1、煤矿建筑安装工程承包合同合同编号： 工程名称：*煤矿风井梯子间封闭工程发包方（简称甲方）：*公司承包方（简称乙方）：*有限公司签订时间：2012-5-1签订地点：xx.*根据中华人民共和国合同法有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称：xx*煤矿风井梯子间封闭安装工程二、工程地点：xx*煤矿三、资金来源：自筹四、承包范围、工程内容：xx*煤矿风井梯子间封闭工程玻璃钢封闭安装五、合同价款1、合同总价款： （一次性包死价格）第二条 双方责任一、甲方责任1、办理建筑许可证及应由甲方办理的其它证件，施工备案由乙方负责。2、协调地方工农关系，改善施工环境，保2、证水、电、路、通讯工程的正常使用。3、井下风井梯子间封闭工程开工前 5 天内提供完整的建筑安装设计说明书及施工图一式四份；4、按时参加工程验收，负责组织工程的竣工验收，按照国家和行业有关规定，及时拨付工程价款、办理签证和竣工结算。5、指派 *同志为甲方驻工地代表，对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其它有关事宜，及时解决应由甲方解决的问题。甲方代表换人，甲方应提前7天通知乙方，后任代表继续履行前任在合同中约定的权利与义务。6、甲方为乙方提供职工住房、矿灯、自救器、便携式瓦检仪、更衣箱及施工用电源。其中：甲方提供的职工宿舍（仅提供床位）按照500元/间收取水电3、成本费用，使用期限为1个月。二、乙方责任1、编制施工组织设计及施工方案，做好各项施工准备工作。2、严格按照施工图说明进行文明施工，符合“环保”要求，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。3、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知、竣工验收报告，提供月份施工作业计划措施。4、工程竣工后，及时清理现场，做到工完场清。在规定的时间内提出完整的竣工验收资料，办理竣工验收手续和提出工程竣工决算。5、已完工的工程，在双方约定的移交日期内负责保管。6、指派*同志为乙方代表，负责施工现场的管理及与甲方的联系工作。第三条 工程期限一、总工期为20天（日历天），自材料到矿时开工。二、甲方图纸供应不齐全不及时，供应4、的材料、设备和工程拨付不及时，以及不可抗力、外部关系等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后，工期顺延。三、因乙方施工管理不善或者由乙方责任造成的工程质量返工、事故处理等导致延误工期时，工期不予顺延。第四条 工程质量及验收一、乙方必须按照施工图纸、说明书和国家颁发的有关规定、规程和标准进行施工，并接受甲方代表和工程监理人员的监督。二、甲方提出安装等单位工程要求达到质量等级合格。工程质量标准按照国家或行业的工程质量标准检验。三、工程验收1、竣工验收。乙方在单位工程竣工后向甲方提出竣工报告及完整的竣工图纸、资料等。由甲方组织有关单位在5天内验收完毕。验收合格，在验收单上签字，进行单5、位工程质量评级并认证。如验收不合格，应分清责任，限期整改，直至达到合格标准，所发生费用及工期由责任方负责。2、竣工验收后，乙方应根据有关规定备齐，全部竣工资料一式四份，移交甲方。五、工程保修。乙方按国家及行业有关规定的保修办法，负责保修。保修期为：一年。第五条 材料、设备的供应、验收和价差处理一、由甲方供应的材料、设备以甲方出库单为准。二、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。三、任何一方供应的材料、设备应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承6、担；不符合质量要求的，不得应用于工程建设中，且应按指定时间远离施工现场，其复验费用由材料、设备供应方承担。第六条 工程价款的支付及结算一、工程价款的支付和结算，应根据国家制定的基本建设工程价款结算有关规定，及本合同约定条款执行。1、本工程施工合同签订且乙方人员入场后甲方支付乙方 5万元预付款，最后乙方开具税票，竣工验收结算。2、因乙方原因造成的安全、进度、质量、管理等各类罚款，从结算款中扣除。3、工程竣工验收后，乙方提报完整的竣工结算资料，在30个工作日内，支付至决算总价的95%，留决算总价的5%作为质量保证金，待整个承包范围内工程施工完毕保期满无质量问题一次付清。如造成质量事故，扣除的质量保7、证金将作为乙方向甲方支付的质量赔偿费，用于支付质量事故的处理费用，不足部分，仍由乙方支付。二、工程价款的结算依据，除工程计价依据外，还应有：1、施工组织设计或方案；三、因甲方延期支付工程进度款或尾款，应向乙方支付延期付款金额每月万分之2的滞纳金（上限不超过结算总价1%）。第七条 施工与设计变更一、甲方提供的设计图、说明书和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审，作为施工的补充依据，甲乙双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双方应及时以书面形式通知对方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更的设计进行施工。由于8、设计修改或变更而发生增减费用（包括停工、窝工、人员、工程量增减变化等）由甲方承担，并调整合同价款，工期也做相应调整。三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经设计或有关技术部门审查，甲方同意后采用并实施，其节约的价值按国家规定分配。四、甲方如需要修改或变更设计，必须由原设计单位作出正式变更通知书或修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，执行上述合同价款计算办法，按照甲方代表书面指令，乙方才予实施。第八条 违约责任乙方违约责任一、由于乙方责任造成工程质量不符合合同规定的，负责修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、由于乙方责9、任造成工程不能按合同规定时间交付使用的，乙方偿付逾期违约金。三、保修期如发生质量问题，乙方接到甲方通知后48小时内进行修理，否则，甲方有权另请施工单位进行修理，因此而发生的修理费用由乙方承担。甲方违约责任一、未能按合同的规定履行自己应负担责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中，由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，并应赔偿乙方由此造成的实际损失。三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。第九条 纠纷解决办法本合同履行中发生争议，双方当事人应及时协调解决，协调不成可申请煤炭部主管部门进行调解。协调10、不成或调解未达成协议，双方当事人向中阳县人民法院起诉。第十条 施工安全乙方应按煤矿安全法规及有关规定做到安全施工，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，发生重大伤亡事故应按规定立即上报有关部门并通知甲方代表。工程施工中，乙方应严格按国家关于矿山生产安全方面的规定执行，认真采取安全防护措施，做好安全防范工作，严防事故发生。乙方在施工中出现的安全事故，其责任自负、费用自理，承担由此带给甲方的损失，并对乙方罚款300020000元；在工程施工范围外出现的安全事故，其责任和费用由责任方负责。施工过程中，因甲方原因发生安全事故，对乙方造成损失的，由甲方负责，并承担相应费用。第十二条 附则一11、本合同一式八份，甲乙双方各执肆份。二、本合同自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，如需修改补充的，双方协调一致后，可以签订补充协议，作为本合同的组成部分。第十三条 补充条款1、xx*煤矿风井梯子间封闭工程的施工由乙方进行施工。2、玻璃钢板由甲方负责采购联系等事宜，乙方协助材料验收。3、乙方保证进入现场后必须服从甲方管理，累计超过三次不服从甲方管理（除因甲方原因外），甲方有权终止合同。4、乙方承诺在施工期间如因乙方原因发生重伤以上事故，承担全部费用，并承担因事故给甲方造成的连带费用。5、本工程禁止转包、分包。6、其它未尽事宜，甲乙双方另行友好协调解决。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：单位地址： 单位地址：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：开户银行： 开户银行：农行* 行号：*账号： 账号：*电话： 电话：传真： 传真： 邮政编码： 邮政编码：