1、 编号：FHJJ2020-XXXXXX工业园XX建设项目A、B栋厂房加固工程承包合同工程地点：XX市XX区XXXXXX发 包 人：XX有限公司 承 包 人： 第一部分 合同协议书发包人（全称）： XX有限公司 承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XXXXXX工业园XX建设项目A、B栋厂房加固(施工)工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况1.工程名称：XXXXXX工业园XX建设项目A、B栋厂房加固 (施工) 2.工程地点：XX市XX区XXXXXX 3.工程立项批准文号： 4.资金来源：自2、筹资金 5.工程内容：详见经审查确认的加固设计施工图纸及招标清单。6.工程承包范围：根据发包人提供经审查确认的结构加固设计施工图纸、招标清单及原厂房竣工图进行施工总承包，包施工报建、包工、包料、包施工设备及机器具、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试与测试、包材料检测、包试运行、包工程保险、包竣工验收，最终确保项目按照招标要求全面竣工并按照政府报建工程标准完成全部验收工作取得竣工验收报告后交给发包人使用。另外包移交（含竣工资料）、包现场总体组织和管理配合服务、包质保期内工程质量保修。本项目分部分项工程综合单价包干、按费率计算的措施费总价包干，按工程量计算的措施费综合单价包干。施工报建3、及验收费用，除了城市基础设施配套费由建设单位承担，其他需要发生的费用由承包人在投标报价里充分考虑，投标时不得单独列项，结算也不得增项计算费用。验收工作为工程取得政府相关部门终验报告的全部工作为准。A、B两栋厂房加固，施工顺序按栋或按层同步并列施工，确保以最快的速度腾出空间为其他二次装修承包人同步施工提供条件，本项目承包人必须无条件配合发包人统筹做好二次装修的同步施工协助工作。承包人应充分发挥其专业性，负责根据现场实际情况并结合专业经验，对加固设计图纸存在明显缺陷内容以及图纸上需由施工单位深化节点的内容进行二次深化设计，设计费包含在投标报价中，结算不得由此再增加费用。二次深化设计必须本着节约造价4、，优化完善方案、不增加工期的前提下开展，若由于施工单位的优化建议保障了建筑物安全或者节省了工程造价或者提前完工的，可以适当给予奖励。对于个别由于设计缺陷需要进行变更增加造价的，承包人必须提交完善的变更方案以及变更原因说明等报设计单位、监理单位、发包人综合评审后方可实施。二、合同工期计划开工日期： 2020 年 月 日。计划竣工日期： 2020年 月 日。工期日历天数：施工总工期92日历天，完工后验收手续办理时间60个日历天。本项目属于双容双承诺项目，施工许可手续可以边施工边办理，签订合同次日起作为施工工期的起点开始计算工期，经发包人、设计单位、监理单位、承包人、质监站五方现场检验认可且办理了工5、程移交为完工截止时间；收到中标通知书次日起5个工作日内完成合同的签订及项目章的授权；收到中标通知书次日起50个日历天内完成施工许可手续的办理；完工后60个日历天完成全部验收工作。三、质量标准工程质量符合结构加固施工质量标准及相关技术标准验收，质量合格 。 四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） ( 元，含 增值税)； 其中：（1）绿色施工安全防护措施费：人民币（大写 ( 元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） 零元 ( 0.00 元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） 零元 ( 0.00 元)；（4）暂列金额：人民币（大写） ( 元，不含税)。2.合6、同价格形式：本项目分部分项工程综合单价包干、按费率计算的措施费总价包干，按工程量计算的措施费综合单价包干 。 五、项目经理承包人项目经理： 。 六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）履行本合同的相关补充文件及补充协议（工程洽商记录、工程变更、现场签证、会议纪要、通知文件、索赔和合同价款调整报告等修正文件等等合同其他文件），以上文件有冲突时，以最新签订的时间为准；（2）本协议书；（3）专用合同条款及其附件；（4）中标通知书；（5）招标文件、招标答疑文件及其附件（含招标清单）；（6）承包人投标文件及其附件（含投标报价）；（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件；（97、）施工设计图纸。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。8、 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 九、签订时间本合同于 2020 年 月 日签订。 十、签订地点本合同在 广东省XX市 签订。 十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效本合同自 双方签字盖章后 生效。 十三、合同份数本合同一式 十二 份，正本 二 份，副本 十 份，均具有同等法律效力，其中发包人执正本 一 份，副本 七 份，承包人执正本 一 份，副本 三 份。以下空白。发包人：XX有 承包人： 限公司(公章) (公章)法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）组织机构9、代码： 组织机构代码： 地 址： 地 址： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用合同条款参照建设工程施工合同（GF-2017-0201）版本。第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：通用条款约定的合同文件之外，合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协议，包括但不限于：工程洽商记录、工程变更、现场签证、会议纪要、通知文件、索赔和合同价款调整报告等修正文10、件等。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联 系 人： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.2.2 设计人：名 称： XX有限公司 ；资质类别和等级： 工程设计综合甲级 ；联 系 人：XX ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.3 工程和设备1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。1.1.3.2 永久占地包括： 。1.1.3.3 临时占地包括： 。1.2法律 适用于合同的其他规范性文件： 需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国11、安全生产法、建设工程质量管理条例，以及国家、部委、广东省及XX市政府颁布的规范性文件。1.3 标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括： 国家和地方现行的有关标准、规范、详细施工图。1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 ；发包人提供国外标准、规范的份数： 不采用 ；发包人提供国外标准、规范的名称： 不采用 。1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：严格按照设计图规定的施工工艺及方案开展施工，需要报专项方案的，必须事前提交专项方案报相关方审批。1.4 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为： 履行本合同的相关补充文件及补充协议（工程洽商记录、工程变更、现场签12、证、会议纪要、通知文件、索赔和合同价款调整报告等修正文件等等合同其他文件），以上文件有冲突时，以最新签订的时间为准；合同协议书； 专用合同条款及其附件；中标通知书； 招标文件、招标答疑文件及其附件（含招标清单）；承包人投标文件及其附件（含投标报价）；本合同通用条款； 标准、规范及有关技术文件；设计施工图纸。 1.5 图纸和承包人文件1.5.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： 发中标通知书当日提供 ；发包人向承包人提供图纸的数量： 完整施工图纸一式五套（盖有图审合格章、设计出图章和发包人公章的蓝图） ；发包人向承包人提供图纸的内容：用于本项目的完整施工图、安全鉴定报告 、厂房原竣工图、13、勘察报告 。1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括： 按规范要求、设计图纸要求、发包方、监理工程师要求提供的与工程施工有关的全部文件，包括但不限于：施工组织设计方案（包括项目总体施工组织方案、结构拆除专项方案、设计图纸要求的各项专项方案、按规范及当地政策要求的专项方案以及招标人或监理工程师根据实际情况需要拟制的专项方案）、安全技术措施方案以及安全应急方案（尤其是结构或构件过程观测）、施工管理人员资质报审表、特殊施工技术方案、特殊工种/作业人员报审表、主要施工机械/工器具/安全用具报审表等，开工之日起7个日历天内；工程竣工图（含电子版）由承包人自行委托设计院绘制并向发包人提供，一式六套14、，完工后10个日历天内；现场执行有效标准规程，开工之日起3个日历天内；设计图纸标注要求专业公司二次设计细化内容，由承包人设计或者委托设计，费用由承包人承担，若与现场无关的，施工图纸会审时提供，与现场有关的，发现问题后由施工单位自行评估不得影响项目进度；单位营业执照、资质等级证书、有关许可证，签订合同时；项目经理经授权代表承包人履行合同义务的任命书，签订合同时；编制执行强制性条文计划、措施，开工之日起3个日历天内；其他监理工程师或发包人要求提交的方案及文件，根据监理工程师或发包人书面通知要求；项目公章授权文件，10个日历天内。以上文件提供所需费用由承包人承担，投标报价已考虑，不单独列项计算。承包15、人提供的文件的期限为： 详见合同上述条款 ；承包人提供的文件的数量为： 一式四份（除了标准规程等规范性文件） ；承包人提供的文件的形式为： 书面文件和电子文件 ；发包人审批承包人文件的期限： 收到文件之日起三天内。1.5.3 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定： 承包人自行准备并承担相关费用 。1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在 发出中标通知后次日起3个日历 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2 发包人接收文件的地点： 发包人现场项目部 ；发包人指定的接收人为： 。承包人接收文件的地点： 发包人现场项16、目部 ；承包人指定的接收人为： 。监理人接收文件的地点： 发包人现场项目部 ；监理人指定的接收人为： 。1.7 交通运输1.7.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人应在收到中标通知后立即组织查勘施工现场，并根据工程周边环境、工程规模及技术参数预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。承包人按发包人有关主管部门规定办理人员出入证，出入现场所需费用由承包人承担，投标报价已考虑，报价不单独列项计算。因承包人未预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1.7.2 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定： / 。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通17、设施的约定： 、园区现有主道路免费使用，其他交通设施在尽量少破坏园区现有设施的情况下，由承包人自行根据施工组织方案落实建设，费用包含在投标报价中，发包人和监理人无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施。、承包人退场后应按不低于原标准的情况下将破坏设施全面恢复，费用由承包人承担，费用已包含在投标报价中，不单独列项计算。、园区无空闲场地搭建临时板房建生活区，园区现有闲置宿舍有偿使用，如有需要，发包人和承包人另行协商办理租赁手续。承包人退场时必须做好场地的全面清洁及清理并与发包人办理移交手续方可离开，否则按照5000元/间进行处罚，处罚金额在工程结算款中扣除。1.7.3超大件和超重件的运输运输超大件或18、超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，承包人投标报价已考虑，不单独列项计算。1.8 知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用上述文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人，承包人享有署名权。关于承包人提供的上述19、文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用上述文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。1.8.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由承包人承担 。1.9工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 1、工程量清单存在缺项、漏项的；2、若单项工程实际施工内容与投标清单中项目特征描述不一致的。出现1、2两种情况的，可以调整价格，调整办法执行专用条款10.1。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实计算。2. 20、发包人2.1 发包人代表发包人代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表在合同履行中行使发包人的权利和义务，督促监理工程师行使职权，协调施工现场各方的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，及时解决有关设计和技术签证，办理现场经济技术签证，审核工程进度报表，协调工程建设过程中需要建设单位处理的问题。