1、 工程工程脚手架专业分包合同脚手架专业分包合同编号：甲甲 方：方：（盖章）（盖章）乙乙 方：方：（盖章）（盖章）合同形式：合同形式：固定下浮率固定下浮率 固定单价固定单价 固定总价固定总价签约时间：签约时间：年年 月月 日日 2双方信息工程承包人（甲方）：法定代表人：甲方纳税人身份：一般纳税人纳税人识别号：地址：电话：开户银行：帐号：传真：邮编：工程分包人（乙方）：法定代表人：乙方纳税人身份：(一般纳税人 小规模纳税人)纳税人识别号：地址：电话：开户银行：帐号：传真：邮编：3承包方：承包方：（简称：甲方）分包方：分包方：（简称：乙方）甲乙双方通过友好协商，且乙方已对施工现场和施工条件进行实地查2、勘，充分了解工程所在地的周边环境、气象条件、交通状况、风俗习惯以及与完成合同工作有关的其他资源，双方在遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则下，就本工程劳务分包事项达成一致意见，订立本劳务分包协议：一、工程概况一、工程概况 工程名称：子项名称：工程地点：；搭设方式：悬挑式结构形式：1、2#号剪力墙住宅楼，3 号楼为框架商业楼 层 数：1、2 号楼：-1/32F，3 号楼：-2/左 4F，右 8F 建筑高度：1 号楼:地上 99.9m，地下-5.75m；2 号楼：地上 99.9m，地下-5.75m；3 号楼左单体：地上 33.65m，地下 10.35m；3 号楼右单体：地上 42.95m，地下 103、.35m；二、承包范围及内容二、承包范围及内容甲方将位于 项目的脚手架工程分包给乙方；承包工作范围：定型防护安装、外墙脚手架、防护棚、操作棚、防护架、“四口五临边”等安全防护、配电柜（室）防护、塔吊作业半径范围内操作棚及临建等用房的加固及防护、安全通道、卸料平台、塔吊操作平台、标（语）牌安拆、外架上排水管、降尘设备及垃圾道安拆、防护及马道、施工电梯平台及外架、模板支撑加固体系（甲方根据图纸计算钢管尺寸，乙方按甲方要求进场，仅供应所需钢管、扣件、顶托，不负责搭拆）等所有本施工现场涉及到钢管、扣件、工字钢、钢丝绳、安全网等的脚手架、支撑体系及防护的一切工作内容及材料供应，做好甲方或业主指定分包工程4、的配合、协调工作。其主要工作内容如下：1、提供本工程包括但不限于：脚手架、钢卸料平台（按甲方要求配备标识）、操作平台、通道、塔吊、施工电梯、安全防护、加固、模板支撑加固体系等所需的钢管（壁厚 2.75mm）、扣件、阻燃阻燃安全密目网（安全密目网（20002000 目，全新）目，全新）、钢丝绳、U 型预埋件、安全平网、踢脚板、油漆、稀料、铁丝、铁笆、槽钢、悬挑工字钢（满足规范及验收要求）及配件等所有材料及工器具，所有脚手架及防护的搭拆、预留洞及 U 型预埋件的留置、安拆工字钢、钢丝绳拉结、硬拉结管及支撑的安拆（焊工由乙方负责）、挂拆安全网和挑网、铺铁笆、铺设脚手架的硬离和水平挑网、楼层标识牌、广5、告牌及标语牌安拆及更换安拆及更换、消防器材的挂设、外架上洗泵管排水管安拆、外架上除尘设备安拆、外架上垃圾通道安拆、外架防雷、刷安全及文明施工的标色（含踢脚板、底托板）以及对外脚手架体系的日常修理等工作，及电梯井架子的搭拆（施工电梯及电梯井门防护仅钢筋由甲方提供，乙方负责制作、安装、刷漆）。按照甲方要求对钢管、挡脚板、底脚手架托板进行分色刷漆（挡脚板、木方由甲方4提供，挡脚板的制作由甲方协调）。2、负责本工程的现场文明施工及脚手架所用材料的保管及清理（包括扣件维修、拉结及卸荷钢丝绳的保养）等工作。3、安底座、施工期间的加固维修和更新换料、翻板子，拆除后材料整理、绑吊、堆放及场内外运输等。4、负责6、各种检查前、后的检查维护、整改等工作；5、包括基坑临边防护、楼层内的临边、洞口、楼梯、预留洞周边等外架或防护架搭设工作，因施工组织等原因甲方需乙方多次搭拆，乙方无条件配合，费用不再计取，已综合到综合单价中；6、包括搭设外架用的所有工具及劳动防护用品（安全帽、安全带、手套、工作鞋、扳手、钢尺、水平管、线锤、雨具等）；7、施工电梯、塔吊等操作平台及塔吊攀爬围挡的搭拆，其内容包括塔吊操作平台铺钢笆及安全防护等全部工作。8、电梯井及施工电梯架子的搭拆及安全门的制作（钢筋、角铁甲供）、安装、油漆均在内，其工作必须保证安全生产规定的要求。9、按甲方要求搭拆本工程的安全通道（30m 以内免费，超出部分按投影7、面积 150 元/m2 计算)。10、负责上料平台的装拆和提升、刷漆及制作。11、甲方提供的定型防护乙方负责安装，费用包含在合同单价中。12、省级安全文明工地验收前，乙方重新更换全新安全网，承诺不再另计费用，已全部综合考虑至综合单价中。13、脚手架整体外观效果、搭设标准、防护及料台搭设等必须达到省级安全文明工地的要求，否则，结算时综合单价按结算时综合单价按 50%50%计取（以省级安全文明工地验收合格为检验的唯一标准）计取（以省级安全文明工地验收合格为检验的唯一标准）。三、承包方式、单价及合同价款三、承包方式、单价及合同价款固定单价合同，建筑平米综合单价包干，结算时单价不作任何调整固定单价合同8、，建筑平米综合单价包干，结算时单价不作任何调整，工程量结算时根据竣工图按合同约定计算规则据实计量，合同范围内未完成部分甲方不予计量。1、本合同形式为：定额费率计价 固定单价 固定总价2、本合同增值税计税方法：一般计税 简易计税3、本合同增值税发票类型：增值税专用发票 增值税普通发票4、税率或征收率：11%5、合同价款明细：5楼号暂定 建筑面积综合单价(不含税)暂定未含税价（元）税金（11%）暂定含税总价款（元）备注地下部分960.29m228 元/m226888.122957.6929845.811 号楼地上部分25848.69m252.5 元/m21357056.23149276.181509、6332.41地下部分2785.09m228 元/m277982.528578.0886560.602 号楼地上部分38598.34m252.5 元/m22026412.85222905.412249318.26地下部分36492m228 元/m21021776.00112395.361134171.363 号楼地上部分48051.53m245 元/m22162318.85237855.072400173.92合计152735.9 m26672434.87733967.797406402.366、暂定含税合同总价款人民币大写：￥：柒佰肆拾万陆仟肆佰零贰元叁角陆分 ，小写￥：7406402.3610、 元，其中：不含税价款为 6672434.87 元，税率或征收率 11%，增值税为733967.79 元。最终价款根据合同约定的结算原则以经双方盖章签字确认的结算金额为准。7、乙方负责搭拆塔吊作业半径内所有操作棚、加工间、厕所、库房、办公用房等所有临建用房的防护及加固，并提供所需所有材料（不限于：油漆、钢丝绳、钢管、扣件、木板、钢笆片、铁丝等）保证防护稳定、可靠，必须满足验收要求，若无法通过验收，乙方无条件返工直至验收合格，并负责日后加固维护工作，此部分乙方不计算任何费用，已综合考虑到承包综合单价中。8、合同价格实行价税分离，合同价格包括以下（1）-（5）所列各项费用（不含税）和（6）增值税及11、风险，包括但不限于以下内容：（1）乙方完成合同范围内图纸包含各项要求及工作内容所需工人及管理人员的工资及附加费、住宿费、伙食费、人员机具调迁费、工伤亡补贴（救助）费、辅材费和机具费、配合试验/检验费、配合调试费、竣工资料配合整理费和保修费等。（2）包含了超高费、高层建筑增加费、施工区域内临时道路及场平施工费、机械进出场及使用费、安全生产文明施工费、仓储设施费；施工措施费、为满足工期要求采取的措施费、配合第三方工作的费用；与上下工序的配合交接费、半成品和已完工程及设备的保护费和清洁费；甲供材料设备卸车人工费、保管费（采保费）、乙供材料场内外运输及甲供材领料人工费及机械费、为防潮、防火、有害物料的12、隔离而采取的措施费等。（3）包含了冬雨季施工增加费、夜间施工费、加班费、节假日和农忙期间的费用、工程达标及创优费、图纸保密费、省级安全文明样板工地成本增加费省级安全文明样板工地成本增加费、赶工费、机械台班停滞费、不确定的人员窝工费、防暑降温费、防台风费、施工现场抽水排水费。（4）包含了各类保险费用（含由乙方为参与本工程施工的职工向地方有关部门缴纳的工伤、养老、医疗、失业等各类保险费用和个人应缴纳的各类保险费以及为第三者伤害应投保的保险费用）；包含了政府有关部门规定交纳的行政事业性费用、人员进出场和相关手续费；包含了劳务6工人按国家规定要缴纳的个人所得税；包含了在工程所在地办理信用手册和合同备案13、所需费用及其他费用等。（5）包含了管理费、利润、政策性调整等费用以及合同明示或暗示的所有责任、义务和乙方报价风险、管理风险、涨价风险、市场风险及其他可预见和不可预见的风险、不利因素（如：工程检查、法定假日、恶劣天气、政府活动、中高考、停电停水等对施工的影响）等。