导则编制本项目设计BIM模型命名和编码规则。设计单位4.设计BIM模型创建设计单位应以xx省代建局政府公共工程BIM实施管理标准和xx省代建局政府公共工程BIM实施导则为依据，根据项目设计阶段244、BIM实施方案的要求创建设计阶段BIM模型，设计BIM模型是设计BIM的主要成果之一。设计单位5.规划报批BIM审查根据相关要求录入规划信息，满足设计方案BIM报批系统审查要求。设计单位6.建筑指标统计分析设计单位通过BIM模型计算面积、体积、数量等建筑指标，服务于设计方案的优化、管理和报批工作。设计单位7.基于全地形BIM的设计应用1. 分析工程地质重难点，规避工程风险；2. 分析项目范围的交通影响，控制项目临时交通成本；3. 分析市政管道绿化迁移，控制迁移成本；4. 根据设计方案，模拟分析土方平衡方案和运输，提供优化建议；5. 可结合无人机数据采集，比对场地原始模型和设计地形模型，分析设计245、方案对场地影响；6. 根据场地分析、土方设计方案确定土方专项估算和限额目标，辅助土方工程的限额设计和优化；7. 根据土方挖填量，在投资限额控制下制定工程概算指标；8. 辅助制定及复核清单招标控制价。设计单位初步设计阶段BIM应用内容和要求8.专业综合分析设计单位对设计BIM模型进行专业内和专业间综合分析，提供分析报告，解决各专业错漏碰缺的设计问题。设计单位9.建筑性能化分析设计单位通过BIM模型进行风、光、声、热等建筑性能化分析，用于设计方案的验证和优化。设计单位10.净空净高分析设计单位通过BIM模型对项目主要、核心或关键功能要求及相应的空间（如走廊、电梯厅、办公室等室内外空间）进行净高分析246、，保证项目的合理空间利用。设计单位11.漫游模拟设计单位利用BIM技术，对项目的重点室内外部位进行虚拟漫游，辅助设计方案的效果展示。设计单位12.模拟分析设计单位利用BIM技术对设计方案进行模拟分析，如应急预案模拟、设备安装模拟等，验证及优化设计方案。设计单位13.工程量统计设计单位通过BIM模型对建筑、结构、给排水、暖通、电气、钢结构、幕墙、精装等专业的工程量进行统计，基于全地形BIM计算土方量等，辅助限额设计的实施。设计单位14.机电管线路由优化通过参数化进行路由路径分析，并利用模型可视化展示管线优化结果。设计单位设备15.设备安装模拟通过参数化模拟设备安装，并利用模型可视化展示设备安装过247、程，来指导现场施工。设计单位16.设计图纸输出设计单位在设计各阶段基于BIM模型输出各专业设计图纸。设计单位17.模型和成果管理咨询单位应根据项目的BIM管理要求做好设计阶段各专业BIM模型和BIM应用成果的审核工作。咨询单位18.设计质量管理代建局和咨询单位细化确定各设计阶段管控节点，利用管控节点的BIM交付成果，强化设计过程的精准管控，提高设计交付的质量。代建局、咨询单位19.设计协同管理设计单位通过建立基于BIM的设计协同机制，提高协同工作效率；同时与工程项目协同机制保持一致，保证各参建单位间的高效协同。设计单位、建设单位施工图设计阶段BIM应用内容和要求20.设计BIM模型施工准备设计248、单位应根据建设单位BIM实施的统一要求，在编制设计BIM实施方案时应考虑与施工阶段BIM实施的衔接和准备工作，并在设计BIM模型创建时，充分考虑模型向施工阶段沿用的基本要求，如命名、编码规则、模型拆分等。设计单位21.施工图BIM审查按施工图审查平台要求施工图信息录入，完成审查。设计单位22.施工交底基于统一的BIM模型进行多方沟通、数据交底。设计单位23.对接CIM平台按CIM平台要求进行数据对接，基于CIM平台管理数据和应用数据。设计单位 2. 5.2 施工阶段BIM实施应用点 应用阶段应用点工作内容实施单位施工准备阶段BIM应用内容和要求1.设计BIM成果接收施工总包单位从代建局接收设计249、BIM成果，用于施工阶段的BIM实施。设计单位向施工单位交底设计BIM成果，明确设计BIM成果的种类、深度、用途等。代建局、咨询单位、设计单位、施工总包单位2.施工阶段BIM实施方案施工总包提交施工阶段BIM实施方案，咨询单位组织方案评审，经评审通过的BIM实施方案方可作为正式的实施依据。