1、甲方合同编号：乙方合同编号：XXXX项目机械停车库供货及安装合同发包人（甲方）：XX有限公司 承包人（乙方）： XXXX项目机械停车库供货及安装合同合同条款 发包人：XX有限公司承包人： 根据中华人民共和国民法典及国家的有关法律、法规的规定，发包人、承包人双方就XXXX项目机械停车库供货及安装事宜达成一致意见，特签订本合同，共同遵守。第一条 词语定义及合同文件1、词语定义（1）监理单位：由发包人作为XXXX工程项目业主所选定的工程建设监理机构。如发包人授权其对本项采购进行管理，承包人须服从管理。（2）总承包人：由发包人作为XXXX工程项目业主所选定的工程施工总承包单位。如发包人授权总承包人对本2、项采购进行管理，承包人须服从管理。（3）机电承包人：由发包人作为XXXX工程项目业主所选定的机电工程承包单位。如发包人授权机电承包人对本项采购进行管理，承包人须服从管理。（4）现金支付：指采用支票或银行转账等无账期的支付方式。（5）非现金支付：指采用包括但不限于商业承兑汇票、供应链票据/凭证等有账期的支付方式。2、本合同文件由以下几部分组成，各组成部分互相解释，互为补充与说明。当合同文件出现不一致时，除本合同另有特别规定外，按以下排列在前者为准；同一顺序文件出现不一致的，以时间在后者为准。(1) 本合同补充协议（若有）；(2) 本合同条款及附件；(3) 技术要求；(4) 招标人的招标文件及其补3、充、修改；(5) 有关本合同的标准、规范；(6) 承包人的投标文件及其澄清、说明（以符合招标文件和经招标人同意者为准，与招标文件相抵触的，以招标文件为准，但投标文件所承诺的投标人的义务、责任高于招标文件规定的，该部分承诺优先适用）；(7) 经各方认可的其他书面文件。第二条 产品的名称、品种、规格、质量1、产品的名称、品种、规格、品牌由 公司生产的全新 设备，具体详见本合同附件1。2、产品的质量标准：1）产品的质量须满足双方约定的质量标准或国家颁布的其他相关标准国家相关行业的质量标准，以要求较高者为准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。2）产品的技术要求需满足合同附件2XXXX项目机械车库技4、术要求以及所有相关国家、地区的规范、规程、指导性文件。第三条 合同范围本项目机械停车库的供货、安装、调试、验收、取得检测报告及移交等，主要内容包括但不限于：1、机械车库的方案、施工图设计、供货、安装、调试、验收并取得检测报告，获得特种设备合格证。2、机械车库的动力系统，不含从配电房至每组机械停车设备动力电源箱的电缆、桥架敷设，但含动力电源箱之后的配管、配线供应、安装。3、机械车库的控制系统，含控制设备、软件、配管配线等与系统完善性相关内容。4、机械车库的钢结构、不锈钢护栏、安全接地等相关内容，以及成品保护等为完成本工程的其他措施。5、机械车库的施工过程中，若因机械车库施工导致对现场现有地坪、机5、电管线等的破坏，须承担修复责任及赔偿相关损失； 6、消防验收、规划验收时需派专人驻场配合相关工作。须无条件协调配合车位划线、规划验收、消防验收相关事宜。7、质保期内，承包方采用定期保养形式，对机械停车库进行维修保养及一般的修理工作，维保按照承包方停车设备维护保养计划进行，包括对车库设备的预防性保养和例行检查，定期的安全检查；提供24小时的召修服务（24小时服务电话： ，监督电话： ），维保过程中发生的全部易耗品及零部件的费用，由承包方负责。并由承包方负责机械停车库正常年审的相关手续及费用。如有必要更换非正常使用造成损坏的机械车架零配件的，承包方应及时将正规报价报给甲方。经甲方同意后，承包方可按6、维修项目的标准收费，零件由承包方优先供应、更换。但甲方亦有权向第三方购买相应设备后再由承包方进行免费维修更换。与其他专业工程界面划分：总承包人机电承包人本工程承包人机械车位安装区域的地面施工（地面平整度、楼板荷载、楼板厚度满足机械车库安装要求）提供电源接入点，接至车位的配电箱（含配电箱），机械停车库局部照明系统安装、机械车库的消防设施1、 机械停车库设备（含控制箱）供货、安装及调试，电控柜至电源点的电缆、电线、电线管、线槽等的供货及安装、安全护栏、车位接地、车位通过政府部门验收，协助取得使用登记证。2、 配合车位导引系统的安装及消防报警及自动消防的安装。3、 后续培训、维保及质保等工作。第四条7、 工期、交货地点1、本工程工期为从承包人按发包人或监理人签发开工指令要求进场之日开始至该项目达到整体工程竣工验收之日止，开工时间暂定为2022年 月 日，竣工验收完成时间暂定为2022年 月 日，工程总工期为 90天。2、本合同指定的交货地点：广州XX区XXXX地块XXXX项目施工现场。第五条 运输方式和费用负担1、承包人负责办理货物的运输并负责按本合同约定或发包人的书面通知确定的供货日期将货物运至发包人指定的位置，货物进场后，承包人自行保管。2、货物的运输方式由承包人按照货物的性能、规格等条件、要求自行决定，但应当采取有利于保护货物且不影响供货日期的方式进行运输。3、承包人在运货过程中对可能8、引起的路桥加固、损毁后修复、人员伤亡等承担一切责任。运输车辆改装时增加的费用由承包人自行承担。4、承包人在送货过程中因公安、交警、城管、XX管理局（运营公司）等执法部门规定白天不准行车或晚上城市主干道不准行车而带来的不便，由承包人自行协调，承包人不能要求追加任何费用，更不能据此延误交货。5、承包人在货物装车、运输过程中因违反法律、法规而遭受的行政处罚或造成任何的人身伤害、财产损失与发包人无关，由承包人负责处理并负全部责任。6、施工场地内施工所需水的接驳地点：由总承包人负责提供接驳位置。承包人自行负责从接驳点接驳至本工程施工需要位置并承担一切相关费用，接驳及施工用水费用已包含在本合同价款内，现场9、相关其他事宜由承包人与总承包人、工程师、发包人共同协商解决。7、施工场地内施工所需电的接驳地点：由总承包人负责提供接驳位置。承包人自行负责从接驳点接驳至本工程施工需要位置并承担一切相关费用，接驳及施工用电费用已包含在本合同价款内，现场相关其他事宜由承包人、工程师、发包人共同协商解决。第六条 风险承担1、本合同项下货物损毁、灭失的风险自发包人与承包人双方（或承包人与发包人指定的第三方）办理货物移交手续后转移，货物移交前本合同项下货物损毁、灭失的风险由承包人负责承担。货物移交后货物的所有权归发包人所有，货物移交前的所有权归承包人所有。2、货物损坏、灭失风险转移给发包人（或发包人指定的第三方）后，并10、不能免除承包人按本合同约定所应承担的货物质量责任以及保修、维护的义务。3、所有权和风险的转移，不影响因承包人不按本合同约定履行义务时，发包人要求其承担违约责任的权利。第七条 合同价款1、币种：人民币合同含税暂定总价为（大写）： ，（小写）： 元；其中设备供货部分： ，【 %】增值税为： 元；设备安装部分： ，【 %】增值税为： 元。2、承包人按本合同约定的内容向发包人所供应的机械车库单价均为不含税全费用综合单价，该综合单价包含了本合同约定人工、包材料设备、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包措施费、包管理、包方案和施工图设计、包施工方案论证，包验收（含整体验收）移交、包获取特种设备验11、收合格证、装卸费、仓储费及其他临时在外的存储费用、运抵费、安装费、升降费及固定费、处理费、监管费、内外部管理费用、利润、加班费，以及与知识产权相关的费用，劳动保险金及其他由承包人向政府缴纳的保证金，工伤保险费，风险费，水电费，治安、消防、安全、环保、主管部门因进行工程所规定应由施工单位所交纳的任何收费，民扰及扰民费，试验费（第三方检测的除外），以及其他为按时按质完成合同所规定工作的所有直接和间接费用，机械车库的施工过程中导致对现场现有地坪、机电管线等的破坏的修复及赔偿；不论图纸、规范、技术要求、工程量清单中有没有说明。还包括现场协调、配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、办理使12、用许可涉及的手续等费用。除非合同另有其他明确约定外，该单价不做任何调整。3、本合同全费用单价详见本合同附件1工程量报价清单。4、除本合同另有约定外，任何货物正常运作所需的产品、零部件、专用工具、备品备件、技术资料、工作、服务等，即使在合同文件、货物清单或全费用单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足，也均属合同范围，由承包人承担，其费用视为已包含在合同价格内，承包人不得以任何理由向发包人主张任何额外的费用。相关维修专用工具、需备品备件等费用已包含在不含税全费用综合单价内，发包人无需另行支付。5、承包人已到工地考察并充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、脚手架或吊栏施工设置及任何其他13、足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。发包人向承包人提供有关项目现场的资料，仅供承包人设计和报价时参考，承包人已仔细研究有关资料，并了解场地附近的有关情况，综合单价及合同价款已包含了实际施工中可能发生的风险。6、按国家及地方政府规定由承包人缴纳的各种税款及费用已包含在综合单价及合同价款内，由承包人自行向税务等部门缴纳，发包人不负代付代缴义务。但发包人认为有必要代付代缴时，有权从支付给承包人的任何费用中予以扣除代付代缴的费用。7、发包人可根据工程本身和日后经营使用的需要对供货数量、规格型号要求和服务内容等予以适当的增减，并按调整情况相应调整合同价格14、或交货期；承包人不得要求任何额外费用、其他索赔。第八条 付款方式、结算方式（一）付款方式1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。2、合同每期含税应付合同款50%采用现金支付；50%非现金支付，账期为12个月/6个月。3、付款方式：3.1 本合同签署生效后，承包人按照发包人要求的格式和条件向发包人提交不可撤销的银行履约保函【金额为合同暂定价格的10】,承包人完成深化设计、排产单并经发包人书面确认后支付合同暂定总价的20%，即大写人民币 元（小写 元）。3.2分批次货物到施工现场，并经发包人、监理单位确认后，按发包人要求提供合格的申请资料并经发包人书面确认，提供合法增值税专用发票后2015、个工作日内支付该批次货物合同金额的40%（累计付款不超过合同暂定总价的60%）。3.3货物安装、调试完成，且工程通过甲方、监理和广东省特种设备检测研究院等相关主管部门验收后，按发包人要求提供合格的申请资料并经发包人书面确认，提供合法增值税专用发票后20个工作日内支付至已完成合格工程量的80%。3.4配合本项目通过规划验收，并取得广州市规划和自然资源局出具的建设工程规划条件核实意见书，按发包人要求提供合格的申请资料并经发包人书面确认，提供合法增值税专用发票后20个工作日内支付至已完成合格工程量的90%。3.5发包人与承包人双方办理结算，结算后20个工作日内，支付至结算总价的97%（需提供至结算总16、价100%的合法增值税专用发票）；剩余3%作为工程质量保证金，在质量保修期满后根据工程质量缺陷保修书约定扣除应扣款项后支付。3.6工程进度款支付节点间隔不少于1个月。4、采用非现金支付，承包人在签收、登记或确认发包人开具的商业承兑汇票、供应票据/凭证时，视同已完成非现金支付部分合同款付款，甲方对应的应付合同款转为应履行相应商业承兑汇票、供应票据/凭证项下的兑付义务；承包人在商业承兑汇票、 供应链票据凭证到期前进行贴现的，所有贴现相关费用由承包人自行承担；承包人将上述账期内对应的应收账款转让给保理公司进行保理融资的，由承包人与保理公司另行签署保理融资协议或合同，所有保理相关费用由承包人自行承担。17、5、在发包人向承包人付款（含非现金支付部分）前，承包人须向发包人提供经发包人审核同意的足额增值税专用发票；发包人采用非现金支付方式的，承包人同意无条件配合办理开具商业承兑汇票、供应链票据凭证等支付工具的相关手续，否则视同 承包人违约，发包人可延后办理对应非现金付款手续且不承担任何责任。6、支付每期应付合同款时，对50%的非现金支付合同价款：如发包人选择使用现金支付方式向承包人支付的，承包人无条件同意，按该50%非现金支付合同价款的95%97.5%对应的账期【注：如果账期为12个月时，按95%；如果账期为6个月时，按97.5%】支付该期应付合同款的非现金支付部分，并确认该期应付合同款的50%非现18、金支付部分已按现金支付方式足额支付。7、满足本合同约定的付款条件后，付款前承包人按发包人批准的支付金额提供足额合法的增值税专用发票。发票由承包人按发包人要求提供，发票未足额提供给发包人前或不按发包人的要求提供的，发包人有权拒付工程款，发包人不因此承担违约责任。上述增值税专用发票必须符合国家增值税专用发票使用规定的相关要求，如承包人开具的增值税专用发票是无效或虚假发票，或者发生延迟开具增值税专用发票的情况，承包人应负责赔偿发包人因为承包人开具虚假发票或延迟开具发票所造成的一切损失或损害（包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金等）8、承包人开具的增值税专用发票（发票联及抵扣联）在送达发包人前如发生19、丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达发包人，或送达并经发包人签收后，发生丢失、灭失或被盗等情况的，承包人应向发包人提供丢失发票的记账联复印件（加盖发票专用章）等税收法规规定及主管税务机关要求提供的相关资料，并确保发包人顺利抵扣该等增值税专用发票。否则，发包人因此遭受的经济损失由承包人负责赔偿。为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，承包人开具的增值税专用发票送达并经发包人签收后，若发生丢失，承包人应积极协助发包人，按照相关税收法规和规定及主管税务机关的要求提供相应资料。9、政策影响的合同价格调整（1）截标日至本合同签署前发生增值税政策性调整的，调整后含税合同价款=不含增值税的中标金额20、*（1+政策调整后的增值税税率）（2）当合同履约期间发生政策性调整增值税税率时，承包人提供增值税专用发票的增值税税率应按政策性调整后的税率执行；若承包人拒绝执行或不积极配合执行的，自行承担付款延期责任及其相关违约责任。