1、一般工程合同签约双方：甲方：xx工程技术公司乙方： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 传真：传真： xx工程技术公司（以下简称为“甲方”）今将xx分行综合布线项目（专业技术）服务合同项目交由xx科技有限公司（以下简称为“乙方”）负责施工。经双方协商同意定立本合同条款如下：第一条：工程名称：xx分行综合布线项目（专业技术）服务（以下简称为“工程”或“本工程”）第二条：工程地点：xx分行第三条：工程范围 xx分行综合布线 (包含综合布线、电视线路维护)全部工作。乙方的工作包含：所有系统线路、机柜机架的清理、跳线及线路故障的维修。以上描述仅是对工作范围的概述，乙方己全面、充分地研究了现场情况2、工程图纸、技术说明补充文件等文件及附件，这些文件互为说明.第四条：工程总价 本工程总价计人民币 00（含税金）第五条：工程期限项目里程碑完成日期：本合同工作范围所有工程竣工、调试完成移交给业主：2012年3月20日；若甲方应业主要求对工期进行调整时，乙方应充分配合，不得提出异议。第六条：付款办法1如因业主或其他特殊原因（包括不可抗力），本工程被迫取消或暂停的，甲方有权终止履行本合同未进行施工工程的付款义务。2本工程由甲方及相关单位审核，竣工验收合格后，付至全部款。计人民币含税金）3甲方发现下列任一情形发生时有权中止付款，至中止付款原因消除为止：（1）工程施工有重大缺陷或乙方有任何违约行为，经3、甲方通知改善而未能改善或迟延改善时：（2）乙方未按设计规划配合进行空间规划协调作业；（3）工程进行中，乙方有应负责赔偿的事由发生经甲方提出而未予解决前：（4）乙方在承接甲方任一分包项目中与其聘请的劳务工人有劳务费用纠纷且纠纷未解决时；（5）乙方有不听从甲方管理或拒绝配合行为时。4乙方申请的工程款，非经甲方同意不得要求提前支付、转让、委托他人代领，并不得质押予他人。5乙方领取工程款所用的印鉴须与本合同所附的领款印鉴相符，否则甲方有权拒绝付款。第七条：设计单位和监理的职权按甲方与业主的主合同的相关规定执行。第八条：施工计划1乙方应编制或配合甲方编制本工程的施工计划，具体按甲方现场要求；2本工程工期4、间，乙方应按甲方同意的格式每日填写工作报表，送交甲方核准备案。第九条：转包及分包乙方不得将本工程的任何部分再行转包或分包，如有则视为乙方违约。第十条：工程图示1乙方己充分阅读并完全同意本合同文件且已实地勘查工地，应切实依照合同及工地情况办理相关事宜。如因乙方的疏忽未能熟悉工地情况而遭受任何损失，概由乙方自行负责。施工期间若乙方遇到的实际状况或人为障碍与图示不符，应即报请甲方决定处理，其所需的费用及工期按变更设计程序办理。2本合同文件的一切规定互为补充。文件内容如有抵触时，依本合同主文第四十二条的优先级为准。第十一条：工地管理1乙方应派一名经甲方核定的富有现场工程经验的工地经理或负责人常驻工地，5、依照预定施工图说明及进度表确实督导施工，代表乙方执行本合同与本工程事项且负责工人的管理及给养等（甲方有权随时撤回该项核定并要求乙方更换人选但须声明理由）。乙方工人如有任何违法行为，或触犯地方治安条例所引起纠纷，或有任何人身财产损害的，由乙方自行处理并承担相应责任，概与甲方无关。乙方所派工地经理离开工地时，须将代理人姓名通知甲方且须经甲方核定。若甲方认为乙方所派工地经理或其代理人不称职时，可随时通知乙方更换。2乙方对于工地材料机具设备不论为自备或由甲方供（借）给，均应根据甲方和业主的安全卫生制度执行，妥善管理、止确使用并防止任何意外事故发生。