1、 XX熟料水泥生产线项目XX熟料水泥生产线项目 预应力工程施工合同预应力工程施工合同 甲方：XX有限公司 乙方：XX有限公司 XX熟料水泥生产线项目 预应力专项施工合同 甲方：XX有限公司 2/9 乙方：XX有限公司 预应力工程施工合同预应力工程施工合同 甲方：甲方：XX有限公司 乙方：乙方：XX有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程价款结算暂行办法及其他有关法律、规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，订立本合同，以资共同遵守执行。第一条第一条 工程概况工程概况 1.1 工程名称：XX熟料水泥生产线项目 1.2 工程地点：XX 1.3 工程2、范围和内容：XX熟料水泥生产线水泥库筒库预应力工程 1.4 合同总价：人民币 250,000 元（大写：人民币贰拾伍万元整）1.5 承包方式：总价包干；第二条第二条 合同综合单价及工程计量合同综合单价及工程计量 2.1 本工程采取“总价包干”承包方式。2.2 上述综合单价包含乙方人工工资、管理费、利润及风险、税金(境外的税金除外)、赶工费、雨季施工增加费、国内的调遣费、保险费、办理护照、健康证、免疫证以及政策性文件规定等各项应有费用。“不包含”：签证费、境外各种证件的办理费、境外调遣费、材料费、机具费；2.3 承包范围内预应力筋总重量不超过 35 吨。有粘结预应力筋每米重量在材料进场后由甲乙双3、方共同现场抽检确定，预应力筋的长度计算方法为：预应力筋长度=(图纸理论长度+操作长度)，其中操作长度为“每张拉端”增加 0.7 米。第三条第三条 工程款的支付方式工程款的支付方式 XX熟料水泥生产线项目 预应力专项施工合同 甲方：XX有限公司 3/9 乙方：XX有限公司 3.1 工程预付款 合同签订后，甲方支付合同总价的 10作为工程预付款(同时乙方向甲方提供预付款等额的预付款保函)。3.2 工程进度款和工程结算 土建滑模工作完成后，甲方向乙方支付合同总价的 30作为工程进度款。预应力张拉工作结束后，甲方向乙方支付合同总价的 40作为工程进度款。所有的预应力施工结束、施工内容验收合格后，甲方向4、乙方支付合同总价的 15。3.3 保修金(1)结算总价的 5作为保修金，在预应力工程验收合格满一年后 30 天内，一次性付清(不计息)。(2)如非乙方原因本工程竣工验收延期，则最晚于乙方完成约定的全部预应力施工内容并经验收合格后的一年时间届满时,30 天内甲方应一次性付清上述 5保修金。3.4 本合同的所有款项必须在合同约定的时间内汇入或存入合同指定的账号中。第四条第四条 合同工期合同工期 4.1 预应力工期的定义：预应力工程为主体工程的一部分，具体施工时间必须满足总体工程的进度要求。预应力专项施工按期完工的定义如下：按照总进度计划的要求进行配合施工，在给定的施工时间内完成本工序的工作，不得对5、相关工序及后续工序造成预计外的工期影响，使主体工程按总承包方所制定的总体进度计划完工。XX熟料水泥生产线项目 预应力专项施工合同 甲方：XX有限公司 4/9 乙方：XX有限公司 4.2 当发生不可抗力事件（指因战争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾等）因素时，乙方可要求增加其工序的施工间隙。第五条第五条 工程质量、安全工程质量、安全 5.1 乙方必须执行健全的质检制度，必须严格按照甲方提供的图纸进行施工，认真执行设计要求和标准，且按照甲方的技术要求进行施工。预应力材料机具进场后，乙方应配合甲方对相关的质保证书、检验报告等技术资料进行检查和验收，确保用于工程上的材料是符合6、要求的。5.2 乙方预应力严格按照设计施工图和甲方的要求进行施工，如遇图纸说明与施工规范不一致时，由设计变更单确定（如由甲方确定，须以书面为准）。5.3 乙方必须有周密的安全施工方案和措施，乙方人员必须服从甲方项目负责人管理，如在预应力施工中发生工伤事故，由责任方负责。第六条第六条 甲方责任甲方责任 6.1 甲方指派有丰富经验的管理人员负责协调和管理工作，负责协调处理施工现场及其它关联分包单位的关系；负责提供和协调预应力施工过程中乙方需要的配合用工。6.2 甲方负责及时按照合同规定向乙方提供所需的机具和材料；负责提供预应力现场施工所需的用水用电。6.3 负责提供乙方施工期间的工人现场住宿用房、7、现场食宿。