1、项目编码： 工程编码： 合同编号： 建 设 工 程 施 工 合 同工程名称：综合检测中心永久用电工程专业承包工程地点：xx科学城创新路以东，光谱中路以北 发 包 人：xx海关 承 包 人： 总 说 明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规，参照建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201）、xx省建设工程标准施工合同（2009年版）等合同范本，xx市住房和城乡建设局、xx市市场监督管理局联合制定了合同示范文本xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）。为了便于合同2、当事人使用xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204），现就有关问题说明如下：一、项目业主首要责任制项目业主或发包方应履行基本建设程序，按照先勘察、后设计、再施工的原则实施工程建设，及时办理各项建设工程手续，并具备法律法规规定的开工条件，在依法领取施工许可证等有关证件后再开工建设；同时需负责整个建设项目全过程的安全管理，包括对设备厂家、设计单位、监理单位、检测单位及各施工单位安全监督管理。二、xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）的组成xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。（一）协议书xx市建设工程施工合同（SF-2019-3、0204）协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用条款通用条款是合同当事人根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，就工程施工的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用条款既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求，也考虑了工程施工管理的特殊需要。（三）专用条款专用条款是对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用条款进行修改补充。在使用专用条款时，应注意以下事项：1.专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致；2.合同当事4、人可以通过对专用条款的修改，满足具体工程的特殊要求，避免直接修改通用条款；3.在专用条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。三、xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）的适用范围xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）适用于xx市行政区域内建设工程的新建、扩建、改建、装修、修缮等施工项目的合同订立。其中，通用条款中带号的条文，其内容是完整不可分割的，与法律、法规、规范有关联的条款，原则上应不进行删减，只能在专用条款中根据实际情况选择或在不违反原条款实质的前提下增加5、细化内容。其他内容合同当事人可结合建设工程具体情况，按照法律法规规定，根据xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）的内容，约定双方具体的权利义务。四、其他事项xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）专用条款中的“预付款”、“进度款”、“竣工结算”条款，在签订合同时优先选择本合同中已列的支付条件、支付方式，如选择“其它方式”或“另作约定”形式的，需以合同附件的形式予以说明原因。2第一部分 协 议 书发包人:（全称）中华人民共和国xx海关 承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工6、有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况立项批文编号或xx省企业基本建设投资项目备案证备案项目编号： 项目名称：综合检测中心永久用电工程专业承包 合同类型：总承包施工合同 专业分包施工合同 其它：工程规模：本工程位于xx省xx市,为xx海关综合检测中心;本工程设地下2层，地上16层，建筑高度77米，总建筑面积64687.5平方米，属一类高层公共建筑。本次招标工程为项目高低压电房配电工程施工，在本建筑地下一层设置变配电房，采用两路10KV电源供电，10KV电源由市政电网引来，高压电缆穿管埋地、穿桥架引入至配变电室,管顶室外埋深0.7m,伸出散水外0.5m（具体内容以供电方案、招标文件、工程7、量清单及招标图纸等资料为准）。结构形式：框架剪力墙 资金来源：财政性资金 其他： / 二、工程内容与承包范围 工程内容与承包范围:本工程采用综合单价包干，按中标价的综合单价不变，并在中标价范围内清单已有项目工程量按实结算，项目措施费总价包干（不根据工程量变化而调整）；承包人应根据招标文件、招标图纸、技术文件及其他有关资料和说明完成招标范围内全部内容，包各种协调服务，包送电方案，包图纸的修改，包向供电部门报装报建工作、配合供电部门的审图及报供电部门的其他审批手续及其费用，包向公安、市政、规划等各部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续，包路面修复、路面下穿管施工，包工、包材料、包工期、8、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收、包供电局送电前专项检测验收并送电、包移交、包结算的组织和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）、包新冠疫情期间防疫费、包不可预见费、包两年质保期内因本工程试运行或保修所产生的全部费用、包其他承包人因完成本合同项下工程所需产生的一切费用以及项目通过相关政府主管部门验收（如有）所的手续及需要的费用，相关资料整理等。三、合同工期 工程合同工期总日历天数：70天。暂定从 2020 年11月1日开始施工，具体开工日期以供电部门批复设计方案后 监理工程师 签发的开工令日期为准。工期总日历天数与9、根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。四、质量标准 工程质量标准： 确保符合国家、省、市 符合相关规范要求 ，验收合格，且达到供电部门质量验收标准，完成送电。 以及符合优质工程 无约定 质量验收标准。创优目标： 市级工程优质奖； 省级工程优质奖； 国家级工程优质奖； 其它创文明工地目标： 市级安全文明绿色施工样板工地； 省级安全文明示范工地； 国家级安全文明工地； xx市建筑业绿色施工示范工程； xx省建筑业绿色施工示范工程； 全国建筑业绿色施工示范工程； 其它五、合同价款 含税合同总价（大写）： ；（小写）： 元。其中：暂列金额 元；安全防护、文明施工措施费用 10、元， 余泥渣土（土方、石方、淤泥）场外运输与排放费用 / 元。项目单价：详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、工人工资支付分账 工人工资款支付专用账户开设的约定内容： 。工人工资款支付专用账户开户银行（如有）： ，工人工资款支付专用账户（如有）： 。工程款中的工人工资款比例： ，其中：每一期工程进度款中的工人工资款比例： 。工人工资支付周期： 。承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。七、组成合同的文件 组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第2.2款赋予的规定一致。八、词语含义本11、协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。九、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。十、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十一、合同生效本合同订立时间： 2020 年 月 日本合同订立地点： xx市 十二、合同份数本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，其中甲方执 叁 份，乙方执 叁 份。合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。（以下无正文）发包人：（盖章）12、xx海关 承包人：（盖章） 地 址： 地 址： 法定代表人：联系人： 委托代理人：电 话： 电 话： 传 真： 传 真：开户银行：/ 开户银行： 帐 号：/ 帐 号：邮政编码： 邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱: 第二部分 通用条款详见xx市建设工程施工合同（SF-2019-0204）第三部分 专用条款1定义 1.43 单位工程 名称：综合检测中心永久用电工程专业承包 内容：招标内容、规模：本工程位于xx省xx市,为xx海关综合检测中心，本工程设地下2层，地上16层，建筑高度77米，总建筑面积64687.5平方米，属一类高层公共建筑。本次招标工程为项目高低压电房配电工程施工，在本建筑地下一层设置13、变配电房，采用两路10KV电源供电，10KV电源由市政电网引来，高压电缆穿管埋地、穿桥架引入至配变电室,管顶室外埋深0.7m,伸出散水外0.5m（具体内容以供电方案、招标文件、工程量清单及招标图纸等资料为准）。 范围：本工程具体内容详见供电方案、招标文件、工程量清单、招标图纸及供电部门批复的设计。1.53 所采用的书面形式包括： 文书； 信件； 电报； 传真； 电子邮件； 其他：/ 2合同文件及解释 2.2（10）组成合同的其他文件：下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下(1)履行本合同的相关补充协议（含工程洽谈记录、14、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；(2)合同协议书；(3)专用条款；(4)通用条款；(5)中标通知书；(6)招标文件及其附件（含澄清补遗）；(7)承包人投标文件及其附件（含评标阶段签署的澄清文件和补充资料）；(8)图纸；(9)标准、规范及有关技术文件；(10)工程量清单。