1、合同编号：建设工程勘察设计合同xx省技师学院新校区建设（一期）项目勘察设计说 明为了指导建设工程设计合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规，住房城乡建设部、工商总局对建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）（GF-2000-0209）进行了修订，制定了建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF-2015-0209）（以下简称示范文本）。为了便于合同当事人使用示范文本，现就有关问题说明如下：一、示范文本的组成示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书示范文2、本合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号3、一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、示范文本的性质和适用范围示范文本供合同双方当事人参照使用，可适用于方案设计招标投标、队伍比选等形式下的合同订立。示范文本适用于建设用地规划许可证范围内的建筑物构筑物设计、室外工程设计、民用建筑修建的地下工程设计及住宅小区、工厂厂前区、工厂生活区、小区规划设计及单体设计等，以及所包含的相关专业的设计内容（总平面布置、竖4、向设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及建筑装饰、道路、消防、智能、安保、通信、防雷、人防、供配电、照明、废水治理、空调设施、抗震加固等）等工程设计活动。目 录第一部分 合同协议书7第二部分 通用合同条款111. 一般约定111.1 词语定义与解释1.2 语言文字1.3 法律1.4 技术标准1.5 合同文件的优先顺序1.6 联络1.7 严禁贿赂1.8 保密2. 发包人182.1 发包人一般义务2.2 发包人代表2.3 发包人决定2.4 支付合同价款2.5 设计文件接收3. 设计人193.1 设计人一般义务3.2 项目负责人3.3 设计人人员3.4 设计分包3.5 联合体4. 工程设5、计资料234.1 提供工程设计资料4.2 逾期提供的责任5. 工程设计要求245.1 工程设计一般要求5.2 工程设计保证措施5.3 工程设计文件的要求5.4 不合格工程设计文件的处理6. 工程设计进度与周期276.1 工程设计进度计划6.2 工程设计开始6.3 工程设计进度延误6.4 暂停设计6.5 提前交付工程设计文件7. 工程设计文件交付318. 工程设计文件审查329. 施工现场配合服务3410. 合同价款与支付3410.1 合同价款组成10.2 合同价格形式10.3 定金或预付款10.4 进度款支付10.5 合同价款的结算与支付10.6 支付账户11. 工程设计变更与索赔3712. 6、专业责任与保险3813. 知识产权3914. 违约责任4014.1 发包人违约责任14.2 设计人违约责任15. 不可抗力4115.1 不可抗力的确认15.2 不可抗力的通知15.3 不可抗力后果的承担16. 合同解除4317. 争议解决4317.1 和解17.2 调解17.3 争议评审17.4 仲裁或诉讼17.5 争议解决条款效力第三部分 专用合同条款461. 一般约定462. 发包人483. 设计人495. 工程设计要求516. 工程设计进度与周期517. 工程设计文件交付528. 工程设计文件审查539. 施工现场配合服务5310. 合同价款与支付5311. 工程设计变更与索赔5412.7、 专业责任与保险5513. 知识产权5514. 违约责任5515. 不可抗力5616. 合同解除5617. 争议解决5718. 其他57附件58第一部分 合同协议书发包人（全称）：xx省代建项目管理局 设计人（全称）： 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xx省技师学院新校区建设（一期）项目勘察设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：xx省技师学院新校区建设（一期）项目勘察设计。2.工程地点：xx市xx县罗阳街道横江尾村和新角村地段。3.规划占地面积：一期总建筑面积为 176670 ，计容建筑 面8、积 160675 ，不计容建筑面积 15995 。4.建筑功能：教学实训用房、图书馆、校级办公用房、学生宿舍、食堂、后勤及附 属用房、校区内整体室外工程等5.投资估算：人民币132529.90万元。其中，工程费用76766.87万元，工程建设其他费8499.70万元，预备费4263.33万元，土地费用43000.00万元。二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容1.工程勘察设计范围：见招标公告2.工程设计阶段：项目名称建设规模设计阶段及内容总投资额（亿元人民币）费率（）合同价款（万元人民币）规划高度（m）建筑面积（m2）各阶段提交设计成果文件版次方案优化设计初步设计施工图设计竣工图审查版次1版次29、版次3版次4版次5版次6版次7提交设计成果文件版次说明、设计内容见下本合同条款及附件以政府批准的概算为准 (含设计费万、勘察费万）3.工程勘察设计服务内容：根据基础资料等要求，完成项目建设范围所涉及建设内容的全部勘察设计工作，包括但不限于：（1）工程勘察内容：包括但不限于初步勘察、详细勘察（包括但不限于岩土工程勘察、基坑支护及开挖勘察、剪切波速试验、抽水试验、土壤氡浓度检测等，为确保通过施工图审查及基坑和地基基础分部工程验收所需开展的所有各项与勘察有关的工作）、地下管线探测、超前钻(如有)、地形地貌测量、实物放线，以及建设各阶段需开展的其它有关勘察工作。（2）工程设计内容：项目一期部分的总平面10、建筑单体设计、室外场地设计、景观、室内外管线、人防、装修等。配合可研报告编制单位完善方案优化，完成本项目可研报告范围内各专业报建报批技术文件的编制和报建工作，各相关专业的方案设计及优化、初步设计及概算编制、施工图设计（含基坑开挖及支护）、各专业工程深化设计、竣工图审查、绿色建筑设计、对专项设备设施的设计配合、变更设计、施工阶段配合、设计全过程BIM技术等，设计内容以经批准的可研报告和初步设计概算中所列的有关工程内容为准。包括但不限于以下：1）主体建筑、附属设施的方案设计、方案深化、初步设计、施工图设计（含设计变更），包括建筑、基坑开挖与支护、结构、电气、给排水、室外市政和园林工程、通风与空调11、装饰装修（含室内外）、建筑智能化系统、消防、绿色建筑、燃气、电梯、永久水电气接入、海绵城市、管线综合平衡、防雷等以上未列出但与本项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工程的专业和专项设计。2）修建性详细规划的设计：包括总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。