施工总包单位、咨询单位3.基于全地形BIM的施工准备应用1）优化基坑开挖方案，控制开挖成本；2）计算不同方案的土方挖填方量，优化挖填方案；3）优化施工场地布置，提升场地使用效率；4）辅助材料堆放方案设计和管理；5）辅助土方工程成本分析，与概算比对，提出优化建议；施工总包单位、咨询单位4.BIM深化设计对建筑、250、结构、给排水、暖通、电气、钢结构、幕墙、精装等专业的施工图模型展开深化设计，形成深化设计模型。施工总包单位、专业分包单位5.施工总平面优化施工单位创建施工总平面布置模型，优化空间组织利用。施工总包单位、专业分包单位6.土建基槽开挖通过BIM模型对基槽开挖进行模拟，及土方量统计。施工总包单位、专业分包单位7.结构洞口预留预埋通过BIM模型进行多专业协同，参数化精确洞口预留预埋。施工总包单位、专业分包单位8.机电管线碰撞分析通过模型参数化模拟分析管线碰撞，以三维模型表达结果和统计分析。施工总包单位、专业分包单位9.机电管线路由优化通过模型参数化分析路由路径，三维表达管线优化结果。施工总包单位、专业251、分包单位10.设备安装模拟通过模型模拟设备安装，三维表达安装过程指导施工。施工总包单位、专业分包单位11.施工现场BIM总平面布置模拟通过模型合理规划施工总平布置，优化场临时建筑、车辆、设备及人员之间的空间关系。施工总包单位、专业分包单位施工过程BIM应用内容和要求1.施工模拟施工单位利用BIM模型进行施工进度、重难点工艺工法、重要节点施工过程的模拟。施工总包单位、专业分包单位2.施工交底利用BIM模型、BIM视频、BIM统计分析结果、BIM应用报告等进行施工交底。施工总包单位、专业分包单位3.工程量统计利用BIM模型对建筑、结构、给排水、暖通、电气、钢结构、幕墙、精装等专业的工程量进行统计，252、辅助施工管理。施工总包单位、专业分包单位4.施工进度管理利用BIM技术辅助进行工程总进度计划，年、季、月度计划和重要节点控制计划等管理。施工总包单位、专业分包单位、监理单位5.施工变更管理通过模型实现变更内容的直观表达，参数化变更数据统计以及强化施工变更的规范化管理。施工总包单位、专业分包单位6.施工工艺指导通过模型参数化精确定位指导施工。施工总包单位、专业分包单位7.施工安全管理利用BIM技术，模拟分析施工过程中的危险区域、施工空间冲突等安全隐患，降低安全事故风险。施工总包单位、专业分包单位、监理单位8.施工质量管理利用BIM技术，根据项目质量管理目标对施工重要样板做法、质量管控要点等进行精253、准管控，提升工程建造质量。施工总包单位、专业分包单位、监理单位9.施工成本管理利用BIM模型进行动态投资、产值统计、工料统计、变更分析、计量支付以及预算与结算。建设单位、监理单位、造价咨询单位、施工总包单位10.施工交底通过模型实现多方沟通交互，进行工程数据交底。建设单位、监理单位、造价咨询单位、施工总包单位竣工阶段BIM应用内容和要求1.竣工交付成果准备形成竣工模型，整理相关工程资料实现数字化成果交付。施工总包、专业分包、监理单位2.基于全地形BIM的竣工应用辅助土方工程结算数据的审核，按合同约定技术工程结算造价。施工单位3.综合竣工交付可视化综合竣工成果交付。施工单位4.三维数字化竣工验收254、交付录入竣工验收备案信息，满足竣工验收系统管理要求。施工单位 5.4 运维阶段BIM实施应用点 应用阶段应用点工作内容实施单位运维阶段BIM应用内容和要求1.运维模型移交根据运维要求整理竣工BIM模型，提交模型。施工单位2.运维信息集成在竣工模型上集成运维信息，形成可以应用的运维模型。运维单位3.运维数据维护运维期内对模型信息进行维护和更新。运维单位 附表6 项目BIM团队工作职责团队名称工作职责BIM总协调团队详见“5.2各参与方工作职责”BIM总承包团队详见“5.2各参与方工作职责”监理BIM团队详见“5.2各参与方工作职责”土建BIM团队接收自身合同范围内的施工图设计模型、进行必要的校核255、和调整，完善成为施工深化模型，并利用BIM解决可能存在的设计问题、碰撞、优化、施工关键工艺等，并进行校核和调整，配合BIM总协调团队完成相关BIM工作。