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。4语言及适用的法律、标准与规范 4.3 约定适用的标准、规范的名称：适用于本15、工程的国家标准、行业标准、xx省及xx市的地方性标准，以及相应的规范、规程等；相关规范和标准文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。（1）如果“技术标准和要求”中约定的任何质量和工艺标准与现行适用的国家和行业标准、规范有任何矛盾或不一致时，除非监理工程师另有指示，承包人应执行要求最高、版本最新的标准。（2）没有国家标准、规范但有行业标准、规范，约定适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范，约定适用工程所在地地方标准、规范。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。（3）国内没有相应标准、规范，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺报监理工程师审查16、，经发包人批准后执行。5. 施工设计图纸 5.1 发包人提供施工设计图纸 （1）提供的时间：开工前3天。 （2）提供的数量： 提供两套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复制。如委托发包人代为复制，费用由承包人承担。 5.2 承包人提供施工设计图纸（1）提供的时间： 2020年 月 日 （2）提供的数量：提供两套图纸。（3）监理工程师答复的时间：一周。6. 通信联络 6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1） 各方通讯地址和收件人：发包人：xx海关 通讯地址：xx市珠江新城花城大道83号 收件人： 邮政编码： 510623 承包人： 通讯地址： 收件人： 邮政编码： 监理人：xx市xx17、工程建设监理有限公司 通讯地址：xx市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号 收件人：陈子江 邮政编码： 510075 工程造价咨询人（如有）： xx拓腾工程造价咨询有限公司 通讯地址：xx市越秀区白云路111-113号白云大厦16楼1611-1615室 收件人： 黄一文 邮政编码： 510070 （2） 视为送达的其他方式：无约定。13. 交通运输 13.1 办理道路通行权和修建场外设施的费用：施工范围外的公共道路按现状，承包人自行办理施工范围外道路通行及公共设施使用的相关手续，服从当地管理部门的管理，费用由承包人自行考虑和负责，且已包含在本工程合同总价中。 场外交通设施的技术参数和具体条件由承包人18、自行了解，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人负责完善并承担相关费用，发包人给予协助办理。13.2 修建场内临时道路和交通设施的费用：由承包人负责。13.4 运输超大件和超重件的费用：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。14. 专项批准事件的签认 14.2 专项批准事件的签认人选（1） 监理工程师： 姓名： 陈子江 印章样式： 签字样式： （2） 造价工程师：姓名： 黄一文 印章样式： 签字样式： （3） 建造师：19、姓名： 印章样式： 签字样式： 19. 发包人 19.2 发包人完成下列工作的约定（1） 办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间： / （2） 完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工进场前/施工现场，并确保施工期 间能够正常使用。 （3） 开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间： / （4） 提供施工所需的有关资料的时间：承包人须自行收集施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料；该费用已包含在本工程合同价中。 （5） 办理施工所需的有关证件和批20、准手续的时间：双方协商约定。（6） 现场交验的时间：双方协商约定 。（7） 提供标准与规范的时间：双方协商约定 。（8） 组织图纸会审和设计交底的时间：双方协商约定 。（9） 协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定： （1）施工用水、电力、通讯线路等：施工临时用水、用电及通讯网络由承包人负责报装和接驳。相关费用已包含在合同价格中。施工用水、用电安全必须符合相关规定。（2）施工现场与城乡公共道路间的通道：施工范围内、外的公共道路按现状，施工便道及整个施工场地内的施工临时道路由承包人自行考虑。承包人必须做好安全防护、文明施工措施，确保人员、设备、交通等安全。该费用已包在本工程合同价21、中。（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施、古树名木等情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施、古树名木的安全，积极进行管线方面的协调工作。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施、古树名木造成损坏，承包人须承担全部责任。 19.3 提供施工场地的时间： 进场施工前 。19.4 支付款项（1） 工程款支付期限 另作约定：工程款项支付时间为发包人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门22、审查的时间，如因政府财政支付流程导致的支付延期，发包人不承担责任。（2） 工程款支付方式 按协议书所注明的银行账户转账。20. 承包人20.1 遵守法律承包人在本项目发包人的工程项目中存在通用条款20.1所列行为的，将被拒绝参与发包人后续工程投标。拒绝投标时限：/。 20.2 承包人完成下列工作的约定 （3） 提交支付申请和工程款额报告期限 按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。 （5） 向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求：双方协商约定。 （6） 办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、绿色施工安全防护等手续的时间：施工范围内、外的公共道路按23、现状，施工便道及整个施工场地内的施工临时道路由承包人自行考虑。承包人必须做好安全防护、文明施工措施，确保人员、设备、交通等安全。该费用已包在本工程合同价中。（7） 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施、古树名木等情况自行探测、调查、勘核，施工过程中应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施、古树名木的安全，积极进行管线方面的协调工作。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施、古树名木造成损坏，承包人须承担全部责任。 （8） 保证施工场地的清洁和做好交工前24、施工现场清理工作的约定： 承包人与施工总承包单位协商解决。（9）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件 按通用条款第82.2款规定提交。 20.4 承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定： 承包人应该履行的其它约定：承包人负责施工范围内卫生清洁并不得破坏施工场地范围外的环境卫生，并要求文明安全检查一次通过。若由承包人原因引起的区内卫生投诉，应立即按要求清理干净；如超4个小时未派人清理解决的，发包人有权直接安排人员清理，并由发包人直接先行支付费用给相关人员，但所发生的费用由承包人负责承担，均在工程款中扣除。2）负责协调施工现场与周边地区水利、交通、噪声防护等工作。若承包人在25、施工过程中违反规定受到城监、执法等有关部门的处罚，发包人有权通报批评，并责令承包人限期整改，未按时整改的，可在结算时扣减违约金500元/次。3）协助发包人办理工程验收。负责竣工资料的备案、归档，完成后按要求提供给发包人完整竣工资料存档，未按时按规定完成竣工资料的备案、归档的，逾期一天扣罚500元违约金。4）承包人无条件接受监理工程师和发包人对相关分包专业（如有）之间的接口协调和管理（包括但不限于场地、用水、用电协调、后续工程完善施工等）。承包人依据合同要求对现场其他相关专业承包商、设备供应商之间的配合，协调所发生的全部费用包含在合同总价中，不得另行收取保证金和配合费。由于本项目已有施工总承包单26、位进驻施工，本合同承包人同意按中标价取固定费率（不高于1.5%）计取总包管理配合费并支付给项目已有施工总承包单位，本配合费已包含在合同总费用内，发包人不另行支付该费用。承包人须配合项目总承包完成项目验收事宜，相关费用已包含在合同总价中，发包人不额外支付任何费用。5）负责协调供电/水部门办理线路停送电/水工作。6）承包人在施工期间人员的食宿、办公等由承包人在施工范围内自行解决，相关价款已包含在招标控制价和合同价内，发包人不另行支付任何相关费用。21. 现场管理人员任命和更换 21.1 发包人现场管理人员任命和更换： / 21.2 承包人代表任命和更换：按照补充条款执行。 21.3 监理工程师代表27、任命和撤回： / 造价工程师代表任命和撤回： / 21.4 承包人代表授权人选任命和撤回：按照补充条款执行。 22. 发包人代表 22.1 发包人代表及其权力的限制 （1） 发包人任命（ ）为发包人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： / （2） 发包人对发包人代表权力做如下限制： 无约定 。23. 