1、招标序号： 浙建航招2014034号 丽水水阁东公园观景平台工程施工招标文件招 标 人（盖章）： 丽水南城建设有限公司 法定代表人（签章）： 招标代理人（盖章）： 浙江建航工程咨询有限公司法定代表人（签章）：编 制 时 间： 2014 年 4 月 14 日目 录招 标 公 告3第一章 投标须知4一、投标须知前附表4二、招标活动日程安排表7三、总 则8四、投 标 人 资 格9五、招 标 文 件9六、投 标 报 价12七、投标文件的编制13十、开 标14十、评 标15十一、其他17十二、授 予 合 同18十三、工程结算方式19第二章 合 同主要条款及附件21第一部分 合同协议书22第二部分 通用合2、同条款25第三部分 专用合同条款25第三章 技术规范47第四章 投标文件(格式)52（一）商务投标文件格式52第五章 图纸和技术资料（另附）85第六章 工程量清单及招标控制价（后附）85第七章、评标办法86第八章 附 件89附件一、开标程序89 招 标 公 告 招标序号： 浙建航招2014034号 一、 丽水南城建设有限公司 的建设项目 丽水水阁东公园观景平台工程，工程立项批准文号为 丽开经201385号 ，建设资金自筹。二、浙江建航工程咨询有限公司 受业主委托具体负责本工程施工的招标事宜。三、工程概况：（1）建设地点：丽水南城水阁东公园（2）建设规模：具体见工程量清单（3）招标范围：施工图范3、围内的所有观景平台等全部工程。（4）工期要求：80日历天 （5）招标控制价：1825588元（5）质量要求：合格四、投标人资格要求:1、投标人资质类别和等级：具备城市园林绿化叁级及以上资质。2、项目经理资质类别和等级：市政公用工程专业贰级注册建造师或园林工程师及以上职称，且无在建或预中标工程。3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人。4、要求投标人是 2013年度丽水市国有投资工程建设项目园林类预选承包商名录中的企业。企业项目经理要求是该预选承包商名录中的具有相应建造师资格或园林工程师职称的人员。五、本工程采用资格后审方式确定合格投标人。 六、招标文件索取途4、径： 1、书面不记名索取：2014年4月14日起在丽水市招标投标中心不计名购买，招标文件工本费500元人民币。2、网上下载：2014年4月14日起在丽水采购与招标网（ 潘丽芳 联系电话：0578-2668578。七、其他1 本工程不接受挂靠或已有在建项目的项目经理参加投标；投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，谢绝参加本项目投标；投标人及其拟派的项目经理必须符合相关法律、法规、5、规章及规范性文件的有关规定。2 本工程投标是否采用高额保函担保。3、本工程评标采用电子评标辅助系统（具体见招标文件），投标人须购买“投标工具”专用光盘（注：试用阶段光盘无效），专用光盘 120 元/2张，相关事宜请与杭州擎洲软件有限公司联系（地址：丽水市兴业大厦1154，电话：0578-2155726），并请各投标人认真详读“丽水市工程招标项目电子评标辅助系统注意事项”。招标人：丽水南城建设有限公司 招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司地 址：丽水市经济开发区（绿谷大道238号） 地 址：丽水市万丰北路72号金贸国际大厦12楼电 话：0578-2600816 电 话：0578- 2266856、78 联系人：鲍华斌 联系人：陈秋、潘丽芳公告发出时间：2014年4月14日第一章 投标须知 一、投标须知前附表 前附表1工程名称丽水水阁东公园观景平台工程建设地点丽水南城水阁东公园招标联系人陈秋、潘丽芳电 话0578-2668578 13625789666 13967079675招标方式邀请 公开组织方式自行 委托代理招标范围施工图范围内的所有观景平台等全部工程。（具体详见工程量清单）标段划分一个标段允许分包内容按国家有关规定投标人主要条件1、投标人资质类别和等级：具备城市园林绿化叁级及以上资质。2、项目经理资质类别和等级：市政公用工程专业贰级注册建造师或园林工程师及以上职称，且无在建或预中7、标工程。3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人。4、要求投标人是 2013年度丽水市国有投资工程建设项目园林类预选承包商名录中的企业。企业项目经理要求是该预选承包商名录中的具有相应建造师资格或园林工程师职称的人员。规 模具体详见工程量清单质量要求合 格承包方式专业承包工程类别三类招标工期要求80日历天招标控制价1825588元暂列金额/投标担保投标保证金采用投标保证金方式：人民币 叁 万元（具体交纳方式见前附表3）高额保函金评标基准价范围招标控制价下浮6.0-109交易席位证按丽水市招标投标中心规定办理。投标有效期投标截止日后 80 日历天投标文件份数商务8、标:一套正本一套副本 ，专用电子光盘:2张（一正一副）投标文件递交递交至：丽水市招标投标中心 开标大厅地 址：丽水市解放街373号三楼 接收人：浙江建航工程咨询有限公司(招标代理机构)投标截止时间：2014年4 月23日上午09时00分（北京时间）开 标时间：同投标截止时间 地点： 丽水市招标投标中心 开标大厅评标办法详见招标文件第七章前附表2序号项目内容招标文件要求备注1履约保证金合同总价的 10 % 其中质量未达到一次性验收合格违约金履约保证金的 20未履行项目经理及主要施工管理人员到场承诺违约金履约保证金的20未履行工期承诺违约金履约保证金的 40 未履行安全生产、文明施工承诺违约金履约9、保证金的 20 2民工工资支付担保中标后签订合同前提交丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡中标后签订合同前未提交丽水市建筑业企业农民工工资支付保证金缴存卡的作自动放弃处理3报告开工时间收到开工通知后 5 天内4工期提前、延误（1）工期提前奖励标准（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励） 1000 元/天 （2）工期提前奖励限额（在招标人要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励）履约保证金的 40 （3）工期延误赔偿标准1000 元/天 （4）工期延误赔偿限额履约保证金的 405工程质量保修金合同总价的 10 %6优质工程奖无7标化工地奖无8安全文明施工费详见招10、标文件9农民工工伤保险金10重新招标推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起5日。前附表3序号事项解释说明或注意事项备注1资格后审开标时根据招标文件要求审查投标人资格。详见招标文件2开标时必须到场的人员a、法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，资质证书上载明的企业负责人参加开11、标会议的，可不提交养老保险缴纳凭证。b、投标书中拟定的项目经理持项目经理证书（职称证书）原件和有效身份证明参加。详见招标文件3开标时应提交的证件原件a、企业营业执照副本b、企业资质证书副本c、投标文件中拟定项目负责人的注册建造师证书或临时执业证书或园林专业工程师职称证书d、评标时要求提交的证明材料原件。注：园林工程师职称证书不能显示园林专业的无效。丽建发2005268号文件4投标保证金的缴纳交纳的注意事项： 1、银行保函方式提交：投标截止时间前递交由投标人基本账户开户银行出具的银行保函（保函有效期超出投标有效期），保函开具对象为丽水市招标投标中心。 2、有年度投标保证金缴纳证的企业（具体参照丽12、招管办201315号文件），在递交投标文件时出示年度缴纳证，超过缴纳证额度的投标保证金在投标截止时间前以银行汇票方式交到以下账户： 收款单位名称：丽水市招标投标中心 开户行：丽水市建行莲城支行 银行帐号：33001696135050005879 3、其他方式：银行汇票 收款单位名称：丽水市招标投标中心 开户行：丽水市建行莲城支行 银行帐号：33001696135050005879（投标保证金一般采用银行保函，投标人以银行汇票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，由送标人在递交投标文件的同时将票据递交至丽水市招标投标中心指定工作人员处）。具体金额详见前附表一按丽招管办20116号文件执行5招13、标文件工本费1、金额：500元人民币2、交纳时间：在投标截止时间前以现金形式交纳。6投标文件编制注意事项按招标文件中投标文件的格式编制投标文件，内容齐全，要求签字、盖章的地方，必须按要求签字、盖章。详见招标文件注：后面与本表有矛盾的以本表为准。二、招标活动日程安排表序号工作内容时 间 安 排地 点1发布招标公告2014年4月14日丽水采购与招标网( 2发放招标文件同发布招标公告时间获取方式:1、网络下载：(2、书面索取： 丽水市招标投标中心 3现场踏勘投标人自行前往建设地点做好现场踏勘工作项目所在地4投标人提交异议时间投标截止时间前5天提交方式：1、书面递交：浙江建航工程咨询有限公司5招标文件14、的澄清或实质性修改时间投标截止时间4日前获取方式:1、网络下载：(2、书面索取： 丽水市招标投标中心 6招标人发布紧急公告时间和媒介投标截止时间 3日前7工程招标控制价投诉时间招标控制价公布后5日内向招投标监管部门投诉8投标文件截止时间同前附表一投标文件递交至: 丽水市招标投标中心 9交纳投标保证金 投标截止时间前 丽水市招标投标中心10开标时间与投标截止时间同一时间 丽水市招标投标中心 11中标候选人公示公示3日 丽水采购与招标网12招标人决标，发中标通知书公示结束或投诉处理结束后在丽水采购与招标网上公告招标结果。13签订合同中标通知书发出之日起30日内，中标人必须与招标人签订施工合同，否则15、,取消其中标资格,对其进行担保索赔,招标人重新组织招标。招标人14投标保证金的退还按丽水市招标投标中心规定退还。注：后面与本表有矛盾的以本表为准。注意：本招标文件条款中带“”符号为采用，带符号“”的为不采用。三、总 则（一）工程概况1、工程名称： 丽水水阁东公园观景平台工程2、招标人：丽水南城建设有限公司3、工程地点：丽水南城水阁东公园4、工程立项批准文号： 丽经开201335号5、工程投资性质及资金落实情况：自筹，资金已落实。6、工程内容：施工图范围内的所有观景平台等全部内容。（具体详见工程量清单）7、工程招标范围：施工图范围内的所有观景平台等全部内容。（具体详见工程量清单）8、现场条件：（16、1）土地征用及补偿情况：可以满足施工要求 ；（2）三通一平情况：可以满足施工要求； （3）现场交通条件：可以满足施工要求 ； （4）施工现场接水、接电、用水、用电、工程四周安全防护等由投标人自行解决。费用由投标人根据现场情况，在投标报价中充分考虑 。9、工期要求：招标工期为 80日历天。工期计算起止日期：本项目总工期为从项目开工至项目竣工验收合格之日。10、工程质量目标：合格11、文明施工、安全防护要求：本工程文明施工、安全防护要求达到浙江省建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）标准，施工现场环境保护要求达到建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004、J375-2004）。（二）投标17、费用1、投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。2、投标货币：为人民币。（三）本工程招标 允许 不允许 投标人组织联合体投标，联合体各方委托联合体牵头人负责本项目的投标、质疑（异议）、投诉、谈判、签订合同等与招标投标活动有关的一切事项。四、投 标 人 资 格（五）投标人资格条件 1、投标人资质类别和等级：具备城市园林绿化叁级 及以上资质。2、项目负责人资质类别和等级：市政公用工程专业贰级注册建造师或园林工程师及以上职称，且无在建或预中标工程。3、项目经理与资质证书中载明的法定代表人、企业负责人或技术负责人不得为同一人。4、要求18、投标人是 2013年度丽水市国有投资工程建设项目园林类预选承包商名录中的企业。企业项目经理要求是该预选承包商名录中的具有相应建造师资格或园林工程师职称的人员。5、如组成联合体投标的，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目投标。6、投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本项目的监理人；（4）为本项目的代建人；（5）为本项目提供招标代理服务的；（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参19、股的；（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。7、其他： （六）资格审查时投标人须提交的资料资格审查在开标时进行，投标人必须提交前附表规定所需提交的原件，否则评标委员会将否决其投标。（七）资格评审方式本次投标采用资格预审资格后审的方式确定合格投标人。五、招 标 文 件（八）招标文件的组成1、招标文件包括以下内容：（1）招标公告； （2）投标人须知；（3）本招标文件及评标办法；（4）合同条款及格式；（5）招标控制价及工程量清单；（6）20、图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。（10）根据本章第（十）条、第（十一）条对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。2、招标文件及其附件必须经丽水市住房和城乡建设局备案后有效。3、投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能实质性响应招标文件要求的，评标委员会将否决其投标，责任由投标人承担。（九）工程招标控制价及招标工程量清单1、本工程设立 不设立 工程招标控制价。2、工程招标控制价是指具有编制招标文件能力的招标人或其委托持有建设行政主管部门颁发相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构，根据招标项目施工图纸、现场条件21、及有关资料，根据国家或浙江省和丽水市行业建设主管部门颁发的有关现行工程造价计价依据和办法编制后，经 丽水经济开发区财政项目预算审核中心 审定得出的工程最高限价，投标人投标报价高于工程招标控制价的，评标委员会将否决其投标。工程招标控制价须建设行政主管部门所属造价管理机构备案后有效。3、工程招标控制价及工程量清单参考下列计价依据和政策性文件编制：招标工程设计施工图纸及有关资料；建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；浙江省建设工程计价规则（2010版）；浙江省建筑工程预算定额（2010版）；浙江省市政工程预算定额（2010版）；浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2010版）；浙22、江省建设工程施工取费定额（2010版）；浙江省建设工程工程量清单计价指引；丽水建设工程造价管理信息 2014 年第 2 期；浙江造价管理信息 2014 年第 2 期；有关文件、法律法规和省站的有关定额解释。（十）招标文件的澄清投标人在阅读招标文件和踏勘现场后，若对招标文件有异议需要澄清的，应在投标截止时间5日前，以书面形式（包括传真）不记名向招标人提出异议，招标人将通过丽水采购招标网上发布的形式予以解答。由此而产生的对招标文件内容的修改，以修改招标文件的方式发出。投标人对工程量清单及招标控制价有异议的，在工程量清单及招标控制价发布之日起5日内同时向招标人和招投标监管部门以书面形式提出异议和投诉23、（投诉采用实名制）。招标人收到异议之日起3日内组织复核（复核由招标人、工程量清单及招标控制价编制和审核机构、招投标监管部门及工程造价管理机构参加），复核后，招标人以补充招标文件形式在原招标文件发布网上发布。异议或投诉期间招标人必须停止招标投标活动。（十一）招标文件的修改1、 在投标截止时间前 4天，招标人通过丽水采购与招标网上通知所有潜在投标人修改招标文件，修改招标文件经有关行政监督管理部门备案后有效。修改招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。修改招标文件、招标文件的澄清及有关招标信息由投标人自行在丽水采购与招标网上查阅，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，招标人不承担责任。24、2、 为使投标人在编制投标文件时把修改招标文件的内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止时间。具体时间将在修改招标文件通知中写明。3、 当招标文件、修改招标文件通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。投标人应认真审阅招标文件中所有的招标公告(邀请书)、投标须知、合同条件、规定格式、要求说明、技术规范和资料等内容，如果投标人的投标文件及其他条件不能满足本招标文件的实质性要求，招标人在任何环节可拒绝或否决其投标，责任由投标人自负。（十二）投标保证金1、投标人有下列情形之一时，投标保证金不予退还：（1）投标人在投标截止后撤销其投标文件的；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合25、同时向招标人提出不合理附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的；（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为的；（4）投标人递交伪造证件的。（5）在招投标及投诉活动过程中，经查实投标人或项目班子人员资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面存在弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的。（十三）勘察现场1、 投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人承担。2、 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的。招标人对投标人自己所作出的一切推论、理解和结论概不负责。26、六、投 标 报 价（十四）投标报价1、 投标报价采用工程量清单计价。工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单项目的全部费用以及政策性文件规定的所有费用，费用包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金等费用。采用固定价格报价的应考虑风险系数。2、 工程量清单计价采用综合单价法计价。综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润所需的费用，并考虑风险因素，但不包括规费和税金。即：综合单价=规定计量单位项目人工费+规定计量单位项目材料费+规定计量单位项目机械使用费+取费基数（企业管理费率和利润率）+风险费用。3、安全文明施工费、排27、污费、社保费、公积金、民工工伤保险费、税金的取费，投标人应按下列给定的费率区间计取（计算基数按本省现行计价依据规定），没有计取或未按下列费率区间计算的，安全文明施工费视为已按弹性费率的上限值计取，检验试验费、排污费、社保费、公积金、民工工伤保险费、税金视为已按下列给定的费率计取。名称安全文明施工费检验试验费规费1（排污费、社保费、公积金）税金规费3（农民工工伤保险）绿化工程3.01%2.46%0.27%0.17%10.94%3.577%0.132%景观工程4.30%3.52%0.80%0.50%13.19%3.577%0.132%仿古建筑工程4.30%3.52%1.34%0.83%13.33%28、3.577%0.132%路灯工程9.30%7.61%1.04%0.64%11.963.577%0.132%4、工程量清单部分投标报价：本工程采用综合单价报价方式报价。投标人报综合单价时，应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数，在风险范围内今后不作调整。5、投标报价编制要求投标人应使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，内容齐全；符合现行有关法律，法规、规章、政策性文件 。七、投标文件的编制（十五）投标文件组成、投标文件由商务标投标文件组成（1）商务标投标文件包括下列内容：1）投标函；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；3）企业资质证书副本、营业执照副本、29、丽水市国有投资工程建设项目园林类预选承包商公告；4）项目经理注册证书（职称证书）、身份证；5）项目管理班子配备情况表； 6）投标人资格自查表；7）承诺书；8）投标保证金交纳凭证复印件9）在丽纳税汇总表；10）投标报价书及电子招投标专用光盘（一正一副共两张，用招标人提供的专用软件制作，并只能使用招标人提供的专用光盘刻录，与商务投标文件一起密封提交，光盘上注明投标单位名称）2、 本工程的投标文件 提交 不提交 技术标投标文件。3、投标人应当使用招标文件第四章中所提供的投标文件格式填写，如不够用时，投标人可按同样格式展开。无格式的自行设计编制。 八、投标文件的编制及递交（十六）投标文件的份数和签署130、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并按A4纸装订成册。3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。4、中标单位在领取中标通知书前必须提交全套投标文件的副本肆份。（十七）投标文件的密封与标志1、密封：投标人必须将投标文件商务投标文件和电子标书光盘一起密封提交，并在密封处加盖投标人法人印章和法定代表人（或被委托代理人）的签字或盖章。2、标志31、：所有封袋外面上都必须写明招标人名称、工程名称和投标人的名称全称。（十八）投标截止期1、 投标人应在投标须知规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。2、 招标人可以按本文件第（十一）条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后的投标截止期。3、 超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。4、 提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。5、 投标有效期为投标截止之日起 80 日历天。（十九）投标文件的修改与撤回1、 投32、标人可以在递交投标文件以后，在投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。2、 投标人撤回或修改投标文件的，应按本文件第（十六）、（十七）、（十八）条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）3、 投标截止以后,在投标有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金不予退还。十、开 标（二十）开标1、开标由招标人主持。2、开标会议法定代表人持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书及在投标企业连续十二个月的养老保险缴纳凭证和有效身份证明原件参加开标会议，33、资质证书上载明的企业负责人参加开标会议的，可不需提交养老保险缴纳凭证。投标书中拟定的项目经理持项目经理证书（职称证书）原件和有效身份证明参加。否则视同该投标人未参加开标会议。3、开标时投标人按本招标文件前附表三要求提交资料原件，以备查验。4、开标时，由招标人和监督人员检查投标文件的密封等情况，经确认无误后，商务标由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格内容和其他招标人认为有必要的内容。招标人做好记录，并由各投标人签字确认。5、招标人在投标截止时间前收到的所有有效投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。