1、吉祥园住宅小区 C 座住宅楼工程屋面、卫生间防水分包合同总包单位：建筑工程有限公司分包单位：防水工程有限公司防 水 分 包 合 同 书n 总包单位： 建筑工程有限公司【或简称总包方】注册地址： 工业区法定代表人： 陈响n 分包单位：防水工程有限公司【或简称分包方】注册地址：法定代表人：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则，双方就 吉祥园住宅小区 C 座住宅楼工程屋面-25 度 ，3mm+3mm SBS 热熔型聚酯胎防水卷材、卫生间 1.5 厚聚氨酯水溶性环保型涂膜防水 分包2、施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：吉祥园住宅小区 C 座住宅楼工程2. 工程地点：密云县鼓楼街道檀西路西侧3.建筑面积：C 座：24768m24. 建筑檐高：C 座：53.9m5. 结构形式：剪力墙结构、框架结构6. 建设单位：置业有限公司7. 监理单位：监理有限公司第二条分包范围1. 屋面防水，包括雨罩、女儿墙等，做法： 1、-25 度 ，3mm+3mm SBS 热熔型聚酯胎防水卷材。2. 卫生间、厨房等有水房间，做法：1.5 厚聚氨酯水溶性环保型涂膜防水。第三条承包方式包人工包材料。第四条分包方基本工作内容1. 提交满足总包要求的施工方案。2. 检查防水基层是否满足规范要3、求，铲除、清理表面灰浆块等突起物，清扫尘土杂物以及表面积水。3. 涂刷基层处理剂，如改性沥青溶液、冷底子油等。4. 定位、弹线、试铺。5. 正式大面积满铺卷材。6. 阴阳角等特殊部位设置附加层。7. 收头与节点处密封。8. 清理、检查与修补缺陷。9. 按照国家规定提供5年【不低于 5 年】免费保修服务。10. 提交原材料试验检验报告，并承担相关实验费用。11. 提供完成合同工作所需的材料，如：1) SBS 卷材、胶粘剂、嵌缝膏2) 汽油、二甲苯3) 其它必需的材料12. 提供与防水施工作业有关的工具、机具，如：1) 扫帚、钢丝刷、扁铲或铲刀2) 滚刷、剪刀、壁纸刀、彩色粉袋3) 皮卷尺、喷灯、4、铁桶、压辊4) 安全帽、安全带、口罩、防护鞋等个人安全防护用品5) 其它施工必需的工具与用品13. 提供满足质量、工期、安全要求的施工作业人员与管理人员。第五条价款与计量序内容单位固 定单 价暂定数量暂定合价备 注元/ m2）13mm+3mm SBS 热熔型聚酯胎防水卷材m2681367约 9 万世纪洪雨牌（-25 度）21.5 厚聚氨酯水溶性环保型涂膜防水m2367581约 27 万世纪洪雨牌1. 合同单价：2. 以上单价为固定单价，本合同签字盖章生效后，在没有与对方协商一致的前提下没有任何理由要求调整。它包括分包方为履行本合同约定的义务，完成合同工作内容，承担自身经营风险，满足国家规范、规5、程、标准和设计要求，达到业主、监理、总包方满意所发生的一切相关费用。3. 对单价的说明本合同单价已经综合考虑以下内容：1) 大面积施工与局部、小面积施工之间的各种差异；2) 特殊部位如：阴阳角、转角处、伸出屋面处细部处理；3) 按规范、方案、图集规定局部增加的附加层；4) 人工费、材料费、机具费、食宿交通费、试验检验费；5) 现场管理费、企业管理费、利润；6) 应该缴纳给政府有关部门的，除营业税以外的各项税费；7) 必要时，总包方可为分包方提供营业税金的完税证明。4. 本表所列数量为暂估量，并不作为结算依据，双方结算根据下列 3 款计量原则进行。工程量计算方法：1) 基本原则：工程量按北京市 6、2001 预算定额防水工程的计算规则计算防水面积(搭接量、消耗量、附加层以及根据现场需要周边预留材料已在单价中考虑，不再单独计算）2) 平面：屋面、卫生间、厨房等有水房间平面防水依据施工图纸按图示尺寸的水平投影面积计算工程量；3) 立面依据施工图纸（卫生间上返 1800mm，屋面、厨房上返 250mm）按图示尺寸计算工程量4) 不另行计算的项目：i.ii. iii. iv.v.vi. vii.第六条付款水落管根部承插口处的用密封膏嵌填密实平； 阴阳角处的基层密封膏涂封以及卷材附加层； 转角以及类似之处密封膏涂封以及卷材附加层； 泛水部位加铺的卷材附加层不另行计算；排气洞和伸出屋面管道处以及类似7、之处卷材附加层； 后浇带不单独计算附加层工程量。以上不另行计算的项目相应价款在合同单价中已经考虑；1. 本工程无预付款2. 付款前提1) 业主已经将相应款项支付给总包方2) 施工内容经总包方同意3) 施工进度在总包方的总控制计划之下4) 试验/复试报告证明所用材料合格或满足合同要求5) 经监理单位、总包方验收合格【分项验收时】6) 随进度提交了相关技术资料【试验报告、验收资料等】3. 