1、xx区市民广场公共人防工程勘察设计合同发包人：xx市xx区公共建设项目管理中心承包人（主）： 承包人（成）： 承包人（成）： 承包人（成）： 签订日期： 年 月 日目 录第一篇 合同协议书 .1第二篇 合同专用条款.5第一章 一般规定 .5 第二章 设计工作内容.8第三章 设计质量.21第四章 设计变更.22第五章 工程投资控制.23第六章 设计评审.23第七章 设计收费的计取及支付.24第八章 勘察、超前钻勘察.26第九章 综合考评.33第十章 双方的权利与义务.34第十一章 违约责任.36第十二章 索赔.40第十三章 保险与担保.41第十四章 税费.42第十五章 法律适用及仲裁.42第十六2、章 保密、知识产权与专利技术.42第十七章 不可抗力.43第十八章 合同生效、解除与其他.43第十九章 档案管理规定.44第三篇 合同附件.45附件1：工程建设廉洁协议书.45附件2：施工阶段驻场服务人员投入人员承诺表.49附件3：项目设计工作配合人员承诺表.50附件4：建设工程设计责任保险单.51附件5：履约保函（另附）.52附件6：中标通知书.53附件7：联合体协议.54附件8：答疑纪要.55附件9：设计任务书.56第一篇 合同协议书xx市xx区公共建设项目管理中心（以下称发包人）与 、 、 （以下统称承包人）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、部门规章3、地方性法规和规章，以及国家和xx省、xx市及xx区人民政府及有关主管部门关于本项目的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人（以下统称双方）就xx区市民广场公共人防工程（以下称本工程）勘察设计事宜协商一致，订立本合同。1 工程概况1.1工程名称：xx区市民广场公共人防工程勘察设计1.2工程地点：xx市xx区花城街1.3工程可研批准文号：花发改基202017号1.4资金来源：区财政资金1.5工程规模：本工程规划占地面积18063平方米，总建筑面积33650平方米，其中地上建筑物650平方米，地下一层建筑面积16100平方米，设有下沉式疏散入口，公共停车场及设备用房，人防体4、验馆、地下二层建筑面积17135平方米，设有公共停车场和设备房。1.6本工程设计合理使用年限为 50 年（主体结构）。2 勘察-设计工作范围、内容和方式2.1 勘察-设计工作范围和内容（见下表）：项目名称勘察地下管线探测方案设计初步设计施工图设计超前钻勘察设计配合与报审服务编制概算造价文件编制竣工图xx区市民广场公共人防工程（本工程勘察-设计工作范围和内容的具体描述详见设计任务书）2.2开始实施时间：以收到发包人书面通知为准，勘察、设计周期按设计任务书及建设单位工作计划要求。2.3承包人向发包人提交勘察、设计成果的时间按本合同条款第二章第8条、第八章第16-18条的约定执行。2.4发包人根据工5、程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，经发包人以书面形式提前通知承包人后，承包人必须无条件服从。3、合同价款3.1本合同以人民币为计价和结算货币，除非双方另有约定。3.2本合同勘察-设计费用的计费基数为人民币 万元（本项目实行限额设计，并以经有权审核部门审定的初步设计概算中建筑安装工程费为基数）；依据国家计委、建设部颁布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）执行。3.3本合同勘察-设计费总额合同暂定价为： 万元，其中：3.3.1勘察费（含地下管线探测）合同暂定价为： 万元，综合单价为全费用综合单价（模拟清单综合单价*（1-中标下浮率），其中：勘察费按 元/米包干，地下管线探6、测费按 元/m2包干。最终的结算价以有权审定部门的审核价为准。3.3.2超前钻勘察费合同暂定价为： 万元，综合单价为全费用综合单价，按 元/米包干（模拟清单综合单价*（1-中标下浮率）。最终的结算价以有权审定部门的审核价为准。3.3.3设计费合同暂定价为： 万元，（含：永久用电设计费暂定为： 万元；临时用电设计费暂定为： 万元；永久用水设计费暂定为： 万元；临时用水设计费暂定为： 万元；燃气设计费暂定为： 万元；道路工程设计费暂定为： 万元）； 本项目的设计费计费基数按政府有权审核部门审定的承包人实际工作范围内所有单位工程概算评审（如无概算评审的，则以预算审核价为准，如无预算审核的，则以结算评7、审价为准）中的建安工程费之和乘以中标费率 % 计取（中标费率=设计费中标价/工程暂定投资额），最终以xx区评审中心审定的结算价为准。永久用电、临时用电、永久用水、临时用水、燃气工程、道路工程为承包人所承接的专项工程设计内容，由于承包人自身的资质及所属设计人员的限制，或承包人指定的专项设计分包单位不能满足发包人的要求，承包人可进行分包或由发包人将该项专业设计内容指定分包给专业设计单位；承包人因自行分包进行设计的，须事先征得发包人书面同意。若承包人未能按照发包人要求完成以上专业内容的设计工作，发包人有权自行将该部分设计任务另行发包，并由发包人从承包人设计费总额中扣除相应部分的设计费用，并按本合同条8、款第十一章第28条的相关约定承担违约责任。3.4.4特别提醒：勘察-设计费总额为本合同项目的全部勘察（含地下管线探测）、超前钻、设计费用，包含但不限于以下费用：地质、岩土工程勘察和工程物探并完成勘察报告和超前钻报告；地下管线探测报告；根据相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见和施工图审查单位的审查、发包人的设计评审、概算评审、发包人组织的专业人士的意见对设计成果文件进行的修改完善费用（含相应的建筑平面图、立面图、剖面图及三维的效果图）；配合报建报批所产生的所有相关费用（除行政事业性收费由发包人负责缴纳外），如模型制作费、放线测量费、公示费，管线综合图纸、修详通、报建通、竣工通编制、建设方案联9、审决策至竣工图等各阶段的汇报文件和送审文件晒制、加晒加印图纸资料费用；驻场服务费用（包括交通费、餐费等相关费用）、专家费（含建设方案联审决策及所有图纸涉及到专家评审的费用）、坐标转换费（经纬度转换）、套打地形图费、审查费（施工图设计审查费除外）、会务费、民航控高报批押金等。发包人不再支付合同中费用外的任何其它费用。4、组成合同的文件4.1下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：（1）本合同履行期间双方签订的补充合同（协议）或修正文件；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条款；（4）国家及xx省、xx市及xx区的标准、规范及有关10、技术文件；（5）组成本合同的其他文件（含招标文件、招标答疑会纪要、设计任务书等）。通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由双方协商解决；如协商不成，由发包人按照公平合理和有利于本合同工程建设的原则作出决定。如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议；如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。4.2在本合同履行过程中，经双方法定代表人或其委托代理人签字认可的来往电报、信函、传真、会议纪要、有关对本合同补充的书面协议以及经双方共同确认的文件等，均视同本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 5、承包人必须自行完成设计项目，未取得发包人书面同意，不得委托或分包他人完成，凡11、参与本项目的设计人员必须具备中级以上职称，且在承包人名下连续购买社保二年以上。否则按合同条款的有关约定承担违约责任。6、发包人如有需要，可要求承包人对设计项目的设计事宜作出详细的说明或解释7、承包人应在收到发包人通知之日起5日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、项目负责人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。8、在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；承包人法定代表人变更的，应在变更后15日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。9、12、在本合同有效期内，未经发包人同意，承包人私自更换项目负责人的，除按合同条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后7日内将新项目负责人的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。10、本合同协议书中有关词语定义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。11、承包人向发包人承诺按照本合同约定履行义务。12、发包人向承包人承诺按照本合同约定履行义务。13、承包人须按招标文件要求的时间和方式提供履约担保。14、承包人有义务配合发包人制定材料设备短名单以及技术需求书，明确装修及设备标准。15、本合同一式 份，发包人执 份，承包人各执 份，具有同等效力。16、本合同自双方法定代表人或其委托代理人签13、字盖章（公章或合同专用章）之日起生效。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。（以下无正文）发包人：xx市xx区公共建设项目管理中心 承包人（主）： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：地址： 地址：邮政编码：510006 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：纳税人机构代码: 纳税人机构代码:签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日承包人（成）： 承包人（成）： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人：地址 地址：邮政编码： 14、邮政编码：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：纳税人机构代码: 纳税人机构代码:签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日本合同签订于xx省xx市xx区。注明：中标人为联合体的，联合体各成员均须作为本合同的承包人之一签订本合同。第二篇 合同专用条款总 则一、根据项目设计管理相关规定和本项目管理实际，本合同工程将实行社会化、专业化的管理模式。二、承包人承诺遵守发包人所制订的针对本合同工程管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：（1）符合国家、xx省、xx市及xx区的有关法律法规、规范和标准；（2）符合对本合同工程进行有效管理的基本精神和要求；（3）为确15、保设计质量、进度、效果所必须响应业主所要求的积极服务、诚信履约、经济合理，推行BIM、绿色节能、及装配式施工。（4）不是针对某一特定的设计人。第一章 一般规定1 词语定义 1.1本合同工程：xx区市民广场公共人防工程勘察设计。1.2发包人：指具有本合同工程勘察-设计发包主体资格的当事人。1.3承包人：指在本合同中约定，被发包人接受的具有工程勘察-设计资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。1.4专业勘察、设计单位：指与发包人直接签订勘察、设计合同且具有专项工程勘察、设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人；或者按照本合同约定与承包人签订勘察、设计分包合同且具有专项工程勘察16、设计承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，即承包人分包单位。1.5勘察-设计成果文件：指由承包人提交并通过施工图审查单位的审查，且经发包人及政府相关部门批准后，能满足投资与质量控制要求和作为下阶段设计依据或能指导施工实施的各阶段设计图纸、文件、计算书及说明书（含设计变更）、效果图、政府报批所需的模型及存有AutoCAD 2004软件生成的电子格式文件的光盘、工程估算、概算、配合发包人招标工作而提供的技术规格书等技术资料。1.6工程投资估算：指以方案设计为基础编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经发包人委托的第三方或按政府规定的评审通过的工程造价文件。1.7工程设计概17、算：指以初步设计为基础根据发包人关于本项目工程概算文件编制的指引文件的相关要求编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并经发包人委托的施工图审查单位审核及有权审核部门批准的工程造价文件。1.8施工图预算及清单编制、变更造价管理：指以通过建设单位确认的施工图为基础根据发包人关于本项目工程量清单计价的相关要求编制而成，且编制深度达到国家有关的编制规定，并符合xx区财政投资评审中心审查通过的工程造价文件。每份设计变更须附相应的设计预算并须注册造价师审定以满足造价过程控制的要求。1.9合同价款：指双方在本合同中约定，由发包人用以支付承包人按照合同约定完成设计范围内工程设计及服务的款项。1.10追加18、合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人根据合同约定书面确认增加的合同价款。1.11设计周期：指双方在本合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的提交设计成果文件的天数。1.12设计服务：本合同为勘察-设计总承包合同，包括本项目红线内及红线外所有相关专业的勘察与设计工作，包含但不限于以下内容：（详见设计任务书）1.13 完整性：指承包人每批次交付的文件是合同及附件中规定的全部文件，并保证与提交人自己保留的该部分文件完全一致。（其中设计变更须附变更造价）1.14有效性：指承包人每批次交付的文件均符合合同约定并符合现行相关规范和标准规定的要求。并应完成相应的评审、报建程序19、，并同步提供相应的第三方评估、评审成果作为支撑附件。1.15 正确性：指承包人每批次交付的设计成果文件均符本合同的有关约定，同时保证设计输入的基础资料完整、正确，设计方法、计算方法与结果、技术参数的选用正确、合理，构造合理，图面表达清楚、文字叙述准确，各专业设计协调统一。1.16经济合理性：指承包人提交的设计成果文件是在符合有效性要求的基础上，采用方案经济比选、价值工程等评价手段产生确定的。1.17可靠性：指根据承包人的设计成果文件明示的条件情况投入的设备，所采用的工艺、工法满足技术控制指标要求，之后所形成的已完工程及投入使用的系统、生产工艺满足合同约定且能够在设计年限内充分、正常地实现其设计20、功能。 1.18 先进性：指承包人的设计成果文件采用国际上先进和适用的施工方案、技术、工艺、工法、设备，或所采用的施工方案、技术、工艺、工法、设备为国内最优。1.19系统性：总体性，设计的思路与原则清晰，业主要求、规划条件相应完整全面，建筑与结构的技术路线清晰，结构安全稳妥，不遗漏。涉及专业分包深化设计的要求明确。1.20清晰：是指每次交付的设计成果文件中的图样、线条、术语、符号、尺寸标准、文字说明等清楚准确。1.21违约责任：指合同任何一方不履行或不完全履行合同约定的义务或者履行义务不符合合同约定所应承担的责任。（1）一般违约责任：指虽然违反本合同的约定，但其违约行为不对本合同的履行造成严重21、影响而应承担的责任。（2）严重违约责任。指违反本合同的约定且其违约行为足以对本合同的履行造成严重或实质性的影响而应承担的责任。1.22索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而由对方造成的实际损失，根据合同的约定，向对方提出经济补偿或其它形式的补偿要求。1.23通知、同意、指令、证明和决定：指经发包人认可或按公开、规范的程序授权的驻场代表、设计负责人分别签字或盖章的书面通知、同意、指令、证明和决定。1.24书面材料：指合同书、信件和数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）等可以有形地表现所载内容的文件。1.25天或月：规定按天计算时间的均指日历天，开始当天不计入，从次日开始计22、算；时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以休息日或其他法定节假日结束后的次日为时限的最后一天；时限最后一天的截止时间为当日24时。月指日历月。1.26中国或国家：指中华人民共和国。1.27国内：指中华人民共和国大陆境内。1.28元：指人民币元。1.29设计变更材料电子版可先行提供，正式的设计文件必须以蓝图附电子文件的形式提交，且须经设计院内审通过。2 语言文字和适用法律、标准及规范2.1语言文字：本合同及其补充协议、双方来往文件、本合同工程的所有设计文件和资料等均使用中文书写、解释和说明。使用其他文字书写的对双方均不具有法律约束力，但如翻译成中文并经双方签字（盖章）确认的，则对双方均具有23、法律约束力。2.2适用法律、标准及规范。承包人交付的设计成果文件应符合中国的有关法律、法规、规章的规定和相关的工程设计技术规范、规定及标准的要求。设计中如遇国家和地方无相应规范、标准、依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认所采用的标准、规定、依据或其解释。3 本合同签订依据（1）中华人民共和国合同法；（2）中华人民共和国建筑法；（3）中华人民共和国城乡规划法；（4）建设工程质量管理条例；（5）建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）；（6）市政公用工程设计文件编制深度规定（建质201357号）；（7）建设项目批准文件（包括但不限于立项批复文件、可行性研究批复文件、规划部24、门认可的用地红线和地形图、规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点）；（8）设计任务书，业主需求书（含业主建筑功能要求，专业性规范）；（9）本合同约定的项目基础资料，包括用地红线坐标(表)、场地标高、现有市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）、地质勘察资料等；（10）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的或发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的与双方权利义务有关的各类书面文件、会议纪要等；上述法律法规及有关文件应是现行有效的，如国家或有关部门对上述法律法规及有关文件进行修改或补充并提出新的要求，双方均应按新的要求执行，必要时另行签订补充合25、同。第二章 设计工作内容4、设计范围4.1 工程设计范围（包括但不限于）：（1）总体设计及专业设计（2）相关评审与报建（3）第三方评审及评估（4）材料设备短名单（5）技术需求书（6）概算及预算清单编制，变更造价管理（7）需二次装修及深化设计的专业清单（8）装配式建筑的实施具体要求详见xx市住房和城乡建设局关于加强设计阶段落实装配式建筑实施要求的通知（穗建技202079号），若有最新文件时即执行最新文件。（9）设计配合与服务：在业主授权范围内，负责办理项目的修规报建、建筑方案报建、初步设计审查备案、各专业报建、施工图报建、建设工程规划许可证、临水临电、临时排水、永久排水、外水外电等等涉及项目的等26、各专项报批报建和验收工作。（10）其他未尽事宜详见设计任务书。4.2 工程设计内容：4.2.1工程设计内容详见协议书2.1条款4.2.2本工程采用限额设计，建筑面积暂定为33650平方米（详见设计任务书），建安费（按经有权审核部门审定的初步设计概算中建筑安装工程费）控制在 万元以内。设计单位未取得发包人同意超投资限额设计的，超过5万元须限期改正，超过100万元须承担一般违约责任，超过200万元须承担严重违约责任，超过500万元按部分解除设计合同处理，超过1000万元按解除设计合同处理，设计单位双倍返还定金。此外，还应扣减超限额部分相应设计费两倍的金额，同时设计单位还要承担由此造成的一切经济责任27、和法律责任。4.2.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工、设计规模调整的，双方协商一致后，按程序上报并通过后，根据本合同协议书第3.2条调整设计费。4.3 工程设计的总体要求（1）承包人交付的设计成果文件应符合国家现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求，遵守设计工作程序以及确定投资的有关指标、定额和费用标准的规定，控制好设计的每一环节。（2）承包人应在设计成果文件中明确列出本合同工程设计涉及到的详细的设计规范、规定及标准（名称、编号与版本）。根据发包人要求，并28、推行BIM、绿色建筑与节能、装配式建筑。（3）BIM技术运用：发包人有权要求本项目充分运用BIM技术，在项目前期编制全过程BIM实施规划，组织编制设计阶段BIM任务书、划分工作界面和技术管理要求；利用BIM模块进行参数化设计、虚拟仿真漫游、日照能耗分析、交通线规划、面积统计、结构分析、风向分析、环境分析、疏散模拟、造价分析等等；并利用BIM模型进行设计协调及优化,完成设计方案复核、碰撞检测、三维管线综合、竖向净空优化等BIM应用，并提交相应的成果报告；组织、参与BIM专题会、协调会；对BIM数据进行管理和维护，充分考虑BIM成果的复用性和沿用性，有效衔接施工管理工作。如该项目BIM应用有新法律29、法规或新的文件要求，双方可另行协商。（4）承包人应认真贯彻执行ISO9001质量管理体系，确保设计质量。承包人对其承担的本合同约定的设计工作的设计成果文件的正确性、完整性、有效性、经济合理性、可靠性、清晰性负责，发包人或政府相关部门对其的审查及审核并不减轻承包人的相关责任。