1、xx省科技馆改扩建工程项目工程总承包合同项目名称：xx省科技馆改扩建工程项目工程总承包发包人(甲方)：xx省科学技术馆代建人：xx省xx集团有限公司承包人（乙方）： 签订日期：二二三年 月22第一部分 合同协议书发包人（甲方）：（全称）xx省科学技术馆 代建人（全称）：xx省xx集团有限公司 承包人（乙方）：（全称） 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就“xx省科技馆改扩建工程”项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：xx省科技馆改扩建工程项目工程总承包（以下简称“本项目”）2. 工2、程地点：xx市xx区杉木冲西路 9 号xx省科技馆院内。3. 工程审批、核准或备案文号：xx改投资2022775号。4. 资金来源：国有资金。5. 工程内容及规模：1、新建E馆，建筑面积5392，地上3层，框架结构，抗震等级三级，装配率50.5%。包括主体工程、装饰工程及配套建设给排水、供配电、采暖通风、消防、弱电智能化系统、电梯等；2、对A馆弱电智能化系统改造、消防改造；3、对B馆空调系统、弱电智能化系统进行改造；4、A馆展厅、E馆展厅装修工程（不含展品展项）；5、场地内室外配套工程，包括但不限于土石方工程、绿化工程、道路铺装、广场铺装、停车场铺装、室外强弱电工程、给排水工程及消防配套设施建3、设；6、信息化系统建设；7、EPC深化设计。6. 工程承包范围：包括但不限于：完成xx省科技馆改扩建工程项目（不含展品展项）经审查的初步设计文件、批复的初步设计概算、招标清单、招标文件范围内的施工图设计、材料设备采购、施工工作；本项目从施工图设计阶段、施工准备阶段（含三通一平、场地清理、拆除工程等）施工阶段、竣工验收阶段、结算阶段至缺陷责任期阶段的设计、施工全过程均属承包范围；并完成项目验收、备案、移交，编制并完成结算，配合发包人完成决算及档案移交城建档案馆，负责工程保修工作。具体如下：第一部分 设计工作本项目的初步设计已获得了初步设计批复。基于经批复的初步设计，招标人（发包人）根据项目的功能4、需求、品质需求，对本项目的功能、品质用多种方式（包括但不限文字、效果图、图纸、招标清单）进行了详细的描述和定义，并将这些内容放入招标文件（包括但不限于招标图纸、招标清单、发包人要求）之中。设计范围：经审查的初步设计文件、批复的初步设计概算、招标清单、招标文件的所包含的全部内容（不含展品展项，但含接口预留等）。前述文件中范围不一致时，以较大的范围为准。设计内容：包括施工图设计（含所有专业二次设计）、专项深化设计工作，提供建设期设计现场服务。组织专人提供报建、施工图审查过程中的设计服务及协调服务。承包人应提交全部施工图设计资料，包括但不限于：基础工程（含基坑支护、边坡支护、大型机械土石方工程等）、5、建筑工程（含节能设计等）、结构工程（含设备基础设计等）、安装工程包括弱电智能化、电气（含线路、设备、强弱电机房、机房内的一切设施设备等所有分项工程）、抗震支架、给排水、消防、人防、暖通、电梯、安防等、装修工程、展陈基础装修、幕墙工程、充电桩设计、装配式建筑设计、信息化建设、室外道路、室外综合管网、室外照明、绿化景观、标识标牌、专项设计（含节能、绿建、光伏、海绵城市、环保等相关设计）、防雷设计、挡土墙及辅助配套工程及设施、配套管网、施工临时用水用电（含接入点到红线范围内的设计方案）、天然气接口预留等。所有的给排水、强弱电管沟均应在设计中考虑顺接到科技馆内既有管网、市政管网（无法接入既有管网的），6、完成施工直至竣工验收合格。组织专人提供报建、施工图审查过程中的设计服务及协调服务。特别要求：装配式设计、BIM设计（满足施工图审查要求），负责取得二星级绿建设计标识并承担相关费用；负责编制施工图预算；信息化设计方案应根据发包人需求，提出完整的信息化技术服务方案，满足发包人在观众服务、展品管理、设施管理、办公管理、安全管理等领域应用的相关需求。其它： / 第二部分 施工工作施工范围：本项目经审查的初步设计文件、批复的初步设计概算、招标清单、招标文件内的所包含的所有内容（不含展品展项，但含接口预留等），前述文件中范围不一致时，以发包人意见为准。并实现包括但不限于招标文件（含图纸）、招标文件中约定由7、承包人完成设计的图纸、招标工程量清单等联合确定的功能与品质，前述功能与品质标准不一时，以较高的为准。作为有经验的承包商，承包人施工有关的成本、费用、利润、税金全部均包含在签约合同价建筑工程安装费中，包括但不限于：施工、检测、监测、试验、实验、调试、试生产等。施工内容：包括但不限于：拆除工程、红线内所有建筑物和构筑物的基础工程（含基坑支护、边坡支护、大型机械土石方工程等）、建筑工程（含节能工程等）、结构工程、安装工程包括弱电智能化、电气（含线路、设备、强弱电机房、机房内的一切设施设备等所有分项工程）、抗震支架、给排水（含顺接到既有管网及市政管网）、消防、人防、暖通、安防等、空调采购及安装工程、电8、梯采购及安装工程、充电桩设施采购及安装工程、装修工程、幕墙工程、装配式工程、室外道路、室外综合管网、室外照明、绿化景观、标识标牌、专项工程（含节能、环保、水保、绿建、光伏、海绵城市等）、防雷、围墙、挡土墙、临时工程（含临时水电、临时道路、办公生活用房、生产用房等）、信息化系统建设等；做好BIM施工。不包含在本合同的施工内容： / 根据基准日期已经生效的，或已经颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件，所应承担的所有检测、试验、实验、调试、许可、备案等工作（发包人已委托第三方机构检测的内容除外），包括但不限于本项目的所有验收、检测（含装配式结构检测）、备案（含编制符合xx市城建档案馆要求9、的备案资料）、取得绿建二星标识以及施工设施设备检测（含基础）、试验、实验等，均为承包人的工作内容；完成这些工作所需的成本、费用、利润、税金全部包含在合同签约价（不含暂列金额）中。完成这些工作，涉及到许可、审批、备案的政府部门、机关、单位、企业，包括但不限于规划、国土、国安、房产、消防、园林、城管、交警、住建、交通、人防、气象防雷、劳动、文物、水务、排水、自来水、电力、燃气、地铁、档案等，均由承包人负责联络、沟通、办理。除行业主管单位应向发包人收取的政策性收费，由发包人支付费用外，其余均包含在合同签约价（不含暂列金额）中。由于承包人原因未能及时办理各种报批报建手续导致的政府部门开具的罚款（含滞纳10、金）由承包人承担。本项目水、电等接口位置按招标时发布的图纸考虑，其余不明确内容详见招标清单、初步设计及概算文件、招标文件、交房标准等。特别说明：（1）A、E馆展品展项工程未包含在本合同承包范围内，但展厅基础装修工程、展陈配套基础装饰包含在本合同范围内，具体详见招标文件（含配套图纸、发包人要求等）、招标清单、初步设计及概算文件等。（2）A、E馆展品展项工程所需水、电等配套安装工程预留预埋包含在本合同承包范围内。（3）招标文件（含配套图纸、发包人要求等）、招标清单、初步设计及概算文件，以及其他功能品质的描述文件，承包人应相互对照，联合理解；鉴于在招投标阶段，承包人已对前述文件进行仔细研究、理解：招11、标清单项目特征描述未尽之处，详见招标文件（含配套图纸、发包人要求等）、初步设计及概算文件，以及其他功能品质的描述文件；招标清单项目特征描述与招标文件（含配套图纸、发包人要求等）、初步设计及概算文件，以及其他功能品质的描述文件不一致的，如在招投标阶段，承包人以质疑、提问等方式向发包人提出，按发包人回复意见执行；如承包人在招投标阶段未通过质疑、提问等方式向发包人提出的，承包人同意最终项目特征以发包人意见为准。以上招标清单项目特征的完善、修正不属于工程变更，也不属于可以调整合同价款的事项，承包人不得因此索求任何费用补偿。二、合同工期合同总工期：合同总工期 日历天。三、质量标准设计要求的质量标准：满足12、招标文件（应将招标文件、发包人要求、各种图纸、工程量清单、答疑等联合理解）、初步设计及概算中明确的功能、标准、品质、档次要求；专业设计进行深化满足施工要求；设计文件（含专项设计）的深度满足施工要求；符合建设工程质量管理条例及建设工程勘察设计管理条例等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到建筑工程设计文件编制深度规定（建质2016247号）及行业相关规范技术标准等要求。设计质量符合现行有关设计规范（包括：投标基准日已生效、已颁布即将生效的法律法规政策性文件）和本项目设计要点的要求，并通过政府主管部门的相关审批和审查（含各阶段的报批、报建配合、施工现场管理服务等配合工作）。施工要求的质量标13、准：材料设备采购符合发包人使用需求，以及国家及行业相关规定；施工符合工程施工质量验收规范要求，工程质量标准为合格。保修要求：按建设部2000年第80号令要求保修，专业设备保修按本合同附件保修书要求进行。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价（含税）（即合同暂定金额）：人民币（大写) （ 元）。其中： （1）设计费（含税）：人民币（大写) （ 元）； （2） 设备购置费（含税）：人民币（大写) （ 元）；（3） 建筑安装工程费（含税）：人民币（大写) （ 元）； （4） 暂估价（含税）（包含在建筑安装工程费中）：人民币（大写) （ 元）。（5） 暂列金额（即不可预见费）（含税）：人民币（大写14、) （ 元）。2. 合同价格形式：（1）设计费为包干价。此包干价包括承包人按合同要求完成约定范围的设计、工作，以及为完成、完善项目设计的调研、设计文件审查、专项设计专家论证会、绿建评审等发生的会务费、专家咨询费、差旅费等。除合同另有约定外，不再进行调整。（2）建筑安装工程费由综合单价和暂估价两部分组成。结算时除专用条款另有约定外，综合单价按照投标固定综合单价执行，工程量按实计取。暂估价部分包括：，具体实施方式按合同专用条款13.4条约定进行。（3）不可预见费在合同约定情况发生后可以按相关条款约定使用，节余部分归发包人所有。建筑安装工程费以及设计费的结算价之和不得超过本项目招标控制价（即封顶价）15、。当结算的审定金额小于封顶价的，按招标文件及合同约定的计价原则进行结算。当结算的审定金额大于或等于封顶价的，结算金额为封顶价。五、工程总承包项目经理承包人派驻本项目的工程总承包项目经理： 。项目设计负责人： 。 项目施工负责人： 。项目技术负责人： 。六、合同文件构成（1）合同协议书及中标通知书；（2）专用合同条款及发包人要求等附件；（3）招标文件（含发包人要求及设计任务书）及招标图纸等附件（4）通用合同条款；（5）投标文件（含投标函及其附录、投标报价文件、中标设计图纸等）；（6）三方约定的其他合同文件，如承包人建议书、联合体协议等。上述各项合同文件包括三方就该项合同文件所做出的补充和修改，属16、于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、承包人理解发包人和代建人根据项目实际需要变更项目实施内容，由此可能减少或取消相应的工程内容，承包人承诺当相应工程量减少或取消时不因此向发包人和代建人提出补偿要求。4、验收中发现需整改的问题以及缺陷责任期内的修复工作，承包人都应在发包人、代17、建人或监理人要求的时间内整改到位，如承包人未在要求的时间整改到位，承包人承诺，在整改书面通知截止日始，发包人或代建人可以动用承包人递交的履约保证金或质保金委托第三方进行整改而无需征得承包人同意，同时承包人同意，该部分整改或修复工作的造价，可按同期定额计算造价上浮200%。5、在工程总承包招标过程中，发包人发布的招标文件、发包人要求、合同条件、初步设计文件、初步设计概算等可能存在不一致或互为矛盾的地方，这些问题并非招标人故意为之，承包人在投标过程中应仔细核对并对这些问题在开标前提交并得到发包人的书面回复，如承包人在投标过程中未将此类问题提交，在合同洽谈签订及后续履约过程中，承包人承诺该类问题的处18、理按更有利于发包人的原则执行，并且同意最终解释权归发包人所有。八、订立时间本合同于2023年 月 日订立。九、订立地点本合同在xx省科学技术馆订立。十、合同生效本合同自三方签字盖章之日起生效。十一、合同份数本合同一式十四份，均具有同等法律效力，发包人执四份，代建人执四份，承包人执四份，合同备案机关壹份，其他壹份。发包人（甲方）：（公章） 代建人：（公章）法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签章） （签章）地址： 地址： 邮政编码： 邮政编码： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号： 承包人（乙方）（牵头人）：（公章） 承包人（乙方）（成员方）：（公章） 法定代表人或其委托代19、理人： 法定代表人或其委托代理人： （签章） （签章） 地址： 地址：邮政编码： 邮政编码： 开户银行： 开户银行：账号： 账号： 130第二部分 通用合同条件第1条 一般约定1.1 词语定义和解释合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、发包人要求、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签20、署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设21、计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2.2 发包人：是指与承22、包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名23、具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或24、资格的法人或其他组织。1.1.3 工程和设备1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备25、件、易损易耗件等。1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项开始工作通知的约定通知承包26、人开始工作的函件。1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款开始工作约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款竣工日27、期的约定确定。1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款缺陷调查下质量缺陷责任的期限。1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计28、入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条竣工试验要求进行的试验。1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条竣工后试验约定进行的试验。1.1.5 合同价格和费用1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.5.29、3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合30、同中约定的单价计价的一种方式。1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款质量保证金约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。1.1.6.3 变更：指根据第13条变更与调整的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。1.2 语言文字合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释31、。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。1.3 法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。1.4 标准和规范1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，32、并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在发包人要求中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包33、含由此产生的费用。1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1） 合同协议书；（2） 中标通知书（如果有）；（3） 投标函及投标函附录（如果有）；（4） 专用合同条件及发包人要求等附件；（5） 通用合同条件；（6） 承包人建议书； （7） 价格清单；（8） 双方约定的其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.6 文件的提供和照管1.6.134、 发包人文件的提供发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项因发包人原因导致工期延误约定办理。1.6.2 承包人文件的提供除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款语言文字约定的语言制作：（1） 发包人要求中规定的相关文件；（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；（3） 第5.4款竣工文件与第5.5款操作和维修手册中要求的相关文件。承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数35、量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款承包人文件审查和第5.4款竣工文件的约定。1.6.3 文件错误的通知任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。1.6.4 文件的照管除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包36、人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。1.7 联络1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接37、收一方承担。1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。1.8 严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。1.9 化38、石、文物在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.10 知识产权 1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识39、产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.10.3 合同当事40、人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。1.141、1 保密合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。1.12 发包人要求和基础资料中的错误承包人应尽早认真阅读、复核发包人要求以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书42、面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条变更与调整的约定处理。发包人要求或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。1.13 责任限制承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。1.14 建筑信息模型技术的应用如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标43、准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。