（6）增值税。9、二次搭拆不再计取任何费用（包括但不限于：施工电梯外架二次搭拆），已综合到承包单价中）10、乙方自行考虑拉结形式，所有发生的不可回收材料与甲方无关。乙方所有进场材料自行看乙方自行考虑拉结形式，所有发生的不可回收材料与甲方无关。乙方所有进场材料自行看管，发生损坏、遗失、偷盗等损失由乙方自行承担。管，发生损坏、遗失、偷盗等损14、失由乙方自行承担。11、乙方已充分了解施工现场、认真审阅施工图纸及技术要求，承包单价包干，结算时乙方不得以任何理由调整承包单价。12、施工图出现任何形式的变动、修改、深化及施工组织的调整等综合单价均不调整，乙方已综合考虑到承包综合单价中。13、现场发生停水、停电、停工待料、机械（含塔吊、施工电梯等）故障、检修保养、民扰扰民等不利因素，乙方自行消化，乙方承诺不向甲方提出费用和工期索赔，甲方不补贴任何费用。14、乙方有能力合理调度好劳动力，无论任何情况导致的窝工，乙方自行合理调度安排，承诺不向甲方提出任何费用和工期索赔，甲方不补贴任何费用。15、由于施工现场局部区域塔吊无法覆盖，乙方已了解并充分考15、虑由此增加的人工搬运、二次由于施工现场局部区域塔吊无法覆盖，乙方已了解并充分考虑由此增加的人工搬运、二次倒运、人工降效等不利影响，费用已包括在合同单价中。倒运、人工降效等不利影响，费用已包括在合同单价中。1616、特别强调：本工程施工阶段场地特别狭小，由此可能引起的二次搬运、人员窝工等不利因、特别强调：本工程施工阶段场地特别狭小，由此可能引起的二次搬运、人员窝工等不利因素，乙方已全面考虑，施工过程中或结算中不得以任何理由提出费用增加或单价调整。素，乙方已全面考虑，施工过程中或结算中不得以任何理由提出费用增加或单价调整。四、合同工期四、合同工期1、地下室工期：90 天，地上部分工期：460 天，16、开工日期以甲方书面通知为准。2、乙方必须接到甲方通知后 3 天内组织人员进场施工。3、为确保施工工期，乙方应配备足够人员，满足现场施工生产要求，不得延误其它班组后续施工。4、如乙方在当月未完成甲方安排的月进度计划，乙方向甲方支付违约金 5000 元；如乙方连续三次以上（含三次）未完成月计划，甲方有权解除协议，乙方无条件自动退场。5、施工期间，如乙方劳动力不足时，甲方有权要求乙方增加劳动力，以满足进度要求。如需临时夜间加班，甲方提前小时通知，乙方无条件满足，否则乙方支付甲方每次 3000 元违约金，由此引起工期延误造成的损失由乙方承担。五、工地代表五、工地代表7 1、甲方驻工地代表：电话：2、甲17、方驻工地代表的职责：代表甲方负责工程管理和履行合同，但无权签订与本合同价格、工期、质量等实质性内容等相关的协议或书面资料。甲方代表有权要求乙方更换现场代表及其他人员。3、乙方驻工地代表：电话：4、乙方驻工地代表的职责：按甲方代表批准的施工作业指令、要求、组织施工，并履行其它合同约定的义务。5、乙方指定收件地址：，乙方指定对公电子邮箱： ，如有变更，应在实际变动前 3 天以书面形式通知甲方。若无变更通知，按以上地址发送的函件视为收悉。6、专业带班必须常驻现场，离开现场必须征得甲方驻地代表同意，否则发现一次无故离场处罚 300 元/次。乙方驻工地代表必须每天到现场报到。六、劳务实名制及工资监管管理18、六、劳务实名制及工资监管管理1、乙方必须指派专人配合甲方进行实名制管理，姓名:,联系电话：。2、乙方须与劳务人员依法签订书面劳动合同，明确双方权利、义务，应将劳务人员花名册、身份证、劳动合同文本、岗位技能证书复印件报项目备案，并确保人、册、证、卡、合同、证书相符统一，人员有变动的要及时变动花名册、并向项目办理变更备案。无身份证、无劳动合同、无岗位证书的“三无”人员严禁进入现场施工。乙方必须配合甲方实行“实名制通道管理”，现场施工人员刷卡进入现场施工3、乙方必须逐人建立劳务人员入场、继续教育培训档案，记录培训内容、时间、课时、考核结果、取证情况、并注意动态维护、确保资料完整、齐全。甲方有权定期检19、查劳务人员培训档案，了解培训开展情况，并抽查检验效果。4、进入现场施工的劳务人员要佩戴工作卡，注明姓名、身份证号、工种、所属劳务分包企业，没有佩戴工作卡的不得进入现场施工。劳务分包企业要根据劳务人员花名册编制出勤表，每日点名考勤，逐人记录工作量完成情况，并定期制订考核表。考勤表、考核表需报项目备案。5、乙方要根据劳务人员花名册按月编制工资台账，记录工资支付时间、支付金额，经本人签字确认后，张贴公示。劳务人员工资台账需报项目备案。6、乙方要按照施工所在地政府要求，根据劳务人员花名册为劳务人员投保社会保险，并将交费收据复印件、缴费名单报项目备案。7、甲方有权对乙方进行监督检查，每月进行一次劳务实名20、制管理检查，检查内容如下：（1）、劳务管理员身份证、上岗证、特种作业操作证；（2）、劳务人员花名册、身份证、岗位技能证书、劳动合同证书；（3）、考勤表、工资表、工资发放公示单；8（4）、劳务人员岗前培训、继续教育培训记录；8、在甲方支付乙方工程款时，乙方必须提供员工考勤表及工资发放表原件一份（签字手印齐全，乙方对其真实性负责）。如乙方收到甲方进度款后不及时发放到班组各施工工人，造成上访、罢工、闹事等不良影响，由此引起的其它损失由乙方承担，并向甲方支付违约金 50000 元。七、工程质量七、工程质量 1、工程质量标准：符合 总承包工程合同、国家现行的建筑施工扣件式钢管脚手架安全施工规范（JGJ121、302001）、建筑施工安全检查评分标准（JGJ5999）、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91、特种作业人员安全技术考核管理规则GB5306-85、工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分施工安全篇）、本工程施工组织设计、本工程外脚手架施工方案、甲方相关指令、政府、业主、监理及甲方检查验收等的要求。2、工程质量目标：江苏省“扬子杯”。3、乙方每完成一项分部工程在甲方验收合格后方可进行下道工序的施工，同时不免除乙方因施工质量原因所引起的一切责任和损失，凡未达到施工质量要求的工程部位，乙方必须无条件的返工，其返工的各项费用由乙方自行负责，并赔偿甲方的各项损失。4、工程质量的定性，以相应的主管22、部门发证为准。5、甲方要求该分项工程的质量为优质（主控项目和一般项目符合现行施工质量验收规范（GB50300-2001 系列标准）合格质量等级的要求，观感质量符合本企业优质工程标准，无结构安全、使用功能等质量问题，且一般项目实测合格率在 90%（含）以上产品为优质产品）；否则，罚款0.5（零点伍）元/。6、甲方设专职质量员检查监督乙方施工质量，甲方质检人员有权对乙方施工的工程质量进行奖惩；乙方应保证监理、业主及政府有关部门验收通过，凡未达到施工质量要求的工程部位，乙方必须无条件的返工，其返工的各项费用由乙方自行负责，并赔偿甲方的各项损失（材料、工期、质量等损失，根据实际情况，一般按其承包范围内23、工程量的 2050%进行赔偿）；7、合同文件使用标准规范：合同文件使用标准规范：与本工程相适应的现行的国家、地方建筑安装工程质量检验标准、强制性标准及验收规范；同时需满足 总承包工程合同。现有的标准、规范不一致时，以较严格的为准。9 9、有关质量与检验其他条款见附件 5工程质量管理协议八、安全生产、文明施工八、安全生产、文明施工1、本工地安全生产创建目标为：省安全工地省安全工地。乙方人员必须遵守甲方安全管理规定，服从管理，积极实现安全生产目标。2、工地文明施工目标为：省文明工地省文明工地。乙方人员必须做到文明施工，材料堆码有序，工完场清料尽。3、安全协议：在签定本施工承包协议的同时签定安全生产24、协议，安全生产协议作为本施工承包协议的附件，具有与施工承包协议同等的法律效力。94、员工入场程序：乙方员工入场按员工入场程序办理进场手续，必须服从甲方管理，遵守各项管理制度。5、有关安全其他条款见附件 6安全生产管理协议书。6、乙方应严格遵守国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保文明施工。严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。7、乙方应严格按照安全操作规程进行施工，确保安全生产，无条件服从甲方安全监管人员的监督管理，做到不安全不施工。如因非甲方原25、因所造成的安全事故，一切责任和损失均由乙方自行承担。8、乙方在施工时，必须服从甲方现场有关管理人员和建设单位、监理单位、现场有关管理人员的检查、督促和指导。施工现场材料堆放整齐、标识清楚、工完场清，尽可能地减少浪费。严禁各种规格材料乱堆乱放。如不清理，甲方直接派人清理，清理费用由乙方承担，并向甲方支付违约金200 元/次。