1、xx科学中心修缮改造项目科技影院装修改造工程施工总承包合同书合同编号： 甲方（发包人）： xx科学中心 乙方（承包人）：*有限公司 2022年 8月第一部分协议书发包人：(全称) xx科学中心 承包人：(全称) *有限公司 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、 工程概况工程名称：xx科学中心修缮改造项目-科技影院装修改造工程施工总承包工程地点：xx市xx区xx大学城科普路168号工程内容：本项目为xx科学中心科技影院建筑装修改造工程。按发包人提供的招标文件、招2、标答疑文件、全套施工图、设计说明及补充说明，完成本改造工程的全部施工任务及其他相关工作。主要工作包括但不限于声学装修工程、普通装修工程、幕墙及装饰、通道及装饰、监控系统、舞台及灯光系统、座椅、通风及给排水等。具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。工程规模：项目涉及工程建筑面积约2879平方米，详见招标文件、招标图纸及工程量清单。资金来源： 财政资金 二、 工程承包范围1、承包范围：包括但不限于：图纸深化设计；按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、方案图纸、设计说明及补充说明，承包本项目工程施工。具体详见招标文件、设计图纸、工程量清单。2、工程承包方式：承包人按施工图纸、合同3、条件和规范及标准要求，对承包范围内的工程采取包工、包料、包设计深化、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包劳保、综合单价包干、项目措施费包干、预算包干费包干、总承包管理及配合协调服务费包干及工程涉及的其他费用（包括但不限于第三方检测费等）按实际工程量结算。暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。三、 合同工期工程合同工期总日历天数： 135 日历天。计划从 2022 年 月 日开始施工，至 2022 年 月 4、日竣工完成。具体开工日期以监理单位发出书面开工令为准。四、 质量标准工程质量标准：严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。五、 合同价款1、合同总价（大写）： （其中暂列金额： ，暂列金额为税前金额）； （小写）：￥ 元（其中暂列金额:￥ 元，暂列金额为税前金额）。2、项目单价：详见承包人的投标报价书3、结算流程与最终结算价格项目竣工验收后，承包人按工程实际上报结算书，经发包人聘请的本项目监理单位、工程造价咨询单位依次审核同意后即予以确认结算5、结果。因本项目为省财政投资项目，如按相关规定或要求需上报政府有关投资审核部门或上级主管部门审核/复核的，则由发包人将上述审核过的结算材料和审核情况上报，经上述部门审核/复核的最终审核定案的价格，即为本合同的最终结算价格。六、 组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书；本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同、协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；中标通知书（适用于招标工程）；本合同专用条款；本合同通用条款；招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要、工程量清单及总说明等）；承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件6、和补充资料）（适用于招标工程）；确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；标准、规范及有关技术文件；施工设计图纸；专用条款约定的其他文件。七、 词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、 承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、 发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，在无承包人不履行或不适当履行本合同义务的情况下，发包人按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、 合同生效订7、立合同时间：2022年 8月订立合同地点：xx市自双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。发包人：xx科学中心 承包人：*有限公司（公章） (主） （公章） 地址：xx市xx区大学城科普路168号 地址： 法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人: 联系电话：020- 联系电话：传 真：020-39348080 传 真：开户银行：中国农业银行xxxx大学城支行 开户银行： 银行账号：44081201040001238 银行账号：邮政编码：510006 邮政编码：纳税人识别号：124400006788291972 第 41 页 共 41 页第二部分通用条款有关条款按xx市住房和8、城乡建设局xx市建设工程施工合同（2019年版）通用条款（内容略）。如通用条款与专用条款相矛盾，按照专用条款的约定执行。第三部分专用条款1. 定义1.53所采用的书面形式包括：文书；信件；电报；传真；电子邮件；其他；2. 合同文件及解释2.2合同文件组成及优先顺序:下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：(1)本合同协议书；(2)本合同履行期间甲方与乙方双方签订的补充合同、协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；(3)中标通知书；(4)承包人投标文件及其附件（含评标期间9、的澄清文件和补充材料）；(5)本合同专用条款；(6)本合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件；(8)施工设计图纸；(9)工程量清单；(10)招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、招标图纸、答疑纪要等）；（11）专用条款约定的其他文件。若投标文件与招标文件的要求不一致，应以投标文件为准，但投标清单报价中有负偏离响应招标工程量清单和招标文件的报价要求的，承包人投标报价以招标文件的要求为准，例如：投标文件的项目特征描述偏离招标工程量清单的描述，则投标报价按有利于发包人的原则来调整，某项内容，招标图纸已有描述，但工程量清单项目特征描述未详尽体现招标图纸的内容，视为已含在投标报价中；工程量清单项目10、特征描述与招标图纸及用户技术需求书均有提及但具体描述不一致时，以招标图纸和用户技术需求书为准。4.语言及适用的法律、标准与规范4.2适用法律和法规:中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、xx省建设工程造价管理规定等及现行有关法律法规。4.3约定适用的标准、规范的名称：建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013及国家、xx省、xx市颁发的建筑工程标准、规范。满足设计要求，符合现行验收标准验收合格。