1、合同编号：建设工程设计合同工程名称：综合业务楼北楼装修改造项目工程地点：xxxx机场综合保税区内发包人： xxxx国际物流有限公司 设计人： 说 明为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法中华人民共和国招标投标法建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF20150209）建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）（GF-2015-0210）及相关法律法规的规定，结合南航基本建设实际情况，制定南航建设工程设计合同（示范文本）（以下简称合同）。为了便于使用合同，现就有关问题说明如下：一、合同的组成合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。2、（一）合同协议书合同协议书集中约定合同当事人基本合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是根据中华人民共和国民法典中国人民共和国建筑法等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号对3、应，如在通用合同条款基础上新增专用合同条款的，应在对应的条款最后增加该新条款；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线或斜体字的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”,如有可选择的项目，则在可选择项前的内勾选。二、合同适用范围合同适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平4、面布置、竖向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。合同的适用范围还包括房屋建筑工程以外各行业建设工程项目的主体工程和配套工程（含厂/矿区内的自备电站、道路、专用铁路、通信、各种管网管线和配套的建筑物等全部配套工程）以及与主体工程、配套工程相关的工艺、土木、建筑、环境保护、水土保持、消防、安全、卫生、节能、防雷、抗震、照明工程等工程设计活动，具体包括煤炭、化工石化医药、石油天然气（海洋石油）、电力、冶金、军工、机械、商物粮、核工业、电子通信广电、轻纺、建材、铁道、公路、水5、运、民航、市政、农林、水利、海洋等工程。目 录第一部分 合同协议书1一、工程概况1二、工程设计范围、阶段与服务内容1三、工程设计周期2四、合同价格形式与签约合同价2五、发包人代表与设计人项目负责人2六、合同文件构成2七、承诺2八、词语含义2九、签订地点3十、补充协议3十一、合同生效3十二、合同份数3第二部分 通用合同条款41. 一般约定41.1 词语定义与解释41.2 语言文字61.3 法律61.4 技术标准61.5 合同文件的优先顺序61.6 联络71.7 严禁贿赂71.8 保密72、发包人82.1 发包人一般义务82.2 发包人代表82.3 发包人决定82.4 支付合同价款82.5 设计文6、件接收83. 设计人93.1 设计人一般义务93.2 项目负责人93.3 设计人人员93.4 设计分包103.5 联合体104. 工程设计资料114.1 提供工程设计资料114.2 逾期提供的责任115. 工程设计要求115.1 工程设计一般要求115.2 工程设计保证措施125.3 工程设计文件的要求125.4 不合格工程设计文件的处理136. 工程设计进度与周期136.1 工程设计进度计划136.2 工程设计开始136.3 工程设计进度延误146.4 暂停设计146.5 提前交付工程设计文件157. 工程设计文件交付157.1 工程设计文件交付的内容157.2 工程设计文件的交付方式1677、.3 工程设计文件交付的时间和份数168. 工程设计文件审查169. 施工现场配合服务1710. 合同价款与支付1710.1 合同价款组成1710.2 合同价格形式1810.3 定金或预付款1810.4 进度款支付1810.5 合同价款的结算与支付1910.6 支付账户1911. 工程设计变更与索赔1912. 专业责任与保险1913. 知识产权2014. 违约责任2014.1 发包人违约责任2014.2 设计人违约责任2115. 不可抗力2115.1 不可抗力的确认2115.2 不可抗力的通知2215.3 不可抗力后果的承担2216. 合同解除2217. 争议解决2317.1 和解2317.28、 调解2317.3 争议评审2317.4 仲裁或诉讼2317.5争议解决条款效力24第三部分 专用合同条款251. 一般约定251.1 词语定义与解释251.4 技术标准251.5 合同文件的优先顺序261.6 联络261.8 保密272. 发包人272.1 发包人一般义务272.2 发包人代表282.3 发包人决定283. 设计人283.1 设计人一般义务283.2 项目负责人293.3 设计人人员303.4 设计分包313.5 联合体315. 工程设计要求315.1 工程设计一般要求315.3 工程设计文件的要求326. 工程设计进度与周期326.1 工程设计进度计划326.3 工程设计进9、度延误336.5 提前交付工程设计文件337. 工程设计文件交付337.1 工程设计文件交付的内容338. 工程设计文件审查339. 施工现场配合服务3310. 合同价款与支付3310.2 合同价格形式3311. 工程设计变更与索赔3412. 专业责任与保险3413. 知识产权：按通用条款执行。3414. 违约责任3415. 不可抗力3816. 合同解除3817. 争议解决3818. 其他38附件1：设计任务书39附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表72附件3 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录74附件4 ：设计人主要设计人员表75附件5：设计进度表（由设计人编制）76附件6：设10、计费支付及结算方式77附件7廉洁合作约定书79第一部分 合同协议书发包人： xxxx国际物流有限公司 （全称）设计人： （全称）根据中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：综合业务楼北楼装修改造项目 。2.工程地点：xx新xx机场北出口大道西空港物流园区内 。3.建设规模：项目建设规模为9595.5平方米。对综合业务楼北楼进行整体翻新，并对监控、消防、水电、管道煤气、风机盘管等设施设备进行改造。4.建筑功能：办公、会议、用餐、关务用房等。5.投资估算：约 400011、.00万元人民币。二、工程设计范围、阶段与服务内容1工程设计范围：R本项目采用设计总承包方式，设计范围包括本工程所有设计（含专业深化设计）及发包人委托的其他设计工作。2.工程设计阶段：控制性详细规划设计修建性详细规划设计R方案设计及估算R方案修改R初步设计R初步设计概算R施工图设计（含专业深化设计）R施工图预算 R竣工图编制、审核及盖章 其他 购买1:500地形图。3.工程设计服务内容：包括但不限于修建性详细规划设计R建筑方案设计R建筑结构设计R建筑防雷设计R建筑电气设计R建筑给水排水设计R室内非装修水电专业详图设计（含室内数据电话电视预埋布线）园林景观绿化设计雨水收集系统设计R建筑暖通设计R12、建筑消防设计人防工程设计R建筑节能设计高压供变电设计市政及管网（包括供水、消防系统，不包括供电部门制定的供电设计）热能动力设计R室外工程配套运动场泛光照明停车场道路桥梁场道工程深基坑支护设计建筑钢结构设计R室内装修装饰工程（家具窗帘）幕墙深化设计R厨房深化设计R弱电深化设计钢结构深化设计R管线综合深化设计生产工艺和流程设计全过程BIM设计和配合VR设计其他专项工程设计 。R施工图深化及施工图深化审核R设计、施工及验收全过程专人现场指导R监督、设计变更、缺陷责任期的项目全过程设计服务R配合专业报建、规划报建R其他：竣工图编制、审核及盖章 。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、13、工程设计周期计划开始设计日期： 年 月 日。计划完成设计日期： 年 月 日。设计人为本合同项目的服务至工程缺陷期（自工程竣工起计 30 天）满为止。具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1.合同价格形式：单价合同 总价合同 R其他：费率合同 ；2.签约合同价：暂定总价（含税） 。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表： 。设计人项目负责人： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.合同协议书及本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件及双方认可的来往传真、电报；2.专用合同条款及其附件； 3.通用合同条款；4.中标通知书（成14、交通知书）或委托函（如有）；5.投标文件（报价文件）及其附件（如有）；6.招标文件（采购文件）及澄清答疑文件；7.技术标准；8.发包人提供的上一阶段图纸（如有）；9.其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在 xx 签订。十、补充协议合同未尽事宜15、，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，补充协议与本合同约定不一致的，以补充协议约定为准。十一、合同生效本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。十二、合同份数本合同正本一式10份，均具有同等法律效力，发包人执8份，设计人执2份。（以下无正文，为合同协议书签署项）发包人：（印章） xxxx国际物流有限公司 法定代表人 ： 或其委托代理人（签字）：单位地址： xx市花都区花东镇机场北出口西面 邮政编码： 联系人： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 中国建设银行xxxx国际机场支行 账号：44001004341052500117 设计人：（印章） 16、法定代表人 ： 或其委托代理人（签字）：单位地址： 邮政编码： 联系人： 电话： 传真： 电子邮箱： 开户银行： 账号： 第二部分 通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为17、“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.8 其他合同文件18、：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内19、行使发包人权利的人。1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。