1、项目编码： 工程编码： 合同编号： 建 设 工 程 施 工 合 同工程名称：xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次)工程地点：xx市xx区中山大道中489号发 包 人：xxxxxx边防检查总站 承 包 人： xx市住房和城乡建设局 制定xx市市场监督管理局目 录第一部分 协 议 书3一、工程概况3二、工程内容与承包范围3三、合同工期4四、质量标准4五、合同价款4六、工人工资支付分账5七、组成合同的文件5八、词语含义5九、承包人承诺5十、发包人承诺5十一、合同生效5第二部分 通用条款7第三部分 专用条款81定义82.合同文件及解释94.语言及适用的法律、标准与规范105.施工设计图纸1062、.通信联络117. 工程分包1112.事故处理1113.交通运输1214.专项批准事件的签认1219.发包人1220.承包人1421. 现场管理人员任命和更换1822. 发包人代表1923. 监理工程师1925. 承包人代表2028. 工程担保2031.不可抗力2132.保险2133. 进度计划和报告2234. 开工2235.暂停施工和复工2236. 工期及工期延误2341.质量与安全管理2342.质量标准、目标2444.工程的照管2545.绿色施工安全防护2548.发包人供应材料和工程设备2749. 承包人采购材料和工程设备2750. 材料和工程设备的检验试验2853. 隐蔽工程和中间验收23、955. 工程试车2956工程变更2958.竣工验收2959. 缺陷责任与质量保修3061.工程量3163.暂列金额3165.暂估价3160. 提前竣工奖与误期赔偿费3167. 工程优质费、工程建设标准费用3268. 合同价款的约定与调整3372.工程变更事件3773.工程量偏差事件3776.物价涨落事件3878.支付事项3879.预付款3980.绿色施工安全防护费3981.进度款4182.竣工结算4283.结算款4384. 质量保证金4486. 合同争议4594.保密要求4597.合同份数46第四部分 附件与格式47附件147附件248附件350格式452格式553格式654格式755格式84、56格式957格式1058格式1160格式1362格式1463格式1564格式1665格式1766格式1867格式1968格式2069格式2170格式2271格式2372格式2473格式2574格式2675格式2776格式2878格式2980第一部分 协 议 书发包人:（全称）xxxxxx边防检查总站承包人:（全称） 依照xx民法典、xx建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况立项批文编号或广东省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号： 项目名称：xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次) 合同类型：总5、承包施工合同 专业分包施工合同 R其它：专业承包施工合同工程规模：本项目招标内容为xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次)范围内,包括本工程施工图纸及清单范围内的办公楼、附属楼、宿舍楼、警体馆的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急疏散系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防监控系统等，涉及改造面积35807平方米。具体工作内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。结构形式：/ 资金来源：财政资金其他： / 二、工程内容与承包范围工程内容与承包范围: 本项目招标内容为xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次)范围内,包括本工程施工图纸及清单范围内的办公楼、附属楼、宿舍楼6、警体馆的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急疏散系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防监控系统等，涉及改造面积35807平方米。具体工作内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次)具体工作内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。本工程承包方式采用综合单价包干，绿色施工安全防护措施费及所有措施其他项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包验收、包材料废料运输费用以及政府相关部门临时要求配合（例如条横幅、宣传画册、形象宣传等，除合同签订后新颁发政策文件要求发包人承担的费用外）等相关一切费用的承包方式。综合7、单价和总价包括深化设计费、人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、管理费、施工用水电费、材料设备的装卸/储运/安装/调试、成品保护、消防系统运行及调试、消防第三方检测费、绿色施工安全防护措施费、预算包干费、夜间施工费、赶工等各种措施费、与其它专业的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包人缴纳的费用以及承包人完成本项目招标范围内所有工程并通过第三方评估验收、满足整体项目消防功能正常需求、最终完成保修责任所需要的费用。工程量按实计算，计价标准按承包人经济投标书中投标报价的标准不得调整，专用条款另有约定的除外。工程量清单项目的工作内容与招标图纸一致，清单项目中特征描述未尽的8、工程内容，均已包含在完成该项目所需的工作内容中。本工程开工前及施工过程中所涉及的各项价格风险（包括设备闲置费、多次进退场费、市场价格变化及人员工资福利调整等）及本合同约定的承包人各项义务所产生的费用，除本合同另有约定外，均已包含在承包人的合同价中。本项目不再另行计算材料设备到现场后的场内搬运费、仓储费、保管费，所有场内搬运费和仓储费、保管费已包含在单项综合报价内。本项目所用抗震支架由各投标单位自行综合考虑，包含在综合单价中，招标人不再另外支付费用。中标人须对此进行优化深化设计，并保证通过验收。三、合同工期工程合同工期总日历天数：120天。暂定从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成，具体9、开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后， 具体自监理单位工程师发出 签发的开工令日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。四、质量标准工程质量标准：R 确保符合国家、省、市、发包人及建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013） 质量验收标准，并达到合格或（以上标准）。五、合同价款含税合同总价（大写）： 元；（小写）： 元。其中：暂列金额（不含计日工） 407895.49 元，绿色施工安全防护措施费348168.55 元，专业工程暂估价1413900.00元，余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用 元。项目单10、价：R详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、工人工资支付分账 工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 。工人工资款支付专用账户开户银行（如有）： ，工人工资款支付专用账户（如有）： 。工程款中的工人工资款比例： ，其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例： 。工人工资支付周期： 。承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。七、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同11、。九、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。十、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十一、合同生效本合同订立时间： 2022 年 月 日本合同订立地点： xx市xx区 十二、合同份数本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，其中甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章、并加盖公章后生效。（以下无正文）发包人：（盖章） 承包人：（盖章）地 址：xx市xx区中山大道中12、489号 地 址：法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表： 电 话： 电 话：传 真：无 传 真：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：电子邮箱: 无 电子邮箱:无75第二部分 通用条款（通用条款详见xx市建设工程施工合同示范文本 SF-2019-0204）第三部分 专用条款1定义 1.43 单位工程R 名称： xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次) R 内容： 本项目招标内容为xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次)范围内, 本项目招标内容为xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次)范围内, 包括本工程施工图纸及清单范围内的办公楼、附属楼、宿舍13、楼、警体馆的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、应急疏散系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防监控系统等，涉及改造面积35807平方米。具体工作内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准。 范围：1）承包人负责按要求组织本工程开工前的准备工作，由此产生的相关费用由承包人负责。2）负责本工程中有关对外主管部门的协调（包括：对外对内协调、接待和联络工作；负责协调建委、安监站、质监站、城管、当地居委会等有关行政主管部门的关系）和有关施工等手续（包括：办理专业施工工程有关施工许可证、夜间施工许可、余泥排放、噪音排放、场地内外交通、占道施工、环卫、计生、工人保险和施工噪音管理等）的办理和产生14、的费用，并要求派专人、专车负责办理相关事宜，保证满足本工程的施工进度。负责协调办理与工程相关的手续。负责工程场地移交，负责施工场地的清洁卫生工作并负责建筑垃圾的外运工作，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。负责附近居民的协调工作，任何情况下不得以居民阻挠为由拖延本工程的施工进度。同时，承包人应做好所属施工人员的管理，发包人按照合同约定支付工程款后，如发生承包人或分包方工人或材料商到项目现场催要工资和材料款或聚众闹事等类似事件，每发生一次，须向发包人支付一万元违约金，违约金可累计计算且发包人有权直接从应付工程款项中予以扣除。3）承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地，须自行办理15、有关手续及支付相关费用。4）负责正式工程移交前的照管和配合发包人向使用单位移交工程，相关的费用已包含在承包人的投标报价中。5）承包人进场后在收到监理工程师的相关指令5天内，向发包人提交总体及各分部工程进度计划，收到监理工程师的相关指令10天内，提交总体及各专项施工组织设计（施工方案）给发包人。承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对施工承包管理范围内的各专业全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。