第十二条：机具材料（不适用）第十三条：工地安全卫生设备6、乙方对于本工程的安全、卫生事项及工人的食宿、医药、安全、卫生的安排处理等须符合法律法规及地方政府的相关规定，还需要符合甲方和业主的相关规定，包括但不限于：1劳动安全卫生的相关规定；2施工安全卫生设的相关规定；3施工安全卫生设施标准的相关规定；4承包商施安全卫生管理的相关规定；5承揽商安全卫生管理的相关规定；6业主安全管理单位或其它甲方指定的人指示及督导；7乙方应遵守甲方的环境、卫生、安全、洁净室及其他相关规章制度。若有违规行为，甲方有权要求其承担违约责任，若对甲方造成损失乙方还应承担赔偿责任。根据其违规程度的不同（参照附件承包商安全工作守则），违规者应支付违约金为每人每次至少人民币叁十元（最高7、为人币一千元），乙方则应承担违约金为每次人民币一百元至二十万元不等。若重复违规，乙方将被取消合格供方资格且无权参与甲方将来的任何项目。第十四条：工程保险1乙方应于本工程开工前向保险公司投保下列各项保险，下列各项保险的保险期限应自本工程开工日起至本工程正式验收合格后三十（30）天为止（前述“本工程正式验收合格”的具体含义见本合同“第卅二条：完工验收”中的具体规定）。（1）工程第三人意外责任险：本项由乙方以甲乙双方为共同被保险人投保并由乙方承担保险费，以保障被保险人免除因本合同的执行遭致第三人的伤亡及财产损害所引起的赔偿。（2）乙方员工的保险：本项由乙方负责投保，乙方应保障甲方免除因本合同期限内乙8、方劳工伤亡所引起的一切责任或赔偿（补偿）。（3）机具综合保险：由乙方负责投保，乙方应对本合同所需使用的施工机具、外购器材的海、陆、空运输，自备或租用车辆等保险。（4）其它各种保险：包括盗窃险、火灾险、意外险、劳工保险等均由乙方自行办理，如发生事故，其损失与责任概由乙方承担。2乙方负担的各种保险费己计入合同总价金额内，甲方不另计给。第十五条：变更设计1 甲方对本工程有随时按业主的要求更改或增减的权利。2 甲方在认为工程有变更必要时，可书面通知乙方，乙方应即遵照办理，不得藉辞推委或提出异议。3 工程变更如牵涉工程数量的增减的，其工程费的增减金额按工程数量的增减，数量与合同所附的单价计算。如有新增项9、目，其单价由甲乙双方共同议定合理单价。但仅修改式样等零星之处，或工程惯例，系统所必须的项目所不可或缺的，虽图样及施工说明书未经载明乙方应遵照执行，不得推委及另索造价或要求加价。因工程变更而增减工程价款及工程期限，经双方协商决定后署书面协议并作为本合同有效的附件。第十六条：EHS措施1 乙方作为甲方的分包商，有责任遵守甲方的现场EHS要求及守则和洁净室施工要求及守则（见附件）以及业主或管理公司的相关EHS有关的条款，特别是必须遵守甲方和业主相关条款中的罚则。若有违反，应自行承担罚款部分；1 乙方施工人员应身着甲方规定的工作服装和安全帽，并配置合适的个人防护用品，使用甲方标识并不得擅自更改，乙方应10、自行承担其施工人员的工作服和个人防护用品的费用。第十七条：公共设施（不适用）第十八条：施工设施工水电设施1工地临时水电由甲方负责，但乙方应节约使用，不得浪费，若有违反必严厉处罚。罚款金额人民币伍佰元起； 2现场办公室、仓库及其它临时性设施：由甲方安排。如果自行搭设，应符合甲方和业主之要求，并遵守甲方相关的安全、卫生生制度。如果由甲方免费提供，应在报价中扣除此笔费用。3通讯设施（1）本工程工地与对外联络的通讯设施，由乙方自行处理若利用甲方提供的相关设施时，乙方需承担相关费用。（2）如属必要时，乙方应装设、维护并管理工区内的通讯系统，其费用由乙方自理。乙方如欲使用无线电讯设施时，应自行向有关机关申11、请，获准后始得装设使用。第十九条：配合施工1本工程如须与其它工程同时施工时，乙方应与其它工程施工单位互相协调合作，避免施工冲突、互相干扰、或作不必要的挖掘修补等，以期全盘计划能顺利完成。各施工单位之间如有争议，乙方应遵从甲方的安排、调度与裁决，不得异议，亦不得向甲方要求补偿。