调整后含税合同价款=累计已付款含税金额+（原合同含税金额-累计已付款含税金额）/（1+原合同中的增值税税率）*（1+政策性调整后的增值税税率）10、发包人有权在须支付承包人之款项中扣除或扣减任何承包人按本合同须支付或赔偿给发包人之任何款项。（二）结算方式1、本合同的结算期为货物供应安装、调试完成，并取得广州市规划和自然资源局出具的建设工程规划条件核实意见书。2、承包人完成全部机械21、车库和相关配电、控制系统的供应、安装及调试，并通过发包人、有关监督机构、部门竣工验收，承包人应向发包人提交完整、有效的结算资料及结算书。结算资料必须包括工程量清单明细表以及其它须由承包人向发包人提交的资料。3、结算方法：供货数量按实际供货数量结算，单价按合同全费用单价执行。第九条 履约担保1、承包人应在合同签订后10天内，按约定的方式向发包人提交不可撤销银行履约保函【金额为本合同暂定价款的10%】，其对发包人的保障不得低于合同所附履约保函格式的要求。履约保函的有效期从签发之日起至工程竣工验收符合要求且交付发包人使用（以时间较晚者为准）后第28天止。2、履约担保用于补偿发包人因承包人不能履行其合22、同义务而蒙受的损失。承包人未严格按合同规定时间和格式提供履约保函的，发包人可解除合同。若发包人同意继续履行合同的，可以从应付给承包人的款项中扣除等额款项作为履约担保，直至承包人按合同规定格式提供履约担保至履约担保有效期结束时止。若承包人提供的履约保函有效期在上述条款所要求的最长有效期前到期的，承包人应在其提供的履约保函到期前提前7天以上自动续期该履约保函，否则，发包人有权主张履约保函项下的全部金额。3、履约担保应使用本合同货币，按下述方式之一提交：发包人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按附件4提供的格式，或其他发包人可接受的格式。支票、汇票或现金。4、质量保证金在质量保修期期满前应完23、全有效。5、如果承包人未能按合同规定履行其义务，发包人有权从履约保证金或履约保函中取得补偿。合同履行期间，因承包人原因导致发包人提取履约保函担保金额的，承包人应在接到发包人通知后及时补足被提取的履约担保金额。第十条 质量要求、验收及质保条款1、质量要求：产品的质量须满足双方约定的质量标准或国家颁布的其他相关标准国家相关行业的质量标准，以要求较高者为准，并具有国家认可机构检验的质量合格报告。2、验收：承包人在发包人要求时间内将货物运到发包人指定地点后，由发包人、监理单位对照货物、有关合同文件、设计文件、技术规范对货物的数量、规格等进行初步验收确认。初步验收确认时，承包人应提供货物出厂合格证、检验24、报告书和质量保证书等交发包人确认。但签署的确认单并不表示发包人或监理单位认可货物的质量，不得免除或减轻承包人在本合同下有关货物质量的任何责任、义务。3、承包人提供的货物不符合本合同约定的验收标准，发包人有权拒绝接收。如果在验收中对货物质量问题产生争议，由国家相关检测机构检验确定。检验不合格的，检验费用由承包人承担。检验合格的，检验费用由发包人支付。第十一条 知识产权1、发包人在中华人民共和国使用本合同项下的货物和服务或货物和服务的任何一部分时，承包人保证未侵犯第三方的知识产权或其他权利的，若涉嫌侵犯第三方知识产权或其他权利的，承包人必须自费负责妥善解决，使发包人免遭任何损失，免于承担任何责任；25、若发包人被牵连诉讼或仲裁，法院或仲裁机构裁判发包人败诉，或任何调解、和解协议规定发包人需要向第三方支付赔偿或费用及/或承担其他法律责任的，应由承包人全额赔偿及/或承担其他法律责任；承包人须在法院或仲裁机构生效法律文书或该等协议书指定的支付期限到期前，按该等文件指定的款项先行赔付给发包人。2、按有关规定承包人生产货物应办理生产许可证或其它相关证照而未办理的，由此引发的各种纠纷、责任（含安全及质量事故责任）相关费用均由承包人全部负责。第十二条 质量保修条款1、本合同货物的质保期为 两 年，自货物安装调试完成，并通过发包人、监理、有关监督机构、部门竣工验收，取得特种设备合格证之日起计。2、在质量保修26、期内，凡属承包人产品质量缺陷或瑕疵的，承包人必须在规定时间内进行更换且承担一切费用（包括产品已使用在工程上所需的更换产品、工程维修、修复等费用）；如属使用不当造成的问题，承包人仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。3、质量保修期内，承包人接到发包人通知后须在24小时内到场进行维修、更换，否则视为授权发包人另行安排维修、更换。由发包人另行安排维修、更换的，所发生费用及相应责任由承包人承担。前述情况下所发生的维修工作量及费用以发包人与负责维修方共同确认的工作量及费用为准。维修费用由承包人承担，发包人有权提取质量保证金的相应金额，不足部分，承包人应予补足。4、对质量缺陷有争议的，发包人、承包人双27、方均可委托权威部门进行鉴定，如经鉴定属于承包人责任，则所有鉴定费用由承包人承担，除此之外，承包人须对延迟修复质量缺陷给发包人或第三人造成的全部损失进行赔偿。5、因合同解除而导致承包人中途停止供货的，对其解除前所供的货物，承包人仍应按照原合同中质量保修责任条款之约定承担质量保修责任。第十三条 双方责任（一） 发包人责任1、 发包人委派现场代表监督、检查产品，负责解决施工过程中出现的需要发包人协调的问题；2、 货到现场后，委派代表参与到货初验及签认到货证明及开箱安装前的验收；3、 如现场代表变更须及时通知承包人；4、 按合同的约定向承包人支付货款；（二） 承包人责任1、承包人应向发包人提供有效的国28、内生产资质证书、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂检验报告、国家相关部门认定的质量检验机构出具的检验报告；2、根据发包人的到货计划按时按质按量提供产品并进行安装；3、在施工过程中严格执行施工规范，严格按照安全施工操作标准进行施工，严格执行防火安全规程，注意安全施工，遵守施工现场管理规定，服从发包人、监理、总承包单位的监管，积极配合发包人的总体进度安排。4、做到现场文明施工，做到工完料清、场地清。5、负责机械车库工程验收并提供验收手续、资料，并确保通过相关部门验收。6、自行解决办公场地及工人食宿。第十四条 违约责任1、除不可抗力外，发包人、承包人双方应严格遵守本合同的约定，否则，违约方须承担29、相应的违约责任。2、发包人应按本合同约定向承包人付款，如逾期超过30日的，每逾期一天，按应付而未付款的0.5向承包人支付违约金。3、若承包人未按本合同约定的时间完成合同要求的工程内容（包括免费更换不合格产品），每逾期一天，按本合同暂定总价的 0.5 向发包人支付违约金。发包人有权直接在发包人应付未付款中扣除，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向承包人追偿。4、若承包人所提供的产品非本合同约定品牌生产厂家或原厂生产的合格产品，发包人可拒绝验收，若发包人已使用承包人提供的该产品的，发包人有权拒绝支付相应的货款。发包人有权在承包人生产本合同所约定货物的过程中随时检查，承包人不得拒绝。5、承包30、人提供的产品的规格及质量等级等与本合同约定不符的，若发包人同意承包人继续履行合同的，承包人应在发包人指定的期限内无偿更换并承担所有费用，因此造成逾期交货的，并应当承担逾期交货的违约责任。6、若承包人未按照本合同的相关规定供货或更换相关货物超过30天的，则发包人有权解除本合同并要求承包人承担相应的违约责任。7、若在货物移交后至质量保修期到期前，承包人所供货物的产品质量出现问题的，承包人应在发包人指定的期限内无偿进行更换、维修、整改直至通过发包人验收，并承担由此所产生的一切费用及经济损失。由于外来因素（如误操作、车辆停放不到位等）而造成的产品质量问题或事故，一切责任由责任方承担。8、未经发包人书面31、同意，承包人不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务，否则，发包人有权解除本合同并要求承包人承担因解除合同而给发包人所造成的全部经济损失。9、承包人人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，每出现一次，承包人应向发包人支付1000元的违约金，由此引发的各种损害赔偿由承包人承担；由此造成发包人损失的，由承包人负责全额赔偿，发包人可直接在应付承包人的款项中扣除。10、发包人依本合同约定解除合同的，承包人所有人员必须在发包人解除通知送达之日起三个工作日内撤离项目现场，承包人并须向发包人移交有关的所有工程资料和发包人交予承包人使用的材料、工具或其他物品。11、无论何时，因承包人拖32、欠材料款、劳务费、工资或其它应付费用，或因承包人的违约行为或违法行为，导致发包人被牵涉到相关纠纷中的，或导致发包人遭受损失的，承包人应承担因此给发包人造成的一切损失（包括但不限于发包人对第三方的赔款、罚款、诉讼费、仲裁费、执行费、滞纳金和发包人因应诉或抗辩而支出的律师费、差旅费、交通费及其它费用），并在收到发包人通知之日起3日内一次性赔付给发包人，承包人亦同意由发包人在应付给承包人的合同款中直接抵扣。承包人同意不以任何理由拒付，否则，承包人应以上述应赔付费用为基数和每日0.5的标准，向发包人支付逾期付款违约金。第十五条 合同终止（一）因解除而终止1、因承包人违反合同约定，发包人解除合同的，自该33、解除通知送达承包人时生效，承包人除承担本合同约定的违约责任外，另须按合同暂定总价款的20%向发包人支付违约金，发包人有权直接在发包人应付未付款中扣除，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向承包人追偿。2、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向守约方支付违约金并赔偿损失。3、合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。（二）有下列情形之一的， 合同权利义务终止：1、本合同已按约定履行完毕；2、本合同经双方协商一致而终止；3、法律法规规定终止的其他情形。第十六条 保密条款1、未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限34、于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，发包人因工程建设、销售、管理等需要向相关单位或个人等提供上述资料、信息除外。2、任何一方违反上述约定的，责任方应按合同暂定总价款的10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。第十七条 免责条款不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或事件构成不可抗力，若因此致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后5天内，向合同其他方提供经不可抗力事35、件发生地区公证机构出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。不可抗力情形发生前或结束后一方违约的，违约方应按照本合同的相关规定向对方承担违约责任。第十八条 法律适用对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十九条 争议的解决因本合同的签订、履行而发生争议的，合同双方应本着友好、协作的态度进行协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意由合同签订地广州市XX区的人民法院管辖。第二十条 其36、它1、本合同的通知无其他约定的，应采用书面形式。按如下约定确定送达日期：（1）以专人递送的，接收人签收之日视为送达；（2）以特快专递形式发出的，投递之日起第三日视为送达。（3）以传真、电子邮件发送的通知，在该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达生效时间。（4）送达地址变更未及时告知对方，或送达人本人或送达人指定的代收人拒绝签收，导致文件、通知不能被送达人实际接收的，文件、通知退回之日即为送达之日。发包人人员： 联系电话： 承包人人员： 联系电话： 传真： 合同双方确认，上述约定的地址真实有效，为送达地址。各方依此地址向对方发出的通知和信函均视为有效送达。任一方变更上述联系信息的，均37、须在变更前及时通知另一方。2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同自双方法定代表人或授权代表签字（签章），并加盖公司公章或合同专用章之日起生效。4、本合同一式柒份，由发包人执伍份、承包人执贰份，均具同等法律效力。5、 本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件：1、工程量报价清单2、XXXX项目机械车库技术要求3、建设项目廉洁责任书4、履约保函（样式）5、工程质量保修书（样式）6、项目工程施工现场管理办法7、安全管理协议书8、安全管理专篇发包人（盖章）：XX有限公司 承包人（盖章）：法定代表人： 法定代表人：或授权代表38、人： 或授权代表人：地址：XX 地址： 开户银行： 开户银行： 开户账号： 开户账号： 纳锐人识别号： 纳锐人识别号： 附件1：工程量报价清单（另册）52附件2、XXXX项目机械车库技术要求XX项目机械车库专业技术要求通用总则1. 本技术要求的相关技术参数、设计要求详见 XX有限公司 第 版图纸。机械车位尺寸，除现场实测尺寸允许外，原则上整体净高3600mm，每车位设计宽2350（不含机械架钢柱）；并保证原设计行车道净宽（尺寸均最终以现场实测为准；按图纸设计时需考虑预留墙、柱面抹灰约20-30mm厚度）。下文技术要求与本条有冲突时，以本条为准。2. 规范已经规定偏离值的按规范执行，规范无规定的39、技术参数偏离须为正偏离。技术要求中有具体要求的按具体要求执行。3. 产品须满足所有相关国家、地区的规范、规程、指导性文件。 4. 系统设备中的消防设备、材料及附属产品必须符合最新中国国家标准和有关规定，应具有国家消防产品质量监督检验机构检测证书及符合当地消防部门验收条件要求。 