第2条 发包人2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。2.2 提供施工现场和工作条件2.2.1 提供施工现场发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占44、用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款履约担保提供履约担保的除外。2.2.2 提供工作条件发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；（4） 对工程现场临近发包45、人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。2.2.3 逾期提供的责任因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。2.3 提供基础资料发包人应按专用合同条件和发包人要求中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑46、物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款发包人要求和基础资料中的错误承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。2.4 办理许可和批准2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案47、，发包人应给予必要的协助。2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。2.5 支付合同价款2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条合同价格与支付收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求48、发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。2.6 现场管理配合发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：（1） 根据第7.3款现场合作的约定，与承包人进行合作；（2） 遵守第7.5款现场劳动用工、第7.6款安全文明施工、第7.7款职业健康和第7.8款环境保护的相关约定。发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。2.7 其他义务发包人应履行合同约定的其49、他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。第3条 发包人的管理3.1 发包人代表发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款由发包人解除合同的权利除外。发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；（2） 具备履50、行这些职责、行使这些权利的能力；（3） 作为熟练的专业人员行事。如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换51、发包人代表。3.2 发包人人员发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述52、要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。3.3 工程师 3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执53、行。3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。3.4 任命和授权3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前54、7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款商定或确定下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。3.5 指示3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况55、下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条变更与调整的约定办理。3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。3.6 商定或确定3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定56、或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款承包人索赔的处57、理程序另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条争议解决的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条争议解决的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。3.7 会议3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其58、他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。第4条 承包人4.1 承包人的一般义务 除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义59、务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；（6） 将发包人按合同约60、定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。4.2 履约担保发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款支付合同价款的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有61、效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。4.3 工程总承包项目经理4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承62、包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未63、经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款指示作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交64、书面报告。4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工65、程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。4.3.6 工程总66、承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。4.4 承包人人员4.4.1 人员安排承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。关键人员是发包人及承包人一致认67、为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5承包人主要管理人员表中另行约定。4.4.2 关键人员更换承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任68、。工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。4.4.3 现场管理关键人员在岗要求除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书69、面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。4.5 分包 4.5.1 一般约定承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。4.5.2 分包的确定承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包70、人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。4.5.3 分包人资质分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。4.5.4 分包管理承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。4.5.5 分包合同价款支付（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款71、由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。4.5.6 责任承担承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。4.6 联合体4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规72、定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。4.7 承包人现场查勘4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项提供基础资料的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。4.7.2 承包人应对现场和工73、程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款不可预见的困难约定的情形除外。4.8 不可预见的困难 不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可74、预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条变更与调整约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。4.9 工程质量管理4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。4.9.2 承包人按照第8.4款项目进度计划约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的75、质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。第5条 设计5.1 承包人的设计义务 5.1.1 设计义务的一般要求承包人76、应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及发包人要求和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。5.1.2 对设计人员的要求承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。5.1.3 法律和标准的变化除合同另有约定外，承包人完成设计工77、作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款承包人的合理化建议的约定执行。在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。5.2 承包人文件审查 5.2.1 根据发包人要求应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照发包78、人要求约定的范围和内容及时报送审查。除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。承包人对发包人的意见按以下方式处理：（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条变更与调整中关于发包人指示变更的约定执行，双方79、对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条争议解决的约定执行；（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。发包人需要组织80、审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。对于政府有关部门或第三方审查单位的81、审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，承包人应按第13.2款承包人的合理化建议的约定执行。上述情形还应适用第5.1款承包人的设计义务和第13条变更与调整的有关约定。政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。5.3 培训承包人应按照发包人要求，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款82、竣工验收约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。5.4 竣工文件5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与发包人要求执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应83、按照第5.2款承包人文件审查的约定进行审查。5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款竣工验收和第10.2款单位/区段工程的验收的约定完成验收。5.5 操作和维修手册5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现发包人要求。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款承包人文件审查的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因84、操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款竣工验收和第10.2款单位/区段工程的验收的约定完成验收。5.6 承包人文件错误 承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款承包人文件审查的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查85、文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。第6条 材料、工程设备6.1 实施方法 承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：（1） 按照法律规定和合同约定的方法；（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。6.2 材料和工程设备6.2.1 发包人提供的材料和工程设备发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件发包人供应材料设备一览表中明确材料、86、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款项目进度计划约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条变更与调整的规87、定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。6.2.2 承包人提供的材料和工程设备承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程88、设备质量负责。承包人应按照已被批准的第8.4款项目进度计划规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。因承包人提供的材料和工程设备不符合89、国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。6.2.3 材料和工程设备的保管 （1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必90、要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。6.2.4 材料和工程设备的所有权除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项承包人提供的材料和工程设备约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设91、备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。6.3 样品6.3.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送92、样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修93、改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。6.3.2 样品的保管经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。6.4 质量检查6.4.1 工程质量要求工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质94、量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。6.4.2 质量检查发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。6.4.3 隐蔽工程检查除专用合同条件另有约定95、外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的96、，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人未通知工程师到场检查，私自将工程97、隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。6.5 由承包人试验和检验6.5.1 试验设备与试验人员（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。承包人配置的试验设备要符合相98、应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。6.5.2 取样试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程99、师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的100、，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。