付款程序及时间：1） 分包方于 所有承包内容全部完成并验收合格后 向总包方项目经理部递交本期按合同约定应付的费用汇总表和请款报告；2） 总包方项目经理部收到报告后于次月的 1825 日进行审核并向公司财务部报资金8、计划；3） 公司财务部在收到资金计划的下月 3 日10 日，支付工程款。（付款程序可根据项目资金情况相应调整）4. 付款方式：本工程按合同约定内容完成并验收合格后，第一次付款在 2011 年 8 月前支付结算工程款的 30%；第二次付款在 2011 年 12 月 1 日前支付至结算工程款的 50%；第三次付款在 2012 年 2 月前支付至结算工程款的 95%。结算工程款的5%作为工程保修金，待保修期满后无息返还（保修期为工程竣工验收备案后 5 年）。保证金的返还：无1) 分包方应及时递交各项技术资料，当总包方收到分包方全部完整的技术资料，经总包方现场技术负责人确认无误，双方办理完结算手续后，9、支付全部资料保证金。2) 若分包方按合同工期【含总包方认可的工期顺延时间】如期完成合同内容，双方办理完结算手续后，返还全部工期保证金，否则将酌情扣除。3) 单位工程验收合格后，质量保证金全部转为保修金，保修期满后 30 天内支付。5. 资金风险共担1) 鉴于目前建筑市场的实际状况，总包方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，分包方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对总包方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，分包方不要求总包方每月付款均按时足额到位。2) 分包方同意总包方按业主实际支付给总包方的比例来支付其进度款，此时也应扣留资料保证金和质量保证金。3) 任何缓付、迟付的工程款均不计取利10、息。6. 总包方对分包方的其它扣款1)/2)/3)/第七条工期要求1.开工日期： 2011 年3月30日2. 完工日期：屋面防水 2011 年 4 月 8 日，厨房卫生间及其他位置防水 2011 年 4 月 25 日计日历天。包括法定节假日和不利的天气条件以及不可避免的交叉作业影响因素在内3. 分包方必须按总包方总控进度进划施工，确保每周之工作均在总包方之总控进度计划内完成； 如果分包方不能按总包方总控计划完成其工作，分包方必须按总包方指令无偿追加各项投入，以达到总包方的合理工期要求为止。4. 非总包方原因【不可抗力除外】造成工期延误，乙方承担违约责任。第八条工期延误1. 因以下任何一项原因造11、成分包方延误实施分包工程的，经总包方项目经理书面确认，分包工程的竣工时间相应延长：1) 非分包单位造成工程延误，而且总包单位根据总包合同已经从业主获得与分包合同相关的竣工时间的延长；2) 非分包方原因造成分包工程范围内的工程变更及工程量增加超过 30 ；3) 总包方未按约定时间提供开工条件、施工现场等造成的延误；4) 总包方发出错误的指令或者延迟发出指令确认批准造成分包合同工期延误；5) 不可抗力【有关定义见第九条】等其它非分包原因造成分包工程的延误；6) 总包方认可的其它可以谅解的工程延误。2. 分包方在上述任一事件发生后的 5 天内，就延误的工期以书面的形式向总包单位提出报告。如果索赔事件12、具有持续的影响，则分包单位应每隔 5 天发出一份报告，事件影响结束之日起10 天内提交最终报告给总包方商务部门。总包方在收到报告后 10 天内就报告内容予以答复或提出修改意见，否则视为已经同意。第九条不可抗力1. 不可抗力指业主、总包方、分包方都不可预见、不可避免、不能克服的超出一般防范能力的事件。此类事件的发生给合同一方的履约造成不可能或减弱。不可抗力包括：1) 地震、洪水、海啸、飓风、台风、剧烈雷击等天灾以及恶劣气候；地裂度/度以上的地震；/级以上持续/天的大风；/毫米以上持续/天的降雨；/毫米以上持续/天的降雪；日气温超过/度，持续/天；日气温低于/度，持续/天。气象资料以中央气象台记录13、为准。2) 战争、敌对行动【无论是否宣战】；3) 叛乱、暴动、军事政变、内战；4) 暴乱、骚乱、游行示威或混乱【分包方自身及相关联的人员内部并且是从事本工程而发生的事件除外】5) 空中飞行物体坠落；6) 音速或超音速飞行物或装置产生的压力波；7) 国家重大庆典、国外政府首脑或国际政要到访、全国人大或政协会议、全国党代会等重大政治事件要求停工或进行各项管制而影响到工期；8) 由于法律法规的变更或后续颁布的法律法规导致本合同在法律上不合法。