6）承包人进场后，噪音、粉尘、刺激性气味较大的施工工序，不得影响发包人正常办公、生活秩序，由必须安排在16、节假日及夜间施工造成的费用由承包人自行承担，承包人不得以此为由拖延本工程的施工进度，工期不因此顺延。 7）根据发包人办公、生活需要，要求承包人停工建设的，承包人必须无条件配合并停止施工，发包人酌情签证一定工期。 8）承包人应遵守国家有关环境保护、卫生监督的法律，按照合同约定采取有效措施，保证施工场地达到环境保护、卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护干净卫生的生活设施，并保证在施工期间及时清理现场，运走剩余材料和垃圾，保持施工场地的清洁整齐。 9）安全文明施工：执行国家、省、市有关文明施工的规定和标准。 1.53 所采用的书面形式包括： 文书； 信件； 电报； 传真； 电子邮件； 其他：17、 2.合同文件及解释 2.2（10）组成合同的其他文件： 下列文件为组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各部分之间不一致的，则以下列先后排列次序为优先：合同实施后的补充协议；本合同协议书；中标通知书；本合同专用条款；招标文件（含工程量清单、补充、修正、澄清文件、答疑纪要及说明等）；投标文件及其附件，承包人所提供的经发包人审定的施工组织设计中的施工进度控制表；标准、规范及有关技术文件；图纸；本合同通用条款；合同附件；发包人建设管理的各项制度、规定。双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。如投标文件的项目特征描述偏离招标工程量清单的描述，则投标报价按有利于发包人的原则来调18、整。工程量清单项目特征描述与招标图纸均有提及但具体描述不一致时，以招标图纸和施工阶段发出的设计修改（补充）通知单和修改图纸为准；招标图纸已有描述，但工程量清单项目特征描述未详尽体现招标图纸的内容，而投标人在招标答疑中未提出疑问的，视为已含在投标报价中。4.语言及适用的法律、标准与规范 4.3 约定适用的标准、规范的名称：按国家现行的有关标准、规范、规程及文件，按施工图设计文件的规定。建设工程质量管理条例（2017年10月7日修正版）和建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013。现行国家有关的规范、规程、标准和建设文件；当没有国家规范、规程、标准和建设文件时，采用国内现行的行业规范、规19、程、标准和建设文件；当没有国家和行业规范、规程、标准和建设文件时，采用所在地地方规范、规程、标准和建设文件；当国家、省、市均有相应的规范、规程、标准及建设文件时，执行更高、更严的规范、规程、标准及建设文件。发包人不提供标准、规范，由承包人自备。如在施工期间有新的规范要求的，按新的规范要求执行。国内无相关标准、规范时由发包人提出施工技术要求，承包人提出施工工艺，经发包人认可后执行。5.施工设计图纸5.1 发包人提供施工设计图纸 （1）提供的时间： / （2）提供的数量： / 5.2 承包人提供施工设计图纸（1）提供的时间： / （2）提供的数量： / （3）监理工程师答复的时间： / 6.通信联20、络 6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1） 各方通讯地址和收件人：发包人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 承包人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 监理人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 工程造价咨询人（如有）： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： （2） 视为送达的其他方式： 7. 工程分包 7.2 指定分包工程名称： 本项目禁止挂靠、转包、违法分包等情况。 7.4 分包工程款的支付方式： / 12.事故处理12.2 事故处理的其他约定：（1）因承包人责任过失造成工程质量安全事故的，除按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失，并承担违约责任。（21、2）承包人应保证发包人免于受到或承担由承包人引起的或与之有关的索赔、诉讼以及其他开支；若发包人因此发生了索赔、诉讼以及其他开支，承包人必须在接到发包人通知后14日内据实补偿发包人因此所受到的损失。13.交通运输 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用： 由承包人按照有关规定自行办理。 13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用： 由承包人按照有关规定自行办理。 13.4 运输超大件和超重件的费用： 由承包人按照有关规定自行办理。 14.专项批准事件的签认14.2 专项批准事件的签认人选（1） 监理工程师： 姓名： 印章样式： 签字样式： （2） 造价工程师：姓名： 印章样式： 签字样式：22、 （3） 建造师：姓名： 印章样式： 签字样式： 19.发包人19.2 发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间： / （2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：已具备相关条件，承包人根据施工需要自行解决施工场内的水电管线；供电、供水部门检修线路停电、水时施工的备用发电机由承包人自行解决，并承担相应的费用。施工期间水、电线路、设施由承包人使用管理，若发生损坏，承包人自行修复，费用承包人自行负责。施工用水用电费已包含于合同总价中，结算不予另外计取。施工用水用电费均由承包人负责向相应部门缴费。（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：已全部开通，存23、在施工道路在施工期间由于非发包人原因产生不通的，承包人需要自行解决道路出入问题，费用包含在投标总价内。承包人自行开挖和铺设道路的，不得损坏和危及已完工工程的稳固和安全,若损坏承包人承担修复费用。（4）提供施工所需的有关资料的时间： 。（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间：由承包人办理所有证件。（6）现场交验的时间： 开工前5日。（7）提供标准与规范的时间：按国家、省、市、招标文件及合同规定的标准与规范执行，相关标准和规范由承包人自行购买。（8）组织图纸会审和设计交底的时间： 开工前10日完成。 （9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定：1）承包人对施工区域、运输通道24、及邻近的其它已完工程及设施设备做好成品保护，相关费用由承包人自行考虑计入合同总价中，结算时不作调整。如在竣工验收移交发包人之前造成任何破坏、污损，由承包人无偿更换或修复，如承包人拒不执行，发包人有权安排其他单位恢复，费用从承包人工程款中扣除。2）承包人需要自行解决排水问题，费用包含在投标总价内。委托承包人办理的工作有：按招标文件规定执行，包含且不限于办理项目建设过程中的相关报建、验收及备案手续, 费用已包含在承包人的合同总价中。19.3 提供施工场地的时间： 施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前三日基本具备施工条件，发包人最迟应当在合同预定的开工日期向承包人移交部分施工场地，并25、根据工程的进展情况，视情况分期移交剩余施工场地给承包人，以便承包人能按进度计划进行施工，承包人应据此调整施工进度计划,因推迟移交场地并经双方共同认定耽误施工时间的，应根据实际情况相应推迟完工日期。场地清理、平整等工作由承包人负责，费用已包含在合同价款中，发包人不另行计量支付。 19.4 支付款项（1） 工程款支付期限 按通用条款第80.3款、第81.3款、第83.3款等规定期限支付。R 另作约定：按合同支付的有关规定。 （2） 工程款支付方式 按协议书所注明的银行账户转账。 支票支付。 其他方式： 20.承包人20.1 遵守法律承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将26、被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限： 由发包人视严重程度确定，最低三个月起，自发包人发出通知之日起计算。 20.2 承包人完成下列工作的约定（3）提交支付申请和工程款额报告期限 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。R 另作约定： 按合同支付的有关规定。（5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： （6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路（含水路）通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供水供电工程使用的任何附27、加设施。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。有关费用已包含在合同价款内，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。承包人须负全责保护所有成品，直至工程移交为止，其费用已包括在合同价款内。（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：本项目涉及地下管线和邻近建筑物、构筑物、树木绿植的保护工作。如因承包人施工过程造成破坏的，由承包人负责其翻修、重28、建、补种等费用及其赔偿责任。（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：现场文明施工必须严格按相关政策文件执行，并挂牌施工接受监督xx市建设工程文明施工管理规定（xx市人民政府令第62号）；承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场内清洁；垃圾等要及时清理；工程竣工后，做到工完、料清、场地清。工程交工验收后10天内，承包人应从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应29、保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。承包人文明施工措施不能满足施工合同约定，发包人不予支付文明施工措施费用。（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件 按通用条款第82.2款规定提交。 另作约定： 承包人应按照发包人有关要求整理工程档案，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定，整理提交合格的竣工档案，存在问题及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案，同时提交两套完整齐全的竣工档案正本及两套复印件，并办理有关工程竣30、工验收备案手续。工程竣工验收后60天内，承包人应向发包人提交三套已经监理单位、现场代表审查的真实、有效、准确的竣工结算资料。20.3承包人实施的工作1、提供计划、报表的名称及完成时间：中标通知书发出十天内提供施工组织设计、施工方案和进度计划，每月25日前提供当月的工程进度表、当月完成的工程量报表及下月进度计划等。2、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：做好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。3、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理、消防等手续，按有关行政主管部门规定办理。4、施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定执行，竣工后接到发包人书面退场通知131、5天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的场地平整清洁以及大楼内地板、天花、内外墙、门窗、洁具的清洁，并以通过发包人验收合格为标准。如逾期不予拆除和清理，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除。