6.5.4 现场工艺试验承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。6.6 缺陷和修补6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施； （3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的101、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。（2） 第17.4款不可抗力后果的承担中适用的不可抗力事件的情形。6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修102、补工作获得支付的情况除外。第7条 施工7.1 交通运输 7.1.1 出入现场的权利除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。7.1.2 场外交通除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，103、并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。7.1.3 场内交通除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。7.1.4 超大件和超重件的运输由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用104、，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。7.1.5 道路和桥梁的损坏责任因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。7.1.6 水路和航空运输本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。7.2 施工设备和临时设施 7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人105、提供的施工设备的，应报工程师批准。除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期106、由承包人承担。7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。7.3 现场合作承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。除专用合同条件另有约定外，如果107、承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到发包人要求所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。7.4 测量放线7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线108、的准确性负责。7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。7.5 现场劳动用工7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实109、施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。7.6 安全文明施工7.6.1 安全生产要求合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承110、包人违章作业、冒险施工的任何指示。在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款暂停工作的约定执行。7.6.2 安全生产保证措施承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责111、任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。7.6.3 文明施工承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在112、地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。7.6.4 事故处理工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有113、关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。7.6.5 安全生产责任发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤114、害和财产损失。承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。7.7 职业健康承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律115、规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。（4） 承包人应116、在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。7.8 环境保护7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现117、场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类118、后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。7.9 临时性公用设施 7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由119、承包人纳入报价并承担相关责任。发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。7.9.2 临时用水、用电等承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。因承包人120、未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。7.10 现场安保承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。承包人为履121、行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。7.11 工程照管自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。第8条 工期和进度8.1 开始工作8.1.1 开始工作准备合同当事人应按专用合同条122、件约定完成开始工作准备工作。8.1.2 开始工作通知经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。8.2 竣工日期 承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条竣工验收的约定为准，并在工程接收证书中写明。因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后123、未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。8.3 项目实施计划8.3.1 项目实施计划的内容项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。8.3.2 项目实施计划的提交和修改除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际124、情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。项目进度计划的编制和修改按照第8.4款项目进度计划执行。8.4 项目进度计划8.4.1 项目进度计划的提交和修改承包人应按照第8.3款项目实施计划约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的125、进度计划，由工程师批准。8.4.2 项目进度计划的内容项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。8.4.3 项目进度计划的修订项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承126、包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款工期延误、第8.8款工期提前、第8.9款暂停工作应承担的合同责任。8.5 进度报告项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以127、下主要内容：（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；（2） 工程施工方法的一般说明；（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明； （5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；（6） 其他与工程有关的重大事项。进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。8.6 提前预警任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不128、利影响；（3） 该情形可能导致合同价款增加；（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。发包人有权要求承包人根据第13.2款承包人的合理化建议的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。8.7 工期延误8.7.1 因发包人原因导致工期延误在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：（1） 根据第13条变更与调整的约定构成一项变更的；（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何129、延误、妨碍和阻碍；（4） 发包人未能依据第6.2.1项发包人提供的材料和工程设备的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；（5） 因发包人原因导致的暂停施工；（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。8.7.2 因承包人原因导致工期延误由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或130、约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。8.7.3 行政审批迟延 合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。8.7.4 异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程131、师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条变更与调整约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。8.8 工期提前8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条变更与调整的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条变132、更与调整的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。8.9 暂停工作 8.9.1 由发包人暂停工作发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。8.9.2 由承包人暂停工作 因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项因承包人原因导致133、工期延误承担逾期竣工违约责任。合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条不可抗力的相关约定。8.9.4 暂停工作期间的工程照管 不论由于何种原因引134、起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项由发包人暂停工作和第8.9.2项由承包人暂停工作的约定承担。因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。8.9.5 拖长的暂停根据第8.9.1项由发包人暂停工作暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条变更与调整的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂135、停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款由承包人解除合同的约定，发出解除合同的通知。8.10 复工 8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。8.10.3 除第17条不可抗力另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。第9条 竣工试验 9.1 竣工试验的义务9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4136、款竣工文件和第5.5款操作和维修手册提交文件后，进行竣工试验。9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款由承137、包人试验和检验进行竣工试验。除发包人要求中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和发包人要求中的规定操作；（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。进行上述试验不138、应构成第10条验收和工程接收规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。9.2 延误的试验9.2.1 如果承包人已根据第9.1款竣工试验的义务就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误139、，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。9.3 重新试验 如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款缺陷和修补修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程140、的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。9.4 未能通过竣工试验9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款重新试验重新进行的竣工试验的，则：（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款缺陷和修补继续进行修补和改正，并根据第9.3款重新试验再次进行竣工试验；（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，141、同时视为通过竣工验收；（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款由发包人解除合同的约定解除合同。第10条 验收和工程接收10.1 竣工验收10.1.1 竣工验收条件工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：（1） 除因第1142、3条变更与调整导致的工程量删减和第14.5.3项扫尾工作清单列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。10.1.2 竣工验收程序除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣143、工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。（3） 竣工验收不合格的，工程144、师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款接收证书约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照145、贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。10.2 单位/区段工程的验收10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款竣工验收的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。10.3 工程的接收10.3.1 根据工程项目的146、具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违147、约责任。10.4 接收证书10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款质量保证金约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响148、的少量收尾工作和缺陷。10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项扫尾工作清单中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。10.5 竣工退场10.5.1 竣工退场颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合149、格为止：（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。10.5.2 地表还原承包人应按合150、同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。10.5.3 人员撤离除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。第11条 缺陷责任与保修 11.1 工程保修的原则在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。11.2 缺陷责151、任期 缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要152、再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。11.3 缺陷调查11.3.1 承包人缺陷调查如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查153、产生的合理费用。11.3.2 缺陷责任缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。11.3.3 修复费用发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。