（如标准不一致的，以较高为准）包括但不限于以下标准、规范：（以国家公布的最新标准执行）1) 电影院建筑设计规范J11、GJ 58-20082) 电影院星级的规划与评定GB/T210483) 数字影院暂行技术要求GD/J0174) 厅堂音质模型试验规范GB/T504125) 厅堂扩声特性测量方法GB/49596) 电影鉴定放映室声光技术条件GY/T1127) 数字立体声电影院的技术标准GY/T1838) 电影录音控制室、鉴定放映室及室内影院A环、B环电声频率响应特性测量方法GB/T159379) 电影院视听环境技术要求GB/T355710) 室内影院和鉴定放映室的银幕亮度GB/T464511) 反射和透射放映银幕GB/T1398212) 放映银幕特性参数和测定方法GB/T3220013) 特种设备安全监察条例（12、中华人民共和国国务院令第549号）14) 声学信息技术设备和通讯设备空气噪声的测量GB/T1831315) 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50019-201516) 剧场建筑设计规范JGJ 57-2000；17) 剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范GB/T50356-2005；18) 民用建筑电气设计规范JGJ/T16-200819) 综合布线系统工程设计规范GB50311-201620) 智能建筑设计标准GB50314-201521) 建筑给水排水设计标准GB50015-201922) 通风与空调工程施工质量验收规范B50243-201623) 建筑设计防火规范GB50016-13、201424) 建筑内部装修设计防火规范GB50222-201725) 其它与本工程相关的技术规范。如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。5.施工设计图纸5.1 发包人提供施工设计图纸 (1)施工设计图纸提供的时间：通用图集、标准与规范由承包人自备。施工图纸在双方签订合同后七天内提供。施工图纸及设计变更通知须经设计院和发包人盖章确认方有效。 (2)施工设计图纸提供的数量：开工前提供施工设计图纸一式肆套。竣工前另提供捌套施工图纸作为编制竣工资料归档用，竣工图由施工方根据设计公司提供的施工图编制，图纸及设计变更通知须经设计院、发包人盖章确认方有效（施工单位需同时向发包人提交盖章后的扫描版）。14、图纸不得转借他用或泄露给第三方。5.2 承包人提供施工设计图纸（1）提供的时间： （2）提供的数量： （3）监理工程师答复的时间： 6. 通讯联络6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式 (1) 各方通讯地址和收件人：发包人： xx科学中心 通讯地址： xx市xx区xx大学城科普路168号 收件人： 邮政编码： 510006 承包人：*有限公司 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 监理单位：xx宏达工程顾问集团有限公司通讯地址：xx市科学城科学大道99号科汇金谷科汇二街7号 收件人： 邮政编码：造价咨询单位：永道工程咨询有限公司通讯地址：xx市天河区华强路9号2701、2710房收件人： 邮政15、编码： (2) 视为送达的其他方式：7. 工程分包、转包 (1) 指定分包工程： 无 。(2) 分包工程价款的支付方式： / 。13. 交通运输13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在承包人投标报价内；发包人应协助解决相关问题。13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：通道按现状，不论满足施工要求与否，该通道及施工便道均由承包人自行解决，费用已包在承包人投标报价内。13.3 运输超大件和超重件的费用：不论满足施工要求与否，均由承包人自行解决，费用已包在承包人投标报价内。14. 专项批准事件的签认14.2专项16、批准事件的签认人选（1） 监理工程师：姓名： 印章样式： 签字样式：（2） 造价工程师：姓名： 印章样式： 签字样式：（3） 建造师：姓名： 印章样式： 签字样式：19. 发包人19.1发包人19.2发包人完成下列工作的约定(1) 办理土地征用、拆迁、平整等工作，使施工场地具备必要的施工条件的时间：提供现场的日期与开工日期相同。(2) 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：/。(3) 开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定： / 。(4) 提供施工所需的有关资料的时间： / 。(5) 办理施工所需的有关所需证件和批准手续的时间：对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的17、，承包人已在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价，发包人不再作补偿。(6) 现场交验的时间： / 。 (7) 提供施工设计图纸、设计文件的时间：在双方签订合同后七天内提供。施工图纸及设计变更通知须经设计院和发包人盖章确认方有效。(8) 组织图纸会审和设计交底的约定：开工前五天内完成会审和设计交底，按施工进度要求，分阶段完成。(9)协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： / 。(10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：委托给承包人负责办理的部分工作有：19.3 提供施工场地的时间：提供现场的日期与开工日期相同。19.4支付期限及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限按合18、同专用条款约定条款和支付方式、期限支付。 (2) 工程价款支付方式银行转账支付。20. 承包人20.1 遵守法律承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限： 壹年 。20.2 承包人完成下列工作的约定（5）承包人向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：严格遵守国家、xx省、xx市有关规定，负责办理施工有关手续（包括有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工理等），并在开工后3天内以书面形式报备发包人；建立相应的规章制度和防护措施，并承担造成事故的责任和发生的费用，保证发包人免受因此造成的损失；如因此给19、发包人造成损失的，承包人按发包人的实际增加的合理费用给予赔偿。造成竣工日期延误，由承包人负责。合同签订七日内提供现场发包人代表、跟踪审计单位和监理单位办公室和基本的家具（包括但不限于办公桌、椅子、空调、文件柜等），费用由承包人负责（包括使用过程的水电费用）。（5.1）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前施工用水、用电接至施工场地边缘，根据施工需要自行解决施工现场内的水电管线，并按相关水电费管理规定，按实际用水、用电量定期缴交水电费用。（6）承包人应对进场施工人员进行严格的文明施工教育，行为举止要符合xx市文明市民的规范标准。进出施工现场的施工设备、车辆等要严格按照规定的线路行驶20、，对噪声、粉尘等污染源要严格控制在国家及地方的规定之内，如政府有关部门查处，承包人保证立即按照政府有关部门要求进行整改。办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：按有关行政主管部门规定办理。