监理工程师 23.1 负责合同工程的监理人及任命的监理工程师监理人： （1） 监理人：xx市xx工程建设监理有限公司 法定代表人： （2） 任命（陈子江）为监理工程师，其通讯方式为 通讯地址：xx市越秀区水荫路水荫直街西六巷7号 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 228、3.3 (12)需要发包人批准的其他事项： / 24. 造价工程师 24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师 （1） 工程造价咨询人（如有）：xx拓腾工程造价咨询有限公司 法定代表人： （2） 任命（黄一文）为造价工程师，其通讯方式为 通讯地址：xx市越秀区白云路111-113号白云大厦16楼1611-1615室 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 24.3 （7）需要发包人批准的其他事项： / 25. 承包人代表 25.1 承包人任命（ ）为承包人代表，其通讯方式为 通讯地址： 邮政编码： 联系电话： 传真号码： 26. 指定分包人 26.1 依法指定的分包人 （1） 实施、完29、成部分永久工程的分包人： / （2） 提供材料和工程设备、服务的分包人： / 28. 工程担保 28.1 承包人提供履约担保的约定 （1）履约担保的金额：（大写） （小写 ） （2） 提供履约担保的时间： 签订本合同时； （3） 出具履约保函的担保人：无约定。 出具履约担保的担保人：无约定。 出具履约保证保险的担保人：无约定。 其它：（1）在合同签订后，承包人应向发包人提交在中国xx省xx市注册的银行开具的、以发包人为受益人、可凭发包人首次申索即作无条件付款、金额为合同总价10%的不可撤销的银行保函，参照合同附件或经发包人认可的格式提交，提供履约担保时所发生的费用由承包人承担。（2）如果承包人30、不按照要求提交履约担保，发包人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。（3）履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至完成本工程竣工验收备案手续之日止。承包人可在担保有效期满后向发包人申请退还此担保。 28.8 担保内容、方式和责任等事项的约定： / 32. 保险 32.1 委托承包人办理保险的事项有： 通用条款第32.1款的第（1）项； 通用条款第32.1款的第（2）项； 通用条款第32.1款的第（3）项； 通用条款第32.1款的第（4）项； 通用条款第32.1款的第（5）项。 32.8 投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：承包人应当办理工程一切险、承包人雇主责任险、施工机械设31、备保险、工伤保险、人身意外伤害险、第三者责任险，相关费用由承包人承担且已包含在合同价中。凡是在承包人包料范围内的工程材料和待安装设备，由承包人办理保险，支付保险费。 33. 进度计划和报告 33.3 承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定：双方协商。34. 开工 34.2 监理工程师在本合同签订后的（按发包人要求 ）天内签发开工令。 按通用条款规定的时间。 另作约定：按照发包人要求。36. 工期及工期延误 36.1 合同工程的工期约定为（70）天。 （1） / （工程名称）单位工程的工期约定为 / 天。 （2） / （工程名称）单位工程的工期约定为 / 天。 由于发包人的原因导致工期延误32、不超过30天的，由发包人负责，承包人有权要求发包人顺延受影响的关键工期，发生的费用及利润不予以索赔。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若因承包人原因造成工程的工期延误；因承包人原因造成工程工期延误30天内的，每天处罚2000元， 30天以上，从第31天开始处罚4000元/天。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的10%。 36.9 赶工措施费发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据xx省建设工程计价依据规定的赶工措施费率为 / %计算；发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据xx市住房和城乡建设33、局发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为 / %计算；发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，根据xx市建设工程造价管理站发布的赶工措施费规定的赶工措施费率为 / %计算； 发包人要求的合同工程工期小于定额工期的 / %时，发包人、承包人约定赶工措施费率按 / %计算； 38. 竣工日期 38.1 计划竣工日期：供电部门批复设计方案后70天内。42. 质量标准、目标 42.1 约定的工程质量标准 （1） 合同工程质量标准：按国家相关规范、招标文件的要求验收。42.3 质量保证体系承包人应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。（1）建立完整的质量体系34、，委派专人负责工程质量管理，现场管理机构、工区（段）设有专职质检人员，班组设质检员，同时附有项目架构人员名单，各类人员必须持有上岗资格证。承包人还应建立并完善各项目质量管理检查制度及企业质量管理文件等。同时，承包人应积极配合工程质量第三方检测工作，并积极采用新材料、新工艺、新技术。（2）承包人提交总监理工程师批准的施工组织设计或者施工方案必须附有完备的工程质量保证措施，包括：按通用条款执行。（3）单项工程开工前，承包人必须按要求对职工分级进行技术交底，组织学习有关规程、标准、规范和工艺要求，在施工中必须按规程及工艺进行操作。（4）单项工程和重要部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，开工前承包人应35、熟悉施工图纸和图纸会审、设计变更内容，并完成施工组织设计和必要的施工准备，送总监理工程师审查批准后方可进行实验性施工，完工后由总监理工程师检验，符合要求后才能铺开施工或者批量生产。45. 绿色施工安全防护 45.1绿色施工安全防护的要求： 按通用条款的规定。 另作约定：无约定。 其中：施工扬尘污染防治措施：按通用条款规定。用工实名管理：按通用条款规定。45.2用工实名制、工人工资支付分账管理 按通用条款的规定以及以下文件规定：1、xx省住房和城乡建设厅关于印发房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法的通知（粤建规范20181号）（穗建筑2018981号）（穗建筑 2017 1344 号 36、） 关于印发xx市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知（穗建规字201710号）2、其他文件：无约定。 另作约定：无约定。 45.6 治安管理： 按通用条款的规定。 另作约定：无约定。45.8创文明工地目标： 市级安全文明绿色施工样板工地； 省级安全文明示范工地； 国家级安全文明工地； xx市建筑业绿色施工示范工程； xx省建筑业绿色施工示范工程； 全国建筑业绿色施工示范工程； 其它 / 45.9特别安全生产事项危险性较大分部分项专项工程施工技术措施费： / 元。安全文明施工其它约定：项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取37、有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。合同当事人对文明施工的要求：按通用条款。关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同签订后支付50%，工程进度达到50%将剩余的全部支付。安全防护、文明施工措施费结算时一律不作调整。46. 测量放线 46.1 承包人提交施工控制网资料的时间： / 46.4 测量放线误差的约定： 承包人应负责竣工测量的全部相关工作，相关费用包含在合同总价中。48.发包人供应材料和工程设备 48.1 约定供应的材料和工程设备 发包人不供应材料和工程设备，本条不适38、用。 发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。49. 承包人采购材料和工程设备 49.1 承包人采购材料和工程设备 按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。49.2 承包人供货要求：施工单位应提前采购或预订工程所需设备和材料，按实际工程进度供货，避免因中途停工造成材料和设备价格波动。 49.8 发包人依法指定的生产厂家和供应商：无约定。 发包人要求的材料和工程设备建设标准、质量等级：必须符合设计文件和国家、xx省、xx市行业的相关规范、标准及本合同相关规定，材料到达后要向监理工程师报批并按要求检验合格后才能进场，检验费用由承包人承担；在施39、工期间原则上不允许发生使用材料变更，如实施过程中确需变更材料的，承包人必须采用质量、规格、等级均优于投标时所用材料，并经发包人审定，材料价不作调整。50. 材料和工程设备的检验试验 50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备 （1） 种类：无约定。 （2） 检测机构：发包人指定。发包人供应的材料和工程设备（如有）使用前，承包人有权提出并负责对材料和工程设备进行检验，经监理工程师审批后，相关检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。51. 施工设备和临时设施 51.1 承包人配置施工设备和临时设施 按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。 51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：双方协商。40、53. 隐蔽工程和中间验收隐蔽工程或中间验收部位未经专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由承包人承担。 53.1 中间验收的部位有：双方协商。55. 