5、施工时间及场地围蔽的要求：为了尽可能降低施工对周边环境的影响，工地可施工时间规定按工程所在地有关规定执行。施工现场文明施工及围蔽，必须符合xx市建设工程现场文明施工管理办法（穗建质2008937号）、xx市建设工程文明施工管理规定（2012年1月5日xx市人民政府令第62号）和xx市委宣传部 xx市住房和城乡建设委员会 xx市城市管理委员会关于完善x32、x市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知（穗建质20161085号）及政府部门颁发的相关文件的要求。承包人需根据相关文件要求进行施工围闭，费用包含在合同总价中。6、如遇到工程的设计更改或增加的工程项目，发包人和承包人必须做好工程量记录，由发包人、监理单位、承包人三方签证。7、保证工人工资的支付a.承包人应保证每期所获进度款优先安排工人工资的发放，否则，发包人有权在下一期进度款中扣除一定款项作为工人工资保证金，必要时直接支付给工人个人。b.承包人应当根据劳动合同约定的工人工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。c.承包人33、支付工人工资应编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的工人工资支付情况进行审查的权利。d.承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付工人工资。e.承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付工人工资，不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在结算款中扣除。8、根据xx市人力资源和社会保障局 xx市住房和城乡建设委员会xx市地方税务局 xx市安全生产监督管理局 xx市总工会关于印发xx市建筑业职工参加工伤保险实施34、办法的通知（穗人社发201573号）要求，承包人应当依法参加工伤保险，并按时、足额缴纳工伤保险费。9、承包人应自备足够数量的备用发电机，以满足工程施工的需要，不得以停电为理由拖延工期。10、在施工过程中以及工程移交的质量保修期内，由于承包人出现的质量问题、安全事故或其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关部门的通报，给本工程的社会形象造成严重的负面影响时，发包人具有不少于人民币5万元处罚的权利，并在当期工程款中扣除。11、承包人应遵守施工地区的相关管理规定，并全权负责因所承包部分施工引发的噪音、扰民、排污、车辆进出清洗等各项环保手续的办理，并承担相应费用。承包人应配合协调处理扰民和民扰问题35、，因场地管理不善引发的一切纠纷由承包人自行解决，发包人不承担任何责任。12、施工管理人员和技术工人必须持证上岗，现场管理体制必须完善，各项制度必须上墙公布便于检查。13、承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、成品保护、环境保护等负责，并就工地照明、防护、标志、警告信号和门卫等作出具体安排。14、施工过程中的环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等相关手续以及对临时居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，并承担费用，需业主配合的，业主提供必要的配合。15、无论发包人是否给予批准或同意，承包人都应对现场作业、施工工艺及施工过程中的完整性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的36、稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。16、承包人应根据本协议规定和国家相关法律规定、工程惯例，承担管理和配合本工程其他工程施工的职责。本工程承包人的管理工作包括但不限于以下内容：1）服从发包人统一管理，配合、协调工作。承包人对所承担工程的工程安全、质量和进度方面承担责任。2）施工单位建立健全安全保证体系，配备足额的安全员和安全设施，承包人对本工程其他各施工单位施工过程中的安全行为进行监督并按照相关协议、规定进行处罚。3）负责所施工区域的现场文明施工和环境卫生。4）认真做好施工过程中施工资料的传递和交工资料的归档整理。5）负责承担所施工区域的安全保卫工作。6）节假日等市内重大活动期37、间以及发包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，承包人应按照要求作出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需要增加的费用。7）其他按照国家相关规定和工程惯例应做的配合工作。17、发包方在本工程建设过程中，对工程进度、质量、安全等进行抽查、检查、检验等管理活动时，承包方应积极配合发包方的这些活动，并提供一切便利条件。18、在履行合同过程中，承包人应遵守国家及地方的法律、法规、法令，并按要求支付有关费用。19、承包人必须负责协调好周边的所有关系，所发生的费用，承包人在报价时核算，发包人不再另外支付由此产生的费用。20、承包人应及时支付材料供应商的货款。如因承包方不及时支付材料供应38、商的货款而影响工程进度时，发包方有权从工程进度款中扣除相应货款金额直接支付给材料供应商。21、对于本工程的原材料和相关规范规定必须检测的项目，在施工过程中，发包人、监理单位有权按照相关国家法律、法规、规范要求进行检测，在任何情况下，发包人、监理单位进行的检测均不免除承包人自身按施工规范进行自检、检测的责任。22、因工程施工破坏的构筑物（如围墙）、市政设施等，承包人需按原样或设计图纸要求恢复，相关费用由承包人自行承担。23、根据关于加强建筑工地文明施工管理的通知精神，外脚手架严禁使用全竹搭或钢竹节混合搭设（受力杆件及防护杆件必须使用钢管材质），立杆基础必须设置排水措施，围网封闭应当统一采用密目式39、阻燃安全网，要求平整、绷紧，密拼连接、整齐美观，不得漏挂、脱落。安全网应为100平方厘米不小于2000目的密目式围护立网。24、承包人在施工过程中要注意噪声、粉尘的控制，若对公共通道、市区道路等造成污染的必须及时清理干净。施工车辆进出道路时注意路人安全，避免造成人身安全的影响，如发生安全事故，属承包人责任，由承包人负责。25、承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道；承包人应建立卫生防病措施计划，做好施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、登革40、热、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、冠状病毒肺炎等疾患措施；针对疫情建立健全的防控管理体系、落实各项防控措施；相关费用综合考虑在合同报价内，如后续政策发生变化，则按相关政策规定执行。20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： 须满足发包人的要求。用于工程的主要工程材料均应于进场前报监理人和发包人确认后方可进场，且承包人应有一定预见性地提前做好材料样品报审工作。21. 现场管理人员任命和更换 21.1 发包人现场管理人员任命和更换： / 21.2 承包人代表任命和更换： 承包人项目经理是承包人在投标文件中填写了其姓名的、具有符合发包人和本工程要求的相应岗位41、资格的人员。 （1）本工程的项目经理、技术负责人、主要管理人员均不得同时兼任其他工程，也不得从事与本工程无关的其他工作。如发包人认为承包人的项目经理、技术负责人及主要管理人员不能按要求完成承包工作的，可以向承包人发出要求更换人员的通知，承包人应在接到通知后7日内，对相关人员进行更换，直至发包人满意为止。拟更换人员的资质及经验水平不得低于被更换人员。（2）本工程的项目经理、技术负责人、主要管理人员在合同签订后均不得更换（除发包人要求和相关人员辞职外），否则将视为承包人违约，发包人将从任何承包人应得的款项中处以人民币10 万元/人的违约金，并有向承包人进一步追索处罚的权利，直至解除合同。（3）如发42、包人认为承包人的劳务队伍影响了工程的质量与工期等，可以向承包人发出要求更换劳务队伍或增加劳务队伍人员的通知，承包人应在接到通知后7日内，对相关人员进行更换或增加。承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间不少于5天且每天不少于8小时。如果没有得到发包人和监理工程师的事先同意，承包人项目经理未保证每周的在施工现场时间，则将视为承包人违约，每违反一次，发包人将从任何承包人应得的款项中处以扣除5000元人民币作为违约金。（4）如发包人或监理工程师发现承包人项目经理、技术负责人同时兼任其他工程的项目经理、技术负责人或从事与本工程无关的其他工作，将视为承包人违约，发包人将从任何承包人应得的43、款项中处以人民币 10万元/人的违约金。 （5）如发包人或监理工程师发现承包人派驻现场的项目经理、技术负责人和主要管理人员如有挂靠行为，一经查实将通报行业主管部门，依法进行处理。 21.3 监理工程师代表任命和撤回： 造价工程师代表任命和撤回： 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回： 22. 发包人代表22.1 发包人代表及其权力的限制 （1） 发包人任命（ ）为发包人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： （2） 发包人对发包人代表权力做如下限制： 行使发包人的权利、监督本工程施工进度及质量，与本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方为有效。 23. 监44、理工程师23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师 （1）监理人： 法定代表人： （2） 任命（ ）为监理工程师，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 23.3 (12)需要发包人批准的其他事项：（1）更换监理工程师；（2）具体涉及合同约定的重大变更或合同价款的事项必须经发包人批准，相关指令在发包人审批同意后发出。25. 承包人代表25.1 承包人任命（ ）为承包人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 28. 工程担保28.1 承包人提供履约担保的约定 （1）履约担保的金额：（大写） 合同金额的5%（小写￥ 元）。履约担保采用银行保函45、担保公司担保或履约保证保险的形式，提供履约保函、担保公司担保、履约保证保险所发生的费用由承包人承担。（2） 提供履约担保的时间： 签订本合同时； R 另作约定：在收到中标通知书后的7日内，按招标文件的规定向发包人提交履约担保，发包人在竣工验收合格后【30】日内予以原路无息退还（但本合同约定不予退还或扣减情形除外）。（3） 出具履约保函的担保人： 出具履约担保的担保人： 出具履约保证保险的担保人： 其它： 28.4 发包人提供支付担保的约定 （1） 支付担保的金额：（大写） / （小写 ） （2） 提供支付担保的时间： 签订本合同时； R 另作约定： 发包人不向承包人提供支付担保。 （3） 出46、具支付保函的担保人： / 出具支付担保的担保人： / 出具支付保证保险的担保人： / 其它： / 28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定： （1）质量保证：工程验收未达到建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)验收合格标准的及本合同约定的，承包人必须按照发包人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由承包人承担，工期不予顺延。造成发包人损失的，承包人应予以赔偿。（2）工期保证：因承包人原因造成工期延误，工期不予顺延；若因发包人原因造成工期延误，则工期顺延，但因工期顺延发生的所有费用发包人不予补偿。（3）项目经理及技术管理人员驻场保证：按专用条款21.2款执行。 （4）如施工47、质量不合格，凭发包人下发的整改通知书，无条件修复后承包人还须每次按工程结算总价的1%向发包人支付违约金。 31.