（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人必须按xx市文明施工管理有关规定执行，做好施工场地的文明施工措施，符合有关部门的文明施工要求。竣工后，接到发包人书面退场通知7天内指示拆除临时建筑、设施、搬走所有施工机械、垃圾及剩余材料，使竣工现场干净、整齐以及大楼内地板、天花、内外墙、门窗、洁具的清洁，并以通过发包人验收为标准。有关费用已包含在合同价款内，如逾期不拆，21、发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。如有不足，由承包人继续补偿。（10）承包人应按发包人要求提供与本合同项目相关的电子版管理文件资料。承包人有义务配合全过程跟踪审计的各项工作。（11）承包人应做的其他工作及要求：如遇到工程的设计更改或增加的工程项目，发包人和承包人必须做好工程量记录，承包人应在该变更确认后2天内办理签证手续。承包人有义务对设计文件的疏漏与错误进行核查，并对由此作出的判断和决策负责。在本工程整个施工过程中，承包人应当对工程所涉的全部劳动用工负责，签订书面劳动合同，并应建立工资直接支付制度，承包人应当按时发放工资（应按新的工资发放要求执行），自觉接受业主和主管部门的22、监督，不论何种原因决不拖欠或克扣劳工工资。承包人必须严格按发包人及监理工程师审定的施工组织设计方案进行施工，不得随意变更，如确需变更，必须经得发包人及监理工程师的同意方可变更。工程使用的商品混凝土、钢材、水泥、墙体材料、饰面材料、卫生洁具、成套井盖、给排水管、电气设备、电气设施、供电线（管）及其辅助材料及其它重点工程材料，中标单位应提供生产厂家出具的材料合格证书，主要材料须提供样板并经发包人（建设单位）和监理单位确认，符合工程要求，方可使用。21. 现场管理人员任命和更换 21.1 发包人现场管理人员任命和更换： 21.2 承包人代表任命和更换： 21.3 监理工程师代表任命和撤回： 造价工程23、师代表任命和撤回： 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回： 22.发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制 （1） 发包人任命（ ）为发包人代表，其通讯方式为 通讯地址：xx市xx区xx大学城科普路168号；邮政编码： 510006 联系电话： 020- 传真号码： （2） 发包人对发包人代表权力做如下限制： 行使发包人的权利、监督本工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方为有效。23. 监理工程师 23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师 （1） 监理人：xx宏达工程顾问集团有限公司 法定代表人： （2） 任命（ 24、）为监理工程师，其通讯方式为 通讯地址：xx市科学城科学大道99号科汇金谷科汇二街7号 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 23.3 （12）需要发包人批准的其他事项：24. 造价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 （1） 工程造价咨询人（如有）：永道工程咨询有限公司法定代表人： （2） 任命（ ）为造价工程师，其通讯方式为 通讯地址：xx市天河区华强路9号2701、2710房 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 24.3 （7）需要发包人批准的其他事项： 25. 承包人代表25.1 承包人任命（ ）为承包人代表。其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码： 联系电话25、： 传真号码： 26. 指定分包人26.1 依法指定的分包人及其有关规定： / 。（1）实施、完成任何永久工程的分包人：（2）提供本合同工程材料和工程设备、服务的分包人：28. 工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定(1) 履约担保的金额： （大写）￥ 元（小写) 。 (2) 提供履约担保的时间：其他时间：承包人签订本合同后5个工作日内向发包人缴纳担保金额为中标价10%的履约保证金（或履约保函），承包人若未能应发包人的要求在规定时间内与发包人签订施工合同并以现金支票或转账的形式缴纳履约保证金（或提供履约保函），发包人有权延期支付工程款。28.2履约担保退还时间的约定：在承包人无不履行或不适26、当履行合同义务的情况下，工程竣工验收合格并提交验收报告后，工程移交发包人，施工单位退场交出场地后20天内一次性无息返还给承包人。28.4 发包人提供支付担保的约定（1）支付担保的金额：（大写） / （小写 / ）（2）提供支付担保的时间： / 。签订本合同时。另作约定： / 。（3）出具支付保函的担保人： / 。31. 不可抗力31.1不可抗力的其他形式：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落或其他27、非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：(1)当地气象部门规定的情形； (2)当地地震部门规定的情形；(3)当地卫生部门规定的情形；32. 保险32.1 发包人委托承包人办理保险事项有：合同通用条款第32.1款的第（1）项；合同通用条款第32.1款的第（2）项；合同通用条款第32.1款的第（3）项；合同通用条款第32.1款的第（4）项；合同通用条款第32.1款的第（5）项；32.8 内容和责任等事项的约定：承包人按相关规定购买保险，保险费用已包含在工程造价内。33. 进度计划和报告33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人须于每周五向工程总监提供如28、下计划、报表，经监理单位审核后，报发包人批准后实施：a、当周应完成的工程进度和实际完成进度统计报表一式四份（说明提前或拖延原因（时间从上周五至当周四日）；b、下周施工进度计划一式四份（时间从上周五至当周四日）；c、下周施工拟投入设备、劳动力计划一式四份（时间从上周五至当周四日）；d、当周工程质量、安全生产、文明施工情况报告一式四份（时间从上周五至当周四日）；e、承包人负责向发包人提供工程事故报告一式四份（如果发生时）。f、承包人应在每月25日前向发包人提交对各专业间的组织管理、协调、配合等方面情况及所出现问题的专项报告。34. 开工34.2监理工程师在本合同签订后的 / 内签发开工令。其他时间29、：承包人须在收到监理工程师签发的开工令的第二天开工并开始计算工期。35.暂停施工和复工35.4发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：因发包人原因导致暂停施工，则工期顺延，承包人有权追偿窝工费、材料存储费等费用。36. 工期及工期延误36.1合同工期约定为： 135 日历天，开工时间以监理公司发出书面开工令为准。（1） （工程名称）单位工程的工期约定为 天。 （2） （工程名称）单位工程的工期约定为 天。（3）承包人必须按工期约定完成所有施工，如需进行夜间施工。所有因此增加的费用视为含在投标报价内。（4）工期顺延：因发包人原因导致工程延期，则工期顺延。