5. 报审资料必须满足工程相关要求，需要报送相关品牌、系列、型号信息并附支持材料。未在报审中明确声明偏差并得到肯定答复的，责任由承包商全部承担。 6. 设备材料需要满足：室内工作温度：-0-+50；室外工作温度：-10-+60。7. 所有系统操作或控制界面均要求为中文界面。8. 本技术要求与图纸、工程量清单互为补充和解释40、。备注：此前所发版本作废，以该版为准一、升降平移式机械车库1.车库类型：升降平移式机械车库。2执行标准（包括但不限于）2.1产品标准（以最新公布的标准为准）升降横移类机械式停车设备机电类特种设备制造许可规则特种设备安全监察条例机械式停车设备类别、型式与基本参数机械式停车设备 通用安全要求2.2设计标准（以最新公布的标准为准）汽车库建筑设计规范汽车库、修车库、停车场设计防火规范起重机设计规范电气设备安全设计导则2.3工程标准（以最新公布的标准为准）机械式停车场安装工程施工及验收规范机械式停车场安全规范总则3产品技术要求3.1. 项目概述3.1.1 工程地点项目的实施地点在广州市XX。3.2 投标41、产品必须能够在下列条件下正常使用（1）亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀（2）海拔高度小于1000m。（3）环境温度0+40。（4）环境相对湿度40100。（5）电源：三相五线制380V/50Hz，电压波动7。3.3工程范围及要求本工程内容包括成套产品的设计、生产、供应、运输、仓储等工作，以及该项目所有机械车位的安装、调试、验收（报装、报验）及领取机械车库的安全检验合格证等，提供并安装周边防护栏杆，保证机械车库能正常投入使用并配合其他专业安装在机械车库上设备的全部工作。3.4主要控制参数3.4.1存容量：一套机械式停车设备能同时存容的车辆数。机械停车类别单套车库的适停存容量（辆）单车最大进(出)时42、间(s)升降横移类机械式停车343351703.4.2单车最大进(出)时间： 指从给出一个进车（或出车）指令开始，将车停放到该机械式停车设备的最不利位置（或将车辆从最不利位置取出），直至该停车设备能进行下一个进车（或出车）指令为止所需的时间（不包括辅助时间）。3.4.3容车尺寸及质量组别代号长宽高（mm）质量（kg）特大型车T53001900155023503.4.4机械停车设备相关尺寸1）出入口尺寸机械式停车设备出入口的宽度应大于存放汽车车宽加500mm，但不小于2250mm。仅存容轿车的停车设备出入口的高度应不小于1600mm，存放客车类车辆的应不小于2150mm，人车共用时应不小于18043、0mm。2）人行通道的尺寸机械式停车设备内，人行通道的宽度一般不小于500mm，高度一般不小于1800mm。3）车位尺寸宽度：对于搬运器将汽车送入车位的，为汽车全宽加150mm，对于汽车自行驶入车位的，不小于存放汽车的全宽加500mm。长度：不小于存放汽车的全长加200mm。高度：不小于存放汽车的高度与存取车时微升微降等动作要求高度之和加50mm，但不小于1600mm。3.4.5主要设备材料要求序号名 称材 质1钢 架立 柱H型钢1251256.59或热轧方钢管1501504前后立柱型号一致 横 梁H钢3001506.59前后横梁型号一致纵 梁H钢250125692提 升系 统提升电机2.2K44、W（国际知名品牌），防护等级不低于IP54链条起重链条。下层提升链条需加塑料防护套以防链条油污粘到人员身上。3载车板（组 合）边 梁a、钢板3mm轧制成型 ，所有边缘均需倒角处理，不得有小于90度的锐角出现。承 载 板a、镀锌波浪板2.0mm或镀锌花纹钢板2.5mm。b、载车板长度4000mm以保证足够空间停放车辆，并配有限位器，上层载车板需配有防滴油、滴水的措施组合方式螺丝组合（需提供实际工程照片）4横 移系 统横移电机0.2KW（国际知名品牌），防护等级IP54。5钢结构防腐方式热镀锌处理热镀锌层平均厚度大于85微米。6电控箱PLC合资施耐德、西门子、霍尼韦尔、三菱重工等国际知名品牌继电器45、空气开关、接触器等电气元件合资品牌箱体不小于1.2厚钢板，内外喷漆，防护等级IP547安全挂钩机械挂钩8围栏采用不锈钢304制作，高度及间隙需满足验收要求。3.5控制要求3.5.1控制面板需配有键盘及刷卡器，存、取车可采用键盘操作、刷卡操作。3.5.2存、取车过程中需有声光报警。3.5.3电控箱配BA接口，可将故障信息通过BA系统转至控制中心。3.5.4无条件开放控制端口，归到停车场管理系统统一管理，并配合智能化公司进行施工。3.5.5配合安装车位引导系统。3.6安装要求3.6.1所有零部件需在工厂加工完成，现场只需要组装，禁止在现场对钢结构进行焊接、切割等加工。3.6.2施工前需核实结构楼46、板的厚度禁止在施工过程中打穿楼板或打穿防水层，立柱与楼板的安装需采用化学螺栓不允许采用膨胀螺栓。3.6.3所有线缆禁止裸露安装，全部需安装在镀锌线管、线槽或金属软管中。需附部件移动的线缆需作好保护措施。3.6.4签定合同10天内需提交深化图纸并注明设备安装所需的土建条件、设备净空要求等。施工前需核对现场土建条件、设备安装空间是否满足设备安装要求，并需对不满足安装条件但土建专业或其它专业无法修正的位置或部位配合提供替代方案供业主方选择。3.7消防安全系统需配合消防安装公司进行消防报警及自动消防施工。3.8售后维护3.8.1产品保修时间一般为钢结构保用30年以上、系统保用5年以上，保养周期为每年现47、场检修10次以上。3.8.2设备采用的所有部件必须有不少于二家厂家的可以生产，不能采用唯一设备以防以后使用中不能找到备件。设备厂家需提供不少于二年的维持正常运转所需的零备件、辅助材料和润滑剂等，并提供材料清单及材料的品牌及厂商（不少于二家）。二、前移旋转避让停车设备1.车库类型：前移旋转避让停车库。2执行标准2.1产品标准（以最新公布的标准为准）升降横移类机械式停车设备机电类特种设备制造许可规则特种设备安全监察条例机械式停车设备类别、型式与基本参数机械式停车设备 通用安全要求2.2设计标准（以最新公布的标准为准）汽车库建筑设计规范汽车库、修车库、停车场设计防火规范起重机设计规范电气设备安全设计48、导则2.3工程标准（以最新公布的标准为准）机械式停车场安装工程施工及验收规范机械式停车场安全规范总则3产品技术要求3.1. 项目概述3.1.1 工程地点项目的实施地点在广州市XX区XXXX项目（XXXX广场）。3.2 投标产品必须能够在下列条件下正常使用（1）亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀（2）海拔高度小于1000m。（3）环境温度0+40。（4）环境相对湿度40100。（5）电源：三相五线制380V/50Hz，电压波动7。3.3工程范围及要求本工程内容包括成套产品的设计、生产、供应、运输、仓储等工作，以及该项目所有机械车位的安装、调试、验收（报装、报验）及领取机械车库的安全检验合格证等，提供49、并安装周边防护栏杆，保证机械车库能正常投入使用并配合其他专业安装在机械车库上设备的全部工作。3.4主要控制参数3.4.1存容量：一套机械式停车设备能同时存容的车辆数。机械停车类别单套车库的适停存容量（辆）单车最大进(出)时间(s)前移旋转避让停车设备28603.4.2单车最大进(出)时间： 指从给出一个进车（或出车）指令开始，将车停放到该机械式停车设备的最不利位置（或将车辆从最不利位置取出），直至该停车设备能进行下一个进车（或出车）指令为止所需的时间（不包括辅助时间）。3.4.2容车尺寸及质量前移旋转避让类型容车尺寸（长宽高）mm容车质量（kg）中举式5300205015502350俯仰式5350、002050150023503.4.3机械停车设备相关尺寸1）出入口尺寸机械式停车设备出入口的宽度应大于存放汽车车宽加500mm，但不小于2250mm。仅存容轿车的停车设备出入口的高度应不小于1600mm，存放客车类车辆的应不小于2150mm，人车共用时应不小于1800mm。2）人行通道的尺寸机械式停车设备内，人行通道的宽度一般不小于500mm，高度一般不小于1800mm。3）车位尺寸宽度：对于搬运器将汽车送入车位的，为汽车全宽加150mm，对于汽车自行驶入车位的，不小于存放汽车的全宽加500mm。长度：不小于存放汽车的全长加200mm。高度：不小于存放汽车的高度与存取车时微升微降等动作要求高51、度之和加50mm，但不小于1600mm。3.4.4主要设备材料要求序号名 称材 质1提 升系 统提升电机3KW（国际知名品牌），防护等级不低于IP542载车板（组 合）边 梁a、钢板3mm轧制成型 ，所有边缘均需倒角处理，不得有小于90度的锐角出现。承 载 板a、镀锌波浪板2.0mm或镀锌花纹钢板2.5mm。b、载车板长度4000mm以保证足够空间停放车辆，并配有限位器，上层载车板需配有防滴油、滴水的措施组合方式螺丝组合（需提供实际工程照片）3横 移系 统横移电机1KW（国际知名品牌），防护等级IP54。（中举式）0.75KW（国际知名品牌），防护等级IP54。（俯仰式）4钢结构防腐方式热镀锌52、处理热镀锌层平均厚度大于85微米。5电控箱PLC合资施耐德、西门子、霍尼韦尔、三菱重工等国际知名品牌继电器、空气开关、接触器等电气元件合资品牌箱体不小于1.2厚钢板，内外喷漆，防护等级IP546围栏采用不锈钢304制作，高度及间隙需满足验收要求。3.5控制要求3.5.1控制面板需配有键盘及刷卡器，存、取车可采用键盘操作、刷卡操作。3.5.2存、取车过程中需有声光报警。3.5.3电控箱配BA接口，可将故障信息通过BA系统转至控制中心。3.5.4无条件开放控制端口，归到停车场管理系统统一管理，并配合智能化公司进行施工。3.5.5配合安装车位引导系统。3.6安装要求3.6.1所有零部件需在工厂加工完53、成，现场只需要组装，禁止在现场对钢结构进行焊接、切割等加工。3.6.2施工前需核实结构楼板的厚度禁止在施工过程中打穿楼板或打穿防水层，立柱与楼板的安装需采用化学螺栓不允许采用膨胀螺栓。3.6.3所有线缆禁止裸露安装，全部需安装在镀锌线管、线槽或金属软管中。需附部件移动的线缆需作好保护措施。3.7消防安全系统需配合消防安装公司进行消防报警及自动消防施工。3.8售后维护3.8.1产品保修时间一般为钢结构保用30年以上、系统保用5年以上，保养周期为每年现场检修10次以上。3.8.2设备采用的所有部件必须有不少于二家厂家的可以生产，不能采用唯一设备以防以后使用中不能找到备件。设备厂家需提供不少于二年的54、维持正常运转所需的零备件、辅助材料和润滑剂等，并提供材料清单及材料的品牌及厂商（不少于二家）。附件3：工程建设项目廉政责任书工程建设项目廉政责任书为加强 XXXX项目机械车库供货及安装工程建设过程的廉政建设，规范工程建设中双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条发包人和承包人双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格履行工程建设项目中所签订的所有合同文件，自觉按合同办事。55、（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）教育、监督本单位所有相关人员(包括担任领导职务人员，下同）廉洁、尽职地工作，制定和严格执行相关规章制度，防范和严肃查处相关人员违法、违纪利用工作便利谋取个人利益的行为。（五）不得向另一方的相关人员提供第二条或第三条各项所列个人利益，三方的合同另有明文规定的奖励、考察不受此限。（六）发现另一方或其有关人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒、告知另一方，另一方应依照法律法规、相关合同，认真调查并处理。另一方或其56、有关人员该等行为情节严重的，任何一方均应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条发包人的责任发包人应教育和监督本方与该工程建设项目有关的人员，在工程建设的事前、事中、事后均严格遵守以下规定：（一）不准向承包人和相关单位（包括但不限于施工单位、勘察、设计人、设备或原材料供应单位，下同）索要或接受回扣、礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和好处费、感谢费、其他财产性利益等。（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人支付的费用，或借用承包人的车辆办理私事。（三）不准要求、暗示和接受发包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游（双方相关合同所规定的考57、察不受此限）等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包人和要求承包人购买规定以外的材料、设备等（合同所规定的属于发包人行使的相关权利不受此限）。第三条承包人的责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工、安装及强制性标准和规范，并教育和监督其领导和有关人员严格遵守以下规定：（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受58、或赠送礼金、红包、有价证券、银行卡、物品和回扣、好处费、感谢费、其他财产性利益等。（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用，或出借车辆给发包人人员办理私事。（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条法律和纪律责任（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条谋取个人利益行为的，承包人应向发包人或有关机关举报，发包人应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处59、理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条谋取个人利益行为的，发包人应向承包人或有关机关举报，承包人应按照管理权限调查核实，并依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或公司制度项下处分处理；涉嫌犯罪的，向司法机关举报，追究刑事责任。