本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方为有效。2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求： 发出中标通知书当日提供 。2.2.2 提供21、施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人向承包人提供施工用水、电接驳口，施工用水用电量要满足现场施工需要。承包人进场后单独安装施工用水、电表（水表和电表必须经当地第三方检测合格提交合格检测报告后方可安装，电表要求电子数显表，计量方式必须符合发包人要求）。承包人使用的水电费发包人从工程结算款中扣除，水电费=水、电表实际用量乘施工用水电价（含水或电损耗及税金），水损和电损由施工单位承担，若施工区域内有多个施工单位时，按各自用水、电量比例分摊水损和电损。收到中标通知后次日起第4个日历天组织图纸会审和设计交底工作。2.3 资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求： / 22、。发包人是否提供支付担保： / 。发包人提供支付担保的形式： / 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，按通用条款履行义务外，还需履行以下义务：（1）办理法律、法规规定的开工前施工许可手续及承包人应承担的有关费用，并将办理结果书面报送发包人留存；（2）承包人进场后，提供有关人员的通讯录给发包人和监理人，且项目管理团队人员与投标时承诺人员一致；（3）承包人提交竣工资料的内容：3.1)承包人所有发向发包人的函件均应符合工程技术资料统用的表格或形式。3.2）承包人应按发包人要求提供与本合同项目相关的电子版管理文件资料。承包人有义务配合全过程跟踪审计23、的各项工作。总包单位负责协调各专业的工程资料管理，并由总承包单位负责进行项目全部工程内容（含建设单位甲供材项目）城建归档资料的编制、整理、管理、归档。3.3）承包人应按中华人民共和国建设部第90号令城市建设档案管理规定、建设工程文件归档整理规定GB/T50328-2014、建设工程文件施工质量验收统一标准GB50300-2013、及XX市建筑工程文件归档整理办法的规定,在工程施工过程及时做好收集、汇总、整理工程档案，确保工程资料整理与工程施工同步；3.4）在本合同工程竣工质量验收之前十四天内,承包人必须按质量竣工验收相关规定及技术档案管理规定，整理完整的竣工资料和竣工图,提交发包单位。图纸的整24、理、装订、移交等费用由承包人承担。费用在投标报价中考虑，不报或漏报的视为已包含在投标报价中；3.5）工程竣工资料要求在工程竣工验收合格后一个月内一式四份移交给发包人。竣工资料的组成包括但不限于：竣工图六份；设计变更汇编四份；设备及材料供货商（包括甲供料）随机文件资料一份（包括产品合格证、出厂说明书、使用说明书等）,承包人供应设备的备件清单四份； 隐蔽工程施工记录四份； 已完成工程量清单四份。 设备及材料的抽检记录。与纸质档案相对应的电子版文件、竣工图档案一式两份刻录在光盘。（4）承包方进场施工后，没有按施工组织设计书所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力的数量开展工程进度，经甲方确认后，甲25、方有权要求承包人7个日历日内按施工组织设计书所承诺配备的机械设备和工程技术人员、劳动力，并追赶工程进度。否则，发包人有权另行聘请他人代理承包人完成需要赶工的工程量，并按实际费用的 2 倍从应付承包人合同款项中扣除，不足部分，发包人有权向承包人追索。 （5）合同外追加或合同内因设计变更、现场签证追加工程量及变更价款，双方本着公平合理、实事求是的原则确定造价。在审价过程中，承包人不能因此类经济问题停工怠工。（6）承包方施工完毕后，应负责对所损坏的设施恢复原状，若承包方无能力或未在规定时间内恢复，由发包方代为恢复，费用由承包方承担，在当期工程款中扣除。（7）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要26、求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。（8）按时收集提交报表及完整的工程资料，配合发包方办理交工验收。承包方不得无故以任何理由拒绝提交工程资料，否则影响竣工验收的应承担相关违约责任，造成延期交房的则赔偿甲方因延期交房造成的损失。（9）承包方必须保证其是经劳动监察部门备27、案的有效单位，并负责其与劳务用工人员之间签订劳务用工合同，以及所签合同在劳务监察部门备案。 （10）负责工人、机械设备进退场的各种费用。 （11）赶工期时应无条件24小时安排轮班施工，不得以任何理由拒绝配合，赶工措施费在投标报价中予以充分考虑，不报或漏报视为包含在总价中。（12）自觉接受发包方及有关部门的管理、监督和检查；接受发包方随时检查其设备、材料质量和使用情况，以及操作人员的有效证件、持证上岗情况。 （13）协调配合现场其它单位的施工工作，顾全大局；承包方项目经理必须常驻现场，项目经理有事离开现场时必须以文字形式向发包人项目负责人请假。（14）负责所有设备移交前的保管和保护工作，并确保不28、损坏其他单位的材料和成品。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，发生损坏的，承包方要赔偿材料及工费，并接受发包方处罚。 （15）负责配合发包人另行发包工程项目现场施工组织协调（主要是二次装修工程），工程未完工交付前，承包人负责组织协调，并无偿提供场地内已搭建的用于施工内外脚手架、垂直运输机械、施工用水用电接驳、临时设施等给同一场地范围内需要交叉作业施工单位施工时使用，并做好二次装修单位使用的统筹管理和安全管理，不得收取施工单位任何费用（除了水电费）。若承包人先完工退场，内外脚手架、垂直运输机械等若二次装修单位需要继续使用的，必须与二次装修单位做好协调妥善移交。（29、16）承包人不按发包人要求进行质量或安全整改，或者整改不及时、不到位的，发包人可以拒付工程款，由此引起的拖延及损失由承包人负责。（17）根据现场实际编制施工现场临时用水、用电施工组织设计并经发包方认可；现场配置的临时配电箱必须符合XX市中关于施工现场临时用电标准箱配置要求，随时接受发包人及有关部门的管理、监督和检查。 （18）承包人自行负责采购的施工材料和各类物资应按发包人及设计图纸质量要求进行采购。（19）工程完工达到场地移交条件，承包人所有施工人员，材料和施工机械必须在5个日历天内撤离，并拆除一切不必要的设施包括但不限于根据安全文明施工要求建设的全部内容，否则材料、机械和设施归发包人所有任30、由发包人处置，发包人代为处置的费用在承包方结算款中扣除，承包人不得以任何理由拒绝。（20）负责为现场施工人员、管理人员购买工伤保险。（21）如发包人提供的图纸和资料不完整，承包人应于合同签订后3个日历天内，向发包人提交补充图纸及资料所需时间表，列明在不影响进度的条件下，发包人在整个工期内应向承包人提供之补充图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，承包人亦须以书面形式及早向发包人进行提示，若因承包人未能及时提出以上要求而致使工程延误，一切延误所引起的损失概由承包人负责。 （22)按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务。（23）本项目建筑企业工人工资支付保证金金额为中标价的331、%，最多不高于300万元。承包人必须完成以下工作：在中标通知书发出后3个工作日内，到住建部门领取XX市建筑施工企业工资支付保证金缴费通知书并到指定的中国工商银行XX分行（或下属支行及业务网点）开设工资支付保证金二级帐户；在施工合同签订后2个工作日内缴交建筑企业工资支付保证金（承包人也可以采用“施工企业工人工资支付保证险”形式递交工人工资支付保证金）；在本项目建筑企业工资支付保证金到账后5个工作日内，承包人必须与银行、人力资源和社会保障行政主管部门签订工资支付保证金专户管理协议书。（24）根据广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法（粤人社规20153号）、XX市建设领域工人工资支付分账管理实32、施细则（肇人社发2016385号）、关于XX市工程建设领域工资保证金推行差异化缴存的通知（肇人社发2018397号）及国家、地方有关规定，在商业银行设立工人工资支付专用账户用于支付工资；签订关于建设领域的工人工资支付实行专户管理的施工合同补充协议，补充协议按照本招标文件后附的施工合同补充协议版本执行。承包人还须按时支付工人工资，承包人按照“谁承包、谁负责”的原则，对工人工资支付管理承担全面责任。若承包人未能保证足额支付工人工资，则由发包人按照广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法（粤人社规201814号）、XX市建设领域工人工资支付分账管理实施细则（肇人社发2016385号）XX市人民33、政府印发关于的通知（肇府20153号）关于XX市工程建设领域工资保证金推行差异化缴存的通知（肇人社发2018397号）等有关规定进行监管。（25）承包人应履行的其他义务：对发包人及监理人要求书面回复的函件应在收到之日起3个日历天内书面回复。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；技术负责人：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；（有就填）建造师注册证书号： ；（有就填）建造师执业印章号： ；（有就填）安全生产考核合格证书号34、： ；（有就填）联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；专职安全员：姓 名： ；身份证号： ；安全员证号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 承包人对项目经理的授权范围如下：经授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，合同签订时承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明（社保证明时间段要求：与投标文件开具的时间一致）。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，直到工程完工。不得同时担任其他项目的项目经理。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不在规定时间内35、提交有效证明文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权取消中标资格并将相关情况上报给项目所在地建设行政主管部门处理。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅自离开的，视为承包人违约并承担违约责任，对承包人每次处以30000元罚款，累计次数超出三次的，发包人有权单方解除合同并追究承包人由此造成的一切经济损失 。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人并取得发包人的书面同意方可离开。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。项目经理每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违36、约责任：合同签订后，项目经理一律不许更换（离职、死亡除外）。若发生需要更换情况的，承包人应提前7天书面通知发包人，并征得发包人书面同意。其它事项要求执行通用条款。 3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约任：承包人承担违约责任，发包人有权终止合同。 3.2.4 项目经理因特殊情况授权其下属人员的责任约定： 执行通用条款 。3.3 承包人人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：收到发包人中标通知书后2个日历天内，投标时承诺的主要项目管理团队人员（项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人）必须就位，就位时提交与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目团37、队管理人员缴纳社会保险的有效证明（社保证明时间段要求：与投标文件开具的时间一致）。若出现不一致的，发包人有权当场终止合作并将相关情况上报给项目所在地建设行政主管部门处理。3.3.2 承包人派驻施工现场的主要施工管理人员要求：项目负责人、技术负责人、施工员、专职安全员必须与投标时承诺的管理团队一致（除非发包人提出更换或同意更换的），否则发包人有权当场终止合同。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：若发包人认为承包人个别主要施工管理人员严重不履职的，有权要求承包人更换，承包人应无条件在3个工作日内更换完毕，否则将被处以工程合同价款5%的处罚，超过14个工作日仍不改正的，视38、为承包人放弃该工程，发包人有权另行安排，承包人自动退场。 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人、施工员、专职安全员应提前4小时向发包人、监理人提出申请并在获得发包人批准后方可离开，每月累计不超过5天（专业工程完工后，相关专业施工员可以离场），若超过5天的，视为承包人违约，发包人有权立即解除合同并追究承包人由此造成的一切经济损失 。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员（项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人）必须与投标时承诺的项目团队人员一致，非特殊原因一律不许更换（离职、死亡除外），否则发包人可以随时终止合同。若发生需要更39、换情况的，承包人应向发包人申请并附上有关证明文件，经审核同意方可变更。更换后的主要施工人员应与投标文件所拟定的主要条件一致。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。3.3.6承包人人员其他要求：本项目为结构加固工程（含结构拆除），承包人必须派出足够的具有相关经验的全职技术人员和安全人员，实现全面旁站施工管理。3.4 分包3.4.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括： 禁止分包 。主体结构、关键性工作的范围： / 。 3.4.2分包的确定允许分包的专业工程包括： / 。