36.9 赶工措施费发包人30、要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据xx省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为 %计算；发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据xx市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为 %计算；发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据xx市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为 %计算；发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按 %计算；38. 提前竣工38.1计划竣工日期：按协议书相关条款。42. 质量标准、目标42.1约定的工程质量标准（1）合同工程质量标准：本工程所有项目均应符合国家、xx省31、xx市颁发的有关规定验收标准，验收达到合格等级（以高的标准为准）。按国家颁发的建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）执行，满足设计要求，符合现行验收标准验收合格。必须达到新竣工备案制的合格标准。创优目标： 市级工程优质奖； 省级工程优质奖； 国家级工程优质奖； 其它（2）特殊质量标准和要求： / （3） 工程质量验收标准： / 45. 绿色施工安全防护 45.1绿色施工安全防护的要求： 按通用条款的规定。 另作约定： 其中：施工扬尘污染防治措施： 用工实名管理： 安全文明施工的内容：承包人应按照国家、xx省、xx市安全文明施工的有关条例进行施工。承包人必须做到文明安全施工，32、达到文明安全施工工地要求。48. 发包人供应材料和工程设备48.1发包人是否供应材料设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式： / 。49. 承包人采购材料和工程设备49.1 承包人采购的材料和工程设备：49.1 承包人采购材料和工程设备 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。本工程主要材料应选用招标文件附件主要材料设备品牌推荐表中优于或同一级别的品牌。承包人在本项目投标文件中已选定的本工程主要材料、设备品牌无特别原因，不予变更。在材料、设备采购前，需报监理、发包人审核、定版后方可采购，对承包人选定的、非招标文件附件主要材料设备品牌推荐表33、中品牌的材料、设备若不满足发包人要求，发包人有权在推荐品牌中择优选择其中一种，价格按投标报价不作调整。 另作约定： 50.材料和工程设备的检验试验50.2材料和工程设备的检验试验时间和地点： / 。51.施工设备和临时设施51.1 承包人配置施工设备和临时设施 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。51.2发包人提供的施工设备和临时设施：按通用条款规定。53.隐蔽工程和中间验收53.1 中间验收部位有：根据有关通用条款执行。55. 工程试车55.1 是否需要试车不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容和要求：承包人须为专业分包人和直接承包人的试车提供必须的配合服务。56.工程变34、更56.4 承包人提出合理建议应得的奖励： / 。58.竣工验收58.1 竣工验收标准合同工程竣工验收标准：按现行国家、地方、行业相关标准执行。58.6接收工程：按通用条款约定执行。竣工资料：承包人应按照国家城市建设档案管理规定、xx市城市建设档案管理办法和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案（包括各专业分包人的竣工图的整理及完善），并于工程竣工验收后60日内按xx市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：(1) 竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式六份；(2) 与本款(1)项内容相同的电子版档案一式两份；(3) 声像档案一式两份。电35、子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后15天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后10天内签认、审查，经审查合格的报发包人，并应将竣工档案送城建档案馆办理档案验收。59. 缺陷责任与质量保修59.1 缺陷责任期计算 缺陷责任期： 59.6缺陷责任的约定：按建设工程质量管理条例的规定。59.8 质量保修期计算 质量保修期： 61. 工程量 61.1 清单工程量包括的工作内容 按通用条款规定。 另作约定： 62 工程计量和计价62.1 工程计量和计价的依36、据工程的计量规则和计价办法，以国家标准建设工程工程量清单计价规范为准；建设工程工程量清单计价规范没有规定的，以xx省统一工程计价依据为准；xx省统一工程计价依据没有规定的，可参照专业部门颁发的工程计价依据。62.1.1 钢结构油漆工程量计量规则：按设计图示展开面积以“”计算。63. 暂列金额63.1 合同工程的暂列金额为: ￥ 元。（暂列金额为税前金额）竣工后按实结算。暂列金额是发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。37、65. 暂估价65.3非招标专业工程的暂估价金额为 / 元。投标时已计入总价，竣工后按实结算。66. 提前竣工奖与误期赔偿费66.1 提前竣工奖的约定：没约定提前竣工奖的，本款不适用。约定提前竣工奖的，没日历天应奖额度为/ 元，提前竣工奖的最高限额是/ 元。66.2 误期赔偿费的约定：另作约定：竣工日期延误的，每延误1日的误期赔偿金额为1000元，误期赔偿金在工程结算阶段以抵扣工程款的方式支付，最高不超过合同0.3%。67.优质优价奖67.1 优质优价奖的约定：没约定优质优价奖的，本款不适用；约定优质优价奖的等级：67.2 优质优价奖的集体与支付：国家级质量奖，合同价款的3%，即/元；省级质量38、奖，合同价款的2%，即/元；市级质量奖，合同价款的1%，即/元。68.合同价款的约定与调整68.2 合同价款的方式单价合同68.2（1）工程结算时，工程量按实际计算，投标综合单价不变。本工程措施项目费、预算包干费总价包干。分部分项工程量清单与计价表中“项目特征描述和工作内容”对比招标图及用户技术需求书未尽的内容，被视为已包含在完成该项目所需的工作内容中。68.2（2）发包人有权在项目承包范围外增加工程量，承包人可以配合实施。批准的增/减工程、工程变更、设计变更以及招标文件所附工程量清单中漏列的项目等视为新增项目，新增项目的结算原则如下：程量清单报价存在相同的项目，按投标综合单价；工程量清单报价39、没有相同项目，但存在类似项目，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。如换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价，按市场价由承包人报监理公司审查，经发包人同意后确定。工程量清单报价中既没有相同也没有类似项目的，采用清单计价法，执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），并按以下方式进行计算：A、定额套用xx省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)、xx省通用安装工程综40、合定额(2018)、xx省市政工程综合定额(2018)、xx省园林绿化工程综合定额(2018)，执行xx省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整xx省建设工程计价依据的通知粤建市函20161113号、xx市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后xx市建设工程计价有关问题的通知穗建造价201631号及xx省与xx市有关补充规定、补充定额和有关计费的补充文件。