乙方如未能遵从甲方的安排、调度与裁决，致使延误期，或发生其它意外事故的，其一切损失，均由乙方承担。2乙方认为工地内原有植栽因确有必要开挖的，应报请甲方准许，并由乙方负责移植到甲方指定地点，不得任意破坏或砍除。施工结束后乙方应恢复其原有植栽绿化效果。第二十条：灾害处理本工程施工期间，若遇事故使本工程受到损害，乙方应于事故发生12、后十二（12）小时内报请甲方派员会同勘查，且于四十八（48）小时内提出书面报告予甲方若经证实为乙方的故意、过失或其它可归责于乙方事由所致的，应由乙方负赔偿之责：若为不可抗力所致的，经报告甲方并取得相关机关出具的证明后，双方依下列规定办理：1未完成工程由乙方承担损失；2不可抗力确已影响工程进行的，乙方得按实情申请展延工期，由甲方核定；3乙方自备材料、机具及设备概由乙方负责；4甲方供给的材料、机具及设备，乙方确已善尽保管责任的，可由甲方负担，否则应由乙方赔偿。第廿一条：障碍处理本工程如因业主或其它原因影响部分或整个工程的进行时，应按实际情形，由甲方核定免计工作天数，或展延工作天数。但该原因消失时，13、乙方应全力赶办，不得因此提出赔偿损失，或停止工程结算工程款等要求。第廿二条：工程延期1本工程施工期间如因下列情况而影响工期，确非乙方的过失所致的，乙方可于事发当时按实向甲方申请展延工期，由甲方提交业主核定延期天数；2无论因何种原因造成工程延期，乙方均不得请求加价。除非是业主原因且甲方获得业主赔偿时，可酌情给予乙方部分补偿。第廿三条：延期开工（不适用）第廿四条：逾期赔偿1本工程的逾期赔偿条款应于甲方和业主关于本工程的主合同保持一致，且乙方应承担赔偿责任，除非此责任是由非乙方原因引起的。第廿五条：工程赶工本工程工期间，如为配合进度，或因工需要甲方可要求乙方提交赶工计划，并由乙方增加工人，或加开夜班14、等赶工措施。第廿六条；工程停工本工程工期间，甲方有权通知乙方将本工程全部或局部停工，乙方应即照办，且应继续维护已完成工程及在场的器材设备，乙方因停工而发生的额外费用，包括一切应付工资及薪金、工机具折旧费、工地费用及管理费用等，除因下述原因停工以外，均由甲方按实补偿，惟乙方应于甲方通知停工之日起十日内提出补偿要求，逾期视为放弃求偿：2因工地大气情况而必须停工的；3因乙方过失而引起的。第廿七条：工地清理本工程施工期间，乙方应随时清除工地、工地附近道路及其甲方指示的一切废料、垃圾、非必要或检验不合格的材料、支架、工具及其它设备，以确保工地安全及工作环境的整洁。本工程完工时，乙方应在验收前清理工地及其15、附近道路所有废料杂物等，并将全部建筑物清理整洁，所需费用均由乙方负担。乙方应于工程完工后合理期限内，将乙方留存于工地的施工设备，临时工程未用材料等全部拆离工地。第廿八条：工地会议施工期间定期举行的工地会议，乙方工地负责人及有关人员不得借故缺席。另如经甲方要求，乙方公司负责人或工程师或分包商亦应出席参加甲方临时召集的工地会议，并按会议决议事项执行。或代表甲方出席由业主召开的承包商会议。第廿九条：保密义务乙方、乙方所雇用的人员、其分包商及其分包商所雇用的人员，因本合同而知悉或持有甲方任何业务或技术上的机密的，均须负保密责任，不得泄漏给任何第三人。上述人员如违反保密义务而泄漏甲方业务或技术之机密信息16、的，乙方应向甲方承担所有损害赔偿责任。本合同中双方之保密义务应自对方收到机密信息之日起五年内持续有效，且不因合同目的之达成而终止。第三十条：工程检验1本工程施工期间，甲方、业主或监理单位按照规范规定查核工程品质时，乙方应给予必要配合与充分便利，并派员协助办理。