1、矿山开采施工合同甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：乙方以议标方式取得xxxx县xx硅矿开采承包的土石方剥离、矿石开采工程项目施工。就双方在施工过程中的权利和义务、工程质量、安全生产、工程进度、款项支付等具体事宜，依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规规定，在本着自愿、平等、互利的前提下，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，订立如下条款双方共同遵守。一、工程概况：1、工程名称：xx市xx县xx硅矿。2、工程地点：xx县六屯乡3、工程内容：土石方开挖、剥离、矿石开采、现场装车。二、工程承包方式：1、甲方将位于xx县xx硅矿山的覆盖层土石方剥离及矿石开采工程承包给乙方 。2、乙方包工包料、自主经2、营、自负盈亏；承担相应的经济纠纷和民事法律责任。三、合同工期：1、开、竣工日期开工日期： 年 月 日（以业主签发的开工令为准）。竣工日期： 年 月 日（以相关部门签发的验收合格依据为准）。2、本工程总工期为：1050日，若需继续开采，仍由乙方根据市场现行行情续签合同。3、在合同期内乙方开采硅矿不得低于 万吨。四、工程造价：（一）综合单价按乙方所报综合单价：1、矿石：每吨 元（税后价），如物价上涨，则单价根据市场进行相应调整。（二）综合单价包含的内容1、土石方（含矿石）的开挖（剥离）、不含爆破和破碎，施工过程中的排土、排水、植被清理、进出场施工便道等全过程施工所包含的相关内容，土方深度在1.5米3、以内属乙方负责，1.5米以下由甲方负责，按实际方量计价（元/方），石方按矿石价每吨.00元，同价不变。2、所涉及的人工费、材料费（油料、火工材料及其它材料）、机械费。3、所涉及的工程施工机械进、出场费。4、安全、文明施工措施费。5、因国家政策和政府政策行为造成的停工、停建损失费。6、间接费（临时设施费、工程机械、人员的保险费。7、施工及生活用水用电设施费用。8、国家政策性油料费改税增加费用。（三）综合单价不包含内容1、石方运距不超出一公里，每增加一公里按00元/吨计算，以此类推。2、因矿山开采手续、周边环境，当地政府及村民等方面原因造成的乙方损失，由甲方全部承担。3、乙方进场操作运转，甲方矿卖4、不出或资金不到位和其它不具备，造成的损失，甲方全部负责。五、工程价款结算方式：（一）工程量确认1、乙方于每月的25日向业主报送当月工程计量申请表，业主在收到工程计量申请表后，会同业主和施工单位对其复测，且5日内予以确认，同时业主根据合同约定单价填报支付证书，经甲方审定后作为当月基本结算依据（已经确定不再开挖作业的施工断面，业主应及时组织和对方对工程量予以确认）。2、业主依据审定的“月进度计划”对照乙方当月实际完成工程量，作出“完成当月进度计划”。“没有完成当月进度计划”、“连续三个月没有完成当月进度计划”的结论。上述“结论”并作为当月工程款支付的依据。（二）工程（进度）款支付1、第一次计量、计5、价：乙方在完成矿石5000吨，甲方三天内一次性全款支付给乙方，以后每月按进度全额支付。2、甲方依据审定后的计量支付表，于次月的5日向乙方支付当月工程进度款，付款额为实际完成量的100%。3、甲方依据对乙方当月“进度计划”完成情况结论，根据相应的本合同条款约定支付工程进度款。六、甲方的权利和义务：1、有权对乙方在施工作业过程中的安全、质量、进度进行监督和检查，对不符合要求的施工作业行为提出相应整改意见，对违章行为有权要求其限期整改和停工停顿，停工整顿期间工程不予顺延。2、负责办理施工所需的相应证件、批件；协调周边作业环境，排除外围干扰，为乙方创造良好施工作业环境。3、如当月生产的矿产品，如销售不6、出去，按现场实际评估预付90%款项。4、如因甲方原因造成乙方施工机械误工（连续超过5天的），甲方赔偿乙方机械台班及人工损失费，挖机00元一天，装载机00元一天，汽车00元一天，人工费0元一天，工期相应顺延。七乙方的权利和义务：1、必须具备承揽本工作程相应的合法资质，并具有与本工程施工作业相应的管理人员、管理机构和管理制度，作业人员必须持证上岗。2、服从甲方现场管理人员的合理指挥和调度，严格按照甲方安全、质量和进度要求进行施工。