6.4 负责检查监督乙方工程质量、工程进度、工程安全文明施工，负责组织验收工作。6.5 负责提供预应力张拉作业所需的脚手架(并负责搭设)，负责提供材料现场装卸的机械和垂直运输。6.6 甲方按月审批劳动保护用品需求计划，并提供相关的劳动保护XX熟料水泥生产线项目 预应力专项施工合同 甲方：XX有限公司 5/9 乙方：XX有限公司 用品(仅限手套)；(根据实际需要)一套雨衣及雨鞋；提供工作服(按实发放，由于工期短，原则上不超过 2 套；提供安全帽、安全带；6.7 负责提供施工图纸(壹份)给乙方；负责将本公司的环保要求及有关环境管理文件传达给乙方。6.8 甲方负责办理出国人员的签证、当地国8、劳工证及相关费用。6.9 甲方项目经理认为乙方某工作人员不能胜任现任工作时，有权要求乙方更换，乙方应服从和配合。甲方认为乙方无能力保证工程工期、质量、安全及环保施工时，有权要求乙方作出保证和采取改进措施，如乙方拒绝保证或者采取的改进措施没有实质效果时，则甲方有权单方面宣布终止该项目合同，或将其中一部分工程内容自己或委托第三方完成，并由乙方承担由此给甲方造成的相关经济损失。以上各项甲方不另行向乙方收取费用。第七条第七条 乙方责任乙方责任 7.1 乙方应有预应力工程专业承包二级及以上资质，负责组织有着丰富施工经验的人员，其中项目负责人(必须有二级建造师及以上执业资格证书)兼专职安全经理 1 名、工9、长 1 名、技术工人不少于 3 名，并于合同签订后一周内提供完整的所需资料给甲方办理批文及签证。乙方应负责保证以上人员的数量、技术水平及素质，并配合甲方进行出国签证签证手续的办理工作，出国手续办理完毕后的人员，应保证其按照甲方要求的时间、地点进行集结出境，否则按违约进行处罚，每少 1 人按“5000 元/人办理签证及购买机票等相关费用”进行处罚。7.2 乙方负责施工人员护照办理、健康证办理、疫苗注射等工作及费用；负责为施工人员购买意外伤害保险及费用。7.3 乙方施工人员进驻施工现场后，应遵守工程所在国政府和司法机关的法律、管理制度和规定，及时配合甲方办理相关手续。XX熟料水泥生产线项目 预应力10、专项施工合同 甲方：XX有限公司 6/9 乙方：XX有限公司 7.4 乙方还应遵守甲方的管理制度和规定，如有违反，按甲方的规章制度处理；施工期间，乙方应遵守甲方环境管理体系的有关规定，包括但不限于：节约资源和能源、对施工生产废物进行分类存放和按规定处置，采取防护措施控制噪声、粉尘、污水等污染物的排放。7.5(1)负责施工过程中的安全文明施工，并严格按国家安全管理条例、安全操作规程进行安全文明施工的组织和管理；(2)对施工期间由于自身原因导致“己方人员”或“他方人员”的安全事故负全责；(3)对甲方提供的脚手架、安全防护提出建议和意见，脚手架满足施工安全防护要求方可使用；(4)对甲方安排的协助人员11、安全进行统一管理和监督(甲方负责整体协调)，如因乙方管理责任而导致他方人员的安全事故，乙方承担管理责任，并视情况严重与否对工程结算款部分扣除作为处罚。7.6 乙方应保证工程质量符合设计图纸要求。如因乙方原因不能达到相关要求时，甲方有权要求乙方返工，乙方应按照甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费用，工期不予顺延；返工后仍不能达到约定条件时，乙方承担违约责任。7.7 接受甲方委托的项目管理部及监理单位的管理和监督，甲方的检查检验不能免除或减轻乙方应承担的质量保证责任。7.8 按照国家相关规定，保证在合理使用年限范围内，所承包范围内的“预应力专项工程”的施工质量；7.9 协助甲12、方按规范向业主单位提供所用材料的合格证明等材料，根据需要协助甲方的现场抽检。7.10 根据甲方的工期要求，编制施工组织设计或施工方案、施工进度计划；协助甲方完成预应力施工设备、预应力材料进场的需求计划及进场计划，并于合同签订之日起一周内递交甲方代表。7.11 乙方须视工程进展情况相应增减施工人员，对甲方提出的人员增XX熟料水泥生产线项目 预应力专项施工合同 甲方：XX有限公司 7/9 乙方：XX有限公司 减要求，乙方应积极配合。7.12 乙方对甲方提供的机具及材料应妥善保管、合理使用；负责所有预应力施工设备的调试、操作、维修及保养，若乙方保管和使用不当，乙方应负责赔偿（正常损耗除外）。