（三）A方（指任何一方，下同）向B方（指另一方，下同）有关人员提供前述各条所禁止提供或收受的个人利益的，无论是否依B方有关人员的要求提供，也无论通过何种方式、何人提供，均须承担全部相应的法律责任，包括但不限于赔偿B方因该等不正当收受利益人员有关失职行为所发生的全部损失。B方并有权解除合同。B方有关人员未接受A方所给付的60、该等利益的，或其接受后未发现其失职造成B方损失的，或B方所发生的损失或部分损失难以计算的,按提供给B方人员个人利益每人次须付50万元计算违约金。（四）B方有关人员因索要前述禁止的个人利益未成功或因未取得A方给付该等利益而未正常处理有关工作，造成B方违反合同的，B方须向A方承担违约责任，赔偿A方全部损失。第五条本责任书作为本工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程建设项目竣工验收符合合同要求且结算完毕时止。 发包人：（盖章） 承包人：（盖章） 法定代表人或授权代表人： 法定代表人或授权代表人：签约日期： 签约日期： 附件4: 履约保函（格式）履约61、保函（格式）致： 鉴于承包人： 已中标贵司 工程项目，将与贵司签署 合同（以下简称“该合同”），并按该合同要求承包该工程；鉴于要求承包人向贵司提交下述金额的银行履约保函，作为承包人签订该合同后履行合同义务、责任的保证；本单位同意为承包人出具本独立、无条件、不可撤销、见索即付履约保函：本单位在此不可撤销地向贵司承诺支付人民币（大写） （RMB￥ 元，合同暂定总价的 %）的责任。在本保函的有效期间内，若贵司认定承包人在履行该合同中给你方造成任何经济损失或出现任何违约行为时，本单位在收到贵司以书面形式提出的不超过上述金额的任何付款要求时，即无条件地给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求贵司出具任何证明文62、件以说明背景、理由。本保函为见索即付保函，本单位无权要求贵司应先向承包人要求赔偿上述金额后再向本单位提出索偿要求。本单位同意，若贵司和承包人之间的合同或合同项下的工程发生变化、补充或修改，本单位承担本保函的责任不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本单位。履约保函自签发之日起生效，并直至工程竣工整体验收合格、交齐所有竣工资料且工程移交证明发出后满28天一直有效。但本履约保函的最长有效期不超过 年 月 日。本保函适用中华人民共和国法律法规。单位名称：（盖章）单位负责人：（签字）地 址：邮政编码： 日期： 年 月 日附件5：工程质量保修书（样式）工程质量保修书（样式）发包人：XX有限公司承包人63、： 为保证XXXX项目机械车库供货及安装工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签订本工程质量保修书。承包人在工程质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。一、 工程质量保修范围和内容质量保修范围包括但不限于包括：详见合同承包范围内容。二、 工程质量保修期工程质量保修期从自货物安装调试完成，并通过发包人、监理、有关监督机构、部门竣工验收，取得特种设备合格证之日算起。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1. 质量保修期为自货物安装调试完成，并通过发包人、监理、有关监督机构、部门竣工验收，取得特种设备合格证之日后的24个月。2. 其他约定：未尽事宜64、按国家现行规程、规范执行。三、 质量保修责任1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人维修，所需维修费用由承包人承担，直接从工程质量保证金冲抵，保证金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。因承包人原因导致发包人委托他人维修的，承包人同时应按合同约定向发包人承担违约责任。2. 渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现等故障影响居民正常生活或商家经营活动时，承包人承诺在发包人通知后 4 小时内赶到现场并于 6 小时内完成维修。3. 发生紧急抢修事故(如电梯事故）的，承包人接到事故通知后，应当立即65、到达事故现场抢修。4. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，承包人实施保修。5. 质量保修完成后，由发包人组织验收，由于承包人工程质量问题造成发包人和业主的全部和间接损失，由承包人无条件承担。四、 质量保证金的支付本工程约定的工程质量保证金为该工程结算价款的 3% 。五、 质量保证金的返还1. 工程质量保修期满两年，经发包人对工程质量无异议后30天内，发包人一次性无息退还除扣款外的质量保证金。2. 质量保证金不计利息。六、 其他双方约定的其他工程质量保修事项66、： / 。本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：XX有限公司 法定代表人或委托代理人(签署)： 法定代表人或委托代理人(签署)： 年 月 日 年 月 日附件6：项目工程施工现场管理办法项目工程施工现场管理办法1.目的为了加强对本工程总承包人、专业工程承包人的管理，使所选择的承包人能满足发包人的要求，以确保整个工程安全、质量和进度，并保证对承包人的管理更加规范、有效，达到统一管理,规范行动，特制订本制度。2.适用范围本制度适用于XXXX项目机械停车库供货及安装项目。任何按合同及协议进入现场的总承包人、专业工程承包人以及承包67、人的分包人均必须遵照执行。3.发包人项目部职责3.1负责质量管理、成品保护管理、资料管理、物资材料管理、工程预结算管理、环境体系管理及相关培训管理工作；3.2负责现场施工管理、计划管理、技术管理、计量管理及相关培训管理工作；3.3负责进场管理、牵头负责对分包人的教育培训管理和质量、环境、职业安全卫生体系运行管理、消防管理、现场安全生产管理、文明施工管理及相关培训管理工作；3.4负责机电管理、施工机械管理、施工机具管理、施工用电管理、施工用水管理及相关培训管理工作；3.5负责各参建单位、政府、各相关职能部门的协调管理工作。4. 总承包人、专业工程承包人管理4.1组织管理各承包人各自组建项目管理机68、构，并在开工前报发包人、监理人，承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换，因特殊情况需要更换的，承包人应至少提前7天以书面形式向监理人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。即使发包人同意更换，也不免除承包人应承担的违约责任。工程管理人员和工程技术人员的资格证书需报发包人、监理人备案。发包人项目部、监理人项目部每月对各承包人主要管理人员进行工作能力、协调能力、工作饱和度、积极性等综合考评，连续三次考评成绩不达标69、的将进行警告和通报，对综合能力不能胜任者将予以劝退及更换并按合同追究违约责任。4.2技术质量管理4.2.1施工技术管理必须建立技术文件管理制度，因承包人原因造成的施工错误的一切后果自负。各承包人负责编制施工组织设计及本专业各类施工方案，负责方案的落实工作。施工前，首先由承包人项目部技术负责人对施工管理人员进行技术交底及安全技术交底，由施工管理人员给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报承包人项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。各承包人的分包人由各承包人的技术负责人对分包人技术负责人进行技术交底及安全技术交底，分包人技术70、负责人给作业人员进行技术交底并指导施工，安全技术交底须明确交至每位作业人员并签字确认，并需将交底书面上报总包人项目部，项目总技术负责人、项目经理审批后方可依照施工。未经批准的各类施工方案及未经安全技术交底进行施工的，除立即停止施工外，每次收取违约金100020000元。4.2.2设计变更、洽商施工过程中发生的图纸、设计问题，由承包人技术负责人及时向监理人及发包人工程师或负责人反映，由发包人与设计人联系，并办理设计变更、洽商记录。施工过程中发生的图纸更改、洽商等，均由发包人统一下发给各相关承包人施工技术负责人。4.2.3材料管理及施工试验（1）各承包人负责编制本单位的材料、设备进场计划及施工试验71、计划，并报监理人、发包人备案；需根据项目的材料设备进场计划时间，至少提前60天进行材料设备品牌、型号送审工作，所选的材料设备品牌需在发包人提供的品牌范围内；所选材料设备型号的技术参数应满足设计图纸及发包人提供的技术参数要求，送审的主要设备材料技术参数必须与招标文件技术要求相一致。 （2）施工单位需提供的材料基础资料包括但不限于如下所列：1）主要材料送审审批表（表格按发包人提供）2）设备材料厂家、供应商的营业执照、税务登记证3）设备材料的产品合格证4）设备材料的型式检验报告5）进口关税报单（进口产品）6）品牌/厂家的授权书7）其它需要提供的证明、证书文件（如消防、认证、节能等）8）所选用产品的技72、术参数及对应的样本9）填写提供所选用产品型号的参数与技术文件的技术响应表、差异对比表（3）材料、设备进场前承包人需完成进场报审工作，经发包人审批同意进场后，方可通知供应商安排材料设备进场，进场报审资料包括但不限于：承包人或其经审批的专业分包人与相关厂家或授权代理商签订的供货合同（注：授权代理商须提供项目授权或年度授权证明）、出厂合格证、各种产品质量认证证书、出厂试验报告、型式试验报告、第三方检测报告、相关保证函、厂家联系方式、验证方式、厂家确认的出货单等相关正规渠道出货证明。其中，进口材料设备还需要提供报关单、原产地证明、商检证明文件。进场后必须认真按有关标准、样板进行检验、试验，验收合格后方73、可报发包人，经发包人确认后方能使用。（4）各承包人的材料计划、定板计划提交给监理人审核后，报发包人。发包人根据实际情况启动材料看样定板审批程序，看样定板材料未经审批封存的不准进场投入施工需要。重点看样定板材料进场计划需提前60天报发包人项目部，予以对其在技术性能、经济指标、规格、颜色、所申报品牌/厂家是否符合发包人确定的品牌/厂家范围等方面进行审核。（5）用于本工程上的所有材料、设备的品牌、供应商（含代理商、经销商）及专业安装队伍等必须预先向监理人、发包人申报，申报经监理人、发包人审核批准的才允许使用，未经审批的不准进行定购，不准进场，违者将材料清出现场，并收取违约金100010000元/次。74、（6）本工程的材料、设备在制造、运输、安装等实施过程中，监理人、发包人有权视需要采取形式不一的监督行为，施工单位须无条件配合。（7）物料进场及施工过程中的试验必须听从监理人及发包人工程师安排，执行见证取样规定经监理人见证取样。物料进场不及时报验，每批次收取违约金2000元，如果发生物料、设备已用到工程上或发现不合格者，除全部拆除或退场外，每发生一次收取违约金5000元。（8）本工程的材料、设备的进场报验，监理人、发包人有权视需要聘请第三方专业检测机构进行检测，承包人须无条件配合并承担相关费用。（9）发包人抽检：除根据政策要求的第三方检测和监理人相关检测外，根据工程实际情况，发包人对有疑问、高价75、值、对效果有重大影响、易产生不合格品的材料设备有权实施抽检，计划内的抽检不得提出工期索赔。检验的结果证明该项材料、设备不符合合同要求的，因此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；检验结果证明该项材料、设备符合合同要求的，由发包人承担因此增加的费用和（或）工期延误。4.2.4施工测量由发包人工程师负责向承包人提供基准线，监理人负责对承包人所放线进行校核工作；承包人测量员负责对基准线、点进行检查、维护工作。承包人使用的测量仪器必须是在有效期内、按经检测、校准确保合格后方可使用，并将有关检测证明资料报监理人、发包人备案。发现测量仪器不在有效期内、按经检测、校准不合格而使用，每发生一次收取违约金2076、00元，并重新进行测量。4.2.5工序验收各工序完成后，承包人首先进行自检，自检合格后，按照项目资料报验要求，报质检员验收，质检员验收合格后，报监理人验收，监理人验收合格后，报发包人验收，合格并书面签认后方可进行下道工序。分包人：首先进行自检，自检合格后，由分包人质检员按照项目资料报验要求，报总包人质检员验收，质检员验收合格后，报监理人验收，监理人验收合格后，报发包人验收，合格并书面签认后方可进行下道工序。未经验收合格签字而进行下道工序施工的，除全部拆除返工外，每发生一次收取违约金100030000元。所有分包人人员不得直接找监理人、发包人、设计人报验，所有检验、试验等均由项目总包人报验监理人77、发包人、设计人。4.2.6质量管理本工程质量管理目标：确保 / 优质合格工程，争创市样板工程奖。（1）对此目标，各承包人必须建立质量管理体系，有明确的职责分工和管理程序，并报监理人及发包人认可后组织实施，在实施过程中接受监理人、发包人的监督管理。承包人质检员必须严格按标准规范、建筑工程质量通病防治手册和本单位编制的质量目标进行自检、验收，自检合格后报验收。（2）为保证工程质量，使承包人、监理人、发包人对现场施工工艺及质量标准达成共识，实行样板制度。实行“样板先行”制度既是对施工工艺的检验，也是对分项工程施工质量标准的确定；本工程所有分项工程均需做施工样板，各分项工程施工样板的展示及施工质量标78、准经监理人、发包人验收合格后方可进行大面施工，样板展示内容包括：现浇混凝土观感样板、砌筑工程的植筋样板、墙体砌筑样板、墙体抹灰样板、卫生间防水样板、墙体水电管预埋样板、外墙砖贴砖样板、屋面防水样板、门窗安装、装修样板等等。施工样板第一次验收不合格，进行整改并收取违约金2000元；施工样板第二次验收不合格，进行整改并收取违约金5000元；施工样板第三次验收不合格，施工队伍退场并收取违约金10000元。 （3）每个施工班组（队伍）在施工前均必须进行工程样板施工，样板、施工工艺经监理人、发包人验收合格，该施工班组（队伍）方可进行大面积施工；经验收不合格，经整改还不达标的样板、施工工艺，该施工班组（队79、伍）应在2天内撤离现场，不配合或拒绝撤离现场，向责任单位收取违约金200010000元/天。（4）装修、机电安装班组（队伍）必须具有类似工程经验，并在进场前提供近两年施工项目业绩，并配合项目部组织考察。考察不合格班组，不允许进场，已经进场的2天内撤离现场，不配合或拒绝撤离现场，向责任单位收取违约金200010000元/天。（5）对监理人、发包人提出的问题必须立即整改，局部整改或整改后仍然达不到要求的或未按规定时间整改的每次收取违约金1000元。施工过程中，必须严格遵守强制性条文，违反规范中强制性条文的必须全部整改，同时每发生一次收取违约金5000元。4.2.7计量管理每月25日前上报本月已完成80、工程量，经审核无误后方可上报监理人，监理人审核后报发包人进行审核计量计价。未经审核无误或延迟上报的完成工程量，发包人将无法按时拨付工程款。(未按约定时间上报当月工程量的，将自动累计到下月上报)4.2.8资料管理本工程执行广东省建筑工程资料规程和全面实施的各种验收规范，各承包人应严格按监理人及发包人规定执行资料报验，所有资料必须与工程进度同步进行，对迟报、漏报、不齐全、不真实、未与工程进度同步进行的每次收取违约金1000元。施工过程中各类内业资料，如工程档案、安全内业、工程签证资料、工程日志、照录相声光资料及工程竣工验收档案资料必须按照发包人、监理人和相关档案编制要求及时进行收集整理，分类归档，81、按时报送有关部门，违反上述规定收取违约金10005000元/次；经发包人、监理人检查存在不到位情况的，除限期整改外收取违约金1000元/次。分包人所承包范围内资料的编制与整理按照相关规范、规程进行整理，分包人的竣工图及施工资料应在指定的期限内自行编制完成，并符合有关规定，每周每月接受总包人、监理人、发包人检查，经总包人、监理人、发包人检查合格后方可进行竣工结算。4.2.9例会制度每周二下午2点30分举行定期工程例会，各参建单位应按时参加（另：根据工程需要不定期举行专项协调会），迟到者每次收取违约金300元。参加会议要求至少必须有项目经理负责人、技术总负责人、质量、安全、资料各一名及发包人要求出82、席的人员，以上人员无故缺席每次收取违约金1000元。工程例会主持人员：总监理工程师。安全例会主持人员:监理安全负责人。会议纪要由项目监理部整理并报送发包人及各参建单位。各参建单位每周一下午3：00前向监理人提交周报，监理人将周报汇总后报发包人。4.2.10成品保护各单位在施工过程中必须采取切实有效的措施，保护自身及其他专业（单位）施工成品，如果因为施工不当对别人的成品造成破坏，除全额赔偿损失外，发包人将视影响情况收取违约金100010000元。4.2.11奖惩在施工过程管理中，监理工程师、发包人工程师有权在自己的权限范围内对承包人绿色施工安全防护措施、技术质量活动中不正确的地方进行经济或其它方83、式的惩处，如因承包人提出的工艺可行而导致的节约、提高质量、加快进度的，发包人可以实施奖励。惩处和奖励的额度除上述明确规定的原则上由发包人确定。4.3施工进度控制4.3.1总进度计划根据本工程编制的工程总体进度计划，各专业单位根据自身施工特点编制本专业施工的总进度计划，报监理人、发包人审核确认，并将总计划进行量化分解，每周一下午16:00之前上报下周施工计划，每月25日上报下月施工计划，便于监理人、发包人进行有效监控管理。4.3.2管理措施（1）不按时上报分解计划的，每次收取违约金1000元，所报计划无量化指标者每次收取违约金1000元。（2）施工进度与计划滞后而不采取有效措施者，监理人、发包人84、有权视具体情况进行下列处罚： 收取违约金100020000元。（3）严格执行已经上报且经过监理人、发包人审核同意的阶段性进度计划，若阶段性进度计划节点滞后，并对后续工作产生影响的，收取违约金 3000元/天；（4）施工合同中已明确的大节点，施工单位应严格执行，若滞后将按合同有关条款收取违约金。（5）施工单位因劳动人员组织不力，工程材料以及施工机具设备、周转材料等组织不到位，而影响工程进度或对其它施工单位的进度造成影响，收取违约金3000元/天。（6）必须按发包人统一部署，确保外协单位及时进场，提供合理的工作面，对故意不执行发包人要求的，收取违约金2000元/次。（7）必须按照发包人的相关要求按85、时上报月报、周报、进度计划等有关资料，违者收取违约金1000元/次。（8）各施工单位必须遵从监理人、发包人发出的指令，不得以指令所涉及费用未确定或找不到实施队伍为借口不执行或拖延执行。若施工单位未在合理时间内执行，或在收到发包人、监理人催促执行的书面通知后3天内仍未执行，则发包人有权聘请第三方执行该指令所要求的工作，由此产生的费用全部由责任方承担，发包人将从其承包合同款项中直接划扣该部分费用。同时对责任单位按每次500050000元收取违约金。情节特别严重，发包人有权解除合同并追究施工单位违约责任。4.4现场管理（1）分包人进入现场施工人员必须统一着装、统一戴安全帽、并随身携带出入证件。（2）86、现场内的布置必须经过监理人、发包人审批，所有标牌、标志的张贴悬挂，由总包人按规定制作。（3）分包人施工管理人员须着装整洁，头发理顺，注意举止行为。（4）分包人对公司的函件必须统一格式、正式打印、有统一编号，并且有负责人签字或单位公章，否则监理人、发包人将拒收。（5）进入施工区域戴好安全帽，并符合规定。（6）现场内严禁随地大小便，违者收取违约金小便200元/人次，大便300元/人次。（无法界定责任者均归咎于总包人）（7）爱护现场内的安全、消防、测量、照明设施及有关标牌等，违者收取违约金200元/人，并负责赔偿损失。（8）现场内严禁乱抛垃圾、烟头、水果皮、废纸等，否则每起收取违约金100元/人。（87、9）施工现场、生活区严禁带有金钱性质的赌博，酗酒行为，否则对承包人负责人收取违约金1000元/次。4.5安全、环境、文明施工管理4.5.1安全管理（1）承包人现场成立绿色施工安全防护措施领导小组，切实加强施工全过程的安全管理，确保工人在劳动过程中的安全与健康。（2）承包人施工管理人员、工程技术人员，操作工人必须熟悉和掌握本工种的“安全技术操作规程”，否则不许参加施工。（3）认真坚持安全自检制度，搞好隐患整改，并做到定人、定时间、定措施。（4）新入场及变换工种人员必须经过安全教育，上岗作业前必须进行安全技术交底。（5）特种作业人员必须经安全技术培训，考试合格持证上岗作业。（6）进入施工现场必须正88、确戴好安全帽，高处作业系牢安全带。正确使用个人防护用品。（7）施工现场内严禁穿高跟鞋、拖鞋，光脚，赤裸上身作业。（8）施工中的“四口”（即楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口），“五临边”（尚未安装好的阳台边、无外架防护的屋面周边、框架工程楼层周边、跑道（斜道）两侧边、卸料台的外侧边）必须有严密、牢固的安全防护设施，任何人不许改动和破坏。（9）现场的机电设备、电动工具、供电设施中持证电工操作，严禁非电气工人乱接乱动。（10）一切机械设备和垂直运输、超重机械的安全防护及保险装置必须齐全，灵敏可靠，严禁非机械人员随意开动机械设备。（11）工程中使用的易燃易爆物品，有毒、有害物品要严格保管使用。（12）89、现场道路要畅通，料具堆放要整齐、安全。危险部位和场所应设置安全标志牌。夜间要设红灯示警。（13）非施工人员不得擅自进入现场。（14）施工现场禁止抽烟。（15）现场集水井、排水沟等易积水地方的积水要及时清理，防止疾病传播。违反以上各条安全管理制度的，视情况每次处收取违约金1002000元。安全生产是工程建设的重中之重，各参建单位必须按照安全生产的有关安全规章制度组织各项工作，建立健全安全保障体系和各项安全制度，制定专项安全施工方案，对作业人员认真作好各级安全教育和安全技术交底，若不进行安全教育与交底的，按下表进行处罚；加强对作业人员的安全保护，原则上不进行立体交叉作业，当必须进行时，应采取可靠的90、安全措施，违反安全生产的有关规定或疏忽管理造成重伤事故以上的收取违约金10000元/次；造成轻伤事故的收取违约金1000元/次。A.安全管理序号项目检查标准违约金标准1安全管理员安全员无安全员证或安全主任证的安全员不了解本身职责的安全员不懂各工种安全技术操作规程，不能有效履职的安全员不在岗位的安全员对施工中的安全不能做到有效管控的3001000元3安全检查现场无定期安全检查的安全检查无记录的200500元人查出事故隐患整改做不到定时、定人、定措施的项目经理两周内未参加安全检查的对事故隐患整改通知书所列项目未按要求完成的未按要求填报安全工作月报表的3001000元4安全教育现场施工人员中未登记备91、案或三证不齐的抽考工人安全知识及安全操作规程不合格的新进场工人未进行施工安全教育的未存三级安全教育记录、考试卷的工人安全培训学习每月不足两小时的200元人5特种作业人员特种作业人员未列册登记备案的未随身携带证件从事特种作业的1000元人无证从事特种作业的或者证件过期、无年审200元/人6分部（分项）工程安全技术交底无书面安全技术交底的200元人7安全标志无现场安全标志平面图的现场未按安全标志平面图设置安全标志的200元项8班前安全活动未建立班前和每周安全活动制度的班前和每周安全活动无记录或记录不全的300元B.“三宝”、“四口”、防护管理序号项目检查标准违约金标准1安全帽不戴安全帽的; 未戴安92、全帽者，班组人员处罚50元/次，管理人员处罚100元/次。安全帽不符合标准的（有效期、合格证）100元人2安全网安全网规格、材质不符合要求，安全网未取得建筑安全监督部门生产许可证的2000元/项安全网未能满足进度要求的，擅自损坏、拆除、移动安全防护装置、安全标志、警示牌的5001500元/次3安全带高处作业未系安全带的高处作业安全带系扣不符合要求的安全带不符合生产标准要求的200元人4楼梯口、电梯井口防护楼梯口、电梯井口无安全防护防护措施不符合要求或不严密的电梯井内每隔两层（不大于10m）无平网的200500元/处5预留洞口（管井口、坑井口）防护无有效的安全防护措施的措施不符合要求或不严密的293、00500元/处6通道口、提升架出入口、加工区防护无防护棚的防护不严的防护棚不牢固、材质不符合要求的200500元/处7阳台、楼板、屋面、脚手架、通道口等临边防护无有效安全措施的临边防护不符合要求的200500元/处8外脚手架未能按照施工组织设计搭设的外脚手架未能跟上施工进度的，脚手架未满挂安全网擅自拆除连墙件、大小横杆、立杆的堆放材料，存在安全隐患或阻塞通道的200500元/处9模板工程未按照施工组织设计进行搭设的擅自拆模或拆模管理不到位的2001000/处C、施工用电管理 序号项目检查标准违约金标准1接地与接零保护系统未采用三相五线制的工作接地与重复接地不符合要求的专用保护零线设置不符合要94、求的保护零线与工作零线混合接口的200500元/处2配电箱开关箱不符合“三级配电两级保护”要求的开关箱（末端）无漏电保护的或保护器失灵的漏电保护装置参数不匹配的电箱内无隔离开关的违反“一闸、一漏、一箱”的安装位置不当、周围杂物多等不便操作的闸具损坏、闸具不符合要求或保险丝外漏的电箱下引出线混乱的电箱无门、无锁、无防雨措施的，无巡检或巡检滞后200500元/处3现场照明照明专用回路无漏电保护的灯具金属外壳未作接零保护或接地保护的室内线路及灯具安装高度低于2.4m无使用安全电压供电的潮湿场所作业未使用36v以下安全电压的使用36v安全电压照明线路混乱和接头处未用绝缘布包扎的手持照明灯未使用36v及95、以下电源供电的200500元/处4配电线路不按规定选用导线的导线拖地、浸水或用光身金属线绑扎的导线老化、破皮未包扎的线路过道无保护的没有将电线架空，或电线架空不符合要求的未使用五芯（电缆）的使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的电缆架设或埋设不符合要求的导线乱拉乱接的200500元/处5电器装置闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求的用其他金属丝代替熔丝的漏电开关电源侧无空气开关或闸刀开关控制的开关接线后无盖的电器、设备、导线残缺破损的使用多用插座的200500元/处D、施工机具、设备管理 序号项目检查标准违约金标准1套丝机、圆盘锯等操作人员戴手套操作的, （违反操作规程的）锯片、传动部96、位防护罩缺失100元人次2空气压缩机传动部位无防护罩的自动控制器件失灵或残缺破损未更换的1Mpa、150L以上无检测证的周边无降噪措施100300元项3手持电动工具使用I类手持电动工具的100元项4电焊机无二次空载降压保护器或防触电保护器的一次线长度超过5米，二次焊线长度超过30米的1. 二次侧导线不采用橡套电缆的2. 二次侧电缆线芯截面选择不当的二次侧电缆跨楼层焊接作业的焊接线接头超过3处或绝缘老化的一、二次侧两端无保护罩的一、二次侧接线端子残缺破损的或接线不牢固的电源不使用自动开关的露天作业电焊机无防雨措施的工人焊接作业无防护用具，如电渣压力焊作业无绝缘手套绝缘鞋等100300元项5气瓶各97、种气瓶无标准色标的使用时气瓶间距小于5米，距明火小于10米又无间隔措施的乙炔瓶使用或存放时平放或加热气瓶的气瓶存放不符合要求的气瓶使用时，减压阀、回火阀等相关配置不齐全或损坏100300元项6施工机具通用部分电源线无选用橡套电缆的电源线、插头残缺破损未更换的未作保护接零（或保护接地）的无漏电开关保护或漏电开关动作电流选择不当的100300元项随意接长机具电源线的机具无人操作未切断电源的无安全检测记录便投入使用的100300元项7塔吊、人货梯违规调物的特种人员未持有效资格证上岗的未定期维护保养记录的（非司索指挥塔吊的或操作人货梯）5002000元/项4.5.2环境、文明施工管理（1）严格执行本项98、目部制定的现场卫生管理制度、文明施工管理制度、扬尘控制措施、环境管理方案，保持场容整洁卫生，杜绝扬尘污染。（2）认真执行环境管理方案，对噪音源进行有效控制，确保噪音达标排放。（3）一切垃圾（包括包装物、零碎料等施工垃圾、生活垃圾）必须通过包装物或装盛器具运到现场指定垃圾堆放点存放，不得由空中向下抛洒任何物体。（4）工程施工使用的材料应符合国家、当地政府的有关环保规定。材料采购合同，应明确包装的回收约定。（5）化学危险品采购、运输、储存、使用、包装回收应有专人负责，严格执行国家及当地政府的有关规定。