1、熟料水泥生产线土建施工合同 1 发包人：承包人：熟熟料料水水泥泥生生产产线线 土建工程 土建工程 施 施 工 工 合 合 同 同 发包人：承包人：熟料水泥生产线土建施工合同 2 发包人：承包人：第一部分 协 议 书第一部分 协 议 书 发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、规章和建设工程施工合同条件，并结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况 一、工程概况 工程名称：水泥生产线建设工程 工程地点 工程内容：建筑工程（不含钢结构、不含土石方工程、不含税）详见2、承包人承揽工程项目一览表(附件三)资金来源：自筹 二、工程承包范围 二、工程承包范围 承包范围：水泥生产线土建工程（具体见附件三）三、合同工期：三、合同工期：开工日期：2012 年 6 月 1 日具体以开工报告为准。竣工日期：2013 年 6 月 1 日（主体工程交安），具体竣工时间以发包人要求为准。合同工期：365 日历天。四、质量标准 四、质量标准 工程质量标准：按照国家现行有关规范、标准验收，工程合格率 100%，优良率 80%。五、合同价款 五、合同价款 暂定金额（人民币大写）元元整整￥元元 六、组成合同的文件 六、组成合同的文件 熟料水泥生产线土建施工合同 3 发包人：承包人：组成本3、合同的文件包括：1、本合同协议书 2、中标通知书 3、招标文件及附件 4、投标书及其附件 5、本合同专用条款 6、本合同通用条款 7、标准、规范及有关技术文件 8、图纸 9、投标人报价汇总表 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义分通用条款中分别赋予它们的定义相同。相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。量保修责任。九、发包人向承包人承诺4、按照合同约定的期限九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。款项。十、合同生效 十、合同生效 合同订立时间：2012 年 3 月 20 日 合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）熟料水泥生产线土建施工合同 4 发包人：承包人：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电 话：电话：传 真：传真：开户银行：开户银行：账 号 ：账 号：邮政编码：邮政编码:熟料水泥生产线土建施工合同 5 发包人：承包人：第二部分 通用条款 第二部分 通用条款 （略）详见国家示范本 （略）详5、见国家示范本 建设部、国家工商管理总局联合颁布 GF-1999-0201 熟料水泥生产线土建施工合同 6 发包人：承包人：第三部分 专用条款 第三部分 专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：1、本合同协议书 2、招标文件、投标文件 3、本合同专用条款 4、本合同通用条款 5、标准、规范及有关技术文件 6、图纸 7、投标承诺书 8、工程质量保修书 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1 本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政6、法规：中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例 房屋建筑质量管理条例。3.3 适用规范、标准的名称：中华人民共和国建设部、中国工程建设标准化协会颁发的现行有关规范、标准详见下表，但不限于此。1 GB50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范 2 GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范 3 GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 4 GB50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 5 JGJ137-2001 多孔砖砌体结构技术规范 6 JGJ82-2011 钢结构高强度螺栓连接技术规程 7 GB50205-27、001 钢结构工程施工质量验收规范 8 JGJ18-2003 钢筋焊接及验收规程 9 JGJ/T27-2001 钢筋焊接接头试验方法 10 JGJ107-2010 钢筋机械连接技术规程 11 GB50141-2008 给水排水构筑物工程施工及验收规范 12 GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范 13 GB50026-2007 工程测量规范 14 CECS71-1994 工程建筑施工现场焊接目视检验规范 15 GB50204-2002(2011)混凝土结构工程施工质量验收规范(2011 年版)16 GB50152-1992 混凝土结构试验方法标准 17 GB/T50107-28、010 混凝土强度检验评定标准 熟料水泥生产线土建施工合同 7 发包人：承包人：18 GB50164-2011 混凝土质量控制标准 19 GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 20 GB50209-2010 建筑地面工程施工质量验收规范 21 GB50303-2002 建筑电气安装工程质量验收规范 22 GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 23 GB50224-2010 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范 24 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 25 GB50300-2005 建筑工程施工质量验收统一标准 26 JGJ1109、-2008 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准 27 JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准 28 JGJ80-1991 建筑施工高处作业安全技术规范 29 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 30 GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范 31 JGJ55-2011 普通混凝土配合比设计规程 32 GBJ97-1987 水泥混凝土路面施工及验收规范 33 JGJ103-2008 塑料门窗工程技术规程 34 GB50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 35 GBJ201-83 土方与爆破工程施工及验收规范 36 GB/T50123-1999 土工试10、验方法标准 37 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 38 GB50078-2008 烟囱工程施工及验收规范 39 GB50113-2005 滑动模板工程技术规范 40 国家现行有关工程建设的其他规范 4、图纸 4、图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：签订合同后陆续提供叁份 A2 施工图纸及最终确认图电子版一套（工程结束后，发包人再提供贰套由承包人装订为竣工图纸）。