机电BIM团队基于施工图设计模型等资料，检查各个机电专业间综合管线碰撞的同时，复核整体管线净高，并进行必要的调整，向总包BIM团队提交相关碰撞检测报告、机电管线综合报告，利用BIM技术进行项目实施管控，根据项目实施进展录入机电安装信息参数，配合BIM总协调团队完成相关BIM工作。其他BIM团队作为本项目的专业承包单位，负责合同范围内的BIM模型建立和维护工作。对总承包单位提供的BIM模型进行深化、更新和维护，利用BIM模型指导实际施工，配合总承256、包单位的BIM工作，并提供BIM应用成果。材料设备供应商提供材料信息及设备BIM构件模型，提供的BIM构件模型应该包含的材料设备参数及信息。造价咨询单位利用BIM技术辅助进行工程概算、预算及竣工结算工作。在出现变更时，运用BIM技术进行变更前后造价对比。附表7 BIM实施计划及工作内容阶段序号任务实施方时间计划备注BIM准备1制定施工阶段BIM实施目标代建局项目建设管理部、BIM总协调2制定施工阶段实施详细分工计划BIM总协调与各承建单位3组建BIM团队各承建单位4建立BIM实施环境BIM总协调与各承建单位权限分配软硬件配置5设计模型会审设计单位与各承建单位BIM深化设计1土建深化设计总包单位257、2机电深化设计机电分包3钢构深化设计钢构分包4幕墙深化设计幕墙分包5其他专业分包深化设计其他专业分包BIM施工组织优化1施工布置模拟优化总包单位2施工进度模拟优化各承建单位3重难点施工模拟优化各承建单位BIM过程管理1现场变更管理设计单位与各承建单位全阶段实施2质量管理各承建单位全阶段实施3过程管理各承建单位全阶段实施4安全管理各承建单位全阶段实施5信息管理各承建单位全阶段实施6造价管理各承建单位与造价咨询单位根据节点实施竣工模型管理1竣工模型验收BIM总协调与各承建单位2竣工模型成果交付BIM总协调与代建局项目建设管理部附表8 BIM现场协调管理序号管理要点管理内容1办公与生活临时设施协调1258、)为满足办公与生活临时设施布置以及调整优化便捷准确的要求，前期需完善常用的办公与生活临时设施模型内容库。2)先依据现场场地特点，利用BIM模型建立场地环境模型；然后依据项目规模以及相关需求，对办公区和生活区进行初步规划，利用已建模型内容快速完成布置模型。当内容库中缺少所需临时建筑模型内容时，可自行建立，并将其补充入原模型内容库中备用。3)通过建好的布置模型，对布置方案进行评估比对，选出最优方案。4)为了快捷地对办公及生活区进行统筹管理，安排专人对于布置模型中的临时设施采用不同的颜色进行区分；协调部可随时对办公与生活临时设施使用情况进行查询，快速做出决策。2施工平面协调1)为满足现场施工平面布置259、模拟便捷准确的要求，前期需完善常用的施工设备及施工现场临时设施模型内容库。2)利用BIM软件，建立不同施工阶段的施工现场模型，模型应包括：土建结构、钢结构、施工道路、周围主要建筑外轮廓模型等。3)通过BIM软件统计出各阶段的相关工程量，即利用BIM数据库功能对项目钢筋用量、混凝土量、钢结构构件量进行统计，从而做出现场施工材料堆场的初步规划。4)在已建立的现场环境中，放置相关堆场及施工设备，通过BIM软件进行施工模拟、对比优化，从而选定设备型号及确定位置和确定现场平面布置方案。5)当分包方有大宗物资及大型机械进场、场地超期使用、可能影响结构楼板等结构安全的平面占用、运输路线等申请要求时，计划协调260、部可依据已布置方案模型进行快速方案模拟比对，从而制定最合理的方案。3施工工序与工作面协调1)基于BIM的工作面划分，施工总承包必须提前向各分包方收集各施工工序的工作面需求，并将收集结果进行整理统计成表格。2)根据该表格工序的工作面需求，按照工序的时间顺序，进行施工工作面的布置，完成工作面布置后，通过施工模拟进行工作面的碰撞检查。3)若出现工作面间的碰撞，需第一时间通知施工总承包单位，并对各工序时间进行协调，或者对工序进行改进升级，减小工作面甚至重新选择工序，消除工作面之间的碰撞。4)施工总承包对优化后的工序进行分析评估，做出决策后通知相关各分包方；同时，对设计优化后的施工工序，还可以利用BIM261、软件生成模拟动画，给相关人员交底，从而确保现场工作合理有序地进行。