6、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。7、招标人在开标现场对所有签收的投标34、文件进行符合性审查，有有下列情形之一的，应在开标会上当场、做好记录，提交评标委员会否决其投标，被否决的投标人，其报价不列入计算投标报价算术平均值范围：（1）投标文件未按招标文件的要求予以密封的；（2）提交的投标文件正、副份数不符合招标文件要求的； （3）投标报价高于招标控制价的；（4）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金或保证金提交的方式、额度、交纳时间及内容有差错的；（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人情况的；或不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；（6）不同投标人与同一投标人联合体投标的；（7）投标人未提供刻录于招标人提供的专用光盘上的电子标书或自行复制专用光盘35、的；（8）投标人提供的专用光盘份数不符合招标文件规定的；（9）因电子标书编制不规范或光盘损坏等原因导致投标文件内容无法导入计算机辅助评标系统的；（10）不同投标人的电子投标文件系同一台电脑制作完成的；（11）电子标书的内容（报价、工期、项目经理、标书水印码）和纸质的投标文件不一致的；（12）招标文件规定的其它情形。十、评 标（二十一）评标 1、评标工作评标工作由按有关规定组建的评标委员会负责进行，并接受有关行政监督管理部门的监督。评标委员会设负责人一名，由评标委员会推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。2、评标委员会应遵循公正、合理、科学、择优的原则，36、采用招标文件确定的评标方法对投标书进行综合评价，并向招标人按得分从高到低推荐 1 名中标候选人。（二十二）评标内容的保密公开开标后，直到宣布授予中标人为止，凡属于投标文件审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息都应保密。（二十三）投标文件的澄清1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。2、评标委员会对投标文件修正原则：用数字表示的数额与用文字表示的数额37、不一致时，以文字数额为准。当文字描述出现差错，但没有实质性影响投标报价时，可以按照数字表示的数额修正文字描述；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，但单价有明显的小数点错位的，以总价为准，并修改单价。（二十四）在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标等违法、违规行为或者以弄虚作假等方式投标的，评标委员会将否决其投标，并将其上报建设行政主管部门列入丽水市建设市场严重不良行为。（二十五）在评标过程中，评标委员会按照现行浙江省建设工程计价依据分析投标人的报价可能低成本价时，评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或38、者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，评标委员会将否决其投标。（二十六）投标人和项目经理资格条件不符合国家、丽水市有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。（二十七）评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，评标委员会将否决其投标。（二十八）投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，评标委员会将否决其投标：（1）投标文件没有按照招标文件要求签字和盖章的；（2）投标文件附有招标人不能接受条件的；（3）投标文件明显不39、符合技术规格、技术标准要求的；（4）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；（5）投标文件中载明的项目经理与参加资格审查的项目经理不相符；（6）投标文件中所报的项目经理有在建项目，或项目经理是其它项目第一中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的；（7）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；或投标文件中工程数量的整数部位和小数点后一位小数、工程暂定项目价格或品牌（多选一）与招标文件提供的清单不一致的；（8）投标函的报价和投标报价书的报价不相符的，投标人所报工期不符合招标文件要求的；（9）实质性内容未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（140、0）投标文件有涂改和行间插字未加盖投标文件签署人印鉴的；（11）招标文件要求提交的复印件投标人未提交或提交的复印件与原件不一致的；（12）投标人提交虚假证件或虚假资料的；（13）项目经理与企业营业执照和资质证书中载明的企业法定代表人或企业负责人为同一人的；（14）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（15）不同投标人的投标文件相互混装；（16）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；（17）总承包发包时，总包服务费取费费率高于 / %的（不高于3%）；2、存在下列情况之一的，评标委员会将否决其投标：（1）投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议的，或项目经理本41、人未参加开标会议的；（2）投标人不满足招标文件载明的投标人资格条件的，未按前附表要求提供原件或提供的原件不满足要求的；（3）投标人或项目经理被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的；或投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。（4）联合体投标时未附联合体各方共同投标协议的；（5）投标人的报价高于招标人设立的招标控制价（包括：招标控制价总价、分部分项工程招标控制价、暂列金额、专业工程暂估价及总承包服务费等。）的；或“暂定品牌材料表”中列出的材料未按规定在“约定品牌”中选取的；（6）按修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报42、价，投标人不接受修正后报价的； （7）投标报价的表格中主要内容缺项严重或主要表格缺页或主要表格缺少的；（8）投标人拒绝按评标委员会要求提供报价分析说明和证明材料的；（9）投标人拒绝按招标文件的要求修正不平衡报价的；（10）不同投标人的投标文件的错漏之处有三处及以上完全一致的；（11）投标人未按招标文件要求提供电子版工程量清单（包括主材）报价书的；（12）投标人及其拟派的项目经理不符合相关法律、法规、规章及规范性文件有关规定的。（13）不符合按招标文件中规定的其他实质性要求的。否决后有效投标人少于3个的，评标委员会认为该投标没有明显异常的，可以不否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新组织43、招标。（二十九）评标和定标将在投标有效期结束日前完成。不能在投标有效期结束日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人不予补偿。十一、其他（三十）在招投标现场监督及投诉处理过程中，经查实投标人或项目经理资质、业绩、在建工程、市场行为、所提交的资料等方面弄虚作假情形的，或存在违法、违规行为的，取消中标资格。（三十一）项目经理是否有在建工程，以其能否提供竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准（市政工程以交44、工验收单、竣工验收单或单位工程质量竣工验收记录为准）。在项目实施过程中，项目经理因故更换，在原承担的合同工程未通过竣工验收前，视同有在建工程。项目经理在 丽水市本级、莲都区、丽水经济开发区 区行政区域范围内承接2个小额工程的不视为有在建工程。（三十二）是否有丽水建设市场严重不良行为的认定：因各地对不良行为认定标准不一致，丽水市外不良行为按建设部关于印发建筑市场诚信行为信息管理办法的通知（建市20079号）、住房和城乡建设部关于印发全国建筑市场注册执业人员不良行为记录认定标准（试行）的通知（建办市201338号）、浙江省建设市场不良行为记录和公示办法（浙建监200680号）中的不良行为标准等有关45、法律、法规、规定，根据投标人及项目经理具体行为，结合丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法（丽建发2005135号）进行认定。（三十三）投标人或项目经理在评标或投诉阶段，被认定有丽水市建设市场严重不良行为的，或项目经理是公务员或事业单位（投标单位是事业单位的除外）工作人员的，或项目经理在其它单位有注册或登记建设行业执（从）业资格的，或项目经理是其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的，取消中标资格。十二、授 予 合 同1、招标人按评标委员会推荐的预中标人名单，按照得分从高到低取推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在丽水市招标投标网上进行公示。投标人或者其他利害关系人46、对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。2、投标人或者其他利害关系人认为招投标活动不符合法律、法规规定的，在公示之日起10日内（日历天，如遇节假日推至节假日后第一天）根据工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（七部委令第11号）和丽水市工程建设项目招标投标活动投诉处理规定（丽招管办20084号）的有关规定，以书面形式向丽水市住房和城乡建设局提交投诉书，同时提交有效线索和相关证明材料，逾期或未提交有效线索和相关证明材料的投诉不予受理。3、没有投诉的，招标人根据有关规定确定中标候选人为中标人。（三十五）合同签订1、招标人与中标人将根据中华人民共和国合同法的规47、定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。合同采用（GF-2013-0201）建设工程施工合同范本。2、施工合同签订前：中标通知书发出之日起 30 日内，中标人必须与招标人签订施工合同，因中标人原因不能按照招标文件规定签订合同的,取消其中标资格。3、推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将根据有关规定重新组织招标，重新招标的开标时间为重新招标的招标文件发出之日起5日。4、合同签订后应在15个工作日内，以招标文件合同条款为依据，按照有关规定办理合同备案手续。发生合同变更的，应按照有关规48、定办理合同变更备案手续。（三十六）投标保证金的退还除中标候选人外，其他投标人的保证金于中标候选人公示结束后退还。十三、工程结算方式（三十七）结算工程量及单价的确定1、工程量的确定：招标人提供的工程量清单作为投标报价的共同基础。实际完成工程量由承包单位计量、监理工程师核准、招标人确认的实际工程量为准。工程实施过程中遇下列情况之一的，按实调整工程量清单项目的数量：（1）招标人要求或设计变更引起清单项目工程量增减的；（2）招标人要求或设计变更引起增减的工程量清单项目的；（3）招标人工程量清单存在缺项、漏项的；（4）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。（5）其他： 2、综合单价的确定：综合单价按照49、投标人投标文件中所报的综合单价结算。没有投标报价的按以下方法确定综合单价：（1）由于清单项目、工程数量的调整，应按照下列方法确定其综合单价：招标人提供的工程量清单数量有误，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行原投标报价的价格。凡合价金额占合同总价1%以上（含1%）的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量10%（含10%），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照原综合单价重新组价，经招标人或其委托的工程造价咨询单位审核后，经审计部门审定作为结算的依据。（2）招标人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新增的工程项目，其相应综合单价的确定方法：、50、合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经招标人或其委托的工程造价咨询单位审核后，最后以审计部门审定作为结算的依据。由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（3）、以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时工程招标控制价和中标价间的下浮幅度下浮。（4）、其他： / 。3、投标报价的调整：工程结算时，投标人中标报价的综合单价不予调整。4、暂定51、项目的调整：本工程暂定项目的暂定材料或暂定品牌，如由承包商采购的，需经业主认可，否则不予结算。暂定价材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。暂定品牌价格在招标人不变更约定品牌时按中标人报价结算，招标人变更暂定品牌的，价格按业主签证价结算。符合公开招标有关规定的项目必须进行公开招标。政府投资建设工程设立工程暂定项目按照丽水市政府投资建设工程材料设备采购招标投标管理暂行规定（丽招管办201105号）规定执行，并按照文件规定确定为甲供材料或设备。非政府投资建设工程，暂定项目的暂定材料或暂定品牌，如由承包商采购的，需经业主认可，否则不予结算。暂定价材料单价按业主签证单价结算，不上、下浮动。暂定品牌价52、格在招标人不变更约定品牌时按中标人报价结算，招标人变更暂定品牌的，价格按业主签证价结算。符合招标投标有关规定的项目必须进行招标。5、暂列金额的计取：暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由招标人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发生时，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审核后53、，按照招标文件规定的工程进度款支付比例支付。6、甲供材料的价格：甲供材料是业主采购的材料，其供应方式、供货地点、供货时间在专用条款中明确，并按下列条件约定：1、甲供材料的数量按招标文件甲供材料清单中甲供数量； 2、业主按甲供材料数量提供给承包商，承包商负责验收；3、双方不得要求对方少供或多供甲供材料的数量，除非另有协议；4、因设计变更、工程条件变化或者招标人要求变动的内容引起甲供材料数量变化， 双方协商解决。第二章 合 同主要条款及附件（GF20130201）建设工程施工合同（示范文本）制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局第一部分 合同协议书发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据中华人民54、共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况1.工程名称： 。2.工程地点： 。3.工程立项批准文号： 。4.资金来源： 。5.工程内容： 。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6.工程承包范围： 。 二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） ( 元)；其中：（55、1）安全文明施工费：人民币（大写） ( 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） ( 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） ( 元)；（4）暂列金额：人民币（大写） ( 元)。2.合同价格形式：单价合同 。 五、项目经理承包人项目经理： 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括56、合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于 年 月 57、日签订。 十、签订地点本合同在 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 生效。 十三、合同份数本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用58、合同条款（略）按照建设工程施工合同示范文本（GF-2013-02010）规定执行第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件 。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.2.5 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.3 工程和设备1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。1.1.3.9 永久占地包括： 见规划红线图 。1.1.3.10 临时占地包括： _ 。1.3法律 适59、用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的法律、法规。1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家规定的现行法律法规及浙江省、丽水市相关的法律、法规。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款1.5规定的解释顺序 。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后三日内提供；发包人向承包人提供图纸的数量：叁套 ；发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸 。1.6.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后5天内60、应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等 ；承包人提供的文件的数量为： 视发包人需求 ；承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内 。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用 。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为： 。承包人接收文件的地点： ；承包人指定的接收人61、为： 。监理人接收文件的地点： ；监理人指定的接收人为： 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用 。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 按通用条款执行 。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或62、其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按通用条款执行 。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 按通用条款执行 。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价内 。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按招标文件执行 。允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按招标文件执行 。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱63、： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下： 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天 。2.4.2 提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 已具备施工条件 。2.5 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：以立项批复为准 。发包人是否提供支付担保： 不提供 。发包人提供支付担保的形式： 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。承包人需要提交的竣工资料套数： 四套 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 64、由承包人承担 。承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。（6）承包人应履行的其他义务： 。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下： 。关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 同投标文件承诺时间 。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。项目经理未经批准，65、擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发2010150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：根据丽水市建设局关于加强市本级政府投资项目标后班子成员更换管理的通知（丽建发200953号）的规定实行登记管理，并且更换项目负责人和项目技术负责人（只能更换一人），更换的人员要有同等级资质，每更换壹人处以2万元罚款，更换其他班子成员每更换1人处以0.5万元罚款，该项罚款在合同履约保证金中扣除。 3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前七天 。3.3.4 承包人主要施工管理人员离66、开施工现场的批准要求： 由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开 。3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发2010150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照丽建发2010150号（关于建立政府投资工程施工现场关键岗位员考核管理制度的通知）执行。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包 。主体结构、关键性工作的范围： 。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括： 。其他关于分包的约定： 。3.5.4 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： 。67、3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 提供 。