9、乙方配备兼职安全员，乙方应对职工进行安全生产教育，每天进行安全生产技术交底，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。10、进入现场人员不得低于 18 周岁和大于 55 周岁，26、合同签订后，乙方提供职工花名册和身份证复印件，作为供甲方办公室备案，中途工人进退场要及时进行花名册填补，否则出现一切安全事故由乙方承担一切损失。如有违反，每人每次按 1000 元向甲方支付违约金。11、提供现场住宿，伙食费自理。施工区、生活区严禁使用电炉、电饭煲、热得快等禁用电器，不得另行开伙，如发现一次罚款 300 元，不得将与工程无关人员带进施工现场（含家属、小孩）,职工宿舍严禁男女混住,否则发现一次罚款 200 元；乙方全体人员必须遵守劳动纪律,严禁打架斗殴，乙方人员发生的打架斗殴现象每发生一次罚款 2000 元/次，发生打群架的严重事件罚款 20000 元/次，乙方人员不得进行任何形式27、的赌博行为，不得从事违法犯罪活动，否则一切后果由乙方自负；乙方人员不得偷窃甲方及其它分包单位的材料，如发生偷窃现象，对乙方处以偷窃材料总价的 3 倍进行罚款，各项罚款在当月工程款和结算扣除。九、甲乙双方的权利和义务九、甲乙双方的权利和义务 1、甲方的权利和义务（1）、甲方负责对乙方进场工人进行安全及企业规章制度方面的教育；（2）、甲方负责对乙方进场工人作好施工前的安全、质量、施工技术交底、及时纠正不良施工操作行为，责令施工质量整改到符合甲方及设计要求为止。(3)、负责工程统一指挥和协调，安排总体工程施工进度计划，负责对工程设计变更及有关内容进行交底，提供楼层标高传测点、主轴线。(4)、负责提供28、现有施工条件、材料堆放地点、现场保卫工作、现场临建、临水、临电等临时设10施的布设及费用，电源提供至二级箱。(5)、甲方负责提供施工人员住宿，乙方须服从甲方住宿管理，宿舍安排至少 8 人一间，不允许擅自隔小间，发现一次立即拆除，甲方施工现场及生活区内禁止私设食堂，食堂由甲方提供，乙方付费。(6)、甲方必须按本合同规定支付工程形象进度款和工程结算款,并每月监督乙方发放工资。（7）、负责对进场施工人员进行实名制管理。2、乙方的权利和义务(1)、乙方应认真履行甲方与建设单位签订的工程施工合同及补充条款中针对有关质量、安全、文明施工、工期、全部罚款等责任的条款；服从甲方项目部的领导、协调及监督，并按照29、项目部审定的分部、分项工期执行。乙方根据甲方施工需要、工程进度、安全及质量要求，负责向甲方输送有施工经验、单项技术全面、具有安全生产知识、适应高空作业、身体强健的以技术工人为骨干的施工班组，配合甲方独立完成单项施工任务。（2）、乙方人员进场前，必须按“员工入场程序”办理相关手续，经甲方进行“三级安全教育”后，方能上岗操作；（3）、乙方人员进入施工现场，必须遵守国家及企业规章制度、治安、消防、行政后勤、户口等规定，并按后勤部门对生活区的管理规定负责管理。严禁生活区窝藏犯罪人员，否则一切后果由乙方承担。(4)、乙方必须严格按照甲方所提供的设计图纸、图纸会审记录、经审批的工程施工组织设计、工程进度计30、划及各专项施工方案、设计修改、变更通知及其他文字通知进行施工，严格按国家现行施工质量验收规范、有关政策、法律法规等规定要求进行施工；如因乙方未能按图施工或超出有关规范要求，造成甲方与该建设单位发生经济及法律纠纷所造成的一切后果均由乙方承担。(5)、乙方必须遵守国家法律法规政策及地方有关规定，积极配合甲方提前做好甲方上级部门及泰兴市各监督部门的现场检查工作，施工现场必须达到文明施工的要求，做到工完场清，堆放整齐，道路畅通，场地整洁，宿舍卫生整洁，在检查中发现的问题要立即整改；如果由于乙方承包范围内的施工项目受到泰兴市各监督部门的处罚由乙方承担；乙方在工程施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当31、自行承担损害赔偿责任。(6)、乙方施工中必须减少噪音，节约水电，每发现一次浪费，处罚班组长 200 元。妥善处理生产生活垃圾及有关有毒有害废弃物的回收；乙方所产生的建筑垃圾必须清运至甲方指定的垃圾集中堆放点，如乙方不清运或不运至甲方指定集中堆放点，甲方可委托其他单位清运，费用由乙方承担，甲方负责将垃圾集中堆放点的垃圾外运并承担其费用。(7)、按照国家及地方有关规定，乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗，否则，引起的法律后果由乙方承担；乙方必须按照甲方要求立即撤换施工队伍中行为不轨、不能胜任、玩忽职守或表现不良的人员，撤换后未经甲方书面同意不得重新在本项目工地工作；撤换和新人到岗必须在 7 日内完32、成，乙方及时处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会。11 (8)、乙方在签订合同的同时，还需与甲方项目部签订责任协议书和承诺书，必须经甲方专项安全员教育后方可上岗，服从甲方安全管理人员的监督和检查，并及时整改安全隐患；乙方应建立安全保障体系，责任到人；乙方进场人员须自备安全设施，进场后乙方应参照有关安全规范，定期对职工进行安全教育、做好日常安全检查工作，同时应服从甲方的有关规定，施工中如因乙方人员违章而发生的安全事故，一切责任及费用均由乙方承担；工程合同单价内含安全款，若乙方发生安全事故甲方将对其进行处罚。(9)、乙方应按甲方要求和有关规定采取严格的安全防护措施（安全防护用品除安33、全帽由甲方项目部统一发放，安全带项目部统一配备，乙方实名借还，其余安全用品均由乙方自行采购），承担因自身安全措施不力造成的事故责任和因此而发生的费用；若出现重大伤亡事故，乙方应及时通报甲方，甲方按有关规定上报相关部门，甲方将为抢救提供必要条件，发生的费用由事故责任方承担。同时，乙方因无自我保护意识，违章作业而发生的安全事故和消防事故的责任及费用均由乙方承担(建设单位及政府部门的罚款)，由乙方负责处理事故，并承担给甲方带来的相应损失。（10）、乙方配合甲方做好原始记录、隐蔽工程验收记录和检测记录等技术资料工作，并负责现场成品保护工作，如有损坏，乙方自费予以修复。（11）、乙方需调整更换人员，须征34、得甲方同意，进入人员经甲方“三级安全教育”登记成册后方可上岗操作。（12）、乙方不得以任何理由影响生产，造成停工、罢工而拖延甲方工程进度的，甲方将对乙方处以 1000 元/天的罚款，如果乙方生产不能满足甲方进度、质量要求，甲方可随时调派其它班组突击，所发生的费用由乙方负责，甲方有权提前解除协议并另选施工队伍，由此造成的经济损失由乙方负责。（13）、乙方必须按照甲方要求，与现场其他分包做好配合工作，如由于上道工序或下道工序要求，需要乙方进行配合，乙方应该无条件进行配合，配合费用已包含在综合单价中。（14）、乙方应负责由于环境因素：PM2.5 雾霾及大风天气、遇到冬雨季等自然条件或政府暂停施工的指35、令、当地中、高考而造成的无法施工，此部分所造成的损失、窝工由乙方自行承担（乙方已经在单价中综合考虑了此部分风险）。（15）、乙方应在本合同签订前 7 天内向甲方提交合同价款的 5%5%作为履约保证金。如乙方未能履行合同约定的义务或履行合同义务不符合约定，甲方有权扣除履约保证金，履约保证金的使用见合同附件 3分包工程履约承诺书，扣除的履约保证金应于次月补齐，未补齐的甲方有权不予扣除的履约保证金应于次月补齐，未补齐的甲方有权不予付款。付款。工程结算完毕后 7 天内保证金余额无息退回给乙方；双方若存在争议，退还日期延长至争议解决。十、施工过程管理十、施工过程管理1、施工过程中，甲方有权调整乙方不合理36、施工，乙方必须配合甲方搞好统一管理，如不服从统一调配，甲方有权与乙方终止协议，并请其立即退场，工程承包款按完成工作量的 90%结算，到工程竣工后付款，对此乙方应无任何异议。122、建设单位和设计单位要求更改图纸，乙方必须按照更改后的图纸施工，不得擅自改变做法，如改变，由此造成的损失由乙方承担。3、乙方必须委派不少于 2 名施工管理人员在现场指挥自己班组工人施工、跟踪检查质量，施工过程中不得任意离开工地，在规定的工作时间内必须按时完成，保质保量。4、乙方应派专人现场落实施工方案，经项目经理、技术负责人、施工负责人认可后方可实施。5、现场需要进行下道工序施工时，必须经甲方现场管理人员同意后方可进行37、，乙方擅自施工，所发生的一切责任及损失均由乙方承担，并向甲方支付违约金 300 元。6、主体工程结束后，乙方应留守所需施工操作人员，以保证甲方工程需要，如不留守施工人员，造成甲方工期延误损失，甲方有权采取相应措施，其造成的损失在乙方工资中扣除，并罚款人民币100 元。7、如乙方所做工程质量、进度、安全、文明施工不能满足甲方要求，甲方可以减少乙方承包范围。十一、事故处理1、发生质量、安全、工伤等事故，乙方必须应按有关规定立即报告甲方现场负责人，同时按国家有关法律、行政法规对事故自行进行处理。