附图附图1 代建局BIM项目管理组织结构 附图2 代建局内部管理流程 附图3 代建局项目BIM管理流程附图4 设计阶段BIM应用流程 附图5 方案设计阶段BIM应用流程 附图6 初步设计阶段BIM应用流程 附图7 施工图设计阶段BIM应用流程 附图8 施工阶段项目实施总体流程 附图9 项目BIM团队组织架构 附图10 BIM前期准备工作 附图11 BIM模型会审工作流程 附图12 BIM深化设计管理流程附图13 运维管理系统架构 附图14 协同平台架构 附图15 BIM协同平台架构 附件7：xx省代建项目管理局BIM实施管理标准262、2023修订版BIM实施管理标准2023修订版xx省代建项目管理局2023年09月目 次1. 总 则12. 术 语23. 基本规定43.1. BIM实施目标43.2. BIM实施原则43.3. BIM实施要求54. 管理组织规定64.1. BIM管理组织架构64.2. BIM项目管理内容74.3. BIM项目实施总体流程85. 职责要求95.1. 各参与方能力要求95.2. 各参与方工作职责106. 项目应用实施管理136.1. 一般规定136.2. 项目前期管理146.3. 设计阶段管理156.4. 施工阶段管理186.5. 运维阶段管理266.6. 项目协调机制266.7. 项目质量控制2263、77. 交付成果287.1. 一般规定287.2. 成果要求287.3. 成果交付审查297.4. 信息安全与知识产权规定318. 协同要求328.1. 一般规定328.2. 协同管理328.3. 各参与方协同工作34总 则1.0.1.为全面推进xx省代建项目管理局（简称“代建局”）BIM应用和信息化工作，推动建筑信息模型的应用，提升代建项目信息化水平，xx省代建项目管理局组织制定xx省代建项目管理局BIM实施管理标准（简称“标准”）。1.0.2.本标准适用于xx省代建项目管理局管理范围内实施BIM管理的新建、改建、扩建政府公共工程。1.0.3.xx省代建项目管理局管理范围内建设工程全生命周期264、内建筑信息模型的建立、应用和管理，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业、省市现行有关标准的规定。1.0.4.本标准作为xx省代建项目管理局管理范围内建设工程 BIM全过程实施指南以及建设工程管理中 BIM应用的基本原则和通用标准，在项目实际实施过程中，应遵循本标准的规定，并可根据实际内容进行调整和细化。1.0.5.为保证标准在项目中的贯彻实施，标准将随着BIM技术的发展及根据实施过程中的反馈意见进行持续性更新。1.0.6.本标准参考的标准如下：1. 建筑信息模型应用统一标准GB/T 512122. 建筑信息模型施工应用标准GB/T 512353. 建筑信息模型分类和编码标准GB/T 51269265、4. 建筑信息模型设计交付标准GB/T 513015. 建筑工程设计信息模型制图标准JGJ/T 4486. 工程建设项目业务协同平台技术标准CJJ/T 2967. xx省建筑信息模型应用统一标准DBJ/T 15-1429术 语2.0.1.建筑信息模型 building information modeling（BIM）建筑信息模型是指创建并利用数字化模型对建设工程项目的设计、建造和运维全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。2.0.2.城市信息模型 city information modeling（CIM）以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、数字孪生和物联网（IoT）等技术为基266、础，数字化重构城市空间、建筑与设施、资源与环境等实体，监测感知其发展变化、仿真表达历史现状未来多维多尺度信息，模拟城市规划、建设与管理运营过程，构建起数字空间的城市信息有机综合体。2.0.3.BIM 模型 BIM modelBIM模型是指基于BIM所产生的数字化建筑模型。2.0.4.建模软件 modeling software建模软件是指用于创建BIM模型的软件，应具备三维数字化建模、非几何信息录入、多专业协同设计、二维图纸生成等基本功能。