1、XX机场三期扩建工程勘察项目（一标段）合同工 程 名 称:XX机场三期扩建工程勘察项目（一标段） 工 程 地 点:XX市XX机场内合 同 编 号:发包人： XX集团有限公司工程建设指挥部 勘察人： 发包人委托勘察人承担XX机场三期扩建工程勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经合同双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况1.1工程名称：XX机场三期扩建工程勘察（一标段）1.2工程建设地点：XX市XX机场内1.3工程规模、特征：XX机场三期扩建工程主要建设内容为：建设东四西四指廊及连廊工程；在第三、五跑道2、间建设T3航站楼；第二跑道和第四跑道间建设西区卫星厅；配套建设综合交通中心、停车楼等交通设施，以及货运、消防救援、生产生活辅助设施、公用配套设施等。在西跑道西侧建设第四跑道及滑行道系统；在三跑道东侧建设第五跑道及滑行系统；在第三、五跑道间建设机坪；第二跑道和第四跑道间建设站坪等。 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务（内容）：第一航站区（东四西四指廊工程和西区卫星厅工程等）、第二航站区（T3航站楼工程、交通中心及停车楼工程、旅客过夜用房工程等）、工作区和货运区、市政工程的岩土工程初步勘察、详细勘察、工程物探、工程管探。详细的范围详见设计院设计的初步勘察和详细勘察钻孔位置图和物3、探平面图等图纸。本技术要求及相应图纸供投标参考，最终的钻孔位置将根据设计和发包人确认并下发的相关最新图纸实施，同时须经监理和发包人的现场确认。工作内容必须满足国家、民航行业和当地有关规范和标准的要求。1.6技术要求：详见设计要求 1.7承接方式： 投标 1.8预计勘察工作量：按照合同双方确认的实际工程量（招标文件中的工程量为暂定量）乘以中标综合包干单价结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金等全部费用（预计勘察工作量与综合包干单价详见报价文件）。在勘察过程中，若甲方需要乙方完成招标文件之外的勘察任务，具体工作量以实际完成，现场签证为准，综合单价不变。1.9 工期1.9.1 项目总4、工期暂定为120天（野外作业和成果报告），勘察工作分二阶段进行：第一阶段，需在30天内完成所有区域的初步勘察内容，并以书面形式提交初步勘察报告；第二阶段，需在90天内完成所有区域的工程详勘工作，并以书面形式提交详细勘察报告，且发包人将在收到勘察人提交的详细勘察报告后组织成果验收，勘察人应该积极配合。中标单位必须合理安排施工计划，配备足够的人员及机械设备，为工程的顺利推进，提供保障。1.9.2 工期起计时间以业方批准的开工报告之日起算起，非勘察人原因导致的工期延误顺延。1.9.3 勘察人在完成发包人组织的成果验收通过后15天内提交正式勘察报告。第二条 组成合同的文件2.1 本合同书及补充协议。25、.2 中标通知书、招标文件及答疑纪要。2.3 投标文件及附件。2.4 标准规范及有关技术文件。2.5 图纸、任务委托书、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件。 第三条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 3.1 提供勘察范围内已有的勘察技术资料。 3.2 提供工程勘察技术要求和工作范围的总平面布置图。第四条 勘察人向发包人提交勘察成果资料（含光盘）各12套（必须符合发包人档案管理要求），并对其质量负责。 第五条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 5.1开工及提交勘察成果资料的时间5.1.1项目总工期暂定为120天（野外作业和成果报告），勘察工作分6、二阶段进行：第一阶段，需在30 天内完成所有区域的初步勘察内容，并以书面形式提交初步勘察报告；第二阶段，需在90天内完成所有区域的工程详勘工作，并以书面形式提交详细勘察报告，且发包人将在收到勘察人提交的详细勘察报告后组织成果验收，勘察人应该积极配合。中标单位必须合理安排施工计划，配备足够的人员及机械设备，为工程的顺利推进，提供保障。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第七条规定办理。5.1.2勘察工作工期起计时间以业方批准的开工报告之日起算起，非勘察人原因导致的工期延误顺延。 5.2支付方式 5.2.1本工程按照发包人和勘察人双方确认的实际工程量乘以中标综合包干单价 7、结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作费、税金等全部费用；工程结束后，按实际完成工作量结算。5.2.2若涉及有增加业主方的，本合同的支付及发票均按增加业主方签订的补充协议约定执行。5.2.3本工程勘察合同价为人民币xx元（大写xx元整 ）。