1、xx主副立井及相关硐室工程施工承包合同 (xx年）合同编号： 工程名称： 工程编号： 工程类别： 发包方 (简称甲方) ： 承包方 (简称乙方) ： 签订时间： 签订地点： 根据中华人民共和国合同法有关规定，结合王庄煤矿采掘衔接工程具体情况，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称：*工程 二、工程地点：* 三、资金来源：* 四、工程内容：* 五、合同价款（即工程价款）（一）合同价款的计价依据 1、中煤建协字xx90号文件发布的煤炭建设井巷工程消耗量定额（xx基价）、煤炭建设井巷工程辅助费基础定额（xx基价）、煤炭建设井巷工程辅助费综合定额（xx基价）、煤炭建设工程施工机械台班2、费用定额（xx基价）、煤炭建设机电安装工程消耗量定额（xx基价）、煤炭建设工程费用定额及造价管理有关规定和中煤建协字201172号文件发布的煤炭建设工程费用定额及煤炭建设其他费用规定（修订）、中煤建协字201254号文件关于调整煤炭建设工程定额人工单价的通知。上述定额的缺项部分（如安装顶板离层仪、隔（抑）爆设施等项目）参照煤炭工业邯郸工程造价管理站批复的补充定额和定额解释执行。2、*采掘衔接工程施工图。 3、设计变更、隐蔽工程及零星工程等现场签证（现场签证须由甲方施工人员和工程责任部门负责人共同签证后报甲方分管矿领导审核批准）。4、经甲方同意的施工方案或作业规程（含作业规程复查措施）。5、井巷3、涌水量实测资料及地质条件变化的实测资料。（二）工程价款计算1、依据甲方实测验收的成巷进尺及现场签证进行结算。2、工程价款按煤炭行业现行规定的工程造价计算程序计算，工程价款结算中按预算价格和定额消耗量核减乙方使用甲方的风、水、电费用。3、井巷工程辅助费按井巷工程辅助费综合定额的*%计取。4、综合费率中的企业管理费、利润、组织措施费中除安全施工费、文明施工费、环境保护费和临时设施费以外的其他七项费用均按*%下浮以后计取。斜井措施工程费为*万元。 规费中的社会保障费暂按煤炭工业邯郸工程造价管理站核准的上年度的费率计算，年终结算按本年度核准的费率进行调整。 税金按山西省工程建设标准定额站晋建标定字204、117号文件通知的税率（3.284%）计算。5、人工工资单价按井下直接工98.51 元/工日、井下辅助工80.03元/工日、地面辅助工47.24元/工日、井下安装工76.04元/工日、地面安装工43.47元/工日计算，人工价差按上述单价与定额人工单价之差进行调整。6、井巷工程周转材料摊销费价差调整系数按乙方计取的辅助费比例，参照潞矿投基便字xx109号便函规定的调整系数（即1.375调整系数）计算。7、签证工的工资单价按井下直接工*元/工日、井下辅助工*元/工日、地面辅助工*元/工日计算，签证工单价均含各种取费和税金。8、由于非乙方原因造成井下掘进工作面超过3小时以上的停工，按煤炭建设井巷工程5、辅助费综合定额（xx基价）总说明计取辅助费补偿费，停工天数按甲方签证计算。停工期间在甲方不能给乙方安排其他工作的情况下，窝工工资按*元/工日计算，窝工人数按甲方签证认可的人数计算，（窝工工资已含各种取费和税金）。停工期间应按甲方签证的停工天数计算乙方自带设备的停滞费。9、掘进工作面搬家倒面只计算掘进工作面100米以外由乙方承担的煤流系统的设备和设施的安装和拆除费用。 第二条 双方责任一、甲方责任1、负责对乙方的入井人员进行安全培训，培训考试合格发放入井资格证后方可下井施工。2、工程开工前15天向乙方提供完整的施工图一式三份，并向乙方提供工程地质及水文资料。组织乙方和甲方有关部门参加施工图交底会6、审，并做好交底会审纪要，在会审后三天送有关单位。3、负责将乙方施工用料（包括实体性材料和周转性材料）运至作业规程规定的地点，保证乙方施工用风、水、电和矿车、胶轮车的正常供应。负责乙方施工区域内的瓦斯检查、地质测量和巷道放线。4、为乙方施工人员提供便携式瓦检仪、矿灯、自救器。为乙方施工人员提供洗澡及相关办公设施，并按照甲方规定收取相应费用。5、免费为乙方提供综掘设备（设备的经常修理费和配件费由乙方承担）。 6、组织工程的月末验收、中间验收、隐蔽工程验收和竣工验收。组织工程月度结算和竣工结算，及时拨付工程价款。7、对工程进度、质量、合同履行情况进行监督检查，负责签证和受理各项报表及协商其他有关事宜7、，及时解决应由甲方解决的问题。二、乙方责任1、编制作业规程或施工安全技术措施，并于开工前10天报送甲方审核批准，做好各项施工准备工作。2、负责乙方施工区域内风、水、电管路的敷设、使用和维修工作。3、严格按照施工图进行文明施工，确保工程质量和施工安全，按甲方生产作业计划安排的时间如期完工和交付。4、及时向甲方提出隐蔽工程验收通知和工程事故报告等。5、负责维修和保养甲方提供的设备设施及辅助系统使用的周转性材料，因操作和使用不当造成的人为损坏应向甲方赔偿。承担甲方提供的综掘设备的经常修理费和配件费。6、工程竣工后及时清理现场做到工完场清，工程竣工后应备齐全部竣工资料一式两份向甲方移交。7、严格遵守甲8、方的各种管理制度和相关规定，如若违反，应按照甲方的规定接受经济处罚。第三条 工程期限一、按照甲方安排的生产作业计划对乙方的工期进行考核。