（6）加强现场消防防火工作，避免火灾引起的环境污染。（7）加强施工人员教育，关心工人生活，杜绝打架99、斗殴、集体中毒、违法刑事案件、集体上访、拖欠农民工工资等影响本项目形象的事件发生。（8）违反以上各条环境、文明施工管理制度的，视情况每次处收取违约金10010000元。4.5.3奖罚由监理人、发包人制定绿色施工安全防护措施奖罚制度，并严格按照制度实施，现场罚没的资金直接上缴至安全专项资金里，做到专款专用。5.纪律约束5.1对分包人的纪律约束（1）所有分包人必须严格执行国家、发包人、监理人及总包人的有关规定。（2）在工程施工中，不准有弄虚作假等欺诈行为，不准送礼行贿。（3）在施工中发现分包人有违法、违纪行为者，将对其清退出现场，并永不再与其合作。5.2对总包人人员的纪律约束（1）总包人各管理人员100、要秉公办事，坚持原则，尽职尽责。（2）总包人人员要廉洁自律，严禁对分包人吃、拿、卡、要，索贿受贿，如有违犯者，按有关规定处理。（3）对在工程管理中给发包人造成损失的单位、个人，将视其情节轻重，予以经济处罚及行政处分。6.其他（1）上述各项管理制度如与其他管理制度或合同条款约定有冲突的，按最严格的执行。（2）本管理制度解释权归本项目发包人。附件7：安全管理协议书安全管理协议书根据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国建筑法建设工程安全生产管理条例等相关法律法规，为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，全面落实安全生产主体责任，切实加强施工安全管理，明确双方安全责任，创造安全、高效的101、施工环境，【XX有限公司】（下称甲方）与【 】（下称乙方）签订本协议书。此协议为合同附件，具有同样的法律效力。（一）甲方安全管理责任和义务1、遵守适用的法律、法规和规章，认真执行工程承包合同中的有关安全施工要求。2、组织召开安全专题会议，落实集团有关安全的规定。3、按照合同约定履行安全文明施工措施费的支付义务。4、定期组织施工现场安全文明施工大检查，监督乙方按时整改，促进乙方创建安全文明双优工地。5、委托工程师对工程进行监理。6、履行合同中约定的其他职责和义务。（二）乙方安全管理责任和义务1、乙方安全责任与义务 乙方对合同范围内所有工程施工安全负全部责任，是本工程安全文明施工、职业健康、环境保102、护、治安综合治理的责任主体单位，对工程的安全文明施工、职业健康、环境保护和治安综合治理负总责。承包人必须贯彻执行国家相关法律、法规、标准和规范，符合设计相关要求，同时必须满足发包人对安全文明施工、环境保护、职业健康和治安综合治理等制定的相关管理制度和发包人的其他管理要求。1.1 安全目标 遵守国家、工程所在地法律、法规及合同有关安全的要求，安全目标达到合同约定；1.2安全保证措施 1.2.1安全管理制度 乙方应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，接受甲方、工程师及政府安全监督部门的103、检查与监督。1.2.2 特别安全生产事项 编制危险性较大分部分项专项工程施工方案，对要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，按要求组织专家论证，并修改完善，报工程师、甲方审批；开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。为实施合同而雇用的特殊工种的人员，必须受过专门的培训且已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方和工程师提出安全防护措施，经甲方认可后实施。在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前7天以书面104、形式通知甲方和工程师，并报送相应的安全防护措施，经甲方认可后实施。 对易燃易爆、腐蚀性等危险化学品须按相关规范要求贮存、登记台账与使用；对有防燃、防爆等要求的材料及临建材料等，进场后立即组织检查，不合格的材料须立即清退出场。1.2.3文明施工 乙方在工程施工期间，须按当地政府行政管理部门及合同条款要求进行文明施工。在工程移交之前，乙方应当从施工现场清除乙方的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。（1）施工现场实行全封闭管理，工地四周连续设置围档。施工入口处设置门禁管理系统，门口应配置视频监控、显示屏，门禁系统应可以显示进入施工区内的人员信息及分类信息，并能单独显示105、安全管理人员出入信息。（2）临建设施应统一规划，并编制临建方案，办公区应优先采用模块化箱房，现场红线范围内严禁住人。根据施工需要和现场实际情况，将施工现场划分为不同功能区，包括施工区、材料堆放区、现场加工区等。各分区须进行隔离，并留有安全通道，安全通道严禁被占用。（3）施工现场及各功能区应采用混凝土地面或其他硬化地面的措施，使现场地面平整坚实。（4）施工现场须设置安全知识宣讲台、安全宣传栏、洗车槽、喷淋降尘系统。（5）施工现场应设置相应的安全标识与标语并在现场大门口处设置工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌及施工现场总平面图。（6）进入施工现场必须佩戴好个人106、防护用品，应正确佩戴安全帽，扣好帽带。所有人员必须穿反光背心，各单位反光背心应统一，并应标识所属公司名称。（7）严格落实 “四口”、“五临边”防护措施，应采用标准化、工具化、可拆卸的安全防护用品，对临边、洞口等危险部位进行有效防护，确保施工安全。（8）材料堆放要整齐，摆放有序，并挂设标示牌，各类材料存放按以下原则：管材存放搭架子，线材存放设钩子，板材存放码垛子，零散物品用箱子（袋子），仓库使用货架子。（9）施工现场应做到工完场清，施工人员每次作业完毕后，及时清理现场垃圾，保证工地卫生清洁。（10）施工现场应设置消防器材架，存放灭火器、消防水桶、消防铲、消防斧等消防用具。危险化学品应分类单独存放107、，存放室应符合通风防爆等要求。1.2.4治安保卫 乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理自身施工范围内的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。乙方应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，乙方应立即向甲方和当地政府报告。乙方应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 1.2.5紧急情况处理 108、在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，乙方应及时报告工程师和甲方，同时启动相关应急预案。1.2.6安全事故处理 工程施工过程中发生安全事故，乙方应立即通知工程师和甲方，并组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。及时如实地向甲方、有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。项目发生安全事故，乙方应无条件整改直至合格，不得以任何理由要求延长工期、索赔费用或利润，并赔偿甲方一切经济损失，接受甲方依据合同进行追究违约责任，包括支付违约金和承担其他违约责任。1.2.7安全生109、产责任 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带给甲方、工程师以及其他第三方造成人员伤亡和财产损失，由此引发的赔偿由乙方承担。1.3 职业健康 1.3.1劳动保护 乙方应按照法律规定合理安排现场施工人员的劳动和休息时间，并支付合理的报酬和费用。乙方应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，乙方应督促其分包商为乙方的分包商所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。乙方应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。乙方雇佣人员在施工中受到伤害的，110、乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 乙方应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。1.3.2 生活条件 乙方应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；乙方应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理。1.4环境保护 乙方应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，乙方应采取合理措施保护施工现场环境（特别是控制扬尘与嗓音）。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物111、污染采取具体可行的防范措施。乙方应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由乙方承担。1.5应急管理 乙方应在工程风险评估和应急资源调查的基础上，制定突发事件应急预案，应急预案由突发事件综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案组成。乙方须建立相应可靠的应急管理组织机构（包括三防应急组织机构），明确应急处理流程，以便能迅速处理突发事件。乙方应根据应急预案，准备应急响应所需要的物资、器材、药品，如紧急排水设备，医学急救器材等，并且应设置安全的应急集合点。乙方应制定本单位的应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练112、或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。承包人对员工的培训和应急演练都应记录存档。1.6 配合检查 无条件配合甲方及甲方委托的第三方检测单位对安全生产的检查，不得提出任何与此有关的工期和费用主张。1.7 接受工程师监督 接受甲方、工程师依据合同对安全生产监督管理。1.8安全隐患整改 项目存在的安全隐患，乙方应无条件整改直至合格，不得以任何理由要求延长工期、索赔费用或利润，并赔偿甲方一切经济损失，接受甲方依据合同追究违约责任，包括支付违约金和承担其他违约责任。1.9安全违约责任 乙方应无条件接受甲方依据合同对项目安全问题追究违约责任，包括支付违约金和承担其他违约责任。（三）甲方113、工程师安全管理权限及工作内容1、甲方的权限 1.1、甲方对安全进行检查，乙方对检查提出的问题须按期无条件整改完成； 1.2、项目存在安全问题，乙方应无条件整改直至合格，甲方有权依据合同对乙方追究违约责任； 1.3、项目发生安全事故，乙方应无条件整改直至合格，赔偿甲方一切经济损失，且甲方有权依据合同对乙方追究违约责任； 1.4、因乙方原因工程安全未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程安全达到合同约定的标准，乙方不得以任何理由要求延长工期、索赔费用或利润。 2、工程师的权限和工作内容 2.1、权限 2.1.1 工程师作为项目管理的监管执行人，对乙方进场至项目竣工、移交等全过程阶段进行114、安全监督管理，有权对乙方违反项目会议管理、施工人员管理、安全文明施工、安全内业资料管理等问题追究违约责任；所有违约处理单须经甲方审核、签确，并由甲方执行违约处理； 2.1.2 乙方对工程师和甲方提出的安全隐患未整改或整改不合格，工程师有权要求乙方不得进行下一道工序，并按本合同追究违约责任；对于不配合工程师管理的行为，工程师将按要求乙方加倍支付违约金； 2.1.3 施工过程中发现重大及以上安全隐患 ，工程师有权要求停工，并按规定时限向甲方上报；乙方应无条件整改直至合格，不得以任何理由要求延长工期、索赔费用或利润； 2.1.4 审查乙方及雇员的安全资质、资格； 2.1.5 审核乙方提交的施工组织设115、计、安全专项施工方案、安全管理体系、防护设备设施清单；2.1.6每周召开工程师安全文明施工例会和其他专题会，乙方按时参会； 2.1.7 施工过程中发生安全事故，工程师有权要求乙方立即保护现场，并实施应急预案，按规定时限向甲方项目公司总经理上报； 2.1.8法律法规及合同规定的其它工程师职责。 2.2 工作内容 工程师应按照监理合同的规定，从建设工程施工准备阶段开始，施工阶段旁站监理，到移交及工程质量保修阶段，对工程实施全过程监理服务工作。监理工作内容包括且不限于以下内容：2.2.1 组织监理安全交底；2.2.2 主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题安全会议； 2.2.3 审查乙方提交的施工116、组织设计、施工方案，重点审查其中的安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性； 2.2.4 检查乙方、分包商安全生产管理制度及组织机构和人员资格；检查乙方、分包商专职安全生产管理人员的配备情况；督促乙方严格执行国家和地方的工程规范、安全技术标准及设计要求，协助乙方完善项目安全管理体系； 2.2.5 在巡视、旁站和检验过程中，发现施工安全存在事故隐患，书面要求乙方整改并报甲方；对危险性较大的分部分项工程进行安全监理； 2.2.6 经甲方同意，签发工程暂停令和复工令； 2.2.7 参加并配合甲方对专业重大技术问题和工程质量事故的调查、分析和处理。（四） 安全管控重点1.安全管控重点1.117、1乙方应严格按照现场施工区安全技术标准布置施工现场；1.2乙方应严格按照现场生活办公区安全技术标准布置生活办公区。