2. 不可抗力事件发生后，分包方应立即通知总包方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽 量减少损失，并根据总包合同的约定处理。不可抗力事件结束后48 小时内分包14、方向总包方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。 不可抗事件持续发生，分包方应每隔 3 天向总包方报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 7 天内，分包方向总包方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。3. 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法分别承担：1) 下列费用由总包方向业主索要回来以后支付给分包方：i. 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害。ii. 停工期间，分包方应总包方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用。iii. 分包工程所需清理、修复费用。2) 分包方人员伤亡由自身负责，并承担相应15、费用。3) 分包方机械设备损坏及停工损失，由分包方自行承担。4) 延误的工期相应顺延。4. 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。第十条 变更与变更计价1. 如果总包方认为有必要对分包工程或其中的任何部分的形式、质量、数量作出变更或调整， 总包方有权指示分包方进行以下任何工作，分包方应遵照执行。该指示应该包括来自业主、设计、监理单位的设计变更、洽商、指示等。1) 增加或减少合同中已经包含的工作量。2) 改变工程做法、材料。3) 改变分包工程任何部位的标高、位置或尺寸。4) 改变施工顺序或时间安排。5) 为确保工程质量和工程竣工而必需的任何附加的工作。2. 上述变16、更指令发出后，双方应继续履行本合同，本分包合同不能因以上变更而失效或者作废。因变更而导致合同价款发生变化则按相应条款规定调整。3. 如果上述变更是因为分包方违约或分包自身原因造成总包方不得不发出变更指令，则任何此类变更后增加的费用由分包方自己承担。4. 无论什么时候，分包方没有任何权利对合同工作内容提出变更，更不得在施工中擅自改变材料做法、进行未经总包方许可的施工作业。5. 如果变更仅仅造成工程量发生增减，则其单价不变，仍按原合同单价执行。6. 如果合同中没有适用于变更工作的价格，则双方协商一个总包方认为合理的市场价格。第十一条技术质量要求1. 总则1) 分包方应严格按照本合约和现行规范提供防17、水材料、安排组织本分包工程的施工作业。确保施工质量满足规范和设计要求。2) 分包方应选派业务水平较高、经验丰富的专业施工技术人员和操作人员在本工程施工。3) 施工作业人员需持有有效的北京市劳动局和建委颁发的上岗证，并提供加盖单位公章的复印件，报总包方备案。2. 标准与规范防水材料应满足现行设计图纸国家与地方标准、规范以及行业规范标准要求:1) 其它相关规范、标准、规程2) 国家、地方、行业后续颁布的规范、标准、规程上述标准、规范、规程若有不一致或矛盾之处,按较为严格标准执行。3. 材质要求1) 外观质量i. 不允许出现断裂、皱折、孔洞、剥离ii. 边缘整齐、砂砾均匀，无明显差异iii. 胎体未18、浸透、不允许露胎；面层涂盖均匀项目性能拉力（N）不小于 400延伸率（%）不小于 200耐热度（85+2， 2h）不流淌，无集中性气泡柔性（-25）绕规定直圆棒无裂纹压力0.2mpa不透水性保持时间30min2) 物理性能【供参考】3) 其它i. 胎体复合胎聚酯胎其它/划ii. /iii. /iv. /4) 卷材厂家信息i. 厂家名称：世纪洪雨ii. 注册地址：/iii. 其它：/4. 材料检查与检验1) 材料进场前，需提供材料检验报告、出厂合格证等相关材质证明材料。2) 材料进场抽样复验。根据规定，同一品种、牌号和规格的卷材，抽样数量为：大于 1000 卷抽取 5 卷；5001000 卷抽取19、 4 卷；100499 卷抽取 3 卷；小于 100 卷抽取 2 卷。【供参考，以有关试验要求为准】3) 复试检验费和第三方见证试验费由分包方承担。