工程试车 55.1 试车内容 需要试车的，试车的内容和要求：以供电部门要求为准，由承包人负责，发包人不额外支付任何费用。 56工程变更 56.4 承包人提出工程变更建议 发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法： / 在任何情况下，监理工程师应保证按本款发出的上述变更符合任何适用的法律、法规和规章。如果需要，监理工程师还应通知发包人办理与此有关的任何手续、许可和证书等。若监理工程师发出指示进行41、工程变更完全是因为承包人的违约或毁约或应由他对此负责任的原因造成，则任何由此类违约造成的变更的费用由承包人承担。58. 竣工验收 58.8 单位工程和工程部位验收 合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。 合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下： （1）无约定（名称）工程或部位，竣工验收时间为 无约定，其范围包括：无约定 （2）无约定 （名称）工程或部位，竣工验收时间为无约定，其范围包括：无约定 58.9 施工期运行 合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。 合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工42、程或工程部位的名称、运行时间如下： （1） 无约定 （名称）工程或部位，运行时间为 / ； （2） 无约定 （名称）工程或部位，运行时间为 / 。 58.10 竣工清场 按通用条款规定。 58.11施工队伍的撤离 按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。59. 缺陷责任与质量保修 59.1 缺陷责任期计算 缺陷责任期：两年 。 59.8 质量保修期计算 质量保修期：按国家相关规范执行。 59.9 工程质量保修 本合同约定的工程范围内，相关保修及售后服务约定：项目完成并验收通过后，在国家规定的质量保修期内提供保修服务。在接到发包人通知的1小时内予以答复，4小时之内到现场进行修理，43、相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在12小时内不能排除故障，立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大，定期回访。61. 工程量 61.1 清单工程量包括的工作内容 按通用条款规定。63. 暂列金额 63.1 合同工程的暂列金额为 元。65. 暂估价 元。 65.1 招标暂估价项目 必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务 材料、工程设备：参见投标报价。 专业工程：参见投标报价。66. 提前竣工奖与误期赔偿费 66.1 提前竣工奖 （1） 提前竣工奖额度 没约定提前竣工奖的，本款不适用。 66.2 误期赔偿费 （1） 每日历天应赔偿额度为30天内每44、天处罚2000元，30天以上每天处罚4000元。 （2） 误期赔偿费的最高限额 按通用条款规定为合同价款的5%，即 / 元。 另作约定：合同价款的10% 。 67. 工程优质费、工程建设标准费用 67.1 工程优质费的计算方法 约定工程优质费的，其计算方法：无约定。 按分部分项工程费为基础计算：无约定。 67.2 工程优质费的计算额度： 按通用条款规定计算。 另作约定：工程优质费率参考xx省建设工程计价依据工程优质费、xx市住房和城乡建设局发布的工程优质费率；合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算。 国家级质量奖，工程优质费 / %； 省级质量奖，工程优质费 / %； 市级质量45、奖，工程优质费 / %。 其它 / ，工程优质费 / %。68. 合同价款的约定与调整 68.2合同价款的方式 单价合同综合单价包含的风险范围：本工程采用综合单价包干，按中标价的综合单价不变，并在中标价范围内清单已有项目工程量按实结算，项目措施费总价包干（不根据工程量变化而调整）；承包人应根据招标文件、招标图纸、技术文件及其他有关资料和说明完成招标范围内全部内容，包各种协调服务，包送电方案，包向供电部门报装报建工作、配合供电部门的审图及报供电部门的其他审批手续及其费用，包向公安、市政、规划等各部门办理相应的电缆沟、市政路面开挖的报批等相关手续，包路面修复、路面下穿管施工，包工、包材料、包工期、46、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试和联合调试，包招标范围内工程竣工验收、包供电局送电前专项检测验收并送电、包移交、包结算的组织和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）、包新冠疫情期间防疫费、包不可预见费、包两年质保期内因本工程试运行或保修所产生的全部费用、包其他承包人因完成本合同项下工程所需产生的一切费用以及项目通过相关政府主管部门验收（如有）所的手续及需要的费用，相关资料整理等。合同总价及项目单价均已包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、保险、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。关于变更估价的约定:47、 在施工过程中，因设计调整、施工图发生变更或施工项目发生增减，造成工程费用的增减而引起合同价款调整的项目，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，按合同规定的时限内将调整的原因、金额等内容以书面形式通知发包人、监理人，并得到发包人和现场监理工程师的书面确认和签证，并以此作为工程的结算依据之一；工程变更价款在办理完变更程序并经相关发包人委托的中介机构审定后按进度款约定的比例同期支付：A、工程变更项目在已标价工程量清单中有相同的，按投标文件的综合单价；有类似工程量清单的，参考投标文件的综合单价；B、工程变更项目在已标价工程量清单中没有类似项目单价的，按建设工程工程量清单计价规范（GB505048、0-2013）、2018年xx省建设工程计价通则、xx省建筑与装饰工程综合定额、xx省安装工程综合定额、和xx市造价管理站现行的文件计价，并乘以中标价下浮比例i（i=中标价招标控制价）作为结算价。其中，人工、材料价按在xx建设工程造价信息有发布价的按施工同期xx建设工程造价信息的发布价，若该材料在xx建设工程造价信息无发布价的按施工同期的实际材料价格计算（最终以发包人委托的中介机构审定的为准)。C、工程变更项目在已标价工程量清单中没有或没有类似单价的，xx省工程综合定额内相应定额也没有的，由承包单位根据相关的法律法规将单价分析(需提供承包单位向材料或设备供应商的主要材料或设备的询价文件等相关证49、明文件)，送监理单位和发包人及发包人委托有资质的咨询单位审定。计算所得的综合单价在结算时要乘以中标价下浮比例i（i=中标价招标 控制价）进行调整。D、若在施工期间非承包人原因发生使用材料变更的，则由施工单位向监理单位提出造价变更依据，并经招标人审定，据此作为价差调整的依据。但在施工期间因市场价格波动导致人工、材料、机械等价格发生变化的，结算时，一律不予调整。E、本工程的措施项目费结算一律不作调整。 F、规费、税金按相关规定调整。G、承包人应充分考虑供电设计暂未通过供电部门审核的风险，因方案调整产生的费用不得超过合同金额，超过部分由承包人承担。措施项目费、其他项目费的调整：按通用条款规定的调整事50、件内容调整；按xx省定额规定计算；由发包人和承包人根据实际情况约定按 不予 调整。其它调整内容： / 本合同项目的结算造价确定方式： / 68.3 合同价款的调整事件 按通用条款规定的调整事件。 另作约定：按照68.2条款执行。 68.3（9）调整合同价款的其他事件： / 72. 工程变更事件 72.4 调整承包人报价偏差的方法 按通用条款的规定调整。73. 工程量偏差事件 73.2 调整分部分项工程费的方法 调整结算分部分项工程费： 按通用条款的规定调整。 按照下列方法调整：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同单价的工程量偏差范围：本工程按发包人提供的设计图纸和工程量清51、单固定综合单价承包(工程量清单与图纸所包含的内容都属于本合同价的施工范围)。对于工程量的偏差，按以下规定调整综合单价：A、工程量偏差项目在已标价工程量清单中有相同的，按投标文件的综合单价；有类似工程量清单的，参考投标文件的综合单价；B、工程量偏差项目在已标价工程量清单中没有类似项目单价的，按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、2018年xx省建设工程计价通则、xx省建筑与装饰工程综合定额、xx省安装工程综合定额等文件计价，并乘以中标价下浮比例i（i=中标价招标控制价）作为结算价。其中，人工、材料价按在xx建设工程造价信息有发布价的按施工同期xx建设工程造价信息的发布价，若该52、材料在xx建设工程造价信息无发布价的按施工同期的实际材料价格计算（最终以发包人委托的中介机构审定的为准)。C、工程量偏差项目在已标价工程量清单中没有或没有类似单价的，xx省工程综合定额内相应定额也没有的，由承包单位根据相关的法律法规将单价分析(需提供承包单位向材料或设备供应商的主要材料或设备的询价文件等相关证明文件)，送监理单位和发包人及发包人委托有资质的咨询单位审定。计算所得的综合单价在结算时要乘以中标价下浮比例i（i=中标价招标控制价）进行调整。D、若在施工期间非承包人原因发生使用材料变更的，则由施工单位向监理单位提出造价变更依据，并经招标人审定，据此作为价差调整的依据。但在施工期间因市场53、价格波动导致人工、材料、机械等价格发生变化的，结算时，一律不予调整。E、本工程的措施项目费结算时一律不作调整。F、规费、税金按相关规定调整。G、承包人应充分考虑供电设计暂未通过供电部门审核的风险，因方案调整产生的费用不得超过合同金额，超过部分由承包人承担。 73.3 调整措施项目费的方法 调整结算措施项目费： 按通用条款的规定调整。 按照下列方法调整：不调整 。75. 现场签证事件 75.3 现场签证报告的确认 提交现场签证报告的时间： 按通用条款的规定的时间提交。 76. 