（5）如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定和依据，按新标准、规定和依据执行。设计中如遇国家和地区无相应规范、标准和依据的，由承包人提出建议，由发包人报送有关主管部门审查确认或解释所采用的标准、规定和依据。（6）承包人根据本合同约定进行设计、资料管理、技术管理、现场配合等工作时，必须同时遵守档案馆的相关设计、技术、图文30、图档、工程的各项管理办法、规定和细则。（7）承包人应积极配合政府行政部门或行业主管部门的各项审批、施工图审查单位、发包人的审核、施工图强制审查及图纸会审，对审查过程中发现的设计质量问题，应及时解决并按规定出具修改图纸，逾期未提供图纸，或提供图纸不符合要求的按合同条款的有关约定承担违约责任。（8）承包人应对发包人提供的文件、资料进行认真研究，对本合同工程的特点和不确定因素进行认真考虑，并提出合理建议和评价，对影响设计稳定的重大问题要进行多方案比较选择，尤其是对本合同项目的整体设计方案、主要基础形式、主体结构选型、建筑装修方案、大宗建材选用、主要设备选型等对建成使用和工程投资有重大影响的因素须进31、行经济技术多方案比选和性价比分析。（9）承包人的设计成果文件应尽可能减少施工难度，为施工创造方便合理的施工条件；应尽量减少施工对城市交通、市民生活以及水利的干扰，并尽可能减少对施工工期的影响。（10）承包人应确保其提交的施工图设计成果文件通过发包人、发包人委托的第三方、发包人认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位的审查，如审查过程中发现设计问题，承包人应按发包人的时间要求及时解决并根据相关规定修改图纸，确保施工图预算满足合同约定的工程投资控制要求。承包人应及时提供修改图纸及调整预算，确保发包人相关招标工作的有效推进。（11）在交付项目的部分或全部设计文件后，如获悉有更好的32、新工艺、新技术、新材料、新设备等适用于本合同工程，承包人应向发包人推荐并提供科学的评估。 4.4方案深化设计阶段的主要工作及要求4.4.1方案深化设计阶段的主要工作（1）提交方案深化设计成果文件方案深化设计成果文件应为发包人最终确定设计方案的深化设计文件，文件的内容应按照发包人的要求、有权审核部门的审批意见、招标设计方案的技术文件和投标文件、建设部建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）方案设计阶段规定的要求进行编制，包括如下设计文件（包括但不限于）：1）封面（写明方案的名称、方案编制单位、编制时间）；2）扉页（方案编制单位行政及技术负责人、具体编制总负责人签名）；3）方案深化设计文件目录33、；4）方案深化设计说明书（包含总平面、建筑、结构、给水（高质水及回用水）、排水（雨水及污水）、燃气、通信、电气、采暖通风及空调和投资估算等专业)、设计图纸、投资估算、透视图（效果图）、结构及主要设备选型（含经济技术分析）、勘探要求等；5）方案深化设计图纸（A3图）；6）透视图；7）效果图。承包人应向发包人提交方案设计成果文件图纸及文本文件 20 套、电子文档光盘 2 套。（2）按照xx市及xx区城市规划局的规划报建要求，提供规划报建所需相关设计成果文件（包括但不限于以下内容）：1）总平面规划图（比例 1：5001000 ，包括各项技术经济指标）；2）绿地规划图（比例 1：5001000 ）；334、）道路交通系统规划图（比例 1：5001000 ）；4）用地竖向规划图（比例 1：5001000 ）；5）管线综合规划图（比例 1：5001000 ）；6）规划方案说明书；7）模型（比例 1:300 ，带周围环境）。承包人应向发包人提交规划报建所需的设计成果文件图纸及文本文件 25套、电子文档光盘 2 套、工作模型 1 个（文件需加盖规划报建章、设计单位出图章、注册建筑师章）；并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。（3）按照xx市及xx区相关审批部门的报建要求，提供方案设计报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。相关设计成果文件包括但不限于以下内容：135、）总平面图（比例 1：5001000 ，包括各项技术经济指标）；2）建筑平、立、剖面图（比例 1：100150 ）；3）设计说明；4）工程投资估算（含非标设备、材料、构配件的报价）。承包人应向发包人提交方案设计报建所需要的设计成果文件图纸及文本文件 25套、电子文档光盘 2 套；文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。4.4.2方案深化设计阶段的要求（1）承包人应在招标方案的基础上，按专家意见和发包人要求进行深化完善，达到报建送审方案要求，并根据规划部门提出的设计条件进行调整。（2）方案深化设计应对建筑、结构、机电系统进行两个以上方案技术经济比较，实施性方案应达到和满足进行初步设计的要求。（3）36、承包人设计深化方案中应包含节能环保篇，采用节能环保的新技术、新工艺。方案设计应对设计中采用的新技术及节能技术的应用进行三个以上方案技术经济比较，提出比较分析报告和推荐方案，不另计费用。（4）承包人应根据实施方案提交工程投资估算编制说明、投资估算表、执行的估算指标并附表说明。（5）结构体系应进行初步的计算，保证结构方案是可行的。（6）承包人对各专业采用的新技术应作详细的介绍，以便进行评审和据以进行下一步的设计。（7）在深化方案设计时，承包人应以书面形式明确设计中确有需要进行试验的项目，并在初步设计之前提交给发包人审查确认；经发包人确认后，承包人应及时提供试验方案及相关技术要求。 4.5初步设计阶37、段的主要工作及要求4.5.1提交初步设计成果文件初步设计成果文件应按建设部批准的建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）初步设计阶段的要求进行编制，由总章和各专业设计文件分章编制而成，应包括如下设计成果文件（包括但不限于）：（1）初步设计方案编制；（2）设计说明书（含设计总说明、各专业的设计说明书、结构计算书）；（3）设计图纸（由各专业设计图纸组成，总图比例 1：5001000 ，其它图比例 1：100150 ）；（4）设计概算（即工程设计概算），概算文件的编制及软件使用需符合发包人的要求； （5）效果图及透视图；（6）报批模型（比例 1:300 ）；（7）主要材料样板。承包人应向发包人提交38、初步方案设计成果文件图纸及文本文件 20 套、概算20 份、效果图各一式 2 套、电子文档光盘 2 套、专业报建（交通、市政、人防、消防、环保、卫生、绿化）所需设计成果文件各 20 套；文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章、注册结构工程师章，各专业负责人、承包人签署。4.5.2初步设计阶段的工作要求（1）初步设计文件均以各工程子项为编制单位。（2）初步设计阶段须对结构体系、机电设备安装（包括主要设备选型）、室内装修方案、基坑支护方案、新技术及节能技术的应用进行两个以上方案的综合技术经济比较（其主要内容含于本专业初步设计说明书中），使设计具备先进性、可靠性和经济合理性，并满足以下要求：1）应符合39、发包人批准的设计方案和实施性方案；2）能据以准备各主要设备、材料及饰面材料（送板）；3）能据以编制、审核工程设计概算；4）能据以进行施工准备；5）能作为各专业施工图设计的依据。（3）初步设计中的结构设计文件，应对结构的选型、布置、截面尺寸、材料用量等予以明确。（4）承包人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。如果承包人的概算编制质量不满足发包人要求，发包人有权另行委托造价专业机构编制，所需费用在承包人的设计费中扣除（金额不限于本合同约定的概算编制费金额）；如果因此影响设计进度导致不能按期交付相应阶段设计成果40、文件的，承包人还应该承担工期违约责任。如果承包人编制的概算超过政府主管部门核准的工程投资估算总额和建筑安装工程费，承包人应调整设计方案，直至满足发包人对造价合理性、可靠性、先进性等全部要求。（5）承包人应重点对建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行各专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 成果包括室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图和相关专业图纸及说明书。（6）承包人必须准确计算建筑单体的建筑面积，完善建设规模及经济指标说明。 4.6施工图设计阶段的主要工作及要求4.6.1施工图设计阶段的主要工作（1）将施工图设计阶段的成果文件送施工图审查单位及发包人审查，并根据审查意见41、修改相关设计成果文件。（2）按照xx市及xx区相关审批部门的报建要求，提供建筑施工报建所需相关设计成果文件并根据相关的审批意见对设计成果文件进行相应修改。相关设计成果文件包括但不限于以下内容： 1）总平面图（比例 1：5001000 ，包括各项技术经济指标）；2）建筑构造和主要建筑材料说明；3）建筑平、立、剖面图（比例 1：100150 ）。4）建筑综合管线图。承包人应向发包人提交建筑施工报建所需相关设计成果文件（文件及图纸）文本文件 40套、电子文档光盘 2 套（设计文件为DWG格式，CAD2004版本，费用已包含在本合同价款中，不另外增加）；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。（3）42、对提交本合同范围内的各专项设计施工图设计成果文件，包括但不限于如下设计成果文件：1）总平面图；2）合同要求所涉及的所有专业（包括建筑、结构、给排水、电气、空调、园林景观等专业及各专项设计）的设计图纸及设计说明、计算书；3）设备材料表以及满足招投标要求的技术规格书；4）管线综合图（室外管线迁移图）； 5）苗木迁移方案（图）；承包人应向发包人提交施工图设计成果文件（文件及图纸）文本文件 40 套、电子文档光盘 2 套（设计文件为DWG格式，CAD2004版本，费用已包含在本合同价款中，不另外增加）；文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章。4.6.2施工图设计阶段的工作要求（1）施工图设计文件均以43、各工程子项为编制单位。（2）施工图设计文件的深度要满足以下要求：1）应根据政府有关主管部门批准的初步设计进行编制；2）满足建设部批准的建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）施工图设计阶段的要求；3）能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作；4）能据以进行施工和安装；5）能据以进行工程竣工验收。（3）承包人提交给发包人的施工图设计成果文件应不存在错、漏、碰等问题。（4）承包人应重点对建筑单体室内外给水、排水、电气、采暖通风、空调、动力等管线进行各专业综合分析,协调并解决其中矛盾, 并提供相关的成果文件（包括但不限于室内外管线综合平衡图、场外管线综合总图，和相关专业图纸及说明书），同时完成土44、建、机电设备选型意见、技术要求文件，并为设备材料推荐品牌。（5）承包人应根据本合同工程设计的特点，提供施工安装操作、安全防护的有关要求。4.7材料、设备选型的设计配合4.7.1设计成果文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。4.7.2承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括材料设备短名单，装修与设备标准以及相应的技术要求书，设备、材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。4.7.3设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工进度45、的要求，充分考虑设计的可实施性，重视和吸收施工单位对施工安装提出的意见，并充分考虑国内承建商的施工能力。4.7.4设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用不节能或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，才采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、xx省、xx市及xx区有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。4.7.5承包人应及时提供工程的各主要建筑材料和设46、备的生产厂商及价格等资料，供发包人选择时参考。4.7.6承包人的设计文件在对本合同工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等的要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。4.7.7对于由发包人拟定的候选建筑材料和设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，承包人须协助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，承包人应派本项目专业负责人参与发包人组织的相关看样定板工作，出具材料和设备选型的相关技术意见。4.7.8由于本合同工程中采用新工艺而导致需要采用的47、新材料、新设备的，承包人原则上须在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。4.7.9承包人应对本合同工程中可能采用的特殊设备和材料进行分析，若在设计过程中需要预先选定相关的材料、设备供应商，以便为设计过程提供必要的技术支持，承包人应提前向发包人提出选定材料设备供应商的建议（包括国产和国外进口的）。4.7.10承包人应详细了解市场上本合同工程的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向发包人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）48、的提前订货时间的建议。5 设计服务承包人的服务应符合国际通用的ISO9001质量管理体系对于工程设计所规定的标准及质量要求。承包人应及时地提供服务，满足发包人在时间上的要求。5.1驻场设计5.1.1为便于发包人与承包人及时沟通及协调，以保证承包人的设计成果文件能更好地体现发包人的建设意图，承包人应根据发包人的要求，在指定的地点投入本合同约定的专业人员（要求中级以上职称，在承包人连续购买社保2年以上）、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。5.1.2承包人驻场设计人员应满足发包人进度的相关要求，按合同要求的施工阶段驻场服务人员投入人员承诺表执行，并全部统一纳入发包人的统一管理，按发包人办公需要登49、记工作时间（同发包人单位的作息时间规定），必要时，发包人有权要求承包人驻场设计人员只为本合同工程服务，不得再参与其他工作。5.1.3承包人现场指导和配合投入的名单应满足发包人的相关要求，按合同的项目设计工作配合人员承诺表执行。5.1.4 承包人应保证驻场人员的稳定性，原则上在驻场期间不得更换，确须更换的应向发包人提出书面报告且征得同意后方可更换。5.1.5承包人驻场设计人员联系方式包括手机号码告知发包人，合同履行期间每天上午8点至晚上10点，发包人应可以联系到上述人员。承包人设计人员如需请假必须经过发包人同意并安排好后续工作后方可休假。5.2报审报建配合服务5.2.1承包人应在设计过程各阶段按50、照本项目报审报建的要求，提交所有必需的文件、图纸及其相应的电子文件（刻制成光盘），并配合报审报建过程中必要的技术协调、送审技术性文件等工作，直至完成所有审批手续。5.2.2对承包人提交报审报建资料的要求：提交的文件、图纸及其相应的电子文件按照相关报审报建职能部门或主管部门的提交要求和份数要求。5.2.3报审报建配合服务：承包人应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作。5.3 招标配合服务5.3.1承包人应在发包人进行的工程施工招标、设备材料采购招标过程中提供技术指导，编制用户需求书，制定技术文件（包括主要材料设备清单、技术规格书等），根据发包人的要求参加招投标答疑会，审核答疑文件，审核及51、签署设备、材料供货合同技术附件，并根据发包人的要求配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。5.3.2对于发包人召开的相关招标会议（如招投标答疑会、预算会议等），承包人应根据发包人的要求派出相关专业人员参加，并积极配合发包人做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。5.3.3 承包人根据发包人要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件。5.3.4承包人应负责协调各专业设计单位编写工程施工、材料设备等招标文件中的技术和质量标准。5.4施工阶段的现场服务5.4.1承包人承诺将根据本合同工程建设进展情况和发包人的要求提供现场服务，按施工阶段驻场服务人员投入人员承诺表派出相52、关专业人员（具体人员名单根据工程进度情况派遣并需得到建设单位认可）解决工程中涉及到的设计问题。主要工作如下（包括但不限于）：（1）参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。（2）各施工阶段开始前，按承包人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，并按规定及时出具相应的修改图纸、补充图纸及技术文件。（3）承包人派出的常驻本合同工程工地的设计人员，应做好本合同工程全部设计项目的服务工作，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格时止。当建设过程中对设计文件有疑问时，承包人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决；属于重大设计问题，可在5天内书面提出解53、决意见；对设计图纸与现场不符之处，应一周内提出解决办法，否则按照严重违约处理。（4）承包人应参加本合同工程的每周监理例会，并及时解决会议提出的应由承包人解决的技术问题。（5）承包人应指导施工单位按照设计文件施工；参加工程地基基础、主体结构（含主要隐蔽工程）和竣工质量验收；及时派出能独立解决现场问题的技术人员进行现场服务，处理现场问题；参加工程质量事故调查并提出技术处理方案。（6）承包人应在设备、材料采购订货前对有关性能、参数、规格及主要设备数量进行确认；按发包人要求对己订购的主要设备、材料进行到货验收。（7）承包人应协助制订设备系统的调试计划和参与设备试车调试。（8）承包人应参与工程的报建与竣54、工验收，参与编写工程总结。（9）承包人项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。（10）承包人应出具施工过程中设计变更的预算造价文件，预算造价文件的编制及软件使用应符合发包人要求。（11）由承包人提供的工作联系单或设计变更须加盖设计出图章和相应注册师章。5.4.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程（如基坑支护方案），承包人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编；对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，供专家论证后执行。5.4.3参加隐蔽工程验收、分部子分部及工程竣工验收，根据国家、省55、市相关规定出具隐蔽工程验收、分部子分部工程和工程竣工验收意见。隐蔽工程验收、分部子分部验收在2天内出具设计单位意见，在工程竣工验收前5天内按时提交设计文件质量检查报告各一式六份。5.4.4 对项目各专项工程（包括但不限于规划、防雷、卫生防疫、环保、煤气、给水、消防、电梯、人防、节能、园林绿化等）的验收、备案工作予以配合，具体验收配合工作包括但不限于：（1）于各专项验收申请表送达后2天内，出具设计单位意见；（2）对因专项工程验收、备案需增加晒制的图纸，在收到发包人通知后3天内提交，相关费用按合同条款第13.5条的相关约定执行。5.5工程结算配合服务5.5.1承包人应根据发包人指令提交本合同工程56、的结算配合服务工作计划，根据经批准的工作计划积极参与并配合发包人或发包人委托的第三方组织的本合同工程承包人设计范围内的工程结算工作，及时提交设计变更确认资料并确保其有效性、准确性和及时性，以保证工程结算工作的顺利推进。5.5.2承包人应根据发包人的要求提供结算工作所涉及的设计变更的相关设计文件（如设计变更预估算书等）。5.5.3承包人应负责完成其设计范围内的竣工图审核和编制工作，相关费用已含于设计费中。5.5.4 承包人应根据发包人要求在工程结算过程中提供相关的技术支持。5.5.5 为确保本合同工程结算的顺利进行，发包人可能对本合同工程按分部分项或单位工程进行分段结算，承包人在接到发包人关于分57、段结算配合工作的指令后7天内向发包人提交相关的分段结算配合服务工作计划。承包人应根据经过发包人批准的分段结算配合服务工作计划积极配合相关的分段结算工作。5.6保修阶段的服务承包人应根据发包人或本合同工程使用单位的要求积极配合并参与工程的保修工作，提供相应的技术支持，对期间发生的工程问题提交书面的技术建议及相关的工程设计资料。6、设计人员6.1为确保本合同工程的设计质量，在明确分工各负其责的基础上，承包人在本合同履行期内为本合同工程派出的设计总负责人、设计驻场总负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表的职务、资历、资格须满足合同约定, 在本合同履行期间，非经过发包人同意，不得更换或再参与本合58、同项目以外的其他工作。