发包人对图纸的保密要求：承包人不得转借使用。二、双方一般权利和义务 5、工程师 二、双方一般权利和义务 5、工程师 5.1 监理单位委派的工程师 熟料水泥生产线土建施工合同 8 发包人：承包人：姓名：职务：总11、监理工程师 发包人委托的职权：需要取得业主批准才能行使的职权：（1）组织设计交底和图纸会审；组织工程进度例会、协调会。（2）检查工程采用的材料是否符合设计文件和合同规定的品牌、产地、生产厂家、规格、数量和质量标准等，检查上述物资的出厂质量合格证明、化验单或试验资料，对上述指标有怀疑的，发包人按规范和规程的规定自行检测或送权威检测单位检测，并做出书面报告，以防止不合格的材料用于工程；（3）审查承包人编制的施工组织设计，施工方案和进度计划并监督检查其实施，参加承包人召开的有关工程进度协调会，根据施工实际情况督促承包人调整进度计划和采取补救措施，使工程按期完成；（4）监督和督促承包人严格执行合同及严12、格按有关技术规范、工艺标准、操作规程、验收标准和设计文件的要求进行施工，控制工程质量；（5）主持工程的质量事故的处理，责成事故责任方及时写出事故报告和提出处理方案，督促事故责任方消除质量事故造成的后果。处理方案应征得发包人的同意，责成责任方对其采取的处理方案负责；（6）监督检查工程的文明施工安全防护措施，发现施工中存在重大的安全问题时，有权下令整改，及时口头报告发包人，并在 24 小时内书面报告发包人；（7）组织设计单位、发包人和承包人进行工程初步验收，提出竣工验收时间；（8）代表业主对发包人和承包人上报的工程进度款进行审核。5.2 发包人派驻的工程师 姓名：职务：项目经理 职权：是本公司派驻13、施工现场全面、完整的履行施工合同的项目负责人，对外履行法人的一切义务，协调与业主及相关部门的关系；对内负责全面管理、协调等工作，就整个项目的施工质量、进度、安全、成本及其它对公司法人负全责。5.2 承包人派驻的代表 姓名：职务：项目经理 姓名：职务：执行经理 姓名:职务：安全经理 承包人需安排具有国外施工经验的资深项目经理常驻现场，承包人管理人员必须服从发包任务人安排和管理，发包人有权要求承包人在 15 日内撤换调整其认为不称职的项目经理及项目部成员，更换人选需经发包人审核同意；项目经理必须采用有效措施保证熟料水泥生产线土建施工合同 9 发包人：承包人：在整个施工期间施工现场施工质量、进度、安14、全、人员等满足工程要求。安全经理必须采用有效措施保证在整个施工期间施工现场的安全满足工程要求。项目经理职权：是承包公司派驻施工现场全面、完整的履行施工合同的项目负责人，对外履行法人的一切义务，协调与发包人及业主的关系；对内负责全面管理、协调等工作，就整个项目的施工质量、进度、安全、成本及其它对公司法人负全责。安全经理职权：是承包公司派驻施工现场配合项目经理全面负责施工现场安全管理工作，就整个项目的施工安全对公司法人负全责。6、发包人工作 6、发包人工作 6.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：“三通一平”在工程前完成。“三通一平”在工程前完15、成。（2）将施工所需的水、电、接至施工场地的时间地点和供应要求：开工前将施工用水源、电源设置在厂区范围内，并安装水电源接表。承包人根据实开工前将施工用水源、电源设置在厂区范围内，并安装水电源接表。承包人根据实际施工需要负责将施工用水、电架设、疏通至指定地点（架设、疏通材料由发包人际施工需要负责将施工用水、电架设、疏通至指定地点（架设、疏通材料由发包人提供），施工水电按照发包人与业主总承包合同条款约定按实扣除提供），施工水电按照发包人与业主总承包合同条款约定按实扣除。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前满足施工运输要求，保证施工开工前满足施工运输要求，保证施工期间的主干道畅通。期16、间的主干道畅通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前向承包人提供施工场地的工程地质和开工前向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实、位置准确，对资料的真实准确性负责。地下管线资料，保证数据真实、位置准确，对资料的真实准确性负责。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办理完成施工所需开工前办理完成施工所需的各种证件。办理施工许可手续时发生的有关费用由发包人承担。的各种证件。办理施工许可手续时发生的有关费用由发包人承担。（6）水准点与座标控制点交验要求：由业主及发包人代表向承包人提供水准点和座标控由业主及发包人代表向承包人提供水准点和座标控制点并17、向承包人交验。制点并向承包人交验。（7）图纸会审和设计交底时间：现场协商确定现场协商确定。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协调处理施工现场周围建（构）筑物和地下管线的保护要求，并协调处理施工现场周围建（构）筑物和地下管线的保护要求，并承担有关费用。承担有关费用。（9）发包人对于承包人存在的进度、质量、安全、环保施工等问题，可随时提出合理性指导性意见，承包人不得拒绝执行且必须及时进行整改。（10）发包人负责承包人在埃塞俄比亚无法采购的生活必需品（必须满足埃塞俄比亚清必须满足埃塞俄比亚清熟料水泥生产线土建施工合同 10 发包人：承包人：18、关要求关要求）从中国上海港至埃塞俄比亚施工现场的海运、境外的内陆运输、货物清关。承包人负责国内运输以及配合发包人报关清关等。（11）发包人应及时提供按照合同规定应由发包人提供的施工材料。（12）发包人认为承包人某工作人员不能胜任工作时，有权要求承包人更换，承包人不得拒绝，承包人更换人员的所有费用由承包人承担。发包人认为承包人无能力保证工程工期、质量安全及环保施工时，有权要求承包人做出保证，如承包人拒绝保证或做出的保证不能被发包人接受，则发包人有权单方面宣布终止合同，或将其中一部分工程内容自己或委托第三方完成，其费用按合同综合单价的双倍扣除。（13）发包人负责将本公司的环保要求及有关环境管理文件19、传达给承包人。承包人必须遵守发包人的各项管理制度和协议及附件约定。如承包人违反发包人的管理制度和协议及附件约定，发包人将对承包人进行经济处罚。（14）发包人负责办理出国人员的签证、当地国劳工证、居住证等境外应办的一切相关证件并承担由此发生的费用。同时，发包人承担承包人一次上海（北京）往返工程所在国的机票和国外交通费用，其他国内交通费用由承包人自理。承包人所有人员护照由发包人项目部统一管理。