1、正本平潭综合实验区小企业总部基地夜景照明工程投标文件投标文件内容：资格审查文件投标人:* *公司 （盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）日期：2013年 10月 28 B（一）资格审查中请函附：投标保证金有关单据（二）资格审查中请函附表附表1投标人基本情况表附表2联合体协议书（如有时）附表3法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书附表4授权委托书附表5拟分包企业情况（如有时）附表6近五年企业履约情况表附表7拟派出项目经理简历表附表8拟派出技术负责人简历表附表9拟派出主要施工管理人员表附表10项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书附表11拟投入本合同工程的主要施工机械设备附2、表12财务状况表附表13投标人和拟派出项目经理“类似工程”业绩（如有时）附表14其他资料附表15投标人的投标情况说明表 附表16承诺书附表17工程量清单核对承诺书（一）资格审查申请函致：xx公司（招标人名称）1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求 后，我方愿根据该文件的耍求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为 诚实平潭招字（2013）第（043）号 的 平潭综合实验区小企业总部基地夜景照明工程（项目名称）_标段的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的 声明、文件和3、资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面 的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要 的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声 明和资料。3. 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。4. 我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知第4. 3款规定的任一情形。5. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。6. 我方将派出 （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理。7. 我方的金额为人民币贰万元的投标保证金以电汇形式与本资格审查中请书同时递交。地 fit4、:法定代表人或委托代理人：（签字）J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J *、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、x| x| x| x|xfXjS ZtS电话： * 传真： * 邮政编码:H 期：5、2013 年 10 月 28 H附：投标保证金有关单据注：投标人应当将投标保证金有关单据复印件（加盖投标人单位公章）随资格审査申请函一起递交，以证明已按规定递交投标保证金。联合体投标的，须通过联合体主办方办理投标保证金。（二）资格审查申请函附表附表1投标人基本情况表投标人名称*公司注册地址4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 %L%! %! %! %! %!邮政编码、！、！、！、！、！、！、！联系方式联系人*电话传真网址组织结构有限责任公司法定代表人姓名* *技术职称4电话Xx SAx Ax 1% |% ?技术负责人姓名6、*技术职称p KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI KI初级职称人员13账号技工21经营范围1%投标人：*公司（盖投标人单位公章）注：1独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，并加盖单位公章。2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上营业执照（副本）复印件、资质证书（副 本）复印件。独立投标人或联合体主办方还须附上施工企业安全生产许可证（园林绿化工程按有关 规定）。以上均应加盖单位公章。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准; 否则按废标处理。附：企业法人营业执照复印件附：企业城市及道路照明工程7、二级资质复印件附：企业安全生产许可证复印件附表3法定代表人资格证明书单位名称：*公司。7 7I|JJ. . o姓名： * 性別:* 年龄:* 职务:董事长系 *公司（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：* *公司（盖投标人单位公章）日期:2013年10月28 H企业技术负责人身份证明书单位名称:*公司址:7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 夕IJ Xa jX Xa iX XaX aX Xa iX Xa jX Xa iX Xa jX X| jX Xa iX Xa jX X| iX X|8、X|X aX X| jX XaX aX Xa * X| jX X|姓名： *性别： * 年龄:* 职务:咼级工程师系*公司（投标人名称）的企业技术负责人。