物价涨落事件市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整，承包人应提前采购或预订工程所需设备和材料，按实际工程进度供货，避54、免因中途停工造成材料和设备价格波动 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用造价信息进行价格调整。（1）关于基准价格的约定： / 。 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 调整价格的材料品种： / 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单55、或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种： / 承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。调整价格的材料品种： / 第2种方式：其他价格调整方式： / 。78. 支付事项78.2 计算利息的利率 另作约定：本项目所有款项的付款时间为发包人向财政资金支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程、资金到位等特殊情况导致的支付延期，发包人不承担任何相关违约责任，不支付因此产生的利息。78.5关于合同相关款项支付的56、特别约定： 因发包人使用的是中央财政资金，发包人在规定的时间内向财政资金支付部门提出支付申请即视为发包人按时支付工程款。承包人应对此理解并接受。79. 预付款 79.1 预付款的约定及管理 （1） 预付款的约定 另作约定：1、承包人在合同签订后7日内以转账或银行保函的方式向发包人提供合同总金额10%的履约保证金；发包人在收到承包人提供的履约保证金后10日内支付承包人施工合同总金额（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）30%的预付款。 79.2 提交预付款支付申请期限： 按承包人在签订合同后可申请。 79.4 预付款抵扣方式 在施工开始后作为工程进度款抵扣，具体见工程款支付规定。 80.57、 绿色施工安全防护费 80.1 绿色施工安全防护费的内容、范围和金额 （1） 内容和范围 按通用条款的规定，以现行xx省统一工程计价依据规定、省市造价管理部门发布管理文件为准。 （2） 绿色施工安全防护费的总金额为 元； 其中：施工扬尘污染防治措施费为 / 元； 用工实名管理费为 / 元。 危大工程安全防护文明施工措施费 / 元。 80.2 支付申请的提交与核实 按通用条款的规定。 另作约定：按照合同81条执行。 80.3 费用支付 绿色施工安全防护费的支付办法和抵扣方式：按通用条款的规定。81. 进度款 81.1 约定支付期限和提交支付申请 （1） 支付期限、比例 以形象进度为准，支付比例：58、 1) 承包人在合同签订后7日内以现金或银行保函的方式向发包人提供合同总金额10%的履约保证金；发包人在收到承包人提供的履约保证金后10日内支付承包人施工合同总金额（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）30%的预付款；2) 当本项目施工完成进度至50%，实际支付至施工合同总金额（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）的50%（含预付款）。3) 当本项目施工完成进度至80%，实际支付至施工合同总金额（扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价）的64%（含预付款）。4) 工程完工并提交结算报告及完整的结算资料后，发包人向承包人实际支付至施工合同总金额的（扣除绿色施工安全防护措施费、59、暂列金、暂估价）80%（含预付款）并向承包人退还履约保证金。5) 工程竣工验收合格、第三方结算审核单位出具结算审核报告并经发包人和承包人确认、承包人完成工程档案移交、承包人提交结算价3%工程质量保证金保函后，付至结算价的100%。工程质量保证金保函待工程交付使用缺陷责任期满后退回。上述款项均不计算利息；承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向付款方提供税款缴纳凭证。承包人须提供符合国家税法规定的发票，否则发包人有权不予支付该款项。以上付款时间为发包人向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含政府财政支付部门审查的时间，如因政府财政支付流程导致60、的支付延期，发包人不承担责任。82. 竣工结算 82.1 （1）竣工结算的程序和时限： 按通用条款的规定办理。（2）施工过程结算约定：1、施工过程结算的程序： / 2、施工过程结算节点：工程分标段施工的，以标段完成后作为施工过程结算节点： / 以完成单项工程、单位工程、分部工程作为施工过程结算节点： / 规模较大的分部工程或分部工程计划完成时间一年以上的，以完成分部工程的进度节点或时间（季、年等）节点作为施工过程结算节点： / 以完成工程功能内容或专业工程作为施工过程结算节点： / 其它： / 3、施工过程结算价款的编制与核对：变更项目的费用支付：若出现造价调增，进度款支付按发包人委托的中介机61、构确认价格的70%支付，工程竣工结算完毕并经发包人委托的中介机构结算审定后支付至100%。若出现造价调减，则调减金额须作为进度款支付的依据，根据调减后的合同价格进行支付。 82.2（1）竣工结算文件清单：（1）工程结算书（2）工程量计算书（3）钢筋抽料表（如有）（4）工程承包合同（5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）（6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）（7）图纸会审记录（8）设计变更单（9）工程洽商记录（10）监理工程师通知或发包人施工指令（11）会议纪要（12）现场签证单（13）材料设备单价呈批审核单（162、4）综合单价呈批审核单（15）招标文件、答疑纪要（16）投标文件（含经济标软件版）、中标通知书（17）发包人供应材料收货验收签收单（18）其他结算资料（19）工期履行审核表（20）移交资料签收表（21）其它（2）发包人对送审结算资料的具体要求： / 83. 结算款 83.1 提交竣工支付申请 （1） 竣工支付期限 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。 另有约定：工程竣工验收合格、第三方结算审核单位出具结算审核报告并经发包人和承包人确认、承包人完成工程档案移交、承包人提交结算价3%工程质量保证金保函后，付至结算价的100%。按承包人投标报价时的工程量清单综合单价结算。63、工程量清单以发包人和监理单位确认的现场签证和竣工图纸工程量为依据，按建设工程工程量清单计价规范（GB505002013）和2018年xx省建设工程计价依据进行结算。施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的，以设计变更或招标人、监理单位确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、监理单位、发包人及其他相关单位核认才有效），最终结算价按发包人委托的中介机构审定的价格为准。发包人委托的中介机构在本项目合同结算完成后对本项目合同结算进行审核，不论之前监理人或发包人对结算中的有关问题协商一致或作出决定，如这些协商或决定与发包人委托的中介机构的最终结算结果不一致，应以发包人委托的中介机构出具的最64、终审核报告为准。如此时发包人已将款项多付或少付给承包人，应将该部分多付或少付的款项追回给发包人或追加给承包人。84. 84.2 质量保证金的约定与扣留 （1） 质量保证金的约定 按通用条款规定为合同条款的3%(采用银行保函)，即 元。 （2） 质量保证金的扣留 另有约定：工程竣工结算时按结算款的3%收取质量保证金的国有银行保函；在质量保修期满且承包人完成保修义务后14天内，发包人无息返还承包人 (如有发生质量保修费用及相关的损害赔偿费的，则须扣除该部分费用)。 85. 最终清算款 85.1 提交最终清算支付申请 （1） 最终清算支付申请提交份数：双方协商 。提交期限： 竣工验收合格后30天内 65、(2) 最终清算支付时限 按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。86. 合同争议 86.4 调解或认定 争议调解或认定机构： 按通用条款的规定。 86.6 仲裁或诉讼 解决争议的最终方式： 向中国xx仲裁委员会申请仲裁。 向有管辖权的人民法院提起诉讼。94. 保密要求94.6 承包人必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到发包人或发包人的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。未经发包人事先批准，承包人不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与工程有关的情报或者详细资料。发包人对图纸资料的保密要求：除严格用于合同目的66、者外，由发包人和监理工程师提供的图纸、规范和其他文件未经发包人许可，承包人不得用于或转给第三方。如果由于合同的需要公开有关信息，对于其公开的必要性产生争执，则以发包人的决定为准。补充条款承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发包人可终止合同。施工期间承包人应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明卫生施工、环卫、环保噪音等规定，遵守文物保护部门的相关规定，建立规章制度和防护措施。否67、则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。项目负责人及现场管理人员要求：a) 进行本工程现场管理的项目经理必须与参加投标的项目经理保持一致，不得更换项目经理、技术负责人。承包人拟派出的项目经理只能专职承担本项目工作，如发现在其他项目兼任职务，发包人按10000元/次从承包人工程款中扣除罚款，如承包人以任何理由更换项目经理或技术负责人，发包人按50000元/次从承包人工程款中扣除罚款。b) 承包人委派的项目经理、技术负责人，在施工过程中必须常驻工地，每周不少于5天。每周驻场时间少于5天的，每发现脱岗一次罚款2000元。