2.0.5.构件 component构件是组成建模软件中BIM模型的基础元素，也是承载几何信息和非几何信息的最为基础的元素，在建模软件中构件可以是单个建筑逻267、辑的构件或多个建筑构件的集合。2.0.6.构件资源库 BIM component library构件资源库是指在BIM实施过程中开发、积累并经过加工处理，形成可重复利用的构件的集合。2.0.7.交付成果 deliverables交付成果是指在建筑工程工作中，各参与方利用BIM技术并按照一定工作流程所产生的并经过审核或批准的成果，包括建筑、结构、机电等BIM模型和与之对应的图纸、文档、工程表格以及综合协调、模拟分析、可视化等成果文件。2.0.8.协同平台 project collaboration platform协同平台指实现建设工程项目间及项目内所有参与方之间协同工作的软硬件环境，具备工作成268、果的归档、共享、发布、交付及审核功能。2.0.9.模型精细度 levels of detail（LOD）参照美国建筑师协会（AIA）提出的LOD概念。LOD指模型精细的程度等级，又称模型精度。基本规定BIM实施目标1.1.1. 本标准将规范xx省代建项目管理局管理范围内建设工程项目的BIM应用实施路径及流程，为各参与方提供一个BIM项目实施的标准框架与流程，并为BIM项目实施及CIM应用提供指导依据。1.1.2. 通过执行本标准内容，建立一套健全统一的贯穿策划与规划、勘察与设计、施工与监理、运行与维护、改造与拆除五个阶段的BIM项目流程体系，统一BIM项目各阶段的服务标准及服务成果交付细则。提269、高代建局管理下的各项目参与方项目BIM应用水平，并推动xx省代建项目管理局管理范围内建设项目BIM及CIM的应用与发展。BIM实施原则1.1.3. 参与方职责范围一致性原则项目BIM技术实施过程中，各参与方对BIM模型所承担的工作职责及工作范围，应与各参与方项目承包范围和承包任务一致。BIM总协调方有责任监督、协调及管理各参与方的BIM实施质量及进度，并同时对项目范围内最终的BIM成果负责。各参与方有责任根据项目的进展及本标准的要求配合BIM总协调方开展BIM的实施工作，并根据合同范围按相关合同节点提交BIM工作成果，并确保提交的BIM工作成果的正确性及完整性。1.1.4. 软件版本及接口一致270、性原则在项目启动前，由BIM总协调方指定BIM协同平台的权限及建模软件的类型及版本，并对交付成果的文件（数据）格式做统一规定。各参与方应按规定选用项目BIM实施软件，提交统一格式的成果文件（数据）。项目实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合标准规定，以保证最终BIM模型数据的正确性及完整性。1.1.5. BIM模型维护与实际同步原则项目BIM应用在实施过程中，应与项目的实施进度保持同步，且过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。1.1.6. 标准可持续更新原则【调整到总则1.0.5】BIM实施要求1.1.7. 在项目BIM应用实施前，应对B271、IM协同平台及建模软件的性能进行充分分析和验证，避免因无效性工作造成的损失。1.1.8. 在项目各阶段BIM实施过程中，创建的BIM模型应充分考虑到BIM模型在工程全生命周期各阶段、各专业的应用。1.1.9. 在各阶段BIM实施过程中，应充分利用BIM模型所含的信息进行协同工作，实现各阶段信息的有效传递。管理组织规定BIM管理组织架构1.1.10. 代建局项目BIM管理模式采用BIM总协调方负责模式。1.1.11. BIM总协调方负责项目全过程BIM实施的统筹管理，责任包括：1. 制定统一的BIM技术标准；2. 编制各阶段BIM实施计划；3. 审核各参与方BIM实施方案；4. 组织协调各参与方272、的BIM实施落地；5. 审核汇总各参与方提交的BIM成果；6. 对项目BIM工作进行整体规划、监督、指导。1.1.12. BIM总协调方可由代建局项目管理团队兼任，也可委托专业BIM咨询机构。