1、XX建筑工程公司XXXX小区防水工程包工包料施工合同书编号： XX建筑工程公司2017 年 3 月建设工程施工专业分包合同甲方：XX建筑工程公司 乙方：XX工程有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于业主与甲方已经签订建设工程施工合同（总承包合同或专业承包合同，下称“总包合同”），双方就专业分包事项协商一致，订立本合同。1、乙方资质情况资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、专业分包工作对象及提供专业内容工程名称：XX小区工程 工程地点： 分包范围：防水包工包料工程 （1）提供分包2、内容：图纸设计的地下室有防水要求的工作内容；以及图纸设计变更、图集、规范中所有防水的工作内容；负责材料送检及检测费用；提供合格的检验试验报告，正规的材料合格证；负责进场材料的保管以及成品保护。（2）投标人承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包材料送检及检测费用、环境保护工作内容，按图纸及图集及相关技术规范要求施工；负责现场文明施工。（3）要求： 现场负责人每月住工地时间不少于20天，每月每少一天罚款1万元，直接从工程款中扣除； 投标人食宿自理，项目部不予提供。 投标人按招标人的要求统一佩戴同一色安全帽，安全帽由招标人统一采购发放，费用由投标人承担，所有安全文明施工所需用品均3、由投标人承担； 投标人自带施工设备及小型工器具等； 项目部提供至三级分配电箱，投标人根据需要自行配置三级分配电箱以下的符合规范要求的临时用电电缆、一机一闸、开关、插座及照明用具； 投标人应保证节假日及农忙期间施工人员满足施工进度要求；若招标人需加快施工进度所采取的抢工措施，投标人应响应且不增加任何费用； 进场材料必须有监理、业主认可后抽样（封样）送指定的检测机构检测，如材料样品检测不合格由此造成返工损失的一切费用由乙方负责。影响工期，处罚工程合同价款10%; 投标人在施工过程中服从招标人在质量、安全、进度、文明施工等方面统一管理； 中标单位必须无条件配合项目部做好迎检工作，不配合或不服从项目部4、统一安排每次给予50000元处罚。 投标报价中已包含施工现场无水平、垂直运输机械或超出塔吊覆盖范围之外所发生的成品、 半成品材料运输费用，不另做考虑。 所有防水卷材，必须进行24小时蓄水实验，如有渗漏自行维修，直至不在渗漏，必须承担因渗漏造成的其他费用。 后浇带的防水卷材必须按照规范进行施工。如果不执行，罚款1000元。 住宅竣工验收前进行24小时蓄水试验，渗漏要及时进行维修。 班组必须严格按照项目部制定的月计划、周计划进行，如完不成，项目部有权安排其他班组人员进场干活，按人工费1.2-1.5倍支付，因调配班组所发生的交通费及其他费用均由该班组支付，后期从工程款中扣除，直至恢复满足工程进度为止5、，如果原中标班组不配合项目部或者阻挠其他班组进场，干扰工地施工，项目部有权辞退该班组，并按已完工程量的50%结算工程款3、 分包工作期限具体工期要求以甲方的进度计划和施工管理人员的指令为准。 4、质量标准工程质量：按总包合同有关质量的约定本工程必须达到质量评定合格 等级。5、履约保证金乙方提交履约保证金 合同价的5% 。返还时间：待完成该施工专业合同全部，验收合格后无息返还给中标单位。6、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）总包合同；（4）招标、投标文件。7、标准规范除总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：地下工程防水技术规范（GB6、50108-2011）；地下防水工程质量验收规范（GB50208-2011）；屋面工程质量验收规范（GB50207-2012）；屋面工程技术规范（GB50345-201）；安全符合JGJ59-2011；建筑工程安全生产管理条例8、总包合同8.1 甲方应提供总包合同的副本或复印件（有关价格细节除外），供乙方查阅。8.2 乙方全面了解总包合同的各项规定（有关价格细节除外）。9、图纸9.1 甲方应在专业分包工作开工3天前，向乙方提供图纸1套，以及与本合同工作有关的标准图1套。10、项目经理10.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为 ，职务：项目经理，职称： / 。10.2 乙方委派的担任驻工7、地履行本合同的项目经理为 ，职务：，职称：。11、甲方义务11.1 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。11.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：（1）在/年/ 月 /日前向乙方交付具备本合同项下专业作业开工条件的施工场地；（2）在/年/ 月 /日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料；（3）在/年/ 月 /日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。11.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测8、实验化验的控制、监督、检查和验收。11.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。11.5按时提供图纸。11.6 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11.7乙方应按规定缴纳各项税、费等，如甲方代扣代缴，随工程款支付时扣除。12、乙方义务12.1 对本合同专业分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的技术人员投入工作；未经甲方授权，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。12.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前3天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工9、计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。12.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱等造成的损失及各种处罚。12.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；10、接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。