11.3.4154、 修复通知在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。11.3.5 在现场外修复在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。11.3.6 未能修复因承包人原因造成155、工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。11.4 缺陷修复后的进一步试验任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条竣工试验或第12条竣工后试验的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复156、的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。11.5 承包人出入权在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。11.6 缺陷责任期终止证书除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出157、缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项质量保证金的返还返还质量保证金。如根据第10.5.3项人员撤离承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。11.7 保修责任因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。第12条 竣工后试验本合158、同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。12.1 竣工后试验的程序12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。12.1.3 除发包人要求另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。12.1.4 159、发包人应根据发包人要求、承包人按照第5.5款操作和维修手册提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。12.2 延误的试验 12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另160、行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。12.3 重新试验如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款缺陷调查的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款缺陷修复后的进一步试验重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。12.4 未能通过竣工后试验12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，161、视为通过竣工后试验。12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。第13条 变更与调整13.1 发包人变更权 13.1.1 变更指示应经发包人162、同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项未能修复约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条争议解决处理。13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款现场劳动用工、第7.6款安全文明施工、第7.7款职业健康或第7.8款环境保护内容；将造成163、工期延误；与第4.1款承包人的一般义务相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。13.2 承包人的合理化建议13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项变更估164、价约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。13.3 变更程序13.3.1 发包人提出变更发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。13.3.2 变更执行承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项变更估价约定确定变更估价165、。13.3.3 变更估价13.3.3.1 变更估价原则除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。13.3.3.2 变更估价程序承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收166、到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。13.3.4 变更引起的工期调整因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。13.4 暂估价13.4.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结167、果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的168、暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。13.5 暂列金额 除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：（1） 发包人根据第13.1款发包人变更权指示变更，决定对169、合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。每份包含暂列金170、额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。13.6 计日工13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款商定或确定确定计日工的单价。13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：（1） 工作名称、内容和数量；（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；（3） 投入该工作171、的材料类别和数量；（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5） 其他有关资料和凭证。计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。13.7 法律变化引起的调整13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款市场价格波动引起的调整约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款商定或确定的约定处理。13.7.3 因承包人172、原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款变更程序发出变更指示。13.8 市场价格波动引起的调整13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用价格指数权重表的，适用本项约定。13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其173、他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6价格指数权重表，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：（1） 价格调整公式公式中：P-需调整的价格差额；PO-付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条变更与调整约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；A -定值权重（即不调部分的权重）； B1；B2；B3；Bn-各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+Bn=1；Ft1；Ft2；Ft3；Ftn-各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期174、最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；F01；F02；F03；F0n-各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。（2） 暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。（3） 权重的调整按第13.1款发包人变更权约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行175、调整。（4） 承包人原因工期延误后的价格调整因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。13.8.2.2 未列入价格指数权重表的费用不因市场变化而调整。13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。第1176、4条 合同价格与支付14.1 合同价格形式14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条变更与调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。14.1.2 除专用合同条件另有约定外：（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款法律变化引起的调整约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用177、于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。14.2 预付款14.2.1 预付款支付预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7178、天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项发包人违约的情形执行。14.2.2 预付款担保发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。14.3 工程进度款14.3.1 工程进度付款申请（1）人工费的申请人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天179、内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；3） 根据第13条变更与调整应增加和扣减的变更金额；4） 根据第14.2款预付款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；5） 根据第14.6.2项质量保证金的预留约定应预留的质量保证金金额；6） 根据第19条索180、赔应增加和扣减的索赔金额；7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。14.3.2 进度付款审核和支付除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关181、资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条争议解决的约定处理。除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。 发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。14.3.3 进度付款的修正在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修182、正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。14.4 付款计划表14.4.1 付款计划表的编制要求除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项工程进度付款申请每期进度款的估算金额；（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款商定或确定修改付款计划表；（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。14.4.2 付款计划表的编制与审批（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款项目进度计划约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等183、因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获184、得发包人批准。14.5 竣工结算14.5.1 竣工结算申请除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：（1） 竣工结算合同价格；（2） 发包人已支付承包人的款项；（3） 采用第14.6.1项承包人提供质量保证金的方式第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项承包人提供质量保证金的方式中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款质量保证金提供相关文件作为附件185、；（4） 发包人应支付承包人的合同价款。14.5.2 竣工结算审核（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。（2） 除专用合同186、条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条争议解决约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。14.5.3 扫尾工作清单经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进187、行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项竣工结算申请及第14.5.2项竣工结算审核中一并结算。扫尾工作的缺陷责任期按第11条缺陷责任与保修处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款缺陷调查处理。14.6 质量保证金 经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。14.6.1 承包人提供质量保证金的方式承包188、人提供质量保证金有以下三种方式：（1） 提交工程质量保证担保；（2） 预留相应比例的工程款；（3） 双方约定的其他方式。除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。14.6.2 质量保证金的预留双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留189、的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；（3） 双方约定的其他预留方式。除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。14.6.3 质量保证金的返还缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款缺陷责任期终190、止证书向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条争议解决约定的争议和纠纷解决程序处理。14.7 最终结清 14.7.1 最终结清申请单（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条191、件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。14.7.2 最终结清证书和支付（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完192、成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条争议解决的约定办理。第15条 违约15.1 发包人违约15.1.1 发包人违约的情形除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的； （2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；（5） 工程师无正当理由没193、有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。15.1.2 通知改正发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。15.1.3 发包人违约的责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。15.2 承包人违194、约15.2.1 承包人违约的情形除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；（8） 承包195、人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。15.2.2 通知改正承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。15.2.3 承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。15.3 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人196、因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。第16条 合同解除16.1 由发包人解除合同16.1.1 因承包人违约解除合同除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合197、同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：（1） 承包人未能遵守第4.2款履约担保的约定；（2） 承包人未能遵守第4.5款分包有关分包和转包的约定；（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；（6）198、 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；（9） 承包人未能遵守第8.2款竣工日期规定，延误超过182天；（10） 工程师根据第15.2.2项通知改正发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务合同解除后，承包人应按以下199、约定执行：（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；（5） 移200、交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：（1） 合同解除后，按第3.6款商定或确定商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；（5） 发包人和承包201、人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条争议解决的约定处理。