原则上BIM总协调方不宜由项目设计BIM团队或施工BIM团队兼任。1.1.13. 代建局BIM管理组织架构宜按附件；BIM实施导则附图1设置。BIM项目管理内容1.1.14. 代建局项目BIM策划工作应依照附件：BIM实施导则中附图2执行，且符合相关标准要求。1.1.15. BIM项目管理全过程主要分为BIM项目实施可行性研究、提出BIM实施目标、确定项目BIM总协调方、确定各参与方及相关职责要求、确定B273、IM实施大纲、开展BIM项目实施过程管理、接收并审核BIM成果、BIM实施效果评估等步骤。1.1.16. BIM项目实施可行性研究由代建局前期工作部负责，应根据代建局项目类别、规模及特点，确定BIM技术使用的方向、应用点、费用投入等内容，可行性成果获得审批通过后方可实施。1.1.17. BIM技术应用管理领导小组应根据代建局BIM发展及BIM项目管理经验，确定新建项目BIM实施目标，明确BIM项目管理方法，逐步打通策划、设计、施工、运维全生命周期传递性的环节。1.1.18. BIM技术应用管理领导小组应综合评估项目BIM实施目标和深度、项目特点、各参与方管理水平等因素，确定项目BIM总协调方。274、项目BIM总协调方的能力要求及工作职责应符合“第五章”要求。1.1.19. BIM总协调方应根据项目特点、项目组织方式，将各参与方BIM技术能力、人员配置、设备投入、工作范围的职责和要求的信息提交前期工作部审批。具体要求参考“第五章”内容。1.1.20. 在项目前期准备阶段，BIM总协调方应根据项目BIM实施目标、项目特点和项目组织方式，制定项目BIM实施大纲，提交代建局前期工作部审核。项目BIM实施大纲应包含下列基本内容：1.项目基本情况；2.BIM项目实施组织架构；3.BIM实施总体概述；4.项目BIM应用流程。1.1.21. 在代建局BIM项目实施过程中，代建局前期工作部和项目建设管理部275、应负责：1. 开通项目设计协同平台；2. 监督并管理项目BIM总协调方的BIM实施工作。1.1.22. 代建局前期工作部和项目建设管理部接收由BIM总协调方汇总审定后的BIM成果后，应通过代建局项目管理平台进行项目的监督、管理及归档，形成代建局项目BIM管理标准模式。1.1.23. 代建局项目建设管理部应根据项目BIM实施目标，评估项目BIM完成情况，总结实施经验并改进管理办法。BIM项目实施总体流程1.1.24. 在代建局BIM总协调管理模式下，BIM总协调方实施工作应包括策划阶段、设计阶段、施工阶段、运营维护阶段等全过程。前期工作部主要负责设计阶段BIM实施，项目建设管理部主要负责施工、运276、营维护阶段BIM实施。1.1.25. BIM总协调方协助代建局在项目每个阶段充分落实BIM技术的应用，进行项目全过程的BIM管理。1.1.26. 代建局BIM项目管理流程详见附件：BIM实施导则附图3。职责要求各参与方能力要求1.1.27. BIM总协调方应具备以下要求：1. 应拥有丰富的BIM技术及项目管理经验的专业团队，能针对项目的特点和要求制定BIM实施大纲并贯彻实行；2. 应拥有协助代建局完成BIM成果的收集并对项目各参与方提供BIM技术支持的能力；3. 在项目实施阶段能整合各参与方的模型，指导设计单位、施工单位的BIM实施及应用；4. 应协助代建局开通、管理与维护BIM平台；5. 应277、针对BIM项目特点及需求拓展应用。1.1.28. 监理单位应具备以下要求：1. 应具备现场管理经验；2. 熟悉BIM软件和施工规范规程；3. 能审阅BIM模型，提供可行性建议，保证BIM模型的正确性及可实行性；4. 能在项目实施过程中进行联系工作，记录BIM管理工作。1.1.29. 设计单位应具备以下要求：1. BIM设计团队应具备BIM经验，能在建筑项目设计过程中实施全专业、全流程BIM设计应用，提高项目设计质量和效率；2. 应能利用BIM技术在方案设计和初步设计阶段出具建筑性能分析，运用BIM技术完成工程设计；3. 能利用BIM技术在工程实施前进行详细到位的图纸交底和技术交底，同时保证设计278、阶段BIM模型信息的正确性及完整性。1.1.30. 施工总承包应具备以下要求：1. 