二、因甲方提供的图纸、材料供应不及时以及不可抗力等非乙方原因引起的延期开工、中途停工和窝工，经甲方签证后工期顺延。三、因乙方施工管理不善或者由于乙方责任造成工程质量返工、事故处理等导致延误工期时工期不予顺延，并应承担违约责任。第四条 施工与设计变更一、乙方必须按照甲方提供的施工图纸、说明书和国家发布的有关规范、规程和标准进行文明施工并接受甲方的监督。二、掘进巷道中顶板离层仪的安装由乙方负责，离层仪仪器和材料由甲方供应。三、施工中如发现设计有错误或不合理之处，双9、方应及时以书面形式通知对方，由甲方研究确定修改意见或变更设计，乙方按修改或变更后的设计进行施工。第五条 工程质量与验收一、施工及验收执行如下标准：1、潞安矿业集团公司（安全）质量标准化精品矿井标准及考核评级办法（潞矿生字2005242号文通知）。2、潞安集团公司关于加强矿井锚杆支护管理的特别规定（潞矿生安劳字2009510号文通知）。二、乙方施工的工程质量必须达到掘进（安全）质量标准化精品矿井考核评级办法规定的合格等级。施工中发生质量事故应及时报告甲方，由此而发生的费用由乙方承担且不予顺延工期。三、工程质量验收1、月末验收和中间验收每月25日由甲方组织月末验收，乙方必须积极配合，验收合格后各方10、在验收证书上签字确认。2、隐蔽工程验收乙方必须保证隐蔽工程的质量，在工程隐蔽前一天书面通知甲方参加隐蔽工程检验，检验合格经甲方在隐蔽工程验收证书上签字后方可隐蔽。 3、竣工验收乙方在工程预计竣工前5天，向甲方提出竣工报告及相关图纸、资料。甲方组织有关单位在三天内验收完毕。验收合格后有关验收单位在验收证书上签字认可。对于在验收中提出的问题应限期整改，直至达到本合同约定的质量标准，竣工工期应以最终验收合格日为准。四、工程保修乙方承担的井巷工程实行质量保修制度，其保修期为竣工验收合格后12个月。保修期间凡属乙方责任造成的质量返修，费用由乙方承担；确因特殊地质原因造成的工程返修费用由甲方承担。第六条 11、建筑材料的供应及价差处理一、井巷工程所需要的实体性材料和炸药、雷管统一由甲方采购和供应，实体性材料包括钢材（含锚杆、锚索、托板、托梁、w钢带、u型拱架、工字钢棚、金属网，不含金属碹胎、金属模板）、木材（不含木碹胎、木模板）、水泥（含水泥制品）、砂、石等。二、乙方在井下施工中使用的钢轨、道岔、钢管材料（含法兰盘等连接配件）、风筒、采区变电所至移动变压器之间的电缆，根据工程具体情况经甲方工程管理部门审核、登帐备查后由甲方免费供应。施工结束后，乙方必须保证完好无损交回甲方，若发生数量短缺和材料损坏，甲方根据领用期的实际价格在工程结算中扣回乙方短缺和损坏的材料费。三、上述两款所指的材料之外的其它材料由12、乙方自行采购。四、乙方领用甲方的材料（不包括上述第二款约定的由甲方免费提供的周转性材料）的价差调整根据验收合格的已完成工程量，按预算定额消耗量和甲方的实际价格进行调整，因乙方施工责任造成的返工用料和超预算定额用料均不予调整差价。五、掘进巷道中安装的顶板离层仪及附件材料由甲方免费提供，因乙方原因引起超设计数量领用离层仪和附件材料时，甲方按实际价格在结算中扣回乙方超设计数量领用的离层仪和附件材料费。六、乙方采购材料的价差调整参照长治市建筑经济管理站公布的xx年施工同期的市场价格，其中缺项的特殊材料须经甲方组织相关部门进行市场调研后确定。第七条 施工安全一、乙方应严格遵守安全生产法、煤矿安全规程及有13、关安全生产的法律、法规，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全。二、乙方必须接受有关单位或部门安全方面的检查，对检查中提出的安全隐患必须及时进行整改。三、乙方应承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。发生重大伤亡及其他安全事故应及时归口上报有关部门并告知甲方。第八条 工程价款结算与支付乙方根据验收合格的工程量按本合同约定编制工程结算报甲方审核批准后，甲方按批准月度结算的90%向乙方拨付工程价款，剩余的10%工程价款抵作质量保证金。保修期满工程质量无乙方责任，甲方向乙方支付质量保证金。第九条 违约责任一、乙方违约责任1、工程质量不符合本合同约定的质量等级由乙方负责修理14、或返工，由此而发生的费用由乙方承担且不予顺延工期。2、由于乙方责任造成工程不能按甲方生产作业计划安排的时间交付使用，乙方应向甲方偿付逾期违约金。逾期违约金为每延误一天按单位工程合同价款的万分之一计算。二、甲方违约责任1、因设计变更或设计错误造成的返工，甲方应补偿乙方由此造成的实际损失。2、工程未经验收，甲方提前使用而发生的质量问题由甲方承担责任。第十条 纠纷解决办法本合同履行中发生争议双方应及时协商解决，协商不成或未达成协议，双方同意由长治仲裁委员会仲裁。第十一条 附则一、本合同十份，甲乙双方各执正本一份、副本四份。二、本合同自双方盖章后生效，如有未尽事宜，双方协商签订补充合同作为本合同的组成部分。甲方：山西潞安集团潞宁 乙方：河北冀东工程建设大汉煤业有限公司 有限公司 委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：经 办 人： 经 办 人： - 11 -