特此证明投标人：* *公司（盖投标人单位公章）日期：2013年10月28日附表4授权委托书本人* （姓名）系*公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 * （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补止、递交、撤回、 修改 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 （招标人名称）的 平潭综合实验区小 企业总部基地夜景照明工程 （项目名称）/标段施工投标文件、签订合同和处理 有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。代理人姓名:*性别：9、 *年龄.*单 位：*公司 部门:项目部 职务:项 目经理。附：委托代理人身份证复印件投标人：*公司（盖投标人单位公章）法定代表人：（签字或签章）委托代理人：（签字）日期：2013年10月28日附：委托代理人身份证附表6近五年企业履约情况表投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年 以来）已完工程和目前在建工程合同履约过程中， 是否有所介入的诉讼或仲裁情况；否如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、 诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终 裁判是否有利于投标人；无投标人是否处于被责令停业，投标资格被取 消，财产被接管、冻结，破产状态。否投标人：* *公司（盖投标人单位公章）注：独立投标人10、或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表。附表7拟派出项目经理简历表姓名*性另1男年龄38职务项目经理职称工程师学历高中毕业学校毕业时间：1993年6刀学校：福建省顺昌第-中学专业：一一担任项目 经理年限2年注册建造师级别和专业级别：贰级左Ji八如比r壬m证书编号KW KW KW KW主要工作经 历2011年-至今在*公司担任建造师在建和已完工程项目情况建设单位/ 联系人、电 话项目名称建设规模（面积、层 数、高度等）开、竣工 日期工程质量在项目 中担任 职务备注约*万2011. 1-2011.3优良项目技术负 害*人XTX XTX XTX XTX XTX XT约*万2012. 1-2012.11、 2优良项目经理投标人： *公司（盖投标人单位公章）注：项目经理须由独立投标人或联合体主办方派出。附：项目经理注册建造师证书复印件附：项目经理安全生产考核合格证书B证复印件附：项目经理职称证书复印件附：项目经理身份证复印件附表8拟派出项目技术负责人简历表姓名*性别男年龄50职务技术负责人技术职称高级工程师学历本科毕业学校毕业时间：1984年7月15日学校：西安交通大学专业：机械工程担任技术负贵人年限10年技术职称情况（证书编号、发证机关等）高级工程师（电气专业）证书编号；*发证机关；福建省人事厅主要工作 经历2010年-至今在*公司担任建造师在建和已完工程项目情况建设单位/ 联系人、电项目名称12、建设规模 （面积、层开、竣工 日期工程质量在项目中 担任职务备注话数、高度等）ry%rys*万2012. 10-2012. 12良好技术负责人投标人：* *公司（盖投标人单位公章）附：技术负责人职称证书复印件附：技术负责人毕业证书复印件附：技术负责人养老保险复印件拟派出主要施工管理人员表岗位名称姓名职务职称专业主要经历及承担过的 项目本合同程现场管理人员项冃经理* *项目经理工程师电气工程技术负责人*技术负责人工程师电气工程生产负责人*生产负责人高工电气工程施工员*施工员助工安装工程安全员*安全员助工安装工程质检员*质检员助工安装工程材料员*材料员助工安装工程试验员*试验员助工安装工程投标人：13、*公司（盖投标人单位公章）注：拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。说明：（1）拟派出项目经理须附上其注册建造师证书（或临时执业证书）、职称证书、身份证、 安全生产考核合格证书B证（含有效期记录）等的复印件。拟派出项目经理必须为独立投标人的 本企业在岗人员，以注册建造师证书（或临时执业证书）上的注册单位为准。专业以建造师注册 证书为准。（2）拟派出本工程项目技术负责人须附上其职称证书和毕业证书等复印件。拟派出技术负责人须为独立投标人的本企业在岗人员，以养老保险复印件或注册执业证书(如有应提交复卬件) 所单位为准。(3) 除项目经理、技术负责人外的其余施工14、现场管理人员仅需按投标文件格式附表9拟派 出主要施工管理人员表填写。中标后，中标人须提交拟派现场管理人员的岗位证等相关证明 材料给招标人审核。(4) 述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并 以发证机关核准的变更为准：否则按废标处理。项目经理无在建工程和现场管理人员到位承诺书厦门经济特区房地产开发集团有限公司（招标人名称）1、1、本承诺书声明：本人* （姓名）系*公司（投标人）的法 定代表人，现承诺我公司项目经理* （闽*）（姓名及其建造师执业 证书注册编号）系本公司正式职工，保证在 平潭综合实验区小企业总部基地夜景照明 工程（项目名称）/标段递交投标文件时和15、施工期间无承担其他在建工程施工项目；2、保证拟派出的本合同工程的项冃经理和项目技术负责人在施工期间及时到位， 其他现场管理人员在施工期间按照工程施工进度需要及吋到位（除非招标文件另有规 定）。