6.2设计单位应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段设计工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。6.3发包人认为设计总负责人、设计驻场总负责人、各专业设计负责人、各专业设计驻场代表不称职时，有权向承包人发出书面更换人员通知，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视承包人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。59、7、设计分包7.1本合同工程的主体及关键性工作必须由承包人自行完成，不得分包。承包人投标文件中载明的非主体、非关键性工作的分包，经过发包人认可后，应在招投标文件的规定或发包人限定的时间内与分包单位签订分包合同，并在分包合同签订后7个工作日内将分包合同报送发包人和工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。设计单位需提供负面清单，明确分包范围。7.2承包人所承接的专项设计内容，由于承包人自身的资质及所属设计人员的限制，或者承包人指定的专项设计分包单位不能满足发包人的要求，承包人可进行分包或由发包人将该项专业设计内容指定分包给专业设计单位；承包人因自行分包进行设计的，须事先征得发包人书面同60、意。分包合同在合同签订后7个工作日内将报送发包人和工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。为顺利推进项目设计进展，承包人应对以下工作内容分包给相应资质条件的设计单位：7.2.1 临电、永电设计及服务内容（取电点至低压配电房段）：（1）负责办理永电报装及验收工作。并提供报装时所需的图纸。（2）完成红线内外的临电、永电设计方案及施工图、概算、咨询等工作。（3）协调并解决电力主管部门对设计成果提出的问题及相关报审报批的工作要求，通过电力主管部门的报批认可工作。（4）负责图纸送审工作，协调并解决审图公司和主管部门提出的问题。（5）根据业主提供的设计任务书完成项目红线内外临电、永电设计方案及61、施工图设计、供配电咨询、供电方案咨询等内容。（6）配合概、预算审核及咨询工作。（7）报装及建设期间图纸变更修改、编制竣工图等建设全过程设计服务及咨询工作。（8）其他与本项目相关的设计及咨询服务工作。7.2.2 临水、永水设计及服务内容（取水点至总表段）：（1）负责办理临水和永水报装、及验收工作。并提供报装时所需的图纸。（2）根据自来水公司的要求完成红线外规划报建图设计、施工图设计。负责办理规划报建手续、施工和竣工验收等相关咨询和服务工作。（3）根据业主提供的设计任务书完成项目红线内外临水、永水设计方案及施工图设计、给排水咨询等内容。（4）负责图纸送审工作，协调并解决审图公司和主管部门提出的问题62、。（5）配合概、预算审核及咨询工作。（6）在项目施工过程中进行现场指导与监督等施工配合指导工作，配合完成中间检查、竣工验收的全过程工作。（7）报装及建设期间图纸变更修改、编制竣工图等建设全过程设计服务及咨询工作。（8）其他与本项目相关的设计及咨询服务工作。7.2.3 燃气设计及服务内容：（取气点后所有燃气管道工程）（1）负责办理燃气的报装及验收工作。并提供报装时所需的图纸。（2）按照项目工程的规模及相关功能要求，完成红线内外燃气设施配套工程设计方案图及燃气设施配套工程设计施工图，提供成果文件的纸质文件及电子文件。（3）在项目施工过程中进行现场指导与监督等施工配合指导工作，配合完成中间检查、竣工63、验收的全过程工作。（4）负责图纸送审工作，协调并解决审图公司和主管部门提出的问题。（5）建设期间图纸变更修改、编制竣工图等建设全过程设计服务及咨询工作。（6）提交的设计成果文件必须满足国家、部及地方标准，并通过上级及设计审批部门的认可批准。若承包人未能按照发包人要求完成以上专业内容的设计工作，发包人有权自行将该部分的设计任务另行发包，费用由发包人从承包人设计费用扣除后直接支付给专业设计单位。7.3承包人应严格按照本合同约定及项目建设管理需要做好分包管理工作，禁止转包或违法分包，禁止转让、出借企业资质证书或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽设计业务。7.3.1承包人不得将其承包的全部设计项目转64、包给他人，或者将其承包的全部设计项目肢解后以分包的名义分别转包给他人；将设计项目分包后，未在设计现场设立项目管理机构和派驻相应人员，且未对该设计活动进行组织管理的，视同转包行为。7.3.2下列行为，属于违法分包：（1）承包人将设计项目分包给不具备相应资质条件的分包人的；（2）本合同中未有约定，又未经发包人认可，承包人将承包的部分设计项目分包给他人的。7.3.3承包人虽然没有将其承包的设计项目进行分包，但在设计现场所设项目管理机构的设计总负责人、设计总承包管理负责人、各专业设计负责人、设计驻场总负责人和驻场设计代表不是承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽设计业务。7.3.4分包单位必65、须自行完成所承包的设计，严禁再分包，并承担下列责任（包括但不限于）：（1）接受发包人及设计总承包单位的管理，无条件执行发包人及设计总承包单位的指令。当发包人的指令与设计总承包单位的指令相冲突时，以发包人的指令为准；其他指令之间发生冲突时，应立即提请发包人协调处理。（2）按本合同及分包合同约定按时、按质、按量完成分包的设计任务并提交设计成果文件，对分包设计的进度、质量、安全、工程投资控制等负责。（3）本合同及分包合同中与分包设计项目有关的其他工作内容。7.4承包人的设计总承包管理部是承包人的分包项目管理机构，应当具有与所承包设计的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员；其中，设计总负责人、66、设计总承包管理负责人必须是本单位的人员。承包人应按照本合同条款第26.2款的有关约定，在发包人批准分包后5天内将分包单位设计技术管理人员名单及设备仪器投入计划报送发包人且负责落实到位，并接受施工图审查单位和发包人代表的查验。承包人应严格按照本合同约定及发包人的要求加强对分包单位履行义务的管理，保证分包单位全面正确履行合同。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，由承包人承担连带责任。7.5专业设计分包单位的管理在承包人分包的专项设计阶段，实行承包人分包的专项设计分包方自身管理；承包人总协调管理；发包人管理的分级管理模式。在此管理阶段，承包人分包的专项分包方为主设计方，承67、担主要的设计责任；承包人为协作设计方，承担次要的连带责任；承包人就该部分对总体方案设计思想及技术路线贯彻与总体设计的协调负责出具施工图的审核意见，并报发包人备案，承担相应责任。在发包人另行发包的专项设计阶段，实行发包人另行发包的专项设计单位自身管理；承包人总协调管理；发包人管理的分级管理模式。在此管理阶段，发包人另行发包的专项设计单位为主设计方，承担主要的设计责任；承包人为协作设计方，承担次要的设计责任；承包人就该部分对总体方案设计思想及技术路线贯彻与总体设计的协调负责出具设计审核意见，并报发包人备案，承担相应责任。承包人负责其设计总承包范围内的各项专业设计的相关专业和接口、界面的协调工作。768、.6专业设计分包单位与施工图审查单位的关系无论是承包人分包的专业设计分包单位还是发包人另外发包的专业设计承包单位，都要接受施工图审查单位对其成果文件的审查。7.7各专业设计单位的权利和义务详见各专项设计的分包合同。7.8分包设计项目的价款由承包人与发包人结算。承包人应按本合同及分包合同的有关约定及时审核、申请支付各种设计款项。7.9承包人对设计现场安全负责，并对专业设计单位的安全生产进行管理，发现事故隐患，应当及时作出处理。专业设计单位就其所在的设计现场安全向承包人负责，服从承包人对设计现场的安全管理。7.10承包人应按照合同约定协调所有专业设计单位的工作，确保由不同专业单位所完成的设计之间的69、配合和接口顺利、有效和可靠。承包人应负责保证本合同工程设计的完整性和整体性。相关费用已经含于合同总价中。8、 设计成果文件的提交及设计工期要求：8.1承包人提交的设计成果文件应满足合同约定的时间要求，其中合同签订后20个日历天内完成修建性详细规划和方案修改，桩基础及基坑支护施工图设计出图时间分阶段控制，基坑支护图纸在修详规批准后20日历天内完成，桩基础图纸在业主单位书面通知后20个日历天内完成，初步设计在单体报建批准图纸经相关部门审定后25个日历天内完成，施工图设计在初步设计经相关部门审定后或业主书面通知后35个日历天内完成。相关设计成果文件的质量须一次性通过发包人或发包人委托的第三方根据合同70、约定标准进行的审核。承包人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及套数如下：序号资料及文件名称提交日期份数备注1勘察设计成果文件初步勘察成果文件中标后 30 天内10 份电子文档各 2 份详细勘察成果文件地下管线探测成果文件20 份2项目整体深化方案设计成果文件（含修规 调整、工程估算、三维数据模型）按工作计划6份，或按发包人要求提供电子文档 2 份3项目整体规划报建相关设计成果文件按工作计划按 报 建 要 求 或 发包人要求提供电子文档 1 份4初步设计成果文件（含概算）按工作计划10份，或按发包人要求提供电子文档 1 份（含 符 合 评71、 审 要 求 的软件版）5初步设计阶段相关报建、报批成果文件按工作计划按 报 建 要 求 或 发包人要求提供电子文档 1 份6施工图设计成果文件（送施工图审查单位 审查，含投资分析报告、主要设备材料技 术要求书）按工作计划按 报 建 要 求 或 发包人要求提供7施工图（按施 工 图 审 查 单 位 意见 修 改 并 审批通过，包 括 主 要 材料清单、技 术 规 范 要 求 等 文件）施工报建的成果文件按工作计划按 报 建 要 求 或 发包人要求提供电子文档 1 份施工图按工作计划按 发包人要 求 提供电子文档 1 份项目完工的完整版竣工图竣工验收前按 发包人 要 求 提供电子文档 1 份8总72、图设计成果文件（包括区域内各相关专 业、管线综合、园林景观等内容）根据实际情况，按工作计划按 发包人 要 求 提供电子文档 1 份9BIM设计模型根据实际情况，按工作计划按 发包人要 求 提供电子文档 1 份注：1.建设方案联审决策阶段，修改方案出来后5天内修改完毕，相关资料送至发包人或指定接受单位；2.修建性详细规划阶段，修改意见出来后，2天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；3. 规划放线阶段，修改意见出来后，2天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；规划咨询意见办理阶段，初步修改意见出来后，4天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；第二次修改意见出来后，2天内修改完毕，蓝图73、送至发包人或指定接受单位；2次修改后必须满足规划部门的要求，否则视为严重违约；4.消防审核阶段，初步修改意见出来后，5天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；第二次修改意见出来后，3天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；5.防雷审查阶段，修改意见出来后，3天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位； 6.施工图审查阶段，初步修改意见出来后，5天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；第二次修改意见出来后，3天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；第三次修改意见出来后，1天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位（一般情况下要求2次修改完善图纸，特殊情况才允许第3次）；7.供电预74、审阶段，初步修改意见出来后，4天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；第二次修改意见出来后，2天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位； 8.财审阶段，初审意见出来后，5天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；复审意见出来后，2天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；9.绿色建筑申报阶段，初步修改意见出来后，4天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位；第二次修改意见出来后，2天内修改完毕，蓝图送至发包人或指定接受单位。（以上全部为日历天，不能按时提供相关设计文件，影响相关报建工作，视为严重违约，按合同条款的有关约定承担违约责任。）8.2承包人必须按照经过发包人审批确定的设计进度75、计划及时提交设计中间资料，以满足发包人开展有关工作的需要，有关费用已包含在本合同约定的设计费用之内。8.3承包人向发包人提交的各版次设计成果文件应满足设计文件审批的要求及本合同工程各阶段建设的需要。8.4承包人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至发包人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、税费等费用）已经含于设计费中。8.5在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，承包人应无偿提供。第三章 设计质量9、设计的质量要求9.1设计文件应体现发包人的建设意图，应符合有关法律、法规的规定，符合建设工程质量、安全标准，符合建设工程设计的技术规范（尤其是强制性规范），达到设计76、任务书的要求，满足本合同工程的功能需求。在控制投资的同时，做到美观、适用、安全、经济，并具备良好的节能环保特性，取得良好的社会效益。9.2承包人的设计成果文件应满足(建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）的相关要求，并按照专家评审意见和发包人要求对设计进行深化、优化。承包人对本合同范围内的设计成果文件达到合同约定的相应设计深度负总体责任。9.3 承包人在设计过程中应考虑工程实施的可操作性，对工序方案提出相应的技术要求，应明确提出关键工序的工艺要求、质量控制要求及安全技术措施方案。9.4设计成果文件的计量单位均应采用国际标准计量单位。9.5设计图纸必须按照国家对工程图纸规格的规定绘制，保持77、同类图纸规格统一。9.6承包人应根据政府主管部门、发包人及发包人委托的第三方对设计成果文件的审核意见对设计进行必要的修改。当承包人提交的设计成果文件不符合本合同所约定的质量要求时，承包人应在收到政府主管部门、发包人、发包人委托的第三方的通知后5天内将经过修改的符合规定的设计文件交付发包人。9.7承包人应提供国际权威机构或国内有关部门对新材料及特殊结构的试验报告，并提供相应新材料及特殊结构在工程中应用的经验供发包人参考。9.8本项目（或标段）原则上只委托（或招标）一个勘察-设计单位，本项目图纸中，严禁标注“由专业公司深化设计”“待专业公司深化设计”和“待确定设备厂家后补充大样”等字眼。否则视为严78、重违约。第四章 设计变更10、设计变更10.1 承包人应本着对工程质量、工期、投资等三大控制相结合的原则中的相关规定对设计变更进行管理。10.2由于承包人的成果文件的完整性及有效性问题、设计错误、对设计基础资料选用不当、专业间接口出现矛盾等造成的设计更改（包括因此而发生的发包人另外发包的专项工程设计变更），承包人应按照发包人规定的时间提交设计变更，并按本合同第十一章的相关约定承担违约责任。10.3承包人应充分考虑中国的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，承包人应无条件修改或重新设计，并按本合同第28条的相关约定承担违约责任。179、0.4承包人负责根据国家及地方的相关规范、规定对本合同实施过程中产生的图纸会审记录进行审核；图纸会审记录中的内容须承包人核准并转化为设计变更后方可作为正式的设计文件执行。10.5承包人应在设计变更正式发出前对可能的方案进行比选，综合考虑工期、质量、造价等方面的因素，确保设计变更的经济性及有效性。10.6 承包人应对本合同范围内的设计变更的完整性、有效性、正确性、可靠性、可操作性、经济性负总体责任，承包人应按相关要求对设计变更进行管理，不得随意分拆、合并设计变更。10.7承包人应准确判定设计变更的类别，对因设计变更而引起的工程造价变化须提出预算造价分析，提交设计变更对工期影响评估的书面意见。1080、.8 承包人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更均须经过发包人的同意。10.9承包人提交服务成果文件前或提交服务成果文件后实施新规范造成修改或返工，不另行收费。10.10设计单位应配合建设单位的变更管理流程，发出或上报变更时应同步整理好相应的变更指令、图纸会审、工程洽商、工程预算书等资料同步交建设单位，否则建设单位有权拒收变更。因设计单位原因造成变更未能及时下发的，由设计单位承担责任，发包人有权就此发出处罚通知。10.11设计单位应对发出的变更进行台账管理，并定期发送建设单位及各参建单位核对，并应做好超概防控工作。第五章 工程投资控制11、 工程投资控制181、1.1承包人承诺在不降低设计任务书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保工程设计概算不超过政府主管部门核准的工程投资估算总额，且需配合发包人进行工程设计概算评审工作。若设计概算送审价与行政审批部门的审核价出现较大偏差，发包人有权按以下细则进行罚款：若设计概算送审价与行政审批部门的审核价偏差大于5%小于等于10%，按设计费合同价5%进行罚款；若设计概算送审价与行政审批部门的审核价偏差大于10%小于等于20%，按设计费合同价10%进行罚款；若设计概算送审价与行政审批部门的审核价偏差大于20%以上，按设计费合同价20%进行罚款。11.2承包人应保证所提供的初步设计成果文件中的工程设计82、概算的准确性。工程设计概算应是依据初步设计中主要材料及设备的量、价清单编制的，是客观、准确、可行的，并已包括依据国家、xx省、xx市及xx区有关法律、行政法规和政策性造价管理文件所规定的所有计费内容。发包人及时提供与本合同工程有关的资料和协助。11.3设计概算须以施工图为基础进行编制，编制范围应包括本合同专用条款第二章约定的全部设计内容（发包人另外发包的各专项设计的内容的施工图预算由其自行负责）。11.4施工过程中如发生因图纸会审、设计变更等引起工程造价变化的，承包人需根据图纸会审、设计变更等资料及时出具相应的预算书等投资控制分析报告，并及时报发包人。如设计单位没有出具相应的预算书，发包人有权83、处罚一次一般违约，承包人承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次。11.5如果因承包人的过错造成施工图预算超出经核准的工程设计概算，承包人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。第六章 设计评审12、设计评审12.1对承包人设计成果文件的设计评审包括国家相关行政主管部门及行业主管部门的审查、施工图审查单位的审查、发包人的设计管理部门及技术评审部门评审、发包人组织的专家评审。12.2 设计评审的依据包括：（1）国家、省、市的施工图设计审查的相关规定；（2）消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关工程建设的强制性标准和规范；（3）本合同工程的相关政府批文84、（包括但不限于立项许可文件、用地规划文件等）；（4）本合同中与设计工作的内容、范围、管理、服务相关的约定；（5）发包人关于设计、图档、图文、工程等的相关管理办法及规定；(6) 政府相关行政主管部门、行业主管部门对承包人设计成果文件的审批意见；（7）发包人在设计过程中提出的明确书面意见。12.3 承包人应根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；承包人应根据施工图审查单位的审查、发包人的设计评审、发包人组织的专家评审的意见对设计成果文件进行修改、完善。12.4承包人对发包人组织的专家评审意见存在异议的，在不违反消防、节能、环85、保、抗震、卫生、人防等国家有关工程建设的强制性标准和规范的前提下，以发包人最终认定的意见为准。承包人应在设计评审的最终意见发出之后5天内完成其设计范围内设计成果文件的修改完善工作并提交发包人。12.5如承包人未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，承包人应按本合同条款第28条的相关约定承担违约责任。发包人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除承包人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设86、计收费中扣取。12.6 承包人应积极配合发包人施工图预算编制工作，施工图审查前送四套施工图给发包人；待施工图审查后，需提交七套审查合格的施工图给发包人，以便确定预算，并在施工图审查后五天内提交送审前后图纸变化清单。第七章 设计收费的计取及支付13、设计收费的计取13.1 设计收费的计取方式按合同协议书第3.3条规定；设计费最终结算价送xx市xx区财政投资评审中心审定,。14、设计收费的支付14.1承包人必须在中标通知书发出之日起15天内提交勘察-设计费中标价款10%的履约担保（以银行履约保函方式提交），且本合同生效后，承包人按要求提交申请支付文件资料进行申请支付：（1）工程设计费预付款：承包人87、按招标文件及本合同协议书第3.3.3款的约定申请设计费预付款，预付款的比例为暂定工程设计费（即设计费中标价）的20%，即 元。