1.1.3 工程设计服务、资料与文件1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验20、收等服务。基本服务费用包含在设计费中。1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成21、果等，且应当采用合同中双方约定的载体。1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。1.1.4.4 基22、准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。1.1.5 合同价格1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电23、子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.2 语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。1.3 法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人24、与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件； （3）通用合同条款； （4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）发25、包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.6 联络1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，26、应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。1.7 严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.8 保密除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘27、密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。2、发包人2.1 发包人一般义务2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关28、系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。2.2 发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。2.3 发包人决定2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权29、对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条工程设计变更与索赔的约定处理。2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。2.4 支付合同价款发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。2.5 设计文件接收发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设30、计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行31、合同。3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更32、换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.3 设计人人员3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人33、更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第34、三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。3.4.2 设计分包的确定设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。3.4.3 设计分包管理设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。3.435、.4 分包工程设计费（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。3.5 联合体3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联36、合体各成员全面履行合同。3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。4. 工程设计资料4.1 提供工程设计资料发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。4.2 逾期提供的责任发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重37、新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。5. 工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.1 对发包人的要求5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的38、前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。5.1.2 对设计人的要求5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执39、行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。5.2 工程设计保证措施5.2.140、 发包人的保证措施发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。5.2.2 设计人的保证措施设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。5.3 工程设计文件的要求5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。5.3.4 工程设计文件必41、须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。5.4 不合格工程设计文件的处理5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款设计人违约责任的约定承担责任。 5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。642、. 工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。6.1.2 工程设计进度计划的修订工程设计进度计划不符合43、合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。6.2 工程设计开始发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。各设计阶段的开44、始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： （1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；（4）专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后545、天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误因设计人原因导致工程设计进46、度延误的，设计人应当按照第14.2款设计人违约责任承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。6.4 暂停设计6.4.1 发包人原因引起的暂停设计因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。6.4.2 设计人原因引起的暂停设计因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款设计人违约责任承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条合同解除的约定承担责任。6.4.3 47、其他原因引起的暂停设计当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。6.4.4 暂停设计后的复工暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。6.5 提前交付工程设计文件6.5.1 发包人要48、求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来49、效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。7. 工程设计文件交付7.1 工程设计文件交付的内容7.1.1 工程设计图纸及设计说明。7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。7.2 工程设计文件的交付方式设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。7.3 工程设计文件交付的时间和份数工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。8. 工程设计文件审查8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发50、包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，51、如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条工程设计变更与索赔的约定，向设计人另行支付费用。8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条工程设计变更与索赔的约定，向设计人另行支付费用。8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件52、进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。