其他关于分包的约定： / 。3.4.3 分包合同价款关于分包合同价款支付的约定： / 。3.5 工程照管与成品、半40、成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程竣工未交给发包人之前，承包人应负责成品和半成品、工程相关的材料、工程设备的保护，直到颁发工程接收证书之日止。承包人保护期间因承包人原因发生损坏和遗失，由承包人出资修复、更换和赔偿。发包人提前使用后发生损坏，若属于使用不当或人为损坏的，修理费用由发包人承担；若损坏属于施工质量或施工隐患造成的，则修复费用由承包人负责；若损坏属于产品质量引起的，则修复费用由产品采购方负责。竣工后规定的保修期内,由于施工原因造成的质量问题，承包人于接到发包人通知的十天内无条件保修，属设计或发包人使用及其它原因造成工程质量问题，承包人可给予返修，但返修41、费用由发包人承担。3.6 履约担保承包人是否提供履约担保： 是 。3.6.1.承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可采用银行履约保函、保险公司签订的履约保险或保险单、信用证或现金；履约担保金额为中标价的10%，担保期限到工程竣工验收合格日止 。履约保函格式按附件3填写。3.6.2.履约担保的金额：中标价的10%。3.6.3.从企业账户以银行转账方式将履约保证金汇入保证金管理账号：户名： 开户行： 账号： 联系人： 联系电话： 3.6.4.履约担保退还：工程竣工验收合格并提供所需资料后28个工作日。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 详见另立的监理合同 。关于监理人的监42、理权限： 详见另立的监理合同 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： 总监理工程师 ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 执行通用条款 。4.3 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1） / ；（2） / ；（3） / 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：按国家现行的建筑工程施工质量验收统一标准和设计图纸的施工验收标准，工程必须一次性竣工验收合格，质量评定达到合格、43、观感好的评定标准.。关于工程奖项的约定： 无 。5.2 隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。书面通知中未附有自检记录和必要的检查资料的，视为未通知，检查未通过的，承包人无条件返工至合格为止，费用由承包人负责。验收资料齐备的情况下方可进入下一道工序施工。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定44、：杜绝一般及一般以上的安全事故，实现“五无目标”，即无死亡、无重伤、无坍塌、无火灾、无中毒，且工伤率低于0.3%，要求达到建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）标准 。本工程要求做到文明施工、安全生产，按有关文明施工管理及规定进行施工，如发生一般及以上重大事故，由承包人承担一切责任及费用，同时扣罚合同金额的10%作为安全生产处罚金，扣罚金额在当期进度款中直接扣除。严格执行建设工程安全生产管理条例的相关规定。6.1.2 安全生产保证措施： 执行通用条款 。6.1.3 特别安全生产事项： 执行通用条款 。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责并承担费用 。关于编制施工场地治安管理计45、划的约定：承包人必须单独编制施工场地治安管理计划和突发治安事件的紧急预案，并于收到中标通知后的7天内提交给发包人和监理人，责任由承包人承担，费用自理 。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：要求承包人做好施工安全管理方案，应持续保持施工现场整洁、物料堆放整齐，尽量减少粉尘和噪音产生，要求达到建筑施工现场环境与卫生标准JGJ146-2004），承包人不符合文明施工要求和规定，在发包人发出通知3日后，仍不采取整改措施的，发包人有权进行整改，发包人支出费用由承包人承担，并在承包人当期进度款中扣除。承包人制定安全施工方案，确保施工安全。根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，46、并负责工地的安全保卫，费用自理。承包人按有关行政主管部门规定办理有关施工场地交通、环卫、施工噪音管理等手续。发包人应在施工前提供地质勘探资料及文物保护建筑物相关文件供承包人参考，承包人在施工过程中应及时与有关方面联系，协调处理相关事宜并由承包人负责保护，因承包人原因保护不当造成邻近建筑物、构筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定执行，符合工程所在地政府管理要求。同时施工现场布置、材料、机械的放置，承包人必须按发包人批准的施工组织进行，精心施工和努力地完成工程，并修补其中的任何缺陷。做好施工组织管理，维持现场整洁、道路畅通。工程竣47、工后清理现场（包括安全文明施工设施拆除），做到工完场清，费用各投标单位在投标报价中综合考虑，招标及投标清单不单独列项 。 施工时间及场地围蔽的要求：按照XX市建设委员会制定的有关规范围蔽设施的要求对施工现场采取必要的围蔽设施，保持施工现场的文明、有序，同时与周边环境进行必要的隔离，保证施工人员以及过往行人、车辆的安全。承包人为本项目工程的施工总承包单位，承包人应对工地所有作业和施工方法的适当性、可靠性、安全性负全责。承包人协助发包人联系质量监督部门进行工程质量和安全的监督、检查及验收监督，所发生的相关费用按政府文件规定各自承担各自的费用。承包人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施48、工安全以及文明施工，深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。发包人提供给施工单位的现场环境资料仅供参考，承包人应充分评估各项风险并做好相关措施。6.1.6 关于绿色施工安全防护措施费支付比例和支付期限的约定： 与预付款、进度款同期支付 。6.1.7 紧急情况处理： 执行通用条款 。6.1.8 事故处理： 执行通用条款 。6.1.9 安全生产责任： 执行通用条款 。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：包括但不限于以下七点：1、招标文件要求的内容；2、专业性较强的专项49、工程安全施工组织设计；3、专业性的工程技术方案；4、施工现场临时用电方案及措施；5、达到规定规模的危险性较大的作业；6、施工现场动火方案及安全措施；7、设计图要求需要做专项方案的；8、拆除工程专项施工方案；9、发包人或监理单位认为有必要的其他专项方案等。7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按招标文件要求需在投标时提供的，投标时提供；按规范、政府要求或设计要求的施工组织方案，开工之日提供，施工过程中发包人提出的增加要求在收到发包人通知后2个日历天内提供 。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 监理人收到文件后2个日历天予以审核50、并批复，发包人收到监理人批复意见后2个日历天内批复 。7.2 施工进度计划7.2.1 施工进度计划的编制：投标时提供 。 7.2.2 施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：严格执行投标时编制的施工进度计划，实际执行工期起始时间以中标通知书发出之日起第4天开始计算，其他直接顺延，不允许做其他调整修订。施工过程中施工单位必须严格按照施工进度计划进行工期动态管理。本项目属于双容双承诺项目，施工许可手续可以边施工边办理，承包人收到中标通知书次日起3个日历天内必须完成进场手续办理（包括但不限于安全承诺书的签订）及进场施工，收到中标通知书次日起第4个日历天作为51、施工工期的起点开始计算工期，经发包人、设计单位、监理单位、承包人、质监站五方现场检验认可且办理了工程移交为完工截止时间；收到中标通知书次日起10个工作日内完成合同的签订及项目章的授权；收到中标通知书次日起50个日历天内完成施工许可手续的办理；完工后60个日历天完成全部验收工作。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限： 收到中标通知后次日办理开工申请并筹备进场，收到中标通知书次日起3个日历天内承包人必须完成进场手续办理及进场施工。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发出中标通知书次日。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：收到中标通知后次日。7.3.2开工通52、知收到中标通知书次日起3个日历天内承包人必须完成进场手续办理（包括但不限于安全承诺书的签订）及进场施工，同时按投标时承诺的响应招标文件合同条款并提供合同办理合同签订手续，办理施工许可手续等。若超出时间仍未开展相关工作的，延期时间纳入项目工期。7.3.3其他约定：开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间：由承包人负责并支付相关费用。 办理有关所需的证件和批准手续的时间：收到中标通知书次日起5个日历天内现场交验的时间：收到中标通知书次日起第3个日历天。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 执行通用条款 。7.5 工期延误7.5.1 因53、发包人原因导致工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形： 执行通用条款。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为： 根据施工进度计划，施工总工期每逾期一天罚款50万元，逾期天数超过10个日历天的，发包人有权单方解除合同并追究由此造成的全部损失。若施工过程中由于发包人原因造成工期延误，承包人应第一时间上报联系单报建设单位和监理单位审批，逾期不报的视为不影响工程工期。施工合同签订及项目章授权办理时间、施工许可证办理时间、验收办理时间必须严格执行合同不得逾期，每一项工作每逾期1个日历天罚款10万元，以上事项多项延期重叠计罚。因承包人原因造成工期延误，54、逾期竣工违约金的上限： / 。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1） 执行通用条款 。7.8 提前竣工的奖励7.8.1提前竣工的奖励：发包人根据提前竣工工期可以适当给予奖励。8. 材料与设备8.1材料与工程设备的保管与使用8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。8.2 样品8.2.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执行通用条款且必须符合招标文件要求。所采购的材料必须符合招标文件、设计文件及发包人要求，所有材料进55、场使用必须按相关的规范、规定向发包人和监理人提交材料和设备的合格证明和必要的物理、力学及技术性能指标，经发包人和监理人验收合格后才能进场使用。不合格或不符合要求的材料或设备严禁进入施工现场，由此造成的一切损失由承包人负责 。8.3 施工设备和临时设施8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人负责并承担费用 。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所： 根据工程需要 。 施工现场需要配备的试验设备： 按工程要求配置。施工现场需要具备的其他试验条件： 。9.2 材料、工程设备和工程的试验和工程的检验有关约定：执56、行通用条款，费用由承包人在投标预算中考虑，不报或漏报的视为投标报价已包含。9.3 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 按国家有关标准进行，费用由承包人承担 。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行通用条款10.2变更权的约定： 执行通用条款。10.3 变更程序： 执行通用条款。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定: 10.4.1.1固定单价，工程量按实计算。10.4.1.2若施工图纸或承包范围发生变更，取消部分工程，则从合同价中扣除该部分工程造价，增加工程计价模式：10.4.1.2.1本项目投标预算工程量清单中已有相同项目的，则沿用原投标综合单价57、。10.4.1.2.2本项目投标预算工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。对于材料单价，按投标预算已有的单价计算，如投标预算单价严重偏高于信息价的或没有的就参考XX市城区施工时期信息价计算； 10.4.1.2. 3本项目投标预算工程量清单中没有相同项目或类似项目的，可套取2018年广东省相关综合定额及XX市城区施工时期造价信息计算单价。对于材料单价，合同预算已有的，按预算单价计算，如投标预算单价严重偏高于信息价的，按XX市施工时期信息价计算；合同预算范围没有的，按XX市城区施工时期信息价计算，信息价缺项的，按施工期市场58、价计算。10.4.1.2. 4本项目投标预算工程量清单中没有相同或类似项目的，且相关定额没有相应子目的，由承包人按照施工当时的市场价格编制预算，由发包人核定作为结算依据。 10.4.1.3在施工过程中，发包人可根据项目实际情况和需要，优化、调整设计和部分单项工程的建设内容，承包人需按要求配合。10.4.1.4凡是图纸有而工程量清单没有的（漏项缺项）项目（招标说明已删除内容除外），经发包人和监理人审核审批后视为新增工程，计价办法详见10.4.1第点。10.4.1.5设计变更文件必须盖有设计单位的出图章和发包人代表签字并盖印章，通常在设计变更实施前二天发出；10.4.1.6发包人书面通知变更的指令59、性文件应有发包人代表签字并盖有印章，通常在变更实施前二天发出；10.4.1.7施工变更文件必须由承包人项目经理签字和加盖项目部印章，施工变更文件涉及合同价款调整或工期变动时，必须随变更报告附变更工程价款或工期计算书，除履行上述手续外。