12.5 按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。12.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合甲方办理交工验收。12.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线和已完工程部分的成品保护工作，否则乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。12.8 妥善保管、合理使用甲方租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。12.9 乙方须服从甲方转发的业主及工程师的指令。12.10 除非本合同另有约定，乙方应对其11、作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与专业作业有关的所有义务及工作程序。13、安全施工与检查13.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任及发生的费用。14、安全防护14.1乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方报送安全防护措施方案，经甲方认可后由乙方实施。14.2乙方实施爆破作业，在放射、毒害12、性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，应在施工前10天以书面形式通知甲方，并向甲方报送安全防护措施方案，经甲方及相关部门认可后由乙方实施。14.3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）由乙方提供使用计划，甲方负责供应，费用由乙方承担。甲乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品，若由此造成事故，各自承担应负的各种责任。15、事故处理 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理, 根据行业主管部门对事故责任的书面认定，乙方承担相应责任及发生的费用。16、保险16.113、 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，保险事故发生时，乙方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。17、材料、设备供应17.1 乙方应在接到图纸后3天内，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，经确认后，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和时间等组织货源并及时交付。17.2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。18、工程报酬18.1 本工程的报酬 元 。固定单价，过程中不作调整；量以实际发生的面积为准，（面积计算方法，参照14、XX省2000年综合定额计算规则)最终报酬以甲方审计为准。19、工程量的结算与决算19.1 由乙方按月将完成的工程量报甲方，由甲方审核后作为预结算，该项目预结算单及决算单必须经分公司经理及本合同第10条指派的项目经理和分公司经理签字有效。如甲方发生项目经理变更，应及时书面通知乙方，乙方更换项目经理应书面报告甲方同意后，变更有效。甲方总承包的工程竣工验收后，三个月内完成乙方分包工程决算审计。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。19.2工程预结算采用甲方统一表格（附件1、附件2、附件3）。19.3甲乙双方往来的材料、机械设备、水电等费用必须有分公司经理及本15、合同第10条所指定的项目经理签字，方可作为结算依据（见附件3）。 20、报酬的支付 （1）、地下室回填土结束后付至已完成合格工程量的70%；工程竣工验收合格后一个月内付至已完合格工程量的95%，预留5%作质量保修金，待质保期满后（自工程竣工验收合格之日起计算），支付余下的保修金。质保期内，24小时维修人员不到位的，招标人将自行安排人员维修，维修费用从乙方质保金内扣除。 （2）、投标人按规定缴纳税费，并向招标人提供正规、有效的增值税发票（税率为11%），随工程结算单同步提供 21、施工变更 21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方项目经理应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更16、的相应图纸和说明。乙方按照甲方（项目经理）发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：(1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；(2) 增减合同中约定的工程量；(3) 改变有关的施工时间和顺序；(4) 其他有关工程变更需要的附加工作。21.2 因变更或甲方原因导致工期延迟、劳务报酬增加的，由甲方核准；因变更减少工程量的，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。21.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。21.4因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。22、施工验收22.1 乙方应确保所完工程17、的质量，符合本合同约定的质量标准。施工完毕，向甲方提交完工报告，通知甲方初验验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后一个月内对乙方施工成果进行初验收，不合格应及时无偿修复，甲方与业主间的工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。22.2全部工程竣工（包括乙方完成工作在内）一经业主验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量为合格，乙方承担在质量保修期内的质量保修责任。23、施工配合23.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣18、工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。