设计人按第7条工程设计文件交付的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。8.5 因设计人原因，未能按第7条工程设计文件交付约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审53、查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款设计人违约责任的约定承担责任。因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款设计人违约责任的约定承担责任。 因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律54、应当承担的责任。9. 施工现场配合服务9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。10. 合同价款与支付10.1 合同价款组成发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：（1）工程设计基本服务费用；（2）工程设计其他服务费用；（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的55、各项工作的相应费用等。10.2 合同价格形式发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： （1）单价合同单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。（2）总价合同总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合56、同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。（3）其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。10.3 定金或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。10.3.2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内57、仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。10.4 进度款支付10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。10.4.2 进度付款的修正在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。10.5 合同价款的结算与支付10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付58、给设计人。10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。10.6 支付账户发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。11. 工程设计变更与索赔11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。11.59、3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因60、该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。12. 专业责任与保险12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身61、伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。13. 知识产权13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意62、，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。14. 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.63、1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日64、起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权合理确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。14.1.3 发包人的上级或设计审批部门无正当理由对设计文件不进行审批或本合同工程因发包人原因停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条合同解除的约定向设计人结算并支付设计费。14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。14.2 设计人违约责任14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约65、金。14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。14.2.5 66、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。15. 不可抗力 15.1 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条争议解决的约定处理。15.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗67、力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。15.3 不可抗力后果的承担不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行68、合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。16. 合同解除16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；（4）因不可抗力致使合同无法履行；（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；（6）69、因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。17. 争议解决17.1 和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。17.2 调解合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议70、的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。17.3 争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 17.3.1 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合71、同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。17.3.2 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。17.3.3 争议评审小组决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。17.4 仲裁72、或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。17.5争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释1.1.1 合同1.1.1.8 其他合同文件包括： / 。1.1.6 其他1.1.6.2 重大设计变更：是指设计变更内容涉及到设计原则、主次要体系、主次要部位。变更内容相对独立，对整体布局、主要受力结构、主要使用功能和外部群体景观产生影响，如建筑物局部平面，道路、河涌、73、管线局部走向或高程，局部地基处理，局部路段路基路面，房屋建筑或桥涵基础局部方案调整，室内装饰，主要材料和设备等进行调整的。1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：/ 。1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、民航、广东省及xx市的地方标准和规定，及中国南方航空集团（股份）有限公司相关规定，其中的强制性规范必须严格执行。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：R发包人向设计人提供的设计招标文件、委托书。R发包人提供的基础资料。发包人批准的概算，限额设计值以概算下浮5% 10%计取。没有概算的，限额设计值以发包人批准的估算下浮10% 计取。R深化设计图纸深度要74、求：R R R R 深化设计图纸应达到编制预算书所要求的设计深度，以便发包人精确地进行“项”、“量”、“综合单价”的确定。深化设计图纸应达到指导实际施工、控制施工质量的要求。设计深度不能满足上述要求时，发包人有权要求设计人进行补充完善，如补充设计仍达不到要求，发包人有权在设计费中扣除相应分部分项工程的设计费用。深化设计图纸完善性要求深化设计图纸内容应尽量完善，以便发包人开展预算编制工作，避免后续补充开项（补充组价）、工程量变更等问题的产生。设计图纸完善性不能满足上述要求时，发包人有权要求设计人进行补充完善。深化设计图纸质量要求在深化设计过程中，设计人须按发包人的设计要求进行标准化设计，在设计中75、须采用发包人指定的建筑材料水电材料设备选用具体设计做法、施工工艺R其他（详见设计任务书），否则视为设计质量不符合要求。深化设计管理、配合要求深化设计工作与施工现场工作联系紧密，深化设计尺寸、大样、材料、色调、设备等的选择与现场条件紧密相关。发包人有权根据实际情况要求设计人指派相应深化设计专业的工程师跟进深化设计部分的现场施工、参加工地例会、参加专题会议并提供技术指导，设计人应积极配合此项工作。其他 。