3、在本工程开工前，如果拟派出项目经理在其他工程中标而乂无法调整到位，本 公司愿意放弃本工程的中标资格。4、如有违约，我公司将接受招标人按照本招标文件和施工合同约定的处罚，并承 担全部责任。投标人：*公司（盖投标人单位公章）法定代表人：（签字或签章）注：本招标文件所称的项目经理有在建工程的认定标准为：1、在本招标工程以外的招标人发出中标通知书至工程竣工验收合格之日期间（以中标通知书和 建设单位组织竣工验收16、合格的书面材料的落款日期为准），若投标人在投标文件中拟派出的项口经 理系该工程屮标通知书屮载明的项目经理，及认定其有在建工程。对于屮标通知书小未载明项目经 理或直接发包且无中标通知书的工程，口签订施工合同之日起至工程竣工验收合格之日期间，若投 标人在投标文件中拟派出的项冃经理系该工程施工合同中载明的项冃经理，即认定其有再见工程。2、变更有在建工程的项目经理，作为拟派岀的项目经理的，须在变更满6个刀后 方有资格资格参加本招标项冃（工程）的投标。投标人在投标时，应提供建设单位同意 变更的书面函件和已在工程所在地建设行政主管部门办理项目经理变更备案的证明材 料（变更提起以变更备案日起算），并附在投标17、文件项目经理无在建工程和现场管理 人员单位承诺书之后。拟投入本合同工程的主要施工机械设备投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要施工机械设备在工程施工时全 部到位，否则愿意接受招标人的本招标文件和施工合同约定的处罚。序号机械（设备）名称型号规格数量国别或产地制造年份定额功率（kw）备注1电动套丝机1/2-41台浙江20080. 152金属开孔机1只南京20090. 13水泥开漕机1台上海20090. 14交流电焊机BX1-3001台泰兴200911.05交流电焊机BX1-5001台泰兴200944.06各类小型工具30套南京2009无7登高架2套福州2009无8人字梯511 档5部福州2018、05无9灭火器10只福州2010无投标人：* *公司（盖投标人单位公章）财务状况表基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况:开户银行名称:*银行地址:*电话：0591-*传真：059*联系人及职务：*主任基本账户开户 名称:*公司niLi .曰.士士士士士士士士士士士士士士士士士士J投标人：*公司（盖投标人单位公章）注：1投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证复印件加盖投标人单位公2联合体投标的，联合体成员各方均须填写此表，并加盖单位公章。附：银行开户许可证复印件其他资料说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件专用本） 和投标人认为与资格审查申请评审有关19、的其他资料。附：购买招标文件有关单据复印件投标人的投标情况说明表投标人名 称* *公 司投标人目前在福建省重点项目建设领导小组办公室关于 省重点建设项目施工单位业绩信誉等级考评情况通报中是否 被限制投标否投标人是否与本项目的监理人或代建人或招标代理机构 或其他投标人同为一个法定代表人否投标人是否与本项目的监理人或代建人或招标代理机构 相互控股或参股的或有隶展关系的否投标人是否公司级领导与本项目的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的否投标人是否存在企业法人、拟派岀主要施工人员被县级以 上建设行政主管部门按照关于建立福建省建设市场法人和自 然人违法违规档案制度试行办法（闽建法2020、07 15号）的规 定建立其违规违法档案的否投标人在最近二年内是否有骗取中标或严重违约或重大 工程质量问题的否投标人：*公司（盖投标人单位公章）注：独立投标人或联合体投标的成员各方均须填写此表，并加盖单位公章。附表16承诺书致：厦门经济特区房地产开发集团有限公司（招标人名称）:本承诺书声明：* （姓名）系*公司（投标人）的法定代表人,现就参加平潭综合实验区小企业总部基地夜景照明工程（项目名称）投标作出郑重承诺:1、我单位和拟派本工程项目部成员不存在违反关于建立福建省建设市场法人和 自然人违法违规档案制度试行办法（闽建法2007 15号）规定的行为，也未被建设行 政主管部门从业限制。我单位将对上21、述承诺的真实性负责，若上述情况不属实的，招标人有权没收我单位 的投标保证金；并由我方承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处 罚。投标人： *公司（盖单位公章）法定代表人：（签字或签章）日期：2013年10月28日注：如投标人未按要求提供承诺书的，按废标处理。附表17：工程量清单核对承诺书致：xx公司（招标人名称）：本承诺函声明：本人* （姓名）系*公司（投标人）的法定代表人，现就参加平潭综合实验区小企业总部基地夜景照明工程项目施工投标作出郑重承诺：若我单位中标并对招标工程量清单有异议，我单位将在接收到中标通知书后内向招 标人提出工程量清单核对书面申请报告，并在接收到中标通知书后22、28天内完成核对工 程量清单工作。若我单位未在接收到中标通知书后10天内提交书面申请报告的，视作 放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由我单位自行承担，人有权不予 支付。若在我单位接收到中标通知书后28天内未完成核对工程量清单工作，我单位同 意以招标人委托的造价编制单位出具的核对结果为准。我单位若不遵守以上承诺，招标人有权没收我单位的投标保证金或履约担保；我方 承担由此产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。