（15）发包人负责提供现场生活宿舍、部分生活设施(具体仅限床架、床板、床上用品壹套-具体为被褥、床单、被套、枕头、洗脸盆各一个)以及厨房（厨房设施灶具、蒸饭箱厨房设施灶具、蒸饭箱由发包人提供由发包人提供，其余20、厨房用具由承包人自行提供）。其余皆由承包人自行解决。（16）发包人负责在国内为承包人外派员工办理 60 万万保额的人身意外伤害商业保险和 20万万元的因病死亡保险，所需费用由发包人负责。（17）发包人负责提供工作服（夏装贰套）、安全帽一顶。发包人按照夏装 79 元/套、安全帽 26 元/顶采购价按实扣款。发包人负责提供每人每月两付手套，超出部分按实际采购价扣除。（18）发包人负责施工现场的安全保卫工作。6.2 发包人委托承包人办理的工作：双方另行协商双方另行协商。7、承包人工作 7、承包人工作 7.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）承包人必须选派有国外施工经验的项目经理（1 名21、）、安全经理（1 名）、生产、技术负责人（各 1 名）、测量工程师（3 名）、工长（3-5 名）、技术员（7-10 名）、专职安熟料水泥生产线土建施工合同 11 发包人：承包人：全员（按每 50 人配备一名安全员考虑）（按每 50 人配备一名安全员考虑）、质量检查人员（2 名）、班组长（若干名）司机（若干名）驻守工地，负责施工队伍的管理和协调工作。承包人必须保证发包人所要求的熟练技术工人的数量和技术素质；同时各种专业人员以及特种作业人员必须有相应资同时各种专业人员以及特种作业人员必须有相应资质证书，保证持证上岗。质证书，保证持证上岗。（2）承包人必须配合发包人进行相关出国签证手续的办理工作，并22、按照甲方规定的时间提交合格的拟出国人员的护照及相关资料。出国手续办理完毕后的人员，应保证其按照发包人要求的时间、地点进行集中，否则按违约进行处罚，每更换 1 人按 10000 元/人向发包人交纳违约金，承包人应保证派往现场施工人员(含管理人员)满足现场施工需求(根据发包人的现场指令逐步分阶段调入)。（3）承包人必须加强出国人员在出国前的健康检查工作和专业及安全培训工作。确保出国人员对工程所在国的相关信息有足够的了解和认识。认真筛选，严禁有不良记录人员出国。因承包人原因：被发包人或工程所在国遣送回国的（不含生病、工伤经发包人确认允许回国人员）；因承包人自身原因在施工期间要求回国的，则承包人将承担23、人员出国所有费用（签证及差旅费用），另处 5000 元/人的违约金。（4）承包人需遵守发包人的管理规章制度，无论何种原因，每出现一次十人以上集体罢工，每次罚款 10000USD，无论何种原因，每出现一次打架斗殴，每次罚款 5000USD；未经批准私自外出或夜间不归者，每次罚款 2000USD。以上罚款从承包人工程款中扣除。如果性质恶劣，发包人将视为违约，发包人有权没收履约保函。（5）承包人须视工程进展情况随时增减施工人员，对发包人提出的人员增减要求，承包人应无条件执行。若发包人安排本合同以外工作而需额外增加施工人员，则此费用由发包人承担。（6）承包人不可因任何理由推诿发包人交付的与土建工程相关24、的工作。（7）承包人须按发包人要求提供各种施工方案、专项方案、验收资料等（中英文对照版），并配合甲方进行检查验收。未经发包人审核的方案不得用于施工。未经发包人审核的方案不得用于施工。（8）承包人应按照规定负责自身施工现场的安全保卫工作（包括照明、安全设施等，材料由发包人提供，承包人负责安装和架设）。对安全防护工作负全责。（9）承包人对发包人提供的机具及其他材料应妥善保管、维护、合理使用，若承包人保管维护或使用不当造成丢失或损毁，承包人应照价赔偿。（10）承包人不得以任何形式将合同工程分包或转包给他人。熟料水泥生产线土建施工合同 12 发包人：承包人：（11）承包人负责出国人员的护照、体检等与签25、证有关的一切相关手续的办理，并承担相应费用。承包人必须安排能力强、身体健康的工人按施工计划进驻现场，如果因为承包人人员身体健康状况或承包人自身导致的其它不良事件引起本人施工行为终止或引发严重事件（含残、亡事件），则由承包人承担责任及经济损失。（12）承包人施工人员进驻施工现场，要遵守当地政府和地方当局的管理制度和规定。因承包人原因导致发包人受到业主、当地政府或者地方当局对安全、治安管理等方面的处罚，其费用由承包人承担。（13）应提供计划、报表的名称及完成时间：每周、月提交施工进度计划(附表横道图及网络图)。每周五 12：00 之前提交上周进度实施情况以及下周进度计划；每月 25 日前提交上月、26、进度实施情况以及下月进度计划安排。（14）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：做好交工前成品保护工作，所有建（构）物工程,在工程验收前均属承包人的保护期，在此期间发生损坏，承包人自费予以修复直至发包人满意。（15）承包人负责按照经确认审定的图纸和施工方案严格组织施工，承包人不得自行修改图纸和施工方案施工。如承包人擅自修改图纸和施工方案施工，由此造成的一切损失由承包人承担。（16）承包人负责建设自用的生产临时设施（发包人安排施工的生产临建设施除外）建设、拆除、清理。（材料由发包人提供，施工费用含在综合单价中，不再另行计费）。（17）承包人保证施工场地清洁卫生符合当地环境卫生管理的有关规定，且交27、工前达到工完场清，并承担其自身原因违反规定造成的损失和罚款。遵守发包人和业主的管理规定，按标准化施工现场要求文明施工。（18）承包人负责解决承包人雇佣人员的伙食费、国外生活费和饮用水等。（19）承包人在国外工作期间因工或非因工患病住院，相关一切费用由承包人承担（含承包人因病休息补偿费用）。（20）承包人负责发包人供应机具、设备和材料的卸车（发包人提供吊车等卸车机具，乙方提供人员配合）、接收、仓储和保管（相应费用已含在综合单价中，不再另行计费）。（21）承包人人员在境外因各种原因死亡，承包人应根据国家有关规定积极进行处理并承担相应费用。发包人配合承包人按照埃塞俄比亚国的殡葬习惯办理有关手续。（228、2）承包人负责按照国家规范及业主 DCS 质量保证文件的要求进行施工。并获得业熟料水泥生产线土建施工合同 13 发包人：承包人：主认可。（23）承包人负责安排经验丰富的专业人员操作、维修和保养发包人提供的机械、设备（如司机、操作手、维修工等）。并承担相应的工资费用。正常损坏维修的配件由发包人提供。因承包人原因造成的机械、设备的损坏，承包人承担配件费用。（24）承包人负责发包人提供的机械、设备燃油的监督，如发现承包人操作人员偷盗、倒卖燃油，则发包人给予 10000 元人民币/人罚款，情节严重则并对操作人员给予解雇处理。返程差旅费由承包人负责。由此造成的损失由承包人承担。三、施工组织设计和工期 829、进度计划 三、施工组织设计和工期 8、进度计划 8.1 本工程中有关进度计划的要求：执行承包人承诺的合同工期及发包人批准的施工组织设计 中的网络计划进度要求，但最终以发包人项目经理部要求的合理工期节点为准，但最终以发包人项目经理部要求的合理工期节点为准，承包人须绝对服从（需夜间施工赶工的，承包人必须绝对服从）。承包人须绝对服从（需夜间施工赶工的，承包人必须绝对服从）。8.2 承包人必须按照发包人项目经理部要求的合理工期节点完成，如因承包人原因而导致的工期延误，则按照每延误一天 5000 元人民币予以罚款。