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先解释顺序为：（1）合同协议书及本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件及双方认可的来往传真、电报；（2）专用合同条款及其附件； （3）通用合同76、条款；（4）中标通知书（成交通知书）或委托函（如有）；（5）投标文件（报价文件）及其附件（如有）；（6）招标文件（采购文件）及澄清答疑文件；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如有）；（9）其他合同文件。1.6 联络1.6.1 发包人和设计人应当在收到对方当事人或相关政府部门出具的书面文件后3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面文件送达对方当事人。1.6.2 发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为： ；发包人指定的联系电话及传真号码： ；发包人指定的电子邮箱： ；设计人接收文件的地点： ；设计人指定77、的接收人为： ；设计人指定的联系电话及传真号码： ；设计人指定的电子邮箱： 。1.8 保密双方均应保护对方商业秘密，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。保密条款具有独立性，双方的保密义务不因合同的解除或终止而解除。保密期限： R本合同效力不影响保密条款效力，合同双方均应履行保密义务，直至该项商业秘密公开为止。另作约定： 。2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.3 发包人其他义务：R发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性78、及时限负责。对于需要进行现场查勘的内容，可不提供具体资料，由双方到现场进行查勘。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。R如发包人要求设计人提供的同一版本图纸超过附件3约定的份数（因优化设计要求修改图纸的按原要求份数提供修改图的，不予计算加晒图费），发包人按以下标准向设计人支付晒图费，设计人应同时提供等额有效发票。规 格加晒图费（元/张）RA0+8RA0+6RA0+5RA04RA1+6RA1+5RA1+2.5RA12RA2+1.8RA2+1.5RA21RA30.8RA40.5其他另作约定： 。2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；79、通信地址： ；发包人对发包人代表的授权范围如下：本项目协调、组织与管理 。发包人更换发包人代表的，应当提前 14 天书面通知设计人。2.3 发包人决定2.3.2 发包人应在14天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人必须配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3 设计人其他义务：本工程实行限额设计，方案设计阶段设计限额为发包人提供的已批准的建设投资限值为发包人提供的工程方案设计估算限值，初步设计阶段设计限额为发包人提供的工程估算限值，施工图设计阶段设计限额为发包人提供的批复的初步设计概算建安工程费限值下浮5%。设计人在限额设计范围内应80、充分运用性价比分析、多方案（不少于2个）技术经济对比等技术手段，对设计方案进行优化，并将相关资料提交发包人审核。在所有方案比较的过程中，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可比性，并提供相应的工程数量表，主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，降低工程投资（以招标时的物价材料价为准）。R设计人收到发包人的业务联系单后，必须在24小时内予以答复，并明确处理解决时间。R设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责；设计文件中如包含多个专业设计，设计人必须按照国家有关规定严格进行专业会签，以保证设81、计文件质量。R为减少施工过程中因图纸的错漏引起的设计变更，设计人在方案设计过程中，应聘请具有现场施工经验的技术人员审查设计人的方案。R在保证设计质量、满足国家规范要求的前提下，设计人需对混凝土平均用量、钢筋含量等进行合理限定。设计人应将上述限额指标书面提交发包人，经发包人批复后作为合同附件。R由于结构设计规范的调整或结构方案（如采用钢结构、钢-混结构）改变，而引起的本工程钢筋、混凝土用量等增加，设计人应向发包人呈报审批。R设计人必须指定专人收送发包人发出的相关文件及自身设计文件。R设计人负责设计文件在报批过程中向有关部门的解释工作，按工程主管部门的要求无偿完善设计文件。R设计变更办理时限：设计82、单位接到设计洽商单或工程联系单后，应在2天内提出设计意见。如不需要进行设计变更，应在2天内给出明确设计意见，如认为需要进行设计变更（包含重大变更），原则上应在4天内出具变更通知。如有重大变更，则应在5天内给出明确设计意见，10天内出具变更通知。R设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容作必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件后，设计人有义务负责向发包人进行设计交底，处理有关设计问题。R设计人协助对城市标高、市政管线等的现场调查及到各部门查询工作，由发包人确认，确保设计成果符合城市标高及市政管线规划等要求。属于民航专业工程的，设计人需自行83、完成坐标转换等全部工作。R在法律和设计规范允许范围内，在满足政府规范和方案审查要求的前提下，设计人应满足发包人提出的设计要求。在建筑方案确定之前，设计人应无偿修改建筑方案直至发包人满意为止。R设计人必须积极配合发包人的档案归档工作：在各设计阶段，按照地方及发包人内部相关规范、规定，按时保质提交归档所需的各项材料，并配合发包人完成各项归档工作。R设计人必须配合发包人开展与本工程设计相关的其它委托工作，如调研、产品考察等。其他 。3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人姓 名： ；执业资格及等级： ；注册证书号： ；联系电话： ；电子信箱： / ；通信地址： ；设计人对项目负责人的授权范围如下： 84、/ 。3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 15天书面通知发包人，征得发包人书面同意后方可更换。通知中应当提供继任人员的注册执业资格、执业经验等资料，继任人员的注册执业资格、职称、业绩、管理经验资质不得低于原项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人未经发包人书面同意擅自更换项目负责人的，应向发包人承担一次严重违约责任，同时发包人有权解除合同。3.2.3 如果发包人认为设计人委派的项目负责人不能胜任的，有权要求设计人更换，设计人应在收到发包人书面更换的通知后 15天内更换项目负责人。拟更换的继任人员注册执业资格、职称、业绩、管理经验资质不得低于原项目负责人。设计人不得拒绝或借85、故拖延（自收到发包人书面更换的通知后15天起，超过5天不更换为拖延，超过10天不更换则视同拒绝）。如果设计人拖延，每发生一人次设计人应向发包人承担一次一般违约责任，发包人有权在设计人设计进度款中直接扣除，同时，设计人应继续履行更换义务，若设计人拒绝更换的，每发生一人次设计人应向发包人承担一次严重违约责任，发包人有权在设计人设计进度款中直接扣除，最高不超过暂定设计费的5%，同时发包人有权解除合同，由此引起的一切损失由设计人负责。3.3 设计人人员3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：收到开始设计通知后3天内。3.3.2 设计人委派的设计人员应相对稳定，确需更换的应取得发包人书面86、同意。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人因离职、身体健康等原因无法正常履职情形外，应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料，继任人员的注册执业资格、职称、业绩、管理经验资质不得低于原设计人员。3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：如果发包人认为设计人委派的主要设计人员不能胜任的，有权要求设计人更换，设计人不得拒绝或借故拖延（自发包人发出书面要求之日起，超过5天不更换为拖延，超过10天不更换则视同拒绝）。如果设计人拖延，每发生一人次设计人应向发包人承担一次一般违约责任，发包人有权在设计人设计进度款中直接扣除，同时87、，设计人应继续履行更换义务，若设计人拒绝更换的，每发生一人次设计人应向发包人承担一次严重违约责任，发包人有权在设计人设计进度款中直接扣除，最高不超过暂定设计费的5%，同时发包人有权解除合同，由此引起的一切损失由设计人负责。3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定：设计人不得将工程主体结构、关键性工作及设计人有相关资质的工程设计分包给第三人。设计人无相关专业资质的，可委托经发包人书面确认的专业设计单位进行设计，其产生的全部费用由设计人自行负责。设计人不得进行违法分包。禁止设计分包的工程包括： 设计人有相关资质的工程 。主体结构、关键性工作的范围：按国家、当地、行业有关规定 。3.4.2设计88、分包的确定设计人将可以分包的工程设计分包给第三人的，应经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包人设计资质、分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历。3.4.4 分包工程设计费支付方式：按通用条款 。3.5 联合体3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 本项目不允许联合体 。5. 工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.2 对设计人的要求5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 现行89、的国家、广东省、xx市、民航行业的法律法规、规章、行业标准、技术规范，临空经济区相关管理规定，中国南方航空集团（股份）有限公司和xxxx国际物流有限公司相关规定 。5.1.2.2 工程设计适用的技术标准： 现行的国家、广东省、xx市、民航行业的法律法规、规章、行业标准、技术规范，临空经济区相关管理规定，中国南方航空集团（股份）有限公司和xxxx国际物流有限公司相关规定 。5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 详见设计任务书及规划条件 。 5.3 工程设计文件的要求5.3.3 工程设计文件深度规定： 国家和地方法律法规、规章、行业标准、技术规范及发包人的要求，包括但不限于满足90、项目工程量清单及招标控制价编制、现场施工要求、各类项目许可手续办理。 