1、建 设 工 程 施 工 合 同（GF-1999-0201）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局制定第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。一、工程概况工程名称：卫生院工程工程地点：工程内容：土建、装饰、采暖、电气、给排水建筑面积：工程立项批准文号：资金来源：由发包方筹措资金二、工程承包范围及方式1、承包范围：施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程，但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工2、程。2、承包方式：包工包料三、合同工期开工日期：交工日期：合同工期总日历天数：天四、质量要求工程质量要求：合格五、合同价款金额（大写）：￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸6、工程量清单7、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款 中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付3、的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同约定自双方签字、盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开 户 银 行：开 户 银 行：账号：账号：邮编：邮编：年月日第二部分通用条款本合同通用条款，采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局 1999 年颁布的建设工程施工合同（GF19990201）第二部分通用条款。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义同通用条款2、合同文件及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）标准、规范及有关技术文件；4、（5）图纸；（6）工程量清单；（7）工程报价单或预算书。若争议涉及到“在工程实施过程中发包人与承包人或授权代表签署的补充协议、保证书、承诺书等具有合同性质的文件”的内容时，它具有优先解释的效力。3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1 本合同使用语言为汉语。3.2 适用法律和法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、内蒙古自治区建筑市场管理条例等有关国家、省、市、县现行法律、法规和规范性文件。3.3 适用标准、规范适用标准、规范的名称：执行现行的建筑、安装工程施工验收规范和质量检验评定标准及省、市、县有关规定。发包人提供标准、规范的时间：由承包人自行解决。国内没有5、相应标准、规范时的约定：执行合同通用条款。4、图纸4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：共提供六套（含返还壹套竣工图），开工前 7 天一次性提供。4.2 发包人对图纸的保密要求：不得将本图纸用于本工程施工以外的任何其它用途。使用国外图纸的要求及费用承担：无二、双方一般权利和义务5、工程师5.1 监理单位委派的工程师姓名：职务：总监理工程师5.2 发包人委托的职权：在本合同的范围内，按照国家的有关法律、法规、建设工程监理规范GB50319-2000以及发包人的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面监理及项目内部各方面关系的协调（详见发包人与监理单位所签订的委托合同）。5.3 需要取得发包6、人批准才能行使的职权：开工令、停工令、复工令、工程设计变更、工期延长以及索赔事项。6、发包人派驻的工程师6.1 姓名：职务：业主代表职权：按照本合同，代表发包人行使各项职能。发包人工程师可委派自己的代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时，撤回委派，委派和撤回都应提前5 天通知承包人。发包人驻工地代表需换人时，应在新任人员到达岗位后3 天内通知对方，后任继续承担前任应负的责任。6.2 不实行监理的工程师职权：无7、项目经理及技术负责人姓名：职务：项目经理项目经理职责：全权代表承包人履行合同，并常驻施工现场，直接负责本工程施工中的各项责任。承包人项目经理和技术负责人必须驻施工现场。无正当7、理由，不经发包人同意不得更换，否则，按违约处理。8、发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前三日内，施工现场具备“三通一平”，即：水通、电通、路通、场地平整，施工前现场具备开工条件。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前三日内，将水电等施工管线接至施工现场内，距新建建筑物中心50 米半径内，并按施工用电要求确保用量。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人负责办理临时用地和占道许可，确保开工前施工场地主要交通干道及公共道路间的畅通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工8、前三日内，发包人以书面形式通知承包人，并对资料的真实、准确性负责。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：施工许可证以及本工程施工所需发包人办理的所需批件按规定办理，并交承包人副本或复印件一份。（6）水准点与座标控制点交验要求：根据工程实际，现场交验。（7）图纸会审和设计交底时间：发包方提供图纸后七日内会审图纸并向承包人交底。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行通用条款第8.1 条第 8款。（9）双方约定发包人应做的其他工作：1、本工程如因发包人原因造成上级政府及建筑监管部门的书面停工通知，因此出现的拖延工期、上级罚9、责及因停工所造成的所有损失及责任由发包人负责（以签证为准）。出现争议时，由双方委托第三方进行损失评估。2、发包方负责协调当地居民及政府各部门等地方的社会相关关系，如因当地居民等而影响施工或手续等原因造成无法正常施工，工期相应顺延，由发包人签证相应的损失。8.2 发包人委托承包人办理的工作：另行协商9、承包人工作9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日提供本月进度报表及下月进度计划和材料计划一式三份，发包人收到后五日内审核完毕，并返还承包人一份。（3）承担施工安全保10、卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款第 9.1 条第 3 款（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：提供满足发包人工程管理人员正常办公、管理需要的办公室及宿舍，办公设施及设备发包人自理。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：执行本合同通用条款第9.1 条第（5）款，其中施工场地交通、环卫管理及施工噪音管理手续均由承包人办理并承担费用。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行本合同通用条款第9.1 条第（6）款。承包人负责自行施工工程的成品保护工作，其间因承包人原因发生的损坏，承包人负责修理；若发包人有特殊要求或提前使用，费用由发包人承担。