10.4.1.8设计变更文件（或指令）涉及合同价款和工期调整时，承包人接到设计变更（或指令）有效文件后在二天内申报工程价款和工期调整报告，否则应视为变更不涉及价款和工期调整。10.4.1.9发包人有权根据工程实际需要合理增加或减少部分工程,承包人不得拒绝，也不得要求调整任何单价及收费,实际增加或减少工程量(经发包人审核后),按批准后的工程量乘以相应中标单价在合同总60、价中调增或调减。10.4.1.10全部工程联系单发生后，必须办理工程签证单以确认事项是否发生以及发生的实际情况，联系单事项发生后7个工作日施工单位必须提交工程签证单，逾期未提交的当做未发生该项事宜，不予计取该项费用。 10.4.1.11投标人一旦投标中标后，即认为投标人完全响应了招标文件，认可控制价的合理性。中标后不能以控制价及下挂定额不合理或错误提岀价格调整。10.4.2变更估价程序：执行通用条款 。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 。发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用条款 。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励61、的方法和金额为：/。10.6 变更引起的工期调整：双方另行协商。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11： 。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定承包人后，由发包人、承包人与承包人共同签订暂估价合同。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。62、（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定承包人；承包人应当在签订合同后7天内，63、将暂估价合同副本报送发包人留存。承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。10.8 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定： 施工过程中预算外发生的不可预见事项经发包人确认后可以使用暂列金，暂列金计价项目以工程签证单为准，结算时取消暂列金额，发生事项工程量按实计算，计价约定详见10.4.1。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ； 第2种方式：采用造价信息进行64、价格调整。（2）关于基准价格的约定：专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨65、跌幅以基准单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式： / 。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：除不可抗力外所有的风险。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。3、其他价格方式： / 。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：（合同金额-含税暂列金）的10%工程预付款。预付款支付期限：合同签定且提供履约保证文件、办理了开工手续后15个工作日内支付。预付款扣回66、的方式： 在第一笔进度款支付时开始抵扣，不足抵扣的依次在下一笔进度款抵扣，直至全额抵扣完成 。12.2.2 预付款担保承包人提交预付款担保的期限： / 。预付款担保的形式为： / 。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：执行2013清单计算规则，工程量按实际进行结算。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / 。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量： / 。12.3.6 其他价67、格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： / 。12.4 工程进度款支付12.4.1 付款周期按月进度支付合同款的支付：发包人付款前，承包人应向发包人提交请款申请，收款人名称、银行帐号，须与合同的承包人名称、银行帐号一致，发包人在收到承包人按照现行税务制度办理的完税资料后再进行财务转帐。进度款按月进度支付，每期进度款按每个月实际完成合格工程进度审批金额的80%支付，其中第一期进度款支付金额需要全额扣除预付款；当进度款支付金额达到（合同金额-含税暂列金）的70%时停止支付进度款；工程完工且通过初步验收（监理人、发包人、承包人、设计单位、质监部门的质量监督终结报告）后十五个工作日内支付（合同68、金额-含税暂列金）的15%进度款。支付此笔进度款前承包人必须一次性结清施工时期所发生的水电费（以发包人提供的费用金额为准）。工程完工按政府要求完成全部竣工验收手续取得竣工终验报告后方可办理结算手续，工程结算审批后，付至结算金额的97%；本工程保留结算价的3%作为工程质量保证金（承包人也可以提交额度为结算价3%的银行保函或提交保额为结算价3%的建设工程质量保险合同（保险单）替代质量保证金，如承包人选择提交银行保函或工程质量保险，工程款应付至结算价的100%），在缺陷责任期结束后15个工作日内结算清楚，余款无息退还承包人。增减工程造价累计超过5万元的（不含5万元），承包人编制增减工程预算书，发包人69、和监理人10个工作日内审核审批，经审批后增减工程可以与当期进度款同步支付。工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成的施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。12.4.2 进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用条款 。12.4.3 进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月25日向监理人报送上月20日至当月20日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单，已完成工程项报表和有关资料 。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。（3）其他价格形70、式合同进度付款申请单提交的约定： / 。12.4.4 进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人的进度结算文件2个日历天内完成审核审批。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：监理人审批后10个工作日内完成审核审批。（2）发包人支付进度款的期限： / 。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.5 支付分解表的编制12.4.5.1总价合同支付分解表的编制与审批： / 。12.4.5.2单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。12.5 支付账户：按协议书所注明的银行账户转帐。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行71、验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：加固工程完工后先办理发包人初检，然后按监管部门要求办理工程整体验收手续，其程序要求执行通用条款。另外按监管部门要求办理整体验收手续合格后方可办理工程结算手续。 如建设单位、监管部门验收不合格，承包人无条件进行整改，直至达到验收合格标准，所发生的一切费用由承包人承担。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 。13.2.2竣工日期：工程经竣工验收合格的，以发包人竣工验收报告签字确定时间为实际竣工日期。13.2.3移交、接收72、全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：整体工程完成初步验收（质监站见证）后两天内移交场地。工程移交前的工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用由承包人承担，费用已在投标报价中考虑。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：逾期一天罚款50万元。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容：确保系统全面运行的全部内容。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.2 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。13.4 竣工退场13.4.1 竣工退场承包人完成竣工退场的期73、限：发包人指定 整体工程完工初验合格后2个日历天内，承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地，临时设施拆除后，场地必须按照建设单位要求全面清理、复原至不低于施工前状态，费用由承包人在投标预算中综合考虑，不得另列项增加费用。即使投标预算漏算的，结算也不得以任何理由增加费用。14. 竣工结算14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2 竣工结算审核工程竣工验收合格且在承包人提交合格的工程竣工结算资料后60个工作日内（不含资料收集、取证、沟通时间以及其他乙方原因拖延的结算时间），发包人核准工程竣工结算；发包人审批竣工付款申请单的74、期限： / 。发包人完成竣工付款的期限： 正常情况下完成结算审核后50个工作日内支付，若施工过程中发生质量、安全等事件增加工程投资或者对公司造成较大影响，待问题处理清楚后50个工作日内支付。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：工程结算审核由发包人委托第三方专业机构完成。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数： 一式六份 。承包人提交最终结算申请单的期限： 完成工程结算审核和索赔清算后15个日历天内 。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 。（2）发包人完成支付的期限： 。15. 缺陷责任期与75、保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 执行通用条款 ，其中由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，该项工程缺陷责任期起始日相应推延至工程修复验收合格之日 。15.2 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。15.2.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第 2 种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为： / ； （2） 已核定结算金额3 %的工程款；（3）其他方式: / 。15.2.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：（1）在支付工程进度款时76、逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: / 。关于质量保证金的补充约定： / 。15.2.3质量保证金的退还：不计息退还 。15.3保修15.3.1 保修责任工程保修期为：详见工程质量保修书。15.3.2 修复费用：执行通用条款 。15.3.3 修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到发包人通知后24小时内到达现场。15.3.4 未能修复：执行通用条款 16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形： 工程停建、缓建；由于设计错误、图纸77、延误或发包人指示失误等造成的返工和工期延误；首先承包人应采取措施弥补和减少损失，经三方确认（承包人、发包人、监理人）后，工期可相应顺延，必要的停工、机械设备闲置以及材料构件积压等经济损失另行协商确定 。 16.1.2 发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 无。（3）发包人违反第10.1款变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无 。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致78、交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行协商。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行协商。（7）其他： 。16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项发包人违约的情形约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2 承包人违约16.2.1 承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款，其它情况如下:（1）承包人无正当理由且无提前报告，不执行监理和发包人现场代表合理的书面指令或对指令敷衍了事，发包人有权79、停发本期工程进度款，情节严重的发包人将根据监发包人现场代表建议，对承包人每次处以10万元的罚款，直至承包人完成发包人现场代表指令为止。（2） 承包人不能严格按合同及图纸规定的有关技术标准和规定进行施工,或承包人施工人员不服从发包人合理的监督和书面指令,或未能积极与发包人协调配合做好施工工作,造成的工程修改、返工等经济损失均由承包人自行承担，并承担合同金额10%的违约金，工期不顺延。（3）工程施工期间，因承包人原因不能继续进行施工的，无故停工，使合同无法履行，承包人需承担违约责任，扣罚全额履约保证金、扣罚合同价10%违约金，同时追究由于承包人中途停工给发包人造成的全部损失。