3）用地规划红线范围内建筑物周边的市政设施工程、园林景观（含园林绿化、景观照明）、标识系统等的方案设计、初步设计、施工图设计及管线综合等。4）建筑节能与新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑、海绵城市、BIM等专项工程设计，项目设计全过程须应用BIM技术。（2）设计工作要求：12、本项目勘察设计须获得省级或以上相关勘察设计奖项，中标人须按投标承诺投入满足招标文件要求的相关勘察设计人员，确保本项目勘察设计获得省级或以上相关勘察设计奖项。若中标人在本项目竣工验收合格后两年内未获得任何省级或以上勘察设计奖项，则结算时按工程设计费结算额的3%扣减设计费。（3）BIM 技术运用：整个设计过程运用BIM建筑信息模型，运用BIM检查初步设计、施工图设计中的错、漏、碰、缺，利用BIM技术进行管线综合平衡设计，出具基于BIM技术导出的施工图预算，要求实现项目参与各方在同一平台上项目信息数据共享，在BIM中插入、提取、更新和修改信息，确保各方协同作业，建立运营维护模型，指导实际运行、维护管13、理工作。BIM模型成果文件需上传到xx省代建项目管理局BIM协同管理平台上，且BIM技术要求必须达到xx省代建项目管理局BIM实施管理标准和xx省代建项目管理局BIM实施导则的要求，BIM完成情况纳入合同履约诚信考核。（4）其他工作：1）造价文件编制服务：按照限额设计要求，完成本项目招标范围内工程投资方案设计估算、初步设计概算等造价文件的编制并按照甲方移交的设备与信息化建设内容概算文件，汇总形成项目整体概算文件并配合完成报审工作，协助甲方取得发展改革部门的批复意见。还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析、协助竣工图审核等。2）技术配合工作：发包人后续各类招14、标工作配合、施工配合、现场服务、竣工验收及概算清理、专题研究等；配合设计审查（概念方案审查、设计方案审查、初步设计审查和施工图设计审查）及相关配套设计服务（包括不限于修详通、报建通、竣工通）等项目全过程的设计服务。3）报建配合工作：协助使用单位办理用地确权手续，协助建设单位办理工程设计方案、管线综合规划、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证等报建报批手续，负责上述证照所需的相关技术文件的编制，并协助建设单位取得相应的批复意见。述报建手续所需的书面文件和电子文件、地形图、各类证照（含公示牌等）费用、各阶段测量及放线册等费用由承包单位负责，承包单位应根据规划和自然资源部门的意见对有关申报资料15、进行修改和补充，建设单位配合承包单位完善有关资料。4）配合工作要求：若设计过程中有需要前往外地考察同类项目并借鉴其经验，承包单位应予以协助和配合，考察费用按设计费的5%列支，如有结余则归承包单位所有。参加各类协调、论证、评审等会议，项目负责人及各专业负责人须到会，负责会议有关设计汇报文件、展示文件的制作和汇报。参加由建设单位组织的专家评审，评审专家劳务费用由承包单位负责。对材料、设备的选型提出合理化建议。配合可行性研究报告编制单位的工作开展，对施工单位的招标工作提出合理化建议，配合有关资料的收集、整理和归档。提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。临水（临时外水）、临电（临时外电）16、施工总平面等设计工作。协助提供工程实体质量监督抽测及监测等咨询工作的招标要求（包括技术要求及清单、预算）等。5)工程概预算编制服务。根据审核完成的初步设计方案做好工程概算编制工作，概算的编制采用清单模式。6)基坑支护方案：由乙方根据建筑物的特点制定详细的基坑支护方案及其他相关设计工作。7）现场服务：现场指导与监督、施工配合（含派设计代表驻现场），及时处理现场设计问题。各阶段的勘察、设计工作的服务深度需满足现行国家、省、市有关规范规定以及有关职能审批部门的要求。具体工作内容及要求详见本项目的设计任务书及合同条款的有关约定。三、工程勘察设计周期（1）勘察工期（含外业和内业，出正式版勘察报告）：勘17、察大纲经建设单位批准后，20日历天完成外业工作，10日历天完成室内土工试验，5日历天出具正式勘察报告。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终勘察合同价格的0.5%；误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。 （2）设计工期：1）方案设计：日历天；2）明确完善意见后对方案修改： 日历天；3）初步设计（含概算）： 日历天；4）按照建设单位、施工图审查单位、评审专家意见对初步设计（含概算）修改完善： 日历天；5）施工图设计： 日历天；6）按照施工图审查单位意见修改完善： 日历天。如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.3%；误期损害赔18、偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。四、合同价格形式与签约合同价1.设计费计取的原则：本项目采用限额设计，项目设计费实行市场调节价，设计费总额暂以工程费用限额 为收费计费额计算；注：初步设计、施工图设计占全部设计工作量比例为90%，方案设计占全部设计工作量比例为10%,合同实施期间设计费按建设规模和设计工作量调整，但费率浮动幅度不变。工程设计费计费方式为总价包干，设计费已包含了完成本项目设计工作内容的全部费用，包含并不限于后续项目变更的设计工作量，项目概算内产生的变更调整等均不再另行增加设计费。2.签约合同价为：人民币（大写）（元）。其中：勘察费（大写）（元）；设计费（大写）（元）。注：19、工程勘察费限综合单价，按实物工作量乘以合同约定的综合单价计算，合同综合单价为全费用综合单价，本项目岩土工程勘察费中标综合单价为元/米，总价不超过元。超前钻勘察费（如有），综合单价元/米（按勘察费投标报价的综合单价计算），按实结算，不包含在岩土工程全费用综合单价中。勘察工作内容及双方权利义务详见附件7：勘察协议条款。本项目为配合完成合同范围内工作所需辅助测量等辅助性工作费用，已包含在勘察费中，不单独计费。岩土工程勘察费为全费用综合单价，综合单价包括但不限于剪切波速试验、抽水试验、工作和生活用水用电费、设备人员进退场、人员交通及食宿、安全文明环保等所有费用。设计费计费方式为总价包干，合同价总价包含20、方案设计费、初步设计费和施工图设计费以及：（1）办理建设工程规划许可证和规划验收合格证测量放线册和验线册的费用，以及办理建设工程规划许可证所需的安全评价等手续（若有）的费用；（2）绿建审查所需的各项检验检测费用；（3）用于项目的各类专家评审费用；（4）各类证照工本费、测量控制点购买费、土壤氡浓度检测费等费用；（5）外出参观考察的调研费；（6）驻场人员服务费。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表： 。设计人项目负责人： 。