2、在施工期间，因乙方原因造成的工伤、质量、安全、管线、设备、火灾及其它事故，均由乙方负责。3、因乙方原因38、造成的责任事故，均由乙方承担，与甲方无关。且甲方有权支配乙方剩余未付工程款用于事故处理，结算时此费用全数从结算款中扣除，乙方不得有任何异议。十二、保险十二、保险1、乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2、保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。十三、材料及机械管理十三、材料及机械管理1、乙方自行负责材料进场，按照甲方指定地点进行堆放，保证达到文明现场要求。2、乙方负责到场材料的复试，复试报告必须满足泰兴市相关检测要求，费用由乙方自行承担，乙方提供合格复检报告后方可投入使用。乙方取得合格的检测报39、告 3 日内提交给甲方，否则甲方有权暂停支付乙方工程款。3、乙方进场材料所需提供检测证明、合格证等所有材质证明文件。十四、结算及工程款支付十四、结算及工程款支付1 1、结算原则、结算原则（1）综合单价包干综合单价包干，自负盈亏，结算建筑面积按约定计算规则计量，自负盈亏，结算建筑面积按约定计算规则计量，无论任何原因结算时综合单无论任何原因结算时综合单价不作任何调整价不作任何调整(包括但不限于：图纸深化、修改、变更、调整、气候、政策、物价、工艺、施工包括但不限于：图纸深化、修改、变更、调整、气候、政策、物价、工艺、施工组织、工期、搭设方式等组织、工期、搭设方式等)；结算依据工程竣工图纸、合同协议书40、及有关双方确认的文件。；结算依据工程竣工图纸、合同协议书及有关双方确认的文件。13（2）建筑面积依据最终竣工图，执行建筑面积计算规范GB/T50353-2013 计算规则。为保证甲乙方双方对建筑面积计算规则理解的一致性，避免结算时产生争议，建筑面积计算规则双方一致同意：对于未要求乙方施工的外保温不计算建筑面积，进风、排风竖井、装饰柱、突出墙面柱垛、所对于未要求乙方施工的外保温不计算建筑面积，进风、排风竖井、装饰柱、突出墙面柱垛、所有没有永久性顶盖的坡道及没有永久性顶盖的房间、不上人或无设计利用的部位均不计算建筑面积，有没有永久性顶盖的坡道及没有永久性顶盖的房间、不上人或无设计利用的部位均不计算41、建筑面积，其余执行其余执行建筑面积计算规范建筑面积计算规范GB/T50353-2013GB/T50353-2013 计算规则；不能全算或不算的建筑面积部分的工作计算规则；不能全算或不算的建筑面积部分的工作内容乙方已在综合单价中充分考虑；内容乙方已在综合单价中充分考虑；（3）本合同承包范围不产生零工，其零工及设计变更、洽商含在综合单价中；承包范围以外部分，执行零星用工，零工单价执行大工：250 元/工日，小工 150 元/工日。（4）乙方的结算价款，应当以甲方最终审定并经双方签字盖章确认的结算价款为准。（5）工程结算时，乙方提交的工程量不得高估冒算，如甲方审核减价额在总结算额 5%以内的，甲方审42、核费用由甲方承担；如甲方审核减价额在总结算额 5%以上的，超出 5%以上部分的审价审核费用乙方承担。（或者扣取一定审核费）（6）乙方施工中由于自身原因中途退场，已完成的所有工作量均按 70%计算，未完成和未施工的不计价。（7）乙方承包范围的施工内容由甲方完成的，结算时甲方有权按照实际支出直接从乙方结算款中扣除。2 2、工程价款支付、工程价款支付（1）支付价款及结算计量、计价的前提：乙方必须按时完成每月施工进度计划，严格按照经审批的施组及施工方案施工，满足相关质量标准，经验收合格，并开具合同约定的增值税专用发票。已进场但未施工的材料、已加工未安装的半成品、已施工但未验收合格的产品等均不得作为计量43、依据。（2）本工程无预付款，地下室阶段不付款，主体外墙脚手架搭设至 10F 层付合同总价款的 10%，外墙脚手架施工至 20F 付至合同总价款 30%，主体结构封顶付至合同总价款 50%，合同内容全部完成且所有材料全部退场，乙方上报结算资料，双方办理完结算后一年内支付乙方至结算价款的 70%，余款竣工验收合格一年后无息付清。（3）进度款支付前，乙方应向甲方提交在工程施工的劳务人员的花名册、考勤表，须在甲方的监督下由乙方按照考勤表及花名册发至每位务工人员手中，工资发放记录表甲方留存一份。未经甲方登记在花名册之内的务工人员的工资甲方不予认可，应视为乙方临时雇工。（4）乙方应具备有一定的抗风险的能力44、。甲方资金出现短缺暂延迟支付时，乙方应给予充分理解，并承受甲方工程款短期延误迟支付所带来的困难和压力，妥善安排施工，保证所属员工不干扰甲方正常的工作秩序。如因业主方原因进度款不能及时支付给甲方时，甲方可以顺延支付应付乙方的进度款的部分或全部，但乙方仍应无条件全部支付农民工工资。3、甲方付款前，乙方须向甲方提供税率为 11%增值税专用专用发票。乙方开具的税票名称：江江苏苏 建设集团有限公司建设集团有限公司，税号：，账号 ，开户行：建行建行 支行营业部支行营业部，地址：9 9 号号，电话 。注：在工程竣工时的付款节点：必须要求乙方提供合同价款全额注：在工程竣工时的付款节点：必须要求乙方提供合同价款45、全额14的、合法、有效的、增值税专用发票。因未及时提供的、合法、有效的、增值税专用发票。因未及时提供 11%11%增值税专用发票（可认证抵扣）产生的相增值税专用发票（可认证抵扣）产生的相关损失由供方承担。关损失由供方承担。4、若甲方丢失增值税专用发票发票联和抵扣联,则乙方向甲方提供专用发票记账联复印件及销售方主管税务机关出具的丢失增值税专用发票已报税证明单或丢失货物运输业增值税专用发票已报税证明单。5、若乙方开具汇总的专用发票,则必须提供其防伪税控系统开具的“销售货物或提供应税劳务清单”,并加盖发票专用章。6、乙方提供的增值税发票是假的或虚开的，被相关政府部门查出，一切责任由乙方承担。乙方不仅46、要承担赔偿责任，而且必须承担开具合法发票的义务。7 7、乙方提供的发票必须在备注栏中注明工程名称和工程地点。、乙方提供的发票必须在备注栏中注明工程名称和工程地点。8、甲方在收到乙方发票后 15 日内支付工程款。甲方以已收到乙方提供的合法有效的增值税发票作为付款的必要前置条件；同时，甲方付款前，乙方应向甲方开具与实际付款金额一致的收款收据。9、乙方提供的增值税专用发票无法通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣或税额损失的，一切损失由乙方承担。10、因乙方增值税专用发票填写有误，造成甲方认证不通过，乙方应开具红字发票并重新开具增值税专用发票。乙方拒不开具红票或拒不重新开具增值税专票，造成甲方增值税无法47、抵扣或税额损失的，其一切损失由乙方承担。十五、变更十五、变更1、变更的范围：经甲方加盖公章及甲方驻地代表签字的设计变更、工程洽商、图纸会审2、变更价款约定：双方一致同意并承诺：任何变更的发生对综合单价不产生任何影响，合同综合单价固定不变。发生设计变更未使建筑面积发生变化，此变更仅作为技术变更使用，不涉及价款调整；若设计变更造成建筑面积的变化，结算时工程量依据合同约定建筑面积计算规则计量，单价按合同约定综合单价，据实结算。3、乙方不得以任何理由拒绝执行甲方下发的工程设计变更、工程洽商、图纸会审、甲方指令，否则，出现一次乙方向甲方支付违约金 50000 元，且甲方有权选择解除合同，乙方无条件退场。48、4、因设计变更、工程洽商造成拆改的，乙方因按合同约定及时办理有效签证。5、单份变更价款在人民币壹仟元之内，双方免责。15十六、签证管理十六、签证管理1、除因甲方原因造成的拆改外，本工程合同范围内不发生任何签证，不管以任何形式签认，结算时均一律认定为无效。2、合同外签证乙方必须于签证事项发生后 7 日内按附件 6分包工程签证单报送工程签证单及费用，逾期不报视为无签证事项发生。3、甲方收到合同外签证单 7 日内，由栋号长、现场经理、项目总工（或技术负责人）、项目预算员、项目经理依次审核签字确认，缺一不可；结算时甲方商务部门负责复核乙方的所有签证，经复核无误后的签证才能做为最终结算的依据。4、签证内49、容必须包含签证日期、签证具体部位、签证原因、具体内容、具体工程量等，应附施工前后带尺照片、平面示意图和工程量计算书，涉及的材料名称、规格型号、材质和数量等应标注明确；签证单应连续编号，打印照片应有甲方现场经理签字。5、乙方应每月与甲方核对签证情况，双方按附件 7分包工程签证月度确认单签字确认6、因甲方原因造成拆改工程的签证，拆除的工作内容、数量等描述清晰，涉及的材料名称、规格型号、材质等标注准确，确认“可利用的材料”和“不可利用材料”，拆改签证单应附拆改前后的照片。甲方项目部物资人员、专业技术员和乙方共同清点回收材料，甲方进行回收，可利用材料双方及时办理退库手续。