（4）承包人应按建设工80、程项目管理规范（GB/T50326-2017）实施管理，并按受发包人和监理单位的监督。其中，规范中第4.3“项目管理实施规划”、第5.2“建造师”条款必须执行。建造师及管理人员和持证上岗等人员必须到位且持证上岗。承包人应按广东省住房和城乡建设厅关于建设工程项目招标中标后监督检查的办法（粤建市 20098号）第九条规定执行。违约金按按合同价款的10%计算。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：承担给发包人造成的损失，缺陷责任期相应延长。造成质量和安全事故的，由承包人承担相关责任 。16.2.3 因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。发包人继81、续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 免费 。16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理：执行通用条款。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 17.2 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 天内完成款项的支付。18. 保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三方责任险。保险单必须与通用条款中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及82、已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。承包人若不投保，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。保险费用在投标报价中考虑。18.2 其他保险关于其他保险的约定：一切险和第三方责任险。土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：工伤险。安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：工伤险。第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：执行通用条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是，如不按要求办理，损失自行承担。18.3 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（强83、制投保）。19. 争议解决19.1 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。 19.1.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定： / 。选定争议评审员的期限： / 。争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。其他事项的约定： / 。19.1.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定： / 。19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 XX市 人民法院起诉。20补充条款20.1关于零星工程签证用工施工后期新増的零星変更或签证_(如设备基础、零星构件)、应按合同约定计量计价不得以施工84、降效为由签核工日和机械台班。20.2关于材料检验试验费 根据国家有关法律法规、工程建设强制性标准规定的，对进入施工现场的材料和设备、构配件见证取样的检验试验费”，由施工单位办理并支付，预算报价已考虑，结算不单列计算。20.3所有材料在进场前承包人须向发包人提交样品，经发包人确认认可后方可进行施工，两次抽样检测不合格的产品，甲方保留另行招标采购的权利，由此造成的工期延误及产生的损失由承包人承担。20.4本工程施工期间，承包人要做好与其他承包人及配套工程的协调施工；否则要承担由此引起的返工怠工损失，工期不得顺延。20.5承包人在施工过程中故意刁难发包人或因其他原因给发包人造成的损失，应全额赔偿发包85、人的损失，发包人有权另行选择施工单位。20.6由施工单位自行协调施工现场及周边的社会关系。20.7如出现因拖欠农民工工资引发的上访等影响稳定的现象，承包人应积极协调处理。只要发生农民工工资纠纷，将对承包人进行处罚，视情节严重情况，罚金按所欠农民工工资金额两倍或两倍以上计算。20.8依据招标清单计价内容（含答疑），承包人未按招标清单内容报价，出现漏项、少算的视为包含在投标总价中，不允许在实际施工中调整。20.9发包人支付的工程进度款承包人必须专款专用，不得私自挪用。发包人有权监督检查每月支付的工程进度款资金流向，如出现承包人未专款专用情况，发包人对承包人按发现时当月进度款双倍进行处罚。20.1086、在施工过程中，发包人如发现（或承包人被举报）承包人有挂靠、违法分包、转包的行为，发包人有权提请有关部门对承包人进行查证，承包人应无条件配合。承包人不予配合的视为查证属实。对于查证属实的单位，发包人有权单方解除合同，并报相关监督部门。20.11无论何种原因施工现场发生的一切事故由承包人负责，发包人不承担任何责任。20.12关于预算包干费预算包干费投标报价已计算费用。若施工过程中没有发生预算包干费所应包含的内容（具体内容以定额规定为准），结算不予以计算。20.13本合同的通用条款一律按广东省建设工程标准施工合同(2017版)的通用条款执行，若与广东省建设工程标准施工合同(2017版)的通用条款有差87、异，以广东省建设工程标准施工合同(2017版)的通用条款为准。20.14为了便于工作开展，如特殊情况部分需要盖公司公章的文件，盖公司公章后第一时间以邮件方式发送至指定的对方邮箱和微信工作群。邮件发送后，收件人必须以邮件方式回复确认收到，确认后文件生效。邮件发出后十个工作日内用快递方式邮寄至对方合同指定地点及指定人员收取，邮件和快递文件均作为合同有效文件。快递文件以快递签收时间为准。若邮件与快递文件不一致时，以邮箱文件为准，如由于不一致造成影响或损失的由过错方承担一切责任。发包人文件指定接收邮箱： 承包人文件指定接收邮箱： 20.15用于本工程的钢筋、砼、钢构件等所有材料及士方、建筑垃圾等的运距88、请投标人结合自身情況、项目周边搅拌站、加工厂、弃土场情況及市场供需，自行考虑并包含在投标报价中，中标后不因技术方案调整、清单计量计价规则、实际与清单或控制价的差异等任何因素而调整此部分费用。20.16在发包人许可的方案下自行搭建现场临时办公室、工人临时宿舍和食堂、临建区的道路和围墙、材料堆场硬化、场地内的排水设施、小车停车场、垃圾回收站等临时设施，费用已包含在合同价中。20.17负责统一管理依据发包人规划的配套生活区内所有本项目承包商的临建建设统筹规划、安全文明、用水用电、清洁环保等一系列后勤生活配套管理，且必须满足相关法规规范及本项目安全管理范的要求。20.18承包人作为第一个进场的施工单位89、，必须为其他承包人提供运输条件和作业面。提供工地上通路供共同使用，并提供施工场地;清除其他专业工程施工界面内的障得、为他们提供所需的工作面。负责其施工范围内的现场安全保卫。20.19 承包人应严格执行相关管理规定，若违反按附件9施工安全违反处罚细则进行处罚。20.20施工期间，委托人现场安装考勤机，所有团队人员必须按投标时承诺以及合同要求出勤。第一次工地会议时，团队人员按照要求办理签字存档及考勤录入。施工单位每月提交考勤表，考勤表作为工程进度款支付依据，若未按照合同要求出勤的，直接在当期进度款中扣除。未经委托人同意，项目负责人、技术负责人、安全负责人、质量负责人擅自缺勤天数累计超过30个日历天90、的，视为承包人自动放弃该工程，委托人有权直接终止合同，由此造成的一切损失由承包人承担。以下空白。附件专用合同条款附件附件1：工程质量保修书附件2：承包人用于本工程施工的机械设备表附件3：承包人主要施工管理人员表附件4：不可撤销履约保函附件5：廉洁协议书附件6、保密协议附件7、知识产权协议附件8、安全承诺书附件9、安全环保协议书附件10：施工安全处罚细则附件11：安全生产责任协议书附件12：文明施工责任协议书附件13：治安、防火责任协议书附件14：招标文件52附件1： 工程质量保修书发包人（全称）： XX有限公司 承包人（全称）： 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，经91、协商一致就XX工业园XX项目A、B栋厂房加固工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责保修施工图纸范围内承包的全部工程内容。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；3装修工程为 2 年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 92、2 年；7其他项目保修期限约定如下：由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，该项工程缺陷责任期起始日相应推延至工程修复验收合格之日 。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 四、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人93、保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人(签字)94、： 法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 附件2： 承包人用于本工程施工的机械设备表序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注123456789101112131415161718附件3：承包人主要施工管理人员表名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目经理技术负责人其他人员二、现场人员附件4：不可撤销履约保函保函编号： 致： （“受益人”） (受益人地址)鉴于，受益人与 （被保证人名称） （“被保证人”）就受益95、人的 （工程项目名称） （“本工程”）已于 年 月 日签订了 合同（“合同”）。保证人， （保证人名称） ，是一家根据中华人民共和国法律成立的注册地位于 （保证人地址） 法人，保证人受被保证人的委托，为被保证人履行上述合同规定的义务或执行本工程作出如下独立不可撤销连带责任保证：保证人将在收到受益人提出索赔要求或执行本保函的通知时，无需受益人提出任何证明或证据，将于收到上述通知的五个工作日内，不争辩不挑剔、不可撤销、无条件地向受益人支付不超过人民币 元（大写： 元）的担保金额，并放弃向受益人提出异议和追索的权利。保证人确认，保证人已获得充分授权签署本保函并具备履行本保函之所有许可或者资格。保证人96、在本保函项下的责任是连续的，上述合同的修改、变更、解除、终止无效或失效都不能削弱或影响保证人的责任。在不超过本保函的担保金额，受益人可以多次提出索赔或执行本保函。本保函受益人可以转让本保函项下的付款请求权。本保函任何条款不合法或无效不影响其他条款的效力，保证人仍应信守并履行承诺。本保函独立于上述合同。保证人的付款义务不受上述合同法律关系的影响。保证人不得以上述合同规定为由对抗受益人的执行本保函的要求。本保函适用中华人民共和国法律，同时本保函受国际商会见索即付保函统一规则2010年修订本（URDG758）的管辖。如果中华人民共和国法律与URDG758不同规定，优先适用后者的规定。本保函自出具之日97、起生效，至 年 月 日失效，除非受益人提前终止或解除本保函。本保函到期后自动失效或受益人将本保函原件退回保证人处注销。保 证 人： （全称）（盖章 ） 地 址： 法定代表人（或授权代理人）： （姓名）（职务） （签字）日 期： 年 月 日附件5：廉洁协议书根据国家、省有关廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。一、双方权利和义务1.1严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 双方的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定98、的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时給予提醒和纠正。1.6 发现对方在业务活动中有违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议給予处理并要求告知处理结果的权利。二、甲方义务2.1 甲方的工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。2.2 甲方的工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、交通工具99、和高档办公用品等。2.3 甲方的工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4 甲方的工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程限定单一的材料品牌，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。三、乙方义务3.1 乙方不得以任何理由向甲方的工作人员及甲方聘请的设计单位等顾问单位的工作人员及其他为甲方服务的人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 乙方不得以任何名义为甲方的工作人员及甲方聘请的设计单位等顾问单位的工作人员及其他为甲方服务的人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。3.3 乙方不得以任何理由100、安排甲方的工作人员及甲方聘请的设计单位的工作人员及其他为甲方服务的人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 乙方不得为甲方的工作人员及甲方聘请的设计单位等顾问单位的工作人员及其他为甲方服务的人员购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。