勘察项目负责人： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件； （2）通用合同条款； （3）中标通知书（如果有）；（4）投标函及其附21、录（如果有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。3.交易服务费由发包人支付，承包人代缴广州交易集团有限公司交易服务费，由广州交易集团有限公司向承包人开具增值税发票，其费用在承包人第一次请款时22、一并申请，包含在勘察设计费总报价中，发包人不再另行支付。 八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订地点本合同在签订。十、补充协议本合同未尽事宜，在不违背中华人民共和国招标投标法等法律规定及招投标文件的前提下，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自 合同双方当事人签字盖章之日起 生效。十二、合同份数本合同正本一式 份、副本一式 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 份、副本 份，设计人执正本 份、副本 份。发包人：xx省代建项目管理局 设计人： （盖章） （盖章） 法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：（23、签字） （签字）组织机构代码： 组织机构代码： 纳税人识别码： 纳税人识别码：地 址：广州市黄埔大道西 地 址： 108号11楼 邮政编码： 510060 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话：020-83620802 电 话： 传 真：020-83620823 传 真： 电子信箱： 电子信箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 时 间：年月日 时 间：年月日第二部分 通用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 1.1.1 合同1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合24、同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.6 发包人要求：是指构成25、合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.3 设26、计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。1.1.3 工程设计服务、资料与文件1.1.3.1 工程27、设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、竣工图编制服务等。1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能28、按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。1.1.4 日期和期限1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计29、日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。 1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。1.1.5 合同价格1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人30、在合同协议书中确定的总金额。1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.6 其他1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。1.2 语言文字合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。1.3 法律合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合31、同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产32、生的设计费用。1.5 合同文件的优先顺序组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件； （3）通用合同条款； （4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。1.6 联络1.6.1 与合同有关的通知、33、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。1.7 严禁贿赂合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失34、的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.8 保密除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。发包人负责本项目各35、阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。2.2 发包人代表发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权36、范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。2.3 发包人决定2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合同第11条工程设计变更与索赔的约定处理。2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。2.4 支付合同37、价款发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。2.5 设计文件接收发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。3.1.2 设计人应当完成合同38、约定的工程设计其他服务。3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定39、承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.3 设计人人员3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后40、7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履41、行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。