乙方承诺已知晓可利用材料退库手50、续办理的重要性7、零星用工的签证只适用于不可实体计量、无法计算工程量的工作内容8、配合甲方或施工现场内第三方的工作，为其它专业工程的留孔、补洞、预埋、修补、检测、调试等提供便利条件或因各专业交叉施工等产生的费用已包含在合同价内，不予办理签证9、以下签证属于无效签证，甲方不予结算（1）合同单价里已包含内容或费用的签证（2）分包工程签证月度确认单当期未列出的签证（3）超过时效办理、完工后补签的签证（4）因乙方自身原因造成的返工、返修或工程量增加的签证（5）直接签金额的签证（6）非原件的签证（7）未附拆改前后照片的签证（8）合同内未引起建筑面积变化的签证等（9）其他根据本合同约定应认定为无效的签证（51、10）单份签证价款在人民币壹仟元之内，双方免责。十七、施工验收十七、施工验收16乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交书面完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后 30 天内对乙方施工成果进行验收，验收合格后乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工作验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。十八、施工配合十八、施工配合乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地内检查；甲方或施工场地内第52、三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。十九、工程转包与分包十九、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金，还应承担由此引起甲方和建设单位的一切损失；二十、索赔二十、索赔1、甲方根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料。以便甲方能遵守总（分）包合同。2、在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向业主主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应将索赔所得的相应部分转交给乙方。3、当本合同的一方向另一方提53、出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据，满足最新计价规范规定的时效及形式的要求。二十一、争议二十一、争议1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院起诉。2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完成工作成果；（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；（2）调解要求终止合同履行，且为双方接受；（3）仲裁机构要求终止合同履行；（4）法院要求终止合同履行。二十二、其他二十二、其他如乙方的施工进度及质量不能满足甲方要求，甲方有权解除54、合同，乙方除承担自身损失外，还应承担由此引起甲方和建设单位的一切损失；甲方提前三日通知乙方退场，乙方接到退场通知后，应在二日内无条件退场。若存在超期租赁:钢管按：0.005 元/天米，扣件按：0.003 元/天只的标准按实际超期天数17计算租赁费用，实际天数以甲方代表书面签字确认为准。除钢管、扣件之外的所有乙方提供甲方施工现场使用的材料不再计取任何超期费用。二十三、不可抗力二十三、不可抗力1、本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的情况下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助劳务人采取措施。甲方项目经理认为乙方应暂停工作，55、乙方应暂停工作。3、因不可抗力事件导致的费用和延误的工作由双方按以下办法分别承担；（1）工程本身的损害由甲方承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（3）乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；（4）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签订协议。二十四、违约责任：二十四、违约责任：1、本工程严禁转包，否则甲方有权终止合同，乙方无条件退场并向甲方支付违约金 100 万元。2、乙方不能满足施工现场生产进要求，每延误一天支付违约金 3 万元，延误超过一周，甲方有权解除合同，乙方无条件退场。3、乙方施工质量不能满足现行施工质量验收规范和合同约定的质量标准，甲方有权选择终止合同56、，乙方无条件退场。4、乙方不配合甲方进行实名制管理，每出现一次乙方向甲方支付违约金 3000 元。5、乙方出现未按时发放农民工工资导致发生讨薪上访事件，乙方承担全部责任，并且甲方支付违约金 10 万元。6、乙方不服从甲方管理（包括生活区后勤管理），不配合甲方工作，每出现一次向甲方支付违约金 1000 元。7、乙方对甲方出具的整改单必须按甲方要求及时有效的整改落实，每拖延一天向甲方支付违约金 2000 元。8、乙方未按约定时间上报结算，每拖延一天向甲方支付违约金 2000 元。9、乙方严禁出现打架斗殴，每发生一次向甲方支付违约金 2 万元。10、乙方严禁在生活区另行开伙，发现一次向甲方支付约金 57、500 元。11、因乙方原因造成本项目未能获得“扬子杯”奖，乙方向甲方支付合同结算价款 20的违约金。12、因乙方原因造成本项目未能评选江苏省安全文明样板工地，乙方向甲方支付合同结算价款20的违约金。二十五、合同解除二十五、合同解除1、如果乙方不能按合同要求施工，造成质量不合格、工期延误等违约行为，甲方可直接通知解除合同，并由乙方承担因此给承包人造成的所有损失。182、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。二十六、合同生效二十六、合同生效本合同一式陆份，双方各执叁份，自甲、乙双方均盖章签字之日起生效。全部工程竣58、工验收合格、保修期满并将工程结算费用支付完毕后合同终止。甲方甲方:乙方乙方:委托代理人：委托代理人：委托代理人：委托代理人：年年 月月 日日19附件附件 1 1：授权委托书授权委托书致：（以下简称“”），系根据中华人民共和国法律设立并存续的公司，其住所为 。根据本公司做出的决定并依据本文件，谨郑重授权 （其签字真迹如下所示）为我公司正式合法的代理人，该代理人有权代表民翔搭建公司负责 项目劳务分包合同的签约事宜。本授权书经法定代表人签署并加盖常州市民翔搭建有限公司公章后生效；代理人转委托他人无效。本授权书在本合同有效期内长期有效。授权单位名称：（盖章）法定代表人：代理人：身份证号：签字真迹：二 59、年 月 日20法定代表人身份证复印件（双面）：代理人身份证复印件（双面）：附件附件 2 2：分包工程规范用工承诺书分包工程规范用工承诺书致：致：为进一步规范施工劳务用工行为，保障劳务工人合法权益，促进项目顺利实施，我方现就工程的劳务用工向贵方承诺如下：一、我方严格执行国家、当地政府部门的法规、政策及贵方安全管理规章制度，依法进行用工管理，不分包或转包工程，不使用小包工队伍和未培训的社会闲散人员。二、我方做好劳务工人安全教育培训工作，保证做到先培训后上岗，特殊工种持证率达到100。三、我方依法与劳动者本人签订书面劳动合同，明确双方的权利和义务，详细约定劳务作业的内容、计价方法、支付劳动工资的时间60、和发生违约后各自应承担的责任，并经双方签字认可。四、我方按劳动合同向劳务工人发放工资（发放表均经劳动者本人签字）。在发生资金矛盾或其他任何情况下，我方无条件先行支付劳务工工资。按时报送工资支付情况统计表。我方拖欠劳务工工资，且处置不当导致引起工人上访，造成不良影响的，除对相关责任人作严肃处理外，愿接受中止分包合同的处理，每发生一次，贵方在我方的履约保证金或进度结算中扣除 元的违约金，并取消我方在贵方的合格分包商资格。21五、我方接受贵方的监督与管理，执行贵方项目现场劳务用工实名制管理和工资支付的相关规定，按时足额缴纳劳务工资保障基金，在有条件的地区，委托贵方在银行开设“劳务工工资专户”，建立工61、资卡，将工资直接打入劳务工人个人卡中，并接受贵方对“工资专户”资金使用情况的监督管理。六、我方成立劳务工工资支付纠纷处理领导小组，法定代表人及其负责人分别是处置工资纠纷在企业和项目的第一责任人，并有专人负责此项工作。一旦发生上访事件，我方及时向贵方汇报，服从贵方工作安排，积极配合，争取最大限度化解矛盾，减小负面影响。