5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：50年 R另作约定： 符合建筑结构可靠度设计统一标准 。6. 工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：R设计人应在设计合同签订后 7 天内向发包人提交一份详细的工程设计进度计划。设计人根据设计开展情况编制周报，向发包人汇报进展情况和进度计划，协助发包人掌握设计工作的整体进展情况。另作约定： 。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：R设计人应在收到中标通知书后12天内完成并提交方案设计文件，91、所有提交的设计文件均应按照设计任务书中的设计成果要求，提交纸质版和电子版，纸质版应按照出图规范，盖出图章，方案设计文件经审查发现问题后3天内完成补充、修改；方案确定后32天内完成初步设计及概算，所有提交的设计文件均应按照设计任务书中的设计成果要求，提交纸质版和电子版，纸质版应按照出图规范，盖出图章，初步设计及概算文件经审查发现问题后3天内完成补充、修改；初步设计评审通过后32天内完成施工图设计，所有提交的设计文件均应按照设计任务书中的设计成果要求，提交纸质版和电子版，纸质版应按照出图规范，盖出图章，施工图设计文件经审查发现问题后3天内完成补充、修改。施工过程中项目负责人、相关专业人员现场服务，92、解决与设计有关的问题，发包人可根据工程进展情况，要求增加各专业驻场人员数量和驻场时间，设计人应无偿配合，设计人驻场所发生的费用由设计人自行承担，该费用不另外计取。6.1.2 工程设计进度计划的修订当进度计划与实际进度不符时，设计人还应提交一份修订的进度计划。每份进度计划应包括：工作顺序和各个阶段的预期时间安排。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。发包人确认或提出修改意见的期限：收到工程设计进度计划后 3 天内。6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包93、人发出要求延期的书面通知，并在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 3 天内进行审查并书面答复。6.5 提前交付工程设计文件6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。7. 工程设计文件交付7.1 工程设计文件交付的内容7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 可编辑的电子版设计文件（MicrosoftWord、Microsoft Excel、AutoCAD版本）和不可编辑的PDF版本电子文件，可导入发包人系统相容的建筑信息模型文件 。7.2提交纸质版设计文件具体形式为：纸质版设计文件其中一套（均为蓝图）不需装订，每页94、按照技术制图复制图折叠方法（GB/T10609.3）统一折叠成210mm297mm（A4）图幅，横向按手风琴式折叠，竖向按顺时针方向内折，图标栏露在外面。 8. 工程设计文件审查8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 10 天。8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。8.4 工程设计审查形式及时间安排： 方案设计及初步设计由发包人进行审批，施工图由专业机构审查。具体审查时间根据实际情况安排 。9. 施工现场配合服务9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 具体由发包人视实际情况与设计人协商 。9.2 设计人应95、当在交付施工图设计文件并经审查合格后提供施工现场配合服务，相关费用已包括在合同设计费中，发包人不另行支付费用。10. 合同价款与支付10.2 合同价格形式单价合同 总价合同 其他：费率合同，设计费结算价=(工程设计收费)*(1-4%)相关应扣减或增加款项。 10.3 定金或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金的比例 20% R预付款的比例20% ：设计服务合同价款暂定金额的20% 。10.3.2 定金或预付款的支付详见附件6。10.4 进度款支付详见附件610.5 合同价款的结算与支付详见附件610.7设计人收取的合同设计费：为完成本合同规定所有设计内容的全部费用。另作约定： 。10.896、设计人须提供：完善的招标配合服务，包括提供技术要求、必要的工程数据等，相关费用已包括在合同设计费中，发包人不另行支付费用。另作约定： 。11. 工程设计变更与索赔11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后 5 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。12. 专业责任与保险12.2 设计人应自行购买由发包人认可的单项工程设计责任保险（保险费用已包含在合同设计费中），发包人应作为保险的受益人，并应在本合同签订后一个月内向发包人提供相应保险保单复印件。前述设计97、人自行购买的单项工程设计责任保险范围应包括但不限于工程设计单位对造成建设工程损失、第三者财产损失或人身伤亡依法应承担的赔偿责任；事先经保险公司书面同意的保险责任事故的鉴定费用；事先经保险公司书面同意，为解决赔偿纠纷而交给人民法院的诉讼费用等；发生保险责任事故后，工程设计单位为缩小或减轻依法应承担的赔偿责任所支付的必要的合理的费用，保险金额应不低于批复估算中建安工程费。13. 知识产权：按通用条款执行。14. 违约责任14.1 发包人违约责任R各阶段设计完成并经发包人确认后，由于发包人变更委托设计规模、条件或因提交的资料错误，或对所提交资料作出修改且涉及的实质修改面积大于总建筑面积30%，以致造98、成设计人设计需返工、修改或补充设计时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，双方应协商确定返工费。其他 。14.2 设计人违约责任14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人要求终止或解除合同，并返还发包人已支付的全部设计费，已完成的工程成果无偿归发包人所有，设计人终止或解除合同造成发包人其他损失的，设计人应足额赔偿发包人的所有损失。14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应承担暂定设计费金额【0.3】%的违约金。逾期达30天以上，发包人有权解除合同，要求设计人返还已支付的合同费用，并支付暂定设计费金额【30】%违约金，若违约金不足99、以弥补发包人损失的，则设计人应足额赔偿发包人的所有损失。14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每延误一天，应承担签约合同总价【0.3】%的违约金。逾期达30天以上，发包人有权解除合同，要求设计人返还已支付的合同费用，并支付暂定设计费金额【30】%违约金，若违约金不足以弥补发包人损失的，则设计人应足额赔偿发包人的所有损失。14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人应按照发包人的要求负责无偿修改或补充，工期不予顺延，以下情形每出现一次，发包人应在结算时扣除合同总价的1%作为违约金，设计人还应根据损失100、的程度和设计人责任大小支付赔偿金，赔付金额由双方根据实际损失协商而定：（1） （2）（1） 因设计人的图纸质量问题（错漏、做法不明确、不满足国家规定的设计深度要求等）而引起的造价增加，应由设计人无偿进行修改直到满足质量和造价要求，并且工期不能顺延，否则设计人除承担工期延误的违约责任外，还应承担所增加分部分项工程费用，在结算时扣除。（2）其他 。14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：如设计人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担以下违约责任：超过10万元的应支付违约金5000元，且应立即采取补救措施调减至工程限额投资以内；超过100万元的应支付违约金101、2万元，且应立即采取补救措施调减至工程限额投资以内；超过200万元的发包人有权解除相应部分合同，要求设计人支付暂定设计费金额20的违约金；超过500万元的发包人有权解除全部合同,要求设计人支付暂定设计费金额30的违约金。违约金不足以补偿发包人的全部损失的，设计人还应足额补偿发包人因此遭受的全部损失。 另作约定： 。14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：R未经发包人同意，设计人不得擅自分包，否则，发包人有权解除合同，要求设计人向发包人返还已支付的全部合同费用，并支付暂定设计费金额30%的违约金，若违约金不足以弥补发包人损失的，则设计人应足额赔偿发包人的所有损失。其他102、 。14.2.6以下情形每出现一次，发包人应在结算时扣除设计费用的1%作为违约金，且工期不予顺延；由于设计人原因造成发包人或第三方损失的，设计人除负责无偿采取补救措施外，应返还已收受的设计费，并向发包人支付赔偿金，赔偿金从结算款中扣除： R设计方案抄袭他人成果，导致知识产权纠纷而对发包人造成损失的； R设计文件不符合政府部门的有关批文要求； R报建各阶段设计文件（含电子文件）达不到审查部门收案要求（含未按审查要求盖章）两次及两次以上； R报建阶段设计文件（含电子文件）严重违反建筑设计规范或各专业设计规范导致退案或审查不合格； R各阶段设计文件不符合国家和地方现行建设工程设计文件编制深度规定，有103、重要缺项； R设计文件不符合工程建设标准强制性条文和其他有关工程建设强制性标准，或采用落后、淘汰技术，设备或材料不符合现行技术产业政策和管理规定； R设计文件不按发包人确认的限额设计值进行设计，造成发包人在施工招标阶段，招标控制价超过限额设计值的； R设计文件不按实际地形和地质情况设计； R地基基础和结构设计未达到安全要求； 施工图各专业图纸间不对应导致施工错误； 未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在约定的时间内给予答复或完成变更设计的。 其他 。 14.2.7设计人收到发包人的电话或书面通知后（无特殊情况的提前天通知），必须按发包人要求的时间参加与工程项目有关的例会、其它会议或现场104、勘察，未获得发包人同意，无故不到场的，每次支付违约金2000元，在设计费进度款中扣除。设计人项目负责人必须参加该项目的每周例会，未经发包人同意不参加开会的每次扣除设计费500元，在设计费进度款中扣除。 14.2.8设计人从事该工程设计的人员必须与设计人的提供的附件4设计人主要设计人员表中的人员名单相一致，发包人查实设计人未按指定人员安排具体设计工作的，一经查实，单次扣除暂定设计费金额的5%，在设计费进度款中扣除。