不可抗力31.1不可抗力的其他情形：6级或以上的地震；8级或以上的持续2天或以上的台风；250mm或以上的持续24小时或以上的大雨、暴雨；50年或以上未发生过、持续2天或以上的高温天气； 32.保险32.1 委托承包人办理保险的事项有： 通用条款第32.1款的第（1）项； 通用条款第32.1款的第（2）项； 通用条款第32.1款的第（3）项； 通用条款第32.1款的第（4）项； 通用条款第32.1款的第（5）项。32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定： 必须包括工程一48、切险，且必须满足政府部门的要求。本项目工程保险费由承包人购买，费用已包含于合同总价中，发包人不再另行支付，承包人在投标报价时已经进行了充分考虑。保险公司及投保费率、保险期限征得发包人同意后签订保险合同，开工前向发包人提供加盖承包人公章保险手续复印件。 33. 进度计划和报告33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：每周五上午召开项目进度会议，提交当周的工程进度情况周报及下周施工计划；每月25日提供当月的工程进度表、当月完成的工程量报表及下月进度计划等，同时提供纸质版和电子版。 34. 开工34.2 监理工程师在本合同签订后的（ ）天内签发开工令。 按通用条款规定的时间。 R 另作49、约定： 承包人向监理提出开工申请，监理工程师根据开工申请签发开工令。35.暂停施工和复工 35.4 承包人原因造成暂停施工的其他原因： 因承包人原因导致暂停施工，工期一律不顺延，由此导致的发包人经济损失由承包人补偿。因发包人原因导致暂停施工，工期顺延，但发包人不做任何补偿。 36. 工期及工期延误36.1 合同工程的工期约定为（90）天（自监理人签发的开工令之日起90天内完成）。36.9 赶工措施费发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 %时，根据广东省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为 %计算；发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 %时，根据xx市住房和城乡建设局发布的赶工措施费规定的赶50、工措施费率为 %计算；发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 %时，根据xx市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为 %计算； 发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按 %计算；l 38. 竣工日期 38.1 计划竣工日期： 41.质量与安全管理新增内容：1、职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。2、绿色文明及环境管理目标：严格执行国家、省、市现行及后续颁发的标准、规定和文件要求，确保噪声污染、扬尘污染等环境污染问题零投诉。包括但不限于以下文件：（1）xx市建设工程现场文明施工管理办法（穗建质51、2008937号）；（2）xx市建设工程文明施工管理规定 (xx市人民政府令第62号)；（3）xx市城乡建设委员会关于印发xx市加强建筑工地环保管理工作方案的通知(穗建质2014754号) ；（4）xx市委宣传部 xx市住房和城乡建设委员会 xx市城市管理委员会关于完善xx市建设工程施工围蔽管理提升实施技术要求和标准图集的通知（穗建质20161085号）；（5）xx市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引（穗建质2017815号）；（6）危险性较大的分部分项工程安全管理规定(xx住房和城乡建设部令第37号)；（7）关于加强建设工程安全生产管理 落实建设各方主体责任的暂行规定（穗建规字20152、721号）；（8）xx市住房和城乡建设委员会关于印发建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准细化措施的通知（穗建质20181394号）；（9）xx市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）；（10）xx市住房和城乡建设委员会关于实施的补充通知（穗建质20182281号）。42.质量标准、目标42.1 约定的工程质量标准 （1）合同工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准，一次验收合格通过；（2）特殊质量标准和要求： / （3） 工程质量验收标准： 符合xx国家规定的现行施工竣工验收规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；符合招标文件的53、工程技术指标和各项要求；工程设计文件及施工、设计图纸；双方协商的标准。42.3 质量保证体系承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。（1）建立完整的质量体系，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：质量保证体系实施程序、54、施工质量检验制度和施工质量水平评定考核制度。（3）工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。（4）工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。44.工程的照管44.2承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自合同生效之日起。对自行施工的已完工工程的保护工作及费用均由承包人负责，发生损坏由承包人自费修复。55、相关费用包含在签约合同总价内。双方协商一致，本条增加以下内容：（1）在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（不可抗力风险除外），承包人均应自费修复并须达到合同和相关规范的要求。（2）由于施工质量缺陷或竣工资料不完善等承包人自身的原因，致使本合同工程在竣工验收后不能及时移交管养单位，则本合同工程照管与维护的全部责任仍由承包人承担。由于照管不当造成的损失，不论出于什么原因（不可抗力的风险除外）均全部由承包人承担。如果承包人不能按发包人的要求及时进行修复，则发包人有权委托其他有资质的承包人来完成此项工作，所需56、的费用由承包人负责并从其结算价款中扣除。（3）承包人在缺陷责任期内，对收尾工程和用于修补缺陷的材料、设备、人员等仍然由承包人照管，如照管不当造成的损失亦全部由承包人承担。45.绿色施工安全防护45.1绿色施工安全防护的要求： 按通用条款的规定。 另作约定： （1）按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。承包人应按照国家、省、xx市绿色施工安全防护的有关条例进行施工，若承包人有违反国家、省、市绿色施工安全防护有关条例，发包人有权扣减按xx市建委文件规定计费的相关费用和文明施工费。（2）在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地和施工负有全过程、全面的管理责任，必须对施57、工场地范围内的治安秩序、消防、安全保卫、环境卫生等负全责。如因承包人原因而发生安全事故、工伤、意外、人身或财产损失等，由承包人承担一切经济损失及法律责任。 其中：施工扬尘污染防治措施： 按照国家、省、xx市的有关条例。 用工实名管理： 按照国家、省、xx市的有关条例。45.2用工实名制、工人工资支付分账管理 按通用条款的规定以及以下文件规定：1、广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知（粤建规范20181号）2、（穗建筑2018981号）3、xx市建设领域工人工资支付分账管理实施细则穗建规字202037号 ）4、关于印发xx市建设领域工人工资支付分账管58、理实施细则的通知（穗建规字201710号）5、其他文件： / 另作约定： / 45.6 治安管理： 按通用条款的规定。 R 另作约定： 承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便，并按要求办妥外来务工人员暂住证、务工证等证件。45.8创文明工地目标： 市级安全文明绿色施工样板工地； 省级安全文明示范工地； 国家级安全文明工地； xx市建筑业绿色施工示范工程； 广东省建筑业绿色施工示范工程； 全国建筑业绿色施工示范工程；R 其它 严格按照建设行政主管部门要求和现行相关规范标准执行。 45.9特别安全生产事项危险性较大分部分项专项工程59、施工技术措施标准、要求： 按国家和广东省技术标准和规范执行 ；危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费： 元 48.发包人供应材料和工程设备 48.1 约定供应的材料和工程设备 R 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。 48.8 发包人供应材料和工程设备的结算方式： 49. 承包人采购材料和工程设备 49.1 承包人采购材料和工程设备 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。 R 另作约定： （1）本工程使用的工程材料、设备，承包人应在采购前将所采购材料、设备的厂家、技术参数、品牌、质量等级等60、指标以书面形式通知发包人，发包人收到承包的书面报告后予认质、封样后承包人方可采购进场，如发包人认为承包人提供的材料、设备其质量或技术参数低于施工质量要求且承包人拒绝更换的，则该种材料或设备改为第三方供货，发包人收取承包人该类材料或设备费的10%作为违约金；对需要认价的材料、设备若承包人在发包人核价后5个工作日内，承包拒绝签字确认发包人核定的价格或承包人拒绝按发包人核定的价格采购的，则该种材料或设备改为第三方供货，发包人收取承包人该类材料或设备费的10%作为违约金，并按发包人实际支付的货款从承包人的进度款中扣除，同时并不解除承包人对工程质量保修责任，延误的工期不予顺延。 （2）承包人采购的材料与61、设计或标准要求不符时，承包人应按发包人或监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（3）承包人采购的材料在使用前，承包人应按发包人或监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。（4）发包人或监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。（5）发包人有权要求承包人在发包人要求的正规供应商、按甲方核定价材料单价进行供货，如果发出要求的规定时间内未按要求进货，发包人有权收回核定材料的采购权，并处该材料总价1062、0%的违约金。（6）使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由承包人自行承担。 49.2 承包人供货要求：所采购的材料、设备必须符合国家规范标准及设计文件、招标人推荐使用品牌范围及招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商： 发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级： 50. 材料和工程设备的检验试验50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备 （1） 种类：符合现行国家、省、市法律法规及有关规范要求。 （2） 检测机构：符合现行国家、省、市法律法规及有关规范要求。 l 51. 施工设备和临时设施 51.1 承包人配置施工设备和临时设施63、 R 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。 另作约定： 53. 隐蔽工程和中间验收隐蔽工程或中间验收部位必须经专业监理工程师验收合格方能隐蔽或继续施工，因监理人原因未能及时完成验收的，承包人应及时书面通知发包人，由此造成的延迟承包人不承担责任；若承包人自行验收后进行隐蔽或继续施工，则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。55. 