24、违约责任24.1 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方延期交工的，每延误一日，应向甲方支付合同价0.1% 的违约金；（2）施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应向甲方支付合同总价10 %的违约金；（3）乙方拖欠农民工工资，甲方因此受到经济损失，乙方赔偿损失并承担同等数额的违约金；中标人须按XX省建设领域农民工工资支付保障暂行办法（劳社字【2004】68号）文件要求，在合同签订三天内足额缴纳农民工工资支付保障金。乙方必须按当地相关内容规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如发生农民工投诉19、诉讼以及其他方式索要农民工工资的，给招标人造成社会影响，投标人应积极采取补救措施消除影响，同时招标人有权解除合同，并要求投标人承担招标人为平息索要农民工工资事件的全部经济损失。投标人无条件接受招标招标人从工程款中直接扣除；（4）因乙方原因发生安全事故，给甲方造成经济损失，由乙方赔偿损失并承担同等数额的违约金；（5）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付合同总价款10% 的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。（6）乙方在其施工范围内，给甲方引起的投诉、诉讼、仲裁、行政处罚等，乙方承担甲方全部经济损失，包括但不限于甲方支付的诉讼费、律师费、差旅费、经营费用以及赔偿款、罚款20、等用于处理上述事件的全部经济损失。24.2一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。24.3乙方在专业作业中，不得以甲方或甲方项目的名义采购、租赁材料及设备，如乙方原因导致第三人与甲方发生纠纷，给甲方造成损失由乙方赔偿并承担同等数额的违约金。25、合同解除与终止25.1 如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后应尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务报酬。25.2乙方如延误工期，或施工过程中分部工程质量不合格，甲方因此接到业主或监理工程师的书面整改通知或其它书面材料，甲方有权解除合同。25.3 乙21、方如将分包工程转包或肢解分包，甲方有权解除合同。25.4合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。25.5双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付专业作业成果，并经甲方初验合格，本工程业主组织竣工验收合格后，劳务报酬价款支付完毕，本合同终止。25.6中标人不得将该工程再进行分包或转包(甲方分包和合同约定可分包的除外)，否则招标人有权随时解除合同，中标人除应向招标人支付合同总价款10的违约金，给招标人造成损失的，22、中标人还应承担赔偿责任，并将所属公司列入黑名单及扣除投标保证金。26、争议26.1甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向甲方住所地的人民法院起诉。27、禁止转包或再分包27.1 乙方不得将本合同项下的专业作业转包或再分包给他人。否则乙方向甲方支付合同价款的10%的违约金，并承担给甲方造成的全部经济损失；27.2乙方承诺：本项目的现场负责人每月住工地时间不少于20天，每月每少一天违约金1万元，直接从工程款中扣除。 28、不可抗力28.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。28.2 不可抗力事件发生后，乙方应23、立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。28.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间按以下办法承担：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于专业作业的材料和待安装的设备的损害由乙方承担；（2）甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；（3）乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担；（4）工程所需清理、修复费用，由乙方承担；（5）延误的工作时间相应顺延。28.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。29、工程质量保修29.1保修期： 五 年 。292质保24、金的扣留与返还 质保期满后无息返还。 。30、合同份数30.1 本合同共计 伍 份，甲方执肆 份，乙方执 壹 份，具有同等效力。31、补充条款 (1) 施工场清洁卫生的要求：符合当地对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要求，达到“省、市级安全文明工地”标准。（2）本合同附件与合同具有同等效力。32、合同生效合同订立时间： 年 月 日。合同订立地点： 。 本合同双方约定 签字盖章 后生效。33、合同附件33.1乙方的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证、授权委托书、法定代表人身份证明书。 33.2附件1、投标单位投标报价表；附件2、 工程预结算单；附件3、 甲供材料、设备、水电等结算25、单、附件4、 农民工工资发放表；附件5、安全管理协议书甲方：（公章） 乙方：（公章）住 所：住 所： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 开 户 银 行：开 户 银 行： 帐 号： 帐 号： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码：联系电话： 联系电话：传真： 传真：附件1：工程名称：XX小区地块一防水工程包工包料XX工程防水（包工包料）报价表序号工作内容单位数量单价（元/M2）合计(元)部位备 注1M21.该价格包含增值税。 2.招标为暂定工程量，结算时按实际发生的工程量计算2M2总计：￥： 元备注：1.报价具体包括但不仅限于如下描述：人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险26、税金等。2.报价要求：投标人应熟悉图纸后报价，充分考虑现场施工条件，固定单价承包，过程中不再调整（宿舍自理）。 3、因难以控制的因素导致中标人施工中出现窝工、待工等人工费损失风险由中标人承担，不予补偿。4.所有投标人均根据本工程量表报价。5投标人报价前自行踏勘现场。