投标人： *公司（盖单位公章）法定代表人：（签字或签章）日期：2013年10刀28日注:所谓“完成”是指工程量核对结果经过相关各方盖章确认。如投标人为按要求提供承诺函23、的，按废标处理。副本平潭综合实验区小企业总部基地夜景照明工程（项目名称）/标段投标文件投标文件内容：商务文件投标人：*公司 （盖投标人单位公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）日期：2013年 10月 28 B（一）投标函x公司（招标人名称）：1. 我方己仔细研究了 平潭综合实验区小企业总部基地夜景照明工程（项目名称）_ 丄标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）壹伯贰拾万玖仟伍伯肆拾伍伍 角玖分 元（1209545. 59）的投标总报价，工期60日历天,按合同约定实施和完成承 包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到按现行的有关验收标准达到工程质量 合格，并配合总承包单位，使工程24、整体验收达到鲁班奖优质工程标准。2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）遠瓦元（20000 7C）q4. 如我方中标：（1）我方将派出* （闽*）（项目经理姓名及其建造师执业证书注 册编号）为本项目的项目经理。（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（3）随同木投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分.（4）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（5）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，口不存在 招标文件第25、2章投标须知第4. 3款规定的任何一种情形。6. 我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全 部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方 将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。投标人：*公司（盖投标单位公章）法定代表人或委托代理人：（签字）电话:传真:|x lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz lz *、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、*A、xTTx Ts邮政编码： *日期：2013年10月28日（二26、）投标函附录序号项目内容合同条款号约定内容备注1工期1. 1.4. 3本工程要求建设工期（中标合同工期）为60日 历日，工期自发出中标通知书后门日起算，并配合 总承包单位的工程进度要求；竣工日期为单项工程验 收合格之日。2履约担保 形式和金额4.2合同签订前应向甲方提交数额为合同总价10% 的履约保证金或履约保函。若提交履约保证金则以银行转账或银行电汇方式提交，应从乙方基本账户汇入甲方指定的专用账户；若提交履约保函，应提交营业地在工程所在地的银行业金融机构出具的无条件履约保函。前款所称的银行业金融机构指那些冠以“银行”名称且为支行及其以上级别的金融机构以及平台地区农村信用合作社联社及其下属区及27、信用社。履约担保必须以乙方的名义办理，不得以乙方的分支机构或其他名义办理。履约担保不计利息退还。履约担保的有效期截至工程期满之日后90日历天。承包人完成本合同约定的施工任务，通过竣工验收，凭工程质量验收合格证明及移交证明报请终止履约担保。3承包人 的工期延误11.5逾期竣工违约金的计算方法：因乙方原因造成总工期或节点工期延误的每逾 期一日，乙方应按合同总价的万分之三向甲方支付违约金，因此给甲方造成损失的，甲方还应赔偿甲方的全部损失。逾期超过10日以上的，甲方有权解除合同，按本合同关于合同解除的有关约定追究乙方的违约责任。4工期提前11.6提前竣工的奖励办法：工期提前，不予奖励。5预付款17. 28、2. 1预付款额度和预付方式：本合同牛-效，甲方收到乙方提交的履约保函、并丙方收到业主单位拨付的相应款项和乙方开具的相应金额发票后14天内，与丙方支付工程预付款，预付款比例为合同总价的10%作为工程预付款。6预付款的扣回办法17. 2.3当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款的50%时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款进度款的50%扣回预付工程款，并在已付工程款达到合同价款的80%前全部扣回。预付款全部扣回后十日内甲方将预付款保函退还乙方。7保修责任19. 7详见附件五房屋建筑工程质量保修书一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、 规章的管理规定和双方29、约定，承担本工程保修责任。质量保修范围包括夜景照明工程等，以及双方约 定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责施工的所有工程项目，如岀现施工质 量缺陷或施工质量隐患，承包人必须履行保修义务， 不在承包人承包范围的项目除外。