1、工程施工劳务分包合同依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并鉴于 xx分公司 （以下简称“业主或总包单位”）与甲方已签订施工承包合同（以下简称“主合同”），现甲乙双方就本工程分包劳务所涉事项经协商达成一致，订立本协议。一、工程概况 1.1 工程名称：xx拉伸钢板桩打拔 1.2 工程地点： xx 1.3 劳务分包内容： 拉森钢板桩 二、工程承包形式 2.1 包人工，包机械，包质量，包安全，包进度，包文明施工。三、工程承包形式序号分项名称项目特征描述计量单位数量小计备注1拉森钢板桩型拉森钢板桩，12m长根2470打桩机 台班32、470打桩机进出场次3215挖机含油台班215挖机带镐头机含油台班215挖机进出场次支撑项此内容总价包干合计 3.1 暂定合同总价： 元（小写： ），工程结束，按照现场实物量签证单结合施工图纸按实结算。其中合同总价的6%计 元作为基桩测试业务费和安全文明施工费用。 3.2 上述综合单价不含主施工、住宿水电费用等；但包括相应施工设备进场、人员进场施工费以及辅助材料以及为满足施工工艺需要、根据甲方指令赶超工期新增加的设备、人员费用和安全文明施工要求而购买的物资消耗品均包含在内。 3.3 本合同内未显示、施工期间新增加的施工工艺，其综合单价的确认应填写“分包人工程施工定价单”并按要求流转确认后作为合3、同的附件和结算依据，有量无价的不予结算。四、分项综合单价施工内容 4.1钢板桩内容包含以下但不仅限于： (1)打入钢板桩场地地上地下障碍物的清理，钢板桩打、拔，钢板桩及机械的进出场，钢板桩装卸车，钢板桩涂油、清洗，15天租赁费；夜间施工照明；按甲方要求施工、归档资料整理复印等。 （2）钢支撑及完成本工艺的相关设备的进出场，钢支撑的租赁、装卸车，钢支撑的安装 (2)根据甲方指令设备、机械一次或多次进出场；场内多次搬运；甲方提供的施工用水、电源接点至施工区域间的接驳及材料费；及乙方为完成本工程施工任务所提供的管理、人力、机械及其他一切相关措施等。 (4)因气候季节以及工序协调等因素导致的施工期间的4、机械台班、施工人员停等工；施工区域及主要进出口外5米范围内场地保洁等安全文明施工等。 4.2上述综合单价还包含以下工程内容： (1)、综合单价中已包括乙方施工人员伙食；施工期间的人工往返路费；箱变出口至施工现场的施工用电缆；电焊机；电焊机二级保护；二级电箱；三级电箱；照明及照明设施的搭设；标识标牌；机组方面协调和施工；安保消防；安全设施；文明施工等费用。 (2)、乙方用于本工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、检测等费用，施工所用机械的燃料费、人工费、修理费、进出场费、折旧及损耗费，已经包含在各综合单价或总价内。如有机械停工台班、人员窝工等均不得作为结算依据。 （3）、施工现场、道路保洁（施5、工区域内的保洁及对社会道路造成污染的范围）；乙方必须确保按甲方要求提供充足的人员进行此项保洁工作，保洁人员由甲方统一管理，保洁人员费用已包含在综合单价中，该部分人员乙方不得挪作他用。 （4）、乙方对施工现场施工道路、配电箱、场地排水沟、泥浆池、废浆池及集土坑等公用设施均应小心使用，由于乙方的施工原因而发生损坏的，修复费用由乙方承担，由于乙方的原因发生影响现场安全文明，包括不限于影响场地保洁、周边管线下水道堵塞，由乙方承担甲方的所有损失并恢复下水道原样。 （6）、承担不限于以下：施工时未能参照施工组织设计结合现场实际情况确定的施工流程、测量定位、施工过程控制等导致的施工质量问题； 4.3 其他要6、求： 本工程以单价固定、工程量按实结算的计价方式进行结算的，该单价是综合包干单价，不再计取任何费率，为完成本合同实际内容所发生的一切费用，一次包死不再调整。乙方承诺不因市场人工、机械台班、工程量增减及施工措施、施工环境发生变化等而对合同价格进行调整；此综合单价包括但不限于如下内容：人工费；材料费；机械费；正常工况条件下的施工措施费；因乙方原因导致的本工程返工或缺陷修复费；安全文明施工费；外来从业人员城镇基本保险；乙方合理的管理费；利润；税金；规费（社会保险）；措施费等为完成本工程分部工程的所有费用。乙方已充分考虑本工程施工的内部和外在所有风险，该费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引7、起的费用。