工程试车 55.1 试车内容 R 不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容和要求： 56工程变更56.4 承包人提出工程变更建议 发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法： 本工程不设奖励。 58.竣工验收 58.1 竣工验收标准 64、合同工程竣工验收标准： 符合国家，省、市、发包人的相关要求及工程施工质量验收规范标准。58.8 单位工程和工程部位验收 R 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：58.9 施工期运行 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下： （1） / （名称）工程或部位，运行时间为 / ； （2） / （名称）工程或部位，运行时间为 / 。58.10 竣工清场 R 按通用条款规定。 另作约定： 65、58.11施工队伍的撤离 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。 另作约定： 工程接收证书颁发后的28天内，除经监理工程师同意需在缺陷责任期内继续工作的人员、使用的施工设备和临时设施外，其余的人员、施工设备和临时设备均应撤离施工场地或拆除。缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。 59. 缺陷责任与质量保修59.1 缺陷责任期计算 缺陷责任期： 2年，自验收合格之日起算。其细则按照建设工程质量保证金管理暂行办法的规定执行。 缺陷责任内：缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定66、扣除保留金，保证金不足以支付相关费用的，发包人还有权向承包人追偿并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任 59.8 质量保修期计算 质量保修期：自工程通过竣工验收之日计起，工程质保期按国家建设工程质量管理条例的规定执行：地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为2年；装修工程为2年。工程缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起2年。61.工程量61.1 清单工程量包括的工作内容 按通用条款规定。 另作约67、定：工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作（即缺项漏项或工程量偏差），将按本合同专用条款第68.2款的约定予以调整合同价款。约定可调整合同价款，其调整的条件和方法按本合同专用条款第68.2款、第71条和第72条中的约定执行。63.暂列金额63.1 合同工程的暂列金额为407895.49元。65.暂估价65.1 招标暂估价项目 必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务 材料、工程设备： R 专业工程： 65.3 非招68、标专业工程款的确定 按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。 另作约定： / 66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.2 误期赔偿费若承包人工程实际进度和经确认的计划进度不符时，承包人应按照监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。若进度落后超过14天的，则发包人有权自第15天起要求承包人按照5000元/日承担违约金或按照37.1款及87.3款的规定解除合同；前述违约金，发包人有权自当前工程进度应付的进度款项中予以扣除。每日历天应赔付额度：若因承包人原因导致工期延误的。若延期超过30天，则从第31日起每日向发包人支付违约金1万元；若延期超过90天的，发包人有权解除合同，并要求承包人69、支付合同总价10%违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，按照实际损失赔偿；前述违约金，发包人有权自承包人已完成工程部分的对应工程款中予以扣除（因疫情导致工期延期的除外，包括但不限于防疫用品不足、施工材料采购困难、交通运输受阻、疑有发病症状工人被隔离或被有关部门要求工地停工等）。 67. 工程优质费、工程建设标准费用 67.1 工程优质费的计算方法 约定工程优质费的，其计算方法： 按分部分项工程费为基础 计算： 67.2 工程优质费的计算额度： 按通用条款规定计算。 R 另作约定（工程优质费率参考广东省建设工程计价依据工程优质费、xx市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个70、奖项的，只按最高奖项的额度计算。）： 国家级质量奖，工程优质费 / %； 省级质量奖，工程优质费 / %； 市级质量奖，工程优质费 / %。 其它 无 ，工程优质费 / %。68. 合同价款的约定与调整 68.2合同价款的方式总价合同R单价合同本合同项目的工程承包价是由承包人以招标文件以及招标文件的图纸为依据，采用工程量清单计价方法，根据国家标准建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013 以及 广东省有关定额计价办法，按照招标文件中工程量清单所开列的工作内容和估计工程量填报相应的综合单价后并累计合价，再加上措施项目费、其他项目费、规费和税金以及 / 等计算的合同价。结算时发包人依据x71、x国家标准 建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013和广东省相关计价办法，以及图纸、 现场签证、工程联系单、设计变更通知书 等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及 / 等计算的结算造价。 / 等计算的合同价。结算时发包人依据xx国家标准 建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013和广东省相关计价办法，以及图纸、 现场签证、工程联系单、设计变更通知书 等规定计量确认的实际工程量乘以中标的综合单价，再加上措施项目费、其他项目费、规费、税金以及 / 等计算的结算造价。本工程采用综合单价包干，绿色施工安全防护措施费及所有措施其他72、项目费总价包干，包工、包料、包工期、包质量、包安全、包绿色文明施工、包报建、包验收、包材料废料运输费用以及政府相关部门临时要求配合（例如条横幅、宣传画册、形象宣传等，除合同签订后新颁发政策文件要求发包人承担的费用外）等相关一切费用的承包方式。综合单价和总价包括深化设计费、人工费、材料费（包括主材、辅助材料、周转性材料）、机械费、管理费、施工用水电费、材料设备的装卸/储运/安装/调试、成品保护、消防系统运行及调试、消防第三方检测费、绿色施工安全防护措施费、预算包干费、夜间施工费、赶工等各种措施费、与其它专业的配合费用、利润、税金及不可预见费、各种应由承包人缴纳的费用以及承包人完成本项目招标范围内73、所有工程并通过第三方评估验收、满足整体项目消防功能正常需求、最终完成保修责任所需要的费用。工程量按实计算，计价标准按承包人经济投标书中投标报价的标准不得调整。工程量清单项目的工作内容与招标图纸一致，清单项目中特征描述未尽的工程内容，均已包含在完成该项目所需的工作内容中。本项目不再另行计算材料设备到现场后的场内搬运费、仓储费、保管费，所有场内搬运费和仓储费、保管费已包含在单项综合报价内。综合单价包含的风险范围：(1)采用固定单价合同，综合单价在合同约定的风险范围内不作调整。合同价款中包括的风险范围:执行期间一切遇国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动(合同另有约定的除外)，承包74、人可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等均由承包人自行负担。综合单价不因工程量的变动而变动、也不因工程复杂程度的不同而变动。因承包人管理不善引起的费用增加以及为方便施工而增加的费用均由承包人自行承担。 (2) 因承包人的成员、雇员、分包人及进入施工现场的其它各方发生的各种事故、异常事件、人身伤害等给承包人造成的任何支出和损失均为承包人风险，承包人不应以此向发包人要求变更合同价格或增加任何费用。(3) 除非发生合同通用条款规定的不可抗力事件，否则由于气候变化或施工现场内外环境、交通组织、交叉施工等原因使承包人增加支出或造成的损失，由承包人承担。(4) 在合同期内，所有因法律、法规、条75、例和政策等的更改及任何税种、税率的变化，除本合同条件明确说明外或对工程造价具有强制性调整作用时，在任何情况下承包金额不作调整或更改。(5) 如因场地狭小，而需要工程现场范围以外的工作用地， 承包人须自行办理相关手续，并将有关费用另行协商。(6) 承包人负责完成的深化设计图纸或综合图等仅作为承包人指导施工的依据，虽然此等图纸已经获得发包人或其委托人的审批通过，但此等图纸与合同图纸之间的差异并不能作为合同价款调整的依据。(7) 所有因为承包人审图的疏漏、承包人深化设计不及时或不到位而引起的施工错误和返工所造成的一切修改等额外费用，一概由承包人承担。(8) 由于承包人负责完成的图纸深化设计、施工组织76、设计等存在缺陷造成的合同价款以外的任何支出，由承包人承担，即使此类内容已经获得发包人的审批。(9) 增减变更指令，即设计变更、工程洽商及现场签证不计取措施项目费和总包管理费及一般项目费用。承包人填写的措施项目费和总包管理费项目及一般项目的款项应被视为包含根据本合同进行施工的全部工程，包括工程监理、发包人根据合同条款发出的任务。(10) 措施项目费中的费用视为承包人按照本项目的建筑性质、建设规模及结构类别而作为承包风险包干使用，不会因工程量增加、设计变更、现场条件的变化，外部条件的影响，暂估供应及分包数量、金额变化，政策、法规变化等情况而调整。风险费用的计算方法： 由承包人在投标时自行考虑并承担77、。风险范围以外合同价格的调整方法： 工程量以实际为准。 在项目实施期间，招标文件工程量清单漏项的项目、设计变更的项目，经发包人审批确认后，按下列办法进行工程量及综合单价的计算：工程量依据国家标准 建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013） 以及 广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）、广东省通用安装工程综合定额（2018）等有关定额计价办法，以及图纸、设计变更单及工程签证单 等规定计量确认的实际工程量为准；综合单价计算方法为：1、中标的工程量清单中已有相同项目的综合单价，则沿用该综合单价。2、中标的工程量清单中的项目与清单漏项的项目、设计变更的项目，两者只存在项目中材料费最高78、的材料的材质、型号、规格不同时，则新的综合单价只换算原清单项目综合单价中材料费最高的材料单价，其它不变。3、中标的工程量清单中没有相同项目的，则作为新增项目，采用定额计价办法，依据广东省计价依据、广东省相关定额和xx市补充定额，以及所有定额对应的计价办法进行计价，工程量按 图纸标示或现场量度 计价方法计算，其中的人工、材料、机械台班价格按实际施工期间建设行政主管部门发布的 市场价或信息价 规定执行，建设行政主管部门没有发布的某些内容、品种由发包人和承包人约定按 市场询价 计算；或由发包人和承包人约定人工、材料、机械台班价格根据建设标准要求按 双方协商确定 计算。若个别项目没有定额可套用，由发包79、人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定；若项目实施期间定额更新，建设行政主管部门对新旧定额的使用办法有规定的从其规定，没有规定或规定不明确的，由发包人和承包人根据实际情况签订补充合同或协议作出约定。中标的投标文件工程量清单中没有相同项目的，如可套取相关定额，则以定额为基数下浮计算单价，中标下浮率=1(不含税中标价绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价)(不含税招标控制价绿色施工安全防护措施费-暂列金额-暂估价)100%）。