5. 施工要点【供参考，以实际工艺特点为准】1) 严格执行样板制施工。正式施工前，需做2 2m 的样板，待检验合格后，才可以进行大面积的施工；2) 屋面找平层分格逢处，横纵向需用 200mm 宽卷材覆盖做附加层；3) 应严格按节点详图和总包方的施工方案处理特殊部位，确保粘接牢固，密封良好：i. 屋面反梁、机房及水箱间门槛处；ii. 女儿墙、管根、排汽管处；iii. 穿出屋面的竖管处；iv. 风机出屋面洞口处；v. 设备基础处；vi. 屋面凹凸处；v20、ii. 阴阳角处。4) 喷灯喷嘴距卷材面的距离应适中，均匀加热，不得过分加热或烧穿卷材。5) 卷材表面热融后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下的空气，不得皱折，并辊压粘接牢固，不得空鼓。6) 上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开 30cm 以上，卷材搭接宽度不得小于 100 mm。7) 卷材的接缝部位应牢固，封边要严密。不得出现皱折、翘边、脱层或滑移。第十二条材料管理1. 计划管理1) 所有物资、设备须经过总包方书面同意后方能进场。2) 进场后一周内，应向总包方提供工程所需主要材料物资供应计划书，以满足施工进度计划要求。3) 进场的物资材料应满足总包方制定的月计划、周计划施工进度要求。4) 所有21、材料进场前，分包方需提供相应的合格证、生产许可证、出厂证明、复试报告等合法资料，否则不得进场。2. 仓储管理1) 由分包方自行负责对材料加以妥善保管，防止人为破坏、偷盗以及不利自然条件的侵蚀， 费用自理。如果分包方未采取适当的保管保护措施，总包方有权指派他人完成。所发生 的费用无论多少概由分包方承担，对此分包方不得有任何异议。2) 进场物资堆放地点，必须经过总包方批准,服从总包方的统筹安排。3) 现场物资堆放、标识等须符合总包方的有关管理规定。4) 材料存放要求i. 防水材料存放环境要符合干燥通风的要求。总包方提供库房场地，并建造其围护结构，分包方自行建造房内设施。ii. 防水涂料包装容器必须22、密封，容器表面应有明确标志标明涂料各组份名称，生产日期及有效期。iii. 防水材料严防日晒雨淋，远离火源，避免碰撞，分包方在库房外自备消防设备及防火标识。第十三条现场及人员管理1. 分包方应遵守国家、行业、地方以及总包方有关现场安全文明施工的各项管理规定，在设施的投入、现场的布置等各方面严格按照总包方的规定，并符合总包方的 CI 要求。2. 现场施工人员必须统一着装，统一配戴安全帽及胸卡。施工人员须持证进出现场。3. 现场不允许出现宣传分包方单位的标识、标语。4. 分包方所有现场施工人员【非北京市户籍人员】需持有北京市劳动局核发的北京市外来人员就 业证、北京市公安局下属驻地派出所办理的 暂住证23、北京市政府指定卫生防疫部门核法的 健康证。凡因为分包方承担上述证件不齐而造成的责任，因此给总包方造成损失由分包方承担。办理证件所需费用分包方自理。5. 分包方应该采取一切合理的措施防止其人员发生任何违法犯罪或妨害社会治安和公共安全的 行为，并有完全的责任和义务保护周围其他人员和财产免受上述行为的危害，由此造成一切后果由分包方负责。6. 严格遵守有关消防、保卫、交通安全、环卫社会治安方面的规定。凡是由于分包方在上述要求贯彻执行不得力而造成的一切事故、灾害，其经济及法律责任由分包方独自承担。由此造成总 包方的损失由分包方赔偿，此外总包方有权对其进行处罚。第十四条总包方一般职责1. 总包方驻现场代24、表【项目经理】张玉清【技术负责人】谢磊2. 负责协调分包方与现场其它分包商、施工工序之间的关系。3. 及时向分包方提供施工所需指令、指示、洽商等相关施工文件。4. 当总包方对工程材料、质量发生怀疑时，有权随时进行抽查。5. 如果分包方在工程质量、进度、安全、现场管理等方面满足不了总包方、监理、业主任何一方的合理要求时，总包方有权将分包合同范围的工作指定给其它单位完成，所发生的分包费用、劳务费、材料费等费用从分包款中扣除，对此分包方不得有任何异议。6. 协调解决分包方现场的材料堆放及库存场所。7. 提供分包方临时办公场所，办公室 / 间【非分包方独有】，办公设备与用品分包方自备。8. 负责防水基25、层的施工，确保基层作业面满足规范要求。9. 提供生活、生产用水用电，分包方应厉行节约。总包方有权随时抽查监督分包方用水用电行为， 若发现有浪费或不良使用行为，总包方有权重罚，并禁止分包方使用总包方提供的水电资源。10. 向分包方提供现场人员宿舍 / 间，人均使用面积不小于 / 平方米。