7.1313、 根据需要进行预应力的专项设计配合，预应力深化设计(翻样图)；7.14 乙方现场工作内容如下：（1）预应力施工期间的全过程技术指导及质量监管控制(包括前期工作筹备及整体规划、后期外观处理等)；（2）负责预应力专项工程参与人员的整体管理(甲方负责协调配合)；（3）负责主要预应力施工机械的操作；（4）技术工人应全程实际参与到各项具体工作中；（5）预应力筋理论伸长值计算，提供张拉报告等技术资料；7.15 隐蔽工程必须经过监理公司、质检部门的验收后方可隐蔽。7.16 作好原始施工记录，按规范要求提供并负责整理有关的竣工资料。7.17 按照本工程施工图纸范围，做好预应力工程相应的其它内容。7.18 乙方14、不得以任何形式将合同工程分包或转包给他人。第八条第八条 竣工验收竣工验收 8.1 按设计图纸上的要求及甲方要求的标准进行验收，如没有提出明确的标准，则按中国现行施工规范进行验收。8.2 乙方完成现场施工后应及时提交竣工资料，甲方应在收到竣工资料后 28 天内对本专项工程进行验收，并在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见，乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成的修改费用；甲方不按上述约定期限验收并提出修改意见的，视为本工程竣工验收合格。8.3 本预应力工程为主体结构的重要组成部分，由于主体验收内容包括预应力施工内容，验收前乙方应配合甲方验收提供相关资料，主体结构验XX熟料水泥生产线项目 预应15、力专项施工合同 甲方：XX有限公司 8/9 乙方：XX有限公司 收合格后，甲方应将主体结构竣工验收单复印件加盖公章并交乙方作为技术资料存档。8.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，甲方或业主不得使用。甲方或业主强行使用时，使用之日视为甲方认可工程验收合格之日，由此发生的质量问题及其他问题，由甲方或业主承担责任，与乙方无关。第九条第九条 违约责任违约责任 9.1 乙方应完全按照甲方的安排和要求的作息时间全程参与预应力相关的施工过程，积极主动协调解决施工过程中存在的问题原因，如因乙方原因(例如现场不积极参与协调解决问题、人员不能按照甲方要求按期进场等)造成造成工期拖延时，每拖延一天向甲方支付该16、层应付款项的 0.5%作为违约金，但最高不超过应付款项的 10%。甲方应尽力合理安排乙方进场时间(2 名管理人员先入场，3 名技术工人根据现场预应力工作进展情况安排后入场)，避免造成窝工现象，如因甲方原因(如未能及时提供材料、机具、工作面等)造成预应力施工总工期超过 3个月，甲方应负责对乙方人员进行延期补偿：项目负责人驻场如超过 3个月，超期部分按 1.5 万/月补偿；工长驻场如超过 3 个月，超期部分按1.0 万/月补偿；技术工人驻场如超过 2 个月，超期部分按 0.7 万/月补偿；9.2 乙方施工质量达不到设计及施工规范要求时，负责无偿修理或返工；造成重大损失的，应承担由于预应力专项施工不17、合格导致的各种损失赔偿。9.3 合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除赔偿由此给对方造成的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款 10%的违约金。第十条第十条 其他其他 10.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的遵守本合同所约定的依据和内容，按下列方式解决：（一）提交苏州仲裁委员会仲裁；XX熟料水泥生产线项目 预应力专项施工合同 甲方：XX有限公司 9/9 乙方：XX有限公司（二）选择甲方住所地法院起诉。10.2 本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，同具法律效力。本合同正式签署即生效，合同价款结清后自动失效。10.3 本合同未尽事宜，经双方商定的补充协议与合同具有同等效力。（以下无正文）甲方：（公章）XXXX有限公司有限公司 乙方：（公章）XXXX有限公司有限公司 地址 地址 法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电 话电 话传 真传 真：开户银行开户银行：账 号 账 号 邮政编码：邮政编码:合同签署时间：2012 年 08 月 11 日