如没有相应定额的子目，则由承包人报给发包人审定。B、人工工资、机械台班按xx市建设工程造价管理站最新发布的xx市建设工程价格信息及有关计价办法的通知相关规定计价。C、主材须首先执行xx市建设工程造价管理站最新发布的xx地区建设工程常用材41、料税前综合价格（以下简称“税前综合价格”）。若税前综合价中没有，工程量清单报价中已有适用的主材价格，则按报价中已有的主材材料单价执行；若工程量清单报价中有类似的主材材料价格，可参照类似价格进行换算【例如：若原类似的主材与新增加类似主材同为最新发布的xx地区建设工程材料（设备）厂商价格信息（以下简称“厂商价”）中的材料时，则新增加的类似主材须参考厂商价格相应品牌下浮，下浮系数为：原类似主材投标价格对比厂商价相应品牌的下浮比例】，若规格型号比原投标时相应类似材料低的,调整单价时最高不得高于原材料的投标单价。若xx市建设工程造价管理站最新发布的xx地区建设工程常用材料税前综合价格中没有，工程量清单报42、价中也没有适用或类似的材料价格，新增主材设备则由发包人、承包人、监理单位、造价咨询单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等共同市场询价确定价格，原则上不得高于最新发布的xx地区建设工程材料（设备）厂商价格信息的95%。D、措施项目费、赶工措施费、预算包干费不计取。E、结算时总造价按中标浮动率进行下浮；中标浮动率 =（中标价招标控制价）100%。68.2（3）发包人有权根据工程设计变更增加或减少部分工程或工作内容，有权对工程量清单报价表中提供的主要材料及清单中漏项的或后来新增加的材料的品牌及价格进行审定，工程项目按相应的结算原则结算。68.2（4）工程量清单内的项目，发包人可根据工程实际需要对工43、程量清单或答疑文件中所提供的材料规格、暂定厂家和品牌等进行变更，承包人不得拒绝。变更材料只调整综合单价中的主材价格，招投标文件没有的主材价格则按照规定确定材料价格。68.2（5）工程变更经监理单位、发包人单位审批，否则发生的工程不予承认，工程洽商不作为计量依据。所有设计变更等增减工程量的书面资料，必须于施工完工前由发包人、监理方盖章确认，否则，施工竣工后，发包人有权不予承认。68.2（6）工程变更签证内容均须发包人委托的监理单位审核，必须有发包人代表签字及发包人盖章方可生效，否则不能作为本合同双方结算的凭据。68.2（7）工程所需的材料及设备由承包人采购供应至施工现场。承包人必须使用具有建材质44、检部门出具产品合格证的工程材料，并符合设计及相关规范的要求。68.2（8）综合单价已包括工作内容中的：人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润等并充分考虑了各种风险因素。除非合同另有规定或发包人要求，承包人不得因施工方法不同而提出任何追加费用的要求，实施办法的费用应包括在项目报价内。68.2（9）发包人对承包人拟分包队伍实力、信誉、业绩及完成工程的能力有异议，有依法招标的权利，承包人不得拒绝或要求调整任何单价及收取任何费用。68.2（10）承包人必须预留足够时间给设计单位、监理单位、发包人和审计单位审核有关施工图纸、施工组织设计、工程变更及签证，材料看样定板定价，工程款支付以及为完成本45、工程竣工验收所需的竣工资料等，其中包括驳回、修改、要求承包人提供的说明再呈批以及审批的程序所花费的时间，以便使工程竣工期限不受影响。68.2（11）承包人经济投标书算术错误的更正办法：投标合价的汇总数与各项目的合价不吻合时，当汇总数大于各项目的合价之和时，以各项目合价之和调整汇总数，否则以汇总数为准按比例调整各项目的合价，并根据调整后的各项目的合价按“68.2”条款修正各项目单价。若任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，若乘积大于合价，则以合价为准，改正单价；否则以单价为准改正合价；68.2（12）投标报价存在严重不平衡报价时的调整方式严重不平衡报价指以招标控制价所对应的预算综46、合单价乘以中标浮动率得出的综合单价为基价，投标综合单价(1+100%)基价的报价。中标浮动率 =（中标价招标控制价）100%。如出现严重不平衡报价，承包人可经发包人书面同意后在保持合同总价不变的情况下，按“68.2（2）”条款进行调整；承包人投标报价的措施费合计不得超过招标控制价中的措施费合计，若超过，则结算按招标控制价中的措施费合计进行调整；68.2（13）双方约定合同价款的其他调整因素：中标价为合同价；工程变更、现场签证、清单错漏项（合同中第68.2（1）条款描述的“清单项目特征描述和工作内容”错漏情况除外)等原因增加造价累计超过暂列金时，双方另行签订补充合同，其补充合同的结算原则与本合同47、一致。68.2（14）投标报价已包括但不限于以下费用：各分部分项工程验收及总体验收所需对工程质量、安全等发生的一切检测费用；为配合第三方检测所发生的费用；配合设计单位编制竣工图和竣工通等；上述项费用中，对发包人自行委托建设工程质量、安全检测业务所涉及的材料检测费用均不包含在投标报价中；材料检测费按政府规定各方承担。68.3 合同价款的调整事件 按通用条款规定的调整事件。 另作约定： 68.3（9）调整合同价款的其他事件： / 72 工程变更事件72.4工程变更、导致综合单价调整的方法：按68.2合同价款的约定与调整。73 工程量的偏差事件73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方48、法：按通用条款执行。73.3 工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：不调整。75. 现场签证事件75.3 现场签证报告确认约定的时间：按通用条款的规定的时间提交。76. 物价涨落事件市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定： 。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 调整价格的49、材料品种： 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种： 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种： 第2种方式：其他价格调整方式： 。78. 支付事项78.1 计算利息的利率按照中国人民银行分布的同期同类贷款利率。其他为 / 。79. 预付款79.1 预付款的约定约定预付款的50、，预付款的金额为合同暂定价（扣除绿色施工安全防护措施费）的30%。79.2 预付款支付申请的约定：在本合同签订之后，承包人按要求提供了中标价10%的履约担保和合同暂定价（扣除绿色施工安全防护措施费）20%的预付款担保，由承包人申请支付预付工程款为合同暂定价（扣除绿色施工安全防护措施费）的30%。预付款担保要求： 承包人以现金支票或转账的形式缴纳预付款保证金（或提供预付款银行保函正本），担保额为合同暂定价（扣除绿色施工安全防护措施费）20%，担保期限至项目实施形象进度达50%。79.4预付款抵扣方式R其他方式：不抵扣80. 绿色施工安全防护措施费80.1 安全文明施工的内容、范围和金额的约定 (51、1)安全文明施工的内容和范围R按合同通用条款的规定，以现行xx省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。 (2)绿色施工安全防护措施费的总金额 元。绿色施工安全防护措施费包干使用，费用不作调整（包括后续政策调整）。80.2 支付申请的提交与核实 R 按通用条款的规定。 另作约定： 80.3绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式按合同通用条款的规定。其他：按照xx市建筑工程安全生产措施管理费管理办法规定安全生产措施费专款专用。绿色施工安全防护措施费按招标控制价公布金额专款专用。由建设安监机构和监理单位分阶段对施工现场进行安全生产检查，达到合格者经安监机构批准，一周内52、划拨给承包人。分阶段支付措施费的比例如下：经审查符合开工条件支付 90%；工程完工，无安全事故发生，安全评价合格后支付10%。81. 进度款81.3 支付期以形象进度为准，具体为：1）承包人做好现场施工准备并进场施工后，支付合同暂定价（扣除绿色施工安全防护措施费）的35； 2）项目实施形象进度达70%的，支付合同暂定价（扣除绿色施工安全防护措施费）的10%； 3）项目基本完工后支付合同暂定价（扣除绿色施工安全防护措施费）的10%； 4）承包人按要求提供所有的竣工备案资料并协助发包人办理竣工验收备案，工程结算经有关部门审核并经发包人、承包人确认工程结算价之日起15个工作日内，申请支付至最终结算价53、的97%，结算价的3%留作为工程质量保修金，在承包人提供等额的质量保修担保后十个工作日内予以支付。缺陷责任期满，在取得缺陷责任期证书并按完成相应手续后，十个工作日内予以退还（无息），如有问题则修复好后一次性无息清还；5）每次进度款支付前，承包人需提供真实有效的增值税发票给发包人，否则发包人有权顺延付款而无需承担违约责任。82. 竣工结算82.1 结算的程序和时限：按合同通用条款的规定办理。不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：（1）承包人应提前做好结算资料的准备工作，全部工程完工并移交发包人后 60 日历天内，承包人需完成结算编制，并按国家及发包人的要求，提交完整、真实的结算书原件一式54、四份及结算资料报送监理公司核实。承包人未在合同约定时间内递交竣工结算书，经发包人书面催促后 14 日历天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有的资料办理结算。（2）监理公司自接到上述资料后，按监理合同的约定审核结算资料及结算书，向承包人提出审核意见（包括进一步补充资料和修改结算文件以及结算价审核意见等），同时抄报发包人，承包人在收到监理公司审核意见后的14 日历天内按监理公司提出的合理要求补充资料。监理公司经与施工单位进行对数后，出具结算书审核报告。（3）发包人在收到承包人按第82.1（2）款规定递交的文件和资料后的 30 日历天内完成结算审查并通知乙方确认，甲方逾期未通知乙方视为同意55、乙方送审的结算价格，后续不影响乙方申请结算款的权力。（4）若承包人送审的结算价与最终审定价的净核减率（净核减率=（净核减额*100%/承包人送审的结算价）在5%以内（含 5%），则审核咨询费用由发包人承担；若承包人送审的结算价与最终审定价的净核减率在5%以上，则审核咨询费用由承包人承担，该笔费用将从工程结算款中扣除。（6）净核减额=承包人送审的结算价-最终审定价（7）发包人对工程竣工结算的特殊要求：承包人应当向发包人提供如下竣工结算资料：A、工程结算书；B、工程量计算书（即计算底稿、按需要提供）；C、钢筋抽料表（按需要提供）；D、工程施工合同、补充合同或施工协议书；E、工程竣工图；F、工程竣工56、资料；G、图纸会审记录； H、设计变更资料；I、工程洽商记录；J、监理工程师通知或发包人施工指令；K、会议纪要；L、现场签证单；M、招标文件中未明确的材料设备单价呈批审核单；N、甲供材料收货验收签收单；O、施工单位投标书；P、招标文件（含工程量清单）、招标答疑纪要；Q、其他结算资料；R、移交资料签收表。送审资料的要求1）结算书：原件一式四份。每项工程的结算书要求分两部分组成：第一部分是竣工图部分，要求包括但不限于施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或业主施工指令等部分的内容，这部分内容包括合同价和变更合同价，变更合同价部分按资料和计算书顺序逐项以“宗”计算；第二部分由现57、场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。现场签证子目应按现场签证的时间先后排序，对项目内容一样但签证单号不一样的要求合并在一起计价。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘。2）工程量计算书：原件一式两份。工程量计算书应由工程量汇总表和详细工程量计算式组成，工程量汇总表排列序号、工程结算书排列序号及详细工程量计算式排列序号三者顺序应一致。详细工程量计算式上应注明图号、轴线位置（土建、市政专业适用）；工程量应有详细的计算表达式、小计和合计，小计和合计应注明它们的范围，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内58、容应在工程量计算式中一次计算。现场签证应注明签证单号，对项目内容一样但签证单号不一样的要求合并在一起计算，但必须反映出合并后的总数由哪些签证单的哪几笔数组成。用电脑编制的工程量计算式应提供相应的拷贝磁盘。4）施工合同：复印件一式两份。包括发包人与承包人签定的承发包施工合同、经发包人确认的承包人与第三方签定的分包合同、各类补充合同、合同附件、合同协议书等，不仅要提供主体工程施工合同，而且要提供新增工程施工合同和变更工程施工合同，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。5）竣工图：原件一式一份，审计后退回。用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及其相关人员签字，同时要求有监理单位和发包59、人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上（具体如下：将变更或洽商内容简明扼要地标注在竣工图相应位置上，但必须注明标注的内容引自的具体位置，即由哪一本资料的哪一页哪一条而来）。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人不予确认。6）竣工资料：原件一式一份，审计后退回。这里所指的竣工资料是指工程质量监督站在工程验收时所需的所有资料，包括但不限于开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料60、检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人工程部负责人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容（如使用材料的品牌等）与需审核工程的实际内容一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。7）图纸会审记录：原件一式一份，审计后退回。要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于竣工图图纸会审记录标注内容的查找，对同一部位在不同时间的图纸会审记录必须以最后实施且完工的内容作为竣工图的标注内容。图纸会审记录须有各参加会审人员签字及会审单位61、盖章确认。8）设计变更：原件一式一份，审计后退回。