宿舍床铺、衣柜、吊架等生活设施以及冬季取暖设施、夏季通风防蝇设施等其它设施由分包方自备。第十五条分包方一般职责1. 按合同约定及总包方要求的时间准时进场; 严格按总包方的方案施工,根据总包方月/周施工计划组织施工;2. 分包方驻现场代表【项目经理】姓 名：【技术负责人】姓 名：3. 自备施工所需机具、工具及其它随26、身工具。4. 自备符合规范要求的个人安全防护用品，如：安全帽、安全带、口罩等。5. 分包方施工前需向总包方提供完整技术方案，其中应包括以下内容施工依据现行国家技术规范、质量验收标准及其它相关规定；主要施工方法；根据工期要求和现场情况为每阶段施工安排的机具型号、数量；每一阶段现场作业人员、管理人员数量；分包方现场管理人员组织结构系统和隶属关系以及通信联系方式；根据现场实际情况和可能出现的情况【包括有毒害环境作业】，所采取的保证措施。6. 向总包方提供施工人员名单需经北京市建委外管处备案及特殊工种的上岗证复印件【加盖单位公章】。7. 负责自行施工范围的成品保护工作，并保证不损害其它施工方已完项目，27、如有损害分包方应自费予以修理。8. 分包方应随时准备接受总包方对工程质量、安全、文明施工的检验、检查，并为检验、检查提供便利条件。9. 分包方应保障总包方免于承担因分包方过失、失误造成的任何人员伤亡、财产损失的全部责任和索赔，另外还应保障总包方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、抚恤费和其它相关开支。10. 负责己方施工区域的安全文明施工，及时将己方施工区域的施工垃圾清理到总包方指定的区域。否则总包方有权自行组织他人完成该项工作，费用从分包方款项中扣除。11. 分包方现场负责人需按时参加总包方项目经理部组织的有关安全、质量、进度、文明施工等方面的各种会议、检查活动，不得无故缺席。若分包28、方代表临时有其它紧急事物无法出席， 须指派全权代表参加。会议所作出的决议、事项，双方需共同恪守，严格遵照执行。12. 未经总包方许可，分包方不得私自在现场包括生活区私搭乱建临时用房；13. 分包方的食堂和宿舍需接受总包方的统一监督管理，并严格执行北京市卫生防疫有关规定， 采取必要措施，防止蚊蝇、老鼠、蟑螂等疾病传染源的孳生和疾病流行。第十六条检查与验收1. 分包方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及总包方依据合同发出的指令施工，随时接受总包方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。2. 工程质量达不到约定标准的部分，总包方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因分包方原因达不到约定标准，由分29、包方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。3. 总包方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由分包方承担。除此之外影响正常施工的发生的费用由总包方承担，相应顺延工期。4. 因总包方指令失误或其他非分包方原因发生的费用，由总包方承担。5. 隐蔽工程和中间验收1) 工程具备隐蔽条件时先由分包方进行自检，并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知总包方验收。通知包括隐蔽的内容、验收时间和地点。总包方组织业主、监理单位进行验收。分包方准备验收记录，验收合格，总包方、监理单位在验收记录上签字后，分包方可进 行隐蔽或继续施工。验收不合格，分包方在总包方限定30、的时间内修改后重新验收。2) 总包方不能按时进行验收，应在验收前 24 小时告知分包方，延期不能超过 48 小时。总包方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，分包方可自行组织验收，总包方应承 认验收记录。3) 经总包方、监理单位验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后， 总包方、监理单位不在验收记录上签字，视为总包方已经认可验收记录，分包方可进行 隐蔽或继续施工。6. 重新检验无论总包方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，分包方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，总包方承担由此发生的全部费用，赔偿分包方损失，并相应顺延工期。