四、违约责任4.1 甲方及其工作人员违反本协议第一条和第二条规定，应按照廉政建设的有关规定处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。4.2 乙方及其工作人员违反本合同第一条和第三条规定，应依按照廉政建设的有规定給予处分；情节严重的，給予乙方13年内不得进入工程设计市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造101、成损失的，应予赔偿。五、双方约定本协议由双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。六、法律效力本协议作为 合同的附件，与合同文件具有同等的法律效力。附件6、保密协议本保密协议是由 （以下简称“披露方”）和 ，位于 （以下简称“接受方”）共同签订。 第一条 保密信息披露的目的披露方为推进项目的需要，决定向接受方披露或允许接受方获得披露方保密信息。但是，披露方并不因本协议的签署而承担向接受方披露任何保密信息之义务，也不因本协议的签署而承担将项目授予接受方之义务。第二条 定义1、保密信息：指披露方根据需要向接受方提供的和/或接受方通过其他途径获得102、的披露方所有的或持有的技术、商业信息和知识产权，其包括但不限于：专有技术、电路原理、集成电路布图设计、结构原理和图纸、计算机软件源程序、制造方法、实验数据图表和诀窍、程序等技术信息和财务会计报告、客户名录、货源情报、市场竞争信息、商务模式信息、库存资料、产销策略、供求价格和招投标中未公开的标底和标书内容等信息。2、第三方：指除披露方和接受方以外的任何个人、公司、企业、政府部门、机构或其它任何组织或经济实体。3、保密信息载体：指所有知悉保密信息人员和载有、显示、披露保密信息的文件、表格、磁盘、电子文件及其它数据、物品，无论有形或无形。4、关联企业：是指由一方直接或间接控制；或直接或间接控制一方；103、或与一方共同控制同一家企业或能对其施加重大影响；或与一方受同一家企业直接或间接控制的企业。包括但不限于一方的母公司、子公司、分公司、分支机构；与一方受同一母公司控制的子公司；一方的合营企业、联营企业等。本协议之“披露方”、“接受方”均包含各自的关联企业。但如接受方的关联企业与披露方或其关联企业构成竞争关系时，接收方在任何情况下不得将保密信息披露给该关联企业。第三条 保密义务1、除非披露方事先书面同意，接受方不得以任何方式及/或任何实现本项目以外的其他目的擅自使用披露方保密信息及保密信息载体，或将该等保密信息揭示、公布、披露给任何第三方，或许可任何第三方使用，无论直接或间接。同时在本项目中，接受104、方如运用到与第三人之间保密协议的技术、商业信息和知识产权，由接受方自行承担相应责任。2、接受方应当仅在实现本项目所必须的范围内允许接受方的董事、管理人员、雇员、专业咨询人员等（以下简称“接受方人员”）知悉披露方保密信息，但接受方应保证已与上述接受方人员签订了保密程度不低于本协议的保密协议，且已告知接受方人员该等信息为披露方保密信息。3、接受方使用披露方保密信息的方式和程度仅限于本项目相关之活动及为了完成本协议所述项目之目的。未经披露方书面同意，在任何情况下接受方及接受方人员都不得综合、分离、修改任何保密信息或保密信息载体；或对载有保密信息的样品、工具、设备、软件等有形载体进行反向工程。 4、披105、露方保密信息无论其附着形式或载体，接受方都应尽严密注意义务以维持上述信息的秘密性。接受方对披露方保密信息的保护程度应不低于其对属于自己的商业秘密的保护程度，但无论如何，该等注意义务都不应低于合理的限度。如果发生披露方保密信息丢失或未授权的泄露时，接受方应立即通知披露方,并立即采取合理的补救措施。5、如果接受方能够证明存在下列事项，则其可以披露披露方保密信息(但只限于下列事项的范围内)：1）该等披露是根据有管辖权的法律、法规、监管机构、司法机构及政府的命令、或仲裁机关的要求所作；2）此信息在本协议签署前已由接受方合法拥有且已公开或可以从公开渠道获取；3）保密信息已进入公众领域，且这不是接受方违约106、的结果。6、如果接受方基于本协议第3(5)条第1）项披露披露方保密信息的，应当在合理的期间内以书面形式事先通知披露方。接受方应当尽最大努力减少披露该机密信息的范围，并且采取一切可能之保密措施。7、一旦披露方提出要求的，接受方应当立即将所有披露方保密信息载体（包括原件及复制、复印件）归还或销毁，不得存留。所有由接受方准备的分析、文件、研究报告及其他材料如包含有披露方保密信息，则应被销毁。若披露方认为有必要时，可以请求接受方出具确认书，保证已将保密信息全数返还或销毁，接受方不得拒绝。第四条 保密信息的权利披露方保密信息的所有权利包括但不限于所有权和使用权属于披露方，除根据本协议披露方允许接受方为本107、项目目的使用外，接受方不享有披露方保密信息的所有权、使用权、再许可或分许可使用权、或其他任何权利。第五条 保密期间除披露方书面同意提前免除接受方保密义务外，接受方的保密义务从收到保密信息起延续披露方将该等保密信息披露为公知信息为止。此义务及于接受方的继承人、继任人和代理人。第六条 违约责任若接受方违反本协议中任何一项规定，披露方有权要求违约方进行金钱赔偿，或要求实际履行，或要求法律规定的惩罚性赔偿。此种索赔要求并非排他性的补救，而是披露方对于根据法律或公平原则所能获得补救的累加。第七条 诉前禁令接受方认为，违背协议的任何机密信息泄漏行为将会造成披露方不可弥补的损失，该损失之量很难估算。因此，披108、露方有权向管辖区法院申请终止泄密行为之禁制令。另外，依法律或公平原则，披露方有权采用其他可行的补救措施或救济。第八条 其他条款1、披露方并不保证其提供的保密信息的准确性、完整性和可执行性，披露方也不对其提供的该等保密信息作任何其他的承诺或保证。2、本协议签约双方地位相互独立，双方关系不是雇佣关系、代理关系或者任何其他隶属关系。接受方不因本协议之签署而获得代表披露方之权利。3、本协议和接受方的义务将及于接受方代表、受让人和继承人，其权利将及于披露方之受让人和继承人。4、本协议任何条款无效或不可执行不影响其他条款的效力和可执行性。5、本协议适用中华人民共和国法律、法规及规章，但冲突法规范除外。6、109、凡与本协议有关的或因履行本协议产生的一切争议,双方应友好协商解决，若协商解决不成的，任何一方均可披露方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。因本协议、以及本协议履行之任何争议所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费）均由败诉一方承担。7、本协议是双方就保密事项上达成的唯一共识。若其他保密约定与本协议规定不一致的，则优先适用本协议的规定。8、除非经过双方的书面签署外，本协议的内容不得修改。附件7、知识产权协议本协议由 ，位于 （以下简称“业主”）， 和 ，位于 （以下简称“承包商”）签署。鉴于，业主欲从承包商采购“合同产品”（定义见本协议第1条）且承包商愿意向业主出售“合同产品”，经业主、承110、包商双方平等协商，达成如下协议：第1条 定义1.1 合同产品，是指承包商不论以直接还是间接方式，出售或提供给业主和/或业主关联公司的任何产品、材料、配件、设备、服务或者劳务等。1.2 知识产权，是指与合同产品相关的各种类的过去有效的、现行有效的、或即将产生的知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权、实用新型、外观设计、商业秘密、其他知识产权以及相关申请的权利。第2条 授权及许可2.1 承包商就其提供给业主的所有产品特此授予业主及其子公司不可撤销的、非排他性的、不可转让、不可再许可地使用该产品的许可及权利。2.2 该授权许可在整个产品的生命周期内应当保持有效。2.3 此类许可费用及知识产权权利金111、（如有），已经涵盖在合同报价中，承包商不得要求此类费用。第3条 赔偿3.1 承包商保证其根据本合同出售合同产品拥有知识产权或者取得相应许可，包括但不限于专利权及著作权。3.2 承包商郑重承诺并保证在全球范围内使用、销售、许诺销售、运输、仓储、进口、出口合同产品不会侵犯任何第三方知识产权，承包商保证不存在任何悬而未决的或潜在的关于合同产品可能侵犯第三方知识产权的诉讼、警示通知或纠纷程序。3.3 如果第三方以合同产品或其部件或承包商的生产流程、生产工艺直接或间接地侵犯第三人知识产权为由提起诉讼、仲裁或其他索赔的（以下简称“索赔）的，承包商应当自担费用为业主及业主的董事、员工、子公司、代理人、客户、112、继受者进行抗辩，并负责赔偿因此导致业主及其业主的董事、员工、子公司、代理人、客户、继受者的一切损失及费用，包括并不限于诉讼费用、仲裁费用、合理的律师费用、损害赔偿。无论如何，下述约定不能减少或减轻承包商依据3.2条应承担的责任。3.4 业主有权自行就上述索赔进行抗辩和/或达成和解协议，承包商应支付任何到期应付的律师费和诉讼费用。3.5 如果（1）承包商拒绝为上述索赔进行抗辩，或者（2）承包商在合理期限内没有进行抗辩，或者（3）承包商没有在法定期限内采取合理的法律手段（如针对诉状的答辩），则，业主有权继续进行抗辩，此种情况下，承包商应接受业主抗辩的后果并依据本协议第3.3条承担赔偿责任。3.6 113、和解和协商解决3.6.1 在承包商进行抗辩的情况下，承包商可以自行判断是否进行和解，但仍需承担本协议约定的赔偿责任。业主可以给予合理协助或参与和解协商，但相关费用由承包商负担。3.6.2 在业主针对索赔进行抗辩的情况下，业主在达成和解协议之前需书面通知承包商，如果承包商不同意和解方案的，为了获得合理的和解方案，承包商应参与和解谈判，如果经合理通知后承包商没有参加和解谈判，则视为同意该业主与索赔方谈判达成的和解协议。3.7 如果（1）合同产品在任何程序中被认定侵犯知识产权，或者（2）使用、销售、提供销售、进口或出口合同产品被禁止，承包商应当根据业主选择，自担费用立即：(a) 为业主及其客户获得继114、续使用、生产、销售、进口及出口合同产品的保证或权利；(b) 承包商将修改侵权、涉嫌侵权产品，以保证产品及其进口、使用、生产、销售及出口不再侵犯任何第三方的知识产权；(c) 承包商将侵权、涉嫌侵权产品更换为，与其性能和质量相当的、不侵犯他方知识产权的其他产品；(d) 承包商将接受退回的侵权、涉嫌侵权产品,并将业主支付的价款、包括业主的额外成本（运输、安装费用等）归还。第4条 合同期间4.1 本协议有效期自生效之日起直至双方书面协议终止本协议之日。第5条 其他5.1 一方没有行使或怠于行使其在本协议下的权利的，不得被视为放弃该项权利。一方没有严格要求对方履行合同，不得被视为放弃随后要求对方严格履行115、合同的要求。5.2 本协议任何条款不合法、无效、履行不能的，不影响其他条款的效力。5.3 业主对于业主或承包商或为本项目所编制的所有文件拥有知识产权。5.4 承包商在未经业主许可的情况下不得将与本项目相关的图纸及资料流落到第三方，亦不可将其向外部泄露。5.5 双方对在履行本合同过程中获取的对方信息均有保密义务，并且不得用于与履行本合同无关的活动中，或者用来进行不正当交易。5.6 双方均应保护对方的知识产权，未经过对方同意，任何一方均不得对另一方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本项目以外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果及赔偿责任。5.7 本协议具有专属性，未经另116、一方书面同意任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。5.8 本协议是双方意思一致的体现，是双方就知识产权争议问题达成的全部约定。就知识产权保护而言，除非本协议明确约定，双方当事人不受任何其他条款、定义、解释、保证的约束。任何对本协议的口头解释或约定不得改变本协议约定。5.9 本协议的成立、解释、效力、履行以及因本协议发生的纠纷均适用中华人民共和国法律。5.10 与本协议有关的或因履行本协议发生的争议若不能协商解决的，任何一方可将该纠纷提交业主住所地人民法院起诉。5.11 本协议签约双方地位相互独立，双方关系不是雇佣关系、代理关系或者任何其他隶属关系，也不存在影响双方独立地位的情形。5.12 除117、非经过双方的书面签署外，本协议的内容不得修改。5.13 双方当事人签订的其他协议或合同与本协议存在冲突的，本协议就知识产权保护问题上具有优先效力。附件8、安全承诺书 切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包单位特作如下承诺：一、安全生产目标 1、工地在施工期间实现“五无”（即无坍塌、火灾、中毒、重伤、死亡）。 2、项目施工安全标准化考评必须达到合格以上。3、文明施工必须达到合格以上。二、工作承诺建立和健全安全生产责任制，工程项目施工管理人员必须到岗到位、各司其职，确保安全保证体系的正常运作。根据建筑法、安全生产法、建设工程安全管理条例等法律法规的有118、关规定，施工过程中严格履行以下职责：1、严格执行国家有关安全生产、消防安全、环境保护、卫生监督等方针政策、法律法规，对工程项目建设全过程的施工安全、文明施工全面负责。按照国家法律法规的要求配备足额工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。2、规范安全生产行为，完善安全生产条件，强化建筑施工安全生产基础管理和安全资料管理。3、执行有关安全技术规范和标准，积极推广应用新技术，严格落实施工组织方案，特别是危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，明确安全专项施工方案编制内容，严格执行论证制度，确保安全专项施工方案实施，遏制群死群伤事故发生。4、建筑施工必须取得相119、应等级的资质证书在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。配置专业技术人员和安全监督管理人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。5、所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，执行安全技术交底和安全教育制度，规范作业人员行为，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。 6、出现事故，严格按照国务院493号令生产安全事故调查处理条例要求，及时向负有安全监管的政府部门报告和发包方施工监督部门报告，并根据事故情况配合政府有关部门调查处理，以及严格按照“四不放过”的原则进行处理。7、严格按照中华人民共和国建筑法以及相关法律法规从事建筑活动，不得损害社会120、公共利益和他人的合法权益。施工现场安全由建筑施工企业全面负责，因建筑施工企业责任包含但不限于合同条款约定范围内的责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任由建筑施工企业承担。