施工中严格按照相应的施工规范、操作规程施工作业，做到安全生产、文明施工，保护环境。3、乙方必须确保本工程在合同约定的期限内完成相应的各项施工工作，如因乙方原因造成工期延误7、，甲方将追究乙方因工期延误给甲方造成的损失，工程总价下浮3%。4、在施工现场设立办公机构，建立健全相应的管理体系和管理制度。5、所有现场施工作业人员必须执证上岗，规范作业。6、认真做好与本工程施工相关的作业进度计划、机械设备的调度和安排。自行承担项目作业和使用机械设备造成的人员、机械设备的窝工、停工损失。7、配合甲方做好安全、技术、测量、计量、技术档案资料等工作。8、该项目工程属独立法人承包，独立施工、自负盈亏，乙方因自身责任造成的任何安全事故（人员伤亡、机械及财产损毁），均由乙方承担其一切经济损失和相应的法律责任。9、对进入现场的所有机械设备和人员实行保险，并承担相应的费用。10、按甲方要求8、规范施工，杜绝乱采滥挖现象。如因此造成“红线”（边界）纠纷、矿质和产量下降等，甲方有权责令乙方停工整改，并赔偿给甲方造成的相应损失。11、甲方在资金短期不能到位时，保证连续施工，不得以此为借口停工和闹事，并按时完成既定工程量。12、如甲方不能按约定支付乙方工程（进度）款，按每日3%向乙方偿付滞纳金，延期支付不得超过18个工作日，如超过18个工作日，乙方有权将矿山矿产品卖掉，以相抵所欠工程款。13、施工过程中应特别注意施工区域周边（红线以外）青苗（树木）的保护和森林防火，如因此造成青苗（树木）毁损、森林火灾等，由乙方自行承担一切经济损失和法律责任。14、甲方因工程施工需要，调用乙方机械设备，乙方9、应无条件支持和配合，产生的费用按实计算，在支付进度款时甲方向乙方支付所使用机械设备的计量和计件费用。15、保证自身和其他施工单位车辆顺利通行。16、杜绝和控制与本工程无关的社会闲杂人员、不法分子进入施工场地，禁止打架斗殴，禁止持有枪支弹药和管制发具。凡出现有上述情况的，一经查实，除国家公安等执法相关按法律法规予以追究外，甲方有权对乙方上述行为处以5至10万元的罚款。罚款将在保证金或工程进度款中直接划扣，无需乙方同意。17、保证不得有任何形式的聚众闹事、围攻甲方办事机关和工作人员；不得有任何形式的阻挠、阻止工程项目的正常施工作业，凡出现上述情况，乙方愿意承担因此给甲方造成的相关损失。甲方有权对上10、述行为处以5至10万元的罚款，罚款将在工程（进度）款中直接划扣，无需乙方同意。18、未经甲方同意，不得在施工区域设立任何形式的商品交易网点。19、未取得业主签发的开工令以前，不得以任何形式对矿山进行开挖和剥离施工。否则甲方将不予计量，并承担因此给甲方造成的相应损失。八、违约责任：1、本合同一旦生效后，应认真履行，双方均不得违约，如有违约行为，违约方向履约方支付工程总价1%的违约金。2、由于乙方原因没有在甲方指定的时间之前开工（设备、人员全部到位）而导致甲方的损失，甲方有权没收乙方的履约保证金，终止合同。3、由于不可抗力（自然灾害、战争、政策因素和省以下人民政府规定）造成的停工、停产损失，甲、乙11、双方互不赔偿，工期相应顺延。十、其他约定：1、乙方施工所用机械、设备应能满足该项目施工进度需要，并将所配备的施工机械、设备、工程车辆等清单报业主审查备案。2、甲方根据乙方施工进度情况，就乙方设备配置提出改进或更换的要求，乙方应及时改进或更换。3、业主工程师对违反相关安全规程的施工权予以处罚和罚款，罚款通知单直接报送甲方财务，在工程进度款中划扣。4、双方联络以书面形式为准，需要书面回复的，须在7个工作日内予以回复。5、双方对彼此涉及到商业秘密的资料负有互相保密义务。十一、合同附件：本合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商达成一致后，签订补充协议和附件合同予以确认，补充协议和附件合同与本合同具有同等法律效力，补充协议和附件合同与本合同冲突时，以补充协议和附件合同为准。十二、合同争议解决办法：甲、乙双方发生争议时，双方协商解决，协商不成的可向签地人民法院提起诉讼。十三、附则：本合同一式贰份，由甲、乙双方签字按手印后生效，各执一份，具有同等法律效力。甲方法定代表人： 身份证号：电话：乙方法定代表人：身份证号：电话：年 月 日