二、质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定， 约定木工程的质量保修期如下：（1）工程质量保修期二年。质量保修期自如下规定日期起计算：1、质量保修期限在整体工程取得竣工验收备案 证明、承包人将竣工档案、竣工工程全部移交给发包 人的次日起算（以双方的交接记录为依据）;2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承 包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自30、全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在 内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承 包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市 场行情进行结算，维修费、审核费等从承包人预留于 发包人处的质量保修金中支付时，则以发包人同意接 受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理 单位共同签署验收合格书面文件次日起算。三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在 接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派 人保修，并在发包人要求的保修时限内完成保修。承 包人不在约定时限内派人保修或未在发包人要求时 限内完成保修的，发包人可以委托他人维修，维修费 用从预留于发包人处的质量保31、修金中抵扣。2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知 后，应立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照房 屋建筑工稈质量保修办法的规定，立即向当地建设 行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单 位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案， 承包人实施保修。4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质 量缺陷造成房屋所有人、发包人或第三方人身、财产 损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因 房屋所有人、发包人或第三人向发包人索赔而使发包 人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履 行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承32、 担相应的赔偿责任。6、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履 行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。 因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承 担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造 成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人 不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自 负；如属发包人采购，承包人曾提岀质量异议而发包 人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。7、在本保修书规定的各分部分项保修期限届满 后，如因承包人朱按国家有关规定、标准和设计要求 施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成 的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用 年限的，承包人33、应承担相应责任。8、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金的支付与返还1、本工程双方约定承包人向发包人支付工程结 算价5%的工程质量保修金，质量保修金在办理竣工 结算时支付，且质量保修金预留期间不计息。2、自第二条规定的质量保修期开始计算之曰起 满二年时，发包人收到业主单位拨付的相应款项后 28日历日内，将结算价5%的保修金（不计利息）在扣 除应由承包人支付的所有费用（包扌舌但不限于逾期维 修的违约金、第三方维修的费用等）后支付给承包人； 木保修书约定的夜景照明工程保修期满，且发包人收 到业主单位拨付的相应款项后28日历日内将保修金 余款在扣除应由承包人支付的所有费用（包插但不限 于34、逾期维修的违约金、第三方维修的费用等）后一次 性付清（不计利息）。保修金返还并不免除或减轻承包 人在保修期限内的保修义务。3、发包人在根据本条第2款规定的各保修期限 满后将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应 共同对该工程的质量进行全面回访，在确定无质量缺 陷后发包人才将保修金返还。