（2）承包人提供经发包人确认的初步设计文件（含概算文件），配合完成概算评审工作且签订单项勘察设计合同后开展支付。单项勘察设计合同工程设计费进度款支付按下表：支付阶段支付条件支付比例预付款按招标文件及本合同协议书第3.3.3款的约定执行。以框架合同作为支付依据，支付暂定工程设计费的20%第二期支付承包人提供经发包人确认的初步设计文件（含概算文件），配合完成概算评审工作且签订单项勘察设计合同后。以单项合同作为支付依据，累计支付至工程设计费的40%（根据审定的概算金额调整设计88、费，下同）第三期支付承包人提供经施工图审查合格的施工图设计文件。 以单项合同作为支付依据，累计支付至工程设计费的60%。第四期支付完成施工阶段的施工图深化设计，配合发包人完成施工图预算工作。以单项合同作为支付依据，累计支付至工程设计费的70%。第五期支付待本项目设计范围内的全部建安工程竣工验收合格后。承包人可申请支付至设计费概（预）算评价及合同价中低者的80%。尾款本项目设计费以有权审核部门的结算评审价作为最终结算价。承包人可一次申请支付结算尾款。（3）工程设计费以经有权审核部门审定的初步设计概算中建筑安装工程费为基础，根据承包人的工程设计费的中标费率计取工程设计费结算金额，即：工程设计费结算89、金额=建筑安装工程费设计费中标费率（设计费计费基数按政府有权审核部门审定的本合同设计人实际工作范围内所有单位工程概算评审（如无概算评审的，则以预算审核价为准，如无预算审核的，则以结算评审价为准）。在初步设计概算审定后，应以概算金额调整签约合同价中的工程设计费并签订单项勘察设计合同，并以此作为工程设计费进度款支付及结算依据（结算金额未超出由承包人实际实施范围所对应的中标价时，按实际结算金额支付，如有超出，承包人应当及时优化设计，超出部分发包人将不予支付。）（4）专家评审费、报建费用及驻场服务费用等已包含于工程设计费中，发包人不再另行计取。报建费用包括放线测量费、公示费、购买地形图、管线图纸、加晒90、加印图纸资料、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用、修详通、报建通、竣工通编制等（城市基础设施配套费和高可靠性供电费除外）。（5）本项目设计费中已含BIM设计阶段运用的相关费用，计费依据xx省住房和城乡建设厅关于印发xx省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据的通知（粤建科2018136号）执行，如合同执行期间，发包人没有要求或发包人要求但承包人没有运用BIM技术的，发包人有权取消BIM费用的支付及结算办理。（6）设计单位按照投资控制二级目录开展限额设计工作，按招标文件方案设计、初步设计（概算）、设计任务书等的要求进行限额投资、限额设计、限额施工。本项目的招标控制价中标价（暂定合同价）概91、算价基于预算价和中标下浮率确定的预算价结算价。（7）收款单位收款时需开具有效票据，相关税费由收款单位承担。（8）本项目的支付执行花财支付【2013】1号、花财支付【2016】4号及相关财政支付的规定。如财政评审及财政支付出具新的文件规定，则按新文件执行。（9）发包人在上述约定时间向相关部门提交付款申请手续，即视为发包人已履行付款义务。14.2设计收费的结算余额收取本合同工程完成并交付发包人使用后60日内，承包人应向发包人提交本合同的余额结算书及完整的余额结算资料。否则，发包人将自行进行本合同余额结算并上报，结算终审部门据此审定的金额即为本合同设计收费的余额。14.3承包人领取款项前须按发包人的92、财务管理制度办理有关手续并向发包人出具合法有效的可报销凭证。14.4发包人委托承包人晒制的超过合同约定数量的设计成果文件（含施工图纸），发包人按以下标准向承包人支付费用：A0：6元/张；A1：3元/张；A2：1.5元/张；A3：0.8元/张；A4：0.4元/张。非标图纸按图面大小换算成A2图纸数量，发包人按A2图纸的费用标准支付费用。14.5提交结算资料14.5.1结算资料的格式、内容和份数：格式：按xx区财政投资项目评审资料编制指南及xx区财政投资评审中心的要求；内容：对本项目结算所需的成果文件等；份数：一式五份（其中四份建设单位存档、一份送结算评审）。14.5.2承包人提交结算资料的时间：93、竣工验收合格之日起180天内。如因承包人原因逾期提交竣工结算资料而造成的不良后果，由承包人承担。第八章 勘察、超前钻勘察15、任务内容与技术要求15.1勘察内容与技术要求（详见设计任务书）（1）按设计要求查明红线范围内不良地质现象的成因、分布范围、对场地的稳定性影响及其发展趋势，并提出整治方案建议；（2）查明场地地层、结构、构造、岩土物理力学性质、地下水埋藏条件，判定对建筑材料的腐蚀性，划分场地土的类型和场地类别，判定饱和土的地震液化，并计算液化指数；（3）根据建筑物和场地地质情况，提供地基变形计算参数，对各土层的承载力和变形作出评价，提出经济合理的地基基础设计方案，并提出有关基础设计的承载力94、强度；（4）提供桩基设计所需的岩土技术参数，提出可能的桩型的桩周摩阻力特征值和桩端持力层的端阻力特征值，入岩桩的桩端岩石天然湿度单桩抗压强度，预估单桩承载力特征值，以及桩长、持力层埋深等，并提出桩型及沉桩可能性分析和建议；（5）提供抗浮锚杆设计所需的岩土技术参数，并提出地下室设防的设计水位及建筑抗浮设计的建议；（6）施工期间配合相关服务。根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；（7）进行初步勘察、详细勘察，编制勘探、土洞、溶洞探测等相关总图，负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。（8）根据城市地下管线探测技术规95、程（CJJ61-2003）和发包人的要求开展地下管线探测工作，确保工作成果符合相关主管部门的审批要求，探测报告需加盖CMA章。15.2超前钻勘察内容与技术要求：（详见设计任务书）（1）依据xx省标准建筑地基基础设计规范（DBJ15-31-2016）、设计要求和国家、地方有关基桩检测（桩端持力层超前钻）的规范及规定，采用超前钻方法进行桩端持力层检验。（2）土样按规定进行检验。（3）微风化岩石层按规定取样做天然状态轴向抗压试验，并提供岩样的天然湿度单轴抗压强度frs、frp。（4）超前钻孔底标高按基桩底下3d-5d且不小于3米，对大直径桩不得小于5米或3d两者之间取较大值的深度范围内持力层进行检验96、。（5）对桩端持力层微风化岩进行钻孔抽芯，宜在距桩中心100150mm的位置开孔。（6）要求检测上述深度范围内岩层有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件，如遇溶洞或土洞或其他不满足要求的情况，乙方应及时通知业主、监理及设计等单位处理。（7）所有勘察成果必须形成书面报告按时上报招标人。成果报告份数为书面一式十六份，电子文件（光盘）一式三份。（8）超前钻期间投入现场的钻机应满足工期要求。钻孔直径满足规范要求。（9）勘察成果满足设计图纸要求、桩基施工要求，提出每根桩的终孔深度和标高。（10）附桩位平面布置图。16、发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。16.1提供本工程批97、准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。16.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。16.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。17、承包人向发包人提交勘察成果文件并对其质量负责。 承包人负责向发包人提交初步勘察成果文件10份，地下管线探测成果文件20份，详细勘察成果文件20份，并提供载有成果文件的电子光盘各2套；承包人负责向发包人提交超前钻勘察成果文件20份（含3份有彩色岩芯照片）并提交载有成果文件的电子光盘2套。如发包人要求增加份数则另行收费。18、开工及提交成果文件的时间和收费标准及付费方式18.198、开工及提交成果文件的时间18.1.1本工程的勘察工作以发包人发出的进场通知书之日起计30个日历天内提交初步勘察、详细勘察、地下管线探测成果文件，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果文件时，按本合同第20条规定办理。18.1.2本工程的超前钻勘察工作以发包人发出的进场通知书之日起计15个日历天内提交成果文件，由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果文件时，按本合同第20条规定办理。18.1.3本工程的勘察、地下管线探测、超前钻勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、窝工等）时，双方确认99、后工期顺延。18.2勘察费收费标准及付费方式18.2.1本工程勘察费采用综合单价包干，综合考虑地质构造、岩层特征、地形地貌、各种勘探方法、取样等工作（包括但不限于以上内容），工程量按实结算。本工程总勘察费合同暂定价按本合同第3.3.1款约定。最终的结算价以xx区财政评审中心审定为准。勘察费为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用，包括但不限于：收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，编制成果文件和岩土工程设计文件、岩土工程技术说明、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加工程测量交桩、水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、勘察100、文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作（包括地面障碍物拆除、清理、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用，及为配合完成合同范围内工作所需辅助测量等辅助性工作费用。18.2.2 勘察费支付方式（1）工程勘察费（含地下管线探测费）按实物工作量乘以中标综合单价（模拟清单综合单价（1-中标下浮率）计算。实物工作量指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经监理人及发包人共同确认的工作量。（2）承包人提交符合本合同约定的全部勘察成果文件并101、通过监理人、发包人或发包人委托的造价咨询单位审查，且实际承包人实施勘察工作的实物工程量得到监理人、发包人及发包人委托的造价咨询单位确认后，承包人以框架合同和概算审批文件为支付依据，按要求提交申请支付的文件资料（必须包括勘察设备进出场时间记录、勘察工作的全过程勘察记录（包含全过程作业现场录像光盘，现场录像要求具体如下：录像内容需体现钻探点位置或编号、勘察设备进出场时间、现场工作人员、现场勘察作业情况；若现场多个钻探点同时勘察，多台勘察设备分散作业，则可用同一台录像机对多台勘察设备的作业情况进行连续录像；每个钻探点都必须有相应的录像内容）及每个勘探钻孔及钻孔岩土样本的照片），报发包人审核合格后，承102、包人可申请支付至完成工程量的80%，且不得超过合同价与概（预）算评审价中低者的80%；（3）本项目的勘察费待有权审定部门结算评审后，15个工作日内向承包人可申请支付至勘察费结算价的98%；（4）待本项目主体工程竣工验收后，缺陷通知期限届满（缺陷通知期为竣工验收后365天），若无扣款情况出现则全部付清。（5）结算金额未超出由承包人实际实施范围所对应的中标价时，按实际结算金额支付，如有超出，承包人应自行消化，超出部分发包人将不予支付；（6）承包人收款时需提供合法票据，相关税费由收款单位承担。（7）本项目的支付执行花财支付【2013】1号、花财支付【2016】4号及相关财政支付的规定。如财政评审及财103、政支付出具新的文件规定，则按新文件执行。（8）发包人在上述约定时间向相关部门提交付款申请手续，即视为发包人已履行付款义务。18.3超前钻勘察费收费标准及付费方式18.3.1本工程超前钻勘察费采用综合单价包干，综合考虑地质构造、岩层特征、地形地貌、各种勘探方法、取样等工作（包括但不限于以上内容），工程量按实结算。本工程总勘察费合同暂定价按本合同第3.3.2款约定。最终的结算价以xx区财政评审中心审定为准。超前钻勘察费为完成本合同约定的所有超前钻勘察工作内容及要求的全部费用，包括但不限于：收集已有资料、现场踏勘、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，编制成果文件、技104、术说明、购买有关资料、修改勘察文件、实施勘察过程中发生的相关工作（包括地面障碍物拆除、清理、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用，及为配合完成合同范围内工作所需辅助测量等辅助性工作费用。18.3.2 超前钻勘察费支付方式（1）超前钻勘察费不设预付款，按实物工作量乘以中标综合单价（模拟清单综合单价（1-中标下浮率）计算。实际工作量的计量为：本工程各超前钻勘探点位从孔顶开始至满足设计及规范要求深度的实际累计钻探里程。（2）承包人提交符合本合同约定的全105、部超前钻勘察成果文件并通过发包人或发包人委托的第三方审查，且实际承包人实超前钻勘察工作的实物工程量得到发包人或发包人委托的第三方确认后，承包人以框架合同和概算审批文件为支付依据，按合同要求提交申请支付的文件资料，报发包人审核合格后，承包人可申请支付至完成工程量的80%，且不得超过合同价与概（预）算评审价中低者的80%；（3）超前钻勘察费待有权审定部门审定结算评审后，15个工作日内，承包人可申请支付至勘察费结算价的98%；（4）剩余的超前钻勘察费待本项目主体工程竣工验收后，缺陷通知期限届满（缺陷通知期为竣工验收后365天），若无扣款情况则出现全部付清；（5）结算金额未超出由承包人实际实施范围所对106、应的中标价时，按实际结算金额支付，如有超出，承包人应自行消化，超出部分发包人将不予支付；（6）承包人收款时需提供合法票据，相关税费由收款单位承担。（7）本项目的支付执行花财支付【2013】1号、花财支付【2016】4号及相关财政支付的规定。如财政评审及财政支付出具新的文件规定，则按新文件执行。（8）发包人在上述约定时间向相关部门提交付款申请手续，即视为发包人已履行付款义务。19、发包人、承包人责任19.1发包人责任19.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确勘察任务及技术要求，并按第16条规定提供文件资料。19.1.2发包人应协助承包人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土107、地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、及影响施工正常进行的有关问题和水上作业用船等），并承担相关费用。19.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作，按国家有关规定，协助承包人对从事危险作业的现场人员进行保健防护。19.1.4工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。19.1.5勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。19.1.6由于发包人原因造成承包人停、窝工，工期顺延。19.1.7本合同有关108、条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。19.2承包人责任19.2.1承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果文件，并对其负责。19.2.2由于承包人提供的勘察成果文件质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分勘察费的100%。造成第三方损失的，由当地仲裁委员会进行仲裁，并根据仲裁结果承109、担责任。19.2.3在工程勘察前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。19.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。19.2.5勘察施工前应做好探管工作，勘察过程中，承包人应当严格执行操作规程，采取措施保证地下管线安全。由于承包人的原因而造成对管线或第三者财产的损坏，由承包人负责赔偿。勘察单位按要求出具的勘察文件，应当对施工现场及毗邻区域内城市地下管线情况，进行详细说明。19.2.6在现场工作的承包人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料110、保密义务，所有勘察成果未经发包人书面同意不得向第三方披露。19.2.7 勘察过程中，在有毒、有害等危险场所现场作业时，承包人应对现场作业人员做好保护措施，并配备安全防护设施。19.2.8本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。20、违约责任20.1由于承包人原因造成勘察成果文件质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由承包人承担。如果承包人未能按时提供合格的勘察成果文件给发包人，每延迟一天，发包人扣除合同勘察总价的3作为罚金。20.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人未进行勘察工作的，应退还发包人已付预付款二分之一；已进行勘察工作的，按实际完成111、的工作量办理项目结算评审。203本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；承包人不履行合同时，双倍返还预付款。 21、补充协议本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。22、其它约定事项：22.1勘察服务22.1.1承包人应参加有关基础选型、施工方案等各种技术协调会并提供相关的技术支持配合，对地基基础方案做出论证及分析；天然地基方案应明确给出持力层和基础埋深的建议，并进行承载力、沉降分析和演算；桩基础方案应提出桩型、桩端持力层、桩端土承力和桩周摩阻力、入岩桩的桩端岩石饱和单轴抗压强度标准值，并对单桩承载力及沉桩可能性进行分析和提出建议。相关112、方案、分析及建议应符合岩土工程勘察规范（GB-210021-2101）的相关规定。当遇到软弱下卧层等不良地质条件时应相应增加钻孔数量。22.1.2承包人应到基础验槽、桩基础持力层岩性鉴定等施工现场进行配合服务。22.1.3承包人应参加施工图图纸会审、技术问题汇总与回复、各种技术协调会。22.1.4承包人应参加基础工程验收。22.2承包人员22.2.1为确保本合同工程的勘察设计质量，在本合同履行期内，在明确分工各负其责的基础上，承包人为本合同工程派出的勘察专业负责人、勘察驻场服务人员的职务、资历、资格须满足招标文件及本合同约定。22.2.2勘察单位应根据勘察任务建立项目组，从组织上保证投入的人力113、物力能满足勘察开展的需要，保证不同勘察时段勘察工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。 22.2.3承包人承诺投入负责具体勘察工作的人员，在履行本合同履行期间，非经过发包人同意，不得更换或再参与本合同项目以外的其他工作。22.2.4发包人认为承包人派出的勘察专业负责人、驻场勘察代表不称职时，有权向承包人发出书面更换人员通知，承包人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的职务、资历、资格不得低于本合同相应条款的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若承包人对发包人要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后发包人仍然要求更换，则承包人应无条件进行更换，否则视承包人该人员从发包人发出114、更换通知的时间开始擅自离岗。22.2.5当发包人认为承包人及其分包单位的承包人员数量、专业水平、专业配套等达不到勘察及勘察服务所需时，发包人有权要求承包人更换及补充承包人员，直至满足勘察及勘察服务工作要求为止；否则，发包人有权扣减勘察费直至解除合同等。22.3勘察的质量要求22.3.1承包人在开展勘察工作前，应向发包人提交勘察工作纲要，并按经过发包人审核批准的工作纲要实施开展勘察工作。勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件 ）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。22.3.2承包人应按国家技术规范、标准、规程和本合同115、约定的勘察范围及技术要求实施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。23.3.3承包人应在勘察成果文件中明确列出本合同工程勘察涉及到的详细的勘察规范、规定及标准（名称、编号与版本）。22.3.4承包人实际完成的勘察工作量及勘察成果文件由发包人负责审核，须经发包人或发包人委托的第三方确认后才能作为结算依据,对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；承包人应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位根据相关规范、规定进行的审核。22.3.5承包人提交的勘察成果必须经过实地勘察获得，不得采用推断或借鉴，禁止虚假；承包人提交的勘察成果经发包人或发包人116、委托的第三方确认未达到本合同约定的质量要求时，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到合同要求；若承包人无力补充完善，需另委托其他单位时，承包人应承担由此产生的全部费用（含勘察费用）。