1、地铁二十一号线xx车辆段地块项目二期监理合同地铁二十一号线xx车辆段地块项目二期监理合同编号： 委 托 人： 监 理 人： 签订日期：二二一年 月 日第一部分 协议书委托人 与监理人 经双方协商一致，签订本合同。一. 委托人委托监理人监理的项目(以下简称“本项目”)概况如下：1. 项目名称：地铁二十一号线xx车辆段地块项目二期监理；2. 项目地点：3. 本协议书中的有关词语含义与合同第二部分、第三部分及有关附件同义。二. 下列文件均为本合同的组成部分：1. 在实施过程中双方共同签署的补充、修正文件和协议；2. 协议书；3. 委托书；4. 本合同专用条件；5. 本合同标准条件。三. 监理人向委托2、人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。四. 委托人同意按照本合同约定的期限、方式、币种向监理人计付酬金。五. 本合同通用条款约定的内容与本合同专用条款约定的内容相冲突时，以本合同专用条款所约定的内容为准。本合同通用条款与本合同专用条款约定的双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充与修正文件所约定的内容为准。六. 本合同一式十二份，委托人执七份，监理人执五份，具有同等法律效力。委托人： （盖章）监理人： （盖章） 法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：经 办 人： 经 办 人： 地址： 地址： 传真：传真： 电话：3、电话： 开户银行： 账号： 第二部分 合同标准条件词语定义、适用范围和法规第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：(1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。(2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。(3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。(4)“服务机构”是指监理人派驻本项目现场实施监理业务的组织。(5)“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到服务机构全面履行本合同监理工作的负责人。(6)“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。(7)“工程服务的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委4、托人委托的监理工作范围和内容。(8)“工程服务的附加工作”是指：委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容。由于委托人或承包人原因，使服务工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。(9)“工程服务的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。(10) “停工”指工程由于委托人或由于第三人原因使服务工作受到阻碍或延误，监理人无法正常执行监理业务时间持续超过15天（含15天）。(11)“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。(12)“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天5、的时间段。第二条 建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条 监理人按合同约定派出监理工作需要的服务机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其服务机构主要成员名单、管理规划，完成本合同专用条件中约定的范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告服务工作。第五条 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应6、的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。第六条 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。第七条 在合同期内或合同终止后，未征得委托人同意，不得泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料或信息。第八条 监理人需负责项目红线范围内的地铁保护安全管理工作。委托人义务第八条 委托人按合同约定向监理人支付监理酬金。第九条 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为服务工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。第十条 委托人应当在双方约定的时间内免费向7、监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。第十一条 委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。第十二条 委托人应当授权一名熟悉工作情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在专用条款中约定)，负责与监理人联系。第十三条 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、服务权限及时书面通知承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条 委托人应在不影响监理人开展服务工作的时间内提供如下资料：(1)与本项目合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。(2)提供与本项目有关的协作单位、配合单位的名录。第十五条 委托人应免费向监理人提8、供办公用房、通讯线路、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。第十六条 根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在服务合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条 监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：(1)选择工程总承包人的建议权。(2)选择工程分包人的认可权。(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。(4)对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议;如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同9、约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。(5)审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。(7)征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，应提前向委托人报备，并在24小时内向委托人作出书面报告。(8) 征得委托人同意，监理人在工程上使用的材料和施工质量有检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用。对于不符合规范和质量标10、准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理人复工令后才能复工。(9)工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。第十八条 监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人11、员工作不力，监理人有权建议委托人要求承包人调换有关人员。第十九条 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求(包括索赔要求)，均必须首先向监理人提出，由监理人研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。委托人权利第二十条 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。第二十一条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。第二十二条 监理人调换总监理工程师须事先12、经委托人书面同意。第二十三条 委托人有权要求监理人提交工作月报及监理业务范围内的专项报告。第二十四条 当委托人发现监理人员不按服务合同履行职责，或与第三方串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员直到终止合同，并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。第二十五条 总监代表及专业监理工程师须通过委托人面试方可上岗。监理人责任第二十六条 监理人的责任期即服务合同有效期。在服务过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。第二十七条 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿13、。累计赔偿总额(除本合同第二十四条规定以外)不应超过服务报酬总额(除去税金)。第二十八条 因不可抗力导致委托服务合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，监理人需向委托人承担赔偿责任。第二十九条 监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。委托人责任第三十条 委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因委托人原因受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。第三十一条 如果委托人向监理人提出赔偿的要求没有证据支持时，则应当补偿由该索赔所引起的监14、理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十二条 由于委托人或承包人的原因使服务工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。第三十三条 在委托服务合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过30日的时间用于恢复执行监理业务。第三十四条 监理人向委托人办理完竣工验收或工种移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到服务报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责15、任，双方在专用条款中约定。第三十五条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，合同仍然有效。第三十六条 监理人在应当获得服务报酬之日起30日内仍未收到服务报酬，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十三条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业16、务。若前述情形因委托人直接导致的，委托人承担违约责任。第三十七条 监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。第三十八条 当委托人认为监理人无正当理由而又未履行义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托服务合同的通知，合同即行终止，监理人承担违约责任。第三十九条 合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。服务报酬第四十条 正常的服务工作、附加工作和额外工作的报酬，按照服务合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付17、。第四十一条 如果委托人在规定的支付期限内未支付服务报酬，自规定之日起，还应向监理人支付逾期支付违约金。逾期支付违约金从规定支付期限届满后次日起计算。第四十二条 支付服务报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十三条 如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。其 他第四十四条 委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出事先经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。第四十五条 在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其18、费用由监理人承担。由委托人聘用的，其费用由委托人承担。第四十六条 监理人在服务工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。第四十七条 监理人驻地服务机构及其职员不得接受工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。第四十八条 监理人在服务过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。第四十九条 监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本项目使用或复制此类文件。争议的解决第五十条 因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方及时协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，可向本项目所在地有管辖权的人民法院起诉。 10