（11、7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：执行本合同通用条款第 9.1 条第（7）款，发包人承担费用。若因承包人原因发生损坏，由承包人承担由此发生的经济损失。（8）施工场地清洁卫生的要求：文明施工并执行本合同通用条款第 9.1 条第（8）款。承包人承担与现场环境有关的环境卫生、生活污水粪便排放等工作，建筑垃圾外运费用由发包人承担（以签证为准）。（9）双方约定承包人应做的其他工作：因发包人原因，本工程如有政府及建筑监管部门的书面停工通知，因此出现的施工困难、拖延工期及因停工所造成的所有损失及责任由发包人负责。三、施工组织设计和工期10、进度计划12、10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：图纸会审后15 天内提供。工程师确认的时间：应在收到七日内。13、工期延误13.1 双方约定顺延的其他情况：执行合同通同条款第13 条四、质量与验收17、隐蔽工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：执行通用条款第17 条五、安全施工：执行本合同通用条款第20、21、22 条。六、合同价款与支付23、合同价款及调整23.2 本合同价款采用可调价格合同。（1）风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价款调整方法：无（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：1、设计变更；2、现场签证。24、工13、程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同金额的比例：25、工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完月工程量报告的时间：26、工程款（进度款）支付七、材料设备供应27、发包人供应材料设备：无27.1 发包人供应材料、设备的结算方法：无28、承包人采购材料设备28.1 承包人采购材料设备的约定：由承包人负责施工的所有分项工程，材料均由承包人采购；其中钢材、商砼、木材、模板材、水泥、地材（砌筑用砖、屋面瓦、石灰、石灰膏、砂、碎石等）及安装主材的材料价格由承包人考察确认，其它材料（辅材、零星材料）执行 2009年定额价目表。八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1 承包人提14、供竣工图的约定：竣工备案后三十日内提供完整竣工图壹套32.2 中间交工工程的范围和竣工时间：双方约定33、结算工程结算执行：2009 年内蒙古自治区安装工程消耗量定额及基础价格、内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格、内蒙古自治区建设工程费用计算细则人工单价：采用鄂尔多斯市市场价格进行据实调整工程类别执行费用定额的有关规定。建筑工程安全防护、文明施工措施费用以清单为准十、违约、索赔和争议35、违约35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24 条约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款，15、另详见补充协议。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行合同通用条款。双方约定的发包人其他违约责任：双方协商35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：执行本合同通用条款第14.2 条。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：双方约定的承包人其他违约责任：无37、争议37.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决。（一）、提交市仲裁委员会仲裁。（二）、依法向工程所在地人民法院起诉。十一、其他38、工程分包38.1 本工程发包人同意承包人分包16、的工程：建筑、安装、装饰分包施工单位为：39、不可抗力39.1 双方关于不可抗力的约定：执行通用条款和国家、省、市有关规定。40、保险40.6 本工程双方约定投保内容如下：（1）发包人投保内容：由发包人自行办理。发包人委托承包人办理的保险事项：无（2）承包人投保内容：执行通用条款第40 条第 4 款41、担保41.3 本工程双方约定担保事项如下：（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：无担保合同作为本合同附件。（3）双方约定的其他担保事项：另行协商46、合同份数46.1 双方约定合同份数：本合同一式叁份，其中正本壹份17、，副本两份，双方各执壹份。47、补充条款47.1 各种经发包人批复的材料价格均为落地价。47.2 电费的交纳按照有关部门规定执行，按承包人实际发生用量由承包人交纳，并在工程预算中按有关部门规定的价格找差，单价计算时综合考虑用电损耗。47.3 承包人要严格履行合同，有效完成施工任务，保证施工质量、安全及进度，有效配合甲方的协调管理。否则，如因乙方原因工期滞后影响使用，或存在质量、安全及管理违约行为，甲方有权进行违约处罚，违约处罚可自工程款中扣除。47.4 总包服务费费率为5%（以分包结算值为计费基数，不含设备费）。总包服务费仅限于在承包人施工期间由发包人专业分包并纳入承包人总包协调管理的分项工程18、，不包括外墙幕墙工程、雨篷、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。如出现施工配合问题，由承包人与专业分包单位进行协商处理。47.5 在承包人施工期间，承包人应做好发包人另行专业分包单位的协调、管理、配合工作。在施工时负责预留孔洞和预埋配件的工作（包括但不限于水电安装工程、通风空调工程、消防工程、弱电智能化工程、人防工程等），并符合质量要求（不符合质量要求的返工及整改费用由承包人承担）。在承包人施工期间，所有由发包人另行专业分包的工程，承包人应做好配合工作，承担总包管理责任。附件 1：承包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（平方米）结构层数跨度（米）设备安装内容19、工程造价（元）开工日期竣工日期附件 2：发包人供应材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供应时间送达地点备注详见本合同 28.1条款“承包人采购材料设备的约定”。附件 3：房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对杭锦旗呼和木独卫生院工程签订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗20、漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国务院第 279 号令建设工程质量管理条例。2、质量保修期2.1 双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为3 年；（3）装修工程为1 年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为1 年；（5）供热与供冷系统为1 个采暖期、供冷期；（6）给排水设施、道路等配套工程为1 年；（7）其他项目保修期限约定如下：无2.2 质量保21、修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5、其他5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：无5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：承包人（公章）：代表人（签字）：代表人（签字）：