22.3.6承包人必须遵行发包人的相关勘察设计、图文、图档工程的管理办法和规定。承包人自行承担运输、邮寄或电传勘察文件资料（包括中间成果文件）的费用，提交资料、文件等应交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。勘察文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。23、提交结算资料23.1结算资料的格式、内容和份数：格式：按xx区财政投资项目评审资料编制指南及xx区财政投资评审中心的要求；内容：对本项目结算所需的成果文117、件等；份数：一式五份（其中四份建设单位存档、一份送结算评审）。23.2承包人提交结算资料的时间：竣工验收合格之日起180天内。如因承包人原因逾期提交竣工结算资料而造成的不良后果，由承包人承担。第九章 综合考评24、综合考评24.1承包人考评被评为不合格的按一次严重违约处理，并通报批评、责令限期整改。同一单位两次（不管是否同一项目）被评为不合格的，上报行政主管部门列入黑名单，暂停该单位在xx区的投标资格2年。24.2承包人考评办法（1）鉴于本合同工程的重要性，为确保本合同工程质量，发包人将对参与本合同项目建设的设计、施工、监理等单位进行综合考评，并根据综合考评的结果按照相关规定执行。各考评单位应118、该认真填写设计单位考评评分表。（2）考评内容及评分方法1）考评内容主要是对承包人的设计文件合理性、驻场人员能力、现场服务等工作进行考评（见附表）。2）根据设计单位考评评分表的得分（平均分），综合考评结果分为：优秀（平均分85分）、合格（平均分85分，60分）、不及格（平均分60分）三个等级。3） 综合考评结果为优秀的单位，由本中心通报表扬并上报行政主管部门。综合考评结果为不及格的单位，按14.1条处理。附表：设计单位考评评分表被考评单位： 项目名称： 序号考评内容分项分数优秀合格不合格得分85分85分，60分60分1设计文件合理性30设计文件质量优，充分考虑施工条件，很好地满足工程需要。设计文119、件质量合格，基本考虑施工条件，可以满足工程需要。设计文件质量差，不或很少考虑施工条件，难以满足工程需要。2驻场人员现场处理问题能力40驻场人员全部到位，积极主动，现场处理问题及时、准确。并能及时发现问题。驻场人员基本到位，工作主动，现场能处理问题。基本能发现问题。驻场人员不能满足需求，工作怠慢，现场处理问题不及时或处理失当。不能发现问题。3参加会议及协调解决。合理化建议30积极主动参加会议及解决问题，主动提出降低投资的合理化建设，设计配合良好。能参加会议及解决问题，无降低投资的合理化建议，设计配合一般。不参加会议及解决问题，无合理化建议，并导致投资增加，基本不能进行设计配合。合计100考评单位120、（签章）： 日期： 年 月 日第十章 双方的权利与义务25、发包人的权利与义务25.1发包人的权利：（1）享有承包人设计文件的版权和全部使用权。（2）承包人在设计进度、设计质量、指派人员、提供服务、协作等方面义务的履行不符合本合同约定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失、直至解除合同等权利；同时，发包人还有权将承包人存在的上述违约事实公诸于众和向有关部门反映情况。（3）发包人有权聘请施工图审查单位作为本合同工程的设计咨询单位，承包人应接受该施工图审查单位按照相关设计咨询法规和发包人赋予的权利所进行的咨询工作。（4）设计变更的审批权，设计进度的监督权。（5）其他依据合同和法律规定属于发包人的权121、利。25.2发包人的义务：（1）按本合同约定及时向承包人提供有关资料及文件，发包人提供的资料及文件具体如下：1) 方案深化设计阶段提供的资料设计任务书；立项批复文件；规划建设主管部门对本合同约定项目的规划设计要点；由规划部门认可的用地红线和地形图；本合同约定的项目基础资料，包括用地红线坐标(表)、场地标高、市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）；地质勘察资料等；发包人关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见附件；评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，和版权属于发包人的其他投标方案。2) 初步设计及施工图设计阶段提供的资料发包人对于设计方案的修改意见；政府部门、职能部门审批意122、见；政府或发包人委托，或组织的评审机构（会议）提出的阶段性书面意见；双方来往的各类书面文件、会议纪要等。（2）按本合同约定按时支付设计费。（3）发包人变更委托设计项目、规模、条件或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，双方应酌情签订补充协议。（4）工程实施前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与承包人的人员一起验收。（5）按本合同约定的设计进度和阶段及时将承包人提交的所有设计文件转送相关部门审批，并根据时间表的规定将必要的审批件交付承包人。（6）发包人要求承包人比合同约定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，并不得严重背123、离合理设计周期。（7）发包人及施工图审查单位在收到承包人有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复，每次设计会议纪要应在该次会议结束后两日内书面交付承包人26、承包人的权利与义务26.1承包人的权利：（1）根据合同约定收取设计费。（2）拥有设计成果文件的署名权。（3）设计方案、图纸未审批之前，在不影响工期及合同约定的提交成果文件的时间的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。（4）有权依据发包人的意图和本合同工程设计工作进展情况指令各专业设计单位按时、按质、按量完成本合同专项工程的设计工作。26.2 除根据本合同约定的完成设计工作外，承包人义务还包括但不限于：（1）在设计及施工124、过程中，承包人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的施工图审查单位对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有约定的部分和没有描述的部分，双方应另行协商。（2）在设计各阶段，承包人应根据发包人或有权审核部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获有权审核部门批准而出现的反复修改的工作。（3）承包人不享有对设计文件的留置权，由承包人完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给发包人的，均不得拒绝或拖延向发包人提交。（4）承包人应加强对设计和管理服务人员职业操守的教育，恪守职业道德守则，并严格遵守下列规定：1）严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全125、；2）禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；3）禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；4）禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；5）禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收；6）禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；7）禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。（5）其他依据法律规定和本合同约定应由承包人履行的义务。（6）承包人应按合同附件施工阶段驻场服务人员投入人员承诺表派出相关126、设计人员和驻场服务人员，鉴于本项目设计工作任务重、工期紧，承包人除需要按照招标文件的要求全额投入主要设计人员及现场指导和配合人员外，还需要另外投入不少于8名（建筑专业设计代表1名、结构专业设计代表2名、给排水专业设计代表1名、电气专业设计代表1名、概预算专业设计代表1名、市政专业设计代表1名、岩土专业设计代表1名）驻场设计服务人员（要求中级或以上技术职称，且在承包人连续购买社保1年以上），在本项目业主的办公地点驻场办公，全过程服务于本项目的设计工作，其现场工作必要的费用，包括交通、伙食、差旅、办公费等由设计人承担。第十一章 违约责任27、发包人的违约责任27.1发包人无正当理由应按合同约定支付127、承包人设计、勘察进度款。27.2发包人无正当理由应按合同约定支付承包人设计、勘察竣工结算款。28、承包人的违约责任28.1承包人承担违约责任的方式包括但不限于：（1）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金(10000元/次)。（2）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金(40000元/次)。（3）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的全部直接和间接经济损失。（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定达到部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达承128、包人时即生效。承包人应在该通知生效之日起五天内向发包人支付本合同价款5%的违约金，违约金不足以弥补发包人全部损失的，承包人还应予以赔偿。同时，承包人必须在通知生效之日起三天内停止被解除部分的工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整且满足发包人要求。承包人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整或不满足发包人要求的，发包人有权视情况解除合同。若因承包人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人工期延误及其它方面的损失，承包人必须按发包人的要求赔偿。（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面129、解除合同的通知，该通知在送达承包人时即生效。承包人应在该通知生效之日起五天内双倍返还定金，给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。同时，承包人必须在通知生效之日起三天内停止全部工作，通知生效之日起五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。承包人应保证所移交的资料齐全完整且满足发包人要求，承包人未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包人工期延误和其它方面的损失，发包人有权要求承包人赔偿。（6）承包人按本合同约定应缴纳的违约金和赔偿金应分别计算。违约金累计总额不超过本合同结算价款的25%，如违约金不足以弥补给发包人造成的损失的，承包人应130、赔偿发包人的损失。28.2在本合同有效期内，承包人承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。28.3承包人违约需向发包人支付违约金、赔偿金时，按本合同条款第29条约定的索赔方式执行。必要时，发包人有权书面通知承包人交纳。承包人必须在发包人规定的时间内主动交纳；逾期交纳的，发包人有权按逾期天数每天加收逾期交纳金额2的逾期违约金。28.4承包人负责本项目的设计人员，不符合合同约定的，每发现一个承担一般违约责任一次，一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，发包人有权单方面部分131、解除合同或解除合同。本合同解除后，承包人已经完成的设计成果文件全部归发包人所有，发包人有权与其他设计人签订设计协议，其他设计人有权在承包人已经完成的设计成果文件的基础上继续设计，承包人不得有异议，并不得向发包人或者其他设计人索取任何报酬。28.5勘察-设计服务方面的违约责任（1）承包人在本合同工程设计履行合同过程中贿赂发包人人员或建设项目有关主管人员的，视为不正当竞争并承担严重违约1次。情节特别严重的，发包人有权单方面解除合同。涉嫌犯罪的，移交司法部门处理。（2）承包人未能按合同约定投入人员或投入人员没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，承包人承担一般违约责任1次；如该没有投入或者132、没有按时到位的人员为设计专业负责人员的，每出现1人次，承包人承担严重违约责任1次。承包人要求更换人员的，按本合同条款第28.5款第（4）项的约定执行。承包人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作，另请他人的费用从应支付给承包人的设计费中扣减，承包人不得提出任何异议。（3）按合同约定投入的专为本合同工程服务的承包人驻场设计人员违反考勤制度，按以下约定处理：1）承包人驻场设计人员迟到或者出现其他违反考勤制度的情况，每累计出现5次，承包人承担一般违约责任1次。2）发包人联系不上承包人驻场设计人员, 每累计出现3次，承包人承担一般违约责任1次。3）未经发包人同意的承包133、人驻场设计人员请假，每累计出现2次，承包人承担一般违约责任1次。4）按合同约定投入的专为本合同工程服务的承包人驻场设计人员参与其他工程工作的，每发现一人次，视为承包人未能按合同约定投入人员，参照本合同条款第18.5款第(2)项的约定执行。（4）在本合同履行期内承包人要求更换人员的，按以下约定处理：1）经发包人同意的，更换一般设计人员（包含驻场人员）累计3人的，承包人承担一般违约责任1次；更换专业设计负责人承包人承担一般违约责任1次；更换项目设计总负责人或者驻场设计代表总负责人，承包人承担严重违约责任1次。2）未经发包人同意的，更换一般设计人员（包含驻场人员），承包人承担一般违约责任1次；更换专134、业设计负责人，承包人承担严重违约责任1次；更换项目设计总负责人或者驻场设计代表总负责人，承包人承担严重违约责任1次并须向发包人支付违约金25万元/人次。3）因以下事件：如重病、重伤、失踪、死亡、辞职和工作调动等，造成设计人员岗位空缺的，承包人必须在出现空缺之日起五日内按照投标文件承诺的标准予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予补充或补充人员不符合投标文件承诺标准的，视作承包人未能按照合同约定投入设计人员，参照本合同条款第28.5款第(2)项的约定执行。4）发包人要求承包人以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低的现场人员，或者承包人主动要求以实际工作能力较高的人员调换实际工作能力较低135、的现场人员并经发包人批准且经实践证实的，承包人可不承担违约责任。（5）对于发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等）。被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人、经报发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人等）未经发包人同意自行缺席，每缺席一人次承包人承担1次一般违约责任。（6）因承包人未按时按质地提供本合同条款本合同条款第2条约定的各项设计服务，导致本合同工程建安费用增加的，承包人按以下公式计算向发包人支付的违约金：违约金 = A（B / C）2其中：A - 实际增加的建安工程费；B - 本合同设计收费（136、包括工程设计费及其它设计收费）总额；C - 本合同工程审定工程设计概算建安工程费总额。28.6勘察-设计成果文件方面的违约责任：（1）承包人未能按本合同约定的时间或发包人审核同意的设计进度各类计划要求各阶段提交的勘察-设计成果文件的。逾期3天以内（或累计达5天以上10天以内）的，承包人按1万元/天向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应继续赔偿；逾期3天以上（或累计达10天以上）的，承包人按3万元/天向发包人支付违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人还须同时向发包人赔偿全部损失。（2）本合同履行期间，承包人的勘察-设计质量不符合合同约定或勘察-设计成果文件出现遗漏、错误137、的，承包人应在发包人规定的限期内对勘察-设计成果文件及时进行补充、修改、完善；因此造成勘察-设计成果文件逾期交付的，按本合同条款第28.6款第(1)项的约定处理。（3）承包人提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1例，承担严重违约责任1次。（4）如经过发包人或施工图审查单位或发包人委托的第三方对设计变更的审核，发现承包人违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的，第一次时，承包人承担一般违约1次；第二次及以后，每违反一次，承包人承担严重违约责任1次。（5）如承包人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有138、专一性、排他性的材料、设备而又未事先向甲书面报告并详细说明理由的，每违反一次，承包人承担严重违约责任1次。（6）非发包人原因造成设计变更并引起工程费用增加的，承包人应负责修改设计，保证工程总投资在投资控制指标内；造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第28.5条第(6)项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。因施工原因造成的设计变更及因本合同所述的因新规范、新标准及新规定所引起的设计变更除外。（7）经发包人认可的本合同工程施工投标人或其委托的具有施工图审查能力的单位审查并经发包人或发包人委托的第三方确认，承包人的施工图设计成果文件中存在违反国家相关139、强制性规定的，参照本合同条款第28.6.（3）条的相关约定执行。28.7投资控制方面的违约责任：（1）承包人未经发包人同意突破合同约定的投资控制要求的，承包人承担一次严重违约责任1次；承包人应负责修改设计，保证工程总投资控制在合同约定的投资控制要求内；如最终因此造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条的计算方法确定违约金；违约金不足以弥补发包人损失的款第28.5条第(6)项约定，承包人应继续赔偿。（2）如因承包人提供的成果文件的缺陷及不完整、初步设计成果文件深度不够等原因导致发包人另外发包的专项施工图设计无法满足投资控制的要求，承包人应及时完善、修改相关的设计成果文件；造成实际发生的建安工140、程费增加的，参照本合同条款第28.5条第(6)项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。（3）因承包人对设计变更随意进行合并、分拆导致本合同工程投资失控，造成实际发生的建安工程费增加的，参照本合同条款第28.5条第（6）项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。（4）如承包人对施工过程中因图纸会审、设计变更等引起造价变化不及时出具投资控制预算报告的，导致本合同工程投资失控、施工进度滞后的，参照本合同条款第28.5条第（6）项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。28.8 预算编制及招标141、备案服务的违约责任承包人需无条件配合发包人的预算编制及评审工作，设计图纸需满足区评审中心或发包人委托的预算编制单位的预算编制、招标等要求，如因承包人配合不到位、设计图纸补充后仍不满足预算编制及招标要求的，参照本合同条款第28.5条第（6）项约定的计算方法确定违约金；给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。28.9设计分包、转包、违法分包方面的违约责任（1）承包人转包本合同工程设计或者违反法律法规及本合同约定转包本合同工程设计的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同，并由承包人承担由此产生的一切责任及损失。承包人把本项目转包给其他单位或个人，或者承包人允许其他单位或个人以承包人的名义142、来承包本项目，承包人承担重要违约责任，并赔偿发包人的损失，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。本合同解除后，承包人已经完成的设计成果文件全部归发包人所有，发包人有权与其他设计人签订设计协议，其他设计人有权在承包人已经完成的设计成果文件的基础上继续设计，承包人不得有异议，并不得向发包人或者其他设计人索取任何报酬。（2）如承包人不具备承接任务所需要的专业技能和资质，应当自行完成本项目主体的设计业务，并在保证整个建筑工程项目完整性的前提下，经发包方同意，可将其他部分专业设计业务依法分包。（3）在不影响设计文件完整性的情况下，承包人因自行分包进行设计的，须事先征得发包人书面同意。若承包人未能按照发143、包人要求完成以上专业内容的设计工作，发包人有权自行将该部分的设计任务另行发包，非承包人设计部分的相应设计费用由发包人从承包人设计费用扣除，并处罚该部分设计费的20%违约金。28.10除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担一般违约责任1次。情节较重的，应当承担严重违约责任1次。