1、合同编号：发包人：承包人科创小镇市政道路工程(一期)-经二路施工总承包合同：第一部分协议书承包人：(全称发包人：(全称)投资有限公司(甲方)(乙方)依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就英红科创小镇市政道路工程(一期)-经二路施工总承包有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、项目概况上6.项目立项、规划批准文件号：1.项目名称：科创小镇市政道路工程(一期)-经二路施工总承包。2.项目地点：广东顺德清远(英德)经济合作区核心区范围内。3.项目内容：经二路起点于德民路，从南向北延伸，与纬六路相交后大概成45度角向东北2、方向延伸，与规划西纵二路相交，终点接现状红旗居委会十六组3.5m宽砼村道，路线全长446.5m,道路线红线宽度为16m。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。4.项目规模：县体内容以施工图为准。5.结构形式：_顺清合资20215号7.资金来源：财政资金。二、项目承包范围(包括但不限于下列内容):1,承包人施工内容：以发包人确认的施工图为准；2.承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程承包管理，负责项且施工总协调工作及工程涉及的其他协调工作；3.配合办理工程开工及验收所需的各项手续；4.组织本项目的3、验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。三、合同工期本项目工程合同工期总日历天数：270天。四、质量标准1.工程质量标准1.1合同工程质量标准：合格。如竣工验收时工程质量未达到合格标准，承包人应按发包人要求无偿进行修理和返工，直到验收合格为止。1.2工程质量验收标准：符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、标准(或地方政府主管机关的具体规范、标准):上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；符合招标文件的工程技术指标及各项要求；工程设计文件及施工、设计图纸；双方协商的标准。1.3施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。1五、合同价款及结算14、.合同价款元(大写：)。其中不含税价暂定：元(大写：金额(人民币):);增)。中标下浮率%。本工程清单综合单价包干，工程量按实值税税金暂定：元(大写：结算。2.工人工资支付专用账户2.1.设立工人工资支付专用账户。承包人对项目工程款中的工人工资与其他款项实行分开银行帐户管理，设立工人工资支付专用账户用于支付工资。工人工资支付专用帐户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途。本项目工人工资比例为15%。户 名：开户行：账号：2.2拨付工资款项方式。承包人应当通过工人工资支付专用账户，依法按足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报建设单位备案。2.3建立劳动用工管5、理台账。承包人应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。发包人对建设项目的工人工资支付情况进行监督，并及时协调解决工人工资发放中存在的问题。六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分专用条款第2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本6、合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。(以下无正文十、合同生效合同订立地点：合同双方当事人约定本合同自双方签字盖章后，于最后一方签字的日期生效。)承包人：法定代表人发包人：法定代表人：或委托代理人.5.施工设计图纸5.1图纸的提供发包人在合同签订生效后_7天内向承包人提供经审图中心评审通过的本项目设计图纸纸质文件1份。如承包人需要增加数量的，发包人可代为办理，发生的费用由承包人承担。6.通讯联络6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式(1)各方通讯地址和收件人：承包人：_通讯地址：收件人：邮政编码发包人：通讯地址：收件人：邮政编码：7、监理单位：通讯地址：收件人：邮政编码：造价咨询单位：通讯地址：收件人：邮政编码：(2)视为送达的其他方式：无。7.工程分包补充：7.7 本工程不允许分包，下列情况则属例外:(1)施工劳务作业分包；(2)按照合同约定的标准购买材料和工程设备。8.现场查勘8.1发包人发布招标文件时，同时发布合同工程相关资料，此资料及承包人自行现场调查取得的资料应被视为已经足够满足承包人投标报价所需所有资料，履行合同后承包人不得以发包人招标时提供的资料比第19.2款规定发包人应提供的资料少等理由索赔或调整合同价格。8.2承包人应依据发包人提供的资料和自己对现场查勘来编制投标文件，并对发包人提供上述资料71提交份数：8、一式四份提交期限：缺陷责任期届满后14天内。(2)最终清算支付时限 按通用条款的规定，在造价工程项师签发最终支付证书后的14天内。另有约定：见本合同专用条款。86.合同争议86.4 调解或认定争议调解或认定机构按合同通用条款的规定。不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：(仲裁机构)申请仲裁。口向_向工程所在地的人民法院提起诉讼。94.合同份数94.1提供合同文本 按合同通用条款的规定，由发包人提供。不按合同通用条款的规定，提供方式为：94.2合同份数改为：合同一式9份，均具有同等法律效力，其中发包人6份，承包人3份。(以下无正文，为签章处)承包人：法定代表人：或委托代理人：通讯地址：联系电话：传 真：邮政编码：开户银行：帐 号：签订日期发包人：法定代表人：或委托代理人：通讯地址：联系电话：传 真：邮政编码：电子邮箱：签订日期：85