在合同履行过程中，发现经济投标书存在如下问题，将予以调整：1）数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；2）当单价与数量均符合招标文件要求80、时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；3）当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；4）如果有关规费、所有暂定金额、预留金等未按招标文件规定的金额填写的，则按照招标文件规定的金额进行修正；5）分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程81、量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；分部分项项目漏报、缺报工程量或综合单价的，则该清单费用已包含在总报价内；分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位缺漏或错报时，则以招标文件中招标工程量清单为准进行修正；分部分项项目增项的，予以取消；其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；6）按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在进度款中扣除修正报价与原报价的差额，存在未尽事宜或进度款支付期间暂时无82、法确定或达成一致的部分，在结算价中一次性全部结清。68.3 合同价款的调整事件 按通用条款规定的调整事件。 R 另作约定：（1)本工程为固定综合单价合同，工程量按实结算。（2）本工程措施项目费总价包干。分部分项工程量清单与计价表中“项目特征描述和工作内容”对比招标图及答疑未详尽的内容，而承包人在招标答疑中未提出疑问或提出疑问承包人对答疑无异议的，被视为已包含在完成该项目所需的工作内容中。（3）工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,或投标文件相对于招标文件工程量清单遗漏的项目，则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内，若83、必须完成该子项工作内容，发包人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因发包人原因需要对没有填报或填报为“0”的单价与合价的项目减少实施工程量或不予实施，发包人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。（4）工程结算时各单位工程项目名称、项目特征或工程内容相同且同一工程类别清单项的综合单价必须相同，否则按就低原则处理。（5）本项目外运运距不调整。（6）发包人有权根据工程设计变更增加或减少部分工程或工作内容，有权对主要材料或设备及清单中漏项的或后来新增加的材料或设备的品牌及价格进行审定，工程项目按相应的结算原则结算，承包人不得拒绝或要求调整任何单84、价及收取任何费用。删减清单中任何工作，承包人不得对分摊到删除项目的利润损失进行索赔。 （7）中标后，发包人删减、增加、改变清单中任何工作内容，承包人均应予以执行。承包人拒不配合或怠于实施的（经发包人书面催告，仍未能完成的），发包人有权自行安排人员施工，所发生相应费用从工程款中扣除；情节恶劣的，发包人有权解除合同。（8）承包人对其它参建单位的管理、协调、配合，除经发包人认可的费用外，承包人不得以任何理由另外收取其它参建单位的配合费。（9）承包人应负责向发包人发包的其它承包人提供他们施工所需的合理设施，由此产生的配合费、降效费等所有相应费用综合考虑在投标报价中。（10）以下项目发包人不另行支付。所85、有工程施工后预留孔洞槽的修补、收边收口及恢复完善的费用；已预留和已开凿的孔和洞不再使用而需要填补发生的一切费用。已预留的孔洞尺寸、部位不准确，需重新剔打和修补的费用。若需随装修进行预留预埋的工程，均应随工程进度同步进行，若发生事后剔槽、打洞等一律不计相关费用(设计变更除外)。承包人施工场地以及相邻出入口的施工道路的维修、场地和道路的排水、维修，宣传工作和标准化的现场制作标牌以及发生的费用。工程完工验收和工程移交前承包人对工程成品保护、承包人的竣工清场费用，承包人对分包人专业分包工程防盗的保卫费用。若因发包人原因工程出现间歇施工，连续间歇期在30日历天内(含)时，承包人的施工材料、设备、人员在现86、场的停窝工所发生的费用，发包人不作任何其它签证和补偿。此项发生的补偿费用除计取税金外不再计取其他费用。因招标人设计变更、认质认价不及时等造成的停、窝工损失。由于施工措施或防护不当造成的关联工程问题处理。施工期间承包人应充分考虑在任何情况下施工现场所必要采取的各类安全防盗保卫措施，因承包人安全防盗保卫不当，造成现场施工材料/设备的遗失、工程返工、二次及多次施工等所发生的一切费用，发包人不作任何其它签证和补偿。 72.工程变更事件72.2 调整分部分项工程费的方法：属于专用条款68.2款合同价款调整事件或经济投标书存在68.2款问题的，按68.2款进行调整。72.3 调整措施项目费的方法：绿色施工87、安全防护措施费及所有措施其他项目费按中标总价包干，不得调增。72.4 调整承包人报价偏差的方法 按通用条款的规定调整。 按照下列方法调整： 不予调整。73.工程量偏差事件73.2 调整分部分项工程费的方法 调整结算分部分项工程费： 按通用条款的规定调整。R 按照下列方法调整： 执行专用合同68.3条款 。73.3 调整措施项目费的方法 调整结算措施项目费： 按通用条款的规定调整。 按照下列方法调整：绿色施工安全防护措施费按中标价总价包干。75.现场签证事件75.3 现场签证报告的确认 提交现场签证报告的时间： 按通用条款的规定的时间提交。 另作约定： / 76.物价涨落事件市场价格波动是否调整88、合同价格的约定： 不调整 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定： 。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。 调整价格的材料品种： 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超89、过 %时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种： 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种： 第2种方式：其他价格调整方式： 均按中标综合单价包干，不因物价变化、市场价格变化、人员工资福利调整以及政策性文件的下达而调整。78.支付事项78.2 计算利息的利率 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 另作约定： / 79.预付款79.1 预付款的约定及管理 （1） 预付款的约定 没约定预付款的，本条不适用。 约定预付款的，预付款的金额为按合同价款（扣除暂列金额后）的90、30（已含全部的绿色施工安全防护措施费）元，其支付办法和抵扣方式，按本条有关专用条款的约定。 （2） 预付款的最高限额 预付比例不低于合同价款（扣除暂列金额）的10%，不高于合同价款（扣除暂列金额）的30%，即 / %，即 / 元。 另作约定： 由发包人按合同价款（扣除暂列金额后）的30%（已含全部的绿色施工安全防护措施费）支付工程预付款。 79.2 提交预付款支付申请期限： 按承包人在完成本款三项工作后的7天内。 另作约定： 本项目合同签订后，承包人提供的施工组织设计方案在得到发包人确认后的30个日历日内。79.4 预付款抵扣方式 预付款按照期中应支付工程款的 %扣回，直到扣完为止。 其它方91、式： 不扣回。80.绿色施工安全防护费80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额 （1） 内容和范围 按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。 另作约定： / （2） 绿色施工安全防护费的总金额为348168.55 元； 其中：施工扬尘污染防治措施费为 元； 用工实名管理费为 元。 危大工程安全防护文明施工措施费 元。80.2 支付申请的提交与核实 按通用条款的规定。 另作约定： 工程预付款已含全部的绿色施工安全防护措施费。 80.3 费用支付 绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式： 按通用条款的规定。 另作约定： 工程预付款已含全部的绿色施92、工安全防护措施费。按照xx市建筑工程安全生产措施管理费管理办法规定安全生产措施费专款专用。绿色施工安全防护费按招标控制价公布金额，专款专用。由建设安监机构、监理单位和建设单位分阶段对施工现场进行安全生产检查，无安全事故发生，安全评价合格。 80.6 文明工地增加费 文明工地增加费的计算额度： 按通用条款规定计算。 按分部分项工程费为基础计算。 另作约定（文明工地增加费率参考广东省建设工程计价依据文明工地增加费、xx市住房和城乡建设局发布的文明工地增加费；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。）： 市级安全文明工地增加费 %； 省级安全文明工地增加费 %； 国家级安全文明工地增93、加费 %； 其它 ，文明工地增加费 %。 另作约定： 无文明工地增加费，本款不适用。81.进度款 81.1 约定支付期限和提交支付申请 （1） 支付期限、比例 以月为单位，支付比例： 。 以季度为单位，支付比例： 。R 以形象进度为准，具体为：(1)签订合同后7个工作日内支付合同价（扣除暂列金额后）的30%工程款;(2)工程全面施工，完成办公楼主楼地下部分消防系统改造后，支付合同价（扣除暂列金额后）10%的工程款:(3)完成办公楼地上部分消防系统改造后，支付合同价（扣除暂列金额后）10%的工程款;(4) 完成附属楼、宿舍楼、警体馆消防系统安装改造且所有消防系统调试运行并通过竣工验收后，支付合同94、价（扣除暂列金额后）20%的工程款;（5）工程竣工验收合格后15天内，承包人向发包人送交完整的工程竣工图纸和工程结算资料 (均为一式伍份并制成电子文档)，发包人在收到齐全的竣工结算资料，且项目竣工验收合格后，经发包人委托的造价咨询公司审计，于双方确认审计结果且承包人按结算审核价格开具合法有效的发票并向甲方缴纳工程质量保证金后（工程质量保证金为结算审定价的3%）的7个工作日内支付至审定结算金额的100%。（6）工程质量保证金的支付：本项目经审计后结算价的3%作为工程质量保证金。竣工验收合格（为自发包人终验合格后开始计算）满2年后，由承包人提出申请并提供相关单据后，在竣工验收合格满2年后30日内无95、息返还剩余的工程质量保证金。（7）所有工程进度款承包人需向发包人提出请款申请并提供等额正规发票，承包人收到相关资料后，在7个工作日内支付工程进度款。1） 2） 实施施工过程结算方式，具体为： 其它方式： 81.1 （11）本期间应支付或扣留（回）的其他款项： （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法 按通用条款的规定。 实施施工过程结算方式： 其它方式： 81.2 期中支付的最低限额为 / 元。82.竣工结算82.1 （1）竣工结算的程序和时限： 按通用条款的规定办理。 另作约定： （1）工程竣工验收合格后3天内，承包人须送交完整的工程竣工图纸和工程结算资料 (均为一式伍份并制成电子文档)。96、承包人未在合同约定时间内递交竣工结算相关资料，经发包人书面催促后7日历天内仍未提供或没有明确答复的，发包人可以根据已有的资料办理结算。（2）因承包人结算资料不真实、不完整等原因导致不能按时完成结算审核和审计，则审核和审计的时间顺延。承包人在接到发包人提出的核对意见后，在15日历天内不确认，也未提出异议，视为对发包人提出的核对意见已经认可，发包人结算审核完毕。（3）承包人应承担因承包人原因验收达不到相关要求应承担的相关责任，并赔偿发包人因此而遭受的损失。（4）竣工档案资料：竣工验收合格后3个月内，承包人应向发包人提供完整的竣工档案资料伍套（含相应的电子文档），承包人所提供的上述资料须经发包人专项97、验收合格并出具相应的档案验收意见书，以上所有费用由承包人承担。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担。 82.2递交结算文件及其限制（1）竣工结算文件清单：82.2（1）竣工结算文件清单：（1）工程结算书（2）工程量计算书（3）钢筋抽料表（如有）（4）工程承包合同（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）（7）图纸会审记录（8）设计变更单（9）工程洽商记录（10）监理工程师通知或发包人施工指令（11）会议纪要（12）现场签证单（13）材98、料设备单价呈批审核单（14）综合单价呈批审核单（15）招标文件、答疑纪要（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书（17）发包人供应材料收货验收签收单（18）其他结算资料（19）工期履行审核表（20）移交资料签收表（21）其它（2）发包人对送审结算资料的具体要求： 按合同规定。