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： 提供合同价款10%的现金作为履约保证金，工程完工验收合格后退还。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 见监理合同 。关于监理人的监理权限： 见监理合同 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同 。4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号68、： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） ；（2） ；（3） 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求： 。关于工程奖项的约定： 。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知监理人 。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定69、：要求达到浙江省建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）标准。6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 按通用条款执行。关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004、J375-2004）。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同总价支付。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定 。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工70、组织设计的期限的约定： 合同签订后10天内 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后7天内 。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内 。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.71、4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 合同签订后10天内 。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；重大设计变更而影响施工进度；政策处理问题影响施工进度；不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期延迟按1000元/天处罚承包人。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过履约保证金的40%。7.6 不利物质条件不利物质条件的其72、他情形和有关约定： 。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） 另行协商 ；（2） ；（3） 。7.9 提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励： 工期提前按1000元/天奖励给承包人，总额不超过履约保证金的40%（在甲方要求工期提前的情况下奖励，自行提前工期的不予奖励） 。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 。8.6 样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按管理部门要求和发包人需求确定。 。8.8 施工设备和临时设施8.8.1 承73、包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担 。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行 。 施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行 。施工现场需要具备的其他试验条件： 。9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定： 按通用条款约定 。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: （1）由于清单项目、工程数量的调整，应按照下列方法确定其综合单价：发包人提供的工程量清单数量有误，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减74、，执行原投标报价的价格。凡合价金额占合同总价1%以上（含1%）的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量10%（含10%），其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照原综合单价重新组价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审核后，经审计部门审定作为结算的依据。（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新增的工程项目，其相应综合单价的确定方法：、合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。、合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审核后，75、最后以审计部门审定作为结算的依据。由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。（3）、以上重新组价的综合单价不能高于按浙江省和丽水市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格，并按中标时工程招标控制价和中标价间的下浮幅度下浮。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：暂估价一览表。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标76、的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额由发包人自行确定设立的，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生77、经发包人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。发生时，发包人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审核后，按照招标文件规定的工程进度款支付比例支付。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不予调整 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ； 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定： 。专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格78、的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式： 。12. 合同价格、计量与支付12.1 79、合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。风险费用的计算方法： 无 风险范围以外合同价格的调整方法：无2、总价合同。总价包含的风险范围： 。风险费用的计算方法： 。风险范围以外合同价格的调整方法： 。3、其他价格方式： 。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： 工程预付款为合同价的10%。预付款支付期限： 人员、设备进场开工一个月内 。预付款扣回的方式： 第一、第二次支付工程进度款时各按50%的比例扣回。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： 不提供预付款担保 。预付80、款担保的形式为： 不提供预付款担保 。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2008版）；浙江省建设工程计价规则（2010版）；12.3.2 计量周期关于计量周期的约定： 按月计量 。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定： 按月计量 。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： 按月计量 。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量： 。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： 。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期关于付款周期的约定： 81、按月支付 。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定： 1、工程进度款按月支付，每月支付实际完成工程量的70%；2、工程完工并验收合格后支付至合同价的80%（实际工程量低于合同价的，按实际完成工程量的80%支付），并退还履约保证金；3、工程价款经审计部门审核后且苗木存活率达到合同要求时支付至结算审核价的90%；4、剩余10%的工程款待质保期结束并验收合格后一个月内付清。 12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按月提交 。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 。12.4.4 进度款82、审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限： 收到申请7天内 。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 收到申请7天内 。（2）发包人支付进度款的期限： 签发进度款支付证书后14天内 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 。12.4.6 支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批： 。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定： 按通用条款执行 。83、发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 按通用条款执行 。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 按通用条款 。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容： 。（1）单机无负荷试车费用由 承担；（2）无负荷联动试车费用由 承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。14. 竣工结算84、14.1 竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内 。竣工付款申请单应包括的内容： 见通用条款 。14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单14天内。发包人完成竣工付款的期限： 签发竣工付款申请单20天内 。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用条款 。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 四份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷期满7天内 。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到申请14天内 。（2）发包人完85、成支付的期限： 申请签发后10天内 。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 12个月 。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： ； （2） 10 %的工程款；（3）其他方式: 。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: 无 。关于质量保证86、金的补充约定： 。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 见工程质量保修书 。15.4.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到通知后24小时内 。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形： 。 16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商 。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商 。（3）发包人违反第10.1款变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方87、另行协商 。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商 。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行协商 。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行协商 。（7）其他： 。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形： 。16.2.2承88、包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法： 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。 16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 另行协商 。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定： 按通用条款执行 。189、8.3 其他保险关于其他保险的约定： 按通用条款执行 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 按通用条款执行 。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行 。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 。 20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： 。选定争议评审员的期限： 。争议评审小组成员的报酬承担方式： 。其他事项的约定： 。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： 。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：（1）向 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 90、丽水 人民法院起诉。20.5补充条款1、本项目施工现场项目负责人及项目班子五大员按关于建立政府投资工程施工现场关键岗位人员考核管理制度的通知（丽建发2010150号）规定实行考核管理。项目负责人及项目班子五大员每月到位不得少于22天，每缺一天罚2000元，连续15天不到位或累计1个月不到位的，发包人有权终止合同，因此造成的损失，由承包人负责。2、施工现场的政策处理由承包人自行解决。3、工程变更的程序按丽水市人民政府办公室关于印发市本级政府投资项目工程变更管理实施细则（试行）的通知（丽政办发2009155号）。注：违约处罚从履约保证金中扣除，承包人需重新补足履约保证金。 第四部份 合同附件格式协91、议书附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表专用合同条款附件：附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书附件4：主要建设工程文件目录附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件6：承包人主要施工管理人员表附件7：分包人主要施工管理人员表附件8：履约担保格式附件9：暂估价一览表以上附件（略）按照建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）合同附件格式执行附件10：安全生产责任合同附件11：丽水市工程项目建设廉政合同附件3： 工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书92、。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：1、为保证工程质量，承包人承担为期一年的养护期。养护期间，发包人将进行定期的养护检查。检查标准按有关部门绿地（绿化带）一年养护期内养护考核表、行道树一年养护期内养护考核表进行考核，如果检查不合格，按文件规定扣除养护费。养护期结束后，承包人按浙江省园林绿化工程施工质量验收规范（DB33/1068-2010）的要求将所有种植花草苗木移交给发包人。2、承包人应派专人负责浇水养护，及时除草和修剪、施肥，有效防治病虫害。2.1苗木浇水时段：春冬季节，如连续93、10天未下雨，应至少浇透一次水，夏秋季节，如连续5天未下雨，至少浇透一次水。其他具体要求以技术规范为准。3、一年养护期未满，中标人不得拆除乔木支撑物。 4、绿化设施及配套工程 为 1 年；三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程完工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即94、到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： 保修养护期为完工工程验收合格之日起1周年，其留取的10%质量保修金，在保修养护期满根据发包人安排维修的费用和考核标准得分情况扣除费用后结付（质量保修金不计利息）。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人95、(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件10：安全生产责任合同根据中华人民共和国安全生产法和国家有关的法规、条例和规定，为进一步促进工程建设的安全生产工作，落实“安全第一、预防为主”的方针， （以下简称甲方）与施工单位 （以下简称乙方），特订立安全生产责任合同。第一条本建设工程的安全生产目标是：1.消灭重大和一般质量事故；2.消灭人身重伤和死亡事故。第二条双方的权利和义务1.严格遵守国家96、有关安全生产的法律、法规及建设部的有关规定；2.严格执行施工合同，自觉按合同办事：“谁管生产、谁管安全”，做到时时、事事、处处讲安全；3.双方都必须采取有力措施，维护国家、集体的利益，保障人民生命财产安全，不得违反工程建设管理规章制度；4.发现对方在施工作业中，有违反安全生产规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务；5.发现对方严重违反安全生产的行为，有向上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条甲方的义务1.及时传达贯彻上级有关安全生产工作的指示，适时布置任务。2.对安全生产工作及时进行指导、服务、督促、检查。3.帮助乙方总结安全生产经验并及时进行推广。4.定期召集乙方97、有关部门召开安全生产会议，交流情况，剖析问题，布置工作。第四条乙方的义务1.项目经理应对本工程的安全及事故负总责，并接受安全生产管理部门对本项目有关工作的安全管理。2.认真落实安全生产措施，制订各级安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，建立安全生产保证体系，做到有专人负责安全生产管理工作。检查督促按规范进行安全操作，确保安全生产。3.开展多种形式的安全宣传教育和安全活动，提高员工安全素质，增强安全意识。做到驻地防火、防盗、安全用电，在施工现场中，要佩戴安全帽等防护用品。4.开展经常性安全检查，对查出的隐患必须督促班组及时整改。5.发生一般、重大质量事故和人员伤亡事故，要保护好现场，及时报告。98、6.加强民用爆炸物品的管理，认真执行民爆物品管理条例和有关规定。7.对各施工点安全生产经常检查，及时排除不安全隐患，确保安全。8.严格执行投标书中所有安全生产承诺的内容。第五条违约责任甲乙双方对各自承担的义务负责，如有违反，造成事故者，按管理权限追究责任，给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程竣工后止。第七条本合同作为本工程施工合同附件，与工程施工合同具同等的法律效力，经合同双方签字后即生效。第八条本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）法定代表人：法定代表人： 签订日期：二0一 年月日附件1199、：丽水市工程项目建设廉政合同工程项目名称： 发包单位名称（甲方）： 承包单位名称（乙方）： 为加强建设工程项目的廉政建设，规范发包方和承包方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，实现优质工程和廉政工程，经双方商定特订立本廉政合同。 第一条 甲方乙方的权利和义务（一）严格遵守国家关于市场准入、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规。（二）严格执行工程项目建设承包发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚实、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，就工程造价（款）、材料供应、工程量变更、工程验收、工程质量100、等问题进行私下商谈或达成默契，不得在工程款支付、工程量测量等工作中弄虚作假，不得损害国家和集体利益。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌。发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，应向其主管部门或纪检监察机关、检察机关举报。第二条 甲方的责任在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定；（一）甲方及其工作人员不准向乙方索要或接受礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）甲方及其工作人员不准在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用。（三）甲方及其工作人员不准要求或暗示乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国（境）、旅游等101、提供方便。