要求按设计变更的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于竣工图设计变更标注内容的查找，对同一部位在不同时间的设计变更必须以最后实施且完工的内容作为竣工图的标注内容。设计变更要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有监理单位和发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和单位盖章确认。9）工程洽商记录：原件一式一份，审计后退回。要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于竣工图工程洽商记录标注内容的查找，对同一部位在不同时间的工程洽商记录必须以最后实施且完工的内容作为竣工图的标注内容。工程洽62、商记录要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有监理单位、发包人现场代表及相关人员的签字和单位盖章确认。10）监理工程师通知或发包人施工指令：原件一式一份，审计后退回。要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，监理工程师通知或发包人施工指令只要求将涉及工程的内容标注在竣工图上，对同一部位在不同时间的监理工程师通知或发包人施工指令必须以最后实施且完工的内容作为竣工图的标注内容。监理工程师通知或发包人施工指令要求有监理单位、发包人相关人员的签字和单位盖章确认。11）会议纪要：复印件一式一份（需注明与原件一致）。会议纪要是指工程质量、安全、技术、63、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，会议纪要只要求将涉及工程的内容标注在竣工图上。会议纪要应有参与会议的各方代表签字，监理单位盖章确认。12）现场签证单：原件一式一份，审计后退回。要求根据现场签证的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上要求有工程数量的计算过程、具体部位和施工简图，由施工单位、监理单位、发包人相关人员签字和单位盖章确认。13）招标文件中未明确的材料设备单价呈批审核单：原件一式一份，审计后退回。在招标文件或工程承包合同中未明确的主要材料设备单价，应根据材料设备单价呈批审核单的编64、号顺序装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的位置和页码。每份审核单手续必需完备，应有监理单位和发包人相关人员的签字确认盖章14）甲供材料收货验收签收单：原件或复印件（需注明与原件一致）一式一份。应根据甲供材料收货验收签收单的编号顺序及不同材料分类装订成册，然后在每一页的下方统一编号。甲供材料收货验收签收单上有施工单位、材料供货单位、监理单位及发包人签字盖章，若无甲供材料应在备注中注明。甲定乙供材料定价确认单：要求提供有发包人、承包人、审计三方签字盖章的定价确认单，方能作为结算计算依据，对每一份定价确认单必须有编号，分类归档成册；15）投标文件、中标通知书：原件一式一65、份。包括技术标、经济标（须提供软件电子盘和Excel电子盘）、投标承诺书、投标补充函、中标通知书。16）招标文件（含工程量清单）、招标答疑纪要：原件一式一份。招标文件包括招标图纸、招标文件、工程量清单、招标答疑纪要、投标人须知、问题澄清等。招标文件应整理装订成册，并编制总目录及发包人盖章。17)其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、地质勘察报告、非常用的标准图集，应由承包人承担而由发包人支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明、劳保基金交纳证明等。18)资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、66、份数和页数（标注页码）。如果工程结算资料较少，承包人可以将几个类型的结算资料合并整理，但必需在资料各分册的封面注明内容，以便查找。19)其他要求：承包人将完整竣工结算资料编上页码，并盖上公章，并将结算负责人委托函附后，将上述完整资料首先交给发包人工程部签字盖章后，再转交给发包人审计部，办理交接手续，对不符合上述结算要求的结算资料发包人有权拒收，责令其一周内给予更正，逾期视作承包人放弃增加造价。对于完整的资料办理交接手续。在审计中，造价工程师认为还有必要提供的其它资料，有权在审计过程中随时要求承包人提供。如再审计过程中发现其中有不符合上述要求的资料，发包人有权将此资料不作为工程结算增加造价。8367、. 结算款 83.1 提交竣工支付申请 （1） 竣工支付期限 R 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。 另有约定： 。 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法 按通用条款的规定。 R 另作约定： 按协议书约定的结算流程完成结算审核，确定最终结算价格后的28天内。 (3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法： 84. 质量保证金84.2 质量保证金的金额及扣留 (1)质量保证金的金额其他为：按结算价的3% (2) 质量保证金的扣留其他方式：按结算款中扣留结算款的3%作为本工程的质量保证金，或由承包人另行提供相应金额质量保证金或提供相应额度发包人可接受的担保。待68、工程竣工验收合格、质监部门出具正式书面报告之日起计，达到工程质保期满，在取得工程保修责任期终止证书并完成相应手续后，十个工作日内予以支付或退还（无息）。85.最终清算付款85.1 最终结算申请报告提交份数：提交期限：86. 合同争议86.4 争议调解或认定机构按合同通用条款的规定。不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：向xx仲裁委员会申请仲裁。向发包人所在地的人民法院提起诉讼。94. 保密要求94.1 提供保密信息的期限：承包人从发包人处获得的资料、图纸等以及其他发包人享有法律权利的文件，无论是书面、电子或其他任何形式，承包人承诺只用于本合同规定的69、工程建设之目的，不可用于其他目的，保证无论是在合同履行期间以及之后，都不对外泄露或提供给第三方或做以上限定用途之外的使用。该保密义务并不因本合同终止而结束。97. 合同份数合同正本 贰份，双方各执 壹份；副本捌份，发包人伍份，承包人叁份，均具有同等法律效力。附件：附件一 工程质量保修书附件二 廉政合同附件三 联合体协议书附件四 银行保函格式附件一：工程质量保修书 工程质量保修书 发包人：xx科学中心 承包人：*有限公司 为保证 xx科学中心修缮改造项目-科技影院装修改造工程 在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定，70、经协商一致，订立本质量保修书。1 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、 房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：招标文件、施工图纸和合同约定的内容。2 质量保修期2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 根据建设工程质量管理条例及有关规定，双方当事人约定合同工程质量保修期如下：2.2.