工程勘察费分期支付。1、 签定合同后15天内支付勘察合同价的15%为预付款。2、 勘察进度款按月支付；发包人每次支付额=累计完成勘察工作量*相应单价*80%-累计已支付的勘察服务费（注：完成勘察工作量需提交现场工程量确认文件，并经监理及发包人确认。）勘察工作全部完成，进度款累计支付金额不超过合同价的85%。3、 勘察工作全部完成后，提交勘察成果文件，成8、果文件经验收合格后需按发包人要求办理相关结算手续；结算经发包人审核确认后付至结算勘察费的95%（若结算需政府审定或终审单位复审，则按发包人初审价支付至90%）。复审完成后且勘察范围内实体工程竣工验收满365天后15天内支付至终审结算勘察费的100%。如累计实际勘察工程量超出合同勘察工程量，超出部分勘察人需及时上报监理和发包人，且应按发包人要求办理合同变更报批手续，合同变更经批准后，变更部分可纳入合同总价进行结算和支付进度款；如未上报监理和发包人确认后擅自实施的，发包人有权在结算中扣除该部分费用。5.3 结算原则5.3.1 本合同按实际完成工作量及投标报价计取地下勘探费。各项综合单价已包含完成招9、标文件要求及相应技术规范的所有工作内容。5.3.2办理工程勘察相关许可，以及购买有关资料费；拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费、技术工作费、地下管线保护费、税费等均由投标人在综合包干单价中综合考虑。5.3.3探测、勘察方法，工程复杂程度及附加调整系数和个别钻孔因所处位置（如沟塘等）需增加相关措施费等相关风险费由投标人综合考虑，已包含在投标总价中。5.3.4非其它费用清单及其它费用清单投标人未填报报价的，视为已包括在总报价中。实际勘察测量时，若非其它费用清单中的工作内容发生微调，单价不作调整。 5.4履约保证金 5.4.1、 10、履约保证金：本合同生效后一周内，勘察人应当向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为本合同总价的10%，以银行保函的形式提交。 5.4.2、该银行保函必须为不可撤销的受益人为发包人的银行保函,由勘察人在其基本户开户银行开具。 5.4.3、 履约保证金的有效期及退还：在本项目竣工验收合格投产后12个月内，履约保证金将一直有效。期满后15天内，发包人将保函退还。第六条 发包人、勘察人责任 6.1发包人责任 6.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第三条规定提供文件资料。 6.1.2 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人审核后按合同相关约定支付勘察11、费。 6.1.3 为勘察人的工作人员提供必要的生产条件，协助勘察人办理进入飞行区相关手续。 6.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期可相应顺延。 6.1.5 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 6.1.6发包人在勘察人完成所有勘察工程时，应组织有关部门对勘察人的勘察成果进行验收。 6.1.7 本合同有关条款规定发包人应负的其它责任。 6.2 勘察人责任 6.2.1 勘12、察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 6.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金. 6.2.3 在工程勘察前，按投标书承诺的工程技术人员组建项目部，编制勘察方案或勘察组织设计。 6.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和13、水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。6.2.5 在现场工作的勘察人员，应接受发包人的指令和监督，遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。6.2.6 勘察人如达不到服务承诺要求，发包人可以给予经济处罚措施。6.2.7 勘察人必须严格按照民用机场运行安全管理规定（191号令）、飞行区施工不停航管理手册等相关安全管理法规文件执行勘察工作，并按上述文件规定承担的责任及义务。6.2.8勘察人应对合同工程的安全文明施工负责，采取有效的安全措施消除安全事故隐患，并接受和配合依法实施的监督检查。勘察人必须结合施工现场实际情况设14、置安全标志、标识。6.2.9勘察人在完成所有勘察工程后，应接受发包人对勘察人的勘察成果进行验收（包括第三方验收）。6.2.10配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如勘察成果的解释、现场实际问题的处理、基坑验收、施工过程的回访等。