（四）甲方及其工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方的宴请和健身、娱乐等活动。（五）甲方及其工作人员不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得利用职权向乙方推销或指定使用建筑材料、施工设备和服务活动。第三条 乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，严格执行工程建设的有关方针、政策及以下规定：（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼品、礼金、有价证券和贵重物品等。（二）不准以任何理由为甲方及其工作人员报销应由其支付的任何费用。（三）不得为甲方及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（四）不准以102、任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条 甲乙双方约定：本合同由丽水市纪委（监察局）负责监督执行。第五条 违约责任（一）甲、乙双方如有违反本合同有关条款的，按管理权限，依据有关规定给予党纪政纪处分，涉嫌犯罪的移送司法机关追究刑事责任。（二）乙方如有违反本合同行为的，根据丽水市建设市场不良行为记录和公示暂行办法中的相关条款进行处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。第六条 本合同作为工程施工合同的附103、件，与主合同具有同等法律效力。甲、乙双方签署后立即生效。第七条 本合同的有效期至主合同履行结束时止。第八条 本合同一式 份，由甲、乙 方各执一份，送交监督单位一份。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日第三章 技术规范一、1、工程概况：1、丽水水阁东公园观景平台工程主要建设丽水南城水阁东公园的观景平台等工程。（具体详见工程量清单）2、栽植前准备2.1施工依据2.1.1绿化种植平面图（植物配置图）。2.2地形整理2.2.1应全部清除种植范围的建筑垃圾、石块、杂草、树根等影响树木生长的残留物。2.2.3应按设计平整场地，排104、水顺畅，不得低洼积水。2.3选苗标准2.3.1选经移植过的苗，栽植施工后成活率高，成型快。2.3.2根系发达、完整、主根短直，有较多侧根须根，起苗后大根无劈裂。2.3.3苗干粗壮、通直（藤本除外），有一定的适合高度、不徒长。2.3.4主侧枝分布均匀，树冠丰满。2.3.5无病虫害和机械损伤。2.4树木起掘包扎2.4.1起掘树木的规格，应符合设计要求。2.4.2起掘灌木的土球应符合有关规定。2.5树木装运2.5.1装运树苗应做到：轻抬、轻卸、轻装、轻放、不得拉、拖，应保植株土球不破损碎裂，根盘无擦伤、撒裂，枝干保持完好。2.5.2树冠开展的树木应用绳索绑扎树冠。雪松、龙柏等树木应保护主梢。2.5.105、3向外地引进的树木，必须严格遵守国家和本地区有关植物检疫法规和法令，办好植物检疫手续。31树木栽植3.1.1树木规格应符合设计要求且生长势好无病虫害。3.2栽植3.2.1绿地内应回填含腐植质较高的种植土。如遇植乔木处，凡穿越绿地之管线，应埋深1.5米以下，若无法埋深，则应绕行，以保证管线安全，并利栽种和植物生长。3.2.2植物种植时规格应达到设计要求，生长健壮无病虫害。一时找不到的树种，经建设方与设计方同意，可用同等规格大小的树种代替。重点苗木要求树型优美，移栽时只能疏枝。不能截枝，保持应有的树冠骨架。3.2.3种植应讲究艺术性，注重立面构图和色彩搭配，为尽快达到效果，各种树木及小苗木宜大不宜106、小。3.2.4设计图中未标明的绿地均应铺满草坪，不留裸露的种植土地面。3.2.5绿地与花坛沿口交接处，要求种植土高度低于花坛沿口50mm。3.2.6栽植后，乔木应用四脚桩支架并加固，材料选用木材，架高地面1.3m，地下0.2m，并用草绳绕至一级分支点，一次浇足水。3.2.7绿化工程应至少养护管理一年，达到一定的植物景观效果，经由设计部门参与验收合格后，方可交与甲方。3.2.8所有苗木规格均为修剪后的规格。3.3成活率和保存率3.6.1灌木和地被植物的成活率按浙江省园林绿化工程施工质量验收规范（DB33/1068-2010）要求执行，保存率应为100%。4、栽培后养护4.1灌溉与排水4.1.1新107、栽植树应根据不同树种和立地条件以及气候情况，进行适时适量的灌溉，保持土壤中有效水分。4.1.2在立地条件较差或对水分和空气湿度要求较高的树种，必须注意防止干旱，还应适当进行叶地面喷水。4.1.3灌溉前应先松土，浇灌操作；夏季以早晚为宜；冬季中午为宜。4.1.4发现雨后积水应立即排除。4.2中耕除草4.2.1新栽树木生长势较弱，应及时清除影响新树木生长的杂草。4.2.2新栽树木基部附近土壤常因灌水而板结，应及时松土。4.2.3中耕除草可结合进行，在生长季节中，每月进行一次，中耕深度以下不影响根系为度。4.3施肥4.3.1新栽树木应视生长情况和观赏要求适当施肥。为扩大树冠，可多施氮肥，为促进开花结108、果，可多施磷、钾肥4.3.2肥料应以有机肥为主，若施用化肥，应以复合肥为主。4.3.3对生长较差或生长较慢的新栽树木，在生长季节中需每月进行外追肥一次。4.4修剪整形4.4.1种植前应进行苗木根系修剪，将劈裂根、病虫根、过长根剪除，并根据根系大小、好坏对树冠进行修剪，保持地上地下部生长平衡。4.4.2植物修剪须符合设计要求并保持自然树形；有主尖的乔木应保留主尖，不得抹头修剪；因特殊需要重剪的乔木须保留三级自然分叉以上。4.4.3植物修剪须符合树木的分枝规律与生长特征。4.4.4植物种植前应进行根系修剪，剪去枯死根、病虫根、过长根、劈裂根；植物的地上部分应剪去枯死枝、损伤枝、病虫枝、过密枝等。4109、.4.5乔木修剪应符合下列规定：4.4.5.1落叶乔木应保持原有树形，适当疏枝，保持主侧枝分布均匀，对保留的主侧枝应在健壮叶芽上方短截，可剪去枝条1/52/3。4.4.5.2常绿针叶树，只剪除病虫技、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂技。4.4.5.3用作广场遮荫和行道树的乔木，分枝点高度应符合设计要求，分枝点以上枝条酌情疏剪或短截；规则式种植乔木，相邻株形应保持一致。4.4.6灌木及藤木修剪应符合下列规定：4.4.6.1有明显主干型灌木，修剪时应保持原有树型，主枝分布均匀，主枝短截长度应不超过1/2。 4.4.6.2丛枝型灌木预留枝条大于30cm，多干型灌木适当疏枝。 4.4.6.3用作110、绿篱、色块、造型的苗木，在种植后按设计要求整形修剪，修剪断面整齐，线条分明。4.4.6.4藤木类苗木应剪除枯死枝、病虫枝以及影响观瞻部分，上架藤木可剪除交错枝、横向生长枝。4.4.7观花植物修剪应符合树木花芽分化的生理需要进行适度修剪，避免影响植物观花效果。4.4.8棕榈类树木必须保护顶芽，剪去残留的叶柄。4.4.9剪口应平滑、不得劈裂、稍倾斜，疏去的枝条不得留短桩；剪口距保留芽位置，灌木至少0.5cm以上，乔木至少1cm以上。4.4.10剪、锯口直径较大的伤口应削平并涂防腐剂，易产生伤流的树种剪口直径2cm以上，一般树种剪口直径5cm以上。4.5保护措施4.5.1新栽树木在整个养护过程中，应111、注意防止人为践踏、碰撞和折损等影响树木生长的行为。可在不影响景观的条件下，在树木周围设置栏棚围护。4.5.2遇持续高温干旱情况时，除及时灌溉外，应视新栽树木的抗旱能力，适当疏去部分枝叶，必要时应搭栅遮荫和叶面喷水。4.5.3防风：对新栽树木的原有支撑应经常检查，尤其在风暴来临前要及时加固或增设支撑。对迎风面过大的树冠应适当疏枝，在风暴过后，及时抢救扶正倒伏树木，加固支撑物，修整树冠和清理残枝等。4.5.4防寒：凡易受冻害的新栽树木，寒冬来临前应采取根际培土、主干包扎或设立风障等防寒措施。遇有大雪应及时清除树冠积雪，但不要伤树冠。4.5.5防治病虫害，可参阅园林植物养护管理技术规程。4.6补植4112、.6.1对缺株的，应适时补植，补植树木应选用原来树种及规格。若需改变树种或规格，则须征得业主的同意。5.土壤要求5.1施工方应对现场使用的种植土进行土壤检测，并支付相关费用。种植土进场后由业主、监理按浙江省园林绿化工程施工质量验收规范（DB33/1068-2010）要求对种植土进行取样送检。如检验不合格，施工方报送改良方案进行改良，得到书面确认后方可施工。5.2业主有权对土壤进行重新检测，测试结果为不满足要求，由施工方支付检测费，并返工至达标为止。5.3土壤应疏松湿润，排水良好PH5-7.5，含有机质1%，有效磷25mg/kg, 水解氮80mg/kg，速效钾130mg/kg的肥沃土壤。5.4对113、草坪，花卉种植地应施基肥，翻耕25-30CM，搂平耙细，去除杂物，平整度和坡度符合设计要求。5.5种植范围内清除建筑垃圾等杂物，换土及地形塑造按照设计要求，做好场地平整并满足排水坡度。种植土回填高度应以土层自然沉降后，略低于沿口5CM。5.6植物生长最低土层厚度符合下表规定。园林植物种植必需的最低土层厚度；（大树移植和屋顶绿化工程不适用此表）单位：cm栽植种类大、中乔木小乔木和大藤本、大、中灌木小灌木和小藤本、宿根花卉棕榈类竹类草坪、草花、地被有效土层厚度深根浅根大径中、小径12090604090805030 5.7土壤改良方法：常用客土为本地土壤，现罗列下述改良范例，供施工单位选择。 5.7114、.1对原土壤和客土较差的绿地，土壤厚度为30-60cm，可加入有机质土壤改善（树皮堆肥等），肥料用鸡粪1千克/平方米，磷肥0.2千克/平方米。 5.7.2保湿性差、养分少的土壤，可在40CM厚客土中加入珍珠岩粉等40升/平方米，固体复合肥料1.25千克/平方米。 5.7.3花坛等可施老牛粪肥3千克/平方米。化肥（N:P:Mg=10：10：1）100-150千克/平方米。6、根据丽水市林业部门要求，凡设计中包含丽水市莲都区检疫性森林植物名单（2010-2011年）所提及的植物，1、松科植物及其制品;2、棕榈科植物;3、二球悬铃木。需补充检疫证，并向林业部门做报案登记等手续。 7.技术档案7.1凡115、列为工程项目的树木栽植工程及非栽植季节种植的树木必须作好记录，作为验收资料。内容包括：栽植时间、土壤条件、气象情况、栽植材料的质量、环境条件、绘制种植施工图、管理措施以施工单位和人员等。竣工验收后，必须填制竣工验收单。栽植工程所有文件，包括设计、施工、验收的各项记录应整理存档。第四章 投标文件(格式)（一）商务投标文件格式（封面）_工程施 工 投 标 文 件（商务标部分）投 标 人（章）:法定代表人（签字或盖章）:日期：_年_月_日商务标部分目录 1）投标函；2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；3）企业资质证书副本、营业执照副本、丽水市国有投资工程建设项目园林类预选承包商公告；4）116、项目经理注册证书（职称证书）、身份证；5）项目管理班子配备情况表； 6）投标人资格自查表；7）承诺书；8）投标保证金交纳凭证复印件9）在丽纳税汇总表；10）投标报价书及电子招投标专用光盘（一正一副共两张，用招标人提供的专用软件制作，并只能使用招标人提供的专用光盘刻录，与商务投标文件一起密封提交，光盘上注明投标单位名称）1 、投标函招标人： 。 1、根据已收到的招标序号为 的 工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以人民币 元（￥ 元）的总价（注：报价保留到元），按上述招标文件要求合同条件、技术规范、图纸、工117、程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。2、一旦我方中标，我方保证工程质量达到 ，并在 天(日历天)内竣工并移交整个工程。3、我方按招标文件规定将金额为人民币 元（￥ 元）的投标保证金已递交。4如果我方中标，将派出 （项目经理姓名及身份证号码），作为本工程的项目经理，注册号： ，该项目经理无在建或预中标工程。5、我方接受招标文件中的所有条款和条件，并承诺如投标文件不符合招标文件的要求，招标人可在招标的任何环节拒绝我单位投标或否决我单位投标，责任我单位自负，不向招标索赔任何经济损失。6、我方在此承诺，若我方中标，本工程文明施工、安全防护措施达到浙江省建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）118、要求；本工程环境保护达到建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004、J375-2004的标准。7、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。8除另外达成协议并生效外，你方的本项目招标文件（补充招标文件及附件）、中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。投标人：(盖章) 法定代表人:(签字或盖章)单位地址： 邮政编码：电话： 传真：开户银行名称： 银行帐号开户行地址： 电话： 日期： 年 月 日 （注：上述帐号必须为投标人基本账号）2、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书。法定代表人资格证明书（格式）单位名称：地址：119、姓名： 性别： 年龄： 职务：系 的法定代表人（或企业主要负责人）。为施工、竣工和保修 的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。特此证明。投标人：(盖章)法定代表人：（签名或盖章）日期： 年 月 日附：法定代表人身份证复印件。法定代表人授权委托书（格式）本授权委托书声明：我 (姓名)系 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 (姓名、身份证号)为我公司代理人，参加 (招标人)的 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。代理人： 性别： 年龄：120、 单位： 部门： 职务：投标人：（盖章） 被委托代理人（签名）： 法定代表人：（签名或盖章）日期： 年 月 日附：委托代理人身份证复印件及至投标时在投标企业连续12个月（企业设立不足12个月的，从设立时起）的养老保险交纳凭证原件。资质证书上载明的企业负责人是受托人的可不需提交养老保险缴纳凭证。3、企业资质证书副本、营业执照副本、丽水市国有投资工程建设项目园林类预选承包商公告；4、项目经理注册证书（职称证书）、身份证；（注：项目经理与资质证书上载明的法定代表人、企业负责人、技术负责人不能为同一人，否则评标委员会否决其投标。）5、项目管理班子配备情况表名称姓名职称岗位证书岗位证书编号安全生产考核证121、编号承诺月到位天数技术标中的编号1、项目经理不作要求2、项目技术负责人不作要求3、项目专职施工员不作要求4、项目专职质量员不作要求5、项目专职材料员不作要求公司分管领导姓名职务办公室电话手 机注： 1、投标人必须如实详细填写，不得少项漏项，相关人员按建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质(2008)91号）要求配备的有关规定进行配备，相应表格可自行扩展。否则评标委员会将否决其投标。 2、现场人员要求月到位天数不少于22天，“承诺月到位天数”要求填写天数。 3、项目技术负责人职称证书、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职材料员复印件附本表后，且人员必须符合本项目122、专业要求，否则评标委员会将否决其投标。4、本表后需附：项目经理、项目技术负责人、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职材料员的养老保险交纳凭证原件（退休人员须提交退休证，年龄不超过60周岁），且人员必须符合本项目专业要求，否则评标委员会将否决其投标。5、项目专职施工员、项目专职质量员、项目专职材料员须为园林专业。注：养老保险交纳凭证原件装入投标文件正本内，副本可采用复印件。投标人（公章）：法定代表人（签名或盖章）：填报日期： 年 月 日 6、投标单位资格自查表序号自 查 内 容招标文件要求自查情况一、开标必须到场人员见招标文件有关条款二、投标人资质类别和等级见招标文件有关条款三、本工程拟派项123、目经理资质类别和等级见招标文件有关条款四、本工程拟派项目经理在建工程或预中标项目情况无在建工程或预中标项目五、投标人或项目经理被认定存在丽水市建设市场严重不良行为的或项目经理是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员的。符合有关规定六、七、八、说明：以上各项请投标人逐项填写，投标人应按实际情况具体说明，评审时将按投标人自查表内容核实。若表格填写不实或有缺项，评标委员会将对其做出最不利处理，责任由其投标人自负。投标单位（公章）：法定代表人（签字或盖章）：填报日期： 年 月 日7、承诺书我单位承诺：我单位及项目经理没有丽水市建设市场严重不良行为情形。项目经理无在建或预中标项目（项目经理是124、其它项目第一预中标候选人的项目经理，并在公示期间或投诉有效期内的），项目经理不是公务员或事业单位（投标人是事业单位的除外）工作人员，项目经理在其它单位没有注册或登记建设行业执（从）业资格。在本次投标中，企业和项目经理资质、业绩、在建工程、提交的资料均真实，不存在任何弄虚作假行为。如有关部门在招投标现场监督及投诉处理或整个招标投标过程中，发现我公司存在以上情形的，同意招标人不予返还投标保证金，若我公司为中标单位的，同意取消中标资格。投标单位（公章）：法定代表人： （签名或盖章）日 期： 年 月 日 8 、投标保证金（或保函）附投标保证金交纳凭证复印件9、在丽纳税汇总表序号纳税单位名称证明出具单位125、名称纳税额（元）备注合计注：1、本表后附纳税证明复印件。2、纳税额是指缴纳税收部分，不包含缴费部分，投标人只需将缴纳税收部分填入到本表中。投标单位（公章）：法定代表人： （签名或盖章）日 期： 年 月 日 10、投标报价书投 标 总 价招 标 人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投 标 人：（单位盖章）法定代表人或其授权人： （签字或盖章）编 制 人：（造价人员签字盖专用章）编制时间： 表4-1 总 说 明工程名称： 1、工程概况:建设地址、建筑面积、建筑高度、占地面积、经济指标、层高、层数、结构形式、招标工期、投标工期、质量目标、施工现场情况、自然地理条件、环境保护要求等。2、编制依据126、：计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。3、采用的施工组织设计。4、综合单价包括的风险因素、范围（幅度）。5、措施项目的依据。6、其它需要说明的问题。表4-2工程项目投标报价汇总表工程名称： 第 页 共 页序号单位工程名称金额（元）1单位工程1.1专业工程1.2专业工程2单位工程2.1专业工程2.2专业工程合 计表4-3单位（专业）工程投标报价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号费用名称计算公式金额（元）1分部分项工程2措施项目2.1施工技术措施项目2.2施工组织措施项目其中安全文明施工费 建设工程检验试验费 其他措施项目费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.127、4总承包服务费4规费5税金合计1+2+3+4+5表4-4分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合 计表4-5工程量清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）合 计：表4-5-1工程量清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码项目名称计量单128、位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（123）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4567）表4-5-1-1 本表只需提供电子版本工程量清单综合单价计算表（仅适用于安装专业）单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）主材（主材名称、规格）合 计：表4-5-2工程量清单综合单价工料机分析表（仅适用于安装129、专业）单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（123）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4567）表4-5-2-1 本表只需提供电子版本施工技术措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称： 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价（元）合价（元）其中（元）备注人工费机械费本页小计合 计表4-6措施项目清单综合单价计算表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号编号名称计量单位数量综 合 单 价（元）合计（元）人工费材料费机械费管理费利润风险费130、用小计1（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）2（清单编码）（清单名称）（定额编号）（定额名称）合 计：表4-6-1措施项目清单综合单价工料机分析表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页项目编码项目名称计量单位清单综合单价组成明细序号名称及规格单位数量金额(元)单价合价1人工人工费小计2材料材料费小计3机械机械费小计4直接工程费（123）5管理费6利润7风险费用8综合单价（4567）表4-6-1-1 本表只需提供电子版本施工组织措施项目清单与计价表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号项目名称计算基数费率(%)金额(元)1安全文明施工费2建设工程检验试验费3其它组织措施费3.1冬131、雨季施工增加费3.2夜间施工增加费3.3已完成工程及设备保护费3.4二次搬运费3.5行车、行人干扰增加费（限市政）3.6提前竣工增加费合计表4-7其他项目清单与计价汇总表工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称计量单位金额（元）备 注1暂列金额2暂估价2.1专业工程暂估价3计日工4总承包服务费合 计表4-8暂列金额明细表工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称计量单位暂定金额（元）备 注合 计表4-8-1 专业工程暂估价表工程名称： 第 页 共 页序号工 程 名 称工程内容金额（元）备 注合 计表4-8-2计 日 工 报 价 表工程名称： 第 页 共 页编号项 目 名 称单位暂定数量综132、合单价（元）合价（元）一人 工1234人 工 小 计二材 料123456材 料 小 计三施工机械1234施工机械小计总 计表4-8-3总承包服务费计价表工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称项目价值（元）服务内容费率（%）金额（元）1发包人分包专业工程2发包人供应材料合 计表4-8-4主要工日价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号工 种单位数 量单价（元）表4-9主要材料价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号编码材料名称规格型号单位数量单价（元）备 注表4-10主要机械台班价格表单位（专业）工程名称： 第 页 共 页序号机械设备名称单位数 量单价（元）表4-11十二、133、材料暂定品牌选用情况表序号材料名称单位规格、型号招标文件要求品牌投标人选择品牌1234567注：1、投标人递交的投标文件中需按招标人推荐的品牌列表中选取一个品牌，否则评标委员会将否决其投标。 2、本表不需编制电子标书和标书水印码，只需提供纸质文件。 