该款项从工程进度款中扣除。如因发包人原因而导致的工期延误，则工期顺延。9、工期延误 9、30、工期延误 9.1 双方约定工期顺延的其他情况：建设项目停、缓建；不可抗力。9.2 承包人必须按发包人要求的节点工期完成各单体工程，每延迟一天罚款 5000 元人民币，最终罚款额度不超过“总结算价款”的 10。9.3 发包人有权在承包人应得款项中扣除违约金和罚款，承包人不得有异议。四、质量与验收 四、质量与验收 10、隐蔽工程和中间验收：建（构）物的土方开挖平面、标高尺寸、砼垫层、各类基础及零米以下墙体、主体、装修、屋面。10.1 双方约定中间验收部位：按照业主规定的表格格式，对施工图纸范围内各分部分项工程进行验收。五、安全施工：五、安全施工：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全31、标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用等，由承包人承担。承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负全责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由熟料水泥生产线土建施工合同 14 发包人：承包人：发包人承担相应责任及发生的费用。承包人项目经理及安全经理按时参加由发包人组织的每周安全例会。六、合同价款与支付 11、合同价款及调整 六、合同价款与支付 11、合同价款及调整 11.1 本合同价款采用:包工不包料、包工期、包质量、包安全32、文明施工、包综合单价的包清工承包方式。综合单价组成：人工工资、管理费、利润、税金（承包人自身需承担的税费）、国外医疗费用、国内交通差旅费、伙食费、国外生活费、饮用水费、安全文明施工费（2.2%）及其它合同约定的相关费用等。11.2 本合同价款采用以下方式结算:施工图实际工程量中标综合单价+施工合同允许调整的设计变更、签证中标综合单价施工图实际工程量中标综合单价+施工合同允许调整的设计变更、签证中标综合单价合同价款（不含营业税）合同价款（不含营业税）11.3.双方约定合同价款的其他调整因素：11.3.1 由于设计变更增、减的工程量按生效的现场实际签证为准（施工现场工程量签证单见附件五）；11.333、.2 施工图中没有的，但实际确需发生的如：出现异常地质情况,需进行额外地基处理工作，则承包人上报施工方案，经发包人审核确认后方可施工，所发生相关费用按照发包人工程签证单要求（详见附件五）办理签证。（发包人项目经理、土建经理、安全经（发包人项目经理、土建经理、安全经理缺一人未签字确认的签证单结算审核时发包人不予认可）理缺一人未签字确认的签证单结算审核时发包人不予认可）11.3.3 由于本工程施工蓝图没有出来这一实际情况,故而清单报价书中清单子目号不可避免地会出现施工内容缺漏项：因此缺漏项双方另行协商。双方另行协商。11.4 双方约定不可调整的费用:a.工程所在国因政治、风俗、法律法规等一系列不可34、预见的风险；b.各种原因引起的降效费；c.高原施工降效费用；d.各种原因引起的人工工资上涨；e.超规范施工引起的费用；土建与安装交叉施工增加费；f.冬雨季、夜间施工增加费；熟料水泥生产线土建施工合同 15 发包人：承包人：g.因施工区域场地陕窄引发的材料二次搬运费、转运增加费等不可预见费；h.主干道至施工区域的临时次干道铺设、维护（发包人安排施工的临时道路除外）；临时排水沟（坑）的铺设、维修、加固等所引起的一切费用；i.根据业主发包人及施工网络进度要求发生的抢工费；业主特殊要求时的增加费用；j.承包人对本工程工作内容和范围未充分识别造成的各种增加费用。，k.其它一切因素（不可抗力除外）引起的相35、关费用增加。l.每周 48 小时以内的窝工费用。12、工程预付款 12、工程预付款 12.1 发包人向承包人预付工程款：合同暂估总价的 10%，工程预付款从开工第二个月起分两次等额扣回。承包人向发包人提供合同暂估总价 10%的履约保函。发包人在合同生效后且收到承包人 10%的履约保函后 7 日内支付给承包人预付款。13、工程量确认 13、工程量确认 13.1承包人向发包方提交已完工程量报告的时间：每月25日前提交上月已完工程进度（月）报表（要求提供详细工程量清单以便发包方审核），发包方在 7 日内进行审核确认，承包人为发包人审核提供便利条件并派人协助。14、工程款（进度款）支付 14、工程款（36、进度款）支付 14.1 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：承包人按发包人认可的格式在每月 5 日前向发包人上报上月建筑工程（月）进度统计报表及付款申请书（一式肆份），待发包人审定确认完后7日内，发包人按月支付给承包人已审定工程进度款的90%。工程进度款由国内支付（付款要求：承包人与发包人项目部签字确认的工程量审核清付款要求：承包人与发包人项目部签字确认的工程量审核清单及发包人项目经理、土建经理签字的付款申请单及发包人项目经理、土建经理签字的付款申请）。14.2 竣工支付：土建工程全部结束，承包人向发包人提交完整竣工资料，发包人确认承包人履约情况符合合同所包含的全部工作内容，且土建工程37、合格后，承包人上报工程结算书，发包人和承包人双方对工程结算书审核无误后 7 日内，发包人支付工程款至最终结算价的 95%；剩余 5%合同款项作为质量保证金，待质量保证期满且发包人完成所有索赔（由承包人造成的）后 30 日内一次性无息付清（质量保证期为项目取得最终项目取得最终验收证书（PAC）验收证书（PAC）后 3 个月）。14.3 工程款支付方式：1、施工现场发包人只支付承包人每月申请的生活费用或者零星借款。支付货币为所在国货币或美元。此部分款项将在进度款结算时换算成人民币扣除，折算汇率按支付时的熟料水泥生产线土建施工合同 16 发包人：承包人：官方市场汇率执行。2、除施工现场支付生活费用和38、零星借款外，其余一切工程款由国内以人民币形式支付。承包人只提供收据。但承包人承担自身公司由此造成的一切税费。七、材料设备供应 七、材料设备供应 15.1 发包人供应材料设备的结算方法:（1）本工程施工所需的所有材料由发包人提供。（2）承包人根据现场施工需要，提供合理的材料需求计划。经发包方核实后方可采购。承包人对需求计划准确性负责，材料损耗要求（见附件一见附件一）。（3）承包人对发包人提供的施工设备、机具、材料必须妥善保管和使用，施工完后打包规整（如钢管、扣件等）后移交发包人。如施工过程中造成不必要的损失或者不按要求退还，则发包人有权给予罚款。（4）承包人向发包人领用设备、机具和材料时，双方签39、订材料领用单，领用单上须注明材料名称、数量、价格等，如施工过程中出现丢失、损坏等，则按照领用单上价格予以扣除。承包人未签订材料领用单，擅自使用材料。则发包人按照设备、机具、材料实际采购价格从工程进度款中扣除（见附件一见附件一）。15.2 承包人采购材料设备的约定：除发包人提供外，承包人生活和办公用的一切材料、设备等。八、工程变更 八、工程变更 16.1 发包人有权根据现场实际施工进展情况，对承包人无法满足工期要求的属于承包范围内的工程量或工程内容进行适当调整。承包人现场应遵照执行。