每次由发包人或监理公司组织召开的工程会议，发包人或监理公司应提前2468、小时通知承包人（工程例会和紧急会议除外），该项目经理必须参加，项目经理缺席的，发包人对承包人罚款2000元/次。c) 承包人委派的项目组成员(施工员、安全员等)，在施工过程中必须每天驻场管理，施工期间若发现脱离岗位，按1000元/次进行罚款。若项目组成员因不可抗拒的原因不能担任须书面说明原因，并经发包人同意后才能更换，更换后的项目组成员不得低于原项目组成员的资质和相应资历。d) 项目负责人和安全员必须每日填写安全施工日志备查；承包人必须提交项目施工总结；竣工验收时，同施工日记一并提交存档。承包人未经发包人书面同意不得将本合同的全部或任何部分转让给他人，承包人不得采取大包形式（即将其中的若干单项69、工程或全部采取包工、包料、包机械、包管理的形式直接转包给第三方），若承包人违反前述约定的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿，且承包人应向发包人支付合同价2%的违约金。安全防护、文明施工措施费承包人必须严格执行国家、省、市、主管部门等发布的关于安全、文明施工管理方面的规范、要求，安全防护、文明施工措施费须由发包人安全员对安全防护、文明施工措施评价确认后，方可支付。因工程需要，经发包人同意的相关施工单位（包括但不限于供水、供电、燃气、通讯、绿化等）可进入承包人施工范围平行施工，承包人应提供相应便利，除国家和xx省、70、xx市管理部门规定的收费以外，承包人不得另行收取其他费用和任何形式的保证金，发包人也不另行增加或延长工期，以上请承包人在投标报价中一并考虑。承包人施工时应注意对现有的道路、设施等财物进行保护，如因承包人原因损坏，承包人应无条件修复或照价赔偿，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人委托其它单位修复，相关费用由发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣付。承包人在施工期间要做好现场安全保护及保洁工作，要确保工程外场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由承包人承担责任71、。在工程完成初验及工程实物移交给发包人后两周内，承包人必须拆除本工程全部的施工临时设施及清运所有施工垃圾，做到工完场清；否则，发包人有权自行安排清拆清运，由此所发生的一切费用在承包人的结算工程款中扣除。本招标工程的保修期按本合同工程质量保修责任书规定的保修期限实行。保修期自竣工验收发包人签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。工程质量按建筑工程现行验评标准组织验收认定。未尽事宜，按招标文件及招标答疑会议纪要、招标文件附件等有关资料规定协商处理。任何按合同及协议进入现场的总承包单位、专业分包单位、劳务分包队伍均必须遵照执行下列规定：e) 承包单位应遵守国家、地方关于安全72、质量等各项规范和要求，对监理、甲方提出的问题必须限期整改，未按时完成整改的，发包人对承包人每次罚款500元。施工过程中，必须严格遵守强制性条文，发包人或监理单位发现承包人有违反规范中强制性条文的，发现一次罚款500元。在施工现场，发包人或监理单位发现有不戴安全帽或抽烟等问题,每人每次罚款100元。f) 承包单位应编制施工总进度计划，报监理、甲方审核确认，并将总计划进行量化分解，便于监理、甲方进行有效监控管理。g) 承包单位施工过程中必须按图施工，不得以任何借口偷工减料。不遵守本项规定的，承包人应全部拆除返工，拆除返工产生的相关费用由承包人自行负责，由此引起的工期延误等问题由承包人负责，并按照73、专用条款执行。如发现有偷工减料、货不对板情况的，每次罚款不低于20000元。对于违反上述条目的行为，监理单位应向施工单位出具经发包人签字的违约处罚通知书或整改通知书进行处罚。处罚款项可在进度款中扣除或在在竣工结算时扣除，扣除总价最高限额为合同价款的5%（本限额单独计算，不与其他条款共享）。承包单位负责进行竣工图编制工作，并向发包方提供8套竣工图纸。如因发包人设备供货造成工程暂时停工后复工，承包人需在收到复工通知之日起7日内进场复工，否则每延误1天处罚2000元。承包人须在发包人发出开工另后15天内进场施工，每延迟一天处罚2000元。承包人须配合发包人办理永久用电设计方案报建，积极协调供电部门完74、成供电方案的批复，自发包人提供项目资料给承包人之日起45天内完成上述工作。如因承包人的原因，承包人配合发包人报建办理限超出45天的每天处罚1000元。97. 合同份数 94.1 约定提供合同文件 提供合同文本： 按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。 另有约定：按通用条款的规定，由承包人向包发人提供。 94.2 正副本效力 合同的份数： 正本贰份，副本肆份。 其中：发包人正本壹份，副本贰份； 承包人正本壹份，副本贰份。第四部分 附件与格式70附件一发包人供应材料设备一览表 工程名称： 工程编号：序号编码材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）投产日期备注填表： 复核： 批准： 单75、位（章）日期： 年 月 日附件二工程质量保修书发包人：（全称）xx海关 承包人：（全称） 为保证综合检测中心永久用电工程专业承包（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：1.1 / 1.2 / 1.3 / 2 质量保修期76、2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：2.2.1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2.2.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年； 2.2.3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；2.2.4供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；2.2.5装饰装修工程为 2 年；2.2.6其他项目 无要求 。3 质量保修责任3.1 属于保修范围的项目，在接到发包人通知的1小时内予以答复，4小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进77、行，直至故障完全修复为止。若在12小时内不能排除故障，立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大，定期回访。承包人未能 在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分78、通用条款第 84 条赋予的规定一致。6其他6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署， 作为本合同的附件。6.3 本质量保修书，自合同发包人盖章、承包人签字并加盖公章之日起生效，至质量保修期满后失效。发 包 人：（盖章） 承 包 人：（盖章）联系人： 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话： 2020年 月 日 2020 年 月 日附件三廉 政 合 同发包人：（全称）xx海关 承包人：（全称） 根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益79、，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立 本合同。1 双方权利和义务1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果80、的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分通用条款第 87 条规定处。2 发包人义务2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。281、.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3 承包人义务3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。82、3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4 违约责任4.1 发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给 予处分；情节严重的，给予承包人 13 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交 司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5 双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或83、其上级部门 相互约请对本合同执行情况进行检查。6 合同法律效力本合同作为综合检测中心永久用电工程专业承包（工程名称） 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7 合同份数本合同一式 陆 份，合同双方当事人各执 叁 份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。发 包 人：（盖章）xx海关 承 包 人：（盖章）联系人：（签字） 法定代表人：（签字）联系电话： 联系电话： 上级部门：（盖章） 上级部门：（盖章） 2020年 月 日 2020 年 月 日格式1履约担保致： （发包人全称） 鉴于 （承包人全称）(下称“承包人”)与 （发包人全称）(下称“发包人”)签订 （工程名称）84、施工合同(编号 ， 年 月 日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写) 元( 元)向发包人提供不可撤销的担保。如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第 天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向85、承包人提出上述款项的索赔。