6.2.11由于勘察人原因在施工场地内及其毗邻造成的第三者人身伤亡和财产损失，由勘察人负责赔偿。6.2.12本合同有关条款规定勘察人应负的其它责任。第七条 勘察人劳务7.1勘察人对雇员应做的工作(1)负责为雇员提供必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生、劳动保护和安全防护措施，保证雇员的健康和安全； (2)保障雇员的合法权利和人身安全，及时采取有效措施抢救和15、治疗施工中受伤害的雇员；(3)充分考虑和保障雇员的休息时间和法定节假日休假时间，尊重雇员的宗教信仰和风俗习惯；(4)在施工现场主要出入口处设榜公布雇员工资发放时间和投诉电话，以及合同工程中标价格、进度款支付情况。(5)督促雇员和发包人现场人员应佩戴由合同发包人和勘察人双方当事人共同盖章、签发的工作证上岗；(6)办理雇员的意外伤害等一切保险，处理雇员因工伤亡事故的善后事宜。7.2勘察人向雇员支付劳务工资 勘察人应按照时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因勘察人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由勘察人承担。对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿损失，工期不予顺延。16、7.3勘察人向工地派遣雇员的要求勘察人的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。勘察人应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：（1） 具有相应资格的专业技工和合格的普工；（2） 具有相应施工经验的技术人员；（3） 具有相应岗位资格的各级管理人员。7.3勘察人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。由此造成后果由勘察人承担。对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿损失，工期不予顺延。第八条 违约责任8.1合同生效后，若发包人不按合同履行职责，已支付的勘察费用不得收回；若勘察人不按合同履行职责，17、发包人有权终止合同，勘察人需补偿损失，包括重新招标费用、延误工期损失，发包人可从履约保证金或勘察人应收的费用中扣除作为处罚。8.2 勘察人对施工区域内的管线、设施及设备造成的任何形式的损坏或影响，将承担全部责任，并承担因破坏管线、设施及设备而造成影响运营的连带责任及因维修、复原工作产生的费用。进入施工区域的人员、车辆及施工设备影响机场运行适航条件、开放条件的，勘察人将承担因此造成的经济损失、赔偿责任及有关处罚。8.3勘察人违反民用机场运行安全管理规定（191号令）、飞行区施工不停航管理手册等相关安全管理法规文件造成影响及损失的，勘察人将承担相应责任及赔偿经济损失。8.4由于勘察人原因造成勘察成18、果资料质量不合格，不能满足技术要求时，勘察人应自行采取有效措施，积极主动地弥补过失，保证成果质量达到合同要求，其返工勘察等费用由勘察人承担。8.5合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，发包人按已实际完成的工作量与勘察人进行结算，结算经发包人审核后付清其余全部费用。8.6发包人定期或不定期检查项目工作进展、质量情况，项目不能正常运作或质量达不到要求时，发包人先提出口头或书面警告，如仍无实质性改进，发包人有权扣减勘察费用进行处罚。8.7由于设计变更等特殊因素或发包人原因造成勘察人返工、停工、误工，发包人应顺延工期。8.8勘察人应保证提供真实可靠的地质资料，若发现勘察人提交资料19、有虚假、不真实、与实际严重不符等情况，发包人有权追究经济损失及终止合同，由此产生的法律责任由勘察人承担。8.9 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应扣减勘察费千分之三。第九条 廉政建设9.1 合同双方当事人在签订本合同时，发包人与勘察人应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。发包人与勘察人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。9.2 如果勘察人违反廉政建设有关规定，采用不正当手段，贿赂或变相贿赂了包括监理工程师、造价工程师在内的发包人工作人员，以求获得或已获得不当利益的，则发包人除保留追究其工作人员责任外，勘察人因上述行为造成20、发包人损失或工程损害的，勘察人应予赔偿，并承担相应的法律责任，且发包人有权解除合同。第十条 本合同未尽事宜，经合同双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十一条 其它约定事项：/第十二条 本合同发生争议，合同双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，合同任何一方可向发包人所在地人民法院提起诉讼。