4、承包人在向发包人申请支付质量保修金前， 须向发包人提供如下资料，否则，发包人有权拒付相 应款项:竣工验收证明材料；档案移交记录； 竣工工程移交清单（若有整改项目，需提供有关方签 署的整改合格的书面文件）；本工程质量保修书 或合同（含保修条款）及合同约定支付保修款需提供 的资料；财政审核部门的审核单；回访表（35、工程 质量回访表）;申请退保修金的书面报告（需详细说 明分阶段保修期满具体日期）；单位授权委托书及 受托人身份证明复卬件。以上资料要求发包人如有 调整的，承包人应无条件提供发包人调整后所要求提供的资料。5、发包人在返还保修金时，有权将应由承包人 承担但已由发包人垫付的款项从中直接予以抵扣，如 保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面 通知后10日历天内偿付发包人，否则，每逾期一日 历天，承包人应按应付款项的万分之五向发包人支 付违约金。五、保修程序1、工程竣工前，承包人应将其指定的工程保修 负责人姓名、联系电话以书面形式通知发包人。如发 包人在工程竣工时仍未收到承包人的通知，则承包人 同36、意指定该工程项目经理* （联系电话： * ）为保修负责人Q2、承包人指定的工程保修负责人的联系电话应 随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动， 承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发 包人收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投 诉时，发包人可按承包人提供的联系电话通知承包 人指定的工程保修负责人，该保修负责人应于接到电 话通知时起，24小时内到甲方处领取工程保修通 知单，该电话通知以发包人处留存的电话录音为准。 逾期未来领取，或电话通知时该保修负责人的联系电 话无法接通，为了避免各方损失扩大化，承包人同 意由发包人另行委托其他施工单位维修，所发生的费 用及代办费按本条第3款规37、定从承包人预留于发包 人处的质量保修金中扣付。3、承包人必须从发包人处领取工程保修通知 单起24小时内（经发包人书面批准可以适当延长） 与发包人、物业服务单位约定现场核查时间，并按时 到现场核查、完成维修；如发生涉及结构安全或严重 影响使用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修 通知后，应立即到达现场抢修。若承包人不遵守上述 规定，发包人有权另聘其他有施工单位进行维修，相 关费用由承包人承担，且发包人可按所发生费用总额 的50%向承包人收取代办费。如承包人拒不承担上述 费用，发包人有权从承包人预留于发包人处的保修 金中直接抵扣。4、承包人领取工程保修通知单后应妥善保 管，并在完成保修经业主单位或38、业主单位委托的物业 服务单位签名确认后作为已履行保修义务的依据立 即交回发包人。否则，视为承包人未履行保修义务， 发包人有权按照返修内容估算返修费用及代办费，并 按本条第3款规定从承包人预留的质量保修金中扣 付；如承包人履行了保修义务而物业服务单位无正当 理由不在工程保修通知单上签名确认，承包人应 及时通知发包人，经发包人签章确认后，可认定为承 包人已履行了保修义务。5、经发包人组织验收合格，质量保修问题方视 为处理妥当。如经验收不合格，发包人有权另聘其他 施工单位进行维修，有关维修费用的承担按照本条第 3款规定执行。6、若承包人未按上述规定履行保修义务而发生 的维修费用，均由发包人和发包人另39、行委托的施工单 位按市场行情价进行结算，山此产生的所有费用均山 承包人承担，发包人有权直接从质量保修金中扣除支 付，承包人对此没有异议，且不因此免除或减轻承包 人对该项目的保修责任。六、其他1、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承 包人双方共同签署，作为施工合同附件。2、本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽 事宜由双方另行签订补充条款进行约定。任何一方不 得擅自变更或解除本保修书。投标人：*公司（盖投标人单位公章）法定代表人或委托代理人：（签字）序号材料设备名称规格、型号、技术参数等要求选用品牌名称生产厂家及产地备注1配电箱ALYJ-1#按照明设计要求森达福州2配电箱ALYJ-2#按照明设40、计耍求森达福州3配电箱ALYJ-3-1#按照明设计要求森达福州4配电箱ALYJ-3-2#按照明设计要求森达福州5配电箱ALYJ-3-4#按照明设计要求森达福州6配电箱ALYJ-3-5#按照明设计要求森达福州7配电箱ALYJ-5#按照明设计要求森达福州8配电箱ALYJ-6#按照明设计要求森达福州9配电箱ALY J-8#按照明设计耍求森达福州10配电箱ALYJ-9-1#按照明设计要求森达福州11配电箱 ALYJ-1-9-2#按照明设计耍求森达福州12配电箱ALYJ-11#按照明设计耍求森达福州13配电箱ALYJ-13#按照明设计要求森达福州14电线电缆YJV5*25按照明设计要求南平太阳福建15电41、线电缆YJV3M按照明设计要求南平太阳福建16电线电缆2*2. 5按照明设计要求南平太阳福建17JDG 管 DN25按照明设计耍求泰瑞安北京18JDG 管 DN20按照明设计耍求泰瑞安北京19PVC 管材 DN15按照明设计要求亚通福建20PVC 管材 DN25按照明设计要求亚通福建21LED 洗墙灯 36W 3000K按照明设计要求大峡谷上海22LED线条灯蓝光10W按照明设计要求大峡谷上海23地埋灯150W 3000K按照明设计要求AD屮国24投光灯250W 3000K按照明设计要求AD屮国25投光灯金卤光源150W 3000K按照明设计要求AD中国投标人：*公司（盖投标人单位公章）法定代表人或委托代理人：（签字）