我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。 担保人盖章： 法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址： 日期： 年 月 日格式2支付担保致： （承包人全称） 鉴于 （发包人全称）(下称“发包人”)与 （承包人全称）( 下称“承包人” )签订 （工程名称）施工合同(编号 ， 年 月 日签署)，并保证发包人按合同约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等全部合同价款的86、义务和责任；承包人在合同中要求发包人应通过经认可的担保人提交合同指约定的发包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为发包人担保，以担保金额人民币(大写) 元 ( 元)向承包人提供不可撤销的担保。如果发包人在履行合同过程中不按合同约定支付全部合同价款或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清承包人因发包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到承包人要求的第 天内予以支付，承包人应提供发包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。 在向我方提出要求前，我方将不坚持要求承包人首先向发包人提出上述款项的索赔。我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义87、务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本支付担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或除质量保证金外，发包人向承包人支付全部合同价款完毕后的第15天止。 担保人盖章： 法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址： 日期： 年 月 日格式3预付款担保致： （发包人全称） 鉴于 （承包人全称）(下称“承包人”)与 （发包人全称）(下称“发包人”)签订 （工程名称）施工合同(编号 ， 年 月 日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额88、的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写) 元( 元)向发包人提供不可撤销的担保。如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时 ，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第 天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款89、等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。 担保人盖章： 法定代表人或其授权的代理人：(签字签章) 地址： 日期： 年 月 日格式4工程项目一览表项号项 目内 容1工程名称2工程地点3发包人4设计人5监理人6工程造价咨询人（如有）7承包人8工程总投资9计划开工日期10计划竣工日期11工程质量格式5承包人派驻现场主要管理人员及技术骨干名单 工程名称： 编号：序号姓名性别年龄学历专业现任职务、技术职务联系电话专业工龄专业特长从事施工工作年限主要专业工作经历（曾参与过的羡慕和获奖情况）在本工程担任职务说明：1.表中人员一经确认不得随意修改变换。如需变换，应按照通用条款第 290、1 条规定执行。 2.表中人员必须提供为其购买的社会养老保险费用凭证。3.承包人应提供表中人员的聘用合同、专业技术职称书等复印件。格式6分包单位资格报审表工程名称: 编号:致: （监理单位全称）经考察，我方拟选择的 （分包人）具备承担下列工程施工资质和施工能力，可以保证本工程按合同约定进行施工。我方承诺：分包后，我方承担总包人的全部责任。请予以审批。附:1分包人资质材料；2分包人业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合 计 承包人（章） 承包人代表 日 期 审查意见： 监理人（章） 监理工程师 日 期 审批意见:发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：本表一式91、 份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并连同分包人各存一份。格式7施工组织设计（方案）报审表工程名称: 编号:致: （监理单位全称）我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（方案）的编制,请予以审批。附: 施工组织设计（方案） 承包人（章）承包人代表 日 期 确认或修改意见：组织机构健全,人员落实 施工技术措施可行安全责任落实，安全措施可行 安全工器具满足施工要求施工进度计划满足工期要求 特殊工种人员持证上岗施工工器具安全可靠 施工计量、检测器具有效监理单位(章)监理工程师 日 期 审批意见： 发包人（章）发包人代表 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”92、。2本表一式三份，由承包人、监理单位、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式8工程开工/复工报审表工程名称: 编号:致: （监理单位全称）我方承担的 工程,已完成了以下各项工作,具备了（开工/复工）条件,现申请施工,请审查并签发（开工/复工）指令。附：开工报告承包方式： 无分包；有分包，并已审核。开工准备情况：施工组织设计（方案）已审批 资金已落实施工图纸已会审并交底 劳动力安排就绪并已进场开工所需的材料、机具已进场 其他开工条件已具备 承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见： 监理单位（章） 监理工程师 日 期 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：1在需要选择的栏中的93、“”内作标识“”。2本表一式三份，由承包人、监理人、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式9暂停施工令工程名称: 编号:致: （承包人全称）由于 的原因，现通知你方必须于 年 月 日 时起，对本工程的 部位（工序）实施暂停施工，并按下述要求做好各项工作： 监理单位（章） 监理工程师 日 期 说明： 本表一式三份，由监理工程师填制，并连同发包人、承包人各存一份。格式10工期索赔申请表工程名称: 编号:致: （监理人全称） 根据施工合同第 条规定，由于 原因,我方要求索赔并顺延工期 日历天，请予以批准。工期索赔的依据：2索赔工期的计算：本次要求延长工期 日历天；最终延长总工期 日历天。合同竣工94、日期从原来 年 月 日延迟到 年 月 日。3证明材料：承包人（章） 承包人代表 日 期 说明：本表一式三份，由承包人填报,发包人、监理人、承包人各存一份。格式11工期索赔审批表工程名称: 编号:致: （承包人全称） 根据施工合同条款第 的规定，你方提出的工期索赔申请第 号,索赔工期 日历天，经我方审核：不同意此项索赔，按约定竣工日期组织施工。同意此项索赔，工期延长 日历天，合同竣工日期从原来的 年 月 日延迟到 年 月 日说明理由：监理人（章） 造价工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由简历工程师填制,发包人、监理人、承包人各存一份。格式12工程材料/设95、备报审表工程名称: 编号:致: （监理人全称）我方于 年 月 日进场的工程材料构配件设备数量如下（见附件）。现提供质量证明文件及自检结果，拟用于下述部位： ，请予以检验和批准。附件:1数量清单2质量证明文件3自检结果 承包人（章） 承包人代表 日 期 审查意见：经检查上述工程材料构配件工程设备，（符合/不符合）标准与规范、设计要求，（准许/不准许）进场，（同意/不同意）使用于拟定部位。监理人（章） 监理工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2.本表一式三份，由承包人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式13隐蔽工程/中间验收报告工程名称: 编号:致: （监96、理人全称）我方已完成了 工作,经自检合格，现提出隐蔽工程/中间验收（内容见附件）申请，请予审验收。附件: 承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见：设计人（章） 建筑师/结构师 日 期 审查意见：经验收，上述工程（符合/不符合）标准与规范、设计要求，验收（合格/不合格）（可以/不可以）隐蔽或继续施工。监理人（章）监理工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表用于包括隐蔽工程、分部分项工程、单位工程等的质量验收。3本表一式四份，由承包人、设计人、监理人按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式14工程变更报审表工程名称: 编号: 致: （监理人全称）由于 原因，现提97、出 工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：1提出变更原因（必要时附图）；2工程量增减计算书；3工程变更价款报价单。 承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见：设计人（章）建筑师/结构师 日 期 复核意见：监理人（章）监理工程师 日 期 复核意见：造价咨询人（章）造价工程师 日 期 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：本表一式五份，由承包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）、发包人按合同规定程序填制，并各存一份。