九、竣工验收与结算 17、竣工验收 九、竣工验收与结算 17、竣工验收 17.1 中间交工工程的范围和竣工时间：土40、建交工时间提前 15 天通知发包人；在此期间发包人组织有关人员进行预验收，对预验收中发现工程质量问题承包人应及时进行整改，直至具备交工验收条件。17.2 承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收前提交竣工资料及贰套竣工图。17.3 工程竣工后,承包人认为工程质量符合施工图和国家有关规范、标准要求，承包人向发包人报送验收报告，同时将竣工验收资料及竣工图报送发包人审查，双方会同业主、质检相关单位进行预验，在预验合格的基础上，发包人组织有关单位进行现场验收，并对被验收工程的质量进行评审，验收合格后及时办理验收手续。熟料水泥生产线土建施工合同 17 发包人：承包人：17.4 工程验收交工后二十天内,双方办41、理工程技术档案资料交接手续,并由承包人向发包人提供竣工资料贰份。17.5 工程技术档案资料内容及范围执行：按照业主、发包人要求执行。按照业主、发包人要求执行。十、违约、索赔和争议 18、违约 十、违约、索赔和争议 18、违约 18.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：发包人应按时支付约定工程进度款,以确保工程正常施工。本合同约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决。18.2 合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同约定承包人违约承担的违约责任：工程质量必须达到建筑工程施工质量验收统一标准（GB 50300-2001）的规定。各子项工程评定为不合格时，除返工费用由承包人承担外，给发包42、人造成损失的还应如数赔偿，直至符合要求为止；如该子项工程最终评定为不合格时，发包人可免付该子项全部工程款，承包人应立即退还该子项已付款额，并给予发包人该子项分项价同等金额的赔偿。19、争议 19、争议 19.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：双方协商解决。19.2 协商不能达成一致意见，则按照以下两种方式解决：（1）采取仲裁方式解决，仲裁机构：苏州市仲裁委员会；（2）向签约地签约地人民法院提起诉讼。20、工程分包 20、工程分包 20.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：无 21、不可抗力 21、不可抗力 21.1 双方关于不可抗力的约定：包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包43、人承包人责任造成的爆炸、火灾、地震、水灾、雷击、风、暴雨、流行性疾病等的自然灾害。21.2 发包人、承包人任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由，同时应采取措施防止损失扩大。受阻一方取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。21.3 一旦不可抗力消除后，合同双方必须继续履行合同义务。熟料水泥生产线土建施工合同 18 发包人：承包人：22、担保 22、担保 22.1 本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：合同签订后一星44、期内办理好履约保函，履约保函由在中国注册的四大银行出具银行保函，银行保函额为暂定合同价款的 10%。保函时效期为承包人承揽合同范围工程全部完成，经验收合格的期限。该履约保函待承包人承揽合同范围工程全部完成，经发包人、业主验收合格后予以退还。23、合同份数 23、合同份数 23.1 双方约定合同份数：柒份。其中正本贰份，发包人、承包人各执壹份。副本伍份，发包人执叁份，承包人执贰份。24、补充条款 24、补充条款 24.1 其它相关约定按下列规定:24.1.1 非承包人原因引起的窝工、停工每周累计超过 48 小时的，则超出天数按照 130 元人民币/天给予补偿。如超过 48 小时后，项目部安排其他45、工作，则按照 265 元人民币/天以点工形式计算。24.1.2 承包人应配合各相关机电安装队伍的施工，交叉施工作业中的预留空洞、管线预埋等工序作业前应对照施工图纸进行，由此造成的返工、误工费用由承包人承担。24.1.3 为确保本工程关键部位的质量等级；地下室、剪力墙、柱、梁、板等关键部位外露砼构件需采用胶合板作模板体系以达到脱模后外观光洁、美观；几何垂直度严格控制在规范允许范围内，类似清水混凝土效果。同时必须保证砼柱、梁、墙四角采用 45 度倒角支模。24.1.4 混凝土采用集中搅拌，泵送入模。承包人负责地泵泵管安拆、清洗、现场操作。24.1.5 施工用主要材料的规格、型号、材质、生产厂家等各46、种参数指标由承包人提供需求计划，发包人合理采购。24.1.6 如埃塞俄比亚当地无法采购标准木方而只能采购木板，因此承包人负责对发包人采购的木板进行切割加工，承包人承担相应人工费用。24.1.7 如埃塞俄比亚无法采购支模用倒角条，承包人负责利用发包人采购的木方加工倒熟料水泥生产线土建施工合同 19 发包人：承包人：角条。并承担相应人工费用。24.1.8 有关报验、进入埃塞俄比亚施工等相关手续由承包人按有关规定办理。24.1.9 如承包人不能保证工程质量和工期，发包人有进一步发包的权力,其综合单价以有利于本工程另一承包人为原则，承包人对此做法应无条件接受。承包人必须接受发包人在另一承包人不能胜任时47、的发包任务，否则，须承担连带违约责任。24.1.10 承包人承包范围内的工程项目均不得进行分包，否则将取消其承包资格，由此造成的各种损失由承包人自理。24.1.11 工程施工技术要求按下列顺序：1、施工图纸要求。2、有关国家规范要求。3、有关行业要求。4、业主、发包人的特殊要求。24.1.12 钢筋制作安装的损耗率按 2%执行，钢筋损耗部分不计入承包人工程量。结算按照图纸工程量结算。发包人供应的钢筋数量=（按施工图纸及规范要求+搭接、锚固）1.02；如承包人超出此规定,按采购批次中的最高单价1.1 在结算中予以扣除。承包人无权处置剩余钢筋边角料。24.1.13 混凝土的损耗率按 2%执行。结算48、按照图纸工程量结算。发包人供应的混凝土数量=图纸施工量1.02；如承包人超出此规定,一律按C30混凝土价格在结算中予以扣除。24.1.14 承包人承包范围内的工程项目均不得进行分包，否则将取消其承包资格，由此造成的各种损失由承包人自理。24.1.15 工程施工技术要求按下列顺序：1、施工图纸要求。2、有关国家规范要求。3、有关行业要求。4、业主、发包人的特殊要求。24.1.16 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。