16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文202、件。16.2 由承包人解除合同16.2.1 因发包人违约解除合同除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内203、，仍未收到合理的证明；（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项； （3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款开始工作的开始工作通知；（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提204、交支付担保；（7） 发包人未能执行第15.1.2项通知改正的约定，致使合同目的不能实现的；（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务合同解除后，承包人应按以205、下约定执行：（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：（1） 合同解除前所完成工作的价款；（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；（3） 承包人为完成工程所发206、生的，而发包人未支付的金额；（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；（8） 因解除合同给承包人造成的损失。承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。16.3 合同解除后的事项16.3.1 结算约定依然有效合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。16.3.2 解除合同的争议双方对解除合同或解除合207、同后的结算有争议的，按照第20条争议解决的约定处理。第17条 不可抗力17.1 不可抗力的定义不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。17.2 不可抗力的通知 合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并208、于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。17.3 将损失减至最小的义务不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。17.4 不可抗力后果的承担 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；209、（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。17.5 不可抗力影响分包人 分包人根据分包合同210、的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。17.6 因不可抗力解除合同 因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款竣工退场的规定进行。由双方当事人按照第3.6款商定或确定商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其211、交由发包人处理；（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；（7） 双方商定或确定的其他款项。除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。第18条 保险 18.1 设计和工程保险18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保212、险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。18.2 工伤和意外伤害保险18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。18.2.3 发包人和承包人可以为其施工213、现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。18.3 货物保险承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。18.4 其他保险发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保214、险，应根据本合同第13条变更与调整的约定增加合同价款。18.5 对各项保险的一般要求18.5.1 持续保险合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。18.5.2 保险凭证合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。18.5.3 未按约定投保的补救负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负215、有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。18.5.4 通知义务除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。第19条 索赔 19.1 索赔的提出根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通216、知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长217、的工期，并附必要的记录和证明材料。（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。19.2 承包人索赔的处理程序（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。（2） 工程师应按第3.6款商定或确定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师218、在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条争议解决约定处理。19.3 发包人索赔的处理程序（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付219、的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条争议解决约定处理。19.4 提出索赔的期限（1） 承包人按第14.5款竣工结算约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。（2） 承包人按第14.7款最终结清提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。第20条 争议解决 20.1 和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。20.2 调解 合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成220、协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。20.3 争议评审合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：20.3.1 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为221、一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。20.3.2 争议的避免合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在222、之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。20.3.3 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。20.3.4 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，223、双方可选择采用其他争议解决方式。任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2） 向有管辖权的人民法院起诉。20.5 争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。第三部分 专用合同条件第1条 一般约定1.1 词语定义和解释1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件：初步设计224、文件、批复的初步设计概算、招标过程文件（含招标文件、招标清单、补遗书、招标文件澄清、答疑纪要等）、联合体协议、双方有关本工程的洽商、变更等书面文件。1.1.2.1 合同当事人：是指发包人、代建人和承包人。1.1.2.2 发包人：本项目实施代建制，代建单位依据代建合同及发包人授权在项目建设过程中代表发包人对项目进行管理。1.1.2.6工程师：本项目实施监理制，发包人委托的监理人或全过程咨询机构中的监理服务单位即为项目的工程师。1.1.3 工程和设备1.1.3.5 单位/区段工程的范围：/。1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.10 永久占地包括：本项目红线范围内用地225、。1.1.3.11 临时占地包括：红线内临时用地须经发包人同意方可占用，红线外临时用地由承包人自行协调解决并承担费用。1.2 语言文字本合同除使用汉语外，还使用/语言。1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：xx省政府投资项目代建制管理办法1.4 标准和规范1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：国家现行与项目内容相关的国家标准及法律法规要求（包括：投标基准日已生效、已颁布即将生效的法律法规政策性文件）。1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 无。1226、.4.4 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.4.5 发包人对于工程的技术标准、功能要求：无。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按合同协议书顺序执行。如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同专用条款、质量保修书、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（双方同意解释权最终归发包人所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。1.6 文件的提供和照管1.6.1 发227、包人文件的提供发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：承包人提供文件需求清单，并与发包人和代建人沟通后确定。1.6.2 承包人文件的提供承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：序号文件内容提供期限文件数量文件形式一实施及执行计划1项目总承包实施计划合同签订后20天内6份纸质2项目设计执行计划合同签订后20天内6份纸质3项目采购执行计划合同签订后20天内6份纸质4项目施工执行计划合同签订后20天内6份纸质5项目试运行执行计划合同签订后20天内6份纸质二单独的进度计划1项目建设总体进度计划表及年度、季度进度计划表，项目建设总体进度网络图合同签订后20天内6份纸质2设计进度计划表（总体、年度、228、季度、月度）（含专项设计）合同签订后20天内6份纸质3采购进度计划表（总体、年度、季度、月度）（含分包采购）合同签订后20天内6份纸质4关键单项、分部分项工程施工进度计划（总体、年度、季度、月度）合同签订后20天内6份纸质5每月提交月工程的进度报表每月25日提交6份纸质三单独的施工组织及各类计划、方案1周工作计划每周一提交3份2月度工作计划每月25日提交6份纸质3总体施工组织设计，及技术、安全等专项施工组织设计主体施工图设计完成后30天内6份纸质4主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计各专业施工图设计完成后30天内6份纸质5施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）施工图设计完成后3229、0天内6份纸质6主要施工机具资源计划施工图设计完成后30天内6份纸质7职业健康、安全、环境保护管理实施计划施工图设计完成后30天内6份纸质8工程物资保管、维护、保养方案施工图设计完成后30天内6份纸质9竣工试验、竣工验收及移交方案工程完工后15天内6份纸质10文件资料四施工图施工图审查后7天内14份书面、电子1施工图预算、工程量清单各专业施工图审查完成后30日内6份书面、电子2竣工图工程完工后15天内3份书面、电子3结算资料工程竣工验收后60天内3份书面、电子4竣工验收资料工程完工后30天3份书面、电子5操作和维修手册工程完工后30天3份书面、电子（5）发包人审批承包人文件的期限：需回复的方案230、性文件在收到后15个工作日内完成，计划报表类文件在收到后5个工作日内完成。1.6.3.1招标文件和/或发包人提供的图纸的错误发包人无法保证招标文件中提供的图纸和工程量清单的绝对准确性。在本项目的招投标阶段，承包人在收到发包人提供的图纸和工程量清单后，发现存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通过质疑、答疑的方式，向发包人提出。发包人如在答疑文件中予以回复的，按回复意见处理；发包人如无回复，或，回复意见不明确的，承包人可按基准日期已经生效的，或，已经颁布即将生效的法律、法规、规范、标准、政策性文件自行调整，并将有关的成本、费用、利润、税金包含到投标报价中。如果承包人在中标之前未能修正，在合同履行阶段，由231、此产生的衍生错误及其对应的修正错误、衍生错误的成本、费用、损失，由承包人承担。由于承包人错误的理解、执行法律、法规、规范、标准造成的损失，由承包人自行承担。1.6.3.2投标文件和/或承包人提交的图纸的错误无论是在本项目的招投标阶段，还是在履行阶段，投标文件中提交的图纸和工程量清单的错误，或，合同履行阶段承包人提供的图纸和工程量清单的错误，由承包人承担成本、费用、损失。1.6.3.3 图纸的修改和补充图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人、发包人书面同意。需要政府部门审查的，应由政府部门进行重新审查。1.6.4 文件的照管关于现场文件准备的约定：承包人应在施工现场保留工程总承包合同、发包人要求232、2套完整图纸，供工程师及有关人员检查时使用。1.7 联络1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：当面、或专递送达，电子传输仅限于扫描件。发包人的送达地址：项目现场。承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：通过专人、特快专递或挂号信。承包人的送达地址：项目现场、项目单位或代建单位所在地点。1.7.4鉴于本项目实施代建制，对于任何应抄送发包人的通知，应同时抄送代建人；应报发包人批准的事项，应同时报代建人批准。1.10 知识产权1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：著作权归发包人所有，未经发包人许可，承包人不得将项目图纸及与工程有关的一切资233、料提供给与本工程无关的第三方。1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。承包人可将本合同设计成果（包括但不限于发包人名称、标识或标志、项目介绍、项目图片等）用于投标、对外业务宣传、学术交流、奖项评比、人员职称评定、评论介绍、展览展示等的，但不可用于盈利性目的的其他用途。同时承包人有权利将本合同项目作为业绩参与投标。若在投标时使用本合同项目、发包人名称/标志、或依据招标文件要求提供本合同内容的，不视为侵234、权。1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式由承包人自行承担。1.11 保密三方订立的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。三方订立的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。1.12 发包人要求和基础资料中的错误发包人无法保证发包人要求和基础资料的绝对准确性。在本项目的招投标阶段，承包人在收到发包人提供的图纸和工程量清单后，发现图纸和工程量清单存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通过质疑、答疑的方式，向发包人提出。发包人如在答疑文件中予以回复的，按回复意见处理；发包人如无回复，或回复意见不明确的，承包人可按基准日期已经生效的，或已经颁布即将生效的法律、法235、规、规范、标准、政策性文件自行调整，并将有关的成本、费用、利润、税金包含到投标报价中。由于承包人错误的理解、执行法律、法规、规范、标准造成的损失，由承包人自行承担。1.12.1 构成合同条件的文件要相互对照解释招标文件的任何模糊和分歧、构成合同条件的文件之间的任何要求，应相互对照解释，如果出现模糊和分歧，应由发包人向承包人解释这些文件，并且承包人要自担费用来调整分歧。如果根据构成合同的一些文件，在招标文件和承包人的建议（包括投标文件、施工组织设计和其它的建议）之间仍然存在模糊和分歧，发包人的需求必须优先考虑，且不因此调整合同价格。如果承包人的投标文件存在分歧，承包人应立即书面通知发包人并给出消236、除分歧的修正意见，并且（要遵守法定要求）发包人应在分歧条目或另行接受承包人的修正意见之间进行决定，承包人必须遵守发包人的决定，合同价格不调整。上述事项的处理，承包人无权向发包人提出任何经济索赔和/或工期延长。1.13 责任限制承包人对发包人赔偿责任的最高限额为签约合同价。但如因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成了发包人损失，以实际损失为准。1.14 建筑信息模型技术的应用关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：本项目要求用 BIM 技术进行设计和施工管理，BIM 技术管理包括但不限于BIM建模、碰撞检查分析、净空分析、管线综合、成本管理、优化设计等，承237、包人于项目竣工后承包人应提交整套的BIM 技术成果文件（包括电子成果文件）以及竣工模型，承包人提交的成果文件应可为后期的运营管理提供信息支持，并满足信息开放性要求。本项目BIM 技术费用包含在签约合同价（不含暂列金额）中，发包人不再另行支付。第2条 发包人2.2 提供施工现场和工作条件2.2.1 提供施工现场关于发包人提供施工现场的范围和期限：红线范围内发包人指定的施工场地，合同签署10天内。