8、建立健全安全培训教育制度，确保现场施工人员均已接受安全培训教育并熟练掌握作业安全操作技能。9、制定生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。 10、建立健全安全检查制度，经常性、定期性、突击性、专业性、季节性等形式开展安全检查，查制度、查纪律、查措施、查隐患、查培训教育。自觉接受政府安监、消防等部门及厂区安全监督管理部门人员的检查和监121、督、指导，对检查提出的安全整改问题，必须及时整改。11、按国家有关规定配备合格的劳动防护用品、安全用具及安全保护装置。建筑施工中需要的各种辅助材料（设备）要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。12、按中华人民共和国劳动法等法律、法规、规定用工。13、对施工现场的安全施工条件进行充分评估审核,并落实安全保护措施，同时承担相关协调处理费用。施工现场的安全施工条件包括但不限于：施工场地区域内及周围地形关系评估、区域内及邻近的建筑物、构筑物、古树名木、地下管线等安全风险评估及保护等等。14、按照国家及省市相关法律法规122、，做好施工现场安全保卫、环保安全工作，杜绝扰民问题的发生。15、未经甲方书面同意，不拆改原建筑物结构、各种设备管线及各种设施。16、施工过程中遇到强台风、强降雨等极端天气，严格采取停工作业和做好相关安全防范措施，以确保安全。17、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，发包方有权予以纠正制止，有权通知承包方并给予经济处罚，直至停止承包方的工作。18、施工单位对列入工程预算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，不得挪作他用。 19、严格执行有关安全标准、规范，做好分项验收工作，未按规定验收的设施不得投入使用。如未具条件验收，使用单位进行安装生产设备或要求移交场地使用的，必须告知现场存在风险和安123、全责任，原则上未竣工验收不得使用。20、若发生违章作业、安全生产责任事故，本承包单位接受双方所签署的安全环保协议书中附件施工安全违规处罚细则处罚条款中的相关处理意见，并依照甲方规定及时上交罚金，甲方或甲方的管理公司所下发处罚通知书经本承包单位文案人员签收即生效。21、工程建设施工期间发生任何安全生产事故，本承包单位愿承担一切责任。未尽事宜，执行国家相关法律法规。单位（盖章）： 授权代表（签字）： 安全责任人（签字）： 附件9、安全环保协议书甲方： XX有限公司 地址： 乙方： 地址： 甲方已推行ISO14001 环境标准/OHSAS18001 职业健康安全标准、标准/QC080000 有害物质124、控制标准以及REACH 部分限制法规，以实现企业的绿色经营，最大限度地减少能源与资源的消耗和浪费，预防和治理污染，预防职业危害和事故的发生，树立起甲方良好的社会形象。甲方要实现有效的环境和职业危害的管理，必须得到甲方全体人员和乙方的支持和响应。为确保双方利益，维护正常合作，并配合甲方ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系及现场6S 管理的有效运行，甲乙双方特签定如下协议：1. 适用范围及目的对乙方（生产性材料供方、能源资源供方、合同方、设备供应商、酸碱供应商、储运服务方、废弃物接收方、服务承包方以及其他类型供方）施加环境、6S 及职业健康安全影响。2. 乙方125、责任2.1 人员管理2.1.1必须贯彻执行国家和广东省、XX市环保、职业健康安全法律法规的相关规定。2.1.2必须严格执行广东XX高新科技有限公司所有安全及环保管理规定。2.1.3及时提交甲方所要求的安全管理文件，积极配合广东XX高新科技有限公司环安人员安全检查。2.1.4所有人员及车辆必须办理入厂手续，无证或借用、冒用他人证件者，按照建设单位环安卫管理规范进行处罚。2.1.5外来人员应遵守甲方安全生产及其他相关规定，厂区内禁止吸烟（吸烟区除外）。2.1.6禁止将烟、火带进洁净室，施工现场人员必须戴好安全帽，佩戴好识别卡。2.1.7禁止在厂房内用餐、睡觉，不得随意丢垃圾。2.2 进入厂区车辆管126、理2.2.1 车辆应车容整洁、车身端正，车辆的装备、安全防护装置及附件应齐全有效，办理XX公司车辆入厂手续。2.2.2 车辆的整车技术状况、污染物排放、噪声应符合国家有关标准及规定。2.2.3 全车各部位在发动机运转及停车时应无漏油、漏水、漏电、漏气等现象。在厂区内候车时，必须关停发动机。2.2.4 车辆厂内限速10 公里/小时，并按指定的地点停车。2.2.5 运送易燃、易爆物品的专用车，必须备有消防器材和相应的安全措施，排气管应安装在车前或安装星火熄灭器，尾部应安装接地链，车身应喷有“禁止烟火”或“危险品”的字样或标志。2.2.6 进入易燃易爆场所作业的车辆必须有防爆措施。2.2.7 特种设127、备车辆及操作人员应具备并出示相关资质证明。2.2.8 厂区内严禁进行洗车,维护保养等作业。2.2.9 施工车辆需要进入厂区必需提前申请，未经允许，任何车辆不得进入厂区。2.3 酸碱类、化学品类及易燃易爆危险品类对乙方要求。2.3.1 乙方因现场作业使用的酸碱类、化学品类及易燃易爆危险品必须符合国家的相关规定，提供安全标签和安全技术说明书，进口危险化学品应有符合规定要求的中文安全技术说明书，并在包装上加贴中文安全标签。使用前应通知甲方并配备符合要求的安全防护用品。2.3.2 使用易制毒化学品的必需符合危险品安全管理指导书的规定，提供相关的证明资料。2.3.3 运输易燃易爆化学物品的车辆必须提供安128、全管理的相应资质证明。2.3.4 装卸、搬运易燃易爆化学物品、气体时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动等不安全行为。2.3.5 对包装不牢、破损、品名标签、标志不清楚，货品数量不符，混运和不符合安全要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶等严禁入厂。2.3.6 无关人员不得搭乘装有易燃易爆化学物品的运输工具。2.4 作业安全要求2.4.1 在签订工程合同的同时，必须签订安全环保协议书、安全承诺书，同时提交施工组织方案、工程施工安全管理方案，在局部有重大危险区域作业前必须制定并提交专项安全预案，施工作业前必须要提交施工申请，经审批核准后方可施工。2.4.2 所有外来施工作129、业单位，在进入甲方施工区域作业前，必须经由甲方安全管理部门进行安全环保培训以及甲方对口工程施工管理部门组织的培训，所有的施工现场必须要有甲方、承包人、施工方安全管理人员进行监督，缺一方人员不得施工，甲方环安人员不定时稽核，如有发现违规现象，甲方环安人员有权现场要求停工，并对违规公司按照XX公司技术有限公司安全管理相关规定进行处罚。2.4.3 乙方的工程管理人员、现场作业人员经甲方环境安全管理部门培训教育后办理施工出入证。2.4.4 乙方资材及工器具入厂后，须向甲方提出暂放需求，并按甲方指定地点存放，严禁将施工材料、机械设备摆放在甲方的消防通道、消防设施及绿化区域。2.4.5 乙方在施工作业过程130、中，应将所产生的废油等危险废弃物、工业垃圾堆放到指定地点，严禁随意弃置；危险废弃物必须按相关废弃物清理程序要求处理。2.4.6 乙方在施工过程中可能对环境造成污染（包括噪声、废渣、灰尘、废气或污水等）的，必须提前通知甲方环境安全部门，在没有落实防范措施之前，不得进行施工作业。2.4.7 重大危险作业事项乙方必须向甲方、监理单位提交安全施工方案备案，得到甲方、监理单位认可后方可实施。作业全过程要对现场施工人员进行安全交底，对现场存在安全隐患立即整改，对整改不到位、逾期未整改或拒不整改者，环安人员有权中止施工，并对相关方按照XX公司安全管理相关文件进行处理。2.4.8 乙方现场施工过程中遗留的安全131、隐患（孔、洞等）要及时进行安全防护并标示警示。2.4.9 施工作业环境、安全、6S 注意事项：2.4.9.1 乙方特种作业必须向甲方办理审批手续（动火作业、密闭场所作业、高空作业、吊装作业等）。2.4.9.2 乙方特殊工种必须持有效证件上岗作业。2.4.9.3 乙方接用临时电源必须向甲方办理审批手续。2.4.9.4 乙方动火作业必须按施工要求配备相对应灭火器材，不得随意动用甲方灭火器材。2.4.9.5 乙方人员的劳保用品一律自备，并按国家有关规定佩戴好相应的劳保用品。2.4.9.6 按规范要求高处作业平台必须设置防护栏或配戴安全带。2.4.9.7 乙方施工现场必须要有安全管理人员，并进行施工监132、护。2.4.9.8 乙方不得利用甲方生产系统管路、设备作为脚手架进行施工作业。2.4.9.9 易燃易爆品不得超量（当班使用量）存放施工现场；汽油等易燃易爆品没有可靠防火措施不得随意放置现场。2.4.9.10 乙方在施工过程中对环境造成污染而受周围居民或厂端投诉，在接到甲方要求整改后未按规定时间整改的，甲方有权中止其施工作业，因此造成的误工损失由乙方完全承担。2.4.9.11 因乙方在施工过程中对环境造成污染而受环保单位处罚的，处罚金额由乙方单位承担，受到停工处罚的、造成工期延误的后果由乙方完全承担。2.4.9.12 乙方在施工过程中发生的人身、设备等事故时，属乙方责任。2.4.9.13 在进行133、交叉作业时，由甲方工程项目施工管理部门统筹安排，避免发生互相干扰或安全事故。2.4.9.14 因违反建设单位环安卫管理规范，物资、材料、设备等堆放混乱，造成事故，由乙方承担全部损失。2.4.9.15 现场施工禁止高空乱抛扔物资、材料、工具等不安全行为。造成事故，由乙方承担全部损失。2.4.9.16做好成品保护，禁止任何人员践踏所有管线，如有施工需要进行管线穿插作业，必须经过发包主管部门工程师签字确认方可作业，如有违反，严肃处理。2.5 6S 要求2.5.1 用语定义：通过6S 管理，营造舒适整洁有序的工作环境，提高工作效率、增强施工过程安全性。2.5.2 施工现场保持干净、整洁。现场工器具定置134、管理。2.5.3 施工现场做好物品可视化标识，名称标识、数量标识、控板标识、安全警示等。2.5.4 施工中对有可能损坏甲方设备设施的作业或影响其他施工单位作业时，应事先对策并做好防护措施后方可施工（如：自流坪地面的防护等）。2.5.5 现场施工作业过程中不合理现象应即时改善，当日施工完毕必须进行整理、整顿、清扫、清洁作业。2.5.6 乙方在现场施工作业时必须遵守建设单位的环安卫管理规范的规定进行作业，违反时按建设单位环安卫管理规范的规定接受甲方的处罚。2. 6 废弃物接收方要求2.6.1 施工过程中产生的所有废弃物,必须按照相关废弃物清理程序的规定进行处理。2.6.2 现场对危险化学品的存储容135、器、管道等设备施工时，乙方必须具有相应的施工资质，并配备有资质的施工人员，在甲方的监督下实施。2.6.3 所有现场危险废弃物处理必须在甲方安全监督下进行，重大作业由甲方向政府有关部门报告后共同监督管理。2.7 储运服务方要求2.7.1 在符合国家相关法律法规的条款下合法运营。2.7.2 按照2.2 条款执行。2.8 劳动用工承包方2.8.1 遵守国家安全生产法、环境保护法、消防法有关管理规定及广东省、XX市出台的地方性政策。2.8.2 遵守国家有关职业健康安全的法律法规要求，根据现场施工要求配备相应的劳动保护用品。2.8.3 遵守建设单位的环安卫管理规范规定及其他厂纪厂规。2.8.4 甲方对现136、场拆迁安全负总责，每日现场作业乙方安全管理人员必须进行安全交底，贯彻执行国家的“安全第一、预防为主”的安全方针。2.8.5 乙方人员在作业过程中发生事故后,乙方必须及时进行抢救并协助甲方进行事故调查及员工培训。2.8.6 提倡安全文明施工，严禁在施工过程中发生人员冲突。对发生冲突的人员将按照建设单位环安卫管理规范进行处理，情节严重、触犯法律法规的移交公安机关处理。3. 因乙方违反上述规定使甲方蒙受任何损失，乙方应承担一切赔偿责任。（包括但不限于直接、间接之损害、因处理相关争议之支出、诉讼费用、赔偿金额、和解费用、律师费用）。4. 协议中未列入的要求，如在相关的合同中已有约定，则以合同为准。5.137、 在签订本协议时，各相关方分别注明相适应的条款（施工安全违规处罚细则见附件）。6. 甲方在相关标准、法规条款调整情况下，有权依据相关标准、法规修订此协议。附件10：施工安全违规处罚细则1.安全卫生管理类项次违规事由罚金（元）1-1施工现场未指定监管及安管人员或监管、安管人员未在现场督导者10001-2操作危险性机械或设备,没有国家正式操作证者10001-3施工人员入厂资格不符规定者，如施工人员未满16岁、女工从事高架作业等10001-4施工人员未接受安全生产教育培训且未签订安全协议书5001-5工作场所发生职业灾害未通知建设单位(发包单位和公安部门)且未依照相关规定办理者50001-6承包商及138、现场工作人员拒绝建设单位有关人员检查者20001-7有关缺失,经通知改善而未改善者,罚款500元/次，屡教不改50001-8承包商未执行自动检查者3001-9承包商工地负责人或安安全人员未参加建设单位定期召开安全生产相关会议者5001-10施工时未依规定配戴安全防护具(如安全帽/安全带/电焊时用之手套及护罩等)者10001-11配戴安全帽未扣上帽带者5001-12废水废弃液等未经处理任意排放的施工临设生活点的生活污水不按规定排至规定的沟渠内50001-13生活垃圾施工建筑垃圾不按规定倾倒在指定地点10001-14随意在厂房内睡觉人/次5001-15在厂区内穿拖鞋行走5001-16高空作业未做好139、安全防护，劳保用品配备不到位或未使用5001-17施工人员不听安全稽核人员劝说或顶撞的5001-18其它违反安全卫生规定者，根据违章情节及态度，最高可罚1000/50002.施工作业许可类项次违规事由罚金（元）2-1施工申请未经核准即擅自进行施工者50002-2施工现场没有施工告示者或相关作业许可或施工许可告示未依规定标示必要内容者30002-3特殊作业人员无证上岗证件不齐或使用过期证件或冒用识别证30002-4特种车辆入厂未经过环安审批备案10002-5特种作业（电、气焊、气割打磨、高空作业、密闭作业等）未经相关审批备案10002-6用电作业、物料暂放、作业棚搭设未经XX公司相关部门同意20140、003.用电安全类项次违规事由罚金（元）3-1下班收工未将电气设备(如电焊机等)关闭者10003-2未经申请许可而私自进行“带电作业”者10003-3未经申请用电/不按规定接电/使用破损电缆者10003-4使用不符合安全的电源线或延长线者10003-5施工用电未经“施工专用电盘”接电者5003-6电气设备及电动工具接线使用未采用“一机一闸一漏一箱”方式20003-7私自将施工电器电源线直接使用XX公司电设备主电箱20003-8使用不符合安全规范标准电气设备10003-9其它违反用电者8004.