14.2.9本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商，设计人的工作人员不得与施工、材料设备供应商等单位串通，通过设计变更等方式收取好处费，一经查实，单次扣除暂定设计费105、金额的5%，发生两次以上的发包人有权单方面解除合同，设计人应退回已收取的设计费，并支付暂定设计费金额30%的违约金，违约金不足以补偿发包人的全部损失的，设计人还应足额补偿发包人因此遭受的全部损失。 14.2.10 设计人应按时提交设计费结算申请书，延时未提交的，每延迟一天扣500元，在设计费进度款中扣除。14.2.11除合同专用条款列明的违约责任外，发包人有权视情况向设计人发出书面警告、要求设计人限期无偿整改，或者单方解除全部或部分合同。违约金及返还合同款项不足以弥补发包人全部损失的，设计人还应足额向发包人赔偿。本协议所述的“损失”均指包括但不限于受害方或守约方遭受的所有直接经济损失、间接经济106、损失、可得利益损失、诉讼仲裁费用、融资担保费用、律师费用、公证费用、评估费用、鉴定费用、公告费用、差旅费用等。（1）限期改正。设计人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人有权发出书面通知，并要求设计人必须在限定的时间内履行义务或采取纠正措施。 （2）一般违约责任。设计人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，发包人扣除合同价款人民币1万元/次作为违约金。如无明确约定，同一事项设计人收到两次书面限期改正通知仍未完成整改的或收到两次书面警告的，第二次应承担一次一般违约责任。（3）严重违约责任。设计人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，发包人扣除合同价款人民币5万元/次作为违约金。同一性质一般107、违约行为累计发生两次，第二次应承担一次严重违约责任。（4）解除部分合同。当设计人违反本合同的约定符合解除部分合同的条件时，发包人有权向设计人发出书面解除部分合同的通知，该通知在送达设计人时部分解除合同即生效。部分解除合同的法律后果按照本合同通用条款相关约定执行。（5）解除合同。当设计人违反本合同的约定符合解除全部合同的条件时，发包人有权向设计人发出书面解除全部合同的通知，该通知在送达设计人时解除合同即生效。解除合同的法律后果按照通用条款相关约定执行。15. 不可抗力 15.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。16. 合同解除 16.1 除通用合同108、条款及专用合同条款约定的情形外，有下列情形的，发包人可以解除合同：（3）设计人暂停设计工作已连续超过 14 天。16.2 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 设计人提交的发票和支付申请经发包人书面审核确认后14天内（不含争议时间）。17. 争议解决17.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人可以向工程所在地的人民法院起诉。18. 其他18.1本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证。附件1：设计任务书1.工程概况1.1项目名称 综合业务楼北楼装修改造项目 1.2建设单位 xxxx国际物流有限公司 109、1.3建设地点建设地点为 xx新xx机场北出口大道西空港物流园区内 。1.4场地现状项目位于xx新xx国际机场北出口大道西空港物流园区综合业务楼，属于xxxx机场综合保税区（中区）A1地块。图1-1：规划用地红线图 1.5批复情况本项目批复投资估算为 4000 万元，批复建设内容为 为对综合业务楼北楼进行整体翻新，并对监控、消防、水电、管道煤气、风机盘管等设施设备进行改造。项目建设规模为9595.5平方米。 。1.6市政条件1、市政基础设施规划条件（1）电力设施：根据花都区高压电网规划修编，平衡片区及周边用电负荷需求，项目用地范围外新增110kV变电站3处，保留现状110kV变电站1处，统筹外110、围现状220kV变电站1处，现状110kV变电站2处，规划220kV变电站1处，110kV变电站7处，满足用电需求；（2）环卫设施：范围外规划垃圾转运站1座，统筹范围外转运站1处，规划环卫基地（含转运站）1处，满足生活垃圾转运需求；（3）消防设施：结合xx市城市消防规划专项（2021-2035）（在编），统筹范围外现状消防站1座、规划消防站2座；（4）给水、污水、通信、燃气设施：结合上位专项规划，统筹范围外区域设施，满足给水、污水、通信、燃气需求。2、给排水条件（1）供水由现状东部水厂、石角水厂联合供水，目前存在满负荷或超负荷运行的情况，2023年底前规划花都水厂投产可缓解东部和石角水厂供水压111、力。1）水源规划规划片区将由现状东部水厂和石角水厂联合供水。2）区域给水系统根据xx市花都区供水专项规划（2009-2020）修编，规划范围内水源引自现状东部水厂（设计供水能力13.5万m/d）和石角水厂（设计供水能力14万m/d），目前已存在满负荷或超负荷运行的情况。待规划花都水厂（2023年底前投产，设计规模为40万m/d）投产后将缓解东部水厂和石角水厂供水压力，则东部和石角水厂可满足规划范围用水需求。（2）污水情况本项目污水排往现状东北侧花山净水厂，花山净水厂现状处理规模7万立方日，能够满足规划区污水处理需求。根据xx市花都区污水处理系统详细规划与花山净水厂配套管网工程实施方案，规划范围112、的污水以平石路为分界;平石路北侧区域（含路南侧邻近小范围区域）排往研究范围东侧的花山净水厂（现状规模7万m/d，规划规模为17万m/d）进行处理进行处理;平石路南侧区域沿106国道排往新华污水厂（现状规模30万m2/d）花山净水厂现状处理规模达7万m/d.规划范围较现行控规新增污水量1.35万m/d，约超现行控规47%。花山净水厂投产后缓解新华污水处理厂处理压力，平石路以南区域新增污水量约0.38万m/d可排往新华污水厂处理，同时花山净水厂现状有足够运行处理能力，即现状污水厂能满足规划区域污水处理需求。（3）雨水情况1）排水体制规划规划区采用雨污分流排水体制。2）规划参数重现期: 5年一遇;暴113、雨强度公式:径流系数: 0.73）雨水管网规划分散排放，雨水管道尽量利用自然地形坡度，改建d600 2000就近排入铁山河、铜鼓涌等自然水体内。3、电力条件电源引自现状 500KV花都变电站和规划HD-500KV-01站， 220KV变电站由北面现状田心站提供，110KV变电由现状龙口站、 平西、小布、坪山、大窝岭、留用地站联合提供，满足周边的用电需求。本项目供电房位于负一层低压配电房，用电由综合业务楼负一层低压配电房引入，主开关为1250A，电缆为4* ZR YJV4*150。每层均有一个弱电房和一个强电房。4、通信条件本项目所在区域外已有规划综合通信机楼，本区域的通信服务由 区外各通信机楼114、提供。根据xx市通信管廊专项规划项目（第五期） 并结合道路等级和宽度，规划通信管道敷设规格为 D6-D24。1）容量预测宽带业务用户容量采用城市用地分类的单位建筑面积宽带用户预测法，计算得机场西安置区留用地为2.22万线。2）通信机楼规划规划区外已有规划综合通信机楼，本区内不新增通信机楼。规划区的通信服务由区外各通信机楼提供。3）通信机站规划根据xx市公众移动通信5G基站站址布局专项规划（2019-2023年），在规划区内落实5G基站布点。4）通信管网规划规划建立井完善规划区通信管网，根据通信业务量预测结果以及xx市通信管廊专项规划项目（第五期）并结合道路等级和宽度，规划区通信管道敷设规格为D115、6D24。场址内电话及数据传输由综合布线系统支持，接主城市电信系统及信息网，电信设备房及网络设备房设于各栋建筑首层，约60。主干传输采用多模光纤，语音干线采用大对数三类铜缆，水平布线采用六类、UTP双绞线，光纤在室外穿保护管沿道路敷设于人行道下。通信电缆管廊规格用D4、D6、D8、D10、D12等。电信电缆布置在道路的西北侧人行道下。本项目通讯条件良好，建设地通讯设施可满足项目建设的通讯需要。5、燃气条件1）气源规划根据xx市城市燃气发展规划（2016-2020年）和花都区燃气专项规划（在编），气源引自区外现状花东镇北兴门站。2）燃气管网规划根据花都区燃气专项规划（在编），结合用气量预测结果，116、保留现状管网，井规划沿主要规划道路敷设D160 D315的中压燃气管道，与城市供气管网连成燃气主干环网，供应项目用气。场址区域有布控市政燃气管网，根据xx市城市燃气发展规划（2000-2020），敷设市政燃气管道压力为0.2Mpa ，属中压管。场址内设燃气调压柜，经调压柜减压后，采用低压输配管网供应。6、管线综合条件场址给水管从南侧及东侧进管，在区内成环，以满足用水安全要求及消防要求。燃气管网在场址设中压燃气，作为场址气源。场址内为雨水、污水分流体制。雨水、污水管道根据地势布管，并能满足重力自排。雨水、污水管道交叉点，确保不相交。电力、通信管道均在南侧主入口进管，并满足交叉点垂直距离要求。管线117、埋深均不小于0.6米，交叉位由小管让大管，电信、电视管让其它管，给水管让排水管。2.功能需求及规模需求2.1项目定位：办公、会议、餐用、关务用房 。 2.2本期设计规模工程功能组成及规模：项目建设规模为9595.5平方米。建设内容为对综合业务楼北楼进行整体翻新，并对监控、消防、水电、管道煤气、风机盘管等设施设备进行改造。2.3功能需求具体改造内容如下：（1）一层：将一层原有快餐部分与后厨联通，改造为配餐间、加工间、备餐间等厨房区域，使一层改造为可以满足2000人配餐需求的厨房。（2）二层：将二层原有厨房区域改造为用餐区域，使二层可以容纳的就餐人数满足原有一层和二层就餐总人数的需求。（3）三层、118、四层：在保留xxxx国际物流有限公司原有办公区域的基础上进行装修、设备设施改造，采用基本装修。（4）五层：在原有多功能用房（包括综合业务楼礼堂）基础上进行装修、设备设施改造，包括隔音设施、灯光设施等，采用基本装修。（5）六层：调整海关人员备勤用房（宿舍）的装修风格，改造的墙面、天面、地面、门、窗等，并对陈旧的设备设施进行更新，提升海关人员备勤用房的舒适度，采用基本装修。（6）天面防水补漏：承接海关已完成部分，完成综合业务楼北楼天面全面积防水补漏工程。（门窗防漏工程已包含于一到六层装修工程中，在此不多作考虑）（7）室内其他工程及室外工程：更新综合业务楼北楼内两部客梯、直饮水工程，室外景观改造包括119、地陷恢复和喷水池修复。表1-1：建设内容与规模表项目编码项目名称经济技术指标备注单位数量1装修工程9595.50 包括:楼地面装修、天棚装修、墙柱面装修、门窗工程及其他装修等。