投标人（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日第五章 图纸和技术资料（另附）第六章 工程量清单及招标控制价（后附）第七章、评标办法评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人原则上不派代表参加评标委员会，确需参加的，经行业行政主管部门和市招管办同意，允许派1名代表参加，并采用抽签的方式产生，且招标人代表不得担任评标委员会主任；评标委员会成134、员为五人以上的单数；专家由招标人到招标投标中心从评标专家库中随机抽取确定；需要重新评标的，必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。一、符合性审查及初步评审评标委员会对按招标文件第二十条第7款要求对所有投标人进行符合性审查，并对进入后续评审的投标人投标文件进行初步评审。二、详细评审本工程采用电子评标。分值设置：总分102分，投标报价分90分，商务标标书质量分10分，企业纳税加分为2分。（1）商务投标报价90分1、评标基准价评标基准下浮率的确定：由业主代表在招标控制价下浮范围6% 10.9%中随机抽取，先抽取整数部分（即610共5个整数位），再抽取小数部分（即0.135、0-0.9共10个小数位），二者组合产生评标基准价下浮率。招标控制价根据评标基准下浮率相应下浮作为评标基准价（结果按四舍五入取整）。即：评标基准价（招标控制价）（1评标基准下浮率）（1）、计算单个投标报价得分各有效投标报价每高于基准价1%扣6分，每低于基准价1%的扣3分，不足一个百分点时按直线插入法计算。以此求出各投标人投标报价的得分。具体计算公式如下：投标报价得分=90-|投标价/评标基准价-1|*（3或6）*100(结果保留两位小数，第三位小数按四舍五入取舍)（2）商务标标书质量分10分1、投标报价中大小写不符或投标报价书中报价前后矛盾的每处扣1分；2、投标报价中发现主要材料的单价分析表与136、综合单价报价前后明显矛盾的、或综合单价小数点明显错误的，每处扣分；3、经评审算术性差错扣分：修正后算术性差错绝对值累计与评标基准价比占2.5及以上的，超出部分每1扣1分；4、评标委员会对报价各项目单价构成和各种费用合计构成是否合理，有无严重不平衡报价进行评审。工程量清单的报价超过评审项目基准单价( A )在15（含）以内不扣分，差幅在15%20(含)者，每发现一处扣0.5分；差幅在20%以上者，每发现一处扣1分。（3）不平衡报价评审规则 1、本项目工程量清单综合单价的标准偏离率为15%。2、工程量清单评审项目：全部项目进入评审。3、 计算评审项目基准单价( A )。招标控制价为基准单价。4、 137、筛选偏离价格。通过计算机对投标文件进行不平衡报价检测，筛选出与对应子目基准价相比超过标准偏离率的报价。5、修正不平衡报价。评标委员会按以下公式对投标人相对于招标文件的严重不平衡报价进行修正：正偏离修正价格( T )= A x（1+标准偏离率）负偏离修正价格( P )= Ax（1-标准偏离率）评标委员会对修正后的价格应要求投标人书面确认，投标人不予确认的，评标委员会有权拒绝其投标文件。6、对投标人不平衡报价的修正不改变投标总价。经修正的综合单价适用于工程量清单（包括主材）的数量有误或实施过程中工程变更引起的数量增减。（4）、企业纳税加分（2分）投标企业（含分公司）2013度在丽纳税额每满50万元138、得0.05分，最高不超过2分。以投标人提供的丽水市相关税务部门（含地税、国税）出具的纳税总额为准，需提供相关证明原件，未提供原件或提供的原件不能证明其纳税情况或纳税总额度不足50万元的不得分。注：如投标人在丽纳税总额为80万的，得0.05分。提供税务部门相关证明文件原件，开标时须提供相关证明文件原件核对，复印件（加盖公章）进入商务标，未按要求提供的不得分。（5）、投标人总得分（满分为102分）1、投标人总得分按以下公式计算汇总：投标人总得分=投标报价得分+标书质量分+企业纳税加分2、投标人总得分若出现并列的，则以投标人商务报价低者排列在前，投标人商务报价也相同的，则以抽签决定排列前后。三、评委139、推荐预中标人方法评标委员会将评标结果汇总后向招标人提交评标报告和综合得分最高的推荐一名中标候选人名单。四、评标保密招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。五、评标监督 评标过程中，评委提出的废标情况、评委对招标文件中规定不详的问题处理，必须有充分的书面理由。第八章 附 件附件一、开标程序序号程序和内容地点责任单位1投标文件截止,开标会议开始开标大厅招标人,建筑有形市场2宣布开标及投标人家数招标人3宣读评标办法招标人4查验标书密封情况公证机关或投标人5投标申请人逐一开标开启投标人的标书，并宣布内容（报价、工期、质量、项目经理），导入电子标书到电子评标辅助系统建筑有形市场（唱标人140、）记录开标情况建筑有形市场（记标人）投标人法定代表人或委托代理人对其投标文件开标结果，在开标记录上签字确认，拒绝签字的视作认同处理建筑有形市场（记标人）6按招标文件规定对投标人进行符合性审查评标委员会 7确定评标基准下浮率（详见评标办法）招标人,建筑有形市场8符合性审查合格的投标人按报价得分高低进行排序，得分最高的前6名投标人(不足6名的按实际家数，并列第6名的全数入围)必需按招标文件递交证件原件，其余投标人可自愿按招标文件递交证件原件，所有递交过证件原件的投标人进行下列事宜：1、法定代表人提交法定代表人资格证明书、有效身份证明在确认书上签印 ；如委托人参加的须提供授权委托书、养老保险证明、有141、效身份证明在确认书上签印；2、投标人项目经理提交项目经理注册证书（职称证书）和有效身份证明在确认书上签印。其余未递交过证书原件的投标人不再参加后续评审。开标大厅公证机关或招标人9取此排名前六的投标人进入后续评审（不足六名或并列第六名的全部进入后续评审），因评标过程出现被否决投标致使接受后续评审的投标人不满6名时，从余下的递交过证件原件的投标人中按报价得分排名从高到低依次替补，直至通过的合格投标人达到6名或所有递交过证件原件的投标人均被评审。评标室评委会10评标时间必须满足保证评标工作质量的要求。评标过程中评标委员会对投标人提出质询或要求投标人书面确认的，投标人应在30分钟内予以书面回复或确认，142、否则视为不予回复或确认，评标委员会有权拒绝该投标文件评标室评委会11评标委员会向招标人提交评标报告评标室12预中标候选人的投标情况和资格实绩公示网站丽水市采购与招标网、建筑有形市场、招标人目 录第一章工程概况第二章编制依据及说明第三章施工组织及施工进度计划第四章主要施工方案及技术措施第一节、市政工程第二节、安装工程第五章质量保证措施第六章工期保证措施第七章文明施工措施第一章、工程概况一、工程名称：XX公园建设工程二、建设地点：南充市顺庆区三、建设内容及规模：本项目利用现有自然资源，结合现有地形、地貌设计，主要由公园主次入口、停车场、骑游道、散步道、观景平台、沙坑、古河景观、凉亭、小卖部、公共厕143、所、指示标识、园林绿化及其配套安装工程等组成（详工程量清单）。四、计划工期：180日历天五、标段划分：施工1个标段第二章、编制依据及说明 1、编制依据（1）XX公园建设工程施工招标文件（2)本工程招标文件及图纸答疑纪要； (3)国家现行的法律、法规、施工规范、规程及相关技术标准； (4)各级主管部门颁发的有关安全生产、质量管理、文明施工等方面的文件。 (5)公司质量管理手册、质量管理程序文件、环境管理手册、环境管理程序文件以及公司职业健康安全管理手册和职业健康安全管理程序文件；(6)施工现场实地踏勘资料、周边环境情况以及资阳地区有关气象资料； (7)公司以往施工过的类似工程的施工经验。2、编制144、说明 (1)本施工组织设计建议书着重考虑了施工组织部署、施工组织管理、施工进度计划、施工平面布置和主要项目的施工方案、施工机械配备以及质量、安全、工期方面的保证措施和文明施工措施，力求做到方案合理可行、重点突出，有较强的可操作性和实用性。 (2)本施工组织设计建议书作为投标使用的技术性文件，由于编制时间仓促，难免存在考虑不周或深度不够的问题，尚不能完全满足指导施工的需要。待我方中标后，将根据施工的具体情况和施工合同的要求，对其进行补充、修改和完善，向业主提供更为详细的能够全面指导施工的施工组织设计。第三章、施工组织及施工进度计划1、工程管理目标 （1）质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范145、和标准的要求。(2)安全生产目标：杜绝伤亡事故，轻伤率控制在15以下：(3)施工工期目标：确保180日历天完成施工任务；(4)文明施工目标：创建省级文明工地2、施工组织管理21项目经理部组成项目经理部领导班子由项目经理，项目主任工程师及项目副经理组成，主管技术、质量、生产、安全、成本和行政管理工作，并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜，项目经理对公司负责，其余人员对项目经理负责。项目经理和技术负责人具有丰富的施工管理经验。项目部下设五个职能部室，分别为工程管理部、技术质量部、物资供应部、行政保卫部和财务结算部，各部室分别按照各自职能发挥作用。2.2管理机构职能划分（1）工程管理部：负146、责制定落实生产计划，组织实施施工各阶段的平面布置，负责生产、安全、质量、统计及劳动力等各种施工因素的日常管理，由部长、施工员、工长、安全员等组成。 (2)技术质量部：负责编制和贯彻施工组织设计、施工方案，进行技术交底，收集整理工程技术资料，组织物资检验和施工试验，及时解决施工出现的技术问题。负责施工质量程序管理工作，监督检查工程施工质量， 收集、整理工程施工质量验收记录等施工资料，由部长、质检员、试验员、测量员、资料员组成。 (3)物资供应部：负责工程物资和施工机具购置和贮存，编制并实施物资使用计划，监督控制现场各种物资的使用情况，维修保养施工机具等，由部长、采购员、保管员组成。 (4)行政保147、卫部：负责后勤行政、消防保卫、环保环卫等工作，由部长、管理员、保卫干事组成。(5)财务结算部：负责编制工程报价、决算、工程资金回收、成本核算、资金管理、分包合同管理等工作，由部长、预算员、会计、出纳组成。3、施工准备31技术准备(1)合同签订后，工程开工前及时与业主、监理和设计单位联系，做好设计交底和图纸会审工作。(2)根据施工图纸，配备与本工程相关的规范、规程及有关图集，组织工程技术人员认真熟悉图纸，学习施工规范和验收标准。(3)及时进行水准点和坐标点交接，做好工程控制网桩和标高控制点的测量定位，并做好标识加以保护。(4)编制项目质量计划，建立健全质量保证体系，制定各项技术，质量管理制度、运148、行程序和管理办法。 (4)根据工程特点，编制慎密、合理的施工组织设计和各分部(子分部)、分项工程施工方案，并及时办理审批手续。 (5)考察确定符合要求资质等级的试验室，制定施工试验工作计划，配备试验、检验工作所需的器具，并对所配备的仪器进行校验。 (6)提前做好摸板设计详图及钢筋放样工作。 32现场准备 321施工道路及场地 (1)做好施工现场水、电、通讯工作，按照公司CIS战略要求及时修建围墙、道路、办公、生活及生产临时设施。(2)合理布置材料堆场，并对其进行硬化。按照施工总平面布置图安排材料、设施料的堆放位置，做好施工机械的布置和安装。322施工现场临时用水、用电 (1)本工程临时用水采用149、施工、生活、消防三合一的供水方式，通过指定的水源接水口，用DN75铸铁钢管向现场内引水。管将水从水源接至施工及生活用水处。为防止城市供水突然中断，影响工程进度，在砼搅拌站附近设置一座30时的临时蓄水池，以保证施工的正常用水。(2)本工程施工临时用电采用“TN-S”供电系统，即“三相五线制。实行“三级配电、二级保护及“一机、一闸、一箱、一保护。供电干线、及配电室至二级箱的线路全部采用地埋电缆，埋入深度不小于07m。进入楼层的用电线路以及施工作业层使用的机具全部采用绝缘电缆。且每层设置一个可移动的配电箱。33物资准备(1)工程开工前，由项目物资供应部门充分做好市场调研工作，择优选择并确定合格供应商150、。(2)制定材料、构件计划，及时采购和落实施工所需材料和构件，并按供应计划和施工进度安排保质保量地组织施工物资进场，以保证工程的正常施工不受影响。(3)根据项目实际情况，制定项目部关于材料采购、保管及发放等一系列管理制度，并制定具体的奖罚措施。34施工机械准备按照施工机械设备配备计划表中的机械数量和型号，结合工程进度要求，分阶段组织设备进场安装。设备在进场前均要进行检查，进场后要进行验收，调试合格经安全管理部门检验后方可使用。3.5现场试验室准备 (1)计划在工地建立一座试验室，内分三室，分别为标养室、器具存放室和试验人员值班室。 (2)标准养护室安装温度和湿度自控仪，降温及加湿采用淋水，升温151、采用加热器进行加热，以保证标养室所需的温度和湿度。试验人员值班室配备桌椅、办公用具、资料柜等。4、施工顺序及验收安排(1)本工程按照先地下、后地上，先主体、后装饰的原则组织施工，结构旌工分步进行验收。 (2)每次结构验收合格后及时插入砌体、粗装修及专业管线安装施工，精装修工程提前插入，最后进行竣工验收。5、施工流水段划分施工流水段划分原则上按后浇带位置和结构布局特征，结合摸板配置数量、周转次数、劳动力投入和塔吊每台班效率等综合因素来划分。施工作业队由专业施工班组组成，即由摸板工、钢筋工、砼工等专业工种组成，作业班组之间互相协调配合施工，保证各工序衔接合理，以实现连续均衡流水施工。6、总包与分包152、的协调管理 (1)每周组织召开一次由业主方、监理单位、总包单位和分包单位参加的协调会，共同协调该工程施工中存在的有关事宜。 (2)项目部根据施工合同要求制定年度、季度、月度进度计划，并转发给分包单位，每日下午5：30组织各分包单位召开碰头会，总结当日及前一段时期进度、质量方面的情况，并布置次日及下一步进度、质量要求。(3)制定分包管理制度，及时与分包单位签订施工合同和管理责任书，将分包单位的施工活动纳入项目的统一管理之中。对于业主方指定的分包单位，应时常保持沟通，使其按照项目部管理要求组织施工，保持与总包单位进度、质量相协调。7、劳动力安排(1)劳动力调配由公司劳务总站按照劳动力需求计划统一安153、排，保证向项目部提供足量的技术水平达到施工要求劳动力。（2）劳动力安排按照基础，主体和装饰装修三个阶段进行，由项目部提前向公司劳务总站报送劳动力需求计划，劳务总站根据项目部施工进度计划，及时组织劳动力进场。四、施工总平面布置1、施工现场平面规划 (1)施工现场的围挡按照公司CIS策划设置，其用料、高度和样式必须满足省级文明工地要求。围墙布置按照招标文件给定的用地红线范围进行，在东围墙南北两端分别部置施工区和生活区大门各一个，大门宽5m，用型钢制作。 (2)在施工区部置临时环形施工道路，施工主要道路均采用150眦C15砼进行硬化，其余道路采用100衄厚C10砼或铺砖硬化，以保证施工现场文明整洁，154、雨季施工不受影响。(3)办公区、生活区布置在建筑物北侧靠近围墙处。办公室、职工宿舍、库房、标养室等临设均采用彩钢板活动房，食堂、厕所和浴室采用普通粘土 砖砌筑，屋顶铺设机制石棉瓦。办公、生活性设施与施工区之间设置隔离墙。(4)施工现场建筑物南侧设置砼搅拌站、木工房、钢筋加工棚、水泥库等临时设施，并规划布置大模板、设施料和材料堆放场地，材料堆放场地均需硬化处理。第四章、主要施工方案及技术措施第一节 市政工程一、铺装工程一、施工淮备 l、材料准备 铺装工程中，铺装材料准备工作任务较大，为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样，确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案，然155、后再确定各种石才的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。 2、场地放样 按照设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围和挖方区、填方区之间的零点线。 3、地形复核 对照广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、挖制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。 二、场地平整与找坡 l、挖方与填土施工 填方区的堆填顺序应当先深后浅、先分层填实深处，后填浅处，每填一层入夯实一层，直到设计的标高处。挖方过程中挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，以后再填入种植地中。156、 2、场地平整与找坡 挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度变化限制在005 米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度数据和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。 3、根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高，还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地平的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。 三、地面施工 1、土基施工 根据设计要求，放宽一定尺寸进行开挖，碰到湿软土基，必须换填，压实仔细，按要求整出路拱，分批碾压，先轻后重，先稳后振，先边后中，先高后低，157、要求轮迹重叠，沿中心线方向进行，压路机压不倒部位，采用小型夯机纵横循环夯实，防止漏夯，碾压后，路拱不符合处及时耙开重新处理，有“弹簧”现象应返挖，晒干后填筑碾压，整形后土基平整度控制2CM 内。 2、下基层施工 本标段基层结构为二灰碎石碾压密实。 其施工程序为： 摊铺碎石稳压撤填充料压实铺摊嵌缝料碾压。 （1）、摊铺碎石 可用几块摊铺厚度相同的方木或砖块放在夯实后的素土基础上，用人工摊铺碎石（碎石强度不低于8 级，软硬不同的石料不能掺用）。以标定的摊铺厚度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐，上料应使用铁叉，要求大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求厚度一致。料底尘土要清理出去。 （2）、稳压158、 先用1012T 压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约为2530 米，后轮重叠宽1/2，先沿整修过的路肩一起碾压，往返压两边，即开始自路面边缘压至中心。碾压一遍后，用路拱板及小线绳检验路拱及平整度。局部不平处，要去高垫低。去高是将多余的碎石均匀捡出，不得用铁楸集中铲除。垫低是将低洼部分挖松，均匀地铺撒碎石，至符合标高后，洒少量水花，再继续碾压，至碎石初步稳定无明显位移为止。这个阶段一般需压34 遍。 （3）、撒填充料 将二灰（粉煤灰和石灰）均匀撒在碎石层上，用扫帚扫入碎石缝里，然后用洒水车或喷壶均匀洒一次水。水流冲出的空隙再以砂或灰土补充，至不再有空隙并露出碎石尖为止。 （4）、压实 用1012CM159、 吨压路机继续碾压，碾速稍快，每分钟6070 米，一般碾46 遍（视碎石软硬而定），切忌碾压过多，以免石料过于破碎。 （5）、碾压 嵌缝料扫匀后，立即用1012T 压路机进行碾压，1012T 压路机进行碾压，一般需压23 遍，碾压至表面平整稳定无明显轮迹为止。 然后进行质量鉴定、签证。3、面层铺装 根据设计要求及铺贴方法。准备好各种材料及其辅助材料。块料面层要求规格一致平整方正，不能有缺棱掉角，不开裂，无凸凹扭曲，颜色均匀。铺砖石材应按设计图案要求，事先选好统一编号，以便对号入座。面层铺装板的规格应符合设计要求。水泥采用42.5 R号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。采用洁净的无有机杂质的中粗砂160、。其含泥量不得超过3%。各种填充材料、粘结剂应按设计要求进行。 （2）、作业条件 根据设计标高，路面宽度定放边桩、中桩、拉好边线。确定砌块路面的砌块列数及其拼装方法。铺砌面砖前应首先弹好各花样品种的分隔线。选料时应按配花、品种挑选，尺寸基本一致，纹理通顺，并分类存放，待铺贴时取用。分块排列布置要求对称，缝子要求贯通。 3）、操作工艺 铺贴前对砖的规格、尺寸、外观质量、色泽进行预选。并预先湿润后晾干。根据水平线、中心线，按预排铺好两侧标准后，再拉线进行铺贴。 铺贴前，应先将基层浇水湿润，再刷水泥浆一道（水灰比为0.5左右）水泥浆应随刷随铺，不得有风干现象。 广场砖缝隙宽度，当紧密铺贴时不宜大于1161、MM，当虚缝铺贴时一般为510。应按设计要求进行。 广场施工时，应采用分段顺序铺贴。按标准进行拉线，并随时做好各工序的检查和复验工作以保证铺贴质量。 面层铺贴贴24 小时内，应根据各类面层要求分别进行擦缝，勾缝、压缝工作。缝的深度及宽度应均匀，擦缝和勾缝，宜采用同品种、同标号、同颜色水泥，同时应及时清理表面水泥。并做好面层养护工作。 4、质量标准 各层的坡度、厚度、标高和平整度等应符合设计规定。 各层的强度和密实度应符合设计要求，上下层结合应牢固。 变形缝的宽度和位置、块材间缝隙的大小，以及填缝的质量等应符合要求。 不同类型面层的结合以及图案应正确。 各层表面对水平面或设计坡度的允许偏差，不应162、大于30MM。供排除液体用的带有坡度的面层应作泼水试验，以能排除液体为合格。 块料面层相差两块料间高差，不应大于允许偏差。 水泥混凝土、水泥砂浆和铺在水泥砂浆上的板块、卵石面层与基层的结合应良好，应用敲击方法检查，不得空鼓。 面层不应有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。 面层中块料行列（接缝）在5M 长度内直线度的允许偏差不应大于有关规定。 各层厚度对设计厚度的偏差，在个别地方偏差不得大于该层厚度的10%，在铺设时检查。各层的表面平整度，应用2M 长的直尺检查，如为斜面，则应水平尺和样尺检查。各层表面对平面的偏差，不应大于规范规定。4、石才铺装(1) 工艺流程：基层清理弹线试排试拚扫浆铺水泥砂浆结163、合层铺板灌缝 擦缝养护。(2) 根据墙面水平基准线，在四周墙面上弹出面层标高线和水泥砂浆结合层线。同时按照板材大小尺寸、纹理、图案，缝隙在干净的找平层上弹控制线，由房间中心向进行。(3)试拼、试排：根据施工大样图拉线较正并排列好。核对板块与墙边，柱边门洞口的相对位置，检查接缝宽度不得大于1mm。有拼花图案的应编号。对于较复杂部位的整块面板，应确定相应尺寸，以便于切割。(4)砂浆应采用干硬性的，相应的砂浆强度为不低于M15。先洒水湿润基层，然后刷水灰比为0.5的水泥素浆一遍，刷铺砂浆结合层，用刮尺压实赶平，再用木抹子搓揉找平，铺完一段结合层即安装一段面板，结合层与板块应分段同时铺砌。(5)铺板：164、镶贴面板一般从中间向边缘展开退至门口，当有镶边和大厅独立柱之间的面板则应先铺，必须将预拼、预排、对花和已编号的板材对号入座。铺镶时， 板块应预先用水浸湿，晾干无明水方可铺设。拉通线将板块跟线平稳铺下，用木锤或橡皮锤垫木块轻击，使砂浆振实，缝隙平整满足要求后，揭开板块，进行找平，再浇一层水灰比为0.45的水泥素浆正式铺贴，轻轻锤击，找直找平。铺好一条及时用靠尺或拉线检查各项实测数据。如不全要求，应揭开重铺。 (6)灌缝、擦缝：板块铺完养护2天后，在缝隙内灌水泥砂浆擦缝，有颜色要求的应用白水泥加颜料调制，灌浆12小时后，用棉纱蘸色浆擦缝，粘附在板面上的浆液随手用湿纱头擦试干净。铺上干净湿润的锯末养165、护。喷水养护不少于7天 (3天内不得上人)。 (7)材料：水泥标号不低32.5号，块材：技术等级、光泽度、外观等质量符合现行国家标准天然大理石建筑板材天然花岗岩建筑板材等有关规定，并同时应符合块料允许偏差。5、卵石地面施工（1）施工前应将地面尘土、杂质彻底清扫于净，检查地面不得有空鼓、开裂及起矽等现象，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能清足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。（2）弹线:在施工前要按要求弹出标高控制线，作出标高控制。清理完毕后，在地面弹出十字线，并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。（3）预辅:首先应在图纸设计要求的基础上，对卵石的颜色、几何尺寸、表面平整166、等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行谓整、交换，直至达到最佳效果。