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2.2.2 71、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；2.2.3 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；2.2.4 供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；2.2.5 装饰装修工程为 2 年；2.2.6 其他项目：属于保修范围的项目，为项目验收 2 年。3质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在到发包人通知后的 7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修，发生的费用由承包人承担。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修，承包人未能及时派人抢修，造成发包人损失的，由承包人赔偿相应的72、损失。3.3在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修等费用，由承包人承担。5质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分通用条款第 84 条赋予的规定一致。6其他6.1合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2本质量保修书，由合同双方当事人共同签署，作为本合同的附件。6.3本质量保修书自合同双方当事人签署之日起生效至质量保修期满后失效。发包人：xx科学中心 承包人：*有限公司（公章） (主） 73、（公章） 法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人: 日期：2022年8月 日 日期：2022年8月 日 附件二：廉政合同廉政合同发包人：xx科学中心 承包人：*有限公司 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行合同工程的一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和74、集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分通用条款第87条规定处理。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受承包75、人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女在安排以及出国出境、旅游等提供方便。2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5 发包人及其工作人员要并，秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3 承包人义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作76、人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以任何理由安排分包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4 违约责任4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员77、违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分，同时甲方有权向乙方按合同价款的10%计收违约金，同时有权选择解除合同；情节严重的，给予承包人13年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。5 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6民法典律效力本合同作为（工程名称） xx科学中心修缮改造项目-科技影院装修改造工程施工总承包 施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7 合同生效本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同工程竣工验收合格之78、日后失效。8 合同份数本合同一式十份，合同双方当事人各执五份。有上级部门的，合同双方当事人应各送交其上级部门一份。发包人：xx科学中心 承包人：*有限公司（公章） (主） （公章） 法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人: 日期：2022年8月 日 日期：2022年8月 日附件三：银行保函（参考格式）银行保函xx科学中心： 鉴于 （下称“乙方”）与您xx科学中心（下称“甲方”或“贵方”或“你方”）双方签订的 合同(合同编号为： ，以下称“合同”)，且乙方保证按合同约定提供货物/工程和服务；又鉴于贵方在上述合同中要求乙方向贵方提交下述金额的银行开具的履约保函，作为乙方履行本合同79、的保证金，以保证乙方将正确和忠实地履行合同中根据其真正目的、意图和含义需由乙方履行和遵守的条件和规定；本银行同意为乙方出具在上述合同项下不可撤销的本保函。本银行在此代表乙方向贵方承担支付保证责任最高限额为人民币 万元（￥ .00元）的责任，乙方在履行合同中，由于资金、技术、质量、或非不可抗力及违约等原因给贵方造成经济损失时，在贵方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求贵方出具证明或说明背景、理由。贵方上述书面要求并不需提供任何证据或附带任何条件，也无需对乙方违约事宜做进一步证明。本银行无权反对也不会有任何争议，且本银行放弃贵方应先向乙方要求赔偿上述金80、额然后再向本银行提出要求的权力。贵方可向保证人发出一次或多次付款要求，但总金额不得超过前述最高限额金额。本银行进一步同意在贵方和乙方之间的合同条件、合同项下的设备和服务内容或合同发生变化、补充或修改后，或甲方按合同所宽限的时间，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充、修改、宽限或忍让也无须通知本银行。本保函有效期至：（1）202 年 月 日，或（2）贵方书面同意停保的其它时间，以上述最早发生时间为准。当本保函有效期届满或我行的担保义务履行完毕，本保函即自动失效，我行在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，请将本保函退回我行注销。此后提出的任何索赔均为无效索赔，我行无义务再做出任何赔付81、。所有索赔通知及本保函原件必须在本保函有效期内及我行营业时间内到达本保函规定的地址，即每个银行营业日17点前，否则视为在下一个银行营业日到达。本保函将受中华人民共和国法律约束及解释。银行名称（盖章）：银行法定代表人（签字）：日期：地址：邮政编码：附件四： 造价明细表项目名称：xx科学中心修缮改造项目- 科技影院装修改造工程总承包各专业承包工程造价明细汇总表序号专业承包工程中标价或合同价（万元）1地基基础工程2建筑幕墙工程3电子与智能化工程4建筑装修装饰工程5桥梁工程6消防设施工程7城市及道路照明工程8建筑机电安装工程9特种工程10防水防腐保温工程11沥青摊铺12预拌混凝土13古建筑工程14模板脚手架15起重设备安装工程16钢结构工程17隧道工程18机场场道工程 汇 总建设单位意见：情况属实。建设单位盖章年 月 日 注：对于单独招标的专业工程业绩，填写中标价。 对于由总承包单位依法分包的专业工程业绩，填写合同价。