投标人：（盖单位公章）法定代表人或委托代理人（签名）：日期： 年 月 日附件2：附件3：甲供材料、设备、水电等结算单项目名称： 编号：乙方： 结算时间： 自 年 月 日至 年 月 日序号产品名称型号单位数量单价合价（元）备注共三联 第一联项目核算员留存 第二联财务留存 第三联乙方留存甲方项目经理：乙方项目经理：合计金额（大写）：甲27、方公章： 乙方公章附件4：农民工工资发放表 项目名称： 编号： 支付时间： 自 年 月 日至 年 月 日序号姓名身份证号码工资（元）农民工签字备注共二联 第一联项目核算员留存 第二联财务留存 乙方项目经理：合计金额（大写）： 乙方公章： 附件5：安 全 管 理 协 议 书一、订立协议单位：甲方： XX建筑工程公司 乙方： XX有限公司 二、本协议为建设工程施工专业分包合同的附件。三、协议内容：1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方颁发的有关安全生产、环境、消防工作的方针、政策，严格执行有关的劳动保护法规、条例和规定。2、甲乙双方都应有安全管理体系，建立安全生产责任制，确定配备安全管理部门和专职安全28、管理人员，制定管理制度、安全检查制度、安全教育等制度。本工程范围内乙方必须执行甲方安全管理制度，向甲方报告安全管理组织体系名单。3、甲方编制施工组织总设计及安全专项施工方案。乙方按甲方要求自行编制施工组织设计，其中并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全管理要求施工。4、甲乙双方的有关领导必须认真组织对本单位职工进行安全教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。教育要有记录。5、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议和安全技术交底会议，通知甲方有关人员出席会议进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管29、理制度、规定和要求，乙方必须检查、督促严格遵守、认真执行，若违反要求造成伤亡损失，由乙方负责。安全教育和安全技术交底均要有书面材料，双方签字存档。6、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目人员登记、教育、检查、班组会议、班前讲话、班后检查、协调等安全管理工作。7、乙方接受甲方安全监督检查，对甲方签发整改通知单应按期整改，并书面反馈甲方。若不按期反馈或造成事故，乙方向甲方支付 500-10000 元违约金，二次未果，违约金按双倍计算。8、在生产操作过程中的个人防护用品，乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）由乙方提供使用计划，甲方负责供应，费用由乙方承担。甲乙方都应30、督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品，若由此造成事故，各自承担应负的各种责任。9、乙方对自己所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由有关单位整改后方准施工。一经施工，就表示上述因素符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。乙方必须按照职业健康安全体系审核规范的要求开展安全管理工作。10、由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设安装完毕使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责，其验收发生的费用由乙方承担。11、乙方自带的机具设备应是合格产品31、，尤其是大型设备的使用由乙方自行负责组织当地检测检验部门验收，其涉及的费用由乙方承担。12、甲乙双方的人员，对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动，若需要更动需经工地施工负责人和安全管理人员书面同意。否则产生不良后果由拆除方负责。13、乙方应提供雇佣的现场作业人员身份证复印件以及乙方与现场人员雇佣关系的证明文件，交由甲方项目办公室并接受安全教育，乙方作业人员必须按照甲方要求佩戴统一标识合格的安全帽等劳动防护用品，乙方特种作业人员进场前要向甲方移交清单和有效证件复印件备查，严禁无证操作，不得采用患有癫痫病、心脏病等身体不健康人员，无身份证人员，未满18周岁人员32、及年龄超过六十五岁人员由此造成事故由乙方负责。14、甲乙双方必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，宿舍内严禁使用电炉，施工动火前办理动火许可，执行动火票制度。15、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应整改，合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电器线路造成后果均由乙方负责。16、甲乙双方如有严重违规违约行为或发生伤亡事故，乙方按甲方上级安全管理部门的检查监督和处罚并向甲方支付违约金。1）发生工亡事故，按人/次 / 万元。2）发生重伤事故，按人/次 / 万元。3）发生轻伤33、事故，按人/次 / 万元。4）凡经上级安全监察部门组织进行的安全大检查，安全生产检查评价结果为不合格或受到通报批评的， 0.5-2.5 万元。（建设公司和建设单位、县、市、省、国家五级）。5）发生工伤事故未按规定处理的，按大于有关规定应付费用数额支付违约金。17、乙方对承担的施工现场的安全工作负责，认真履行合同规定的安全生产责任，遵守项目部各项安全生产管理制度，服从项目部的安全生产管理。及时向项目部报告工伤事故，乙方应有效的采取措施排查、消除安全隐患，及时的赔付各项经济损失和赔偿款。同时乙方应主动全面地承担为甲方消除各种不良社会影响的责任，不得推诿或者消极处理。若乙方消极作为或者不作为，乙方无34、条件、自愿承担甲方为消除影响、扩大损失，妥善处理善后事宜所承担的一切经济损失，直接从工程款中扣除。因此给甲方造成的一切经济损失，乙方无条件接受甲方直接从工程款中扣除甲方支付的包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费、其他合理支付费用以及赔偿款、罚款等一切经济损失。若乙方剩余工程款不能弥补甲方经济损失的，甲方有权向乙方追偿。18、乙方向甲方交纳合同价 2% 的安全保证金。合同履约期间，如发生安全事故则安全保证金全部扣除；无安全事故，达到本协议书各项要求，安全保证金全部退还（无息）。四、本协议书经双方签字后生效，合同履行完毕，该协议自动失效。甲方： 乙方：单位名称： （盖章） 单位名称：（盖章）授权人：（签字） 授权人：（签字）地址： 地址： 电话： 电话： 年 月 日 年 月 日