（4）铺贴:首先应采用13干硬性砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上，刷一造素水泥浆，把己搅拌好的干硬性砂浆铺到地面，用灰扳抽实，应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3以上，砂浆厚度控制在30mm，把卵石按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，谓整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺砧。（5）匀缝：铺完24小时后进行勾缝。（6）清理:勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理（一般宜在l2h之后）。（7）石材打蜡:打蜡一般应按所使用蜡的操作工艺进行，原则上烫硬措，167、擦软蜡，蜡洒布均匀，不侵底色，色泽一致，表面干净。6、成品保护地面石材施工完毕，应在饰面上铺设一层塑料布，然后再铺设一层18厚的多层板进行保护。二、砖砌工程本工程树池、花池、小卖部、公共厕所等均为砖砌。一、人工挖土放线后人工小心用镐挖土，避免扰动地基土。二、基础垫层基础垫层采用原槽浇灌砼。垫层表面平整，垫层达到一定强度后，方可上人弹线施工页岩砖砌筑。三、砌筑砂浆要求1、水泥应经复验合格，并在有效期内使用。2、采用中砂，并应过筛,不得含有草根等杂物,含泥量不大于5%.3、拌制的石灰应用网过滤，熟化时间不得少于7天，严禁使用脱水、硬化的石膏。4、砂浆的配合比由新都区试验室试配后确定。5、砂浆应随拌168、随用，水泥砂浆应在3小时内，混合砂浆应在4小时内使用完毕，使用中出现泌水现象应再次拌合。四、砌筑用砖1、页岩砖应由试验室进行取样试验，合格后才能使用。2、砌筑前浇水湿润，含水率10%。五、砌筑方法1、砌筑采取一丁一顺法，在第一层均排丁砖，树池、花池两边对称一致。2、砌筑时控制灰缝厚度，不得超过皮数杆灰缝高度。3、砌筑前，应浇水湿润，除大堆浇水湿润外，还应在砌筑前对砌筑面再洒水湿润，其含水率一般不超过15%。六、花岗石压顶施工花岗石压顶工艺流程：基层清扫刷水泥浆水泥砂浆找平层撒纯水泥并洒适量的清水-拉线铺花岗石清洗地面。七、面砖施工面砖施工同地砖施工。基层必须清理干净和平整，灰渣和浮土应扫净，不169、平之处应铲平，油污应用火碱溶液清洗干净。三、截水沟施工方案及技术措施一、主要技术方案1.1、施工放线截水沟施工前，先进行测量放线，放出隧道中线和开挖边界线。隧洞洞外采用三角网测量，每个洞口至少设置三个平面控制点，三个点应设在互相通视，交通方便，地基稳定且能长期保存的地方。高程控制采用水准测量进行，每个洞口应布设两个高精度水准点，两个水准点以安置一次水准仪即可联测为准；中线放出后按10m为中桩间距单位打设中线桩；开挖边线桩用等高线法测出，按5m为中桩间距单位打设开挖边界桩；中桩及开挖边界桩要经过项目部测量队复核测量认可后方可使用；截水沟施工前，要对其修砌位置进行放线，放线内容为距边仰坡刷坡位置5170、m外的适当位置确定截水沟大致走向、里程及是否需要爆破以及爆破深度。1.2、截水沟施工工艺（1）水沟开挖由于截水沟净空较小，为便于截水沟的一次开挖成型，爆破采用松动爆破，钻孔间距和装药密度等根据岩石的结构计算，现场试验加以调整。爆破完成后，采用风镐对截水沟边坡进行修整，从而确保其顺直，为边坡防护工程创造条件。爆破参数的设计如下： 最小抵抗线W=(720)D , D为钻孔直径。 炮孔间距a=(0.40.6)W。 装药量Q=(0.122.1)L, L为光爆深度,装药量要在现场试验。单孔装药量，用线装药密度QX表示，则QX=q.a.Wq=松动爆破单耗药量在预裂孔装药时,使用小直径的药卷,沿钻孔深度间断171、绑在传爆线上。起爆采用塑料导爆管同时起爆。（2）原材料截水沟所用水泥砂浆及片石必须严格筛选，水泥砂浆严格按照配合比施工下料。为便于过程控制，现场应设有磅称，水泥砂浆材料应每盘称量，材料计量应以质量计算。拌和均匀性每班检查不得少于两次。(3)工地布置截水沟的施工场地布置，在满足施工工艺的前提下，应力求紧凑，充分利用场地空间及运输线，避免施工干扰。拌和料应采用强制式拌和机，拌料在搅拌前应经过严格筛选，以防止大块料混入喷射机。拌料的运输应使用普通翻斗车或运输搅拌车，运输过程中应防止污染 。(4)施工要求截水沟在边仰坡开挖前修建，将地表水引离洞口开挖范围，以防止地表水冲刷边仰坡导致失稳坍塌。截水天沟修172、建时要考虑排出的水不流经洞外道路或能流入洞外排水沟中，使洞内外防排水形成统一体系，利于防水。在松动爆破完成以后，对其沟底进行全面清理，确保水沟落在基岩上。水沟铺砌时，沟底及两侧应平顺、沟底无杂物，灰缝饱满。四、现浇钢筋混凝土排水沟施工方案及技术措施1 施工准备技术准备1.认真审核施工图纸及设计说明，并办理图纸会审记录。2.认真编制施工组织设计（方案）3.施工前应按照图纸标明的现况位置在施工。4水沟施工前，必须验槽，经签认合格后方可进行下道工序施工。市政基础议施工程杖术亥底记录5.根据设计图纸进行施工测量，定出水沟中线、高程和宽度，确定水沟变形缝的位置，并对控制桩进行加密和保护。6.对原材料和半173、成品进行检验、试验。2 材料要求1.水泥：水泥宜采用普通硅酸盐水泥。水泥应具有出厂合格证和检验报告单，进场后应取样复试合格，其质量符合国家现行标准的规定和设计要求。2.钢筋 (1)钢筋出厂时应有产品合格证和检验报告单，钢筋的品种、级别、规格，应符合设计要求。钢筋进场时应抽取试件做力学性能检验，其质量必须符合国家现行标准钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（GB 1499)等的规定。(2)钢筋不得有严重的锈蚀、麻坑、劈裂、夹砂、夹层等缺陷。 (3)钢筋应按类型、直径、钢号、批号等条件分别堆放，并应避免油污、锈蚀。 (4)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学分析或其他174、专项检验。3.砂：宜选用质地坚硬、级配良好的中粗砂，其含泥量不应大于3%。4.石子：石子最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4，不得大于钢筋最小净距的3/4，且不得大于40mm。其含泥量不得大于1，吸水率不应大于1.5%。5.混凝土拌合用水：宜采用饮用水。当采用其他水源时，其水质应符合国家现行标准混凝土拌合用水标准（JGJ 63）的规定。2.3 机具设备1.机械：混凝土搅拌机、混凝土搅拌运输车、机动翻斗车、钢筋切断机、钢筋调直机、钢筋弯曲机、电锯、电刨、电焊机等。2.机具：插人式混凝土振捣器、平板振捣器、刮杠、溜槽、铁锹、木抹子、铁抹子等。2.4 作业条件1.土方开挖、基坑支护已经完成，经有175、关方面验收合格。2.现场“三通一平”满足施工需要。3.沟槽一侧堆土距离槽边上口1.5m以外。4.基坑地下水已经降至基底以下0.5m。3 施工工艺3.1 工艺流程混凝土垫层底板钢筋绑扎底板模板安装底板混凝土浇筑侧墙、顶板内模安装侧墙、顶板钢筋绑扎侧墙、顶板外模安装侧墙、顶板混凝土浇筑3.2 操作工艺1.混凝土垫层 (1)模板：垫层边模可采用10槽钢或100mm100mm方木模板，模板背后用钢钎或方木固定。 (2)垫层混凝土：采用平板振捣器振捣密实，根据标高控制线，进行表面刮杠找平，木抹搓压拍实，待垫层混凝土强度达到1.2MPa后方可进行下道工序施工。2.底板钢筋绑扎(1)钢筋的接头型式与位置：钢176、筋接头型式必须符合设计要求；当设计无要求时，混凝土结构中凡直径大于22mm的钢筋接头宜采用焊接或机械连接；其余钢筋接头可采用绑扎搭接，其搭接长度应符合设计及相应施工规范规定。底板上、下层钢筋的接头位置应相互错开；其下层钢筋接头位置应在底板跨中1/3部位，上层钢筋接头位置应在底板端部1/3部位。 (2)底板钢筋绑扎：底板上、下层双向受力钢筋应逐点绑扎，不得跳扣绑扎。底板上、下层钢筋间设钢筋马凳支撑，马凳间距应根据底板厚度不同而确定，一般为600mrn1200mm。钢筋保护层应用砂浆垫块或塑料卡扣固定，使保护层厚度符合设计要求。 (3)钢筋接头要求1)钢筋绑扎接头的位置，其搭接长度的末端至钢筋弯曲177、处的距离，不得小于钢筋直径的10倍，且不宜在最大弯矩处。2)钢筋的连接，无论焊接或绑扎，设置在同一构件内的接头均应相互错开35倍钢筋直径（绑扎接头不小于30倍钢筋直径），但不得小于500mm。(4)钢筋加工质量要求见表3-32。 表-32 钢筋加工质量检验标准（mm）项目允许偏差检验方法受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸10钢尺检查弯起钢筋的弯折的位置20钢尺检查箍筋内净尺寸5钢尺检查 (5)绑扎钢筋接头的搭接长度应符合表3-33的规定。 表3-33 绑扎接头的搭接长度钢筋类别受拉区（mm）受压区（mm）检测方法30d20d尺量35d25d尺量45d30d尺量 (6)钢筋位置质量应符合表3-34的178、规定。 表3-34 钢筋位置的允许偏差项 目允许偏差（mm）检测方法受力钢筋的间距10尺量受力钢筋的排距5尺量箍筋、横向的钢筋间距绑扎骨架20尺量焊接骨架10尺量受力钢筋保护层板、墙3尺量3.底板模板安装(1)模板选择：基础底板模板可采用组合钢模板或胶合板模板现场拼装。对于周转次数多或有特殊要求的部位（变形缝、后浇带等），也可采用加工专用或组合式钢模板与钢支架，以适应特殊需要。(2)底板吊模安装：墙体下部施工缝宜留于距底板面或梗斜以上不少于200mm300mm的墙身上，该部位采用吊模处理，吊模底部应采用同强度等级细石混凝土垫块与钢筋三角架支顶牢固。 (3)变形缝橡胶止水带加固：当结构底板变形缝179、部位设计有橡胶止水带时，应特别注意橡胶止水带的加固与就位正确，在结构内的部分通过加设钢筋支架夹紧，结构外的部分可采用方木排架固定。4.底板混凝土浇筑 (1)一般要求：底板混凝土应连续浇灌，不得留设施工缝；采取压茬赶浆的方法浇筑。 (2)结构变形缝部位的浇筑：当设有结构变形缝时，应以变形缝为界跳仓施工。变形缝浇筑过程中应先将止水带下部的混凝土振实后再浇筑上部混凝土；振捣过程中不得触动止水带，振捣时间以混凝土表面开始泛浮浆和不冒气泡为标准。 (3)吊模部位的浇筑：吊模内混凝土需待其下部混凝土浇筑完毕且初步沉实后方可进行，振捣后的混凝土初凝前应给予二次振捣，以提高混凝土密实度。 (4)压光收面：混凝180、土浇筑完毕，及时用平板振捣器和刮杠将混凝土表面刮平，排除表面泌水。待混凝土收水后用木抹子搓压平实，铁抹子收光，初凝后立即覆盖养生。 (5)混凝土试块的留置1)抗压强度标准养护试块：每工作班不应少于1组，每组3块；每浇筑100或每段长不大于l00m时，不应少于1组，每组3块。2)与结构同条件养护试块应根据需要数量留置。3)抗渗试块：每浇500时混凝土不得少于1组，每组6块。4)抗冻试块留置组数按抗冻标号规定留置，每浇500或不足500混凝土留置1组；当配合比和施工条件发生变化时，应增加留置组数。 (6)混凝土养护：混凝土的养护应避免混凝土早期脱水和养护过程中缺水。常温下，混凝土采用覆盖浇水养护，181、每天浇水次数应能保证混凝土表面始终处于湿润状态，养护时间对于普通混凝土不得少于7d，其他有抗渗要求的混凝土不得少于14d。 (7)底板施工缝处理l)抗渗混凝土墙体一般只允许留设水平施工缝其位置不应留在剪力与弯距最大处，下部施工缝宜留在高出底板面或梗斜以上不小于200mm的部位，墙体有孔洞时，施工缝距孔洞底边缘不宜小于300mm。2)墙体施工缝可做成企口缝、高低缝和止水钢板三种形式；当墙厚在300mm以上时，宜采用企口缝，当墙厚小于300mm时，可采用外低内高的高低缝或止水钢板。3)在施工缝上继续浇筑混凝土前，已浇筑混凝土的强度不得小于2.5N/；先将混凝土表面凿毛，清除浮浆和杂物，用水冲洗干净182、，并保持湿润，再铺一层20mm25mm厚与所浇混凝土材料和灰砂比相同的水泥砂浆后设专人细致振实，确保新、旧混凝土紧密结合。 (8)变形缝部位混凝土施工：变形缝止水带应在混凝土浇灌前固定牢固；变形缝两侧混凝土应间隔施工，不得同时浇筑；在一侧混凝土浇筑完毕，止水带经检查无损伤和位移现象后方可进行另一侧混凝土浇筑；混凝土浇筑时，应仔细振捣，使混凝土紧密包裹止水带，并避免止水带周边骨料集中。5.侧墙、顶板内模安装 (1)模板支架安装：模板与支架宜采用碗扣式脚手架或钢管扣件脚手架，支架方案经设计计算确定。 (2)内模安装l)内模安装时水平和垂直支撑采用可调支撑，控制侧墙、顶板标高。2)侧墙模板宜采用胶合183、板或钢模板，钢带或木带间距经计算确定。3)模板接缝处用细海绵胶条填实，防止漏浆。4)水沟的直墙侧模，应用两侧带橡胶锥垫且带有套管的定型穿墙螺栓固定，安装螺栓的数量与布局应经过计算确定。拆模后剔除橡胶锥垫，抽出螺栓用微膨胀水泥砂浆塞孔压平，或将螺栓留在混凝土中只将橡胶锥垫内的螺栓切除，用微膨胀水泥砂浆补孔压平。5)矩形管沟的直墙侧模不采用螺栓固定时，其两侧模板间应加设临时支撑杆，浇筑应随混凝土面接近撑杆时，将撑杆拆除。6)模板表面应涂刷脱模剂。7)模板接缝处应紧密吻合，可以用胶条嵌缝，如果缝隙过大应重新加工或修改模板尺寸。8)固定模板的支撑不得与脚手架发生联系，侧墙模板与顶板模板的支设应自成体系184、，不得因拆除侧模影响顶板支撑。9)矩形管沟的模板可一次或分次支设。10)管沟顶板的底模，当跨度等于或大于4m时，其底模应预设适当的拱度，其起拱宜为全跨长23，当设计有要求时按设计执行。11)变形缝止水带应与端部支撑同步完成。架立止水带的钢筋应预先制作成型。止水带接头宜用热接，并由经过培训的熟练技工完成。止水带宜用专用卡具固定。不得用铁钉、铁丝穿透止水带进行固定。现浇混凝土管沟变形缝的止水带应符合设计要求，安装应牢固、与变形缝垂直、与墙体中心对正。12)模板安装质量允许偏差应符合表3-35的规定。 表3-35 模板安装质量允许偏差项次检查项目规定值或允许偏差（mm）检验频率检验方法范围点数1轴线185、位置基础10每段构筑物4用经纬仪测量纵横各计2点墙板、管、拱52相邻两板表面高低差刨光模板、钢模24用尺量取较大值不刨光模板43表面平整度刨光模板、钢模34用2m直尺不刨光模板54垂直度墙、板0.1%H且不大于62用垂线或经纬仪检验5截面尺寸基础+10，203用尺量长、宽、高各计1点墙、板+3，53用尺量长、宽、高各计1点管、拱不小于设计断面2用尺量高、宽（直径）、厚各计1点6中心位置预埋管、件及止水带3每件（孔、洞）1用尺量取纵横向偏差较大值预留洞5注：H为墙的高度（MM）。6.侧墙、顶板钢筋绑扎(1)墙体钢筋绑扎前，应将预留插筋表面灰浆清理干净，并将插筋校正到位，如有位移时应按1:6坡度进186、行纠偏。钢筋绑扎应严格执行设计与施工规范的要求。 (2)墙体双排钢筋的固定：墙体双排钢筋净距通过定位架立筋控制，架立筋的间距不宜超过l000mm，并成梅花状摆放，架立筋端头不得直接接触模板面。 (3)钢筋保护层的控制：墙体钢筋保护层厚度符合设计要求。钢筋垫块绑扎时，每1中不得少于一块，并呈梅花形布置；对于结构拐角及腋角等边角部位应适当增加数量。(4)顶板钢筋铺放前，应将模板面所有杂物彻底清除，并在模板表面弹好钢筋轴线，依线绑扎。当顶板为双层筋时，两层筋之间须加设钢筋马凳。7.侧墙、顶板外模安装参照5款规定施工。8.侧墙顶板混凝土浇筑(1)一般要求1)墙体混凝土浇筑前，应在底板接茬处均匀浇筑一层187、30mm50mm厚与墙体混凝土同强度等级的水泥砂浆或减石子混凝土。2)墙体混凝土应分层连续浇筑，采用插人式振捣棒振捣密实，每层浇筑厚度不大于500mm。3)混凝土自由下落高度不得超过2m，否则应用串筒或溜槽的方法浇筑，防止混凝土浇筑过程中产生离析现象。4)墙体分层浇筑时，上一层混凝土应在下一层混凝土初凝之前完成，两侧墙体应同步对称浇筑，高差不应大于300mm。 (2)顶板混凝土浇筑采用“赶浆法”施工。混凝土浇筑时呈阶梯形逐层连续浇筑，随浇筑随用平板振捣器振捣密实，平板振捣器的移动间距，应保证振捣器的平板覆盖已振实部分的边缘l00mm200mm。混凝土浇筑完毕先用木刮杠满刮一遍，再用木抹子搓毛，188、然后用铁抹子分三遍收光压实，最后一遍收光应在混凝土初凝前完成。 (3)混凝土从搅拌机卸出到次层混凝土浇筑压茬的时间不应超过表3-36的规定，当超过时，应设置施工缝。施工缝的留置见本条4款(7)项的要求。侧墙与顶板应一次浇筑，但是在浇至墙顶后，应间歇11.5h，再继续浇筑顶板。 表3-36 混凝土浇筑的间歇时间气温（）间歇时间（h）253252.5 (4)养护：墙体混凝土的养护同本条4款（6)项的规定。 (5)混凝土试块的留置参照本条4款(5)项的规定执行。 (6)模板拆除 1)不承重模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损时才能拆除侧墙模板。2)现浇混凝土拱和矩形管顶板底模应在与结构189、同条件养护的混凝土试块达到表3-37规定的强度时，方可拆除。 表3-37 现浇混凝土底模拆除时所需强度值结构类型结构跨度（m）达到设计强度标准值（%）板2502，8753)现浇钢筋混凝土管沟的内模应待混凝土达到设计强度标准值的75%以后方可拆除，预留孔洞的内模，在混凝土强度能保证过梁和孔洞表面不发生坍塌和裂纹时，即可拆除。4 质量标准4.1 混凝土工程1.基本要求 (1)混凝土的抗压强度应按国家现行标准混凝土强度检验评定标准（GBJ 107)进行评定，抗渗、抗冻试块应按国家现行有关标准评定，并不得低于设计规定。 (2)现浇混凝土结构底板、墙面、顶板表面应光洁，不得有蜂窝、露筋、漏振等现象。(3190、)墙和顶板的伸缩缝应与底板的伸缩缝对正贯通。 (4)止水带安装位置正确、牢固、闭合，且止水带附近的混凝土应振捣密实。2.现浇混凝土排水管沟的允许偏差见表3一38。 表3-38 现浇混凝土排水管沟允许偏差项次检查项目规定值或允许偏差（mm）检查方法和频率1轴线位置15经纬仪或全站仪2高程10水准仪3断面尺寸不小于设计规定尺量：20m两点，宽厚各计一点4墙高10尺量：20m两点，每侧计一点5沟底中线每侧宽度10尺量：20m两点，每侧计一点6墙面垂直度15用垂线检测：20m两点，每侧计一点7墙面平整度102m靠尺：每20m两点，每侧计一点8墙厚+10，0尺量：每20m两点，每侧计一点5 成品保护5.191、1 混凝土浇筑后，应根据气温情况及时覆盖和洒水，使混凝土充分养护。5.2 冬期施工时，应制定切实可行的冬施方案，防止混凝土受冻。5.3 混凝土强度未达到1.2N/mm2以前，不得在混凝土面上行走或堆放重物。5.4 应根据现浇钢筋混凝土管沟的部位、强度要求和气温情况，严格控制拆模时间。 6 应注意的质量问题6.1 为防止止水带处混凝土不密实，浇筑混凝土时应在管沟两段止水带钢筋密集处，采用小直径振捣棒，派专人仔细振捣密实。6.2 顶板混凝土浇筑后，在夏季应及时进行洒水养护，冬季应进行覆盖保温；混凝土在接近初凝时，进行二次压光。防止混凝土出现干缩裂缝。6.3 模板涂刷隔离剂要均匀，混凝土浇筑时应保证192、振捣棒的插人深度和时间，防止过振和欠振使混凝土出现蜂窝、麻面现象，确保振捣密实。6.4 为防止混凝土出现烂根现象，除对接茬处应进行彻底凿除浮浆并用水充分湿润外，模板应严密不跑浆。浇筑前先浇筑20mm50mm厚的同强度等级减石子混凝土，保证新旧混凝土的结合良好。7 环境、职业健康安全管理措施7.1 环境管理措施1.建筑垃圾如碎砖头、混凝土块、水泥袋等物品应分类、集中处理，不得随意乱扔。2.施工现场临时道路应经常洒水，防止车辆进出时出现扬尘现象。3.模板脱模剂应集中存放，涂抹时合理用料，以防止遗洒污染钢筋和周围环境。7.2 职业健康安全管理措施1.各种用电设备应安装漏电保护装置。电闸箱、电缆等使用193、前必须严格检查，防止在使用中出现漏电现象。2.机械操作手必须持证上岗，严禁酒后操作机械设备。3.土方开挖后，挖出的土应堆放在距离沟槽边1.5m以外，防止出现滑坡。4.沟槽开挖时应留足够的过车道宽度，保证离沟槽边不小于1.5m的安全距离。第二节、安装工程一、 钢筋混凝土化粪池施工方案和技术措施1、施工准备1)施工技术准备内容：组织管理人员做好图纸的会审工作，认真熟悉设计图纸，了解设计意图、认真完善施工组织总设计，具体深化施工方案，编制具体的基础施工方案。2物资准备(1)内容根据施工方案和进度计划的要求，编制施工机具需要量计划、物质调拨计划，调备充足的施工机械设备(2)程序编制各种物质需要量计划；194、签订物资供应合同；确定物资运输方案；组织物资按计划进场和保管。3劳动力组织计划内容：充分利用我司的优点，调选技术素质高、思想好、能吃苦耐劳有丰富实际经验的管理人员组成该工程的项目管理班子，专业工程采用有资质的专业队伍施工。所有人员由项部统一管理，协调指挥，按照施工进度和劳动力用量计划，组织各个工种的人员及时进场，并做好入场教育，对作业班组进行进度计划、安全措施、降低成本、保证质量、质量标准、安全生产、文明施工的交底，使大家能协调、齐心协力地保证本工程能优质高效地运行。3、主要施工方法1施工程序化粪池施工主要包括土方挖填，化粪池、进、排水管道等。依据先地下后地上的原则从下往上逐层安排施工，施工时195、先从化粪池基础，后开始化粪池结构、地下管线施工。化粪池为埋在地下工程；根据设计图纸钢筋砼施工分二次浇捣施工，（底板和部分池壁一次、池壁一次），盖板为预制盖板。2基础开挖化粪池区域，清除地表耕作土层，开挖采用挖掘机大开挖，采用PC-200挖掘机开挖，汽车运输至场地回填段，边坡按规范放坡，基底留20cm保护层，用人工开挖到设计高程。开挖应避免扰动开挖面。挖至设计高程后。回填夯实砂砾石，施工砼垫层。3钢筋工程钢筋是建筑工程的骨架，对建筑工程内在质量有举足轻重的影响，必须严格钢筋进场的验收制度，按照规定对进场钢筋做原材料试验、焊接试验，以确保工程质量。具体施工如下：（1）钢筋配筋钢筋的配筋除按图规格和196、长度及有关规范要求制作外，为方便加工及流水施工，尚应按如下要求进行。按图进行分段配制，分类堆放并注明型号根数。具体配制时，配制顺序应与施工顺序大致相同。同时，施工缝处梁的上下钢筋接头位置应满足规范要求。（2）钢筋加工钢筋加工采用集中的方式，全部在施工现场的钢筋加工厂内进行，按照设计图上钢筋的规格和长度，在加工厂内进行下料加工。按施工流水的需要分段运至操作面进行绑扎，注意事项如下：A、原材料进场必须有产品出厂合格证及原材料质量保证书，并按规范要求取样进行检查，符合要求后方可进行加工。B、钢筋冷拉，采用控制冷拉延伸方法进行（仅限于级钢）但冷拉率的数值必须由试验室确定，级钢在闪光对焊完成后，亦可用冷197、拉方法进行钢筋接头处调直，但冷拉率必须控制在1%以内。C、钢筋的焊接，场内采用闪光对焊或电弧焊，现场采用手工电弧焊。D、在接头区段内受拉钢筋接头面积的允许百分率，当绑扎时为25%，其它为50%。E、纵向受拉钢筋的最小锚固长度和搭接长度按图规定施工。F、筋成型时，其弯钩和弯折的偏差符合图纸和规范要求。（3）钢筋的绑扎A、钢筋竖向连接采用电焊工艺，应注意按图错开接头位置。钢筋接头可采用搭接，受拉钢筋除图中注明外，级钢为30d，级钢为42 d，钢筋搭接的接头应相互错开，同一截面处钢筋接头数量不大于总数量的25。B、钢筋的接头（钩叠合处）应错开布置在四周竖向钢筋上，箍筋转角与竖向钢筋的交叉点应绑牢，与198、模板成45角，绑扎钢筋的扎筋相互间成人字形。C、化粪池的钢筋砼板，池壁中有预埋管件时，除按设计加固外，钢筋应尽量绕过并相应加长，截断钢筋的端部应留有搭接长度或焊于增设的环筋上。钢筋遇到空洞时应尽量绕过，不得截断，如必须截断时，应在空洞设置加固环筋焊牢固。集水坑处的池壁、底板钢筋应深入集水坑内35d，不得截断。D、在柱顶板（上面处）在浇筑前加一封闭套箍，与柱主筋绑扎牢固，防止主筋偏移。E、板筋绑扎时，注意上层钢筋位置，采取必要的保护措施，以防砼施工时被人踩塌。F、钢筋表面必须认真除锈，防止机油污染，以保证砼和钢筋之间的良好粘结。G、对绑扎好的钢筋需进行技术复核和隐蔽验收，符合要求后方可浇筑砼。H199、焊条：焊接级钢用E43。I、次梁与主梁相交处，在主梁处设置附加箍筋和附加吊筋，未注明附加箍筋为68，未注明附加吊筋216。J、钢筋保护层采用C30细石砼制作的砼垫块，砼垫块内埋入细铁丝，在绑扎钢筋时将垫块分散置于钢筋和模板间，并与钢筋绑扎牢，以保证钢筋保护层的厚度准确。K、主钢筋砼保护层：柱35mm，底板、梁和池壁为25mm，其余为20mm。4模板工程化粪池高度方向分二次浇捣和立模（第一次浇底板与池壁连接的斜托上部550mm，第二次从施工缝浇至池顶）。池壁施工缝的位置设置在底板与池壁连接的斜托上部550mm，再浇注前应打毛处理。（1）施工准备本工程的化粪池为钢筋砼结构，在保证质量前提下，根据200、本工程特点及企业的周转材料情况，采取以下模板方案。模板： 墙：18mm厚木胶合板 50100方木、钢筋背楞，16螺栓加固。梁18mm厚木胶合板 50100方木龙骨支承体系，采用杉木直径10cm作支撑系统，水平拉杆钢管1500mm一道，梁底设水平拉杆，杉木支撑系统。水平拉杆1500mm。