七、我方雇佣的劳务工人因伤亡、工资待遇、福利等其他原因而要求确认与贵方的劳动关系、赔偿相关损失的，我方应积极配合贵方解决此类纠纷，若因此给贵方造成损失或不利影响的，由我方承担一切不利后果和责任。八、我方在每个施工现场公布劳务用工工作管理制度，发生纠纷的处理程序，我方负责处理纠纷的人62、员姓名、电话和地点。张贴劳务工人工资管理办法及发放情况，工作纠纷处置告示。热情接待劳务工来访、认真处理好每起工资纠纷。承诺单位名称（公章）：承诺单位法人代表或委托人签字：年 月 日22附件附件 3 3：农民工工资支付承诺书：为规范建设领域农民工工资支付行为，预防和解决建筑业企业拖欠扣农民工工资问题，维护社会稳定。我司(本人)郑重承诺：将严格执行国家及地方关于建设领域农民工工资支付管理办法的各项规定，确保参与 工程施工的每位农民工能领到应得工资。如有违反，我司愿意接受社会保障部门及建设行政主管部门处罚，并自愿按照 10 万元/次 的标准向贵方承担违约金，违约金由贵方在合同价款支付时直接扣除。承诺63、单位：承诺单位：法定代表人或授权委托人：法定代表人或授权委托人：日期：日期：年年 月月 日日附件附件 4 4：23分包工程履约承诺书分包工程履约承诺书致：致：我方确认：我方确认：已认真踏勘 安装工程项目现场，熟悉现场的位置、周围环境、现有工地条件、场内供水供电、材料存储和施工用的场地等一切可能影响合同价格的情况，本合同签订后，我方不会以不了解现场状况为由，向贵方提出额外的费用补偿或延长工期的要求。一、我方承诺本合同价格，不论市场人工工资、材料价格、机械台班如何变化都不作调整，自愿承担合同价格所带来的任何风险，直至合同履行结束。二、我方承诺根据贵方要求及时抽调满足工程要求的充足人员，并根据工程需64、要安排人员、机械进场，由此产生的费用由我方承担。三、我方承诺根据贵方的施工进度要求，自行调节现场人员的数量，不会提出窝工、赶工的索赔要求。若业主要求赶工时，我方按照贵方要求合理、充分组织的劳动力，保证工期顺利履约。四、我方承诺无论在任何情况下都不会拖欠所雇用人员的工资，我方与所雇用人员之间关于工资的任何纠纷均与贵方无关。贵方有权监督我方雇用人员工资的发放使其符合国家、工程所在地政府和贵方的规定要求。五、我方承诺若由于本工程业主的原因导致图纸、设备材料采购、工期、付款等方面与本合同内容产生差异，我方将无条件服从。六、不论何种原因，若我方无法满足工程进度、质量、安全、文明施工等方面工程需要，贵方有65、权决定由其他分包单位进行施工或终止本合同，由此涉及的费用及损失从我方结算款中扣除，我方对此无异议。七、贵方若未能从业主方收到相应的工程款或贵方资金周转暂时有困难时，我方对贵方的工程款支付给予谅解，我方放弃以此作任何工期、质量或费用索赔的权利,并从其本企业流动资金中调配或自筹资金投入。除贵方同意停工外，我方须保证工程施工的延续性，并确保全额支付所雇佣人员的工资，直至完全履行完本合同约定的各项义务。八、我方承诺已充分考虑所施工的内容受其它工种或专业的影响而造成的工序衔接并承担相应衔接而产生费用。九、在工程施工管理过程中我方有以下违约行为时，贵方有权使用、扣除我方的履约保证金，并施以相应处罚，我方对66、此无异议：241我方拖欠农民工工资，造成农民工聚众讨薪，贵方使用履约保证金发放拖欠工资，且每发生一次聚众讨薪，贵方从履约保证金中扣除 2 万元作为处罚。2我方履约过程中单方面擅自终止分包合同的，贵方有权扣留全部履约保证金作为处罚。3我方施工过程中将合同承包范围内的部分工程擅自甩项，给贵方造成成本增加的，增加的成本从履约保证金中扣除，且每发生一次甩项情况，贵方从履约保证金中扣除 2 万元作为处罚。4我方合同承包范围内的设计变更、洽商等，我方以各种原因不予实施的，每发生一次贵方从履约保证金中扣除 2 万元作为处罚。5因我方组织不力，劳动力不足，工期管理履约不到位等自身管理原因造成工期罚款的，甲方有67、权直接从履约保证金中扣除罚款。6我方施工过程中质量管理履约不到位，施工质量存在问题，造成业主、监理、总包罚款、项目部罚款的，甲方有权直接从履约保证金中扣除罚款。7我方施工过程中安全管理履约不到位，现场存在重大安全隐患或一般安全隐患多处存在，造成业主、监理、总包、项目部罚款的，甲方有权直接从履约保证金中扣除罚款。8我方不按约定进行文明施工，施工现场脏乱差，现场施工造成第三方成品损坏，不按照贵方要求整改，因此造成的罚款、第三方索赔或贵方直接派人整改所发生的费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除罚款。9我方施工质量存在缺陷，保修期内质量整改费用超过质量保证金的，超过部分从我方的履约保证金中扣除。10我68、方不按合同约定组织收尾，项目部采取措施，造成成本增加的。增加的成本从我方的履约保证金中扣除。11我方完竣工结算完成后，七个工作日内与贵方财务部办理财务结算，每延迟一天，贵方从履约保证中扣除 100 元/天。承诺单位名称：（公章）：联系电话：承诺单位法定代表人或委托人：（签字）承诺日期：年 月 日25附件附件 5:5:分包工程质量管理协议分包工程质量管理协议工程承包人（以下称“甲方”）：劳务分包人（以下称“乙方”）：为了加强工程的质量管理，认真贯彻落实 建设工程质量管理条例 和国家相关政策、法规，确保工程质量，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程实际情况与要求，经协商，甲乙双方在已69、签订的工程分包合同框架范围内，另签订质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。一、双方的责任、权利和义务第第一一条条 双方共同遵守国家建筑法等一系列有关质量管理的法律法规和国家 现行施工规范、标准和相关法规。第第二二条条 双方共同遵守当地相关质量管理法规制度，共同接受业主、监理等单位的质量监管。第第三三条条 甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的质量责任主体。（一）甲方责任、权力和义务 第第四四条条 认真执行合同约定相关规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督；第第五五条条 甲方须按照工程设计要求、施工技术70、标准和合同约定，组织乙方相关人员对工程材料、构配件等检验；第第六六条条 在各项工程施工作业前，甲方技术负责人、专业工程师必须对乙方参与施工作业的人员进行书面的施工技术质量交底，根据工程特点，明确质量标准，并形成交底记录，履行签字手续；第第七七条条 甲方必须建立、健全质量保证体系和施工质量管理制度，编制质量管理策划 ，并对乙方进行交底，严格工序管理，合理的安排施工顺序；第第八八条条 对工程的施工难点和特殊、关键过程，甲方应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理和上级主管部门的认可，方可用于施工。施工前，甲方按照专项的施工方案对乙方进行专项的技术质量交底，并形成记录，履行签字手续；第第九九条条 甲71、方在工程质量检查中发现的质量问题，应责令乙方及时整改，不及时整改的甲方有权对乙方处以罚款，经整改仍不能满足质量要求或不配合甲方的质量管理，甲方有权责令乙方退场；第十条第十条 对需要隐蔽的工程项目，甲方应做好工程质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，甲方26应当通知监理（建设）单位和建设工程监督机构进行验收，合格后，甲方通知乙方进行下一道工序的施工。第十一条第十一条 由于乙方人员不服从甲方人员或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，甲方有权解除合同并立即清退出场。第十二条第十二条（根据项目补充内容部分）。（二）（二）乙方责任、权力和义务 第十三条第十三条 乙方应具备相应的资质并在资质许可72、范围内进行承包，严禁转包；第十四条第十四条 乙方应在甲方质量管理体系和质量管理制度的基础上，建立自身的质量管理体系；第十五条第十五条 乙方应根据施工内容按照规定配备专职质检人员 1 名，乙方进场前将相关证件（身份证、上岗证）复印件及联系方式上报甲方；第十六条第十六条 乙方人员必须严格按照现行的施工规范和质量验收标准进行施工，认真执行甲方施工现场的各项质量管理规章制度；第十七条第十七条 乙方必须选派技术熟练的施工人员进入现场施工，特殊工种应证件齐全。