1.3安全的管控重点要求应包括但不限于下表：检查项目管控重点临电采用三级配电系统，是否正确设置，接线及线路敷设是否规范；采用三相五线制，TN-S接零保护系统； 电线不拖地、未被浸泡临时消防现场临时消防设施、主管管径、消火栓间距、水压是否满足要求；楼层水平支管设置；现场临时消防通道是否畅通大型机械吊篮合格证、定期检查、使用不违规；施工吊篮安全绳、配重、施工荷载情况现场办公、生活区消防安全、防火、疏散通道满足要求。消防器材齐全，通道畅通，用电安全安全防护水平及立面防护安全网是否符合要求118、；三宝四口防护的设置是否符合要求 动火管理动火申请手续齐全；灭火设施、电焊施工设置接火盘、看火人等是否到位；动火人是否合规。物料、堆放危险化学品、易燃、易爆物料管理防火、阻燃材料符合要求；危险化学品、易燃、易爆物料管理；施工现场是否有吸烟及违反消防要求设备甲方：XX有限公司 乙方：法定代表人或其授权代表人： 法定代表人或其授权代表人：附件8安全管理专篇安全管理专篇1 总则依据中华人民共和国职业健康、安全生产类、环境保护类相关法律、法规、标准的要求，发包人对承包人承包合同规定的活动中的职业健康、安全生产和环境保护（以下简称安全）工作实行统一的协调、管理和指导。2 法律法规承包人在从事项目活动时必119、须遵守国家安全生产和环境保护相关的法律、法规、强制性国家标准和相关行业标准，当国家法律、法规、标准变更时，以新版本为准。3 对承包人安全、环境管理程序的要求3.1 承包人应建立健全本单位本工程的安全管理大纲及程序体系，在合同签订后1个月内(工程开工前)向发包人提供安全程序清单。3.2 参照执行发包人的程序和其他相关规定时，不取代承包人的安全、环境管理责任，不影响或减轻承包人履行合同安全、环境条款所规定的责任。3.3 承包人编制的所有安全大纲、程序、方案必须符合国家和当地法律法规及发包人程序规范要求，在合同签订后1个月内(工程开工前)向发包人提供，批准生效后方可执行。3.4 承包人在合同签订后公120、司主要负责人（董事长、总经理）、项目经理须到发包人所在地做安全管理汇报（全程录像）。4 安全、环境目标4.1 承包人安全管理要求应实现以下安全目标：(1) 不发生死亡及以上安全生产责任事故；员工重伤及轻伤率不超过千分之一；(2) 直接经济损失100万元以上的非人员伤亡安全生产责任事故为零；(3) 员工职业病率不超过千分之一；5 责任承担承包人应承诺在合同规定的活动中承担以下安全、环境责任：(1) 承包人的法人代表或其授权人对本合同活动的安全、环境负有全面的领导责任。(2) 承包人项目经理对合同活动的安全、环境工作负有全面的直接领导责任。(3) 承包人应保证本单位安全生产投入的有效实施。(4) 121、承包人应承诺服从发包人对安全、环境工作的统一协调和管理。(5) 承包人应与分包商、供应商签订安全协议，明确双方安全职责与分工，保证分包商、供应商的资格符合发包人的要求，对施工队伍的安全实施统一管理，对分包商、供应商的安全向发包人负责。(6) 承包人应保证采购、租赁物项的安全性能、环保性能符合国家法律、标准和发包人的要求，对其实施统一的安全管理，并向发包人负责。6 安全协议与接口协调6.1 发包人与承包人可根据实际需要（如现场风险变化或国家新的安全法规要求或合同内容变更等）依据安全生产法的规定签订安全生产管理协议，该协议作为合同双方安全生产方面的补充规定，具有与合同相同的法律效力。6.2 承包人122、应建立“管生产必须管安全”的责任落实和责任链传递机制、“现场施工区域”的安全责任落实及协调机制、承包人引入人员（包括学习人员、参观人员、供应商代表等临时人员）的安全管理和协调机制。6.3 承包人应指定专人作为安全协调人，与发包人的安全相关部门接口，参与协调管理。6.4 承包人的安全协调人应具备协调安全工作的能力和权利。发包人有权对协调人的能力和权力做出评价，对于不能胜任的协调人，发包人有权要求承包人换人；合同生效后的5个工作日之内，承包人指定的安全协调人员应与发包人的安全相关部门建立联系。6.5 在发生同一区域多个单位施工且影响相互间的安全生产时，承包人有义务与有关单位协商，确定协调的责任和方123、法，必要时可签订相关协议。该协议应征求发包人的意见，并在发包人备案。7 安全监督组织与网络7.1 承包人必须达到建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法要求，配备足够专职安全生产管理人员。7.2 承包人配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求： （一）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：1、1万平方米以下的工程不少于1人；2、1万5万平方米的工程不少于2人；3、5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。（二）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：1、5000万元以下的工程不少于1人；2、5000万1亿元的工程不少于2人；3、1亿124、元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。7.3 承包人的分包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5。7.4 承包人专职安全管理人员必须持安全C证，安全负责人工作年限必须3年以上，持注册安全工程师资格证。7.5 如125、不能达到安全管理要求的岗位能力，发包人有权要求更换安全管理人员，承包方必须无条件执行。7.6 承包人应建立安全管理监督网络，建立诸如安全委员会或其他形式的安全协调机构，并至少每季度组织一次全体会议，必要时组织专项会议。承包人工程安质环委员会对主要管理者关键的HSE职责履行情况进行检查，检查结果和改进措施输入安全委会会议纪要。7.7 承包人应建立生产会议上的安全议题制度。7.8 承包人应参加发包人组织的现场工程安全委员会，积极参与工程安全管理。7.9 承包人应建立领导HSE 管理带班巡视制度，明确高、中层管理人员HSE 管理巡视的具体方式、频次、参与人员等。承包人项目经理部成员应每周进行现场管理126、巡视。7.10 承包人项目经理部每季度发布项目季度良好表现简报，在项目部会议室、员工食堂、施工现场主要出入口、宣传栏等醒目场所张贴，对良好表现的表扬进行推广。7.11 当发包人生产主管部门和安全部门的人员要求立即中止违章作业时，承包人员工应无条件立即执行；发包人有权根据现场的安全风险情况进行区域性停工或全场停工，在接到停工令后，承包人应立即停止规定范围内的施工活动，组织安全整改，停工造成的影响和损失由承包人负责承担。7.12 承包人应健全安全监督机制，现场如有施工，安全员必须到场监督，管理人员上班时间与工人上班时间要同步，杜绝现象出现管理真空。8 人员基本素质8.1 承包人须保证施工人员（包括127、临时劳务人员、分包人员、劳务人员）的基本素质满足以下要求，并在申请入场证件时以书面形式予以承诺： (1) 承包人应在入场前对施工人员进行医学健康检查，且至少每年度进行一次医学健康检查，原则上要求由县级以上医院出具体检报告。特殊工种和特殊岗位人员应按照国家相关规定进行特殊职业能力体检。(2) 保证入场人员身体健康，无影响工作的残疾、禁忌症，无传染病和其他影响正常工作的严重疾病，无刑事案件牵连。(3) 工作经验、经历及身体素质应能与所从事的工种相适应。8.2 承包人的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员和特种从业人员应当国家及地方行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。8.3 发包128、人及其上级单位（业主、政府部门等）有权对承包人人员的基本素质情况进行检查，对不能满足要求的人员有权清退出场，由此产生的经济和法律后果由承包人承担9 安全培训与授权9.1 承包人应建立健全安全培训和考核制度，对项目主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员进行安全培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。承包人所有入场人员必须接受入场三级教育和定期安全复训，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。9.2 承包人应根据工程进展和需要编制培训教材和培训滚动计划，并报发包人备案。承129、包人应根据培训安排组织考试，并为每一位入场人员建立安全培训档案。9.3 承包人应建设有专门的培训教室，并且培训教室配备有良好的培训设施，包括桌椅、投影仪、电脑、音响、空调等。同时根据施工规模和员工数量配备情况对培训设施必要的增加、更新。9.4 承包人引入的学习人员、参观人员、供应商代表等负有同样的安全培训的责任，包括入场安全培训和现场作业过程安全监督。9.5 必要时，发包人有权对承包人进行专项安全培训和考核，承包人应予组织、配合。9.6 承包人应在开工前向发包人安全部门提供特殊工种人员的清单、统计资料和证书复印件，在发包人安全部门备案。承包人开工后，应定期对本单位三类人员（项目主要负责人、安全130、管理人员和特种从业人员）资质进行统计和核实，确保其资质满足要求，并报发包人备案。9.7 承包人在发包人安全部门备案的岗位包括但不限于以下内容：项目经理、专职安全管理人员、消防负责人等，每个岗位都必须有人负责，如有变动及时通知发包人。9.8 承包人的项目经理、施工经理、安全负责人和主要管理人员应认真学习合同中的安全管理部分的条款及发包人的培训要求。10 入场控制10.1 入场前安全检查的基本内容包括：安全责任制建设、安全投入、危害识别和风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品的发放、防灾物资配备情况等内容131、。一般情况下，承包人入场前必须满足（但不限于）以下各条件：(1) 已建立安全责任制且主要部门的责任人已到岗，已建立安全责任考核的制度，包括奖惩制度。(2) 安全专职机构已经成立，建立了现场安全组织，确定了安全协调员，人员数量和资格满足合同要求，并向发包人安全部门递交安全专职人员名单。(3) 承包人应向发包人安全部门提供书面材料，说明分包商及使用临时劳务工的情况（至少根据前三个月的施工计划）。这些情况应包括活动的内容、人数、与分包商合作的历史、劳务工来源、劳务单位资质等。承包人在办理入场证件时应保证已经为上述职工购买了工伤保险及建筑工程团体人身意外伤害保险或者相应保障的雇主责任保险。(4) 已按132、“安全投入项目清单”制定了安全预算和采购计划（至少包括前三个月活动的需要）。(5) 已完成危险、危害、环境因素识别和风险分析报告（至少包括入场后前三个月与施工计划相应的风险和工业危害分析）及应对措施。(6) 已完成施工机械、作业材料、安全工器具准备情况的报告和证明资料，应提供各类安全专用器材、仪表的清单（品种和数量，至少包括入场后前三个月的活动的需要）。(7) 已完成首批人员培训（至少包括前一个月进场的员工）、个人劳动保护用品的发放。10.2 承包人采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在场外进行预先验收，对不合格产品一律做清退处理。对于133、现场检查中发现的不合格产品，发包人对承包人入场验收放行人员保留责任追究权利。10.3 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，承包人应指定专门部门按照国家法规及技术标准要求定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。11 安全投入11.1 承包人应留存安全费用工程量清单累计完成情况及相关安全费用凭证。发包人有权对承包人安全费用的使用情况进行检查验证，承包人若不能提供相关安全费用凭证，则发包人视为承包人未产生相关安全费用，有权承包人合同款中扣除等金额费用。11.2 承包人应建立安全费用专用账户，保证施工合同安全费用资金专款专用。承包人应建立安134、措费支取、安全设施采购和使用数据库，并向发包人无条件公开，发包人有权不定期核查。11.3 如承包人未建立安措费支取、安全设施采购和使用数据库，或虽建立但未向发包人无条件公开，或发包人在核查承包人的安措费使用情况发现重大问题而承包人未按时整改的，则发包人有权扣除承包人剩余安全措施费用相应金额的合同款。11.4 承包人安全费用（包括安全生产、文明施工和环境保护费用）的费率不得低于国家或地方政府相关部门规定的最低标准，发包人将安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。11.5 承包人不得克扣其分供商或分包商的安全投入，并且要监督其分供商或分包商安全投入使用情况。11.6 承包人应监督检135、查其劳保用品发放情况，严禁承包人从劳务工工资中扣除劳保费用。12 分包商及劳务用工安全12.1 承包人应根据合同约定建立合格分包方名录（清单），建立分包商资格审查程序，审核验证分包商资质，并报发包人审核备案。12.2 承包人按照合同规定与分包方签订分包合同，分包合同包含安全协议，并对分包方进行安全监管，并执行发包人安全规定。12.3 承包人以任何用工形式使用的长期劳务用工和短期、临时劳务用工、参观人员都属于承包人本单位员工。承包人应对其分包商及劳务用工或学徒、技校生实行直接的安全管理，承包人对分包商、劳务用工、本单位临时人员的安全管理负有全部责任。13 职业健康与卫生防疫13.1 承包人应根据136、国家有关法律法规及标准和发包人要求建立职业健康管理制度，识别涉职业危害重点岗位和人员，并为其建立职业健康监护档案。同时实施施工作业环境影响监测制度，对作业区域粉尘、噪声、有毒有害物质以及温湿度等影响从业人员职业健康因素进行定期监测。13.2 涉及高温作业、低温作业执行国家标准。13.3 承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。13.4 承包人应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划和措施；有针对性地制订预防各类传染疾病的措施。14 安全137、风险管理14.1 承包人应对合同活动进行全面、深入的危险源辨识和风险分析，应向发包人危险源辨识台账。