检验不31、合格，分包方承担发生的全部费用，工期不予顺延。第十七条环保与职业安全【详见环保协议与安全协议】1. 本合同双方应共同遵守国家和地方有关的环境保护的法律、法规，努力营造绿色建筑。2. 分包方在防水施工作业过程中满足总包方制定并经国家权威部门认证的 ISO14001 和OHSAS18001 的要求，保证施工生产符合相关标准的要求。3. 分包方进驻现场员工需接受 ISO14001 环境管理、OHSAS18000 职业安全卫生知识的教育培训。4. 分包方在运输材料【包括废料】、机具过程中应执行北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定。5. 分包方须采取有效措施，防止运输机械噪声超标或机械漏油污染环32、境。运输车辆要定期进行噪音检测。对于不符合要求的机械要及时采取必要的措施。6. 车辆进入现场禁止鸣笛。第十八条 技术资料1. 分包方应严格按北京市建筑安装工程资料管理规范（DBJ01-51-2000）的规定，及时、真实、准确地提供完整而规范的技术资料。分包方对资料的完整性、真实性负责。在资料不齐全时总包方有权扣留部分工程款抵押。2. 如果政府、社会在建筑工程评比过程中对技术资料有特殊要求，分包方有义务竭力满足，不得以任何借口拒绝、推诿。3. 应提交的资料与时间1) 防水卷材及粘结剂试验报告2) 防水涂料试验报告3) 分项工程施工报验表4) 隐蔽工程检查记录表5) 其它第十九条合同文件组成与解释33、顺序1. 补充协议书 若有时2. 本分包合同书3. 招标文件4. 明确双方职责的会议纪要、往来函件5. 总包方制定的施工方案6. 本合同所列规范、标准7. 总包方制定的施工总进度计划第二十条合同使用的语言文字及适用法律1. 合同语言：本合同文件使用汉语。2. 适用法律法规：中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例房屋建筑工程质量保修办法其它现行法律/法规和规范性文件含北京市地方行政法规第二十一条违约1. 合同双方任何一方不能全面履行本合同条款，均属违约；违约所造成的损失、后果、责任， 概由违约方承担。2. 除非双方协商终止本合同，违约方承担前述条违约责任、损失后仍需严格履行34、本合同。3. 不允许非法转包本分包合同工程。4. 总分包双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的分包方对总包方 拥有的债权，分包方承诺不得将其转让给第三方，除非经过总包方的书面同意后方可转让，否则， 分包方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的 5%向总包方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。第二十二条保 修1. 分包方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本分包工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：、乙方提交完工验收报告的时间：工程完工后 3 天内。甲方在接到乙方提交的完工验收报告后 3 日内组织建设单位、监理和35、其他相关单位进行验收， 如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内整改，直到验收报告合格为止。工程保修期执行国务院建设工程质量管理条例，防水工程保修期为 5 年。如因乙方防水质量发生问题，在保修期内业主所要求的一切维修要求均由乙方负责，并承担由此发生的一切费用。竣工结算时甲方扣留结算总价 5%作为保修金，保证金在保修期满待甲方收到业主方保修金尾款后 20 天内结清。2. 质量保修期：双方根据建设工程质量管理条例及有关规定，屋面防水工程、房间和外墙面的防渗漏为 5 年。3. 质量保修期自本单位工程竣工验收合格之日起计算。4. 质量保修责任1) 属于保修范围、内容的项目，分包方应当在接到保修通知之日起36、24 小时内派人保修。分包方不在约定期限内派人保修的，总包方可以委托他人修理。费用从分包方保留金中扣 除。