28.11承包人违约责任的认定方式及送达程序：（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：1）承包人现场管理机构工作人员签收。2）承包人其他工作人员签收。3）发包人邮寄送达。（3）发包人以144、书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；发包人在收到承包人的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。第十二章 索赔29、索赔承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向承包人索赔：（1）发包人将自己的索赔意向书面通知承包人，并要求承包人在限期内纠正自己的违约行为，否则，发包人将考虑启用履约保函。（2）限期届满，承包人没有采取纠正行为或者纠正行为不能使发包人满意的，发包人将索赔意向书面通知本合同条款第30.1条约定的保函出函银行。（3）发145、包人向银行发出书面索赔意向七天内，承包人依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失，则发包人直接向银行发出正式书面索赔通知。（4）如果通过向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给承包人的设计费中直接扣取。同时发包人有权要求承包人在规定时间内按本合同条款第21.3条的约定向发包人补充提交履约保函。（5）如果通过向银行索赔以及直接扣取设计费等方式依然不能完全弥补发包人损失的，承包人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。否则，发包人将按本合同条款第30.4条的约定处理。30、在任何索赔期间，不论索赔是否有据146、，均不能免除承包人按合同约定应履行的合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则发包人有权终止合同并要求承包人赔偿由此而给发包人造成的全部损失。第十三章 保险与担保31、保险与担保31.1双方约定，承包人按照如下约定向发包人提供设计责任保险文件：承包人按照发包人规定的格式条款向发包人提交由在中华人民共和国注册并经营的保险公司（如为分支机构，须同时提交法人书面授权证明）开出的受偿人为发包人的建设工程设计责任保险单正本一份，费用已包含在本合同价款中。31.2双方约定，承包人按照如下约定向发包人提供履约担保文件： （一）承包人提供履约担保1、履约担保的金额：分别按勘察（含超前钻）中147、标价10%；设计中标价金额的10%。2、担保形式：以银行保函的形式提交。3、履约担保的提交时间：发包人发出中标通知书后15日内。4、出具履约银行保函的银行：应为在中国注册且营业地点在xx行政辖区内的分行或以上级别的银行。现金保证金的缴交、置换及退还的管理按相关规定、区政府的相关会议纪要执行。（二）履约银行保函使用流程1、发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保银行提出索赔文件。担保银行根据履约银行保函的承诺在担保范围内承担担保责任，无须征得承包人的同意，直接向发包人支付索赔款项。2、承包人不履行或不完全履行合同义务的行为导致发包人通过履约保函向148、银行索赔履约保函金额的一部分或者全部的，承包人必须在发包人规定的时间内补充提交履约保函，使得本合同履行期间有效的履约保函金额不低于承包人第一次提交的履约保函金额，同时也不超过本合同约定的勘察、设计费的余额。3、履约担保的启用条件当出现下列情形时，发包人有权启用履约担保：（1）如果承包人不能保证项目资金的投入导致本项目进度比约定的节点工期滞后30天以上或因承包人原因解除本协议，则发包人有权启用履约担保，用于项目违约金；（2）因承包人原因（包括但不限于未按期向专业分包设计单位支付相关款项等引发与第三方的纠纷，导致本项目或发包人受到影响或损失；（3）因承包人违约计扣的违约金或赔偿金累计超过应付服务费149、用总额；（4）本协议（含本协议附件）约定的其他部分或全部需要启动履约担保的情形。（5）承包人在履行合同过程中，由于以上且不仅限于以上的违约行为，发包人进行违约处罚，并根据承包人的投标承诺书动用履约担保（含现金保证金），承包人及承包人的履约担保方须无条件执行，且不挑剔、不争辩、不迟延，也不要求发包人出具任何证明或说明背景、理由。31.3如果承包人不按发包人的要求提交提交保险单、履约保函的，视为违约，则发包人有权部分解除或解除本合同。31.4履约担保到期后，承包人应当续期，发生承包人违约，发包人有权在发包人当期应支付服务费中扣除相应违约款项。31.5 承包人全部履行完本合同约定的义务时，发包人通过150、承包人将履约保函退还给银行。第十四章 税 费32、税费32.1承包人及其雇员因履行本合同而在中国境内取得的一切收入，必须依照中国税法纳税，税金全部由承包人及其雇员承担。32.2承包人因履行本合同而在中国境内取得收入，依据中国、xx省、xx市及xx区有关法律、法规和行政规章必须缴纳的费用，全部由承包人承担。32.3凡因履行本合同而发生在中国以外的一切税费，全部由承包人承担。第十五章 法律适用及仲裁33、法律适用及仲裁33.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议等的解决均受中华人民共和国法律的管辖。33.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由双方通过友好协商解决。协商不成时，任151、何一方均有权向xx区人民法院提起诉讼。33.3在仲裁过程中，除提交仲裁的部分之外，双方均应继续履行合同的其他条款。对于发包人依据本合同条款第25条的有关约定单方面解除合同的，承包人应及时移交资料和退场，同时不得妨碍发包人另行委托其他单位实施本合同工程的设计工作。第十六章 保密、知识产权与专利技术34、保密、知识产权与专利技术34.1双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方都不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向他人转让。如发生以上情况，泄密方应承担由此引起的一切后果并承担赔偿责任。34.2授予合同并支付定金后，方案的发表权、展览权、使用权归发包人和承包人共有。承包人承诺自本合同签订152、之日起，为本合同工程所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他设计文件、资料等不再用于其他任何项目的设计，否则发包人有权向承包人追究相关责任。34.3承包人保证本合同工程的设计文件、资料等均未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任。34.4发包人拥有承包人为本合同工程设计且按本合同要求所提交的全部设计文件、资料等的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法使用以上设计文件、资料等的权利（包括但限于用作本项目宣传及工程建设学术研究交流之用等）。34.5如工程需要使用专利技术，应先征得发包人的书面认可。发包人负责办理相应的法律手续，因此而涉及的申153、报、试验、使用等费用列入工程建设其他费用。34.6擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，由责任方依法承担有关责任。第十七章 不可抗力35、不可抗力35.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服、对本合同的设计或服务工作造成实质性影响的自然灾害和战争、动乱（不包括承包人内部的任何纠纷和纷争）等社会事件。35.2自然灾害的范围及其认定方式，按如下约定执行：（1）异常天气：仅指50年（含50年）一遇以上的洪水或10级（含10级）以上的台风。因异常天气袭击为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连154、同工作日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。（2）里氏5级（含5级）以上的地震。35.3政府关于本项目政策的重大调整或本项目建设规划方案重大功能性调整，也属不可抗力。35.4因不可抗力事件导致的费用损失，由双方各自承担自己的损失。对不可抗力事件导致的承包人设计成果文件提交时间的延误，由双方协商确定承包人提交设计成果的提交时间。第十八章 合同生效、解除与其他36、合同生效、解除及其他36.1本合同的生效及终止按本合同协议书第16条的约定执行。36.2本合同第三篇所列的附件均为本合同不可分割的组成部分。36.3双方经协商一致，可以解除合同。36.4发生下列情形之一，发包人、承包人任155、何一方均可解除合同，但应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达时合同即解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第33.2条的约定处理。（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约致使合同无法履行。36.5合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。承包人应妥善做好已完工项目的保护和移交工作。同时，有过错方应当向无过错方赔偿因解除合同所造成的损失。36.6承包人承诺严格按照合同规定履行义务，并同意发包人将其执行国家强制性规范、标准和履行合同的情况（包括但不限于由发包人组织的考核、考评通报、违约责任处理决定等）在发包人网站和xx市建设项目发包人网站及其他媒体上公开披露。第十156、九章 档案管理规定本工程属于xx区重点建设项目，根据xx区重点建设项目档案工作管理办法，承包人应做好项目建设的档案管理工作，包括但不限于以下工作：（1）制定此项目的档案工作计划，建立健全项目档案工作各项规章制度；明确分管档案工作的负责人，建立与项目相适应的档案管理机构，配备档案管理人员，制定档案管理制度，安全、集中统一管理本项目的档案工作。（2）收集、整理本单位在合同期内形成的项目文件材料归档整理；除按规定向有关单位移交项目档案外，工程竣工时应移交建设单位2套设计全过程产生的完整项目档案。（3）档案管理的整理工作应符合国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），具体按157、建设工程档案编制规范（DBJ440100/T153-2012）的要求整理。第三篇 合同附件附件1：工程建设廉洁协议书工程项目名称：xx区市民广场公共人防工程勘察设计工程项目地址：xx市xx区花城街发包人：xx市xx区公共建设项目管理中心承包人：（主） （成） （成） （成） 为切实加强廉洁工程建设，规范承发包双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据xx市建筑市场廉洁准入规定（试行）及相关法律法规的规定，特订立协议书。第一条 甲乙双方责任（一）严格遵守国家有关法律法规和政策规定，以及廉政建设的各项约定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自158、觉按合同办事。（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和发包人有关工程建设管理的规章制度。（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。（五）甲乙双方应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程项目承发包合同履行情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。第二条 发包人责任（一）发包人领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：1.不准向承包人和相关单位或个人索取159、钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。2.不准接受可能影响公正执行公务的承包人和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。3.不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人负担的费用。4.不准要求、暗示或接受承包人和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。5.不准向承包人介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同发包人项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。6.不得以任何理由向承包人和相关单位推160、荐分包单位和要求或暗示承包人购买项目工程合同规定外的材料、设备等。（二）合同签订后组织与承包人相关廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。（三）加强对合同支付、合同结算等建设管理环节的监督管理，特别是审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。（四）组织开展图片展览、法制讲座、参观监狱等活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。（五）成立监督工作机构，不定期对合同履行情况开展监督检查，对发现的有关问题，及时协调给予解决。第三条 承包人责任（一）与发包人保持正常的业务交往，遵守以下规定：1.不准以任何理由向发包人人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价161、证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。2.不准以任何理由为发包人人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。3.不准以任何理由为发包人或个人报销应由对方或个人支付的费用。4.不准暗示或要求为发包人人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。5.不准介绍和安排发包人人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同发包人工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。（二）组织项目负责人及相关管理人员层层签订廉洁从业责任状，明确廉洁责任，形成有效的内部监督162、管理机制。（三）按发包人要求参加廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强对项目负责人及相关管理人员的法律法规、廉洁和职业道德教育，共同筑牢防腐防线。第四条 违约责任（一）发包人违约责任1.发包人不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给承包人造成损失的，在承包人提交足够证据并经查证属实的情况下，发包人赔偿其直接经济损失。2.发包人人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二）承包人违约责任1.承包人不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书163、面警告；情节较重的，须承担一次严重违约责任。2.承包人出现严重违法违纪违规行为的，发包人将上报市检察院或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据xx市建筑市场廉洁准入规定进行处理。第五条 本协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。第六条 本协议书壹式 份，各方各执 份。有效期为签字盖章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。第七条 未尽事宜，由双方协商解决。（以下无正文）发包人：xx市xx区公共建设项目管理中心 承包人（主）： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：地址： 地址：邮政编码：510006 邮政编码：电话： 电话：传164、真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：纳税人机构代码: 纳税人机构代码:签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日承包人（成）： 承包人（成）： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人：地址 地址：邮政编码： 邮政编码：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行账号： 银行账号：纳税人机构代码: 纳税人机构代码:签订时间： 年 月 日 签订时间： 年 月 日本合同签订于xx省xx市xx区。注明：中标人为联合体的，联合体各成员均须作为本合同的承包人之一签订本合同。48附件2：施工阶段驻场服务人员投入人员承诺表序号姓名专业分工专业职称工龄（年165、）主要作品、业绩、著作名称12345678第 67 页 共 91 页附件3：项目设计工作配合人员承诺表序号姓名专业分工专业职称工龄（年）主要作品、业绩、著作名称1234567856附件4：建设工程设计责任保险单附件5：履约保函（按银行履约保函格式）另附附件6：中标通知书附件7：联合体协议附件8：答疑纪要附件9：设计任务书xx区市民广场公共人防工程勘察设计施工总承包 勘察设计任务书xx市xx区公共建设项目管理中心二二年六月第一章项目概况1.1 项目基本信息1.1.1 项目名称：xx区市民广场公共人防工程1.1.2 项目位置项目位于在xx市xx区中轴线地块，图书馆、青少宫、剧场、政务服务中心南侧市166、民广场地下，三东大道北侧，东至田美河，西至天贵北路，南接三东大道下穿段，北接保利绿色金融项目地下室,也是xx中轴线南北地下通道的南侧开端。项目位置天贵北路公益路三东大道西1.1.3 项目业主单位xx市xx区住房和城乡建设局（xx市xx区人民防空办公室）1.1.4 项目建设管理单位 xx市xx区公共建设项目管理中心1.1.5 项目建设规模拟建的xx区市民广场公共人防工程是平战结合的单建式人防工程，平时功能为中轴线地下行车道（地下室车行道）、地下车库（根据花府会纪【2018】269号及花府会纪【2018】339号的要求预留商业后期改造条件）、人防体验馆等，战时功能为防空专业队工程（防护级别为核5级167、常5级，防化级别为乙级）、二等人员掩蔽所（防护级别为核6级、常6级，防化级别为丙级）、人防物资库（防护级别为核6级、常6级，防化级别为丁级）、医疗救护站（防护级别为核6级、常6级，防化级别为乙级）、人防战时车库（防护级别为核6级、常6级）及战时电站（防护级别为核5级、常5级）。本工程规划占地面积18063平方米，总建筑面积33650平方米，其中地上建筑物650平方米（含疏散出口楼梯间、开关房）；地下一层建筑面积16100平方米，设有下沉式疏散入口（1580平方米）、公共停车场及设备用房（13390平方米，其中预留商业后期改造条件面积6870平方米）、人防体验馆（1930平方米），平时可存放车168、辆235辆（其中40个位充电桩车位）；地下二层建筑面积16900平方米，设有公共停车场（13118平方米）、设备房（600平方米）、中轴线地下行车道（3300平方米），平时可存放300辆车（其中122个位充电桩车位）。战时用于人防工程建筑面积为23902平方米，掩蔽人数3450人。设有8个防护单元。项目总投资为41563万元，其中：建筑工程费24067万元，设备购置及安装费9038万元，工程建设其他费用5378万元，预备费3079万元。1.1.6 项目建设依据1现行法律法规2现行技术标准与规范（1）工程建设标准强制性条文（2013年版）；（2）建筑结构可靠度设计统一标准（GB 50068-20169、18）；（3）工程结构可靠性设计统一标准（GB50153-2008）；（4）建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）；（5）建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；（6）建筑抗震设计规范GB50011-2010（2016版）（7）民用建筑设计标准（GB50352-2019）（8）混凝土结构设计规范GB50010-2010（2015版）；（9）建筑地基基础设计规范（GB50007-2011）；（10）钢结构设计标准（GB50017-2017）；（11）砌体结构设计规范（GB 50003-2011）；（12）岩土工程勘察规范（GB 50021-2001）（2009 年版）；（13170、）建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）；（14）地下工程防水技术规范（GB50108-2008）；（15）混凝土结构耐久性设计规范附条文说明（GB/T 50476-2019）；（16）xx省标准建筑地基基础设计规范（DBJ15-31-2016）；（17）xx省标准高层建筑混凝土结构技术规程（DBJ15-92-2013）；（18）人民防空工程设计规范（GB 50225-2005）；（19）建筑设计防火规范（2018年版）（GB 50016-2014）；（20）建筑基坑支护技术规程（JGJ 120-2012）。