2.2.2 提供工作条件关于发包人应负责提供的工作条件包括：（1）施工所需的水、电等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：本项目施工用水用电包含在承包合同范围内，由承包人自行负责办理临时水、电的接入238、及过户手续（如需），并按相关规定装表计量，项目完成后，承包人应按规定及时办理将水、电过户回发包人（如需）；前述工作产生的费用由承包人自行承担。（2）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：如红线外部道路通行涉及到市政既有道路临时开口、破绿等，由承包人自行负责办理相关手续，自行承担费用。（3）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人在开工前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料，但考虑到工程资料涉及多个部门，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行进一步调查，并采取及时有效的保239、护措施；前述工作产生的费用由承包人自行承担。如承包人在施工过程野蛮施工造成对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。（4）与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：开工前，发包人配合承包人协调处理施工现场周边关系。2.3 提供基础资料关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：除招标文件和合同中提交文件外，其余资料由承包人根据实际情况开具资料清单，发包人根据清单情况提供。2.4 办理许可和批准2.4.3承包人的配合：发包人在办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，涉及到承包人必须提供相关资料、文件、证件的，承包人必须按承包合同或发包240、人要求的时间及时提交，因承包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付手续办理单位合理费用补偿。2.5 支付合同价款2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：本项目为财政专项资金，无需资金来源证明及安排期限要求。2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：本项目为财政专项资金，无需提供担保。2.6.1现场统一管理承包人负责施工现场统一管理。承包人无权力拒绝发包人、代建人、工程师以及发包人确定的其他承包人（如展陈专项施工单位）在遵循施工现场安全管理制度的前提下出入施工现场。承包人拒绝发包人、代建人、工程师以及发包241、人确定的其他承包人（如展陈专项施工单位）出入施工现场的前提是，以音视频的方式，将发包人、代建人、工程师以及发包人确定的其他承包人（如展陈专项施工单位）违反施工现场安全管理制度的行为，发布在发包人和承包人为项目管理而创建的微信群、钉钉群、QQ群内，并同步声明拒绝音视频中的人员进入施工现场。承包人如果不以音视频的方式，将发包人、代建人、工程师以及发包人确定的其他承包人（如展陈专项施工单位）违反施工现场安全管理制度的行为，发布在发包人和承包人为项目管理而创建的微信群、钉钉群、QQ群内，就拒绝相关人员进入施工现场，那么，发包人有权力就每一人次的拒绝进入，在结算阶段，按照5000元/人次，进行工程款扣除242、，扣除金额最高上限为50万元。2.7 其他义务发包人应履行的其他义务：无。第3条 发包人的管理3.1 发包人代表发包人代表的姓名： ；发包人代表的身份证号： ；发包人代表的职务： ；发包人代表的联系电话： ；发包人代表的电子邮箱： ；发包人代表的通信地址： ；发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）代表发包人监督合同及国家、地方、行业相关法律、规范、标准的执行情况；（2）代表发包人对现场进行监督管理，包括工程质量、安全、文明、进度情况，并提出整改意见；（3）按发包人程序审核承包人上报的各种施工技术方案及相关资料；（4）代表发包人参加工程验收（含隐蔽工程），并代表发包人提出验收意见；（5）按程序243、审核变更、洽商、签证及进度款支付凭证等，并提出审核意见；（6）根据合同条款和发包人单位制度，代表发包人认定并下达承包人各项违约决定；（7）代表发包人收发与工程相关的各项文件和资料，并监督监理人收集与整理与工程相关的各项文件和资料；（8）根据需要，组织与工程相关的各种会议，协调参建各方关系。根据与发包人签订的代建合同授权，代建人承担本项目的代建管理，并在此过程中承担发包人相应的权利义务。3.1.1发包人代表的签字权（1）除下述第（2）条约定或发包人书面告知承包人的可手工签字场景/情景外，发包人代表的任何手工签字无效。（2）可手工签字且手工签字生效的场景/情景，如下：（2.1）发包人代表在见证取样244、单的签字（2.2）发包人代表在应用于本项目的材料样品上的签字（2.3）发包人代表的签字在签字日起的7天之内被加盖了发包人的公章，或，发包人职能部门的公章（2.4）发包人代表在政府监管部门的文件上的签字（2.5）本款第（2.1）、（2.2）、（2.3）的所有手工签字，格式必须是“姓名+日期”，由签字人一次性签署。无日期的手工签字，无效。3.2 发包人人员3.2.1发包人人员的签字权（1）任何需要发包人人员签字审核、确认、审批的文件，在代建人相应负责人员签署审核意见后方可报送发包人。（2）除下述第（3）条约定或发包人书面告知承包人的可手工签字场景/情景外，发包人人员的任何手工签字无效。（3）可手工245、签字且手工签字生效的场景/情景，如下：（3.1）发包人人员在见证取样单的签字（3.2）发包人人员在应用于本项目的材料样品上的签字（3.3）发包人人员的签字在签字日起的7天之内被加盖了发包人的公章，或，发包人职能部门的公章（3.4）发包人人员在政府监管部门的文件上的签字。（3.5）本款第（2.1）、（2.2）、（2.3）的所有手工签字，格式必须是“姓名+日期”，由签字人一次性签署。无日期的手工签字，无效。3.3 工程师3.3.1 工程师名称： ；工程师监督管理范围、内容：监理人依据国家及xx省相关法律法规、标准规范的规定及合同的约定，对工程质量、进度、投资及安全文明施工管理、合同管理、对外协调等246、方面承担相应的工作，具体以签订的全过程工程咨询合同及监理规范为准；工程师权限：监理人依据国家及xx省相关法律法规、标准规范的规定及合同的约定，对工程质量、进度、投资及安全文明施工管理、合同管理、对外协调等方面行使相应的权力，具体以签订的全过程工程咨询合同及监理规范为准。3.3.2工程师的签字权（1）除下述第（2）条约定或发包人书面告知承包人的可手工签字场景/情景外，工程师、工程师的授权工作人员的任何手工签字无效。（2）可手工签字且手工签字生效的场景/情景，如下：（2.1）工程师、工程师的授权工作人员在见证取样单的签字（2.2）工程师、工程师的授权工作人员在应用于本项目的材料样品上的签字（2.3247、）工程师、工程师的授权工作人员的签字在签字日起的7天之内被加盖了发包人的公章，或，发包人职能部门的公章（2.4）工程师、工程师的授权工作人员在政府监管部门的文件上的签字。（2.5）本款第（2.1）、（2.2）、（2.3）的所有手工签字，格式必须是“姓名+日期”，由签字人一次性签署。无日期的手工签字，无效。3.6 商定或确定3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：一般事项在收到任何一方就商定事由发出的通知后7天内协商。3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：涉及合同价格变化，确定的结果应有全咨单位及代建人造价工程师商务意见；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：可由工程师组织合同当事人各方（如248、有必要，可邀请相关政府部门）参与的会议形式进行商定，商定形成的会议纪对各方具有约束力。3.7 会议3.7.1 关于召开会议的具体约定：任何一方将召开会的理由、时间及参会单位报告发包人或代建人，发包人与代建人协商后确定。3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：会议纪要按发包人、代建人的现场管理规定实施，由代建人负责记录、保存和提供。第4条 承包人4.1 承包人的一般义务承包人应履行的其他义务：包括但不限于4.1.1发包人定期召开施工、设计协调会，承包人必须由设计负责人和施工负责人参加，及时解决应由承包人解决的问题。如发包人认为根据工程项目进度需要增加会议次数，承包人也应当出席。4.1.2承249、包人协助发包人办理工程的规划及施工报建的批准手续；按政策规定属于承包人负责办理的相应手续及所需用费用由承包人负责。施工过程中，承包人应随时保持场地、道路清洁，并处理由于施工噪音、排污、垃圾外运等引起的与相关职能部门、相关单位、附近居民关系协调导致对工程的影响。发包人协助承包人外部关系协调和处理。4.1.3向发包人、代建人、监理人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人办公、住宿场地由承包人自行负责，承包人需无偿向发包人、代建人、监理人提供5间办公及生活用房及基本设施。4.1.4承包人负责办理施工期间的城管、渣土、环卫、计生、市政、交通等部门的手续，负责工地现场生产、生活废水的市政接口，并承担相250、关费用，必要时发包人出面进行配合，相关费用由承包人支付，上述手续需在开工前办理完毕。4.1.5施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按国家相关法律法规做好保护工作，费用在合同价格范围内列支。由于承包人保护不尽职或处理不当引起的损失，承包人负责修复和赔偿，并承担相关费用。4.1.6承包人在签订合同之前应认真查看施工现场及周围的环境，掌握所有与本项目施工有关或对施工有影响的情况，如当地气候、道路、水源、电源、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等；承包人须提供周边环境调查报告；进场测量如发现与原始地形不符时，应及时书面提出；承包人进场后应251、负责对原始地貌的保护，防止外来弃土、挖掘等破坏行为；前述全部工作产生费用均由承包人自行承担。4.1.7施工过程中，承包人须做好施工记录、隐蔽工程记录、汇集整理施工资料（包括摄影、录像等），负责项目土建、人防等专业声像、纸质档案资料收集、整理、移交，并取得档案验收合格证或接收证书，相关费用均由承包人自行承担。4.1.8实行周报和月报制度，周报在每周例会前一天报送发包人和监理人，周报包括下周计划和本周已完成的工作、未完成情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间），月报在每月二十八日前报送发包人和监理人，月报包括次月施工进度计划和当月工作总结，月施工进度计划必须具体、详细，并且必须按本合同约定的进度要252、求编制，如不按时、按要求报送，承包人应承担违约责任。4.1.9对达到一定规模、技术复杂、危险性较大或特殊工艺的分部分项工程，应编写专项方案，并进行审查和论证。4.1.10承包人自行处理因自身原因导致的行政主管部门的处罚，并承担相关费用。4.1.11承包人需向发包人及代建人报送项目现场的施工总平面图，负责项目现场的平面布置，承包人若需在外租场地，费用由承包人自行承担，承包人不得因此要求签证。4.1.12承包人必须服从省市工程建设相关制度的管理，洽商、签证等按省市有关程序办理，未经审批的洽商，没有洽商的签证、没有签证的洽商的工程量，一律不予结算。4.1.13电信及网络费用、相关部门要求安装的现场视253、频监控和扬尘监控设施等费用，由承包人根据当地相关部门收费标准或依约按时足额交付，费用由承包人自行承担。4.1.14鉴于施工图设计和预算编制由承包人完成相应的审核和备案，发包人和代建人不为施工图设计及预算编制过程中出现的问题承担任何责任。当承包人出具的设计图纸无法满足国家及省市发布的相关规范、标准，以及发包人提供的招标文件、初步设计及概算中明确的功能需求和标准时，设计图纸及工程量清单出现问题的风险由承包人自行承担。承包人应当负责免费补正到位，由此导致合同价格增加的一律不予调整，导致合同价格减少时按实调减。4.1.15项目竣工前办理完成正式排污许可证（如需），费用由承包人自行承担。4.1.16因承254、包人原因而引发劳动纠纷及劳动仲裁、诉讼的（包括但不限于拖欠工资、加班费、工伤、工亡纠纷），承包人应当承担全部责任。4.1.17承包人须根据xx市住房和城乡建设局关于在建工地推广使用纯电动智慧渣土车参与渣土运输处置试点工作的通知（长住建发【2021】51号）（文件如有更新按最新文件执行）要求处置渣土。承包人需办理有关交通、环卫、城管、渣土办、蓝天办、施工噪音、安全生产等职能部门的所有管理手续，办理手续所需费用均由承包人承担。4.1.18承包人在施工期内作为其施工区域范围内，安全文明施工、道路交通组织协调、企事业单位、小区出入交通组织协调、各种地上地下管线保护、建筑物构筑物保护、周边环境卫生维护的255、第一责任人，承担相应的责任与义务。4.1.19承包人应按文明施工、安全施工及治安、环保等有关规定作好各项工作，并严格按照安全文明施工条例、xx市工程建设文明施工通用标准（长住建发2011128号）、xx市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准（文件如有更新按最新文件执行）及其他相关规定组织施工，如未能达到文明工地标准，发包人、代建人和监理人有权要求停工整改，并给予相应的经济处罚。4.1.20承包人应按质量安全监督管理部门的规定，购买混凝土检测芯片及材料检测二维码等检测辅助材料，费用由承包人承担。4.1.21完成发包人指令的其他工作。4.2 履约担保承包人是否提供履约担保：提供。履约担保的方256、式、金额及期限:履约担保的形式为银行保函，担保总金额为签约合同价的8%。担保有效期的截止日期为本合同约定竣工验收合格之日后90天。承包人应保证合同签订之日至项目竣工验收合格之日止的履约担保持续有效，履约担保在合同签订后15天内递交。如承包人未按时足额提供履约担保，发包人有权不支付预付款。项目竣工验收合格30天后。履约保函在没有需扣除违约款项的情况下，经承包人申请退还。4.3 工程总承包项目经理4.3.1 工程总承包项目经理姓名： ；执业资格或职称类型： ；执业资格证或职称证号码： ；联系电话： ；电子邮箱： ；通信地址： 。承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违257、约责任：承包人应于总承包合同签订之前提交工程总承包项目经理的劳动合同以及缴纳社会保险的证明，否则自总承包合同签订起按1000元/天的标准向发包人和代建人承担违约责任，并须承担由此造成的一切责任。4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：工程总承包项目经理每月在现场出勤天数不少于26日历天。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，向发包人支付违约金2500元/人次。连续两月累计出勤天数少于34天时，发包人和代建人有权要求更换项目经理。4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:在本合同范围内全权代表承包人。4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违258、约责任：承包人应向发包人支付违约金100万元/人次，并须承担由此造成的一切责任。4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:承包人向发包人支付违约金50万元/人次，并须承担由此造成的一切责任。4.4 承包人人员4.4.1 人员安排承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：总承包合同签订前7天内或在接到开始工作通知之日起14天内。为完成本合同约定的各项工作，承包人应按招、投标文件要求安排项目部人员。同时执行省住建厅关于印发xx省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法的通知（湘建建2020208号）文件规定，按相关规定向施工场地派遣足够数量的259、关键岗位人员，关键岗位项目成员不得同时在其它建设工程项目任职。承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：合同签订前7天内，根据本合同附件5承包人主要管理人员表内容提交。4.4.2 关键人员更换承包人擅自更换关键人员的违约责任：承包人中标的项目设计负责人、施工负责人、施工技术负责人各专业施工负责人及其他关键岗位人员必须按投标文件承诺的人员按时到位。除不可抗力外原则上不允许更换。确须更换的，由承包人将替换人员的相关资料送经发包人和代建人初审，再报行政监管部门备案后方可进行更换，替换人员资历不得低于承包人原投标承诺的标准，且比例不超关键岗位人员总数的50%。如260、承包人未履行程序擅自更换设计负责人、施工负责人或施工技术负责人时，发包人有权按5万元/人从工程款或履约担保中扣留违约金；如承包人未履行程序擅自更换除上述负责人以外的主要关键岗位人员时，发包人有权按1万元/人从工程款或履约担保中扣留违约金。承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：承包人无正当理由撤换除项目经理以外的主要施工管理人员时，发包人有权按5万元/人从工程款或履约担保中扣留违约金。4.4.3 现场管理关键人员在岗要求承包人现场管理关键人员到进驻现场要求：承包人现场管理关键人员应根据项目建设进度进驻现场，各专业施工负责人至少在该专业开工前28天进驻现场，否则按30000元/月承担违约责任261、。承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人现场管理关键人员离开施工现场应向总监理工程师、代建人及发包人书面请假批准，具体可按发包人相关制度执行。承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：按1000元/次承担违约金，有3次及以上情况要求更换有相同资质的施工管理人员。4.5 分包4.5.1 一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作、招标文件明确必须由承包自行完成的工作及未经发包人同意的工程或工作禁止分包。4.5.2 分包的确定允许分包的工程包括：非主体和非关键性工作；总承包单位不具备资质的专项工程；行业管理严格的专业工程；专业性非常强的小众专业或专项工程，总承包人经申报262、发包人和代建人取得书面同意后可以分包。其他关于分包的约定：如由于承包人的设计或工程质量预计无法达标、或私自分包或其它原因等，最终导致本项目专业工程必须分包的，承包人与分包人所签订的分包合同应及时报发包人和代建人备案。承包人选择的分包单位必须具有相应的资质，并具有全面、适当履行合同的能力。工程分包不能解除承包人任何责任与义务，承包人应在分包场地派驻相应管理人员，以保证本合同的履行。由于分包单位的违约行为或疏忽导致工程损害，或给发包人和代建人造成其他损失的，承包人按照本合同的约定承担责任，承包人与分包单位承担连带责任。后续分包原则按以下方式进行：4.5.2.1承包人必须按投标文件的承诺，确保人员、263、材料、机械、资金方面全部到位，以确保主体结构、关键性工作能够自行完成。非主体结构、非关键性工作的分包可考虑采用竞争性方式确定分包专业工程承包人；专业工程分包人资质必须符合国家有关规定。4.5.2.2承包人的分包方案及拟确定分包人的程序、方式、招标文件等必须经发包人认可后方能实施；（1）在合同履行过程中，如果承包人无法按投标文件承诺确保人员、材料、资金等到位，严重偏离三方约定的安全、质量、形象进度等目标时，发包人有权要求承包人对严重影响工程质量和进度的非主体非关键性项目另行分包。