1、 建设工程劳务分包合同发包人: xx建筑工程有限公司 承包人： 分包工程名称： xx中医院门诊中心 门诊楼建设工程 20 年 月 日发包人（全称）：承包人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况及承包工程内容1 工程名称：xx中医院门诊楼2 工程概况：全框架 3 分包工作内容：本工程基础至主体全部钢筋工程。 第二条 作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共40名。第三条 合同工期开工日期 年 月 日完工日期： 年 月 日，工期为 天。第四条 合同价款12、 按建筑面积确定承包价 元/吨或 元/平方米，当钢材实际用量比预算用量节约5%时，则按预算用量计算合同价，否则按实际用量结算。2 对合同价款内容的明确：本价格包括电焊、焊条、切割片、扎丝及钢筋制作所需机械。 第五条 合同价款的结算和支付1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。4 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后283、日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5 合同价分期支付：第六条 完全施工、重大伤亡及其他安全事故处理1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关完全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。2 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。3 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。4.进入施工现场必须佩戴安全帽，发现未戴一人一次罚款50元。第七条 工程4、质量、验收与保修1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家恳请当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成的窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；逾期5、未办理验收，发包人又交后续工程的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。4 本工程的质量标准，承包人必须保证所施工项目达优良标准，否则扣结算款5%。第八条 工期延误1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人确认，工期相应顺延。因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；设计变更和工程量增加；发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使工程不能正常进行；发包人同意工期顺延的其他情况。2 非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，每延期一天罚款5006、元。第九条 文明施工1 发包人、承包人应严格执行施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工。2 承包人必须管理好所属施工人员，不得在工地打架闹事、酗酒，不得损坏公物，不得破坏周边环境，不得随地大小便，不得随地乱扔废弃物，以上现象发现一次，罚款100元。3 在施工期间承包人必须时刻保持现场整洁，所用材料、工具不得乱堆乱放，发包人要求承包人整理后仍达不到标准的，发包人有权安排他人整理，所发生的费用抵扣承包人的合同价款。第十条 材料机具供应1 由承包人自备的工具须自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。2 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定7、，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维护保养。承包人损坏的工具、器具按购买价格赔偿。第十一条 发包人的权利及义务1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。2 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。3 负责解决施工中存在或发生的技术问题4 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。5 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，8、承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。6 负责组织工程的验收工作。第十二条 承包人的权利和义务1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别及身份证号码），作为本合同附件。3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动充小于 5 %，服从发包人的统筹安排，统一调动。4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的9、前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改进施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及环境保护等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。第十三条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可以向 xx市 人民法院起诉。第十四条 合同生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身体证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十五条本合同正本一式二份，具有同等法律效力，双方各执一份。第十六条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同抵触者无效。其他事项： 发包人： 承包人：合同订立时间： 年 月 日