应具备BIM施工管理经验；2. 配置专业的BIM技术团队；3. 了解BIM技术应用特点，能利用BIM技术进行进度、质量、安全、成本等多维度的管理。1.1.31. 专业分包单位应具备以下要求：1. 应具有专业BIM模型深化、更新、维护的能力；2. 能利用BIM模型指导现场施工及配合总承包单位完成BIM技术应用。1.1.32. 造价咨询单位应具备以下要求：1. 应具有BIM工程量统计方面软件及技术应用的能力；2. 应能根据设计图纸、施工图纸的工程量信息与实际工程量进行辅助工程量统计，服务项目概算、预算及结算等过程。279、各参与方工作职责1.1.33. BIM总协调方对项目各阶段BIM实施进行统筹、协调、管理，包括：1. 应根据项目要求，制定BIM实施大纲，组织管理项目BIM实施；2. 在设计及施工阶段，组织项目各参与方分别制定项目BIM实施方案，监督各参与方贯彻实施；3. 审核与验收参与方提交的BIM成果，给出BIM成果审核意见，协助代建局前期工作部和项目建设管理部完成BIM成果归档；4. 利用BIM技术工程价值，实现工程质量、进度及效益的提高；5. 为各参与方提供BIM支持。1.1.34. 设计单位应基于BIM平台完成项目设计阶段BIM工作并做到以下要求：1. 设计BIM实施应与设计进度保持一致；2. 应使280、用BIM技术与项目各参与方进行BIM设计交底。1.1.35. 监理单位应配合BIM总协调方开展以下工作：1. 对各参与方提交的BIM成果进行监督和审查；2. 对图纸及BIM模型中存在的问题，应提出书面意见和建议；3. 按照BIM总协调方的要求，针对重要节点提交BIM质量评估报告。1.1.36. 施工总承包单位的工作应包括：1. 应配合总协调方审核并接收设计单位提供的设计阶段BIM模型，对自身合同范围内的设计阶段BIM模型进行校核和调整；2. 应根据项目实际施工进展，完成施工阶段BIM模型；在施工过程中及时更新模型，与施工进度保持一致并指导施工；3. 编制项目施工阶段BIM实施方案，并报总协调方281、及项目管理部审核后执行；4. 应统筹管理好各分包单位施工阶段的BIM模型及BIM应用；5. 保证BIM模型与施工现场相结合，并配合BIM总协调方完成施工阶段BIM应用；6. 竣工后负责提交竣工BIM模型及相关成果，须通过审核。1.1.37. 专业分包单位的工作应包括：1. 应负责合同范围内的BIM模型深化、更新和维护工作；2. 利用BIM模型指导施工，完成专业BIM应用；3. 配合总承包单位的BIM工作，提供相应的BIM应用成果。1.1.38. 造价咨询单位的工作应包括：1. 制定可用于定额套价的BIM建模标准；2. 协助BIM总协调方开展BIM管理工作，利用BIM技术辅助进行工程概算、预算及282、竣工结算工作；3. 在出现变更时，运用BIM技术进行变更前后造价对比。51项目应用实施管理一般规定1.1.39. 代建局前期工作部委托BIM总协调方，由BIM总协调方代表代建局对整个项目的BIM工作进行牵头，整体把控BIM实施质量及进度。1.1.40. 设计阶段BIM把控要点包括：1. 督促设计单位根据BIM实施大纲制定设计阶段BIM实施方案；2. 协助代建局前期工作部对设计单位开通并管理BIM协同平台（包含权限的分配、使用原则的制定等）；3. 督促设计单位制定相应的BIM工作计划和组建各自的BIM工作团队，同时指定一个人作为本单位的BIM负责人进行内外部的总体沟通与协调；4. 督促设计单位执283、行合同约定的BIM内容，根据前期制定的BIM工作计划、BIM实施大纲及BIM实施标准开展工作，BIM总协调方应对设计单位提交的成果进行审核；5. 通过会议及邮件等形式，对设计单位的BIM工作进行过程监督，并对设计单位提交的BIM成果进行审核，及时反馈优化信息或修改意见；6. 督促并审核设计单位提交的设计阶段BIM成果，确保BIM模型及成果符合标准；7. 设计阶段完成后，应对设计单位提交的BIM成果进行质量审核，保证成果的一致性。1.1.41. 施工阶段BIM把控要点包括：1. 督促施工总承包根据BIM实施大纲编写施工阶段BIM实施方案；2. 