现场管理及工作规定类项次违规事由罚金4-1未通知相关负责人员,自行任意转动任一管路阀类开关或电气开关者141、50004-2任意拆除或挪用或隔离机电设备/安全装置/消防设施/警告标志者50004-3未依规定设置安全防护措施者20004-4脚踏管路/托网工作者或在其上行走者100004-5未先告知工程主管人员径自入厂施工者10004-6违反洁净纪律者5004-7未经允许擅自操作建设单位机器设备者50004-8擅自拿取建设单位化学品桶(箱)当垫脚或打开使用者10004-9使用不安全或不合格设备或工具(如电焊机漏电或未接地/损坏或不稳固铝梯等)者10004-10地面铣孔作业完成后,未设置安全围篱者5004-11未依承包须知规定缴交相关文件及未签订安全协议书者5004-12施工暂存区未作隔离标示者20004-142、13施工器材及机具挡住消防设备或逃生路线者5004-14工作场所凌乱未清理或地上污垢未清除者5004-15未向公安部门办理承包商施工识别证手续者3004-16氧气乙炔等带压的气体瓶运输过中程混装卸车随意扔放无固定储放、地面滚动者10004-17氧气乙炔等气瓶使用的橡胶管断裂腐蚀或接头未以专用的夹子束紧或横跨通道放置在有锐角油污的物体或地面上10004-18施工中踩在管道上或将管道（供气、供液）作为脚手架高空作业，造成物品或其他损坏的，按实际损失10倍赔偿5004-19乙炔气体使用时未装阻火安全阀或乙炔气瓶倒置使用10004-20使用氧气乙炔等气瓶瓶体受损或使用时未装压力表或压力表损坏10004143、-21高处施工动火作业未采取任何防火渣溅落措施5004-22在施工作业中不听从安全监管人员劝阻或无理取闹行为10004-23动火区域无灭火器材无监火人员、无动火许可证20004-24施工现场无施工看板及施工基本概况图50004-25其它违反规定者5005.吸烟规定类项次违规事由罚金（元）5-1在现场抽烟者5005-2离开吸烟区且在离吸烟区3公尺范围以外吸烟者5005-3烟蒂任意丢弃者5006.易燃物品类项次违规事由罚金（元）6-1违反易燃物品管理规定者10006-2油漆使用后未及时盖盖子5006-3作业现场存放易燃物品过多且未做安全防护10007.危险及有害化学品类项次违规事由罚金7-1下班收144、工未将危险气体钢瓶关闭者10007-2高压钢瓶未集中保管或直立未用双铁链固定或任其横置滚动或管线阻碍走道者10007-3使用危险及有害化学品未告知建造单位者50007-4危险及有害化学品容器未予正确标示者10007-5气体钢瓶运送未使用钢瓶推车或未固定者5007-6使用氧气或乙炔进行切割时未加装”火焰捕捉器”及逆止阀者10007-7高压钢瓶漏气未予检修/压力表损坏/未加装逆止阀者10007-8危险废弃物没有按照国家及XX公司环保管理规定处理10007-9使用危险及有毒化学品没有做好安全防护20007-10使用危险及有毒化学品造成环境污染或其他形式伤害的（根据实际损失赔偿）20007-11其它违145、反危险及有害化学品者视情况可加10倍处理10008.门禁类项次违规事由罚金8-1未遵守规定擅自经由安全门或被管制口或不经保安室大门进出10008-2破坏门以及附属设施10008-3进入厂区未配戴识别证者5008-4将管制门以物品挡住使门无法关闭者10008-5携带香烟、火机进入洁净室5008-6携带物品无放行条（携出单）出洁净室管制口10008-7在洁净室内不尊守洁净室着装要求5008-8在洁净室内施工未做好防尘措施10008-9借用、冒用他人识别卡（双方处罚）5008-10不配合门卫检查5008-11其它违反门禁管理者5009.生活类项次违规事由罚金9-1施工场所吃槟榔/喝酒/酒醉工作/进食146、/喝饮料/厂区醉酒者20009-2违规停车5009-3在厂区内露胸袒背、穿拖鞋5009-4在厂房内睡觉5009-5其它违反生活管理者50010.通讯及资讯系统类项次违规事由罚金10-1未经许可在建设单位任何地方使用“无线电对讲设备”者50010-2在洁净室内使用行动电话或未经许可使用无线电对讲机者50010-3未经同意，在XX公司网络私自使用多媒体设备，造成XX公司网络中毒者500010-4未经同意，私自将多媒体设备接入XX公司网络端口100010-5私自下载XX网络相关信息200011.特殊/高风险作业类项次违规事由罚金11-1吊车利用吊索及钩头直接当作人员上/下者200011-2吊车使用吊147、篮未事先申请核准者500011-3未按规定使用旗口哨指挥吊装作业50011-4未依规定提出高风险作业申请者500011-5从事动火/密闭空间/危险管路拆除/高架作业/吊挂作业等高风险作业尚未核准者500011-6高架作业未加防范致使对象掉落或使人员有坠落之虞而未加防护者500011-7高风险作业场所未设置警告标志(如禁止进入/注意头部等)及安全防护措施(如SCBA)者100011-8高空作业中相关工具及材料未采取防坠落设施300011-9在强风大雨等恶劣气候环境下进行高处作业500011-10施工搭设脚手架未经安全人员检查验收擅自使用500011-11作业人员未沿安全通道梯子上下利用绳索或立杆148、栏杆上下攀登100011-12作业人员乘坐非载人电梯罐笼上下100011-13高处作业下方区域未设置安全警戒线安全警告标志无隔离措施和监护人员50011-14高处作业人员未佩带或未使用安全带、安全帽100011-15高处作业人员未正确佩带或未正确使用安全带。100011-16动火未申请250011-17聘请女性或者60岁以上人员从事高空作业者300011-17其它违反特种作业者300012.环境管理类项次违规事由罚金12-1废弃物未依规定清除者50012-2不当施工或行为造成空气/土壤/水污染者500012-3施工废水未经许可任意倒至水沟或厂区者100012-4任意堆置易燃性垃圾/有机溶剂或在149、厂区内燃烧任何物体者500012-5未设置通风设备或未确实使用通风系统致使空气污浊者300012-6未经允许而使用列管毒性化学物质者500012-7清理垃圾违规高空抛物500012-8其它违反环境管理者50013.消防系统类项次违规事由罚金13-1消防系统中断作业,未经业主同意500013-2其它违反管理规定者100013-3火警隔离作业未申请100013-4私自动用消防水50013-5未经同意或上报批准，动用消防设备设施50014.其它未明列但违反XX公司其他管理者项次违规事由罚金14-1拖欠农民工工资引发聚集社会不良影响或工程材料款引发纠纷带来社会不良影响500014-2项目发生治安事件1150、000014-3其它未明列但违反XX公司其他管理者5000附件11：安全生产责任协议书为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报甲方备案。二、甲方应积极组织和督促乙方开展创安全生产无事故活动；及时传达和部署上级的有关精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的151、集体、个人，甲方应给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予5001000元的经济处理。四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按乙方的工程造价2来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从乙方工程款中扣除)事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承152、担。五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照相关要求要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内153、部和施工责任区域的安全生产管理工作。八、乙方对各分承包人及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行甲方制定的施工现场动用明火管理规定施工现场安全用电管理规定确保生产安全。九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。十、乙方应主动接受甲方154、在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。十三、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具155、有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。附件12：文明施工责任协议书为贯彻执行建设部建设工程施工现场管理规定和XX市建设工程文明施工管理规定，认真做好本工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。二、双方要认真贯彻“招标人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责156、日常管理协调工作，共创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创造活动的实施由乙方负责。接受地方政府的监督。三、乙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车157、辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序对放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。6、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境和绿化的污染，严格控制噪音。四、乙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。五、甲方对乙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对乙方存在158、的问题应及时通知乙方进行整改。凡乙方整改不力，逾期不改的，甲方有权以乙方责任违约，可给予一次性的经济处理(10005000元人民币)，并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处理款从工程款中直接扣除，最高上限为10万元。六、因乙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均有乙方承担。七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。附件13：治安、防火责任协议书为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全159、方面的权利和义务：一、甲方的权利和义务1甲方在与乙方签约工程合同时应将甲方对施工现场治安防火工作管理规范(附后)书面交于乙方，明确要求、落实责任、加强指导。2甲方应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向乙方进行传达布置，定期听取乙方在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。3甲方有权对乙方贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对乙方有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(5001000元人民币次)。4乙方的违章违法行为，甲方有权对其进行经济处理的是指：(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使160、用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。(2)未严格控本公司施工现场动用明火管理规定(后附)进行动火作业尚未造成后果的。(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。(4)违反施工现场用电安全管理规定用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。5乙方在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但甲方可按其造成的后果和影响，对乙方或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对乙方进161、行200050000元人民币的一次性责任违约经济处理。6甲方对乙方的责任违约经济处理，由甲方开具书面通知单给乙方认可。处理款从乙方工程款中直接扣除。7根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，甲方可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用甲方按实际需要由涉及到的各施工单位分担，乙方不得推委。二、乙方的权利和义务1乙方在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报甲方备案。2乙方在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实甲方制定的施工现场治安、防火工作管理规范执服从管理，对本责任区域内的治162、安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。 3乙方的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受辖区公安消防部门和甲方的业务指导、督促、检查。对公安消防部门和甲方布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安消防部门和甲方在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。4一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，乙方应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和甲方报告，接受调查、处理。所造成(包括对甲方)的损失，由乙方承担。5乙方对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现甲方工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向甲方领导或有关机关检举揭发，要求处理。三、其他1本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。2本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。85