（21）人民防空工程设计防火规范（GB50098-2009）；（22）汽车库、修车库171、停车场设计防火规范（GB 50067-2014）；（23）建筑内部装修设计防火规范（GB 50022-2017）；（24）车库建筑设计规范（JGJ 100-2015）（25）民用建筑热工设计规范（GB 50176-2016）（26）公共建筑节能设计标准（GB 50189-2015）3行业标准4相关文件（1）中华人民共和国防空法（1996年10月29日颁布）；（2）xx省实施中华人民共和国人民防空法办法（xx省九届人大常委会第12号）；（3）xx省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；（4）全国人民防空建设十二五规划；（5）国家突发事件应急体系建设“十三五”规划；（6）xx省城市人口疏散地域（172、基地）建设暂行办法（粤人防2007164号）；（7）xx市人民防空管理规定；（8）xx市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；（9）人民防空工程战术技术要求（国空字【2003】8号）；（10）人民防空工程设计规范（GB50225-2005）；（11）xx市xx区政府常务会议纪要（花府16届92次201834号，2018年11月21日）；（12）xx市xx区委常委会议纪要（14届100次201853号，2018年12月25日）；（13）会议纪要（花府会纪2018269号、花府会纪2018339号；（14）与项目有关的国家及地方政策、法规、专业技术规范及项目编制委托协议书；（15）建设单位对本项173、目的建设意见；（16）与本项目有关的其他资料。1.2 项目建设范围及勘察设计范围1.2.1 项目建设范围项目建设范围示意图1.2.2 项目勘察设计工作内容（1）本项目勘察设计主要内容：工程勘察工作：包括但不限于本项目地块的工程勘察（含地质勘察、地形标高测量，及地下管线探测）。工程设计工作：修建性详细规划设计优化、方案设计、初步设计及施工图设计。（2）主要设计工作，包括但不限于以下内容：1）建设区域内修建性详细规划的设计：本项目用地红线范围内总平面及竖向规划设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、环境保护等。2）建筑设计：包括但不限于提供主体建筑与附属建筑各层平面图，建筑四个方向立面图、主要剖面图、174、地下空间剖面图、功能区域设计、交通组织图及室内装修工程构造做法表。3）结构设计：包括总平面范围内主体、附属的结构设计、基坑支护设计、公共人防工程涉及消防疏散、采光通风等需要配套建设的下沉广场、楼梯（含梯屋）、开关房和出风口等建（构）筑物的结构设计。4）强电设计：包括红线范围内的10/0.4KV变配电系统、应急电源供电系统、动力配电系统、照明系统（仅含室内照明）、火灾自动报警系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施。5）智能化系统设计：包括光纤接入系统、综合布线系统、有线电视、视频安防监控系统、停车场管理系统、访客非可视对讲系统、电梯三方对讲系统、智能卡应用系统、机房工程及智能化系统的防雷接地。6）175、给排水设计：包括红线范围内的室内、外给水排水系统；室内、外消火栓系统；自动喷水灭火系统；灭火器配置；气体灭火系统。7）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。8）电梯工程设计与相关配合。9）人防、节能、建筑环保、绿色建筑等专业设计。10）编制方案设计投资估算、初步设计概算。11）地震评估、环境评估、防雷评估、节点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在设计范畴内，但设计人应配合建设方及时提出有关技术要求。12）本项目中，在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。13）176、专项分包施工图设计文件中，需设计人校核确认的部分由设计人及专项分包方人员进行会签并盖章确认。14）设计人应对外电设计、专业深化设计单位的出图予以配合。15）现场指导和配合服务（设计阶段根据工程建设的需要及建设方的要求确定服务时间）。16）配合业主向政府主管部门进行报建、验收手续及相关协调工作（包括基坑支护设计方案技术审查、项目的修建性详细规划报批、建筑方案报建、消防报建、初步设计（扩初）审核、施工图审查、节能备案和规划验收、节能验收等）。17）设计人应配合编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术需求书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说177、明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。18）对施工荷载（如重型施工车辆在地下室顶板上行走等）作用于构件上的结构复核，并在必要时出具加固意见。19）人员驻场服务：按招标文件及合同要求。20）招标文件及合同约定的其他设计、服务工作。21）设计文件深度满足中华人民共和国建设部颁布的建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）要求，同时根据专家评审意见及政府职能部门提出的修改意见，进行修改和完善。（3）其他工作在业主授权范围内，负责办理项目的修规报建、建筑方案报建、初步设计审查备案、各专业报建、施工图报建、建设工程规划许可证、临水临电、临时排水、永久排水、外水外电等等涉及项目的等各专项178、报批报建和验收工作。1.3 建设用地现状情况1.3.1 场地条件根据场地现况，项目地块相对平整，地形起伏较小。目前项目地块现在是保利在建项目的临时建设用地及工棚区，不存在拆迁问题，有利于项目的建设，需要注意与保利项目部及施工单位做好沟通，避免因场地使用问题导致工期延误。1.3.2 交通条件项目地块由天贵路、公益路、三东大道三面环绕，交通便利，临近有xx广场地铁站、区府站、人民公园站等公交站，为市民提供便利的出行方式。近期交通规划将打造双快三网一体化的交通体系，一方面强化与北站和空港的联系，通过平步大道等快速通道和广清城际轨道连接，实现15分钟内到达北站和机场的区域通勤目标。此外，规划强调基础道179、路网、慢行交通网和绿色公交网的融合，建设4条合计11.3公里的有轨电车线路。并设置一主三辅换乘枢纽、实现各种交通方式之间的无缝衔接。整个规划区的各项道路规划指标均符合相关规范，并与xx其他商务区相当。1.3.3 气候条件xx位处南亚热带季风气候区，常年气候总特点是：气温高，降水多，夏长冬短，无霜期长。温度、湿度、降水、风向、风速等均有明显的季节性变化。xx夏季长约五个半月，冬季约一个半月，春秋两季约五个月。冬季时间短暂，偶有低温，但持续时间短，回暖较快。夏季虽热，但少酷暑，春秋两季气候温和。夏季盛吹偏南风，冬季盛吹偏北风，年主导风向为北偏东，风力多为12级。1.3.4 工程地质条件本项目地块目180、前还没进岩土工程勘察（暂参考临近的保利绿色金融项目的勘察）。拟建项目位于xx省xx市xx区，东邻天贵路，西接公益路，北靠景天路，南邻三东大道，南面xx区政府和人民公园。场地为珠江三角洲冲积平原地貌，地面平缓，地势变化不大，地面标高为12.8816.81m，平均15.00m。场地四周开阔，为荒地、旧建筑物拆迁堆积物。场地东南角有一宽约30m的田美河，距离本场地最近处约14.5m。本场地东侧为田美河，田美河主要是排洪作用，河流最终流向珠江。珠江径流年内分配不均匀，汛期为49月，流量占全年径流量的80%85%，最大月径流量一般出现在5月份或6月份。珠江xx河道为感潮河流，潮汐类型为不规则半日潮，每日181、基本上有二涨二落，往复流十分明显，历年最高潮位7.62m(老雅岗站)，百年一遇潮位7.79m，最低潮位3.64m，多年平均潮位7.02m(19501990)，年平均潮差1.50m，xx河道除遇较大洪水外，基本受潮流控制，即使在汛期，潮流影响仍很显著。本项目具体地质情况由中标单位进行勘察工作。1.3.5 市政条件项目所在地为xx区中轴线核心地段，其配套的道路、排污管道、供电、供水、电信等基础完备，交通便利，市政供水、供电充足，通讯良好。第二章设计原则及设计内容勘察设计单位应当按照xx省建设工程勘察设计管理条例和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计182、文件的 内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。2.1 设计原则2.1.1 限额设计原则设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制结算的原则，执行xx市政府投资管理条例、xx市财政投资评审监督管理办 法做好限额设计。应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报 告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。2.1.2 满足规范标准原则应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相 关技术规范183、条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。2.1.3 绿色生态原则xx市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑xx市的气候特征，处理好与地面景观、建筑以及市政设施的衔接，充分体现智慧、环保、低碳的理念。同时设计要体现可持续发展的理念。2.1.4 经济合理美观原则以战时满足人民防空、平时按需求使用为原则，与当地的经济发展水平相适应，做到实事求是、因地制宜、功能适用。勘察方案合理、经济，满足规范要求，正确反映工程地质条件，查明不良地质作用和地质灾害，提出资料完整、评价正确的勘察报告。2.2 勘察设计内容本项目应至少包括以下设计内容：修规、土方平衡计算、土建及机电设计、临水、 临电设计、人184、防工程设计、智能化专项设计、设计总协调、配合施工图预算编制、竣工图编制和审核、设计考察、岩土工 程勘察、基坑支护设计。此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“”的选项即为本项目采用，标注“” 的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：R（1）本项目范围内所涉及建设内容的全部勘察：根据地下、地上物探成果报告，收集周边地下、地上管线、建筑物、构筑物相关资料，编制项目前期摸查报告；进行初 步勘察、详细勘察和超前钻勘察（含地质勘察、地形标高测量及地下管线探测）编制勘探、土洞 溶洞探测等相关总图,如有必要进行的超前钻勘察工作（超前钻勘察工作费用包含在本 次招标的勘察设计费中）；负责协调和配合相关主管部185、门对相关工作成果进行审批，直 至获得批复。R（2）建筑设计：本项目范围内的主体建筑和构筑物等的建筑设计。R（3）结构设计：本项目范围内主体和附属结构等的结构设计、基坑支护设计、公共人防工程涉及消防疏散、采光通风等需要配套建设的下沉广场、楼梯（含梯屋）、开关房和出风口等建（构）筑物的结构设计。R（4）人防工程（需满足人防规范）。R（5）室内外装修工程（人防体验馆装修标准参照已建项目，按普通装修标准考虑）。R（6）电气设计：高低压变配电系统（不含应由当地供电部门提供部分）、UPS 不 间断电源、备用电源系统、动力供电系统（指电梯、水泵、空调机等设备的供电 及消防应急供电）、室内照明系统、防雷接地系186、统。R（7）建筑智能化系统设计：包括但不限于综合布线系统、计算机网络系统、建筑设备监控系统、能源管理系统、出入口控制（一卡通）系统、智能照明系统、电梯五方对讲系统、光纤接入系统、有线电视、视频安防监控系统、停车场管理系统、智能卡应用系统、机房工程及智能化系统的防雷接地。R 1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系 统、有线电视系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电 子公告）等；R 2）电子会议系统；R 3）建筑设备监控系统；R 4）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子 巡更系统、停车管理及停车引导系统、智能卡系统、安全防范187、系统集成（设计范围内的所有建筑、 公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等；R 5）智能化系统集成；R 6）弱电防雷系统；R 7）机房工程；R（8）监控中心。R（9）给排水设计（需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水系统、建筑污废水排水系统、雨水排水系统。R（10）空调通风设计：包括地下室通风系统、空调系统设计。R（11）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。R（12）电梯工程设计及相关配合。按照发包人使用需求进行设计，提供可进行施工及设备招标采购的施工图，设备技术说明文件。深化设计相关设计与审批流程按发包人深 化设计管理办法，相关配188、合工作除以上所述，还包含深化设计后，根据深化设计图纸对 其他相关专业进行设计变更和补充设计，及报建的工作，须配合业主进行报建资料准备 等。R（13）编制方案设计投资估算。R（14）编制初步设计概算。 R（15）编制设计变更预算。R（16）设计单位配合施工单位完成施工图预算编制工作。R（17）在规划红线范围内，承包人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。R（18）对于专项分包勘察、设计文件，须由承包人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。R（19）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。R（20）建设单位的驻地办公场所设计（189、临时板房、景观绿化、旗杆等）。R（21）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。R（22）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。R（23）BIM设计。本部分设计内容需按照勘察设计合同要求执行，并满足相关规范对于不同阶段模型深度和内容的审查要求。本项目自可行性研究报告批复直至施工图审查批复的全部前期报批报建工作均需中标单位负责收集准备相关资料，并配合业主单位进行前期报批报建工作。中标单位需负责勘察设计全过程的勘察、初步设计、施工图设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划190、分；并配合业主进行可研批复后的全部报批报审等服务工作，具体按勘察设计合同执行。施工图预算编制为施工单位工作内容，设计单位需配合施工单位完成相关内容。表2-1项目主要建筑与经济指标序号项目名称指标单位备注1总用地面积180632总建筑面积336503负一层161003.1下沉式疏散入口15803.2公共停车场、设备房13390商业预留改造条件面积68703.3人防体验馆19304负二层169004.1公共停车场130004.2设备房6004.3中轴线行车道33005地面建筑物650疏散出口楼梯间、开关房6计算容积率面积2580人防体验馆、地面建构筑物7不计算容积率面积310708战时人防工程面积191、239028.1医疗救护站1464地下二层8.2二等人员掩蔽所5312地下二层8.3人防汽车库3417地下二层8.4装备掩蔽部3057地下二层8.5防空专业队掩蔽所963地下二层8.10 室外机防护房107地下二层8.6人防电站356地下二层，设置在队员掩蔽部内8.7人防物资库3904地下一层8.8人防物资库3731地下一层8.9二等人员掩蔽所1591地下一层9总层数2层地下二层，地面有少量建构筑物10停车位535个10.1负一层235个含充电桩车位：4010.2负二层300个含充电桩车位：12211项目建设期20月12项目总投资41563 万元第三章勘察设计要求3.1 勘察设计总体要求勘察设192、计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书和业主需求，按照相关部门的设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事 项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概算编制的事项、内 容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同 步提交。3.2 勘察工作要求1地质勘察阶段包括初勘、详勘、施工勘察（若有）三阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行岩土工程勘察规范（GB50021-2017）及国家现行有关标准、规范的规定。2勘察目的是查明场地范围内岩土层的分布结构及其物理力学性质，查明不良地质现象的发育分布状况、地下水的埋藏条件及对建筑193、材料的腐蚀性，对场地和地基的稳定性及地基岩土的承载力作出分析评价，提供基础设计所需的岩土参数，提出基础方案和基坑支护方案以及基础施工建议。3设计单位需对对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。4设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。5针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。6满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责 任。7原始资料记录应当在勘察过程中及时整理194、核对，确保取样、记录的真实、准确和整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。钻孔结束后当天提交原始记录表格。记录员在开钻时、终孔时对现场进行拍照记录，每采集 4 米土样时，对岩(土)装样箱做好拍照记录，拍照记录按要求填写。8勘察设计单位应当按照xx省建设工程勘察设计管理条例和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。3.3 设计工作要求各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、项目建议书、业主需求书、现行法律法规和规范195、标准、政府有关部门的规定和审批意见、市重点办的有关规定等外，还需要做到 招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）：3.3.1 规划设计要求需从“市民广场，平战结合，文化活力，真切体验，商业潜力”从五个方面来打造一个创新的单建式人防工程。规划上应充分考虑与市民广场的地下室、市民广场地面公园的有机结合，以及与文化政务区（xx四馆）和市政车行隧道的衔接。停车场应按xx市有关部门的规定比例建设充电设施或预留充电设施接口。认真执行xx市工业和信息化委印发的 xx市电动汽车充电基础设施建设专项规划（2016-2020 年）。3.3.2 建筑与室内装修设计要求1.提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂196、板作为装饰面板。建筑外墙不 采用涂料方式；走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。2.地下防水工程不得低于二级，地下室顶板防水不得低于级，地下室电气设用房防水等级为一级。出首层地面梯屋屋面防水不得低于级。基地北侧和西侧靠近已建保利绿色金融项目，本项目的施工会对其地下室防水造成一定影响，故保利绿色金融项目相邻一侧地下室防水的保护和修复工作需在本项目的设计和施工中一并考虑。3.建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。4.重要的建筑、装修材料以及影响室内外重要外观的材料，发包人要求设计方提供实 物样板的，由设计单位197、在施工招标前提供，实物样板所需费用由设计单位负责。5.建筑空间设计应以人为本。在建筑空间设计上，要求各功能区布局合理、强调完整而有序的空间。 6.建筑场地布局设计方面须处理好地下停车场进出口、场地出入口与道路系统之间的衔接，充分考虑行人、车辆的交通导流问题，避免引起人车冲突、产生安全隐患。7.人防体验馆装修标准参照已建项目，按普通装修标准考虑，地面、墙面等应考虑后期布展灵活性的要求。人防体验馆的二次装修、布展和专业设备不包含在本次招标范围内，需由业主另行委托实施。8.设备及车库饰面装修应该满足功能使用要求，并做到经济、耐用。负一层中间区域的车库应注意装饰面层的多适性，为以后功能空间的灵活转换预198、留条件。3.3.3 结构设计要求包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、公共人防工程涉及消防疏散、采光通风等需要配套建设的下沉广场、楼梯（含梯屋）、开关房和出风口等建（构）筑物的结构设计。(1) 结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。(2) 抗震设计应遵循现行的国家规范、规程与xx市地方标准。(3) 结构的安全等级为二级，抗震设防烈度为6度。设计基本地震加速度为0.05g；设计地震分组为第1组，按照国家标准中国地震动参数区划图 （GB18306-2015），地震动峰值加速199、度按场地类别调整为0.05g。建筑物耐火等级为二级，相应其构件的燃烧性能和耐火等级按建筑设计防火规范（GB50016-2018）中有关条文设计。(4) 永久建筑的结构设计使用年限为50年。(5) 永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，临时建筑应以钢结构为主。临时建筑的主要结构构件应考虑重复利用的可能性。