协助代建局项目建设管理部对施工单位开通并管理BIM协284、同平台（包含权限的分配、使用原则的制定等）；3. 督促各参与方制定相应的BIM工作计划和组建各自的BIM工作团队，同时指定一人作为本单位的BIM负责人，此BIM负责人负责内外部的总体沟通与协调工作；4. 督促各专业分包在施工总承包统筹下，完成各专业优化，并将优化内容在BIM模型中进行反映，预先提出施工重点、难点，并进行重难点施工方案模拟，解决施工过程中潜在的错漏碰缺等问题；5. 制定BIM信息录入标准，由各参与方配合完成BIM模型信息录入工作；6. 定期归档BIM深化阶段成果；7. 根据BIM技术应用与实际工程的研究及摸索，制定运维信息化框架及信息输入接口的标准，各参与方应配合实施；8. 督促285、各参与方针对工程实际完成情况及设计变更，分阶段完成BIM模型细化，利用BIM技术辅助现场管理施工，安排施工顺序节点，确保现场施工顺畅，按进度计划保质保量完成项目建设。9. 根据项目实施进度，督促施工总承包单位协调各参与方逐步添加项目信息，完善BIM模型信息。项目前期管理1.1.42. 在项目实施策划阶段中，BIM总协调方应制定项目BIM实施大纲，统一各参与方的BIM实施标准。1.1.43. 项目BIM实施大纲至少应包含以下方面：1. 建模标准：明确项目中采用的BIM建模标准；2. 软件版本：确定将要使用的BIM软件，及确定软件一致性原则；3. 项目相关方：确定项目各参与方的要求及职责；4. 项286、目成果交付：确定项目交付成果的要求；5. 实施计划：确定项目BIM执行计划及相关方工作时间节点；6. 文档结构：确定统一的文档结构；7. 命名规则：确定统一的文档、模型、提交成果等命名规则；8. 色彩规则：确定统一的色彩规则；9. 度量标准：确定统一的度量单位；10. 坐标系统：为所有BIM模型定义统一的通用坐标系；11. 权限分配：指定各参与方在协同平台上的权限，明确项目BIM成果数据的协同方式，以实现多专业、多用户的数据访问；12. 审核/确认：确定图纸和BIM数据的审核/确认流程。1.1.44. BIM总协调方根据项目实施目标，确定项目BIM实施应用点。项目各阶段BIM实施应用点详见附件287、：BIM实施导则附表4。设计阶段管理1.1.45. 设计单位应完成和提交设计阶段BIM实施方案，方案应包括以下内容：1. 项目概况；2. 设计阶段BIM应用目标；3. 软硬件配置；4. BIM团队组织架构；5. BIM应用范围及内容；6. 和设计进度保持一致的BIM工作进度计划；7. BIM建模标准（组织形式、颜色要求、建模规则等）；8. BIM应用落地（实施流程、效果要求）9. 成果交付格式及内容。1.1.46. 设计阶段BIM应把握工程设计方向，解决设计阶段多方沟通、协调问题，控制设计质量，避免下阶段的工程风险。通过模拟项目的建设过程对项目进行优化。1.1.47. 设计阶段BIM应用要求包288、括：1. 应根据模型信息版本进行清晰的版次管理；2. 设计各专业模型均应考虑后续算量、施工要求，严格按照BIM建模标准进行创建；3. 项目设计单位应根据设计范围，创建各专业设计BIM模型，设计模型须真实反映设计的内容，用于沟通、协调、分析以及设计优化工作；4. 应充分利用BIM模型所含信息进行协同工作，以确保工程建设各阶段、各专业的信息有效传递；5. 设计单位提交BIM成果中的图元信息应与设计单位提供的图纸信息一致；6. 当设计发生修改时，设计单位应及时进行BIM模型的更新，以确保模型与图纸始终保持一致；7. 各专业设计阶段BIM应用职责分配详见附件：BIM实施导则附表1；8. 利用模型进行可建性分析、可视性分析、能耗物理分析及造价分析等；9. 完成设计阶段全地形BIM应用。1.1.48. 方案设计阶段BIM应用流程宜按附件：BIM实施导则附图5执行，实施要点包括：1. 采用方案设计BIM模型开展建筑外形体推敲、功能空间分析统计等应用；2. 采用BIM开展多专业协同设计，应制定统一建模标准和协同机制；3. BIM总协调应负责方案设计过程BIM模型创建、审核、更新和维护；4. BIM总协调应按归档要求将方案设计BIM成果进行存档。1.1.49. 初步设计阶段BIM应用流