3.4.2 设计分包的确定设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后42、进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。3.4.3 设计分包管理设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格及执业经历等。3.4.4 分包工程设计费（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。3.5 联合体3.5.1 联合体各方43、应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。4. 工程设计资料4.1 提供工程设计资料发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包44、人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。4.2 逾期提供的责任发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。5. 工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.1 对发包人的要求5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质45、量。5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。5.1.2 对设计人的要求5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并46、经发包人确认。5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设47、计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。5.2 工程设计保证措施5.2.1 发包人的保证措施发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。5.2.2 设计人的保证措施设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。5.3 工程设计文件的要求5.3.1 工程设48、计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。5.4 不合格工程设计文件的处理5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合49、格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款设计人违约责任的约定承担责任。 5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。6. 工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查50、工程设计进度情况。工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。6.1.2 工程设计进度计划的修订工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。6.2 工程设计开始发包人应按照法律规定获得工程设计所需51、的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有： （1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；（2）发包人未能52、按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；（4）专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延53、期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款设计人违约责任承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。6.4 暂停设计6.4.1 发包人原因引起的暂停设计因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。654、.4.2 设计人原因引起的暂停设计因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款设计人违约责任承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条合同解除的约定承担责任。6.4.3 其他原因引起的暂停设计当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。6.4.4 暂停设计后的复工暂停设计后，发包人55、和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相应设计费用。6.5 提前交付工程设计文件6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的56、设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。7. 工程设计文件交付7.1 工程设计文件交付的内容7.1.1 工程设计图纸及设计说明。7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。7.2 工程设计文件的交付方式设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，57、内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。7.3 工程设计文件交付的时间和份数工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。8. 工程设计文件审查8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工58、程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条工程设计变更与索赔的约定，向设计人另行支付费用。8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人59、要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条工程设计变更与索赔的约定，向设计人另行支付费用。