对于乙方施工人员在施工中造成的质量问题和出现的质量事故，乙方应承担全部责任；第十八条第十八条 每道工序完工后，乙方应作好自检自查工作，合格后，及时通73、知甲方进行检验，甲方检验不合格，乙方应及时进行整改，整改合格后方可进行下道工序施工；第十九条第十九条 乙方应严格按照甲方的安排的施工顺序进行施工，并随时接受甲方的现场监督和检查，甲方检查发现的质量问题，乙方不及时整改的处以每条质量问题 2000 元罚款；第二十条第二十条 乙方应严格按照甲方制定的施工方案进行施工，不得擅自修改施工方案，但可提出合理化建议，建议在获得甲方同意后方可实施；第二十一条第二十一条 对需要隐蔽的工程，应及时通知甲方组织检验，验收合格后才可进行下道工序；第二十二条第二十二条 乙方必须全力配合甲方工程质量创优，以确保工程达到双方合同约定的质量创优目标，否则甲方将严格按照合同进74、行处罚；第二十三条第二十三条 乙方所使用的工程物资（包括原材料、成品、半成品、建筑构配件、器具、设备等），无论由乙方自行采购或甲方指定采购，均应提供产品质量合格证明资料和出厂检验报告，经甲方、监理单位、建设单位验收合格后方可使用；第二十四条第二十四条 工程完工后，乙方应按照合同约定的内容对工程进行维修和保养工作，保修年限严格按照建设工程质量管理条例和甲方与建设单位合同所规定的年限，建设工程保修期，从工27程竣工验收合格之日起计算。第二十五条第二十五条（根据项目补充内容）二二 、其他 第二十六条第二十六条 若发生质量事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调查，查清事故原因，分清75、事故责任，提出对事故责任者的处理意见；第二十七条第二十七条 本协议如有未尽事宜，由双方协商解决；第二十八条第二十八条 本协议从甲乙双方签字之日起生效，工程保修期过后，该协议自动失效；甲方：乙方：质量分管领导：项目经理：法定代表人或委托代理人：年 月 日 年 月 日28附件附件6 6：安全生产管理协议书安全生产管理协议书工程承包人：工程承包人：（以下称（以下称“甲方甲方”）劳务分包人：劳务分包人：(以下称以下称“乙方乙方”）为保证本合同施工作业现场范围内所有人员的生命和健康不受到伤害，为双方共同和各自的正当权益不受损失，需要对双方的健康、安全、环保管理权利、义务做出进一步的阐述和明确，甲乙双方就76、位于的的安全管理事项签订本协议。一、双方的权利和义务一、双方的权利和义务 第一条第一条 双方均应做好各自员工健康、安全、环保教育，严肃劳动、安全纪律，规范安全行为，做好各自健康、安全、环保工作检查，坚持项目健康安全环保的方针，不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。（一）甲方的权利和义务 第二条第二条 甲方应建立健全安全生产管理制度，制定并落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程。有权利和义务向乙方详述健康、安全、环保管理的要求。有权利修改项目施工期间的健康、安全、环保管理条款，并对乙方的施工作业现场健康安全环保管理实施监督、检查。（1）每周组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情77、况时，随时召开安全会议。每周至少组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。（2）负责组织对乙方进场工人进行项目级安全教育，经考试合格后挂牌上岗。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对乙方管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。（3）组织安全技术交底。甲方项目部技术负责人主管安全技术交底工作，各专业技术人员应29当会同现场安全管理人员对乙方人员进行安全技术交底工作。交底人和被交底人要签上自己的名字和交底时间并将交底78、资料存档。（4）负责编制总的施工组织设计和专项安全施工方案；负责建立项目部安全资料管理。负责事故应急救援预案,并公示。（5）对乙方违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权和直至清退出现场权。（6）有权对乙方使用的临时安全设施、安全防护用品进行检查和抽验，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。第三条第三条 甲方在发现乙方作业过程中存在重大安全隐患或有事故发生的可能时，责令乙方停工整改；因乙方原因发生的工伤事故，乙方应在甲方统一指挥下按法规要求处理好工伤事故，责任由乙方承担。甲方负责根据工程所在地规定办理项目的建筑建筑工程团体意外伤害保险。第四条第四条 合同执行79、完毕或合同终止进行工程结算时，甲方安全环保管理部门按照分包商已完工项目考核评价表进行考核，考核结果执行中建安装工程有限公司分包商管理办法。（二）乙方的权利和义务（二）乙方的权利和义务 第五条第五条 乙方应严格按照国家的法律、法规、甲方的健康、安全、环保管理体系要求进行作业，有权拒绝甲方的违章指挥。当甲方的健康、安全、环保管理文件/条款变更时，乙方应按照变更后的健康、安全、环保管理文件/条款执行。第六条第六条 乙方对所有进入本合同施工现场自己的员工需保证身体健康，并负有全面管理、教育、培训的责任，保护员工的生命和健康不受伤害，同时承担因乙方原因导致发生事故而引起的责任与经济损失，包括人员伤亡的直80、接损失、间接损失以及因此造成工程财产的经济损失、善后处理的责任。第七条第七条 乙方人员进场前，应向甲方提供进场施工人员的花名册，保证特殊工种施工人员持有住建部颁发的特殊工种操作证，满足法规和甲方要求，禁止18岁以下和55岁以上人员入场作业。队30伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方通报。乙方的特种作业人员包括电工、焊工、起重工、司索工、架子工等，进场后必须按甲方要求进行备案，经甲方同意后，方可上岗。第八条第八条 乙方按应根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法配备专职安全管理人员，施工人员在50人以下的配1名专职安全管理人员；施工人员在50200人配2名专职安全管理人81、员；施工人员在200人及以上的配3名专职安全管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5。专职安全管理人员必须持有效证件，服从甲方管理，每日巡查作业面，专职安全员每周在岗天数不少于5天，违法将每日处罚200元。（1）做好入场和班前教育及交底，并双方签字。（2）参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。（3）参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。（4）乙方自带的施工机具、劳动防护用品、安全设施用品等，须经甲方验收后方82、可入场，并按规定要求进行保养和维护。对甲方提供的设备按规定做好保养和维护。（5）发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确双方施工的顺序和保护措施并监督员工遵守协议约定。（6）在动火作业、受限空间、夜间、高处、起重、格栅板安装和拆除、爆破、临电、脚手架、吊篮、挖掘等作业时，要到甲方开作业许可证，并采取有效的防护措施。（7）组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员开展班前安全活动，活动内容：总结前一天的安全活动情况、介绍当天作业环境及可能存在的安全风险，高压线、地下管线、照明、天气情况、当天主要工作内容、检查劳动防护用品配戴情况。活动要有针对性，要有活83、动记录。31 （8）不能在在建的建筑物内布置工人宿舍，男女不能混住，临时宿舍用电和消防应符合法规和甲方要求。（9）搭拆脚手架、特种设备、吊篮等危险性较大作业时，应使用有专业资质的单位和人员进行，配合甲方做好专项方案和安全技术交底，搭拆过程做好安全防护、安排专人监护。（10）施工作业时应对现场的配电箱、防护栏杆、防护棚、安全网等安全设施进行保护，不能随意移动和拆除。乙方在进行临边、洞口、井道等危险部位作业时，确认防护措施到位后施工，确保操作人员的安全。（11）向操作人员提供安全、合格的施工工具、设备、劳动防护用品（包括但不限于安全帽、安全带、防护眼镜、劳保鞋、工作服等）。（12）对现场的临时用电84、配电箱，要求做到“三相五线制”、“三级配电两级保护”、“一机一闸一箱一漏保”。（13）乙方施工人员50人以下配一名兼职执证维修电工；50人以上配一名专职执证维修电工。第九条第九条 在施工期间，乙方应做到文明施工，保持施工场地干净、整洁，合理使用场地，同时还要重视环境保护，防止各类环境污染。有责任维护甲方信誉、财产不受到伤害和经济上的损失。第十条第十条 提供符合卫生、健康、消防、治安条件的食、宿、饮水等生活、作业环境。