（2）.模板制作模板模型统一按配模图，在加工房统一加工制作，制作好后标记模板位置、型号尺寸和数量，经验收合格刷脱模剂后按规定顺序堆放。材料要求模板龙骨及支模架等材料均应符合有关验收标准，选用材料较好的模型材料。模板制作要求：A、面模平整光滑，拼缝紧密，刚度好。B、围檩和支撑具有足够的刚度和强度。C、特殊部位的模板201、要与构件形状尺寸相互位置准确。D、构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎与安装。转角、造型特殊部位及梁、柱模板，由加工厂运至现场安装，零星尺寸不足处现场采用散装木模拼装。（3）.模板的安装安装柱模、墙模放出柱、墙边线校正绑扎柱筋及垫块墙模侧墙板采用10螺栓对拉固定，螺栓中间加焊止水环，两侧靠近模板处设置锥形杯，拆模后混凝土壁面上留有23cm的锥形凹槽，便于螺栓头的处理。梁、板模安装施工顺序放线搭设支模架安装梁底模安装板底模绑扎梁及垫块安装梁柱节点模校正梁侧模校正板底模。放线模板安装前，根据测量标记墙或柱上弹出梁的标高、中心线和模板安装控制内边线，并按满堂设计要求定出模架立柱位置线。搭设支模架模板202、支撑采用松木支撑，竖直支撑间用水平撑和斜撑互相连接面为整体，以保护支撑系统稳定可靠。地面搭设，当支模架支承在地面上时，应先将地基土平整夯实，安放垫板，以防止支模架在浇砼后不发生下沉变位为准。模板拆除模板拆除除应在结构同条件养护的方式块试件达到规范规定的拆模强度后，方准拆模，悬臂构件的支撑模板等混凝土达到100%的设计强度后方可拆模，梁、柱侧模拆除由工长掌握拆模时间，数值板底模，由技术主管根据强度试压报告，通知拆模时间。质量要达到国家质量验收的合格标准。5.混凝土工程化粪池高度方向分二次浇捣和立模（第一次浇底板与池壁连接的斜托上部550mm，第二次从施工缝浇至池顶）。池壁施工缝的位置设置在底板与203、池壁连接的斜托上部550mm，再浇注前应打毛处理。砼采用商品混凝土，其底板采用一次性浇筑完成。施工缝的位置设在距底板面上550mm处，池壁的施工缝只能留水平方向施工缝，混凝土浇筑完毕后及时遮盖，浇水养护，以防开裂渗水。（1）、砼生产本工程混凝土采用商品混凝土，由商品混凝土搅拌站拌制，可满足施工要求。根据配合比确定每拌的石子、水泥、砂、水用量，要认真按每拌的配合用量投料，投料顺序为：先倒石子，再倒水泥，最后倒砂子、加水及外加剂。商品混凝土运到现场时，做好砼出口的取样抽检，不合格的料不得使用于工程中。砼施工时，在征得监理同意后根据具体情况合理调整配合比。（2）、砼入仓砼从商品砼搅拌站用搅拌车运至浇204、筑现场，根据不同部位采用混凝土输送泵送混凝土方式进行入仓。砼入仓时应对称均衡下料，防止不均匀下料而产生侧向位移。（3）、砼振捣底板采取插入式振捣与平板振动器相结合进行振捣，墙体、梁采用插入式振捣器振捣。走道板采用插入式振捣与平板振动器相结合振捣。砼振捣应按顺序有条不紊地依次进行，以防止漏振。振捣先后插入点间距控制在振捣器有效作用半径的1.5倍以内，振捣器距离模板不宜大于有效作用半径的0.5倍。并避免碰撞钢筋、模板、预埋件街等。振捣时间以砼表面不显著下沉、气泡冒出并开始泛浆为准。砼梁的砼应分层振捣，用振动器振实，平板振动器移动速度每分钟不大于1m。（4）、预埋件安装、预埋件施工工艺：测量放样预埋205、件安装前的处理预埋件安装就位测量调整预埋件固定复测检查预埋件四周砼浇筑测量检查。、预埋件安装：a测量放样，用水准仪或经纬仪打出预埋件的中心点位的高程、桩号，及预埋件周边线位，并用红油漆标明标记。b预埋件安装前处理：根据设计要求和有关规范，对预埋件进行防护处理。c.核对预埋件的型号、尺寸、规格。d.预埋件的安装：将预埋件对号入座，检查测量中心桩位，及边框线，调整校正后，用电焊固定在砼部位钢筋上。e.预埋件砼浇筑：预埋件固定好后，即可进行砼浇筑，砼浇筑时，下料要慢，预埋件周围不宜用振捣，先浇筑预埋件底部砼，然后浇筑预埋件两侧砼，最后浇筑预埋件的顶部砼。(5)、混凝土浇筑施工的其它注意事项如下：.浇206、筑混凝土前认真检查设备，自备电源，贮水池等，以防停电、停水而影响施工。.浇筑区段的钢筋、模板工程完工后请甲方现场代表、质监单位检查认可，签发钢筋隐蔽工程记录后才能进行混凝土的搅拌，运送和浇筑。.砼浇筑现场派专人跟班检查修整模板和钢筋。.砼浇灌812小时后派专人浇水养护。.混凝土浇筑遇特殊情况必须留施工缝，留于结构剪力较小且便于施工的位置。.混凝土施工过程中按规定取样养护，送检。6防水水泥砂浆抹面施工（1）池抹面前先做充水试验，充水分三次，每次冲水三分之一深，每次充水结束稳定二天，观察和测定渗漏情况，扣除管道的渗漏因素，24小时渗漏率应小于11000，根据观察到的渗漏，视具体情况修补。（2）池内207、1：2防水水泥砂浆抹面，应分层紧密连接连续涂抹，每层的接缝应上下左右错开，并与施工缝错开。7养护砼浇筑完毕后，应在12h以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持砼有足够的湿润状态，养护一般不少于14昼夜。8质量标准保证项目（1）混凝土所用的水泥、水、骨料等必须符合施工现规范及有关规定，检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。（2）混凝土的配合比、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范规定。（3）混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合混凝土强度检验评定标准。（4）设计不允许裂缝的结构，严禁出现裂缝。二、电力电缆敷设施工方案和技术措施1 施工准备和部署1.1 施工准备1.1.1技术准备（1）电208、气专业技术人员根据施工图要求和技术要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解电缆敷设来路和用电设备的方位及进线方式，结合施工规范做好预埋预留。（2）电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合，解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题，及时发现，避免过后返工。（3）电缆进场的技术要求，定货前必须通知供货商电缆规格型号和技术参数要求，数量须同物资部一起确定，认真审核。1.1.2 材料准备1.1.2.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求，并有产品合格证。1.1.2.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。1.1.2.3 电缆外观完好无损，209、铠装无锈蚀、无机械损伤，光泽明亮无皱折和扭曲现象。电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。1.1.2.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀，管内无毛刺。所有紧固螺栓，均应采用镀锌件。1.1.2.5 其它附属材料：电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。1.1.3 主要机具准备1.1.3.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。1.1.3.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。1.1.3.3 无线电对讲机（或简易电话）、手持扩音喇叭（有条件可采用多功能扩大机作通讯联络）。1.1.4210、 作业环境准备1.1.4.1 土建工程应具备下列条件：（1）预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固，强度合格。（2）竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束，电缆沟排水畅通，无积水。（3）电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通，沟盖板齐备。（4）放电缆用的脚手架搭设完毕，且符合安全要求，电缆沿线照明照度满足施工要求。1.1.4.2 设备安装应具备下列条件（1）变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。（2）电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕，并检验合格。1.1.5 施工准备（1）参加施工人员须持有电工作业证书，进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队211、要配备电工作业工具，常用工具由电工自己保管使用，专用大型机具由班组保管。（2）现场加工须设置专用工作台，加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。（3）作业班组应分工明确，建立岗位责任制，提高“专业化”施工水平。（4）施工技术资料要和施工进度同步。1.2 施工部署主楼、西副楼的电缆敷设由山东水电一队安装，东副楼的电缆敷设由山东水电二队安装。2 操作工艺2.1 工艺流程：准备工作.水平敷设电缆沿支架、桥架敷设挂标志牌；垂直敷设管口防水处理楼层隔板密封挂标志牌。2.2 准备工作：2.2.1 施工前应对电缆进行详细检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损等现象。2.2.2 电缆敷212、设前进行绝缘摇测或耐压试验。2.2.3 1kV以下电缆，用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于1000M。2.2.4 电缆测试完毕，电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。2.2.5 放电缆机具的安装：采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。2.2.6 临时联络指挥系统的设置：（1）线路较短或室外的电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。（2）高层建筑内电缆敷设，可用无线电对讲机做为定向联络，简易电话作为全线联络，手持扩音喇叭指挥（或采用多功能扩大机，它是指挥放电缆的专用设备）。2.2.7 在桥架或支架上多根电缆敷设时，应213、根据现场实际情况，事先将电缆的排列，用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。2.2.8 冬季电缆敷设，温度达不到规范要求时，应将电缆提前加温。2.2.9 电缆的搬运及支架架设：2.2.9.1 电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚运，以免电缆松弛。2.2.9.2 电缆支架的架设地点应选好，以敷设方便为准，一般应在电缆起止点附近为直。架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。2.3 电缆沿支架、桥架敷设：2.3.1 水平敷设2.3.1.1 敷设方法可用人力或机械牵引。2.3.1.2 214、电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐。不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。2.3.1.3 不同等级电压的电缆应分层敷设，高压电缆应敷设在上层。2.3.1.4 同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于35mm2.3.2 垂直敷设。2.3.2.1 垂直敷设，有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前，将电缆吊至楼层顶部。敷设时，同截面电缆应先敷设低层，后敷设高层，要特别注意，在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。2.3.2.2 自下而上敷设时，低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。2.3.2.3 沿支架敷设时，支架距离不得大于1.5米215、，沿桥梁或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。2.3.2.4 电缆穿过楼板时，应装套管，敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。2.4 挂标志牌：2.4.1 标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。2.4.2 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。2.4.3 直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。2.4.4 沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。3 质量标准3.1 主控项目：3.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。检验方法：检查试验记录。3.1.2 电缆敷设必须符合以下规定：电216、缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程记录。3.2 一般项目：3.2.1 坐标和标高正确，排列整齐，标志柱和标志牌设置准确；防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。3.2.2 在支架上敷设时，固定可靠，同一侧支架上的电缆排列顺序正确，控制电缆在电力电缆下面，1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面。3.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱，走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全，直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。检验方法：观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。4 成品保护4.1 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。4.217、2 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行，防止其它专业施工时损伤电缆。4.3 电缆两端头处的门窗装好，并加锁，防止电缆丢失或损毁。5 环保与文明施工5.1 施工人员在工地期间不准喝酒.5.2 施工现场要做到活完场清。5.3 封闭母线要堆放到安全地方，不易挤压与碰撞。5.4 使用机具保持机况良好，机容整洁。三、钢筋混凝土管施工方案和技术措施1程材料准备：1.1.材料部门按项目经理部的要求：按材料计划清单及时采购材料。1.2材料应有材质证书，设备应有说明书和合格证。1.3各种材料设备严格按其要求妥善存放保管，在临时征用地建库房及堆放场地。1.4钢筋混凝土排水管定货时应注明218、管顶覆土深度。2 机工具准备：2.1供应部门按计划清单备齐施工所需的各种机具、工具，并送到现场或施工驻地。2.2 施工方法：施工程序：测量放线沟槽开挖地基处理砂砾垫层管道平基 管道安装接口处理管座浇筑闭水试验分层回填地面恢复。在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。2.3测量放线1.测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复核，然后引水准点并报甲方及监理审核。2.按设计施工图对管中心线和地面标高进行实测，记下实测数据，每隔20米钉设标记桩并加以保护。3.按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度，然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线，用白灰作标记，施工按此线开挖管槽。2.4 沟槽开挖按招219、标书和设计图纸的要求开挖沟槽，我公司拟采用机械开挖，工字钢、槽钢、木板支护的方法施工。1.开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5米，以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间，开挖弃土置于挖沟边线1米以外，以减少坑壁荷载，避免对坑壁的扰动，保证基坑稳定。2.沟槽开挖期间还将加强对其标高的的测量，以防止超挖，机械开挖至设计管底标高以上0.2米时，即停止机械作业，改用人工开挖至设计标高。3.对于较深的沟槽，若有明显的积水现象，将在沟槽边侧设置宽为20cm，深为15cm的排水边沟，并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm，深为50cm左右的排水集井，水流坡度大于1%，同时在排水集井处用污水泵进行施工排220、水。4.当开挖沟槽深度超过2米，且地质情况较差时，需对开挖坑壁进行支撑。2.5 地基处理管沟开挖完毕，如发现管基地质情况良好，则按规定对基底进行整平，清除沟底杂物；如遇软弱地质情况、地下水或下瀑雨等情况。则应会同建设、设计、监理、质监单位进行研究，确定基础处理方案。以设计院的设计变更通知的形式明确基础处理方案。我单位将严格按照设计变更通知的要求，作基础处理的施工。2.6 砂砾垫层管基下砂砾石层厚度采用200mm，但当管基下为砂卵石时可取消砂砾石层。2.7 管道平基开挖完成并报监理验槽合格后，重新放线定位，采用J2光学经纬仪控制管道中心线；用J2光学水准仪直接架在沟底测量，每5米一个测站，控制高221、程，钉设中心桩及高程控制桩，核准后及时支模浇筑砼垫层。2.8管道安装养护待垫层强度满要求后，用墨斗弹放管道中线进行管道安装。安管前检验管道成品，质量要求内外表面无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹及碰伤等缺陷。下管时从下游开始，承口位于上游方向，采用吊车安装并设专人指挥。测量人员跟班作业，负责控制管道中线及高程；校正、稳固管道采用预制砼垫块（其标号与基础砼标号一致），禁止使用木屑或碎砖块代替。2.9接口处理污水管道采用沥青油膏接口（S222/30-2），安管前将接口部位清洗干净，并在承口内底及插口外底涂满沥青油膏，然后用起重机吊起管，将插位对正于装好的另一管的承口位，用卷扬机将管徐徐拉入，牵引应缓慢进行，222、用力均匀，顶压并内外填缝、抹口，要求填打饱满密实；雨水管道采用石棉水泥接口（S222/30-11），要求顶压均匀紧密，及时校正。3.管座浇筑根据设计要求，管基覆土小于3.5米时，采用120度混凝土基础，详95S222/-5；管顶覆土位为4.0-6.0米时，采用180度混凝土基础，详95S222/-6；管顶覆土大于6.0米时，采用180度混凝土基础，基础中各数值按以下确定：C1=C1 （标准图中C1值）+130；C2=C2 （标准图中C2值）+100；B=B（标准图中B值）+600。接口完成后，按以上要求进行管道包封立模，要求模板安装稳定牢固，接缝平顺密实并满涂脱模剂。砼采用机械搅拌，严格按配合223、比下料，注意控制塌落度；浇灌砼前用纯水泥浆涂刷管身以保证粘结度，浇灌时从管道两侧错开进行，振捣均匀确保管底密实饱满。3.1防腐位于高程6.0米以下的钢筋混凝土管（包括管基础），外壁采用FCS55-53氰凝防腐材料，普通级防腐，漆膜厚度130微米。位于高程6.0米以下的管道附属井外壁防腐处理做法同钢筋混凝土管外防腐。井底板垫层面作一毡二油隔离层。3.2管道附属井砌筑管道附属井砌筑详厂平面管道工程量及材料表中要求，检查井井盖采用重型井盖，检查井所接管道管内底高程若图中无注明，则与井底标高相同。检查井内所接管道（雨水口连接管除外）跌差大于1米时，则在井内设150mm混凝土垫层，混凝土标号为C30。检224、查井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10砖，要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透，砖块砌筑前浸水润湿；流槽与井身一起砌筑，同时安装爬梯，均采用铸铁爬梯，控制好爬梯间距。所有检查井按有地下水考虑，内外勾抹20mm厚1：2水泥砂浆至井面，防止地下水渗漏。井盖及井座安装注意保持水平，路口处井盖与路面处齐平，绿化带内井口比地面高15cm。3.3闭水试验污水管道施工完毕并达到一定强度后，及时分段进行闭水试验，按规范查出各种管径的允许渗水量标准，比较实际渗水量和允许渗水量。3.4分层回填及地面恢复闭水试验合格后立即清底回填，防止暴露时间过长或遇水浸泡。回填从管道两侧平衡进行，回填土使用外运的均质砂性粘土并分层夯实225、（每层20cm），管身周围50cm范围内采用打夯机夯实，然后用14T压路机碾压至满足密实度要求为止（胸腔部分填土不小于95%，管顶以上50cm范围内不小于85%，但当管道位于道路下时，应不小于87%，管顶50cm以上范围内不小于95%）。回填时每压实层进行密实度取样，经检验合格再进行上层回填。四、电气配管施工方案和技术措施1.材料要求(1)钢管电线管壁厚均匀，焊缝均匀，无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象，有产品合格证和材质化验报告。(2)管箍（束结）使用通丝的丝扣清晰不乱扣，镀锌完整，无剥落，无裂痕，两端光滑无毛刺，有产品合格证。(3)铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于1.2mm，镀锌层226、无脱落，无变形开焊，敲落孔洞完整无缺，面板安装孔与地线焊接齐全，有产品合格证。(4)圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准，并有产品合格证。(5)螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。2.管路的敷设(1)所有管路选最近的线路敷设，应减少弯曲，埋入混凝土或墙体内表面层保护不小于15mm。(2)管路的连接采用丝扣连结，套丝不得乱丝，裸露丝不多于2-3mm，采用套管，套管长度宜为管外径1.5-3倍，管与管的对口处应位于套管中心，套管采用焊接时，焊缝应牢固严密，采用紧固螺钉连接时，螺钉应拧紧。在震动场所，紧固螺钉应有防松动措施。(3)管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒，其位置应便于穿线，无弯曲时227、45m，有一个弯时30m，有两个弯时20m，有三个弯时12m。管路垂直敷设时，据导线截面设置接线盒距离，并用卡箍固定导线，50 mm及以下30m,70-95 mm时20m，120-240 mm时为18m。(4)管与箱盒的连接: 箱盒开孔应整齐，与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔，并应刷防腐漆，定型的箱、盒敲落，大管径小，周边缝隙应用橡皮垫缝堵。管口入箱、盒，暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上，管口与落孔不得有焊接，进入箱、盒的管口应小于5mm，用梳扣锁紧管口，管口丝扣露出2-4扣，两根以上管入箱，盒要长短一致，间距均匀，排列整齐。(5)箱、盒定位。固定箱、228、盒要求平整牢固，坐标正确，现浇混凝土墙的箱、盒加支铁固定，将盒内管口及箱、盒封堵，以防砂浆进入。(6)所有管道均应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水分，管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成，不许有由于弯曲而造成的管道变形。(7)变形缝的处理：变形缝两侧各预埋一个接线盒，先将管的一端固定在接线盒上，另一端将盒的底部垂直方向开长孔，其孔径的宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍，两侧连接好补偿跨地线。