2天面防水补漏1373.50 参考海关已完成工程暂估3安装工程9595.50 按中上档次3.1电气工程9595.50 动力照明工程3.2给排水工程9595.50 3.3消防工程9595.50 含火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、消防公共广播系统、应急照明系统、疏散指示系统，防排烟系统、消防联动控制系统等3.4风机盘管工程9595.50 3.5档案密集柜工程项1.00 4弱电及智能化工程9595.50 根据xx市120、人民政府关于贯彻落实的实施意见(穗府(2020) 3号)，“须与建设工程同步设计、同步施工4.1综合布线系统9595.50 包括综合布线系统、公共广播系统及信息接入、电话交换、信息网络等管线及终端硬件设备4.2门禁系统9595.50 4.3视频监控系统9595.50 包括入侵报警系统，按海关监控系统要求5室内其他工程9595.50 5.1室内低压配电光缆m1000.00 暂估5.2厨房工程项1.00 包含厨房设备5.3电梯工程5.3.1室内客梯部2.00 暂估5.3.2厨房货梯部1.00 暂估5.4标识工程9595.50 5.5热水工程9595.50 含直饮水6室外工程6.1室外景观改造项1.121、00 包含地陷恢复、喷水池修复等6.2附属设施工程项1.00 2.3.3上述设计要求以最终确认的设计方案为准。3.工程设计技术要求3.1 技术标准与规范本工程设计应执行现行的国家、广东省、xx市、南方电网、xx供电局、民航行业的法律法规、规章、行业标准、技术规范，项目所属区域相关管理规定，中国南方航空集团（股份）有限公司和xxxx国际物流有限公司相关规定 。3.2 设计要求3.2.1 设计理念关键词“简约”、“流程”、“经济”、“绿色”、“品牌”、“环保”、“共享”。“重生产、轻办公，重功能、轻装饰”。3.2.2 总体要求项目的建设以功能需求为导向，以人性化服务为纲领，本着低碳、环保的原则进行122、规划设计。集约化：主要是指各项建设项目要合理使用土地资源，在建筑设施功能上体现综合性；人性化：基地建设要充分考虑公司员工的生活需要，提供完备的生活配套设施；流程化：业务的功能设计要以方便部门工作流程为主，高效便捷满足生产需求；环保化：就是各项建设规划要节能，使用环境友好性材料。3.2.3 设计内容设计人应承担该项目包括但不限于建筑、构筑物、附属设施、临时用电等在内的全部设计工作。后期配合、现场服务，包括但不限于施工图交底、施工期间技术服务、工程验收等工作，整个工程建设期设计单位需根据工程进度派驻相应专业的驻场代表。3.3 设计阶段方案设计、初步设计及概算、施工图设计（含各专业深化设计和专项深化123、设计）、竣工图编制及审核盖章。设计深度及设计文件编制按照国家、民航标准执行。3.3.2方案设计及估算应包括两个以上方案，进行方案比选，比选内容包含但不限于用地和布局、工艺和建筑方案、方案技术经济合理性，并附工艺布局分析图、总平面布局和交通组织分析图、建筑效果图等，并出具方案设计估算。方案设计深度应满足业主审查和报政府审批要求。网络计划建议使用文件格式包括但不限于DOCX、XLSX、PDF、广联达斑马梦龙软件源文件等。3.3.3初步设计及概算应在业主已选定方案后进行，初步设计文件包括设计说明书、初步设计图纸、主要设备及材料清单、工程概算书、工期定额，初步设计图纸及文件应满足业主审查、工程报建和报124、政府审批要求。初步设计阶段根据建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016）及地方工期定额标准，参照如下格式编制项目定额工期：根据建筑安装工程工期定额（TY01-89-2016），本期工程定额工期为XX天，其中XX工程XX天，XX工程时间XX天，XX工程XX天。具体取值如下：单项工程定额编号工期定额（天）XX工程XX工程4-16机械土方工程类土XX处理4-475冲扩灌注桩类土XX工程1-25 1000平米以内地下室I类XX工程XX工程2-12 单层厂房I类XX工程2-215服务用房I类XX工程XX工程2-272室外停车场刚性面层I类合计3.3.4施工图设计（含各专业深化设计）应在上级批准初步125、设计及概算、报建批准后进行施工图设计。施工图设计文件包括设计说明和施工图设计图纸，施工图设计应满足工程建设、报建及施工招标工程量清单编制的要求（避免出现暂估项或暂估价），并提供相关设计参数计算文件、工期网络计划。装饰设计中涉及的装饰材料需按发包人要求提供实物样板、图片样板及相应技术标准。强弱电设计需细化到室内开关、插座、点位、接口。深化设计，包括但不限于：设计方案的修改和完善、根据工艺条件和专项招标情况进行的深化设计。专业深化设计，包括但不限于：设计方案的修改和完善、根据工艺条件和专项招标情况进行的深化设计：项目要求管线综合深化设计综合考虑各专业设备和管线布置，图纸应包含专业管线标高及管线走向126、汇总，管井内管线定位。照明深化设计（含泛光灯、轮廓灯等设计）a)提供灯具安装细部详图及灯具布置平、立、剖面图及设计总说明。b) 完善灯具选型文件：灯具描述、厂牌型号、光源类型、功率、色温、显色指数、平均寿命、防护等级、材料、安装位置、数量及厂商联系方式等信息和数据。c)照明用电量汇总表。d)照明控制回路、照明控制详述及系统图(应满足电气系统图之要求)。e)照明模拟及计算。f)灯具及照明设备预算。g)灯具维护手册及维护计划。弱电深化设计通信接入及电话交换系统、移动通信室内覆盖系统、信息网络系统。综合布线系统、信息发布导引系统、卫星电视接收及有线电视系统、公共广播系统及声像系统等。建筑设备监控系统127、安防系统、智能化系统集成：集成功能、接口及实施步骤。（根据后续的设计情况，专项设计的内容在后续工作中可能进行增减）施工图设计阶段根据工程网络计划技术规程JGJ/T 121-2015及工期定额编制项目施工阶段网络计划，须包含十大分部分项（地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能工程）、道路标识、绿化等内容。一般情况下，通过专业划分，建立正确的逻辑关系，明确主干和枝干，将关键线路控制在土建及室内装修。机电安装工程等通过穿插施工，合理施工，避免对关键线路造成过多影响。施工阶段从项目开工起编，按项目具体情况可拆分为若干分区。如项目仅按一个单体，可按128、地基及地下室施工、地上部分施工（前两项视情况可合并为一）、室外工程拆分。如项目含多个单体，在编法上分为混合编法和单体编法，如节奏一致，可采用混合编法，不一致处体现差异性；单体编法则按单体拆分、室外工程单列，每单体的工序前带该单体前缀以作区分。网络计划文件格式包括但不限于DOCX、XLSX、PDF、广联达斑马梦龙软件源文件等，参照如下样式编制：XXXX项目（项目名称）周计划第X周（202X.XX.XX-202X.XX.XX）任务名称开始时间结束时间工期（天数）任务1任务24.专项设计要求4.4弱电设计要求合理设计弱电系统包括并不仅限于 综合布线系统电话系统（仅运行业务楼）广播音响系统有线电视视频129、监控系统入侵报警系统出入口控制系统停车管理系统火灾报警和消防联动系统会议室管理系统信息发布系统（预留强弱电接口，不含显示器）大屏显示系统 排号系统人员定位系统其他 。综合布线系统应为信息系统和各弱电系统预留合理的接口。4.5电气设计要求电气设计应执行现行的国家、广东省、xx市、民航行业的法律法规、规章、行业标准、技术规范，项目所属区域相关管理规定，中国南方航空集团（股份）有限公司和xxxx国际物流有限公司相关规定。特殊要求如下：4.6给排水设计要求给排水设计应执行现行的国家、广东省、xx市、民航行业的法律法规、规章、行业标准、技术规范，项目所属区域相关管理规定，中国南方航空集团（股份）有限公司130、和xxxx国际物流有限公司相关规定。特殊要求如下：/4.7信息系统要求信息系统设计应执行现行的国家、民航、广东省及xx市的地方标准和规定，及中国南方航空集团（股份）有限公司相关规定，其中的强制性规范必须严格执行。4.8暖通设计要求 暖通设计应执行现行的国家、广东省、xx市、民航行业的法律法规、规章、行业标准、技术规范，项目所属区域相关管理规定，中国南方航空集团（股份）有限公司和xxxx国际物流有限公司相关规定。5. 深化设计根据后续的设计情况，专项设计的内容在后续工作中可能进行增减项目要求管线综合深化设计综合考虑各专业设备和管线布置，图纸应包含专业管线标高及管线走向汇总，管井内管线定位。照明深131、化设计（含泛光灯、轮廓灯等设计）a)提供灯具安装细部详图及灯具布置平、立、剖面图及设计总说明。b) 完善灯具选型文件：灯具描述、厂牌型号、光源类型、功率、色温、显色指数、平均寿命、防护等级、材料、安装位置、数量及厂商联系方式等信息和数据。c)照明用电量汇总表。d)照明控制回路、照明控制详述及系统图(应满足电气系统图之要求)。e)照明模拟及计算。f)灯具及照明设备预算。g)灯具维护手册及维护计划。弱电深化设计通信接入及电话交换系统、移动通信室内覆盖系统、信息网络系统。综合布线系统、信息发布导引系统、卫星电视接收及有线电视系统、公共广播系统及声像系统等。建筑设备监控系统、安防系统、智能化系统集成：132、集成功能、接口及实施步骤。8.设计成果要求8.2方案设计阶段提供成果要求8.2.1设计说明应包括下列内容：概述部分总平面布置设计说明各专业设计说明方案设计估算8.2.2方案图册应包括功能分区图、工艺布局分析图、工艺流程图、建筑方案图等。8.2.3电子文件。工期网络计划。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜R项目立项、可行性研究报告和审批文件各1R方案开始3天前合同签订后3天内其他 R发包人要求即设计任务书1R方案开始3天前合同签订后3天内其他 R建设用地规划许可证、建设用地批准书、建筑红线图各1R方案开始3天前合同签订后3天内R其他 根据实际情况133、提供R当地规划部门的规划意见书1方案开始3天前R其他 根据实际情况提供 R工程勘察报告1方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告R其他 根据实际情况提供 R各阶段主管部门的审批意见1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见批复下达后3天内R其他 根据实际情况提供 R方案设计确认单1初步设计开始3天前R其他 根据实际情况提供 R工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图1初步设计开始3天前合同签订后3天内R其他由设计人自行购买，费用包含在暂定设计费中 R初步设计确认单（含施工图开工令）1施工图设计开始3天前R其他 根据实际情况提供 R施工图审查合格意见书134、1R施工图审查通过后5天内其他 R市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）1方案设计开始3天前合同签订后3天内R其他 根据实际情况提供 R其它设计资料1各设计阶段设计开始3天前R其他 根据实际情况提供 竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天内其他 其他 （上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）附件3 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录序号资料及文件名称份数提交日期内容要求R方案设计6R在收到中标通知书后12天内完成其他 竞标时提供按国家、省、市有关规定R初步设计及概算（含电子文件2份）12R方案确定后32天内完成初步设计其他按国家、省、市有关规定R施工图135、设计（含电子文件2份、设计计算书2份）12R初步设计审查批准后 32天内完成施工图设计其他按国家、省、市有关规定R用于规划、消防、人防、防雷、节能等报建的相关图纸根据相关部门要求根据发包人要求其他 VR成果 根据发包人要求特别约定：1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文、项目立项及可研报告和审批文件等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。