五、工程技术要求 5.1 乙方必须严格按国家有关工程施工技术规范、设计图纸及有关设计通知、主合同中的技术要求、甲方的指令组织施工，并接受甲方的监督管理。 5.2 乙方应对收到的任何图纸和技术文件进行仔细阅读和检查，并有责任发现其中可能存在的缺陷或错误，如发现错误或表达不清，必须在收到图纸和文件后3天内以书面方式通知甲方，避免由此引起返工而造成经济损失。若因乙方未按图施工或错误施工，乙方须承担直接经济损失及工期延误责任。 5.3 在施工过程中，对特殊过程、关键工序或危险部位，乙方必须按照甲方要求提交详细施工措施或作业指导书（包括环境保护的处理措施），并对相关人员进行适时培训和技术交底，8、由甲方批准后方可继续施工。 六、分包工期 6.1 开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日，按照甲方与总承包单位（或建设单位）签订的主合同约定开竣工日期为准，若过程中主合同中的总承包单位（或建设单位）要求工期提前，则乙方无条件接受并承担因赶超工期而增加的机械、人员费用。 6.2 不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取有效措施赶超进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。 6.3 乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因明显不能按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工且经整改无改观后，乙方承担违约责任及相应费用，且甲9、方有权重新划分乙方所承包任务或终止合同，重新安排队伍施工，乙方必须无条件接受。由乙方原因造成的工期延迟，乙方同意全额承担本工程主合同内约定的对甲方的经济处罚并从结算款中扣除。 6.4 工程暂停施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响。当工程具备复工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。七、工程量计算规则 7.1 钢板桩按根结算，机械按现场签证予以确认。八、工程结算 8.1 无论实际结算工程量的增加或者减少，分项综合单价固定不变，增减结算总价； 8.2 按照竣工图纸及第七条的计算原则进行计量，乙方同意按照甲方的实际结10、算工程量调整乙方结算总价。 8.3 最终结算总价应以工程竣工，单项工程验收合格后扣除乙方相关费用后的总价为准。 8.4 在施工过程中发生的影响工程造价的因素，如设计修改、施工方案变更、技术核定、非甲乙双方的原因增加的措施费用、工程量变更、工料机单价数量变化、地下地上障碍物、施工场地状况、外部环境影响正常施工等涉及费用变化的事项，乙方必须在第一时间向甲方汇报并做好相关资料收集整理工作（包括必须的影像资料等）。按要求提供书面及影像材料交甲方办理各类签证，甲方对上述关于乙方的费用签证的签收不视为对乙方要求的认可，也不视为组成乙方施工总造价结算的依据。除非甲方的签证得到主合同相关单位的认可并收到签证的11、相关费用为前提。并需本工程项目经理签字经过甲方关联部门审核会签后方可作为有效的签证，纳入乙方结算范围。 8.5 分项总价含20%的安全、质量、文明施工、保修金等保证金，在过程中付款时根据合同总价分批次按比例扣除。 8.6 甲方与主合同内主体单位确认的结算或签证，均不作为甲乙双方的结算依据。九、价款支付 9.1 劳务款的支付按照甲方主合同内约定的付款方式执行，即劳务工程款支付必须在甲方收到主合同支付人支付相应的工程款后同比例支付。 9.2 在支付分包人（分包单位）第一笔工程结算劳务费时甲方扣除乙方应负担的各类税费、甲方先为代缴的费用以及工程中因安全、质量、工期、安全文明施工等引起的罚款等费用。 12、9.3 乙方的工程款累计支付至合同总价的80%后停止付款。 9.4 考虑到建筑市场可能存在的资金风险，乙方完全同意甲方向乙方履行前述支付工程预付款、工程进度款及工程尾款义务是以甲方收到主合同支付人支付相应工程款为前提条件。如果主合同支付人未按照主合同之约定及时支付工程款给甲方的，乙方承诺将无条件克服该困难、组织施工。如乙方擅自采取停工、围堵施工现场或项目部等措施造成工程停工等损失的，乙方应就此承担相应的所有违约和损害赔偿责任（含由此造成的甲方损失）。