基坑支护南侧和东侧临近市政主干道，应考虑基坑土方开挖对市政主干道的影响，应查明市政主干道及周边支护影响范围内的管线；北侧和西侧靠近已建保利绿色金融项目，地下室深度和支护结构应考虑两地块的衔接和地下室外墙止水要求；参考临近保利绿色金融项目的勘察资料，场地砂层深厚，施工过程中应考虑有效止水措施；按相关政府200、文件的要求，所有支护结构不得超出用地红线。(6) 地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施，同时设计院应提交抗裂措施多方案比选报告。(7) 工程桩基础施工位置若遇到土洞、溶洞或溶沟槽时，应查明的土洞、溶洞或溶沟槽的分布并进行处理预案。(8) 工程桩基础施工采用钻(冲)孔灌注桩, 灌注桩混凝土强度等级C35。桩身直径主要有1m和1.2m两种，直径1m桩有效桩长约15m30m，直径1.2m桩有效桩长17m30m。(9) 超前钻：因地基情况复杂，存在溶洞且根据附近工程经验可知溶洞见洞率较高，故要求钻(冲)孔灌注桩施工前，按照一桩一钻的原则做超前钻，超前钻深度应满足201、桩承载力要求，并根据超前钻结果对溶洞进行处理。超前钻技术要求：1、依据xx省标准建筑地基基础设计规范（DBJ15-31-2016）、设计要求和国家、地方有关基桩检测（桩端持力层超前钻）的规范及规定，采用超前钻方法进行桩端持力层检验。2、土样按规定进行检验，并提供各土层灌注桩侧摩阻力特征值qsa。3、微风化花岗岩层按规定取样做天然状态轴向抗压试验，并提供岩样的天然湿度单轴抗压强度frs、frp。4、超前钻孔底标高按基桩底下3d-5d且不小于3米，对大直径桩不得小于5米深度范围内持力层进行检验。5、对桩端持力层微风化花岗岩进行钻孔抽芯，宜在距桩中心100150mm的位置开孔。6、要求检测上述深度范202、围内岩层有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件，如遇溶洞或土洞或其他不满足要求的情况,请及时通知业主、监理及设计等单位处理。7、所有勘察成果必须形成书面报告按时上报招标人。成果报告份数为书面一式十六份，电子文件（光盘）一式三份。8、超前钻期间投入现场的钻机应满足工期要求。钻孔直径满足规范要求。9、勘察成果满足设计图纸要求、桩基施工要求，提出每根桩的终孔深度和标高。10、附桩位平面布置图。3.3.4 室外工程设计要求1为确保市民广场整体效果、风格统一和景观协调，由xx保利牵头，园林景观设计单位夏瓦纳具体负责，统筹协调整个市民广场的景观广场设计，包括园林景观、广场铺装、管线敷设、城市家具以及景观203、广场上所有建（构）筑物的景观、装饰设计，如下沉广场、楼梯（含梯屋）、开关房和出风口等，由xx保利按土地出让合同的配建界面统筹实施。2公共人防工程由区人防办统筹建设，完成人防地下室结构顶板，并覆土至原地面标高后由xx保利负责后续园林景观工程的管线敷设、绿化种植和广场铺装等。3公共人防工程涉及消防疏散、采光通风等需要配套建设的下沉广场、楼梯（含梯屋）、开关房和出风口等建（构）筑物 的土建、装修均属于公共人防工程的工作界面，但建（构）筑物 外立面设计应在夏瓦纳的景观方案基础上进行深化，确保整体风 格统一和景观协调。4. 设计单位需配合园林景观设计单位进行海绵城市设计，并由园林设计单位确保海绵城市设施204、落实到位，室外场地雨水控制须满足xx市水务管理条例、xx市排水管理办法、xx市建设项目雨水径流控制管理办法、xx市海绵城市规划设计导则-低影响开发雨水系统构建（试行）等法规的要求。3.3.5 给排水设计要求1. 给水系统项目给水系统水源为城市自来水。 2. 排水系统室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网， 市政接驳点按xx市排水设施设计条件咨询意见接驳。排水需满足xx市水务管 理条例、xx市排水管理办法、xx市建设项目雨水径流控制管理办法等法 规的要求。其中厨房废水经隔油池处理；一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废 水合流后汇总后排入市政污水管网，污水排放205、应遵守国家有关环境保护的规定。雨水径 流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。3. 消防系统 按相关法律法规设计。4. 卫生洁具及管道材料选用：（1）在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。（2）所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间及对卫生要求较高的 位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。（3）公共卫生间的大便器宜用感应式冲洗阀或脚踏式冲洗阀（冲洗阀应有空气隔断装置），定量冲洗；小便器采用感应冲洗阀，206、每次冲洗水量不大于3升；大便器水箱容积不大于6L。5.给、排水系统设计应具有先进性、可靠性，同时根据项目的性质、规模进行技术、经济、环境等多项指标综合比较，力求做到安全、环保、节水、节能、节地、经济，应充分利用市政供水压力直接供水。6.应采取雨水、粪便污水、废水分流排水系统，厨房和餐厅产生的含油污水应首先通过隔油池污水处理后和粪便污水经化粪池处理达标后排进市政废水管道。7.给水水嘴应采用陶瓷芯等密封性能好的、能限制出流的节水水嘴。8.合理配置水表等计量装置，有条件的应首先考虑设远程抄表系统。9.本期设置独立消防水系统，包括消防泵房、消防水池及其消防水管线；生活水泵房、生活水池宜独立设置，多栋单207、体就近合用。10.室内消防箱宜选用消火栓和灭火器一体化的消防箱。11.室外场地的暴雨重现期宜按5年，屋面的暴雨重现期宜按10年，地下车库坡道出入口、下沉式广场等暴雨重现期宜按50年。建筑屋面雨水排水工程应设置溢流口，重力流屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不小于50年重现期的雨水量。雨水排放设计应符合xx市建设项目雨水径流控制办法。12.生活水池可采用不锈钢水箱，并应有卫生部门的检测报告和许可证，以及当地供水部门认可。3.3.6 强电设计要求按照业主提供的本项目的有关基础资料以及国家和地方的有关规范、规定，以及项目前期技术文件进行设计。设计范围（1）包括以下系统：1）10/0.4KV变、配208、电系统（设计范围详见界面划分）；2）应急电源供电系统；3）动力配电系统；4）照明系统（含室内普通照明、特殊场所照明）；5）火灾自动报警系统；6）建筑物防雷、接地系统及安全措施；高、低压供配电系统（1）负荷等级：应根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度，分一级、二级及三级负荷。本项目所有消防设备用电，配电房等重要设备用房照明用电，重要公共场所的备用照明用电及生活水泵，重要商业用房用电等公共设施用电为一级负荷；其余一般负荷均为三级负荷等级。（2）供电电源：10KV电源取自规划区周边10KV开关站，作为正常工作电源。（3）应急电源：按照现行国家规范要求设置应急电源。（4）10/0.4KV变209、配电系统：本项目变配电系统方案选择必须考虑安全可靠、节省投资、降低损耗及方便运行维护管理。（5）计量：根据供电部门要求高压设计量总表及用户分表。（6）系统设置以提高系统的先进性、科学性，鼓励在资金合理使用的前提下，采用清洁能源和绿色环保型节能用电设备，适应可持续发展的要求。（7）充分考虑电气节能措施，包括谐波抑制、电磁干扰、负荷损耗等。变、配电所本项目占地面积较大，变配电房位置应尽量靠近负荷中心，以减少电缆供电半径。变配电所的选址应符合国家规范及当地供电部门的要求。（1）高、低压配电柜出线宜采用下出线沿电缆沟敷设方式。（2）应考虑空调通风及防排烟系统设计。（3）应按照当地消防部门要求考虑是否210、设置气体灭火系统。照明系统应按照国家现行规范及xx省绿色建筑相关标准的要求进行照明设计。（1）照明控制系统：包括分区分组就地控制、集中控制等。建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制措施。（2）应急照明：按照国家规范要求设置应急照明（疏散照明、安全照明、备用照明）。（3）照明灯具的选择必须符合节能规范相关要求。火灾自动报警系统应做火灾报警系统的总体设计，并合理设置消防控制中心的位置，建议和弱电监控机房统筹考虑设置。应设置消防应急广播系统，可与公共广播合用设置。3.3.7 弱电设计要求（1）智能化系统应参照规范智能建筑设计标准GB/T50314-2015的标准设计，同时应根据建211、设方的实际需要确定系统设置及功能需求。（2）智能化技术的发展日新月异，设计不仅要具有前瞻性，还要考虑灵活性，更需要具有实用性。（3）建筑智能化工程不仅有关弱电专业，而是涉及建筑、结构、装修、其他机电（暖通、空调、给排水、变配电、照明、电梯）等诸多专业的大系统工程，应与各专业协调设计。（4）出入口控制系统、视频监控系统、信息导引及发布系统等子系统的结构统一采用以太网（TCP/IP）。采用基于IP架构的智能化系统已成为主流产品，可扩展性强、数据传输速度快、布线灵活、互换性好。(5)智能化系统管理中心（有线电视系统除外）宜与小区消防控制中心合并或紧邻设置。（6）所有系统设备应选用标准化产品，设备选型212、应与技术发展的趋势相适应。遵循开放性原则，软件、硬件、通信接口、网络操作系统和数据管理系统等应符合国际标准，使系统具备良好的兼容性和扩展性。（7）信息网络系统宜采用当地信息网络业务经营商提供的运营方式。传输方式应采用光纤到户（FTTH）的形式。3.3.8 通风空调设计要求(1) 通风、空调、防排烟系统按相关规范要求设置，充分利用自然通风，并充分考虑平时利用，以求得到最佳设计方案。(2) 地下汽车库及设备用房应设置机械送、排风系统，公共卫生间及电梯机房应设置机械排风系统。(3) 消防控制中心、电梯机房、物业管理用房、值班室等应考虑设置空调。(4) 预留空调室外机设置位置，并应保持空调室外机的通风213、顺畅，空调冷凝水应集中排放。空调室外机搁板的位置应考虑尺寸合适和安装方便。3.3.9 人防设计要求本工程为单建式人防工程，人防总建筑面积约为23737，包括二等人员掩蔽所、防空专业队工程、医疗救护站、人防物资库、人防汽车库以及战时发电站等功能用房。合理划分防护单元和抗爆单元，合理配置防护设施设备。尽量提高防空地下室的利用率，在满足战时要求的基础上，尽量从空间、通行和使用方面，为平时使用创造便利条件。表3-1战时功能指标表位置面积（）防护单元名称战时功能防护单元面积（）掩蔽指标防化等级防护等级负一层9168第八防护单元二等人员掩蔽所1591800人丁级核6级常6级第七防护单元人防物资库37314214、000立方丁级核6级常6级第六防护单元人防物资库39044000立方丁级核6级常6级负二层14569第五防护单元防空专业队掩蔽所963200人丙级核5级常5级人防电站356无核5级常5级第四防护单元装备掩蔽部305740辆乙级核5级常5级第三防护单元人防汽车库341740辆无核6级常6级第二防护单元二等人员掩蔽所53123200人丙级核6级常6级第一防护单元医疗救护站1464400人丙级核6级常6级室外机防护室107无核6级常6级合计23902掩蔽3245人，8000立方物资，80辆车3.3.10 BIM设计要求根据关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知，本项目属于xx区中215、轴线及北站核心区重点发展区域大型建设项目，需采用BIM设计。BIM设计内容需按照勘察设计合同要求执行。需按照不同设计阶段，全专业采用BIM设计，鼓励采用BIM正向设计，并充分利用BIM技术及相关软件提高项目设计效率和图纸质量。1在方案设计和施工图设计阶段，建立BIM设计模型，并按要求提供BIM设计模型进行审查。2.在施工阶段，建立BIM施工模型，实现工程项目施工过程可视化模拟、施工方案优化、施工进度和成本的动态管控。3.在竣工验收阶段，建立BIM竣工模型进行竣工验收备案。4.在运营阶段，鼓励建立基于BIM模型的运营管理平台，实施智慧高效管理，提高运营管理水平。3.3.11其它设计要求1.项目前216、期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、 报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问 题及相关建议等内容，前期摸查报告需经发包人审核通过后视为完成。2.前期工程设计：前期工程含围墙、视频监控等设计。 施工围墙按xx市委宣传部xx市住房和城乡建设委员会关于进一步完善xx市建设工程施工围蔽管理要求的通知设计。 工地有关视频监控的设计按关于xx市建筑工地安装视频监控装置的通知（穗建筑2006551 号）执行。3.防雷设计：进行技术方案比选分析。4.标识导引系统设计（按照任务书或项目承建单位制定的范围进行设计）：设计单 位在方案、初步设计中以217、单独篇章提交标志标识系统设计成果。xx市重点区域道路交 通标识系统按相关规范标准进行设计。5.若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前， 提交专题方案比较论证报告报招标人确认，可行性研究报告中应有明确采购自主创新产品的具体要求。3.4 造价工作要求3.4.1 造价文件编制及报审工作1.编制合同设计范围内方案估算（按分部分项进行限额控制）、初步设计概算、施 工图设计预算；2.负责配合初步设计概算、施工图设计预算送报审工作；3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶 段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。3.4.2 造价控制要求及工作要218、求承包人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求： 1.各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过10%。 2.承包人须根据发包人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项齐全完整，造价指标准确，须满足工程投资控制的要求。承包人编制的工程概算 须同时满足发包人信息化管理的相关要求。3.如果承包人的概算质量和进度不能满足本合同约定或发包人要求，则发包人可从发包人公 开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算编制工作，所发生 的费用根据关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函（粤价函2011742 号） 规定并结合219、专业造价咨询单位实际工作比例计取，由承包人负责支付。第四章勘察设计成果提交要求4.1 通用要求一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的建筑工程设计文件编制深度规定、市政公用工程设计文件编制深度规定设计阶段深度。二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。4.2 实施阶段设计成果要求1、设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）： 初步设计及施工图A. 建筑专业初步设计及施工图 B. 结构专业初步设计及施工图C. 给排水专业初步设计及施工图D. 电气及智能化专业初步设220、计及施工图 E. 暖通专业初步设计及施工图F. 项目概算、预算及投资分析报告K. 其它专项设计（如需要） 2、电子文件光盘。3、工程勘察成果文件（包括但不限于）（1）工程可行性研究阶段岩土工程勘察大纲（2）初步设计阶段初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准初勘阶段岩土工程勘察大纲初勘阶段岩土工程勘察报告（3）施工图设计阶段详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准详勘阶段岩土工程勘察大纲详勘阶段岩土工程勘察报告管线探测报告（根据城市地下管线探测技术规程（CJJ61-2003）和发包人要求开展工作，确保工作质量，探测报告需加盖CMA章）地面平面高程控制网复测技术设计书地面平面高程控制网复测成果地面平221、面高程控制网复测报告5、造价成果文件（包括但不限于）除按要求提交概算成果外，还需要依据关于财政投资评审实行预受理制度的通知（穗财建2012446 号），对照财政投资评审送审资料清单准备设计图纸等送审资料，填写财政性资金投资项目评审预受理申请表、财政投资评审送审资料清单， 报送财政投资评审预受理资料。预受理通过后，办理或配合项目主管部门向市财政部门提交正式财政投资评审申请函，并配合市财政部门的核审工作。4.3 提交设计资料要求1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：设计各阶段提交时间控制表序号资料及文件名称提交日期份222、数备注1勘察设计成果文件初步勘察成果文件中标后 30 天内10 份电子文档各 2 份详细勘察成果文件地下管线探测成果文件20 份2项目整体深化方案设计成果文件（含修规 调整、工程估算、三维数据模型）按工作计划6，或按发包人要 求提供电子文档 2 份3项目整体规划报建相关设计成果文件按工作计划按 报 建 要 求 或 发包人要求提供电子文档 1 份4初步设计成果文件（含概算）按工作计划10，或按发包人要 求提供电子文档 1 份（含符 合 评 审 要 求 的软件版）5初步设计阶段相关报建、报批成果文件按工作计划按 报 建 要 求 或 发包人要求提供电子文档 1 份6施工图设计成果文件（送施工图审查单223、位 审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）按工作计划按 报 建 要 求 或发包人要求提供7施工图（按 施 工 图 审 查 单 位 意 见 修 改 并 审批通过， 包 括 主 要 材料清单、 技 术 规 范 要 求 等 文 件）施工报建的成果文件按工作计划按 报 建 要 求 或发包人要求提供电子文档 1 份施工图按工作计划按 发包人 要 求 提供电子文档 1 份项目完工的完整版竣工图竣工验收前按 发包人 要 求 提 供电子文档 1 份8总图设计成果文件（包括区域内各相关专 业、管线综合、园林景观等内容）根据实际情况， 按工作计划按 发包人 要 求 提 供电子文档 1 份9BIM设计模型根224、据实际情况， 按工作计划按 发包人 要 求 提 供电子文档 1 份（备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。）2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交 JPG 或 PDF 电子版文件，精度要求：分辨率不低于 4K4K。 3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、 设备资料表和用户需求书（深度要求要达到建设单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。 4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施225、要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如 10 千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、幕墙、装修、园林 景观、泛光照明等），由设计人报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。 建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。5、若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控， 由发包人另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确 认（以建筑主体设计单226、位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。6、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至发包人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。7、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计 单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。8、发包人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对承包人提供的方案、初步设 计（含概算）、施工图设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。设计成果（含概预算）必须经过承包人内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由承包人统筹负责，所以也要由承包人内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。如承包人未能在设计评审的最终意见发出之日起 7 日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，承包人应按合同条款的相关约定承担违约责任。发包人有权 直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除承包人的相关设计责任）或直接委托 其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改 完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本 合同设计收费中扣取。79