83.结算款83.1 提交竣工支付申请 （1） 竣工支付期限 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。 R 另有约定： （1）工程竣工验收合格后3天内，承包人向发包人送交完整的工程竣工图纸和工程结算资料 (均为一式伍份并制成电子文档)，发包人在收到齐全的竣工结算资料，且项目竣工验收合格后，经发99、包人委托的造价咨询公司审计，于双方确认审计结果且承包人按结算审核价格开具合法有效的发票并向甲方缴纳工程质量保证金后（工程质量保证金为结算审定价的3%）的15个工作日内支付至审定结算金额的100%。（2）若承包人的结算送审价与经审定的最终结算价的净核减率在5%以内（含5%），则审核咨询费用由发包人承担，若净核减率在5%以上,则全部审计费用由承包人承担。（3）工程结算以最终审计金额为准。 （2） 政府资金投资工程的支付期、支付办法 按通用条款的规定。 另作约定： 。(3) 实施施工过程结算的，其竣工结算支付方法： 。84. 质量保证金84.2 质量保证金的约定与扣留 （1） 质量保证金的约定 按通100、用条款规定为合同条款的3%，即 元。 R 另有约定： 按经审定的结算金额的3。 （2） 质量保证金的扣留 按通用条款的规定，按每支付期应支付给承包人的进度款和结算款的3%扣留。 另有约定： 以工程结算价款的3%作为质量保证金，由承包人缴纳。缺陷责任期满，在收到施工单位提交的质量保证金返还申请并完成相应手续后30日内，发包人向承包人无息退还相应质保金。若承包方未按合同约定履行质量保修义务，则发包方有权按照通用条款的相关约定自行委托第三方进行维修，由此产生的费用发包方有权自质量保证金中扣除。l 85. 最终清算款 85.1 提交最终清算支付申请 （1） 最终清算支付申请提交份数： 提交期限： (2101、) 最终清算支付时限 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。 另有约定： 86. 合同争议86.4 调解或认定 争议调解或认定机构： 按通用条款的规定。 另有约定： / 86.6 仲裁或诉讼 解决争议的最终方式： 向中国xx仲裁委员会申请仲裁。 R 向有管辖权的人民法院提起诉讼。94.保密要求94.1 提供保密信息的期限：承包人从发包人处获得的资料、图纸以及其他发包人享有法律权利的文件，无论是书面、电子或其他任何形式，承包人承诺只用于本合同规定的工程建设之目的，不可用于其他目的，保证本司、本司雇员、本司聘任或委托的第三方无论是在合同履行期间以及之后，都不泄露给第三方或102、做以上限定用途之外的使用。如有违反，发包人有权不予退还履约保证金，并依法追究给发包人造成的全部损失。97.合同份数97.1 约定提供合同文件 提供合同文本： R 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。 另有约定： 97.2 正副本效力 合同的份数： 正本 贰 份，副本 陆 份。 其中：发包人正本 壹 份，副本 叁 份； 承包人正本 壹 份，副本 叁 份。第四部分 附件与格式附件1发包人供应材料设备一览表 工程名称： 工程编号：序号编码材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）投产日期备注填表： 复核： 批准： 单位（章）日期： 年 月 日附件2工程质量保修书工程质量保修书发包人：（103、全称） xxxxxx边防检查总站 承包人：（全称） 为保证 xxxx边防检查总站消防系统改造项目（第二次)（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据xx建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：（1）本工程承包内容全部为质量保修内容，具体见本合同协议书第二条“工程内容与承包范104、围”。2 质量保修期2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年； 3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；4供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；5装饰装修工程为 2 年；6其他项目 按国家、省、市相关规定、招标文件要求及合同规定 。3 质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的 7 天内派人保修。承包人未能 在规定时间105、内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分通用条款第84条及第三部分专用条款第84条赋予的规定一致。6其他6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向106、发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发 包 人：（盖章） 承 包 人：（盖章）法定代表人或授权代表：（签字） 法定代表人或授权代表：（签字）联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日附件3廉 政 合 同发包人：（全称） xxxxxx边防检查总站 承包人：（全称） 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.107、2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分通用条款第 87 条规定处。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索要或接108、受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有109、偿中介活动。2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3 承包人义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4 违约责任110、4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 13 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。6 合同法律效力本合同作为 （工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有111、同等的法律效力。7 合同份数本合同一式 份，合同双方当事人各执 份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。发 包 人：（盖章） 承 包 人：（盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话： 上级部门：（盖章） 上级部门：（盖章） 年 月 日 年 月 日格式4工程项目一览表项号项 目内 容1工程名称2工程地点3发包人4设计人5监理人6工程造价咨询人（如有）7承包人8工程总投资9计划开工日期10计划竣工日期11工程质量格式5承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单 工程名称： 编号：序号姓名性别年龄学历专业现任职务、技术职务联系电话专业工龄专业特长从事施工工作112、年限主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）在本工程担任职务说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 21 条规定执行。 2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。格式6分包单位资格报审表工程名称: 编号:致: （监理单位全称）经考察，我方拟选择的 （分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。附:1分包人资质材料；2分包人业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计 113、承包人（章） 承包人代表 日 期 审查意见： 监理人（章） 监理工程师 日 期 审批意见:发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：本表一式 份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。格式7施工组织设计（方案）报审表工程名称: 编号:致: （监理单位全称）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。附: 施工组织设计（方案） 承包人（章）承包人代表 日 期 确认或修改意见：组织机构健全,人员落实 施工技术措施可行安全责任落实，安全措施可行 安全工器具满足施工要求施工进度计划满足工期要求 特殊工种人员持证上岗施工工器具安全可靠 施工114、计量、检测器具有效监理单位(章)监理工程师 日 期 审批意见： 发包人（章）发包人代表 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式8工程开工/复工报审表工程名称: 编号:致: （监理单位全称）我方承担的 工程,已完成了以下各项工作,具备了（开工/复工）条件,现申请施工,请审查并签发（开工/复工）指令。附：开工报告承包方式： 无分包；有分包，并已审核。开工准备情况：施工组织设计（方案）已审批 资金已落实施工图纸已会审并交底 劳动力安排就绪并已进场开工所需的材料、机具已进场 其他开工条件已具备 承包人（章） 承115、包人代表 日 期 复核意见： 监理单位（章） 监理工程师 日 期 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式9暂停施工令工程名称: 编号:致: （承包人全称）由于 的原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 监理单位（章） 监理工程师 日 期 说明： 本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。格式10工期索赔申请表工程名称: 编号:致: （监理人全称） 根据施工合同第 条规定，由于 原因116、,我方要求索赔并顺延工期 日历天，请予以批准。工期索赔的依据：2索赔工期的计算：本次要求延长工期 日历天；最终延长总工期 日历天。合同竣工日期从原来 年 月 日延迟到 年 月 日。3证明材料：承包人（章） 承包人代表 日 期 说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。格式11工期索赔审批表工程名称: 编号:致: （承包人全称） 根据施工合同条款第 的规定，你方提出的工期索赔申请第 号,索赔工期 日历天，经我方审核：不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。同意此项索赔，工期延长 日历天，合同竣工日期从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日说明理由：监理人（章） 造价工程师 117、日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。格式12工程材料/设备报审表工程名称: 编号:致: （监理人全称）我方于 年 月 日进场的工程材料构配件设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位： ，请予以检验和批准。附件:1数量清单2质量证明文件3自检结果 承包人（章） 承包人代表 日 期 审查意见：经检查上述工程材料构配件工程设备，（符合/不符合）标准与规范、设计要求，（准许/不准许）进场，（同意/不同意）使用于拟定部位。监理人（章） 监理工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“118、”。