十、安全、质量 10.1 甲方与建设单位（总承包单位）之间签订的有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准；以13、及主合同、协议内对甲方明示或暗示的关于质量、安全、工期、工程款支付、保修期（金）、安全文明施工、合同单价约定的施工内容等方面的约定约束及经济处罚，其效力同等适用于乙方，并承担本工程的质量终身责任。 10.2 甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。乙方应为甲方的质量检查和检验提供一切方便。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应负的一切责任。 10.3乙方必须遵循甲方的质量验收“三检制”。乙方各工作面带班班长为“初检”、专职质检人员为“二检”，甲方质检人员为“三检”。乙方应当在每道工序完成后，先初检，再复检，并做好相关验收资料后通知甲方质检人员进行三检。同时也14、应配合相关监理、业主单位的检查工作。 10.4 如乙方工程施工质量不能满足合同要求且给甲方造成恶劣影响时，甲方有权将施工项目收回重新安排队伍施工，乙方同意甲方按照已完工程量的60%进行乙方的施工费用结算。 10.5 乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责。发生安全事故（包括险情安全事故），应立即报告甲方。本协议签订后，乙方还必须与甲方签订上海市建设工程承发包安全管理协议。并应采取有效措施防止或减少损失及防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。 10.6 因乙方责任发生安全事故，所造成的损失超过保险赔付部分由乙方自行承担，如果因此给甲方或第三方造成经济损失，由乙方负责15、赔偿，因甲方造成的事故由甲方负责。 十一、甲乙双方职责 11.1 甲方职责 1）、委派 负责本工程对外联系， 为本工程安全负责人，共同检查和督促乙方的施工进度和施工质量、安全； 2）、根据施工需要配合建设单位（总承包单位）做好“三通一平”工作，清除空中、地表和地下障碍物； 3）、向乙方提供由建设单位出具的工程施工图纸，按照甲方编写的“施工组织设计”对乙方进行安全、技术交底，及时完善“三级”安全教育； 4）、按合同规定向乙方提供水准基点与坐标控制点位置。 5）、负责本工程全过程的监管和现场施工协调工作，协调乙方与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。 16、6）、对乙方所安排的不满足施工要求的施工设备和人员有一票否决权。 11.2 乙方职责 1）、委派 为本工程安全负责人， 为本工程施工负责人， 为本工程资料员， 为本工程质量员，根据甲方安全员的安全交底要求负责对全体施工人员的安全教育，并将责任落实到人。坚持安全生产与文明施工，所有参与施工的人员年龄不得小于18周岁，不得大于55周岁，特殊工种必须持地方或国家安全生产管理监督机构颁发的有效上岗证上岗作业。乙方原因造成的安全事故由乙方负全责； 2）、乙方按照甲方编写的“施工组织设计”和工期要求进行设备、人员的组织安排；并根据现场项目管理人员要求的具体日期安排设备、人员进场，乙方所安排的设备（含辅助设17、备）、人员必须满足施工需要，且必须通过甲方现场安全管理人员的验收通过。 3）、乙方施工应严格按照相关规程、规范的有关规定、设计要求以及技术交底内容进行，确保施工质量；按期完成施工任务，并及时收集原始记录，出现施工质量问题由乙方负全部责任。 4）、遵守甲方和施工现场的规章制度，听从甲方的现场管理人员的指挥与管理，接受甲方和现场监理的监督。服从服务于建设单位、总承包、监理、甲方。5）、乙方负责分包工程所需要的临时施工道路的施工和维护、负责甲方提供的用水、用电接口至施工现场的管、线路及配套设施的安装和维护。6）、乙方不得以任何形式将所承担的工程项目再进行分包和转包。一经发现，甲方有权立即终止协议，乙18、方不得提出异议，且由此发生的费用由乙方承担。7）、乙方应遵守有关法律、法规和规章的规定，充分保障农民工的合法权益。其工资应以货币形式按月支付，不得拖欠、克扣。必要时甲方有权要求乙方提供民工工资发放表或直接代发民工工资，代发的民工工资及由此产生的费用从乙方工程款中扣除。 