2) 发生紧急抢修事故时，分包方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3) 分包方的操作工艺、材料质量、施工质量、防水密封性能、材料出现老化或退化、或存 在缺陷，为修补该缺陷而需进行的剥离、剔凿和恢复面层、底层以及其它与因缺陷影响 的抹灰、装修、管线等等相关工作，若分包方自身技术水平与资质不能胜任类似工作时， 总包方有权指定专业施工队伍完成相关作业，全部费用由分包方承担。4) 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全37、防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，分包方实施保修作业。相关费用由分包方承担。5) 质量问题保修完成后，由业主、使用方会同总包方组织验收，各方验收合格后当次保修即告结束。5. 保修费用与赔偿责任1) 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。2) 如分包方施工质量缺陷、工艺缺陷、材料老化等造成防水工程渗漏，该缺陷给使用方、业主造成物资财产等直接损失以及其它间接损失均由分包方负责赔偿。3) 为返修、维修防水层而剥落、恢复面层、底层以及受它影响的相关连工作所需费用由分包方承担。4) 因业主、使用方使用或保养不当造成屋面防水渗漏，分包方应尽义务进行维修，维修费用则由总包方牵头38、，分包方配合，向责任方索要，但总包方没有追索此项债务的义务。5) 若合同双方对分包工程质量发生争议，则共同约请北京市建筑建委下属质量监督总站或其它权威机构进行鉴定。如果鉴定结论分包方质量不合格，则鉴定费用由分包方承担。6. 保修金返还1) 分包方履行完保修维修责任，保修期满后 30 天内，返还扣留的保修金。2) 保修金需扣除以下费用：i. 总包方委托他人完成保修维修工作的费用；ii. 因分包方过失、责任而赔偿业主、使用方的相关损失；iii. 为返修、维修防水层而剥落、恢复面层、底层以及其它与之相关连工作所需花费的费用【总包方代为支付时】；iv. 其它与保修维修有关的费用。3) 若本工程剩余保修39、金不足以支付第 2）款所述之费用，则分包方有权从双方任何其它经济往来的帐务中扣除。4) 保修金不计取任何利息。7. 其他双方约定的其他工程质量保修事项：/。第二十三条履约保函或履约保证金1. 在本分包工程合同签订后5天内，分包方必须按总包方的要求提供由一家在中国境内注册的银行出具的履约保函。2. 保函金额，按合同总价的百分之壹拾。3. 该银行机构及保函的内容须经总包单位认可。办理保函所需的费用由分包方承担。如合同期限延长或发生拖延时，保证书保函相应延期。4. 分包方也可向总包方交纳一笔履约保证金/元，以代替履约保函，其金额应等同于履约保函金额。于签约后5天内提供。5. 若分包方严格履行了本分包40、合同，则在竣工决算后，总包方扣留足额的保修金时，将保证金、保函全额返还分包方【不计利息】。若分包单位不能完全履行分包合同，则总包单位将抵扣 履约保函或履约保证金的全部或部分作为对总包单位的赔偿，如履约保函或保证金仍不足以 补偿总包单位的损失，则差额部分也由分包单位承担。6. 分包单位不能按合同规定提供履约保函或履约保证金时，则总包单位有权每次在将支付给分包单位的工程款中抵扣相同比例的款项，作为分包单位的履约保证金。第二十四条合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效，技术资料齐全有效，履行完保修职责，保修期结束，本合同即告终止。第二十五条争议与裁决发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行41、和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第3 种方式解决争议：18.1 向北京仲裁委员会申请仲裁；18.2 向/仲裁委员会申请仲裁；18.3 向密云县人民法院起诉。第二十六条未尽事宜本合同在执行中若有未尽事宜，双方经友好协商以补充协议/会议纪要/谈判记录等形式解决。第二十七条其它约定1. 双方承诺不将本合同成交价格透露给任何第三方。2. 本合同所述之内容与条款只限于吉祥园住宅小区 C 座住宅楼工程工程使用，分包方不得将本合同内容细节透露给任何第三方。3. 本合同正本一式两份，副本一式三份，甲方执两份，乙执一份。4. 签订的补充协议具有同等效力。【以下无正文】总包方： 建筑工程有限公司分包方：盖章 盖章法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：日期： 2010 年4 月日日期： 2010 年4月日