14.2 承包人应结合本单位的施工计划，识别编制阶段性危大工程清单并报发包人备案。14.3 承包人应建立施工方案安全技术措施交底机制，施工作业开始前进行安全技术进行交底，制定针对的风险控制措施。14.4 承包人应积极发明或推广能够提高作业工艺安全性能的新技术、新工艺、新材料。15 现场作业基本安全条件15.1 承包人应根据发包人要求规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、水边现场、立体交叉作业现场、地面坑138、洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出特别规定。15.2 对于特种作业现场的安全条件，如脚手架、吊篮、密闭场所、基坑等，除一般规定外，承包人应对作业基本安全条件予以明确。15.3 承包人应对内部通道及作业区域的照明进行设计和规划。当任意一个部位形成室内作业且照明不足时（特别是地下室），承包人应及时设置施工照明和应急照明，保证任何区域均有足够的照明满足施工作业需求。现场室内应急照明应根据施工进展同步安装完成。16 劳动保护16.1 承包人为高处作业人员配备的安全带必须为带缓冲包的五点式双钩安全带。16.2 承包人按国家标准所规定的劳保用品配备标准为员工配备个人防护用品，并制定管理规定，对个人139、防护用品进行管理。16.3 承包人在制定施工方案时，考虑在合适的地方采用设计、工程和管理控制来取代个人防护用品的方案。16.4 特殊作业环境中作业必须结合安全风险特点佩戴对应特殊劳动防护用品，如带电作业必须穿戴绝缘手套和绝缘鞋。16.5 特种作业人员应采取一定的措施，在安全帽或工作服标识上与其他工种进行区分。17 施工机械、施工作业材料和施工机具安全17.1 对于承包人带入现场的设备、工具、材料，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。17.2 承包人要建立施工机械的定期检查保养制度，并有记录。承包人对使用的施工机械、机具140、（包括租赁的施工机械/机具）的安全承担直接责任。17.3 承包人应建立施工机械安全的管理程序，对维护、维修、检测、报废以及档案、记录等各个环节作出规定。18 消防安全18.1 承包人应根据发包人提供的设计资料并结合施工现场实际进行临时消防系统设计，消防系统设计应符合建设工程施工现场消防安全技术规范（GB50720）的技术要求。18.2 承包人应根据临时消防系统设计方案进行临时消防系统施工和维护，确保临时消防系统可用。18.3 承包人在施工过程中阻断/更改临时消防管路，对临时消防系统的可用性产生影响时，需提前征得项目部有关部门的同意。18.4 承包人应落实责任范围内给排水的管理措施和技术措施，保141、证消防用水。18.5 承包人应参照发包人程序建立施工动火控制制度，动火作业须办理动火证，并根据建筑工程消防安全技术规范为动火作业点配置专职监护人。18.6 发包人对“流动吸烟”实行“清退出场”处理措施，承包人应建立吸烟点并负责定期清扫，保持清洁卫生，禁止在非指定的吸烟点吸烟。禁止在现场焚烧各类物品及垃圾等。19 电气安全19.1 承包人按施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46）、用电安全导则（GBT13869），编制临时用电施工组织设计，对用电设备容量、电缆走向、电缆敷设、电器安全设施参数、用电管理等进行规定；现场实际情况变更时，临时用电施工组织设计应予提前升版和报审。19.2 配电系统应设142、置配电柜或总配电箱（即一级配电箱）、分配电箱、开关箱，实行三级配电。总配电箱、开关箱必须装设漏电保护。19.3 施工现场临时用电工程必须采用三级配电系统、TN-S接零保护系统和二级漏电保护系统。临时用电采用TN-S 系统，符合“三级配电、两级保护”，达到“一机、一闸、一漏”的要求。19.4 施工现场地埋电缆禁止直埋，必须加套管或保护层。室内电缆敷设应根据施工环境特点安装高度应能够避免机械损伤和其他损伤，采用绝缘挂钩悬挂走线，不得直接挂在金属构架、脚手架等其他支架上。当电缆敷设穿越楼板、墙壁和空洞时应采取绝缘管或护套进行保护。当采用地面走线时，电缆布置应根据施工用电配电系统及用电需求布置配电线路143、槽盒，通道处须设置过桥保护。19.5 承包人应结合施工现场临时施工用电施工组织设计建立匹配的接地网络，接地网络按建筑层逐层布置，综合考虑配电系统、用电设备就近连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢。19.6 移动工具、手持工具等用电设备应有各自的电源开关，必须实行“一机一闸”制，严禁2台或2台以上用电设备(含插座)使用同一开关。19.7 在水下或潮湿环境中使用电气设备或电动工具，作业前应由电工对其绝缘进行测试，带电零件与壳体之间，基本绝缘不得小于2M，加强绝缘不得小于7M。19.8 承包人须配备足够的电工（持证）对所有电气设备进行日常维护144、，保存好维护记录。19.9 现场带电设备必须张贴安全用电警示牌。19.10 配电箱张贴设备标牌、维护责任人信息牌、警示标牌。20 临时照明、应急照明20.1 承包人应制定临时照明系统总体设计方案，并根据施工进展进行实施更新，满足现场施工照度要求。20.2 施工区域作业面最低照度满足施工工艺所需照度，应大于50Lx。20.3 灯具外壳应采用密封保护罩，不得采用无防护措施的简易照明灯具。照明灯具宜采用环保节能的LED。照明器具和器材的质量应符合国家现行有关强制性标准的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材，照明灯具均应设置保护罩。20.4 地下室、楼梯间等采光不足的地方需设置采用蓄电池为备用电源145、的应急照明设置，其连续供电能力不小于30 分钟。应急照明的高度不低于2m，间距需满足能见度要求。20.5 承包人工作人员在易燃易爆场所必须使用防爆手电等照明灯具。21 环境保护21.1 承包人应根据实际需要，在施工现场布置满足发包人要求的临时卫生设施（洗手间、卫生间等），并安排专门人员、设备等资源维护现场卫生设施，保证卫生设施清洁、整洁、无异味。21.2 承包人施工中应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙、土以及砂、石、水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入市政道路等。22 施工临建安全22.1 承包人根据发包人现场总体规划制定生产临建规划方案，临建规划布置应满足有关法律法规及标146、准要求。22.2 承包人在工地内的临建设施，必须满足国家法规和地方政府的安全规定。临时施工建筑的建设标准应不低于地方规范。应满足消防、安全用电、卫生防疫、防抗台风、雷雨、暴雨、大风等方面的安全要求，尤其严格消防管理，禁止封锁逃生通道。禁止使用工作场所、仓库、生活场所“三合一”的设施。23 安全文明施工标准化建设23.1 承包人应落实XX置地（深圳）有限公司安全文明施工标准化图册要求，规范作业安全防护、施工区域、临建办公区定置化标准。图册中各项标准为工程安全文明施工基本要求，各单位安全文明施工标准应不低于此图册相关要求。24 事故报告与应急救援24.1 承包人应根据发包人及当地应急资源的具体情况147、，建立相应的应急响应组织，建立统一的应急渠道，以便能迅速处理突发意外。24.2 承包人应参照发包人的标准，建立生产安全事件报告准则；应建立事故快速报告制度，不得迟报、谎报、漏报和瞒报。24.3 承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。24.4 承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的应急预案、消防应急预案、“自然灾害”预案（如防台风、防暴雨、防暑等）。承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。针对施工临建设施、现场固定施工机械和施工围挡等受强台风或超强台风影响的设施及物项，应充分考虑148、季节性气候特点做好相关防范工作。因承包人考虑不周或防护不足等造成的损失，由承包人自行承担。24.5 承包人应保证准备好为实行应急响应预案所需的设施、设备、器材、用品，并维护其可用。25 安全生产考核25.1 发包人对承包人定期进行安全生产考核，承包人应无条件配合。25.2 安全生产考核在发包人所属项目中排名末尾的，发包人视情况有权要求更换项目负责人、技术负责人、工程经理、安全负责人、安全员等，并约谈承包人企业负责人、公司总部分管工程、安全的负责人，必要时要求承包人公司分管工程、安全的负责人驻点督办。26 违约26.1安全生产事故违约考核对于承包人的以下严重违约行为，发包人将可直接扣除相应金额的149、合同款作为违约金。（以每次或起计算）：（1）承包人发生死亡事故（50-100万元/起）； （2）承包人发生重伤事故（10-50万元/起）；（3）承包人导致环境污染受到政府处罚（10万50万元/起）；（4）承包人挪用合同安全措施费的，直接扣除挪用金2倍金额的合同款。 26.2安全管理违约考核发包人对承包人管理人员及工人严重违章行为实行“一棒出局”零容忍机制，对高处作业不挂安全带、无证从事特殊工作作业、无作业许可进行作业、违章指挥或强令他人冒险作业等行为，一经查处，清退出施工现场，承包人必须无条件执行。对于承包人的违约行为，发包人有权在合同款中直接予以扣除相应的违约金。（1）发生安全事件隐瞒不报或150、谎报（5万10万元）；（2）设备、设施、机具不符合国家标准要求进入现场（1万2万元）；（3）未办理作业许可进行作业（2万3万元）；（4）未进行作业前安全交底、违章指挥、强令冒险作业（2万3万元）；（5）无方案施工（包括未审批）、不按程序/方案施工，擅自改变既定的安全措施，降低防护水平或条件（2万3万元）；（6）形成即刻事故风险的违章行为，拒绝及时整改（1万2万元）；（7）重大安全缺陷未整改继续施工（1万2万元）；（8）承包人管理人员对重大违章、集体违章、即刻风险不及时制止或拒绝整改（1万2万元）；（9）承包人对分包商或劳务公司以包代管、包而不管（1万2万元）；（10）关键岗位人员未持证上岗或从151、事的工作与其技能不符，逾期不整改（1万2万元），关键岗位人员未征得建设方同意私自更换（1050万元）；（11）承包人现场人员个人劳动保护用品质量不符合相应标准，逾期不更换的（1万5万元）；（12）影响现场整体安全生产条件和环境条件的活动（3万4万元）；（13）发包人发出的书面整改行动未按期整改（2万3万元）；（14）被各相关方认为具有较大事故隐患的行为或缺陷（1万5万元）。（15）承包人导致环境污染受到政府处罚（10万50万元/起）；（16）承包人挪用合同安全措施费的，直接扣除挪用金2倍金额的合同款。26.3现场人员违章甲方或监理人发现承包人现场施工人员发生违章行为的，将由监理人按照安全文明施152、工违章考核表对承包人进行考核。安全文明施工违章考核表序号违章行为考核扣款标准一安全施工1穿高跟鞋，露脚趾、带钉鞋、凉鞋、裙子、短裤、背心或裸背、长发披肩进入施工现场。100元/人次2酒后进入施工现场。500元/人次3现场作业人员未进行安全教育的200元/人次4违反起重作业“十不吊”200元/人次5起重机作业完成后，钢丝绳未摘除，吊钩未复位200元6作业人员未按规定佩戴劳动防护用品200元7易燃易爆物品等危险品未按规定使用、管理和存放，爆破作业违章、违规1000元8施工作业无安全监管人员，危险区域或夜间施工无醒目的安全警示标志的200元9进入施工现场不戴安全帽，或佩戴不合格的安全帽，或不正确配戴153、安全帽。100元/人次10高空（架）作业或临边作业不系安全带的200元/人次11“洞口、临边”无防护栏杆、网或安全网搭设不符合要求500元/处12施工临时用电不符合“一机一闸一漏”，未按要求接地，无漏电保护200元/处13作业人员在无防护的支撑上行走200元/人次14现场无足够的有效的消防器材，无防火疏散通道、无明显的防火标志500元15工人宿舍乱拉乱接电线，使用大功率电器200元16特种作业人员无证操作500元/人次17班前不进行安全交底，无交底记录500元18危险性较大分部分项工程未按照专项施工方案落实安全措施500-1000元19在施工中存在其他违章作业行为的，给予100-1000元处罚154、，同类行为反复出现或性质较为恶劣的可以加重或加倍处罚二文明施工1工地未按照施工承包合同及发包人要求或其他相关规定制作围挡（蔽），或围挡（蔽）不规范300元2无大门，无门口无企业标志，不张贴“七牌二图”、重大危险源公示牌、每日作业危险源及防范措施告知牌，无门卫及出入管理制度300元3施工现场道路、材料堆场未硬化300元4现场材料、机具未按照分类堆放200元5未设洗车槽、排水沟、沉淀池等设施，或洗车槽、排水沟、沉淀池未有效使用、及时清理的300元6运输材料、混凝土、渣土、垃圾车辆未按规定加盖，泥沙随车轮带出场外，影响市容或因违规作业被相关部门查处的500元7施工现场脏乱差，生活垃圾清理不及时的20155、0元8车辆在现场乱停乱放200元9施工人员未在指定的吸烟点吸烟，乱扔烟头200元10未按要求落实扬尘污染防治6个100%1000元11在施工作业中存在其他不文明行为的，给予100-1000元处罚，同类行为反复出现的可以加重或加倍处罚三安全文明施工管理1现场管理责任人未落实安全职责1000元2招用未经资质审查或审查不合格的外包队伍5000元3未按要求进行安全文明检查（无记录）500元4未按要求召开安全会议（无记录）500元5未按相关整改通知要求完成整改或没有及时整改500元/项6相关安全管理资料、报告、文件未及时上报或更新500元7在管理活动中存在其他失责情况的，给予500-5000元处罚，同类行为反复出现的可以加重或加倍处罚26.4另外，相关内容如有重复与前后不一致的，采取就高不就低的原则。 工程违约处理通知书工程名称编号施工部位日期年 月 日违约单位违约处理依据违约处理事由：违约金额：违约处理单位：XX监理公司（盖章）审批栏监理总监发包人注：1本单一式四份：发包人存三份、违约单位存一份。2本单对乙方及分包商违约发出的违约处理通知；无论违约单位接受与否，不影响本单的执行。3违约处理金额直接在当月的工程进度款中扣除。 68 / 68