8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。设计人按第7条工程设计文件交付的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。60、发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。8.5 因设计人原因，未能按第7条工程设计文件交付约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第14.2款设计人违约责任的约定承担责任。因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权61、要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款设计人违约责任的约定承担责任。 因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。9. 施工现场配合服务9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活等方面的便利条件。9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服62、务费用。10. 合同价款与支付10.1 合同价款组成发包人和设计人应当在专用合同条款中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：（1）工程设计基本服务费用；（2）工程设计其他服务费用；（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用等。10.2 合同价格形式发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： （1）单价合同单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单63、价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。（2）总价合同总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。（3）其它价格形式合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。10.3 定金或预付款10.3.1 定金或预付款的比例定金或预付款的比例不应超过合同总价款的10%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的10%。10.3.64、2 定金或预付款的支付定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。10.4 进度款支付10.4.1 发包人应当按照专用合同条款约定的付款条件及时向设计人支付进度款。10.4.2 进度付款的修正在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。10.65、5 合同价款的结算与支付10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款约定及时支付尾款。10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。10.6 支付账户发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。11. 工程设计变更与索赔11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计66、。11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。11.5 如果发生设计人认为有理由提67、出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。12. 专业责任与保险12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。12.68、2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。13. 知识产权13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件69、或将之提供给任何第三方。13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印70、刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。14. 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。14.1.2 发包人未按专用合同条款约定的金额71、和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条合同解除的约定向设计人结算并支付设计费。14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并72、应赔偿设计人因此遭受的损失。14.2 设计人违约责任14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接73、经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。15. 不可抗力15.1 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，发包人和设计74、人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条争议解决的约定处理。15.2 不可抗力的通知合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。15.3 不可抗力后果的承担不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可75、抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。16. 合同解除16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，76、在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；（4）因不可抗力致使合同无法履行；（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。17. 