熟料水泥生产线土建施工合同 20 发包人：承包人：本合同附件为本合同附件为：附件一：发包人提供机具材料及允许损耗相关协议 附件二：承包人中标综合单价一览表 附件三：承包人承揽工程范围及49、工期一览表 附件四：承包人承诺书 附件五：工程量签证单 附件六：工程质量保修书 附件七：工程安全生产管理协议 附件八：结算书表格格式汇总 熟料水泥生产线土建施工合同 21 发包人：承包人：附件一附件一 发包人提供机具材料及允许损耗相关协议 发包人提供机具材料及允许损耗相关协议 序号 机具名称 单位 数量 说 明 序号 机具名称 单位 数量 说 明 1 塔吊 台 陆 承包人安排有经验而且专职塔吊司机操作，正常损耗由发包人提供配件，承包人负责维修。因承包人操作不当导致的损坏。承包人负责赔偿。使用完毕后，承包人移交发包人。承包人保证移交塔吊设备能正常使用。否则根据损坏情况进行赔偿。（生料库、熟料库、50、水泥库、生料磨、水泥磨、窑头生料库、熟料库、水泥库、生料磨、水泥磨、窑头）2 小型机具设备 台 若干 承包人安排有经验操作工操作，正常损耗由发包人提供配件，承包人负责维修。因承包人操作不当导致的损坏。承包人负责赔偿。使用完毕后，承包人如数退还发包人。承包人保证退还设备能正常使用。否则照价赔偿。3 铲车 台 根据现场情况定 承包人安排有经验而且专职司机操作，承包人负责保管、使用、维修和保养。正常损坏由发包人提供配件，承包人负责维修。因承包人操作不当导致的损坏。承包人负责赔偿。4 全站仪 台 壹 由承包人保管、使用。承包人应爱惜使用，保养、维修由承包人负责，一旦损坏、报废均由承包人赔偿 5 水准仪51、 台 贰-叁 由承包人保管、使用。承包人应爱惜使用，保养、维修由承包人负责，一旦损坏、报废均由承包人赔偿 6 氧气、乙炔瓶、电焊机等 个 若干 由承包人保管。承包人应妥善保管，一旦损坏或丢失均由承包人赔偿 7 吊车 台 根据实际情况合理提供承包人合理使用，如出现使用效率低，消极怠工的情况，则发包人根据埃塞俄比亚相应型号吊车租赁台班费用予以扣除。8 运输车 台 根据实际情况合理提供承包人合理使用，如出现使用效率低，消极怠工的情况，则发包人根据埃塞俄比亚相应型号吊车租赁台班费用予以扣除。熟料水泥生产线土建施工合同 22 发包人：承包人：序序号 号 材料名称 材料名称 单单位 位 单价 单价（元 R52、MB）（元 RMB）数量 数量 损耗率 损耗率 备注 备注 1 黄砂 T 现场实际采购价 按图纸量计算，江苏定额配合比执行允许损耗率1.5%砌筑、抹灰或零星混凝土工程等 2 石子 T 现场实际采购价 按照图纸立方量计算，江苏定额配合比执行 允许损耗率3%砌筑、抹灰或零星混凝土工程等 3 毛石 T 现场实际采购价 按照图纸立方量计算 允许损耗率1%浆砌毛石、毛石护坡或毛石垫层等 4 水泥 T 1260 按照图纸量计算，江苏定额配合比执行 允许损耗率1%砌筑、抹灰或零星混凝土等 5 模板（1.22*2.44*0.018）M2 50 根据图纸按照混凝土接触面积计算 混凝土接触面积/3 完工后清理干净53、堆放整齐 6 木方（4*0.3*0.05）M3 现场实际采购价 模板面积的 1.5%允许损耗率10%需用木板自行加工 7 砖块（390*240*190）M3 现场实际采购价 按图纸量以立方计算 允许损耗率7%各种规格砌块 8 铁丝（8#）KG 7 模板面积*0.003T 允许损耗率5%9 扎丝（22#）KG 7.5 钢筋用量*0.003T。允许损耗率5%10 钢管 T 5200 按实际领用量计取允许损耗率5%各种长度钢管分类计取 11 扣件 个 10 按实际领用量计取允许损耗率5%12 铁钉 KG 7.5 模板面积*0.1 允许损耗率5%各种规格铁钉 13 氧气 M3 现场实际采购价 合理领用54、，发包人审批 14 煤气 KG 现场实际采购价 合理领用，发包人审批 15 对拉螺杆 KG 7.5 按实际领用量计取允许损耗率5%16 焊条 KG 5.5 合理领用，发包人审批 允许损耗率20%17 扣件螺丝、螺杆 套 1.2 按实际领用量计取允许损耗率6%18 钢筋 T 6000 按图纸量考虑搭接计取 允许损耗率2%19 混凝土 M3 1071 按图纸量计取 允许损耗率2%熟料水泥生产线土建施工合同 23 发包人：承包人：备注：1、双方约定，如承包人实际使用材料超出上表约定允许损耗率，则超出部分如上表有单价的，按照上表约定单价扣除，如上表未列单价的，则按照发包人实际采购到场价按实扣除；如承包55、人实际使用材料未超出上表约定允许损耗率，则节约部分如上表有单价的，按照上表约定单价的 50%给予奖励，如上表未列单价的，则按照发包人实际采购到场价的 50%给予奖励。2、钢筋、型材边角废料由发包人处理，承包人负责将废料和边角料集中存放。20 预埋螺栓 T 6500 按图纸量计取 允许损耗率2%21 型材 T 6200 按图纸量计取 允许损耗率5%预埋件制作用 22 其余各种材料 发包人提供，承包人提前申报计划 承包人合理使用 执行江苏省建筑与装饰工程计价表 2004 版规定的损耗，则超出部分按原值的 100%赔偿熟料水泥生产线土建施工合同 24 发包人：承包人：附件三附件三 承包人承包范围及土56、建主体交安计划一览表承包人承包范围及土建主体交安计划一览表 序号 项目 编号 项 目 名 称 主体交安天数 备 注（一）全厂工艺生产线工程 全厂工艺生产线工程 1 35 原料配料站 80 2 41/54 原料粉磨及废气处理 100 3 42/52 生料均化库及生料入窑 180 4 51 烧成窑尾 95 5 56 烧成窑中 60 6 57 烧成窑头 110 7 73/75 煤粉制备及输送 100 8 419 筒体扫描 10 9 66 熟料储存及输送 170 10 711 燃油车间 30 11 420/96 中央控制室 140 12 405 柴油发电机房 30 13 710 燃油供给站 30 1457、 84E 水泥磨电气室 30 15 84AB 水泥磨车间 AB 两套 140 16 86 18 水泥库（预应力）150 17 87 水泥包装 120 18 71-2 原煤预均化堆场及输送 90 19 71-1 煤破碎及输送 60 20 23 辅助原料堆场及输送 70 熟料水泥生产线土建施工合同 25 发包人：承包人：21 22 石灰石预均化堆场及输送 100 22 12 辅助原料破碎及输送 70 23 79 石膏混合材堆场及输送 50 24 78 石膏混合材破碎及输送 50 25 83 水泥配料站及输送 75 26 02 石灰石破碎及输送 80 27 02E 石灰石破碎电气室 30 28 0558、 长皮带输送廊道 120 29(二）电气通讯工程 电气通讯工程 30 41E 原料磨电气室 30 31 57E 烧成窑头电气室 30 32 405 柴油发电机房 30 33 66E 熟料库电气室 30 34 73E 煤磨电气室 30 35 610E 水处理电气室 30 36 87E 水泥包装电气室 30 37 22E/05E 原料处理及长皮带廊变电站 45 38 400 总降压室 60 39 78E 石膏、混合材破碎电气室 30 40 71E 煤破碎电气室 30 (三）辅助生产工程 辅助生产工程 41 247 消防办公楼 120 42 236a 厕所 a 30 43 248 销售办公楼 15059、 熟料水泥生产线土建施工合同 26 发包人：承包人：44 222、227 大门及门卫 30 45 200 行政办公楼 140 46 517 地中衡 30 47 630/631 污水处理 45 48 61 耐火材料库 90 49 326 综合材料库 80 50 210 餐厅 60 51 300/301 机电修车间 90 52 519 汽修车间 50 53 520 加油站 30 54(四）动力工程 动力工程 55 708a、b 压缩空气站（一）（二）60 56（六）给排水工程 给排水工程 57 605/606 原水池及泵房 90 58 610,611 给水处理、清水池及泵房 80 59 625 回60、水水池及泵房 80 60 620 循环水池及泵房 80 61 612 饮用水水塔 90 62 613 处理水塔 90 63 614 循环水塔 90 64（五）总平面工程 总平面工程 65 505 厂区道路、地面硬化 140 66 506 厂内排洪沟 100 67 电力总平面 60 熟料水泥生产线土建施工合同 27 发包人：承包人：68 给排水管网 60 69 全厂围墙 120 70 总工期 365 备注：具体各子项进度计划按照项目部根据现场实际情况制定，承包人严格执行。