格式15工程变更令工程名称: 编号: 致: （承包人全称） 由于 原因，现发出 工程变更令（内容见附件），请按照本变更令和合同约定组织施工；若合同与本变更令不98、一致的，以本变更令为准。如有疑问，请及时与监理工程师联系。变更内容见附件：监理人（章）监理工程师 日 期 审批意见： 发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：本表一式四份，由监理人、发包人按合同规定程序填制，并连同工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式16工程竣工验收申请报告工程名称: 编号:致: （发包人全称）我方已按合同要求完成了 工程,经自检合格，现提出工程竣工验收（内容详见附件），请予以验收。你方应该清楚，工程具备验收条件的，应按照合同约定期限完成竣工验收，否则将承担相应责任。附件: 承包人（章） 承包人代表 日 期 审查意见：经初步验收，该工程1.（符合/不符合）施工设计图纸要99、求；2.（符合/不符合）施工合同要求；3.（符合/不符合）竣工资料要求；4.（符合/不符合）缺陷责任期返工工作清单和计划；5.（符合/不符合）竣工验收资料清单。综上所述，该工程初步验收 （合格/不合格），（可以/不可以）组织正式验收。监理人（章） 监理工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由承包人、监理工程师按合同规定程序填制，并连同发包人各存一份。格式17工程竣工验收记录工程名称: 编号:致: （发包人全称）我方按合同要求参加了 工程竣工验收,经参加验收各方共同验收，记录如下：序号项 目验 收 记 录1分部分项共 分部，经查 分部，符合标准与规范、设计要100、求 分部2质量控制资料核查共 项，经核查符合要求 项，其中符合标准与规范要求 项3安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 项，符合要求 项；共抽查 项，符合要求 项；经返工处理符合要求 项4观感质量验收共抽查 项，符合要求 项，不符合要求 项发包人（章） 发包人代表 日 期 验收结论：设计人（章） 监理人（章） 造价咨询人（如有）（章）建筑师/结构师 监理工程师 造价工程师 日 期 日 期 日 期 综合验收结论：发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：1表中验收记录由承包人填写，验收结论由监理人（发包人）填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，发包人填写，应对工程质量是否符合标准与规范、设计101、要求及总体质量作出评价。2.本表一式五份，由发包人、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）按和承包人各存一份。格式18工程接收证书工程名称: 编号:致: （监理人全称）你方按照合同要求于 年 月 日提出鞠躬验收，净我方组织你方、设计人、监理人、工程造价咨询人（如有）共同验收，该工程验收合格，现予颁发工程接收证书，按照合同约定，该工程实际竣工日期是 年 月 日。我方颁发工程接收 证书，则标明自颁发之日起，由我方负责照管工程，但并不代表你方已完成施工合同赋予的一切义务和责任，你方仍应承担工程的质量缺陷和质量保修责任。 发 包 人（章） 承包人代表 年 月 日说明：本表由发包人填制，承包人、发包人各102、存一份。格式19暂列金额确认表工程名称: 编号:序号项目名称计量单位暂列金额（元）实际金额（元）备注1234567891011合 计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报项目名称、实际金额，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式20计日工记录工程名称: 编号:编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价合价一人工1234人工小计二材料123456材料小计三施工机械1234施工机械小计总 计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，列入103、合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式21材料/工程设备暂估价调整表工程名称: 编号:序号材料设备名称、规格、型号计量单位暂估单价（元）实际单价(元)备注说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际单价，提交造价工程核实并由其报发包人确认后，将该单价与暂估单价的差额以及相关费用列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式22专业工程暂估价调整表工程名称: 编号:序号工程名称工程内容暂列金额（元）实际金额（元）备注合 计说明：1.本表由承包人填制，承包人应按照合同约定填报实际数量，提104、交造价工程核实并由其报发包人确认后，将金额与暂估价金额以及相关费用列入合同价款内。2.本表一式四份，发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、承包人各存一份。格式23费用索赔申请表工程名称: 编号:致: （工程造价咨询人全称） 根据施工合同第 条规定，由于 原因,我方要求索赔金额(大写) (小写 元)，请予以批准。费用索赔的详细理由和依据：2索赔金额的计算：3证明材料：承包人（章） 承包人代表 日 期 说明：本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。格式24费用索赔审批表工程名称: 编号:致: （承包人全称） 根据施工合同条款第 的规定，你方提出的工期索赔申请第 105、号,索赔费用：(大写) (小写 元)，经我方审核：不同意此项索赔。同意此项索赔，金额(大写) (小写 元)。同意/不同意索赔说明理由：工程造价咨询人（如有）（章） 造价工程师 日 期 说明：1在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2本表一式三份，由承包人填制,并连同发包人、工程造价咨询人（如有）各存一份。格式25已完工程款额报告工程名称: 编号:致: （工程造价咨询人（如有）全称）于 至 期间,我方按照合同约定和监理工程师的指令，实际已完工程款额为（大写） （小写 ），累计已完工程款额（大写） （小写 ）。根据施工合同条款 的规定，现提出已完工程款额报告，请予复核和确认。附：1. 已完工程款额明106、细表：2. 证明材料：承包人（章） 承包人代表 日 期 复核意见：与实际施工情况不相符，修改意见见附件；与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理人（章） 监理工程师 日 期 复核意见：根据施工合同条款 的规定，经复核你方提出的已完工程款额报告（第 号），截止 月 日，实际已完工程款为（大写） （小写 ），累计已完工程款额（大写） （小写： ）。附：已完工程款额明细复核表。工程造价咨询人（如有）（章） 造价工程师 日 期 确认意见：不同意/同意。 发包人（章） 发包人代表 日 期 说明：1、在需要选择的栏中的“”内作标识“”。2、本表一式五份，由承包人、监理人、工程造价咨询人（如有）、107、发包人按合同规定程序填制，发包人存二份，其他各存一份。格式26已完工程款额明细表工程名称： 编号： 截止日期：序号项目编码项目名称单位清单工程量项目单价（元）上期末累计本期间本期末累计综合单价（元）规费和税金（元）合计（元）已完工程量合价（元）完成工程量合价（元）已完工程量 合价（元）本页小计元合计元编制： 复核： 承包人代表： 日 期： 年 月 日格式27支付申请工程名称: 编号:致: （工程造价咨询人（如有）全称）我方于 至 期间已完成了 工作，根据施工合同条款 的规定，现申请支付本期的工程款额为（大写） （小写 ），请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。具体细目如下：108、序号名 称金 额（元）备 注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第66条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第68条至第 76 条8物价和后继法律法规的调整价款根据第79条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第80条10本期间应扣回的预付款根据第84条11本期间应扣留的质量保证金12本期间应支付或扣回（留）的其他款项本期间应支付的工程价款附：1. 有关证明资料；2. 计算过程及说明。承包人（章）承包人代表 日 期 说明：本表一式五份，由承包人填制，承包人、监理单位和造价咨询单位109、各存一份，发包人存二份。格式28支付证书工程名称: 编号:致: （发包人全称）根据施工合同条款 的规定，经核实承包人提出的已完工程款额报告（编号 ）和支付申请报告（编号 ），于 至 期间,同意本期间支付工程款（大写） （小写 ）。请按合同规定时间内向承包人支付工程价款。其中：承包人申报款为：经复核承包人应得款为：本期应扣款为：本期应付款为：具体细目如下：序号名 称金 额（元）备 注1累计已完工程价款2累计已实际支付的工程价款3本期间已完工程价款4本期间完成的零星工作项目价款5本期间应支付的预留金价款6本期间应支付的工程变更价款根据第66条7本期间应支付的安全防护、文明施工措施费根据第68条至第110、 76 条8物价和后继法律法规的调整价款根据第79条9本期间应扣除的误期赔偿费根据第80条10本期间应扣回的预付款根据第84条11本期间应扣留的质量保证金12本期间应支付或扣回（留）的其他款项本期间应支付的工程价款附：1. 已完工程款额明细审核表2. 相关记录工程造价咨询人（如有）（章） 造价工程师 日 期 说明：本表一式四份，由造价咨询单位填制，抄送承包人。发包人、监理人、工程造价咨询人（如有）和承包人各存一份。格式29支付统计表工程名称： 编号：序号支付证书编号对应支付期间期间已完工程期间实际支付已扣留的质量保证金（元）备注开始日截止日金额（元）最迟支付时间金额 （元）时间累计编制： 复核： 编制日期： 年 月 日 说明：本表用于承包人、发包人的工程款额支付凭证统计和内部管理。