同时，发包人和代建人有权解除合同，已施工部分的结算方式为：根据发包人和代建人、承包人和监理人四方核实并经审计单位审核确264、定的结算金额的90%进行结算；（2）未经发包人同意，承包人不得分包任何工程。承包人与分包人所签订的分包合同应及时报发包人备案。承包人选择的分包单位必须具有相应的资质，并具有全面、适当履行合同的能力。工程分包不能解除承包人任何责任与义务，承包人应在分包场地派驻相应管理人员，以保证本合同的履行。由于分包单位的违约行为或疏忽导致工程损害，或给发包人和代建人造成其他损失的，承包人按照本合同的约定承担责任，承包人与分包单位承担连带责任。4.5.2.3如由于承包人工程质量无法达标、私自分包造成既成事实、或其它原因最终导致本项目专业工程必须分包的，则发包人有权要求承包人按法定程序通过竞争性方式重新选择专业施265、工队伍，承包人按建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法规定承担相应的法律责任，并向发包人和代建人支付签约合同价1%的违约金。4.5.5 分包合同价款支付关于分包合同价款支付的约定：如因承包人原因分包款项无法及时支付至分包人帐户，或因承包人恶意拖欠分包合同款项影响分包工程的正常推进，发包人和代建人收到分包人申诉时，经核实后发包人和代建人有权在通知承包人后，将分包合同款项直接支付至分包人帐户，而无需得到承包人认可，发包人和代建人无需承担由此造成承包人损失的责任。4.6 联合体4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员的分工由联合体牵头人负责组织，并以书面方式266、报告发包人、代建人和监理人。联合体各成员间必须建立畅通有效的沟通渠道，任何发包人、代建人和监理人对承包人的通知、批准、指示、指令、要求、意见和决定只要知会了联合体各成员的任何一方，即视同为知会了联合体各所有成员，发包人、代建人和工程师无需承担因联合体各成员间信息传递不到位造成承包人损失的责任。本合同应当按财政主管部门规定进行政府采购系统的电子合同备案，款项支付按电子合同备案情况及财政主管部门规定执行。各方同意备案单位为联合体牵头人，发票开具及费用收取均以联合体牵头人名义进行。合同款项支付到联合体牵头人帐上后，由联合体各方按联合体协议书约定自行分配，所有纠纷与发包人和代建人无关。4.7 承包人现267、场查勘4.7.1 三方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，承包人不能免除承担基于发包人提交的基础资料所做出的不利于发包人的解释和推断所造成损失的责任；发包人提供的基础资料存在明显错误或疏忽的，作为一个有经验的承包人未能辨别其错误或疏忽，或辨别了其错误或疏忽但未及时书面通知发包人而造成损失，造成的损失由承包人承担。4.8 不可预见的困难不可预见的困难包括：按通用条款执行。发生不可预见的困难时：（1）承包人应采取克服不可预见的困难的合理措施（须经发包人、代建人及监理人同意）继续施工，因实施通用条款约定的行为导致增加的费用在合同价格范围内列支；268、（2）因不可预见的困难而形成的违约，各方均不承担违约责任，但应以公平原则协商解决合同中止后的遗留问题。第5条 设计5.1 承包人的设计义务5.1.1设计义务的一般要求：项目所需图纸由承包人提供，承包人应当按合同协议书要求完成本项目范围内的全部施工图设计和专项设计，不得在图纸中出现“详见专项设计”等内容（其它图纸为引用目的进行标注的除外）。出现上述内容的，承包人应当及时完成深化、优化并补正到位。当承包人补救措施不力，可能对项目造成不利影响时，发包人有权另行委托单位实施专项设计，发生费用从工程应付款或履约担保中扣除。如因承包人原因造成工期延期等不利后果时，承包人还应按延期情况承担违约责任。图纸在正269、式使用前必须通过发包人、代建人审核和建设主管部门的审查备案。发包人、代建人的审核系对图纸的完整性、符合性进行检查核验，不代表发包人和代建人对图纸的深度、范围和功能需求是否满足要求进行认可。设计图纸是否满足要求，仍以本合同协议书中载明的要求为准。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。承包人应按工程需求派驻相关技术驻场代表。承包人应当严格执行限额设计，按发包人的要求落实投资控制目标。如因设计原因导致施工图预算金额超出签约合同价中建筑安装工程费的，须根据发包人和代建人要求无偿对设计图纸进行修改，遵循科学合理的原则调整相应的规模和标270、准，直至设计文件满足要求。限额设计不到位的，发包人和代建人有权拒绝将施工图纸送审，由此导致的工期延误及费用损失等一切责任由承包人承担。承包人提供图纸的期限：按合同约定的设计工期执行，满足图审要求的完整的施工图设计文件提交后，承包人需负责与审图机构衔接，尽快完成施工图审查，并承担在此过程中产生的费用。承包人提供图纸的数量：14套，须满足各阶段评审和参建单位使用的需要。要求装订成册，提供CAD和PDF版本，并承担两个版本不一致的责任；承包人提供图纸的内容：施工图设计、专项设计及BIM设计，以及合同协议书约定范围内的其它设计相关内容。设计范围须涵盖初步设计及概算批复范围内所有内容，设计文件必须经发包271、人和代建人确认后，方可审查并实施。未按程序签认的图纸无效，不符合有效图纸的已实施内容应当无条件返工。对承包人提供图纸的其它要求：1、幕墙工程、数据机房、钢结构、消防工程（气体灭火、防火卷帘、水炮等）、专业灯光、边坡支护、基坑支护、地上地下标识标线、会议室等重点空间、重点部位和专业工程以及精密空调、高低压配电、电梯井道等与设备相关的内容属于需要进行专项设计的重点部位；2、上述专项设计应当由具备专项设计资质或者能力的单位完成，当本合同设计单位不具备专项设计资质或者能力时，应当委托具备专项设计资质或能力的单位完成。另行委托专项设计的，承包人应当与专项设计单位共同在图纸上盖章确认；3、承包人进场后应当272、提交整体设计进度，并对专项设计时间进行明确。如专项设计进度或者成果内容无法满足需要的，发包人有权另行委托单位实施，费用由承包人承担，金额为该项工程费用的4%；4、专项设计内容最终确定前应当组织专家评审，如专项设计的专家评审没有通过时，发包人有权要求再次组织评审，直至评审方案通过为止。评审专家由发包人聘请，评审费用由承包人承担；5、承包人应当提供现场服务，在接收到对设计图纸相关问题后24小时内进行响应，并负责在发包人规定期限内答复图纸问题。5.2 承包人文件审查5.2.1 承包人文件审查的期限：承包人递交完整的设计文件后的21天内。5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：对承包人提交的专业设273、计（如幕墙工程、数据机房、钢结构、专业灯光、边坡及基坑支护、空调、高低压配电等专项设计），发包人要求组织专家进行会议审查的，会议一般在承包人递交完整设计文件后的14天内。审查会议的相关费用包括会务费、专家费以及误餐费由承包人承担。5.2.2.1承包人文件需要政府有关部门或审查机构审查或批准的，按照政府部门或审查机构的安排开展工作。在中标无争议结束之后的第三个工作日之内，提交满足招标文件及符合xx省住房和城乡建设厅xx省施工图管理信息系统要求的设计成果文件，包括但不限于施工图设计文件签字盖章全部人员一览表、设计企业工程资料终身责任承诺书、法定代表人授权项目负责人授权书、设计企业资质证明，同步，将274、投标文件内的施工图加盖“技术成果专用章”或“设计文件专用章”或“发图专用章”等设计单位图纸专用章（含证书编号）和执业工程师章（按有效规范执行），提交给发包人。5.2.3 关于第三方审查单位的约定：按建设主管部门网审要求进行，承包人必须委派固定的专业人员对接第三方审查单位。5.3 培训培训的时长为分专业培训，各专业至少应进行两次，每次时间不少于2小时，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为:1、承包人负责发包人使用、维护人员进行设备的安装、调试、维修以及设备操作应用培训，使其在项目完工后能对设备及系统进行安全有效的操作、修理和检查。2、 培训计划：承包人应根据供应的设备，提出详细的培训计275、划，包括培训大纲、培训人员的专业要求、培训时间、培训人员数量、培训考核办法和培训达到的基本要求等。承包人应在培训实施前一个月向发包人提供培训计划，并经发包人确认。3、培训教材：承包人应在培训实施前一个月向发包人提交培训材料，并经甲方确认，所有培训教材承包人应免费提供。4、承包人应安排具有一定理论水平、丰富实践经验、一定教学经验的人员投入培训教学。5、培训设施：任何特殊的工具和测试设备由承包人准备。6、 承包人应承担培训过程中所需的全部费用，包括但不限于：各类培训中使用的工具、仪表和仿真器费用；教员以及书本费用；承包人为发包人在项目现场进行培训而产生的费用；发包人在承包人所在地培训期间产生的差旅276、住宿、保险等费用；其他培训费用。5.4 竣工文件5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：竣工文件技术标准以及其内容应按照相关法律法规、行业标准与发包人要求执行，满足项目所在地城市建设档案管理规定或城市建设档案部门对竣工文件的要求，承包人应提供五套纸质竣工文件，同步提交五套影像及电子文件。5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人按要求提交经监理人、代建人及发包人审查合格的完整的竣工文件及竣工图纸，是项目完成竣工验收并向承包人颁发工程接收证书的前置条件，完成竣工验收后，承包人应根据建设行政主管部门时间要求，组织完成整个项目的竣工验收备案工作，否则承包人应承担由此引起责277、任。5.5 操作和维修手册5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：项目移交发包人时，移交以下资料一式六份：1、安全技术规范要求的技术文件、产品使用手册、维修手册或服务手册；2、出厂合格证（含电梯等设备的主要安全部件的试验合格证书）；3、产品权威性出厂检验报告；4、设备安装布置图，主要部件安装示意图，控制系统、动力电路、照明电路和安全电路安装接线图；5、安装和验收报告（包括验收数据资料）；6、零部件和易损件目录；7、设备进口件清单；8、设备的最新样本资料。5.6 承包人文件错误 承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题278、带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款承包人文件审查的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。第6条 材料、工程设备6.1 实施方法三方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按合同通用条款执行。6.2 材料和工程设备6.2.1 发包人提供的材料和工程设备发包人提供的材料和工程设备验收后，由 承包人 负责接收、运输和保管。发包人提供的材料运到工地后，承包人当面将材料数量交接后要负责保管，如损坏、丢失，承包人要负责赔偿。保管费用由承包人承担。6.2.2 承包人提供的材料和工程设备材料和工程设备的类别279、估算数量：（1）合同实际履行中，由发包人、代建人、监理人确认该材料的品质及品牌后方可用于工程；（2）承包人应当在开工前根据招标文件及附件中材料设备要求，报送拟采用的材料品牌，经监理人、代建人和发包人审核同意后方可实施。承包人采购材料设备应为国产一线品牌，材料品牌经批准后，承包人不得擅自更改品牌。承包人不得以该品牌未进入承包人品牌库或者未中标承包人内部采购等内部规定或自身原因为理由要求调整。如承包人要求调整的材料档次品牌低于国产一线的，经发包人、代建人、监理人认定后，合同价格按实际情况予以扣减。（3）本合同范围内，空调、电梯、变配电设备、智能化设备、信息化设备，应当在发包人和代建人见证下由承包280、人按程序确定。承包人（或其项目部）应当在采购前向发包人和代建人报送采购方案及技术参数等相关资料，采购结果待发包人和代建人确认后方可实施。 发包人和代建人因特殊需要需变更产品品牌或型号时，价格以实际签认的价格为准，在项目结算完成后进行支付。（1） 除合同另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需材料设备的采购、验收、运输和保管。承包人在选择材料时，需严格按照招标文件及工程量清单、图纸或变更通知中材料的档次、规格、型号等要求，如果承包人采购的材料不符合上述要求，发包人可以拒绝用于本工程，如果已经使用，承包人必须无偿拆除，工期不得顺延，并承担由此发生的所有费用。（2）除本合同另有规定外,凡承包人采购的281、主要材料，承包人必须向发包人和监理人提供主材的生产企业、品牌、质量标准、质量证明、规格、出厂合格证、生产日期、材料指标化验单并提供材料样品，先由监理工程师核定，再经发包人确认后，承包人方可采购进场使用。对于需做二次试验或检测的主要材料及安装成品，应按国家和省市相关文件规定执行，与此相关的费用按国家和省市相关文件规定由相关方承担，上述试验报告应报送监理人和发包人工程师。（3）凡按规定须进行成品检验或现场检测的项目，承包人需在监理人在场的情况下，进行检测，相关费用的承担按国家和省市相关文件的规定执行。送检样品检验合格后，承包人应按与送检样品相同的材料与工艺制作和安装，否则返工重做。（4）如果发包人282、监理人、质监站工作人员发现承包人在施工过程中有偷工减料或使用假冒伪劣产品的行为，或相关品牌的厂家或经销商举报承包人使用假冒伪劣产品的，经有关质量技术部门核实后，承包人承担由此引起的行政、法律责任，同时承包人须承担违约责任，按本专用条款关于违约的约定处理。（5）对于不合格的工程材料或永久设备，发包人和监理人有权随时发出下述指示：指示承包人在规定的时间内，将不符合规定的材料、设备从现场搬走；用合格、适用的材料取代不符合规定的材料。承包人不执行上述指示，应承担的违约责任为：采取补救措施，并承担由此增加的费用和工期延误责任。6.2.3 材料和工程设备的保管发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包283、人 承担。承包人提交保管、维护方案的时间：根据现场实际情况提交。发包人提供的库房、堆场、设施和设备：/。6.3 样品6.3.1 样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人和代建人要求执行。6.4 质量检查6.4.1 工程质量要求工程质量的特殊标准或要求：符合建筑工程施工质量验收规范，确保达到建筑工程质量验收统一标准规定的合格工程。因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人除按验收标准返修达到合格的质量标准外还要承担违约责任。工程质量检测由发包人委托具有相应资质的检测机构检测。发包人签订书面合同后将被委托的检测机构名称及委托事项通知承包人、监理人，施284、工过程中由承包人负责与检测机构衔接，并按规范要求进行抽检、试验。承包人同时负责按规范要求管理以及收集整理检测资料。发包人承担工程质量合格部分的检测费用。工程质量不合格产生的复检费用由承包人承担。6.4.2 质量检查除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：商品砼及砂浆的生产厂家、门窗的生产厂家的生产场地、设备生产厂家的生产场地、装配式构件的生产厂家的生产场地。6.4.3 隐蔽工程检查关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：书面通知监理人检查验收的隐蔽工程和中间验收工程，必须是经承包人自检确认具备覆盖和验收条件，否则监理人可以拒绝参与，同时承包人应承担1000元/次的违285、约金，而且承包人通知监理人检查验收的书面文书至少应在该项工作开始前的4个小时前送达。6.5 由承包人试验和检验6.5.1 试验设备与试验人员试验的内容、时间和地点：根据规定本项目试验项目及内容由发包人和代建人委托具有相应资质的第三方检测机构进行检测，时间及地点按签订的检测合同执行，试验样品的送检由承包人负责。试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：承包人应按省、市相关主管部门相关文件要求配置现场试验人员并设立标准养护场地，并经监理人验收。现场试验人员须取得相应的岗位资格、试验设备器材需依法进行鉴定、标定，上述所需费用均由承包人自行承担。试验和检验费用的承担原则：（1）发包人委托工程286、质量检测机构进行相关检测，工程质量检测合格的，由发包人承担检测费用；检测不合格时，承包人承担复检相关的费用，直至合格为止。（2）承包人根据合同约定或监理人要求自行设立现场试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件，所需费用由承包人承担；（3）施工设施设备的检测由承包人负责，费用由承包人承担。第7条 施工7.1 交通运输7.1.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：如有需要，承包人应自行办理取得出入场地的专用和临时通路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，相应费用自行承担；发包人协助承包人办理相关手续。7.1.2 场外交通关于场外交通的特别约定：本项目场外交通由承包人自行负287、责解决，费用由承包人自行承担。7.1.3 场内交通关于场内交通的特别约定：承包人修建的临时道路和交通设施还应免费为发包人的其他承包人、材料设备供应方提供为实现合同目的使用，但如果发包人的其他承包人、材料设备供应方在使用过程造成了对临时道路和交通设施的损坏，则应由责任方予以修复。关于场内交通与场外交通边界的约定：项目红线边界外50米。7.1.4 超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。7.2 施工设备和临时设施7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，288、需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续并承担相应费用。7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施范围：本项目发包人不提供施工设备或临时设施。7.3 现场合作关于现场合作费用的特别约定： 7.3.1承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。7.3.2发包人直接发包的其他承包人、材料设备供应方提供为实现合同目的需要承包人提供合作、条件或协调，承包人可按照湘建价【2020】56号文件规定按2%标准向发包人直接发包的其他承包人、材料设备供289、应方收取配套费。配套费取费按其他承包人、材料设备供应方合同金额扣除设备价格、规费、税金的分部分项工程费为基数进行计（收）取。承包人提供合作、条件或协调的具体内容包括承包人的脚手架、施工及生活用水用电、临时施工用房的利用、垂直运输机械的利用、因各专业单位施工引起的结构表面修补、临时设施的使用、建筑垃圾的清理外运等。配套费具体金额由承包人自行与相关单位协商确定，不得因上述费用洽谈中发生纠纷而影响工程建设，否则发包人和代建单位有权全额扣除总承包服务费。7.4 测量放线7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：技术规范按国家相关标准规范执行。发包人负责联系并提供测量控制的基准点，承包人负责提供基准290、点设置过程中的各类条件的保证以及其的保护，如因承包人对基准点的保护不利造成需发包人重新联系设置测量放线的基准点，相关的费用由承包人负责承担。施工控制网资料的告知期限：承包合同签订后28天内。7.5 现场劳动用工7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按国家相关规定及合同通用条款执行，由此对发包人和代建人造成损失的，承包人还应当对上述损失进行赔付。7.6 安全文明施工7.6.1 安全生产要求合同当事人对安全施工的要求：7.6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按照建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质200891号）等文件291、规定设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。