2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式13隐蔽工程/中间验收报告工程名称: 编号:致: （监理人全称）我方已完成了 工作,经自检合格，现提出隐蔽工程/中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。附件: 承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见：设计人（章） 建筑师/结构师 日 期 审查意见：经验收，上述工程（符合/不符合）标准与规范、设计要求，验收（合格/不合格）（可以/不可以）隐蔽或继续施工。监理人（章）监理工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。3本表一式四份，由承包119、人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式14工程变更报审表工程名称: 编号: 致: （监理人全称）由于 原因，现提出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：1提出变更原因（必要时附图）；2工程量增减计算书；3工程变更价款报价单。 承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见：设计人（章）建筑师/结构师 日 期 复核意见：监理人（章）监理工程师 日 期 复核意见：造价咨询人（章）造价工程师 日 期 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：本表一式五份，由承包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式15工程变更令工120、程名称: 编号: 致: （承包人全称） 由于 原因，现发出 工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。变更内容见附件：监理人（章）监理工程师 日 期 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式16工程竣工验收申请报告工程名称: 编号:致: （发包人全称）我方已按合同要求完成了 工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限121、完成竣工验收，否则将承担相应责任。附件: 承包人（章） 承包人代表 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1.（符合/不符合）施工设计图纸要求；2.（符合/不符合）施工合同要求；3.（符合/不符合）竣工资料要求；4.（符合/不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；5.（符合/不符合）竣工验收资料清单。综上所述，该工程初步验收 （合格/不合格），（可以/不可以）组织正式验收。监理人（章） 监理工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式17工程竣工验收记录工程名称: 编号:致: （发包人全称）我方按合同122、要求参加了 工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：序号项 目验 收 记 录1分部分项共 分部，经查 分部，符合标准与规范、设计要求 分部2质量控制资料核查共 项，经核查符合要求 项，其中符合标准与规范要求 项3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 项，符合要求 项；共抽查 项，符合要求 项；经返工处理符合要求 项4观感质量验收共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项发包人（章） 发包人代表 日 期 验收结论：设计人（章） 监理人（章） 造价咨询人（如有）（章）建筑师/结构师 监理工程师 造价工程师 日 期 日 期 日 期 综合验收结论：发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：1表中123、验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计要求及总体质量作出评价。2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）按和承包人各存一份。格式18工程接收证书工程名称: 编号:致: （监理人全称）你方按照合同要求于 年 月 日提出鞠躬验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，按照合同约定，该工程实际竣工日期是 年 月 日。我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一124、切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。 发 包 人（章） 承包人代表 年 月 日说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各存一份。格式19暂列金额确认表工程名称: 编号:序号项目名称计量单位暂列金额（元）实际金额（元）备注1234567891011合 计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式20计日工记录工程名称: 编号:编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价合价一人工1234人工小计二材料123456材料小计三125、施工机械1234施工机械小计总 计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式21材料/工程设备暂估价调整表工程名称: 编号:序号材料设备名称、规格、型号计量单位暂估单价（元）实际单价(元)备注说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式22专业工程暂估价调整表工126、程名称: 编号:序号工程名称工程内容暂列金额（元）实际金额（元）备注合 计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式23费用索赔申请表工程名称: 编号:致: （工程造价咨询人全称） 根据施工合同第 条规定，由于 原因,我方要求索赔金额(大写) (小写 元)，请予以批准。费用索赔的详细理由和依据：2索赔金额的计算：3证明材料：承包人（章） 承包人代表 日 期 说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨127、询人（如有）各存一份。格式24费用索赔审批表工程名称: 编号:致: （承包人全称） 根据施工合同条款第 的规定，你方提出的工期索赔申请第 号,索赔费用：(大写) (小写 元)，经我方审核：不同意此项索赔。同意此项索赔，金额(大写) (小写 元)。同意/不同意索赔说明理由：工程造价咨询人（如有）（章） 造价工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。格式25已完工程款额报告工程名称: 编号:致: （工程造价咨询人（如有）全称）于 至 期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写） （128、小写 ），累计已完工程款额（大写） （小写 ）。根据施工合同条款 的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。附：1. 已完工程款额明细表：2. 证明材料：承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见：与实际施工情况不相符，修改意见见附件；与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理人（章） 监理工程师 日 期 复核意见：根据施工合同条款 的规定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第 号），截止 月 日，实际已完工程款为（大写） （小写 ），累计已完工程款额（大写） （小写： ）。附：已完工程款额明细复核表。工程造价咨询人（如有）（章） 造价工程师 日 期 确认意见：不同意/同意。 发129、包人（章） 发包人代表 日 期 说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2、本表一式五份，由承包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。格式26已完工程款额明细表工程名称： 编号： 截止日期：序号项目编码项目名称单位清单工程量项目单价（元）上期末累计本期间本期末累计综合单价（元）规费和税金（元）合计（元）已完工程量合价（元）完成工程量合价（元）已完工程量 合价（元）本页小计元合计元编制： 复核： 承包人代表： 日 期： 年 月 日格式27支付申请工程名称: 编号:致: （工程造价咨询人（如有）全称）我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工130、合同条款 的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写） （小写 ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。具体细目如下：序号名 称金 额（元）备 注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第66条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第68条至第 76 条8物价和后继法律法规的调整价款根据第79条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第80条10本期间应扣回的预付款根据第84条11本期间应扣留的质量保证金12本期间应支付或扣回（留）的其他款项本期间应支付的工程价款附：131、1. 有关证明资料；2. 计算过程及说明。承包人（章）承包人代表 日 期 说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位各存一份，发包人存二份。格式28支付证书工程名称: 编号:致: （发包人全称）根据施工合同条款 的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号 ）和支付申请报告（编号 ），于 至 期间,同意本期间支付工程款（大写） （小写 ）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：承包人申报款为：经复核承包人应得款为：本期应扣款为：本期应付款为：具体细目如下：序号名 称金 额（元）备 注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的132、零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第66条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第68条至第 76 条8物价和后继法律法规的调整价款根据第79条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第80条10本期间应扣回的预付款根据第84条11本期间应扣留的质量保证金12本期间应支付或扣回（留）的其他款项本期间应支付的工程价款附：1. 已完工程款额明细审核表2. 相关记录工程造价咨询人（如有）（章） 造价工程师 日 期 说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）和承包人各存一份。格式29支付统计表工程名称： 编号：序号支付证书编号对应支付期间期间已完工程期间实际支付已扣留的质量保证金（元）备注开始日截止日金额（元）最迟支付时间金额 （元）时间累计编制： 复核： 编制日期： 年 月 日 说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。