2甲方、业主或监理单位如发现乙方工作品质不符合本合同规定，或有不当措施将危及工程安全时，有权指令乙方限期整改，或将不符合规定部分拆除重做，如乙方逾期仍未办妥，甲方除可依本合同第二十四条规定要求逾期赔偿外，还可要求乙方局部停工或全部停工，直至乙方办妥并经主办工程师认可后始得复工，乙方不得藉词要求延期或补偿。第卅一条：部份完工（不适用）第卅二17、条：完工验收1工程竣工后，乙方应将所有工地废料杂物及临时设备及时清理完毕，并将所有剩余材料及及设备运离工地，始可书面报请验收，协助甲方向业主提报完整的各种资料（包含竣工图及其他竣工资料）。2本工程的验收合格应以甲方验收合格为准。乙方应提供甲方必要的配合和协助。第卅三条：工程奖励乙方对施工优良或缩短工期有卓越表现，甲方将赠于奖牌或奖状，并于日后主动邀请参加重大工程的投标，以资鼓励。第卅四条：合同终止或解除1甲方如认为有终止解除合同的部份或全部的必要时，随时可以书面通知乙方解除或终止合同的部分或全部，乙方应即照办并不得提出异议。2甲方解除合同后，乙方应即停工，结算已完成工程，解除合同责任，但发生其18、它赔偿事件，甲方仍得依法向乙方求偿，不在此限。3乙方于终止合同后不得就未完成部份向甲方索赔，经甲方付费的工程及材料部份归甲方所有。第卅五条：履约保证（不适用）第卅六条：知识产权（不适用）第卅七条：争议处理因本合同履行或与本合同有关的一切争议，双方应先友好协商解决。协商不成时，任何一方应向工程所在地法院提起诉讼。诉讼进行中双方不得停滞、停止、拒绝或迟延履行本合同中与争议无关的任一部分。第卅八条：合同效力本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效，待双方履行完所有义务时终止。符合本合同第二十九条、第三十四条、第三十七条规定或者双方另有约定的除外。第四十条：违约赔偿因乙方责任（工程质量问题、19、工期延误、安全事故等）给甲方造成损失或连带损失，甲方有权要求，补全甲方损失。甲方应按约按时支付乙方工程款项，如由于甲方原因不能按时按约支付乙方工程款，协商后仍然不能按约履行的，乙方有权停工，由于停工、窝工给乙方或者业主造成的直接（停工期间的人工费用、生活费）和连带损失（业主或者监理罚款），由甲方负责全额赔偿，不得有任何异议。第四十一条：定义及解释1工程合同：本工程合同包工程合同主文、报价清单（包括所附的工程进度表、工程详细表、单价分析表）、技术规范、工程设计图、补充说明、施工进度表、图样、工程质量保证书及签订合同前后所加入的各项附属文件。2甲方：xx工程技术公司及其指派代表。3分承包商（乙方）20、：xx科技有限公司。4业主：xx分行。5工程设计图：系按工程合同列明的设计图以及甲方从业主处获得的注明详细尺寸或规定的图面。6核准：甲方及其指派的代表的书面批准。7合同文件的原意：任何人的口头说明，不论任何种情况的方式或程度下，均不得改变或影响本合同文件条款。第四十二条：合同文件的抵触若本合同各项文件有抵触、矛盾、错误或遗漏的情形，乙方应于合同签定十四（14）天内，以书面形式通知甲方，由甲方予以解释、更正并以甲方决定为准。第四十三条：解释互相抵触合同文件的优先级本合同中各部分若有冲突或不一致情形时，应依照下列次序决定其优先级：1工程合同订立后双方另行签订的书面补充协议和合同附件；2工程合同主文；3议价记录；4补充规定（如有制定时）；5工程设计图；6施工规范；第四十四条：施工管理甲方及其指派人员，有权监督工程的进行、核定材料是否合格及指示乙方工作。乙方应遵从甲方及其指派人员对本工程的一切指示，否则，视为乙方违约。第四十五条：授权委托书乙方指派与甲方联系办理本工程之代表应持有乙方所签发之授权委托书。第四十六条：附则及附件1 本合同正本一式四份，甲乙双方各执二份为凭。【以下无正文】【以下为签字页】甲方公司名称（盖章）xx工程技术公司授权代表（签字乙方公司名称（盖章） 授权代表（签字）