3.质量要求(1)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象，故使用手扳煨管时，移动要适当，用力不要过猛，使用油压煨管器或煨管机时，模具要配套。热煨时，砂子要灌满，受热要均匀，煨变冷却要适度。(2)暗229、配管路弯曲过多，敷设管路时，应按设计图纸要求的现场情况，沿最近的路数敷设，不要绕行，弯曲度可明显减少。(3)暗配管路造成堵塞，摸板拆除后或砌完后，配管应及时吹扫，发现堵管，立即修复，配管后应及时将管口、箱、盒堵严密。(4)管口排列不平齐，有毛刺，断管后应及时铣口，挫平管口，去掉毛刺。(5)套管连接管路，对口焊缝不严密，按规范要求，管与管对口处于套管中心位置，套管长度为管外径的1.5-3倍，焊缝应严密牢固。(6)黑铁钢管焊接跨接地线，漏焊或焊接面不够倍数，焊接不牢应回强操作者责任心，严格按规范要求焊接。五、灯具安装施工方案和技术措施1、工艺流程： 灯架、灯具安装配接引下线试灯 2、灯架、灯具安装230、： 1）、吊车的运输及灯具的放置地点，一次性到位。 2）按设计要求测出灯具（灯架）安装高度，在电杆上划出标记。 3）、将灯架、灯具吊上电杆（较重的灯架、灯具可使用滑轮、大绳吊上电杆），穿好抱箍或螺栓，按设计要求找好照射角度，找好平正度后，将灯架紧固好。 4）、成排安装的灯具其仰角应保持一致，排列整齐。 3、配接引下线：将针式绝缘子固定在灯架上，将导线的一端在绝缘子上绑好回头，并分别与灯头线、熔断器进行连接。橡胶布和黑胶布半幅重叠各包扎一层。然后，将导线的另一端拉紧，并与路灯干线背扣后进行缠绕连接。 4、灯具的相线应装有熔断器，且相线应接螺口灯头的中心端子。 5、线与路灯干线连接点距杆中心应为4231、00600mm，且两侧对称一致。 6、引下线凌空段不应有接头，长度不应超过4m，超过时应加装固定点或使用钢管引线。 7、导线进出灯架处应套软塑料管，并做防水弯。 8、 试灯：全部安装工作完毕后，送电、试灯，并进一步调整灯具的照射角度。 （四）、质量标准1、保证项目： 1）、灯架、灯具、金具的规格、型号、质量必须符合设计要求。导线连接必须紧密、牢固。 2）、检验方法：观察检查和检查送电试验调整记录。 2、基本项目 1）、黑色金属金具零件防腐保护完整。 2）、检验方法：观察检查。 3）、灯位正确、固定牢靠，杆上路灯的引线应拉紧。灯具清洁，成排安装的排列整齐。 4）、检验方法：观察检查。 （五）、成232、品保护 灯具安装后，应防止碰撞。 （六）、应注意的质量问题 1、引下线松弛。引下线与干线连接处未背扣或杆上操作时碰撞引下线。 2、灯具照射角度不准确。灯架安装固定不牢固，使灯臂横向位移或下倾。 （七）、质量记录 1、灯具、针式绝缘子、绝缘导线等产品出厂质量证明。 2、电杆上路灯安装工程预检、自检记录。 3、设计变更洽商记录、竣工图。 4、架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定记录。第五章、质量保证措施1、质量目标：确保市优工程“雁塔杯”，争创省优质工程“长安杯”。2、质量保证体系：(1)本项目建立以项目经理为领导、主任工程师中间控制、质检部门检查实施的三级质量管理系统，推行工程质量责任233、制。施工全过程对工程质量进行监控，形成一个横向从土建、安装到装饰，纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，使质保系延伸到各项施工中。模板工程质量程序控制： 4、物资采购质量保证项目经理部物资供应部负责物资统一采购、供应与管理，并根据ISO9001 质量标准和公司物资采购规定，对所需采购的物资进行严格的质量检验和控 制。主要采取的措施如下：(1)采购物资时，需在确定合格的、有信誉的供应商采购，对所购的材料 或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料设备有疑问的禁 止进货。 (2)物资供应部必须事先对供应商进行认可和评价，建立合格的供应商档 案，材料的供应在合格的供应商中选择。(3)实行234、动态管理：物资供应部、技术质量部等主要部门定期对供应商的业绩进行评审、考核，并做记录，不合格的供应商必须从档案中予以除名。 (4)加强计量检测，根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范及合同规定要求和批准的质量计划要求对进场的物资抽样进行检验和试验，并做好标识，对其质量有怀疑时，则加倍抽样或全部检验。5、技术保证措施 (1)专业施工保证：我公司目前有如下专业分公司可以提供先进的技术装备和技术指导及施工服务，如：租赁站、安装分公司、装饰分公司、公司试验室等。这些将作为项目管理的支撑和保障，为工程项目实现质量目标提供专业化技术服务。(2)先进的模板体系：墙模采用钢质大模板体系，有足够的刚度，重量235、轻、灵活性强，项板采用覆膜竹胶板，易拆除，施工快捷，成型后的混凝土表面光滑平整、观感好。 (3)采用泵送混凝土：采用泵送混凝土技术，且引入混凝土布料杆施工，解决了混凝土的水平和垂直运输，提高了劳动生产率，减轻了工人的劳动强度，加快了混凝土的浇筑速度，保证了混凝土的浇筑质量。新型钢筋连接技术：钢筋采用电渣压力焊、闪光对焊、套筒连接技术施工，我公司有专业旅工队且均为持证上岗，在钢筋施工中严格按技术规程操作，加强质量检测和验收，确保钢筋连接质量。(5)加强成品保护：施工期间，由于工期较紧，装饰等级较高，各种交叉作业频繁，对于成品和半成品通常容易出现二次污染、损坏和丢失，特别是工程装修材料一旦出现污染236、损坏或丢失，将影响工程进展，额外增加费用，因此成品保护要做到以下几点：设专人负责成品保护工作。 制定正确的施工顺序，排出合理工序流程表，各专业工序严格依流程按时间进入施工，施工做到有序不乱。 做好工序标识工作。 采取护、包、盖、封防护，由专人经常巡查，发现有损坏的及时恢复。工序交接采用固定表格，书面形式由各方签字认可。6、经济保证措施 保证资金正常运作，确保施工质量、安全和施工资源供应，同时，为了更进一步搞好工程质量，引进竞争机制，建立奖罚制度，样板制度。对施工质量优秀和低劣的班组、管理人员要奖罚分明，严肃纪律和制度。7、合同保证措施(1)全面履行工程承包合同，加大合同执行力度，及时监督施工237、队伍的施工质量，严格控制施工质量，随时接受建设单位、监理单位监督。(2)做好“质量第一”的传统教育工作，强化和提高职工整体素质，定期学习规范、规程、标准、方法，严格内控质量标准，挤水分、上等级、达标准，消除质量通病，确保使用功能。(3)按分项和专业制定高于国标的企业内控工艺质量标准，进行全面技术交底，切实做到旋工按规范，操作按规程，质量验收按标准。(4)为防止电气配管、预留口等的差、漏、错，派专业放线工检查预留洞、预埋件位置，防止遗漏。第六章、工期保证措施 1、组织管理措施 (1)按照市场运行机制，创建权、责、利相统一的项目管理班子，调配具有丰富施工经验的管理人员和技术人员，各尽其责，对工程施238、工进行全面直接的指挥，并对工程的质量、进度、安全等指标承担相应的责任。(2)工程中标后，立即组织有关人员进入施工现场，在短期内充分做好施工的前期准备工作，以最快的速度调集施工力量并组织材料、设备进场，以保证工程的各种开工条件及时予以落实。 (3)对施工进度实行网络控制、动态管理，对施工中可能出现的问题，提前制定出相应的预备方案。按照施工总的进度计划，确定各施工阶段的进度控制点，以分项、分部工程的进度以来保证工程的总体进度，以日计划保证周计划，以周计划保证月计划，且要分别制定出季度、月、周的施工进度计划，分阶段有步骤地组织施工。(4)施工中抓住“向关键工序要工期的原则，紧抓各主要进度控制点的进度239、计划要求，采用专业协调和综合平衡相结合的办法，及时解决施工中出现的问题。 (5)在施工中，经过全面考虑，及时组织各专业工种进行立体交叉作业，缩短技术性间歇时间，并做好各专业分包单位的协调配合。 (6)定期召开生产调度会，每天进行一次碰头会，检查和布置施工进度计划的落实和调整。(7)制定工期奖罚制度，对按期保质完成工程施工任务的施工班组和个人给予奖励，对未按期完成任务的班组或个人予处罚，做到赏罚分明。2、材料保证措施(1)提前做好工程所需材料的市场考察与调研工作，择优确定符合要求的材料供应商。(2)根据施工预算所提供的工程材料需用量计划，分阶段制定各分部、分项工程所需材料的供应计划。(3)在施工240、现场搭建足够数量的用于材料存放的库房，保证材料的储存量满足施工高峰期的需要，防止因材料供应不及时造成人工、机械的窝工或闲置，从而影响工程的施工进度。(4)做好材料及半成品构件等物资的委托加工和采购工作，根据物资供应计划及工程进度要求，及时组织材料进场，在保证质量的前提下，保障施工所需物资的供应。3、机械保证措施根据施工的需要，按照施工机械设备需用计划中所计划使用机械的规格和数量，及时组织各种机械设备进场。进场前对机械提前进行保养和维修，保证机械的正常运行。主体施工时，垂直和水平运输采用一台TQZ40自升式塔吊一台，承担主体所需材料、设施料及砼的垂直和水平运输，装修阶段安装两座龙门架吊栏，以解决241、材料的垂直运输问题。在施工中尽量多采用先进的施工机械和设备，提高施工机械的利用率。同时现场配备机械管理员一名，并成立机械维修保养小组，在施工过程中定期对机械、设备进行保养，且对出现故障的机械和设备及时予以维修，确保施工机械的正常运行。制定完整的机械设备管理制度和管理办法，责任落实到人，每位机械操作人员均要做到持证上岗，防止因操作不当，导致机械设备损坏，影响工程进度的事情发生。4、资金保证措施根据材料计划及施工进度计划编制工程资金应用计划，项目部应备用一定数量的周转资金，以保证资金的正常运作和工程的连续施工。若建设单位工程款暂时不能按期支付，项目部依托公司内部银行，调配足量的资金来保证工程的正常242、进行，绝不因为资金问题影响工程进度。5、劳动力保证措施在工程开工前，及时和公司劳务总站进行沟通，严格考察和评价相关劳务分包队伍的资质和业绩，择优选择合格的劳务分包队伍，及时签订劳务分包合同，确保要有足够数量的劳动力提供给项目部，并在劳务结算政策上采取激励措施，以保证农忙季节和节假日的劳动力数量满足施工需要。进入现场的劳动力要保证达到符合施工要求的技术水平，技术工人和普工的搭配比例要合理。在基础和主体施工期间，合理调配作息时间，做到两班制，且做到适当加班延时，抢赶进度，以保证总体工期不受影响。6、技术、质量保证措施(1)根据工程规模大小，将工程分为三个流水作业施工段，并在各个流水旖工段上分别进行243、各工种的小流水作业，确保各工种的流水节拍要基本一致，且要衔接紧密。 (2)运用计算机技术对施工进度进行管理，编制合理的分项、分部工程进度计划，并根据工程实际进度情况不断地进行合理调整。(3)加强施工过程中的质量控制和检查，做到上一道工序不合格，下一道工序不能开工，严格施工过程中的质量验收，确保不出现因质量问题而进行返工，从而影响施工进度。 (4)在施工过程中，积极推广应用新技术、新材料，从施工工艺上缩短各工序的作业时间，加快施工进度。(5)编制符合工程实际情况的季节性施工措施。冬期施工时，在砼中加入适量的防冻剂和早强剂，以提高砼的早期强度，缩短模板拆除时间；雨季准备足量的防雨设备和材料，并及时244、将雨水排出场外，从而保证工程的连续施工不受影响。 (6)在施工过程中出现设计图纸方面的问题，及时与监理单位和设计单位联系，及时拿出变更或解决方案，尽量减少因为图纸问题而影响工程的情况发生。第七章、安全施工措施 1、安全生产方针、目标 (1)安全生产方针：安全第一，预防为主。安全第一，就是要求做到遵章守纪，规范行为；预防为主，就是要求消除隐患，做到万无一失。(2)安全生产目标：杜绝伤亡事故，轻伤率控制在15以下。2、安全生产管理体系项目经理为安全生产第一责任人，成立安全生产管理领导小组，项目经理任组长，项目副经理、主任工程师任副组长，各专业工长、安全员等为小组成员。建立健全项目部安全管理组织机构245、，配备足够的安全管理人员，强化施工安全管理。项目部安全生产管理体系见下框图：项目经理主任工程师项目副经理各职能部门安 全 员各专业工长施工作业班组3、危险源辩识、风险评价和风险控制(1)项目部成立评价领导小组，由项目经理全权负责，小组成员由各职能部门的人员组成。 (2)对作业过程的危险评价时要考虑危害有三种时态(过去、现在和将来)，三种状态(正常、异常和紧急)情况下的危险，通过定量的评价法分析危害导致事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险评价法，填写危险源统计表和危险源登记表，根据评出危险等级和有关法规条件确定重大危险并制定相应方案来控制。(3)由公司安全科监督、246、协调对发现的危险源和评出的重大危险进行有效控制。(4)与重大危险相关的部门应采取积极有效的措施，对其进行控制。4、劳动保护用品管理项目部根据工程特点制定所需劳动保护用品计划，并报公司安全科审核。项目部材料员根据劳动保护用品计划，按合格供应商中指定的合格厂家进行购置。材料员对其购买的劳保用品进行质量控制并索取“三证”，即：生产资质证、生产许可证、产品合格证。对于劳保用品的采购和发放，由材料员建立台帐，并由材料部门妥善保管。质安处、分公司、项目部安全员对于劳保用品的使用进行监督、检查，发现不合格品退出使用，由材料部门处置。若发现不合格产品继续使用的，由监督部门按规定处罚。5、消防管理 (1)项目部247、材料员按公司产品采购与管理控制程序对所需的消防器材进行采购。(2)项目部按规定配置环保型灭火设备、器材，并按时进行维修保养，以保证灭火设施、器材灵敏有效；灭火器材每月根据情况检修一次并妥善保管。(3)现场生活区禁止使用电炉等电器，严禁胡接乱拉电线，生活照明用灯泡不得大于40W。(4)项目部须进行消防治安日检，对日检中发现的问题及隐患应及时整改，并做好记录，同时对公司主管部门在季检中所提出的问题在规定的期限内纠正改好，并做出书面记录。(5)建立逐级防火责任制，加强对重点防火工种：电工、电气焊工、油漆工、防水工、机修工、材料保管员、炊事员、试验员、材料档案管理员等人员的培训工作。项目部消防安全教育248、率应达到100，考试合格率达到95以上。 (6)施工现场电气焊工等动火作业前应先申请，经项目经理批准后方可实施，实施时应有专人看护。 (7)一旦发生火灾，爆炸等事故，依据应急准备与响应控制程序和事故报告、调查与处理程序执行。6、电气安全管理 (1)项目部按照施工现场临时用电安装规范规定，先编制施工现场临时用电组织设计然后交由各主管部门审批。(2)用电管理应按照公司施工现场临时用电管理制度相关条款执行。(3)配电线路，配电室、配电箱、接地与防雷及用电机械、手持电动工具、照明用电操作应按规范规定的条款执行。(5)对施工现场的临时用电设施进行维护和检查，发现问题应及时整改，并填写记录表，配合分公司、249、公司主管部门对临时用电定期或不定期检查，对主管部门提出的问题，在规定的期限内做出整改并用书面形式上报。(6)电工实行班前、班后检查和巡检，并做好电工日记。7、施工安全管理(1)项目部按规定做好工伤事故报告、月(年)报表上报工作。按规定做好施工组织设计、施工方案的编制、审核、审批工作。 (2)安全教育和安全技术交底 工程管理部负责组织管理人员、安全员、专(兼)职消防员、卫生救护员、特殊工种作业人员、劳保监督员的年度培训和安全技术教育工作。新工人进场或重新上岗的工人必须做好“三级安全技术教育。 项目部各工种施工人员在作业前必须向班组进行书面安全技术交底并履行签字手续，没有经过安全技术交底的作业人员250、严禁上岗作业。安全员、电工做好施工安全、施工用电日记。每个班组上岗作业前必须向每位作业人员进行书面或口头安全技术交底，并做好班前安全活动记录。安全值日责任人每日对施工作业现场、生活区进行安全检查和巡检，未用完的材料应及时回收，统一放置在一处，远离火源，保持通风，以防中毒。 (3)预防自然灾害的措施 在主体施工时，防雷预埋线应随主体逐步跟进，机械设备必须有防雷引线，打雷时间禁止室外作业。 高温作业，必须及时发给工人降温劳保物品、降温费用。 定期组织工人进行学习电击、触电、中暑等抢救常识。 雨期施工时把水泥房地面适当加高至洪水不易浸泡的位置，并做好安全值日记录。 特殊工种操作人员必须持证上岗。(4251、)施工作业现场安全防护高处2m(含)以上作业人员必须系好安全带。各种脚手架安全防护参照安全技术规范执行。搭、拆架子必须设+立安全区，并设专人看护。洞口及临边防护按工程建设标准强制性条文中有关条款执行。电梯井口、平台、屋面等临边防护栏杆高度不低于12m。高处作业防护按施工方案中有关条款执行。施工人员作业时严禁凌空抛洒物料。所有进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽。(5)模板施工安全模板施工按施工方案和建筑施工安全检查标准(JGJ5988)中有关条款执行。第七章、文明施工措施1、施工现场文明施工和环境保护管理规定 施工现场必须落实环境与安全生产责任制，成立由工程项目负责人为首的环境与安全生产领导小组252、，配置专职安全环保员、文明施工监督员、工会监督员。 施工现场周围进行封闭，主要出入口设置统一式样的灯箱大门(高度不低于48m，宽度不小于6m。)大门顶部要有陕西省第六建筑工程公司字样和企业标识，两侧要有标语，大门上要悬挂彩旗和安全旗。 大门内侧要设“六牌一图”(即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌，文明施工牌和施工现场平面图)。施工现场内设置统一的安全标语及警示标志，以告诫和提醒施工人员重视环境与安全生产。 施工现场应做到文明施工，工完场清。按区域划分，分工负责，随时清理废物、积水。脚手板、斜道板和交通运输通道，应随时清扫。生产期间产生的各种残废料、闲置设施及施工用具253、不许停放或堆放现场，要及时清运出场。 施工现场经常保持整洁卫生，道路平整坚实、畅通，并有排水设施，车辆出入现场要清理干净，不许夹带泥砂污染市政路面，各种车辆所运输的砖、水泥、砂子、残土等散装物料不超载，要采取遮盖措施。车辆运输必须遵守环卫要求，严禁跑、冒、撤、漏。一旦发生要尽快清扫，施工垃圾要及时排出。 旅工现场和临时道路应硬化，并经常洒水，防止扬尘。施工垃圾统一集中在垃圾堆放点，及时清运。水泥等粉细散装材料应采取室内封闭堆放，或严密遮盖，卸运要采取有效措施，减少扬尘。 旅工现场遵照制定降噪音的相应制度和措施，减少噪音污染。 所有施工现场必须设置围挡，围挡高度为25m。现场周围已具备公共围挡的254、，要求平整、粉饰、美化。 场内建筑材料、构件、料具要按总平面布局分类存放，要摆放整齐，归方码垛，并设置标识。物资仓库要做到物品摆放整齐，品种标志清楚，易 燃、易爆物品要做到安全保管并合理使用。 凡在城区内主要街路的在建工程必须采用安全部门认证符合国家标准的密目网防护，要采用钢脚手外架内网搭设，实行主体工程满遮挡，达到立面平整，防护严密。基坑及“四口、五临边的防护栏杆必须采用红白相间钢脚手架防护。（11）施工现场的作业人员要统一服装，管理人员统一服装，实行规范化管理。凡在建的旅工现场做到标志警示醒目。施工现场搅拌机、卷扬机防护棚要统一搭设，结构要美观大方，卷扬机钢丝要设置过路保护。（12）施工现255、场要建立施工不扰民措施，严禁噪声扰民，禁止在规定的时间内(22时至次日6时)施工作业，要严格遵守国家环保规定，合理安排工期，控制噪声作业。特殊方面原因要求急需连续施工作业时，报请环保部门批准后万司施工。（13）施工现场不准焚烧有毒、有害物质。城市内在建工程严禁熔化沥青，防水工程要采用新型防水材料。（14）泥砂浆、混凝土搅拌等施工作业时，必须设沉淀池，防止污水外溢和随意排放，造成污染。2、施工用电安全管理规定 施工现场必须有安全用电的管理制度。 配电箱应采用统一形式配电箱，箱门、锁齐全；刀闸开关盖要齐全，保险丝严禁用铜、铝丝代替。所有动力设备必须到一机一闸一漏电控制，不准一闸多用。箱内必须装设漏256、电保护器，箱内不得有杂物，箱要防雨，外壳要接零或接地保护，不能挂在电线杆或树木上。要达到三级配电二级保护(采用TN-S系统)。 架空导线必须采用橡胶绝缘导线，设在专用电杆上，严禁架在树木、脚手架上、配电线路必须使用五芯电缆。室内配线必须采用塑料护套绝缘导线，并用瓷瓶敷设；进户线过墙应穿管保护，室外端应采用绝缘子固定。在建工程与临近高压线要保护安全距离：IKV要大于4m，10KV要大于6m，35KV要大于8m。并要采取隔离措施。用电档案施工用电组织设计、接地阻值摇测记录、电工巡视记录齐全，并由专人管理。购买的漏电保护器必须符合国标(GB6829 86)漏电电流动作保护器的标准，并有省技术部门核发257、的安全制造许可证，出厂产品合格证。购置的漏电保护器应加强保管，存放在干燥通风库内，要入库建帐，健全发放领取手续。漏电保护器保护范围是独立回路不能与其他电气线路连接；一台漏电保护器容量不够时，不能两台并联使用，应安装符合容量的漏电保护器。不能用一台漏电保护器同时保护2台以上的电器设备或工具，必须设置独立的漏电保护器。漏电保护器的的安装检查，应由电工负责进行。对电工人员应进行漏电保护器原理、结构、性能、安装、检验等知识的培训考核。3门卫管理规定 门卫人员要统一佩带工作标志，应设立坚固美观的值班室，值班人员必须紧守岗位，严格执行出入门检查登记制度，记录好每天的值班日记。外来人员必须进行登记方可出入，258、机动车辆出入大门接受停车检查。 严格执行值班人员五不准“不准睡觉、不准会客、不准看电视、不准喝酒、不准打扑克等娱乐活动。几出入人员携带工具、材料等物品，必须持有领导签发的物品出入证方可出入。 做好现场“防冻、防毒、防滑、防爆工作，现场配备好防火器材，发现火灾时应立即报警，并报告单位领导处理。4、宿舍管理规定 施工现场任何人未经主管领导批准，严禁留住外来人员。 宿舍内严禁私自乱接、乱拉电线、插座，严禁使用电炉子等电器，违者没收电气设备。宿舍内严禁使用液化气罐做饭，违者没收炊具。严禁躺在床铺上吸烟，吸烟到指定地点，烟头不许乱扔，必须熄灭扔入垃圾桶内。 宿舍必须保持清洁，不得有污水、垃圾。每日上工前259、必须指派专人清扫干净。 工人宿舍门窗符合标准、床铺搭设合理、物品摆放整齐、遵守宿舍管理制度。 宿舍及周围不得随地大小便，不准乱倒污物，不住堆放杂物，污水、垃圾集中堆放，及时清理。 全体住宿人员要自觉遵守宿舍管理规定，增强安全、健康意识，维护整体食宿人员的安全。厕所要设置合理，应有专人管理，健康清洁，定期进行消毒，且应为水冲厕所。生活区宿舍、食堂门前必须设置带盖垃圾水桶，严禁残汤剩饭和污水乱倒。5、食堂健康管理规定 食堂要干净清洁，食堂的灶台、墙壁要粘贴瓷砖(高度不低于15m)，食堂内要吊棚，打水泥地面，墙面刷涂料。生火设施一律采用液化气罐或电加热器，设排气设施。 炊事员每年必须经市防疫部门体检260、，持健康证方可从事食堂工作。保持个人健康，身着白大褂，头戴健康帽。生熟食品和餐具分管、分用。餐具要定期高温消毒，门窗和排气安装纱网，防止“四害”进入。餐后要及时清理食堂内外垃圾。各类粮食、蔬菜要分类摆放在储藏室架子上，做到整洁有序。食堂工作人员下班后应及时将门上锁，确保食品安全，保障施工人员的身体健康。各种电器炊具要配备漏电保护器，夏季防暑期，食堂炊事员必须保证工人24h饮用开水。伙房烟囱必须符合环保要求，烟尘排放符合规定标准。6、消防工作管理规定项目部必须建立安全防火工作领导小组。由项目经理亲自主抓，并配有一名专职安全防火干事具体负责日常工作。 健全安全防火规章制度，挂牌施工，责任到人，定期261、检查，严格奖罚，做好记录。对限期内难以整改的隐患，必须采取果断措施死看死守，绝对保证不发生任何问题。对新进场工人，一定要先培训教育后上岗工作，并签定安全生产责任状，否则不准进场工作。按照消防工作有关规定，配备足够数量的消防器材，并由专人进行管理。易燃易爆库应设在施工现场生活区30m以外的地方，设专人主管并配有明显的警示板牌和足够的灭火器材。易燃易爆作业，必须执行公安部、国家消防局制定的“十不准”，否则，不准作业。现场作业、生活用火，必须执行动火审批制度，办理动火证后方可动 火，安全、环境检查管理处设有专人主管，配有足够的灭火器材。7、安全生产管理 公司、项目部应建立健全各级安全管理体系和安全责任制，制定各级安全管理目标、指标和各工种安全技术操作规程。 项目部按规定配备专职安全员、专(兼)职消防员、卫生救护员、特殊工种作业人员、劳保监督员。公司安全科负责对项目部安全生产监督管理及考核，公司工会负责对项目部安全生产劳保监督管理。项目部安全员负责对项目安全生产监督管理，项目部劳保监督员负责对项目安全生产劳保监督管理。施工作业现场必须张挂“安全标志布置总平面图和按总平面图设置安全标志。附表一： 拟投入本项目的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注1蚊钉枪P625A15中国2009年0.1