争议解决17.1 77、和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。17.2 调解合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。17.3 争议评审合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 17.3.1 争议评审小组的确定合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。选择一名争议评审员的，由合同当事人共78、同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。17.3.2 争议评审小组的决定合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。17.3.3 争议评审小组79、决定的效力争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。17.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。17.5争议解决条款效力合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义与解释1.1.1 合同1.1.1.8 其他合同文件包括： 发包人提供的该80、项目设计任务书、规划部门出具有规划审批意见及修建性详规 。1.3 法律 适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法。国家、xx省及广州市有关建设工程勘察设计管理法规和规章，包括但不限于建设工程勘察设计管理条例、建设工程质量管理条例、建设工程设计文件编制深度的规定(2016年版)等 。1.4 技术标准1.4.1 适用于工程的技术标准包括：1）工程勘察技术要求：按照岩土工程勘察规范（GB500212019）（2019版）、高层建筑岩土工程勘察规程JGJ72-2017中相关条文执行，查明拟建建筑物场地内各土岩层的分布范围及其工程特性，查明地下水埋81、藏条件及其对混凝土结构的腐蚀性，为工程设计、施工提供地质依据和合理建议 。2）工程设计标准：需满足建设工程设计文件编制深度的规定(2016年版)、市政公用工程设计文件编制深度的规定(2013年版)和相应设计阶段及其它国家现行规范要求 。1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： 由设计人提供 ；提供国外技术标准的名称：;提供国外技术标准的份数：；提供国外技术标准的时间：；提供国外技术标准的费用承担： 由设计人承担 。1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本项目需进行 绿化设计设计（二星），需满足工程报建及海绵城市的相关要求 。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及82、优先顺序为：1、xx省、项目所在地政府及有关主管部门关于 工程的有关文件；2、合同实施期间双方签订的合同补充协议或修正文件；3、合同实施期间，发包人组织的专家研讨论证会的会议纪要或相关汇总文件；4、合同书（含附件）5、设计方案中标通知书；6、设计招标文件及其附件；7、设计方案投标文件及其附件；8、发包人针对本项目工程建设而制订的各项管理制度；9、组成合同的其他文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部份。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。1.6 联络1.6.1 发包人和设计人应当在 5 个日历天内将与83、合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2 发包人与设计人联系信息发包人接收文件的地点： ；发包人指定的接收人为： ；发包人指定的联系电话及传真号码： ；发包人指定的电子邮箱：。设计人接收文件的地点： ；设计人指定的接收人为： ；设计人指定的联系电话及传真号码： ；设计人指定的电子邮箱：。1.7 严禁贿赂详见件4：省代建工作人员十不准1.8 保密保密期限：长期，设计人的保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。 。2. 发包人2.1 发包人一般义务2.1.3 发包人其他义务：1）发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向设计84、人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。2）发包人对设计人提出的付款申请复核无误后进行支付，并按合同指定银行将合同价款分别汇至设计人的账户。3）发包人负责组织按基本建设程序规定的外部评审及确认活动，并根据时间表的规定将必要的审批件交付设计人。4）发包人负责组织设计人、监理单位、施工单位进行施工前的工程设计技术交底（应由监理单位负责组织的活动除外）。发包人应为设计人派驻施工现场的代表及其它赴现场处理有关设计问题的各方工作人员提供必要的现场办公场地。5）发包人驻场代表在发包人授权范围内向设计人发出的任何书面形式的函件，与发包人发出的函件具有同85、等效力。发包人驻场代表的指令、通知应由其本人签字后，以书面形式交给设计负责人或设计人驻场代表，设计负责人或设计人驻场代表应立即在回执上签署姓名和收到时间，指令、通知同时生效。6）发包人驻场代表是发包人的履约代表，设计人发出的任何书面形式的文件经发包人驻场代表签收后即视为已送达发包人。7）发包人参与设计人要求进行的设计协调会议，协助解决设计中出现的商务与技术问题。8）因发包人原因而造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，以致造成设计人设计返工时，发包人承担相应的义务。若发包人负责提供材料的，应根据设计人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，派人与设计人员一起验收。9）发包人86、及设计咨询（监理）单位在收到设计人有关设计问题及确认问题的函件后，应在5个工作日内给予书面答复 。2.2 发包人代表按专用条款中“一般约定”中第1.6条规定。发包人对项目负责人的授权范围如下：代表发包人行使发包人的权利、责任和义务，在合同范围内沟通与协调发包人与各参建单位的关系，负责对参建单位各类往来文件的签署与确认。 发包人更换发包人代表的，应当提前 5 个日历天书面通知设计人。2.3 发包人决定2.3.2 发包人应在5个日历天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。2.4 合同支付价款按专用条款中“合同价款与支付”中第10.4条规定。3. 