备注：具体各子项进度计划按照项目部根据现场实际情况制定，承包人严格执行。上述单体设计院出图号中有可能会把辅属车间合并在主车间内61、；另有一种可能会派生出辅属车间。对此承包人无任何异议，均按合同单价执行完成工作。因总平面布置图可能对上述工程子项进行变更调整，同时根据工艺要求可能增加或者减少一些子项，无论增加还是减少，只要与土建工程有关的工作，承包人必须无条件执行，工程费用按照合同单价执行！上表工作内容相关说明（承包人负责内容）上表工作内容相关说明（承包人负责内容）：1 表中各子项工程以图纸编号为准图纸范围内的所有土建工程（结构图、建筑图）、结构及建筑总说明中与本工程有关的工作内容、室内给排水管道埋设（所有材料由发包人提供，其安装预埋费用已含在综合单价内，不再另行计费）；照明工程预埋照明工程预埋（含车间室内配电箱、灯具、电线62、开关、面板、插接器座、穿管线等的相关预埋-材料由发包人承担，其预埋费用已含在相应综合单价中）；、以上各子项工程中设计所包含砼筒仓顶部压型钢板、剪力钉安装，但不含钢梁；、为完成本工程而可能设计包含的钢筋砼桁架、支架、输送通廊及转运站等；、以上各子项工程包含防雷接地预埋铁件、预埋铁件的制作、安装；、电力总平面（主要指砼基础、预埋件、电缆隧道、电缆沟及其砼盖板等施工内容）；、以上各子项工程内的设备基础一、二次灌浆，由承包人负责实施，费用按综合单价计取；、基坑给排水由承包人负责实施。发生费用按照实际使用人数以点工形式计取。熟料水泥生产线土建施工合同 28 发包人：承包人：附件四 附件四 承包人承诺书63、 承包人承诺书 1 本次合同价款属于中标综合单价包干合同，今后在工程实施过程不因任何因素引起的费用的变化作任何调整。2、承包人自身的用水、用电规范达标。接线柜、配电柜满足临时用电要求，杜绝乱接乱搭现场。如发生违规现象，则按照合同约定给予罚款。3、承包人负责发包人提供的设备、机具的维修和保养，确保领用设备、机具的正常工作。维修配件由发包人提供。维修和保养费用不在另行计费。4、各种原因引起的降效费、高原降效费、超规范施工引起的费用、远途施工增加费、夜间施工增加费、材料二次搬运费、雨季施工增加费、赶工费、安装配合费、医疗费用、因病窝工休息费用等均含在相应的报价费用中，今后不因任何借口增加费用。5、自64、身施工场地的封闭、临时围墙、临时围护的设置、24 小时保卫和看护投入等符合业主及总承包人的要求，所用材料由发包人提供。费用已含在相应报价中。6、临时次干道施工道路、排水沟的修建、平整、维护等已含在相应报价费用中。7、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前达到工完场清、响应业主及总承包人的合理要求并承担其发生的费用及自身原因违反规定造成的损失和罚款。工程结束后，按照发包人要求整理和归还发包人提供的机具、材料。如出现设备、机具的损坏承包人则照价赔偿。8、临时生产设施、现场临时办公设施的建设应符合发包人的合理布设，如因施工或发包人需要进行移除另建，则承包人积极配合并承担相应费用。施工结束65、，承包人负责将临时生产设施、现场临时办公设施拆除并清理干净。9、现场管理人员、操作工人着装要统一。特种作业人员必须持证上岗特种作业人员必须持证上岗。10、承包人负责出国人员在施工期间的工人维稳工作，杜绝出现罢工、闹事、打架等不良行为。如出现上述不良行为，则按照合同约定进行处罚。11、承包人负责配合土石方施工单位进行测量放线工作。并负责标高的控制。12、承包单价中含承包人自身需要缴纳的税金。熟料水泥生产线土建施工合同 29 发包人：承包人：附件五 附件五 工程量签证单 编号：单位工程名称 分项工程名称 承包单位名称 施工时间 事由：简图：工程量确认：承包单位 工段长、技术员 工程部长 土建副经理66、 项目经理 熟料水泥生产线土建施工合同 30 发包人：承包人：附件六附件六 工程质量保修书 工程质量保修书 发包人：（全称）：承包人：（全称）：为保证熟熟料料水水泥泥生生产产线线土土建建工工程程在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围其他内容 一、工程质量保修范围其他内容 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程经双方约定的其他土建工程。具体质量保修内容双方约定如下：二、质量保修期 二、质量保修期 质量保修期从工程竣工之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定67、质量保修期如下：1、建筑物、构筑物的土建工程为 贰 年；1、建筑物、构筑物的土建工程为 贰 年；2、屋面防水工程为 伍年。2、屋面防水工程为 伍年。3、电气管线、上下水管线安装工程为贰年；3、电气管线、上下水管线安装工程为贰年；4、室外的上下水和厂区道路等公用工程为国家规定年限；4、室外的上下水和厂区道路等公用工程为国家规定年限；5、其他约定：基础设施工程、房屋建（构）筑的地基工程各主体结构工程为设计5、其他约定：基础设施工程、房屋建（构）筑的地基工程各主体结构工程为设计文件规定本工程合理使用年限。文件规定本工程合理使用年限。三、质量保修责任 三、质量保修责任 1、属于保修范围和内容的项目，承68、包人应在接到修理通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。熟料水泥生产线土建施工合同 31 发包人：承包人：3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保承包范围内地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付 四、质量保修金的支付 本工程约定的工程质量保修金为合同价款的 5%。五、质量保修金的返还 五、质量保修金的返还 69、在工程质保期壹年期满后 14 天内发包人向承包人一次性无息返还保修金。六、其他 六、其他 双方约定的其他工程质量保修事项：无。本工程质量保修书作为施工合同附件，由合同双方共同签署。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：2012 年 03 月 20 日 2012 年 03 月 20 日 熟料水泥生产线土建施工合同 32 发包人：承包人：附件六 附件六 工 程 安 全 管 理 协 议工 程 安 全 管 理 协 议 发包人(全称)：承包人(全称)：为保证熟熟料料水水泥泥生生产产线线土土建建工工程程施工安全，双方根据中国安全生产和劳动保护的法律70、法规，一致同意签订本安全生产协议，作为主合同的附件，并与主合同具有同等的法律效力。