2.上述设计时间不包括法定的节假日。3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。4.如发136、包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。附件4 ：设计人主要设计人员表名 称姓名职务注册执业资格承担过的主要项目一、总部人员项目主管其他人员二、项目组成员项目负责人项目副负责人工艺专业负责人建筑专业负责人结构专业负责人给水排水专业负责人暖通空调专业负责人建筑电气专业负责人.1、 在合同履行过程中，设计人如对以上名单有变更，需书面征得发包人同意，方能更改。2、 如设计人人员不能配合发包人的工作要求，发包人有权要求设计人在提出之日起5天内调整设计组人员并报发包人核定。附件5：设计进度表（由设计人编制）附件6：设计费支付及结算方式一、137、设计费支付方式1.支付时间及比例：R合同签订生效，设计人提交请款函，发包人审核确认后14天内支付暂定设计费金额的R20% %（20%），即 元，设计合同履行完毕后，预付款抵作部分工程设计费。R初步设计及概算批复后，设计人提交请款函，发包人审核确认后14天内支付至批复概算建安费中标费率40 %（40%）。R施工图设计文件通过审查并经发包人审核确认后，设计人提交请款函，发包人审核确认后14天内支付至批复概算建安费中标费率 %X60%。工程结构完成封顶，设计人提交请款函，发包人审核确认后14天内支付至批复概算建安费中标费率 %70%。R工程竣工验收合格后，设计人提交请款函，发包人审核确认后14天内支138、付至批复概算建安费中标费率 %85%。R建设安装工程结算定案后，设计人提交结算申请书、请款函，发包人结算定案审核确认后14天内支付金额为：设计费结算价-累计已付款。2.设计人应及时向发包人提供申请及合法有效的增值税专用发票。开票信息如下：名称：xxxx国际物流有限公司纳税人识别号： 91440101739732074B 地址： xx市花都区花东镇机场北出口西面 电话： （020）36070220 （经办人电话）开户行： 中国建设银行xxxx国际机场支行 账号： 44001004341052500117 二、结算方式1.结算方式R设计费结算价=（批复概算中的建安工程费总价*中标设计费率）相关应扣139、减或增加款项。设计费结算价=（设计范围内所有建筑安装工程中标价-暂列金额-奖励金-其他 ）中标费率 %-相关扣款-补偿费。设计费结算价=暂定设计费金额-相关扣款-补偿费。其他方式2.除非双方另有约定，本合同设计费结算价已综合考虑各种费率变化、物价、人工成本变动以及“关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知”（计价格200210号）文中规定的费用。3.设计人在服务范围和期限内履行设计职责应获得的设计服务费，包括全过程设计、服务和其他为完成本工程设计所需的全部费用（包括但不限于晒图费、考察费、设计分包的管理协调费、食宿、交通、通讯、邮寄、办证及相关税费等）。附件7廉洁合作约定书廉 洁 合 作 约 定140、 书甲方：【xxxx国际物流有限公司】乙方：【 】本着合法交易、公平公正、互利共赢原则，为建立并巩固长期合作关系，保障合作的规范与廉洁，双方就廉洁合作相关事宜达成如下一致：一、定义与名词解释：下列用于本约定书的文字，除依据其文义需做另外的解释外，均依本条要求解释：（一） 甲方：除作为本约定书主体外，本约定书所指甲方包含甲方及其关联企业；（二） 乙方：除作为本约定书主体外，本约定书所指乙方包含乙方及其关联企业；（三） 利害关系人：指一方员工近亲属及其他关系密切或有利益往来的亲友；（四） 关联企业：如一方与另一公司、企业和其他经济组织（以下统称为另一企业）至少存在一种或多种如下关联关系的，则该两个141、企业互为关联企业。“关联关系”是指一方与另一企业存在如下关系的一种或多种：1、 相互间直接或间接持有其中一方的股份总和达到5%或以上的；2、 直接或间接同为第三者拥有或控制股份达到5%或以上的；3、 一方与另一企业之间借贷资金占自有资金50%或以上或一方借贷资金总额的10%或以上是由另一企业担保的，或者相反情况；4、 一方董事或经理等高级管理人是由另一企业所委派的，或者相反情况；5、 一方的生产经营活动必须由另一企业提供特许权利（包括工业产权、专有技术等）才能正常进行的；6、 一方生产经营购进的原材料、零配件等（包括价格及交易条件等）是由另一企业所控制或供应的，或者相反情况；7、 一方生产的产142、品或商品的销售（包括价格及交易条件等）是由另一企业控制的，或者相反情况；8、 对一方生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系（包括但不限于家族、亲属关系等）；9、 持有上述第1-8项所述企业5%以上（含）股份的股东、出资人，或者为员工激励、持股计划、股权投资而设立的直接或间接持有上述第1-8项企业股权的股东； （五）不正当利益：指违反国家法律、法规以及甲方公司制度的利益，以及要求甲方提供违反国家法律、法规及甲方公司制度的帮助或便利条件，包括但不限于以下情形：1、 向甲方员工或利害关系人提供、承诺或给予“酬金”、“回扣”等任何形式的现金、有价物品或应由其个人自付的各种费用，包括但不限于143、住宅装修、婚丧嫁娶、旅游度假及其它娱乐活动、食宿、健身、购物、学费、子女出国留学等；2、 向甲方员工或利害关系人提供各种形式劳务报酬、提成、经营分红等；3、 向甲方员工或利害关系人以结婚、生日、丧葬等名义赠送礼金；4、 向甲方员工或利害关系人以不合理的低价或免费借用金钱、汽车、房屋等财物，或以不合理的高价从甲方借/租入金钱、汽车、房屋等财物；5、 与甲方员工或利害关系人进行含金钱性质的棋牌娱乐类活动、赌博性活动；6、 为甲方员工或利害关系人提供持股（含干股、暗股，不含证券市场小宗交易）、顾问、直接或间接参与经营等机会或便利；7、 利用甲方或其利害关系人的便利为乙方谋取交易机会；8、 其他违背诚144、信原则、职业道德从甲方或通过甲方获取利益的情形。（六）限制交易供应商名单：是指南航集团记录重大违规违法行为企业的汇总名单，被列入限制交易供应商名单的企业及其关联企业依据限制交易认定等级在相应限制期内不得与南航集团各单位进行业务合作。二、乙方违反以下行为要求时，甲方有权按照本约定书第五条违约责任进行处理：1、乙方声明并保证因与甲方签署或履行协议而提供给甲方的全部信息、材料是真实、完整、正确、合法、有效的，不存在虚假、欺瞒、伪造。2、乙方保证依法开展经营活动，尤其不得进行任何形式的商业贿赂行为。一旦发现有任何涉及甲方的商业贿赂行为，乙方应立即通知甲方，并进行查处和整改。3、乙方不得以任何方式直接或145、间接允诺向甲方员工或其利害关系人发生任何不正当利益往来。4、乙方承诺不恶意诽谤、诬告、陷害甲方员工或其它竞争对手。5、乙方在与甲方合作过程中不得发生其他形式的违反法律法规、社会公序良俗，或违背诚实信用、公平交易原则的行为，或其它可能造成甲方员工被司法机关认定为职务犯罪或被行政执法机关处罚的行为。6、乙方声明在双方业务往来期间及合作终止后3年内不对甲方的员工（包括但不限于董事、经理、员工等）采取任何手段使其离开甲方到乙方或乙方关联企业、乙方客户单位工作或任职。三、甲方权利义务1、禁止甲方员工与乙方发生任何不正当利益往来，如发现此类问题，甲方有权按照乙方提供的举报方式进行举报。2、甲方鼓励乙方举报146、甲方员工违规行为，甲方承诺对乙方的举报严格保密，并及时予以查实和处理。3、甲方有权对不正当利益行为进行调查，情节严重的，有权移送司法机关。4、若甲方发现乙方或其业务合作伙伴可能存在已违反或将违反本约定书的情形，甲方有权对乙方就该特定事项进行审计、检查；同时甲方有权就双方之间的交易进行定期审计、检查。具体措施包括但不限于：就合规政策、培训和监督进行问卷调查；监测交易以发现可能的商业贿赂迹象；检查乙方与甲方之间业务协议中涉及的活动和/或因此开展的活动的政策方针、流程、账簿和记录等。四、乙方权利义务1、乙方确认知晓双方签署本约定书的目的，理解甲方对双方廉洁合作的重大关切，明白违反廉洁行为的后果，同意147、定期向乙方公司员工宣传贯彻，并遵照执行本约定书。2、乙方承诺严格依照法律规定、协议约定履行义务，不向甲方及其关联企业员工提供任何不正当利益。3、如乙方员工为甲方员工的利害关系人，乙方应将该事实立即披露给甲方。4、乙方应当拒绝甲方员工任何形式的向乙方谋求、索取不正当利益的要求，并及时向甲方举报甲方员工的违规行为。5、乙方在接受甲方调查和审计时，不得隐瞒事实真相，不提供虚假材料。调查后，不得推翻已经认可的调查事实。6、乙方承诺对甲方调查和审计的内容进行保密，在未经甲方允许的情况下，乙方不得就调查事件对外发表言论。乙方更不得应非甲方外的第三人要求出庭作证（法院采取强制措施要求出庭除外）。7、乙方深刻148、理解违反廉洁合作行为的危害性，在此确认本约定书条款已经过审慎阅读，认可本约定书约定的赔偿金额合理，不会以任何理由向任何机构申请调整。五、违约责任1、若乙方违反本约定书任一约定的，乙方同意按不正当利益的十倍，或上一年度（即从甲方发现乙方违反本约定书约定之日起的前12个月）交易金额的20%向甲方支付赔偿金（以金额高者为准），但是最低不少于人民币10万元（大写：壹拾万元）。甲方及其关联企业有权直接从应付给乙方的款项中扣除上述赔偿金。2、若乙方违反本约定书任一约定的，甲方及其关联企业有权解除与乙方的相关交易协议，将乙方纳入南航集团限制交易供应商名单且不承担任何责任。3、乙方基于本约定书约定承担的违约责149、任，并不影响乙方依相关具体交易协议而承担的责任。六、举报方式乙方可通过以下方式直接向甲方举报：邮寄地址：【xx市xx区南云东街4号405办公室】甲方可通过以下方式直接向乙方举报（以下内容乙方自愿填写）：举报电话：【 】举报邮箱：【 】邮寄地址：【 】七、其它约定1、本约定书系双方之间因具体业务所签订的合作或业务协议（下称“主协议”）附件之一，无需双方另行签字盖章。本约定书自主协议签字盖章之日起生效，效力追溯至双方合作开始之日，不因双方业务合作终止、协议终止或解除而失效。2、本约定书独立于主协议存在，不因合作或主协议的无效、终止、解除而无效、终止、解除。主协议的相关约定与本约定书约定不一致的，以本约定书为准。3、双方应协商解决因本约定书导致的争议，协商不成，提交甲方所在地人民法院解决。72