炊事员持健康证上岗；做好饭菜留样；防止食物中毒。（三）安全文明生产措施及费用 第十一条第十一条 甲方对安全措施费统一管理，有权要求乙方按规定投入使用安全措施费用的权利。第十二条第85、十二条 乙方按本合同及下述约定的标准和范围，投入安全技术措施费用，全面做好安全防护工作。乙方安全文明措施费用包括但不取限于(具体见本合同投入安全文明施工措施及费用明细表)：（1）三级配电箱及附属用电设施；32（2）乙方员工个体劳动防护用品；（3）乙方按甲方要求自建临时生产设施，包括仓库、加工厂、加工棚及附属防护设施；（4）施工范围内的消防器材；（5）施工范围内所用安全设施，如移动脚手架、安全绳、安全网等；（6）施工范围内文明施工的费用，包含垃圾存放设施、垃圾清运费用、材料标识牌等；（7）其它乙方为加强自我安全防护采取的安全措施费用。（8）乙方自带、自备、自制的各类设备、设施（包括安全设施等必须86、符合甲方标准化要求，未达要求自行整改，如不整改，甲方将从乙方安措费中扣除相应整改费用，用于帮助整改）。第十三条第十三条甲方安全管理部门对乙方安措费投入情况进行审核，发现乙方费用投入不足或投入不到位，现场施工不能满足安全要求，经书面通知后仍未整改，甲方有权代为投入，费用从乙方款项中扣除。二、二、其它其它第十四条第十四条 本协议适用于甲方、乙方双方所有进入施工现场的人员。在本合同中明确的相关工程中所进行的任何形式的作业活动，适用区域包括工程地点围墙以内、大门处门外边3米以内。第十五条第十五条 安全生产管理要符合甲方健康安全环保管理要求。第十六条第十六条 本协议未生效前不准开展施工作业，协议的有效期87、是合同签订日起至甲方通知乙方退场止。甲 方：乙 方：安全主管（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：项目经理（签字）：年 月 日 33 附件附件 7 7：分包工程签证单分包工程签证单注：1.拆除工程应附专业技术人员、物资人员共同确认的材料回收单。项目名称工程签证安全防护 临时设施 设计变更 质量整改返工 文明施工 环境保护 应急处理 零星点工合同外变更 机械租赁 其它分包人名称单位、分部分项工程名称及图号签证编号专业-*分包人 签证理由及内容（并附图示及工程量计算说明书）：分包人：分包现场代表：年 月 日专业技术员审核意见：年 月 日现场经理审核意见：年 月 日项目总工意见：年 月 日项目商88、务意见：年 月 日承包人项目经理意见：年 月 日34 2.承包人结算主管部门有权对此签证单进行复核,复核后的签证单作为最终结算依据。35附件附件 8 8：分包工程签证月度确认单分包工程签证月度确认单 项目名称分包人名称*年*月（自*年*月至*年*月），经双方核定确认，共办理以下份签证，无其它需签证事项。序号签证编号签证主要内容报送日期审批日期项目部经办人零星工日数备注合计承包人分包人项目总工：商务经理：项目经理：年 月 日分包现场代表：年 月 日36附件附件 9 9：工程质量保证金返还申请表工程质量保证金返还申请表项目名称分包人名称工程内容合同编号分包人分我单位施工的项目的工程，竣工日期为年月89、日，保修期年，预留质量保证金元，现保修期满，特申请支付剩余质量保证金元。分包人（盖章）：经办人：年 月 日项目部写明工程由*施工单位进行保修，施工单位应预留的质量保证金金额，我方是否支出保修费用，应支付剩余质量保证金金额。项目经理：年 月 日质量保修主管部门写明工程由*施工单位进行保修，施工单位应预留的质量保证金金额，我方是否支出保修费用，应支付剩余质量保证金金额。经办人：部门经理：年 月 日资金部预留工程保证金：*元；我方代为支出保修费用：*元；应支付剩余的质量保证金：*元。经办人：部门经理：年 月 日承包人经理意见：年 月 日37附件附件 1010：预留预埋工序验收交接单预留预埋工序验收交90、接单项目名称验收内容施工位置、已完预留预埋工作的数量、规格、型号等验收情况是否存在堵塞、是否能保证下道工作能正常进行存在问题处理情况（如有）如存在问题，应明确相关后续工作安排和费用承担等事项参与验收单位预留预埋的劳务分包人：现场代表：年 月 日接收分包人：现场代表：年 月 日承包人：专业技术员、项目总工：年 月 日38附件附件 1111：廉洁从业责任书廉洁从业责任书甲方：甲方：乙方：乙方：为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规和江苏南通六建建设集团有限公司的有关规定，经双方协商，签订本廉洁从业责任书。第一条第一条 甲乙91、双方共同责任甲乙双方共同责任 （一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。第二条第二条 甲方及其人员的责任甲方及其人员的责任 （一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。（四）不得要求、92、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。93、第三条第三条 乙方及其人员的责任乙方及其人员的责任 （一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。39 （五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相94、关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关中国石化人员廉洁从业方面的评价、信息。第四条第四条 违约责任违约责任 （一）甲方及其人员有违反本责任书第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二）乙方及其人员有违反本责任书第一条、第三条规定的，对属于中国石化的企业，按照管理权限，依据国家法律法规和有关规定给予纪律处分或95、组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。对不属于中国石化管理的企业，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将分别在中国石化系统内给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任。第五条第五条 本责任书经双方签署后生效本责任书经双方签署后生效 甲乙双方通过招投标或其他方式签订交易合同的，本责任书作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本责任书独立有效。甲乙双方及其人员在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本责任书规定的行为，仍按本责任书规定处理。本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方单位96、：(盖章)乙方单位：(盖章)法定代表人或授权委托人：法定代表人或授权委托人：日期:年 月 日 日期:年 月 日 40/40附件附件 1212：分包单位治安责任书分包单位治安责任书主管单位：主管单位：分包单位：分包单位：根据有关“谁主管、谁负责、谁使用、谁管理”的原则。为确保工程安全顺利竣工，主管、分包双方特签订如下条款：一、分包单位进入施工现场前，必须对本单位的人员进行严格审查教育，按规定办理“三证”手续，严格遵守主管方现场的各项管理制度。二、分包单位进场后，要配合主管方建立消防、治安小组，明确专人负责，并把负责人名单报工程管理部备案，并接受主管方有关部门的监督检查，纠正违章。三、分包单位在承97、包的施工区域内，在未交甲方之前所承包施工用的材料、机械和安装完毕的零部件以及成品保护，消防安全均由本单位自行管理，做到自管、自卫、自己负责。四、分包单位在施工中应做到：1、在施工中教育本单位人员遵纪守法，按操作规程施工，爱护公物，严禁拆卸、偷盗工程建筑材料和成品，以及设备零件，工具器材和私人财物。2、做到文明施工，团结协作，不准寻衅闹事，打架斗殴，严禁赌博和传播淫秽书刊、画册、图片等，不准在洗漱间洗澡，不准在建筑物上乱刻乱画。3、宿舍内不准乱拉乱接电线，严禁违章使用电热器具，不准卧床吸烟，不准私自留住外人。4、进入现场严禁吸烟，凡分包单位承包的区域地段，所发生的火灾事故均由分包单位负责，主管单位负责监督检查，纠正违章。5、特殊工种作业人员必须持本工种有效证件上岗，无证件、持假证或持过期证件上岗的人员一经发现严肃处理；尤其在现场操作中，无证操作特殊作业的人员，如被公安机关查处，责任自负。五、以上规定有违纪者按公司内部治安管理规则进行处罚，对严重违章并造成重大损失者，依法追究刑事责任。主管单位（盖章）：分包单位（盖章）：负责人（签字）：负责人（签字）：年 月 日 年 月 日