一、管理目标 一、管理目标 遵守建设工程安全生产管理条例的规定，实现安全生产管理目标：无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。二、协议内容 协议内容 1、发包人责任和义务：1、发包人责任和义务：1、严格遵守国家、上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安71、全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产例会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。6、监督检查承包人各项安全管理工作，制止违章作业，遇有危险紧急情况可令其停止作业施工。7、检查承包人作业人员持证情况，有权制止无证操作、违章操作。8、根据有关规定，对违章违纪人员进行经济处罚。9、工程结算前应确认双方无遗留劳动安全纠纷，方可进行结算。10、发包人提供合格的安全用材及安全防护用品。2、承包人责任和义务：2、承包人责任和义务：熟料水泥生产线土建施工合同 3372、 发包人：承包人：1、承包人应严格遵守国家有关劳动保护法规及发包人各项安全管理制度，对进入施工现场的所有施工单位工作人员要做好安全教育，安全技术交底，同时填写书面记录；特殊作业人员必须持证上岗。2、坚持“安全第一，预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同73、意。4、施工单位现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。如发生不佩戴或者佩戴不全的，发包人有权给予经济处罚。5、施工单位进入施工现场车辆、机具设备要符合安全要求，附件齐全可靠。6、要坚持文明施工，要求各施工单位，危险作业区域应设警示标志，并配备专职安全检查人员负责现场施工作业。施工现场专职安全员按照 2.2%配置。7、承包人必须提供能证明其安全管理水平的合格材料；如安全生产许可证、机具检测合格证、特种工人上岗证、工伤保险等。制定针对本工程的安全管理条例和操作细则，并严格执行、检查和改进。8、遇有风力在六级以上、大雾天、雷暴雨、冰雪天等恶劣气候影响施工安全时，限止露天作业。同时做好安全防护措施74、。9、施工作业中发生人身伤亡，要按国家规定程序报告有关部门的同时，及时报告发包人，并要求施工单位负责保护好现场。10、承包人对施工工地的安全负有全面的责任，任何第三人在施工场地发生伤亡事故的，除依法由第三人承担责任的外，均由承包人承担相应的责任。11、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。12、对于易燃易爆的材料除专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。熟料水泥生产线土建施工合同 34 发包人：承包人：13、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于75、完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。14、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须有相关的安全标志牌。15、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。16、严格执行建设部施工现场临时用电安全技术规范（JCJ48-88）的要求，临时用电针对不同施工阶段和不同专业特点，均编制有专项设计方案，坚持做到三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一保护”制，照明、动76、力分别设置，采用 TN-S 接零保护系统。在施工现场及临设范围设置防雷系统，保证雷雨季节施工作业及居住环境的防雷安全。重点监督吊装施工临时用电方案的实施，合理架设用电线路。装修期间重点对电箱少装漏电保护器进行整顿，严厉查处使用“拖板”和乱接乱拉行为。三、双方约定其它补充条款：三、双方约定其它补充条款：1、双方约定，本工程合同暂估总价中 2.2%约合万元人民币（大写万元人民币）为安全文明施工费用，承包人应严格按照安全规范及发包人安全管理制度施工，如发包人发现承包人违背安全管理规定施工或出现安全事故，则发包人有权从该费用中扣款，直至扣完。2、双方约定，本工程合同暂估总价中 5%约合万元人民币（大写77、万元人民币）为脚手架施工费用，承包人应严格按照发包人审核的施工方案施工，如发包人发现承包人擅自修改方案或偷工减料，则发包人有权从该费用中扣款，直至扣完。四、违约责任 四、违约责任 1、如因业主或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。2、本合同正本一式二份，副本陆份，合同双方各执正本一份，副本发包人执肆份，承包人执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。熟料水泥生产线土建施工合同 35 发包人：承包人：发 包 人：（公章）承 包 人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期：2012 年 03 月 20 日 日期：2012 年 078、3 月 20 日 熟料水泥生产线土建施工合同 36 发包人：承包人：附件八附件八 结算书表格格式汇总结算书表格格式汇总 总承包项目土建工程预(结)书 总承包项目土建工程预(结)书 承包人报审值：万元 经办人_ 发包人项目部初审值：万元 经办人_ 发包单位审核值：万元 经办人_ 承包单位(盖章):发包人项目部(盖章):发包单位(盖章):编制日期：熟料水泥生产线土建施工合同 37 发包人：承包人：总承包土建工程预(结)算汇总表 单位:万元单位:万元序号 单位工程名称 建筑面积(m2)结算值(万元)主要工程量汇总 砼(M3)钢筋(T)铁件(T)砌筑(m3)门窗(m2)一 一 合同内应付工程款 合同内79、应付工程款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 二 二 应扣款项 应扣款项 万元 万元 1 例如甲方代为采购乙方自用物品等 万元 2 3 合计 万元 合计 万元 熟料水泥生产线土建施工合同 38 发包人：承包人：单位工程量汇总表 单位工程名称：序号(合同单价表中对应的)分部分项工程量名称 单位合同单价(元)报审工程量 报审费用(元)备注 合计 合计 熟料水泥生产线土建施工合同 39 发包人：承包人：工 程 量 计 算 式 图纸编号：第 页 合同单价表中对应编号 分部（项）工程名称 单位数量 计 算 式 熟料水泥生产线土建施工合同 40 发包人：承包人：工程签证单汇总表 单位工程名称:工程量签证单 序号 签证单编号 分部分项工程名称 单位综合单价(元)数量 合价(元)备注 合 计 合 计