l 第十三条勘测文件归档要求1、 勘察单位应按国家、广东省、XX市、民航局及指挥部有关档案规定，编制、收集有关工程勘察、测量文件，经整理后向发包人归档。勘察人提供的勘测文件必须符合XX集团有限公司工程建设指挥部建设工程勘测文件归档细则文件要求及相关档案规21、定。属于XX市城建档案馆接收的工程文件，按照XX市建筑工程/市政基础工程文件整理和档案移交规定有关要求执行。2、 中标单位应在勘察任务完成后30内向发包人提交十二套完整的正式勘察报告资料，并附光盘十二套，应提供电子文件（AutoCAD图及Word文字）。报告必须按指挥部的要求分项目独立编制，具体要求是：一标段：第一航站区初、详勘报告；第二航站区初、详勘报告；工作区和货运区初、详勘报告；市政工程初、详勘报告；工程管探报告；管波探测的试验成果报告，包括现场勘察和室内试验成果资料。二标段：三期扩建工程跑道及站坪工程的初、详勘报告。3、 中标单位提交的工程档案资料若不符合指挥部工程档案规定，指挥部档案22、室将不予接受，工程不予结算，并扣留全部工程尾款。本合同一式十份，发包人七份、勘察人三份。（以下无正文）发包人： （盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 签订日期： 年 月 日 勘察人： （盖章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 开户银行： 银行帐号： 签订日期： 年 月 日 附件1：承 诺 书XX集团有限公司工程建设指挥部：我公司作为 工程的参建单位，为按规定做好参建期间新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，履行好 合同约定的义务和责任，特做如下郑重承诺：一、严格落实国家和地方各级政府以及相关管理单位关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的要求，自觉接受贵单位监督，对所负责23、工程范围内的新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作承担主体责任。二、建立健全防控管理体系，编制疫情防控预案，认真履行疫情防控职责，采取包括但不限于以下措施，切实防范好工程建设过程中的疫情传播和扩散：（一）切实加强工程现场管理。严格落实建筑工人实名制管理制度，实施工地封闭管理，严格管控人员出入工程建设现场。及时掌握参建人员的动态信息，加强检疫查验和健康防护，完善排查和登记制度，密切监测参建施工队伍等相关人员的健康状况，提供必要的卫生防护用品，保障参建人员的身体健康和生命安全。（二）认真开展消毒防疫工作。要按照当地防疫部门要求，落实防疫消毒措施，对工地、宿舍、食堂等重点部位加大清洁、消毒和通风力度，做好24、垃圾清运、污水处理、沟渠及下水道疏通等工作，严禁垃圾偷倒乱倒，阻断疫情扩散和传播条件。（三）一旦发现疑似疫情人员或来往疫区人员要立即采取隔离、送医等措施，并按规定程序向有关疫情防控部门和贵单位报告。在新型冠状病毒感染肺炎疫情期间，若因我公司原因导致参建人员等群体发生疫情，由此产生的一切责任皆由我公司自行承担，对贵单位造成直接或间接损失以及不良影响的，我公司将承担全部赔偿责任并负责消除不良影响。切实保障好工程质量和工期进度，落实好安全生产责任，确保疫情防控期间工程质量不减、标准不降、工期不拖、安全有序。特此承诺。 承诺人：二二年 月 日附件2：XX机场三期扩建工程勘察工程合同补充协议原合同号： 25、发包人：XX集团有限公司工程建设指挥部 承包人： 业 主：XX集团有限公司 鉴于XX机场三期扩建工程勘察工程项目业主方为XX集团有限公司，为明确发包人与承包人签订的合同号为 的 项目合同（以下简称“原合同”，金额为人民币： 元）的发票开具等相关事宜，经三方协商一致，签订本协议作为原合同之补充协议：一、 原合同中凡涉及承包人开具发票的条款均是指：以XX集团有限公司为购买方的增值税专用发票或其它合法有效的增值税专用抵扣凭证。业主开票信息：公司名称：XX集团有限公司纳税人识别号：开户银行：银行账号：公司地址： 联系电话： 二、原合同中凡涉及承包人提供的银行保函（包括但不限于履约保函、预付款保函等），受益人均应当为XX集团有限公司。三、除以上约定外，原合同约定的权利义务及相关风险均由发包人和承包人享有和承担。原合同与本协议约定不一致的条款，以本协议约定内容为准。本协议未约定事宜，仍按原合同的条款执行。本协议由三方盖章签字后生效，原件十一份，合同发包方执七份，合同承包方执两份，业主执两份。发包人:XX集团有限公司工程建设指挥部(盖章)法定或授权代表人签名： 承包人: (盖章)法定或授权代表人签名： 业 主:XX集团有限公司(盖章)法定或授权代表人签名： 签订日期： 年 月 日13