不得出现任何安全责任事故。承包人全面履行施工现场的安全管理，做好安全文明施工相关措施。凡施工现场出现的任何质量、安全事故，均由承包人负全责。在施工过程中，如因承包人原因造成发包人或第三方人身或财产受到伤害或损失，承包人将按有关规定进行赔偿。如承包人拒绝赔偿，发包人将有权直接从承包人的工程款中进行扣除。（1）在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承担施工安全保卫工作及环境保护工作的责任和要求：承包人应无条件服从发包人及监理人的统一规划、统一部署和管理。确保施工处于安全、292、文明、规范和有序的状态。在工程开工前，承包人应当根据现行标准规范，结合工程特点、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全防护、文明施工措施报监理人审批。承包人遵守政府相关主管部门及发包方、监理对施工现场、施工场地、交通、施工噪音、环境卫生以及安全生产等方面的管理，按规定办理各项相关手续，并承担由此发生的一切费用。施工期间,承包人应根据工程的具体情况，采取相应的措施,合理安排施工顺序，尽量减少因施工而对建设场地的环境、卫生、污染、噪音等的影响，其采取的措施费由承包人承担。（2）施工及保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全均由承包人全面负责。承包人负责在需要的时间、地点，根据省293、及市相关部门的有关政策法规的要求，自费提供灯光、护板、栅栏、警告信号、警示标识及其它安全防护设施；负责对工程进行保护；为现场附近和过往公众提供安全和方便；负责对施工人员进行安全知识教育，由于承包人未对上述事项采取各种必要的措施而发生与此有关的人身伤亡、罚款索赔、损失补偿、指控及其他一切责任均由承包人负责。（3）在施工过程中，发包人委托监理人对承包人落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。对承包人已经落实的安全防护、文明施工措施，监理工程师应及时审查。监理人发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改；对承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，必要294、时监理人有权责令承包人暂停施工。承包人应设置安全生产管理机构和专职安全生产管理人员，负责对建筑工程安全防护、文明施工措施的组织实施进行现场监督检查。（4）承包人应做好施工组织管理，加强安全教育、严格执行安全操作规程，施工人员进入现场必须戴安全帽，现场车辆、设备、材料摆放要整齐，材料要按品种、规格、检验情况分类堆放，保持施工现场清洁，道路畅通，器材的堆放整齐，并及时清除垃圾。（5）现场安全管理，由承包人负责和辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。严禁黄、赌、毒。如果发生刑事案件、破坏生产设施事件或其他违法犯罪事件及酗295、酒闹事、打架斗殴现象，承包人必须将当事人送交公安部门处理，事件结案后立即清出该项目。（6）凡施工中发生因承包人原因造成的一切大小安全事故，均由承包方承担事故责任和因此而造成的一切经济损失，并立即书面报告发包方或主管单位备案。如发生重大伤、亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关要求处理，发生的费用由责任人全部承担。（7）安全防护费及文明施工费已包括在建筑安装工程费范围内，承包人应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。具体支付金额及期限以相关主管部门核定为准。承包人应确保本工程的安全防护、文明施工措施到位296、。若因承包人的安全防护、文明施工措施不符合规范要求并影响到工程的安全及形象时，发包人和代建人可推迟安全防护、文明施工措施费的支付，并追究承包人的违约责任，由此造成的一切后果由承包人承担。（8）安全防护、文明施工措施费用是指按照国家现行建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准，购置、更新、改善施工安全生产条件和作业环境的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费，以及配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出，安全生产检查与评价支出，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出，安全技能培训及进行应急救援演练支出等费用。（9）承包人的施工安全责任1）针对不同的分部分项工程，承包297、人在开工前必须进行安全技术交底（必须有发包人员参加），并以书面形式向发包人汇报，经发包人现场代表认同后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，承包人必须按发包人的要求及时提供安全施工方案，方可开展后续工作。相关方案如发包人认为有必要组织专家论证的，承包人应当按照相关规定组织，并承担相关费用。2）承包人必须采取有效的安全防范措施，杜绝安全事故的发生。合同有效期内发生的因承包人自身管理原因造成的工程施工相关的安全事故一概由承包人负责解决并承担相关费用（包括因事故给承包人自身及他人造成的人身财产损失的赔偿与事故处理费用）；每发生一起安全事故，承包人向发包人支付赔偿金壹万元，并承担一切责任。如果因此298、造成发包人损失的，发包人有权向承包人追偿，在应支付给承包人的工程款中直接扣除。3）若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现场文明施工检查不能达标的，发包人有权按规定给予相应处罚，其费用从工程款中扣除。施工中若由承包人原因造成工伤事故，发包人将暂停付款直至承包人整改处理完毕，同时发包人有权根据事故大小给予承包人相应的经济处罚。4）如果经相关部门鉴定事故责任在第三方的，承包人先行垫付处理的费用后再向第三方追索。5）承包人编制的施工安全措施计划报送发包人的时间：开工后7天内。7.6.3 文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行省市相关安全文明规定，（1）承包人应做到文明施工，施工场地周围应保299、持清洁，无建筑垃圾，确保工完料清，施工场地现场布置、机械材料的放置应做到井然有序，在工程交工前，负责对建筑物及施工现场进行清理，并承担相关费用。（2）与文明施工相关的费用，由承包人承担。如承包人未能按要求做好文明施工，发包人有权自行安排专业人员按相关部门对文明施工工地的要求进行整改，所发生的费用由承包人承担。（3）项目建设期间应按省市要求建立扬尘监测及视频监控，该部分费用由承包人承担。施工期间，由承包人负责视频监控和扬尘在线监测终端设备及网络基础设施的购置及安装，并做好包括发包人已实施部分设备在内的所有视频监控和扬尘在线监测终端设备及网络基础设施的运行、值守和维护工作。7.9 临时性公用设施关300、于临时性公用设施的特别约定：本项目施工临时用水、用电接入及拆除费用由承包人承担，承包人在合同签订后根据其实际需要及踏勘情况自行办理相关接入手续，并与相关管理部门协调以保证水、电的品质、数量和时间。水、电等的类别、取费单价按相关管理部门制定的标准执行，费用由承包人直接向相关的收费部门缴纳。项目完工后，承包人自行负责与相关部门联系，拆除相应的临时设施。7.10 现场安保承包人现场安保义务的特别约定：承包人应及时和辖区内当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。施工场地安全制度、责任制度和报告制度，在合同签订后10天内提交发包人，301、发包人应在收到正式文稿的10天内审核回复。承包人不得以不合理理由拒绝为实现合同目的的第三方共同合法占有施工现场，也不得向第三方收取不合理的费用。第8条 工期和进度8.1 开始工作8.1.1 开始准备工作：承包人应当于合同签订后立即开始准备工作，主要包括：（1）合同签订后3天内成立项目部并完成现场踏勘，向发包人和代建人提出资料需求、现场条件落实要求及项目整体进度计划；（2）合同签订后3天内出具施工图设计进度计划，并按合同约定的时间及要求完成施工图设计及审查工作。施工图审查完成后，按合同约定的进度要求完成工程量清单及计价文件编制;（3）根据发包人和代建人认可的项目整体进度计划编制月进度计划和周计划302、，并按计划进行临建搭设、前期准备等相关工作；（4）按进度计划提供经审查的施工图等相关资料，配合取得施工许可证并完成开工条件审查。8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：因国家省市及行业政策的调整、或因项目行政审批部门未能在约定的时间内完成审批、或因不可抗力以及发包人重大人事变动造成应由承包人完成的开始准备工作无法在约定的时间内完成。8.2 竣工日期竣工日期的约定：竣工验收、承包人提交经监理人审查并认可的竣工图纸等竣工资料两项工作均完成的时间为项目的竣工日期。8.3 项目实施计划8.3.1 项目实施计划的内容项目实施计划的内容：概述（项目简要介绍；项目范围；项303、目特点）、总体实施方案（项目目标及实施组织形式；项目阶段划分及工作分解；对项目各阶段工作及文件的要求；项目沟通与协调程序）、项目实施要点（勘察设计实施要点；采购实施要点；施工实施要点；验收移交实施要点）、项目管理要点（合同、文件、信息管理及报告制度要点；采购管理要点；质量、进度控制要点；职业健康、安全与环境管理要点；沟通和协调管理要点；投资控制管理要点；风险管控要点）、施工方案与技术措施（工程剖析；施工方案与技术措施；质量管理体系与措施；安全管理体系与措施；环境保护管理体系与措施）、项目进度计划与措施、资源配备计划。8.3.2 项目实施计划的提交和修改项目实施计划的提交及修改期限：承包人应在工304、程总承包中标通知书下发后的42天内提交项目实施计划，对工程师、代建人及发包人提出的修改意见，应于收到正式修改意见的7天内修改完成。8.4 项目进度计划为确保发包人进度目标的实现，承包人应提前向发包人报送设计进度计划，并在发包人督促下按计划进行落实，并积极配合发包人与政府相关审查部门沟通，根据沟通情况，按发包人要求的时间，尽快完成设计、修改报有关部门审查。8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按合同通用条款执行。8.4.2 进度计划的具体要求：进度计划应按合同要求的工作范围和进度目标，制定工作分解结构并编制进度计划，进度计划文件应包括进度计划图表和编制说明；项目的分进度计划305、在总进度计划的约束条件下，根据细分的活动内容、活动逻辑关系和资源条件进行编制。进度计划的内容应包括设计、承包人文件的递交、重要材料设备的采购、加工、运抵现场、施工、安装调试、验收、移交的各个预期时间。不论是否在关键线路上，承包合同范围内的所有单位工程都应包含在编制的进度计划之内。承包人递交了进度计划并获得发包人的认可，是项目预付款的前提条件。关键路径及关键路径变化的确定原则：承包人提交，监理人、代建人及发包人认可。承包人提交项目进度计划的份数和时间：三份，承包人应在工程总承包中标通知书下发后的42天内提交项目进度计划。8.4.3 进度计划的修订承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：监理人向306、承包人发出修订项目进度计划通知的7天内。发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到修订的项目进度计划的7天内。除非双方明确约定对合同约定的工期进行变更，在履约过程中，发包人、代建人或监理人对承包人上报的进度计划的批准，不视为发包人同意对合同约定工期进行了变更，也不视为发包人放弃按照合同的约定追究承包人逾期竣工违约责任的权力。承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：工程师向承包人发出修订项目进度计划通知的3天内。8.5 进度报告进度报告的具体要求：承包人应在合同签署的第二个月开始进行进度报告的编制，并于每月的3号以前递交发包人、代建人及监理人各2份。项目开始周例会制后，承包人应于约定的例会开307、会前24小时将周进度报告按月进度报告形式向发包人、代建人及监理人递交。8.7 工期延误8.7.1 因发包人原因导致工期延误：因发包人具体原因导致工期延误，承包人应在该事件发生后的24小时内向发包人提出工期顺延和费用增加的请求，承包人逾期提出请求即视为已放弃相应权利；发包人收到承包人请求后应在7天内予以审核，发包人逾期审核即视为已同意承包人请求。8.7.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的/%或人民币金额为：20000元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：/%或人民币金额为：500万元。因承包人原因造成设计或施工的重要308、节点工作（设计送审时间、设计完成时间、开始现场施工时间、基础验收、施工出地面时间、主体工程验收等）延期时，按上述标准承担违约责任。如在后续施工过程中，承包人采取赶工措施，使施工工期能够追赶进度的，则过程重要节点延期误期赔偿金额减少至原标准的30%。8.7.3 行政审批迟延行政审批报送的职责分工：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证由发包人办理，其中建设工程施工许可证承包人必须及时提交办理许可证的相关资料；其他许可由承包人负责办理，发包人和代建人配合进行。8.7.4 异常恶劣的气候条件三方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：50年以上一遇的气候灾害，以国家气象部门公开发布的信309、息为准。发包人同意顺延工期。8.8 工期提前8.8.2 承包人提前竣工的奖励：/8.9 暂停施工8.9.1发包人原因引起的暂停施工因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示，但单次停工时间未超过5天的，承包人无权求发包人延长工期、增加费用（含索赔）。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照紧急情况下的暂停施工执行。8.9.2 承包人原因引起的暂停施工因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后60天内仍未复工的，视为专用条款第15.2.1项承包人违约的情形第（4）目约定的承包人无法继续履行合同的情形310、。未经发包人及监理人同意的暂停施工情形，因暂停施工而增加的费用或延误的工期一律由承包人承担。若本工程施工与合同文件约定或发包人的指令不符，发包人有权要求总承包人停止一切工程或任何部分工程，一切因此而引致的费用、损失及延误由总承包人负责。8.9.3 指示暂停施工监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。承包人已知悉：监理人必须在向发包人请示并得到发包人书面确认后方可对承包人作出暂停施工的指示，不立即停工必将使本工程发生重大人员伤亡及财产损失的紧急情况除外。由311、于发包人的原因需要暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指令的，承包人应及时向发包人提出暂停施工的书面请求，发包人未出具书面同意文件前，承包人不得自行暂停施工。8.9.4 紧急情况下的暂停施工因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照本合同争议解决约定处理。8.9.5 暂停施工后的复工暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂312、停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。8.9.7 暂停施工期间的工程照管暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。8.9.8 暂停施工的措施暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。无论任何原因，在工程暂停的情况下，承包人应采取合理措施，避免损失的进一步扩大。该等合理措施包括，在工程暂停期间，妥善保管已完工程，合理安排驻守工地的施工人员和机械313、，具体方案承包人需报经发包人和监理人批准后实施。一旦双方对于窝工损失发生争议，则承包人应当证明其采取了所有可能采取的合理措施以避免损失扩大，并应当提供书面的记录或文件予以佐证。因承包人未采取合理措施导致的扩大损失由承包人承担。第9条 竣工试验9.1 竣工试验的义务9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：竣工验收前，承包人应当提交竣工试验报告，就设备试运行、工程竣工试验计划进行汇报。发包人、代建人和监理人批准后，各方按批准的竣工试验报告执行。 竣工试验的阶段和顺序按通用条款执行，竣工试验的内容包括但不限于消防系统、通风空调系统、热水系统、智能化系统、光伏发电、配电系统、废水废气处理系统、电梯工程314、太阳能热水系统等合同范围内包含的安装工程以及设备等。竣工试验的操作要求：按承包人提交的操作和维修手册约定的要求。第10条 验收和工程接收10.1 竣工验收10.1.1竣工验收：甩项验收的约定：工程存在部分扫尾工程未完、或缺陷修补未完、或竣工资料未完，在发包人及质量检验主管部门同意甩项验收的情况下，可以进行工程的竣工验收。承包人应当按照合同约定编制扫尾工程、缺陷修补或竣工资料工作清单及相应的实施计划，尽快完成甩项工作内容，工程接收证书待甩项工作完成后的再行签发。同时由于承包人原因造成建设工程竣工验收备案未能在规定时间内完成，承包人承担由此引起的一切责任。10.1.2 关于竣工验收程序的约定：先315、进行专项验收，再进行（联合）竣工验收，专项验收的条件及程序同竣工验收。其中特种设备需按国家规定报质量检验主管部门，并取得主管部门颁发的质量证明文件。本项目为交钥匙工程，承包人应当按省、市主管部门相关规定完成人防验收、环保验收、园林验收、消防验收、水保验收、规划验收、五方责任主体验收等竣工验收的全部验收流程，主管部门要求进行联合验收的，应当负责与主管部门协调并完成联合验收，负责取得项目联合验收合格意见书，直至取得竣工验收备案表，并承担验收过程中的相关费用。其中特种设备需按国家规定报质量检验主管部门，并取得主管部门颁发的质量证明文件。承包人完成五方责任主体验收后，还应当按主管部门联合验收要求，负责316、办理其它内容的线上及线下验收工作，直至完成全部联合验收内容，取得竣工验收备案表为止。在此期间，如因承包人拖延办理导致政策变化的，承包人还应负责通过新增验收内容。未完成合同约定的各专项验收、未取得竣工验收备案的，发包人有权拒绝支付结算阶段费用，并按本合同专用条款15.2.1条第（10）款约定处以违约金。发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：/10.3工程的接收10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：如有需要分单位/区段工程进行接收，具体顺序及时间安排另行约定。10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：（一）技术档案和施工管理资料，主要包括：工程项目竣工报告；分项、分部工程和单位工程技术人员名单；图纸会审和设计交底记录；设计变更通知单，技术变更核定单；工程质量事故调查和处理资料；隐蔽验收记录及施工日志；竣工图；质量检验评定资料等。（二）材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。（三）勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。（四）承包人签署的工程质量保修书。（五）国家、省市建设行政主管部门或城建档案管理部门要求的其他资料。承包人在竣工验收前，应提交五套纸质竣工资料，同步提