8）、乙方必须遵守甲方在工程施工中的各项管理制度，服从甲方的协调、管理，积极做好与甲方相关项目的配合协调工作，遵纪守法。如乙方不遵守甲方的规章制度，不听从甲方的调度指挥，甲方有权按甲方管理的有关规定给予乙方经济罚款，下令停工整顿；如仍无效，甲方有权终止合同，乙方不得提出任何索赔要求和异议。9）、特殊工种及特种作业人员必须持有上岗19、资格证书及有效特种作业证，乙方应将其名单（含上岗证、身份证复印件等相关证件）统计报送甲方备案。 10）、基础开挖后应配合甲方做好桩位的偏差的测量和记录整理，由于乙方施工的原因造成的检测不能满足设计要求等产生的经济性罚款和费用，由乙方全额承担。 11）一般和重大危险源的监控和消除等与本合同施工工艺施工有关的施工过程全程监控；甲方现场管理人员随时抽查上述每一个环节，有上述但不仅限于上述环节引起的质量、安全问题，由乙方承担所造成的经济责任。 12）、乙方进场的施工机械及其辅助设备必须满足安全文明施工要求，机械、设备应按照甲方和总承包单位的要求统一着色（如有）；主配电箱、二级配电箱、三级配电箱、电焊机20、电缆线等需满足并通过总承包单位和上级安全部门的规定和检查；配电箱、泥浆池、机械、设备传动部位、钢筋笼加工区、临边洞口等重大或一般危险源的存在部位应按照甲方和总承包单位的要求做好防护工作，并有义务暂停施工以消除上述影响安全、文明施工的隐患，做到各分项定期检查、整改。 13）、由于机械配置、检测或施工人员的安全、文明施工等的原因引起的安全部门和总承包单位、监理单位等的罚款由乙方自行承担，并承担由此带来的对甲方的负面影响的经济处罚。 14）、服从甲方项目管理人员的安排，按照项目部的要求协调一定数量的设备及辅助设备进场施工，并确保设备正常运转，施工期间由于乙方的不配合、不支持等引起的有关质量、工期的21、事实产生和项目管理的负面形象的产生，以及安全、文明施工方面引起的经济处罚的，由乙方现场代表签署经济处罚文件并承担全部责任和经济处罚，乙方同意并承诺不论上述原因产生的事实乙方现场代表签字确认与否，甲方有权从乙方的安全、质量、文明施工、保修金中全额扣除。其额度不能满足处罚的，乙方同意从其施工工程款中扣除而不向甲方主张任何权利。 15)、其他：乙方应按照总承包单位和甲方的要求，做好现场的安全文明施工工作，因乙方的原因导致本工程网上安全评比结果达不到“优良”的，除结算总价的5%全额扣除外，乙方尚须承担因此导致的延伸损失。十二、违约和索赔12.l 在履行合同过程中，由于乙方的原因，发生工期延误、重大安全22、质量责任事故等均属乙方违约，甲方可通知乙方解除合同，乙方须承担由此增加的费用和工期延误责任。 12.2 在工程实施期间发生危及工程安全的事件，当甲方通知乙方进行抢救时，乙方声明无能力执行或不愿立即执行或甲方认为乙方无能力完成时，则甲方有权雇用其他人员进行该项工作。由此引起的费用应由甲方在支付给乙方的工程价款中扣除。 12.3 甲方根据主合同的约定向监理递交任何索赔意向通知或其他资料，要求乙方协助时，乙方必须无条件积极配合。十三、争议的解决13.1 甲方和乙方或其中任一方对某项决定持有异议，又未能协调取得一致意见而形成争议，在争议尚未获得解决之前，乙方必须继续按甲方的指示认真施工；双方继续履行23、合同，保护好已完工程，不得以此滋衅闹事，否则由此造成的一切后果由乙方自行承担。 13.2 甲方和乙方应共同作出努力直接进行友好磋商解决争议，若不能协商一致，则任何一方均有权向甲方公司注册所在地人民法院起诉。十四、其他 14.1 本合同经双方法定代表人或法人授权代表签字并加盖单位公章生效，至本合同规定的全部工程完工、验收合格并提交竣工资料、缺陷责任期满、付清全部工程价款后自然失效。 14.2 甲方与相关单位签订的本项目主合同中所有内容对乙方具有同等法律效力。14.3 经确认的乙方报价单作为本合同附件与本合同同具法律效力；14.4 “安全管理协议”协议附后，与本合同同具法律效力；14.5 未尽事宜，双方协商解决；14.6 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，工程款结清自动失效。以下无正文甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 地址： 地址：法定代表人或 法定代表人或 授权委托人（签章）： 授权委托人（签章）： 电话： 电话：联系人： 联系人：