设计人3.1 设计人一般义务3.1.1 设计人 需 87、（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。3.1.3 设计人其他义务：1）设计人交付的成果必须符合本项目所在国家和地区颁发的法律法规、规范、规定、规程、标准、规划和要求，并符合立项文件及招标文件的规定，必须达到建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）的要求，设计人须按合同规定的内容、进度及份数向发包人交付质量合格的设计资料并对其负责。2）设计人交付的成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。3）设计人提交给发包人的设计成果文件，必须经过有注册资格人员的验证和签名，加盖设计人出图专用章和注册章，必要时须在成果文件上标注专业负责人的身份号码，设计人必须对改造后的结构安全负全责。88、4）设计人应在各阶段施工开始前，按约定的设计分工，参与组织工程设计图纸技术交底活动，答复有关技术问题。5）设计人应向发包人提供本项目涉及到的详细的设计规范、规定及标准，所需的国家或地方标准图，由发包人进行备案。6）设计人应配合发包人组织各阶段相关专业（课题）的专家研讨论证，配合发包人开展施工招标和设备、材料采购预询价、技术谈判及招标等工作。7）设计人应积极配合设计咨询（监理）单位开展工作，提供必要的技术和经济资料。8）设计人交付设计文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责作必要调整补充。9）按发包人的要求完成各项目的工程报批手续所需的设计文件数据。10）设计人对于发包人提出的书面意89、见，应在3个工作日内给予书面答复。11）在设计各阶段，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，5天内修改、完善设计，负责完成由于设计失误未获政府主管部门批准而出现的反复修改的工作。12）设计人应积极主动进行与项目有关的内、外协调工作，积极配合与规划、市政、交通等部门和单位的协调，保证设计文件通过主管部门的审查。13）设计人应接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。14）设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协助发包人掌握设计工作的整体进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。15）设计人应按照发包人、设计勘察评标委员90、会、设计咨询（监理）单位、施工图审查机构及政府审查部门的评审意见修改工作或成果，进行设计深化、优化，不另行收费。16）施工阶段，设计人应对项目组人员进行适当调整、驻场专业设计人员，及时为施工现场提供服务。17）设计人参加现场设计和服务管理的人员要求详见第九章人员管理。18）设计人应根据工程进展情况或发包人的要求，派出各专业人员向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题、解决工程中涉及到的与设计有关问题和参加各类验收。设计人提供的现场服务，至工程竣工验收合格止。19）如果设计人由于自身原因未能在发包人规定的时间内完成，设计人支付误期赔偿费给发包人用于另行聘请设计人员。误期赔偿费按本合同违约91、责任相关约定处理。这些误期赔偿费不应解除设计人完成合同规定的其他责任、义务和职责。20）设计项目组必须在发包人指定的办公地点集中办公，服从发包人统一管理。设计项目组办公场所房租、办公设备、交通设备以及设计人员住宿、餐饮等后勤服务均由设计人自行解决。21） 考虑到该项目的重要性、特殊性、复杂性，发包人将设计人的人员落实、驻场人员的到位作为设计管理工作考核的重点。如设计人的人员投入、驻场工作的安排、落实，未能达到要求，设计人应当承担相应的违约责任。22）发包人可以随时指示设计人暂停合同项目的全部或某一部分，在暂停期间，设计人应保护、保管并保证该项目不致产生任何损失和损害。如果设计人因暂停和复工而遭92、受延误和招致增加费用，设计人应向发包人发出通知。如果暂停是为弥补设计人的缺陷，则设计人无权得到延长期或费用。23）设计项目的缺陷通知期限自工程竣工起计24个月。24）设计人所用工具、设备及车辆的安全问题，以及这些运输工具停泊在发包人处所、施工现场或沿着这些地方行驶时的安全事宜，概由设计人负责。其间若对上述发包人处所造成任何损失或损坏，设计人须向发包人作出赔偿。25）发包人及其雇员或代理人对设计人或其雇员的受伤或死亡，以及任何财物蒙受损失或损坏无须负上任何法律责任，除非该伤亡事件是由发包人责任所致。26）由于设计人或其任何雇员责任，以致第三者蒙受损失、受伤及死亡，概由设计人负赔偿责任（因发包人或93、其任何雇员责任而引致的受伤或死亡除外）。27）若因设计人或其任何雇员的责任，以致发包人或发包人的任何雇员受伤及死亡，以及财物蒙受损失或损坏，设计人必须对发包人作出赔偿。28）若发包人提出要求，设计人必须针对本合同规定索偿、诉求及责任，向一家发包人认可（即发包人不会无理拒绝认可）的保险公司投保。在合同期内，必须保持保单有效。设计人必须将保单连同已付保金的收据，在合同期内交由发包人代表保管。29）保险：为保障本合同的顺利履行，设计人应购买工程的建设工程勘察责任保险、建设工程设计责任保险，并按照法律法规的规定为其工作业人员购买工伤保险、人身意外伤害险和其他保险，确保咨询人员及工作人员在工作时间区域内94、如遭受意外伤害由商业保险进行理赔，不涉及至发包人；发包人不承担与此相关的任何费用及责任。合同签订后60日内，设计人须把购买的保险单报发包人备案，否则，发包人有权延期支付服务费。工程设计责任保险应承担由于设计人设计工作的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。工程勘察责任保险应承担由于设计人勘察工作的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。30）当设计人被判破产，发包人可以随时循简易程序，书面通知设计人终止合同，设计人无权获得任何补偿。31）本项目履约担保金额为中标95、价款的10%，中标人须在收到中标通知书后的20日内提交履约保函。履约保函应以由在中国注册的国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别的银行开具的银行保函的形式提供。为取得履约保函所需的费用，由中标人自行负责。履约保函的担保期限从提供履约担保之日起至工程竣工验收合格且缺陷责任期满之日止。32）设计人应委托经发包人认可的具有造价咨询（管理）专业资质单位编制本项目的估算书、初步设计概算、设计变更预算等；33）设计人应提供初步设计与可行性研究报告、施工图与初步设计在建设规模、标准、内容等方面的符合性对比分析报告（含投资差异分析），确保施工图设计符合初步设计要求、初步设计符合可行性研究报告的要求。396、4）对发包人进行的审计或审计调查工作设计人应配合，并应根据意见和建议作出相应的调整。35）设计人同意遵守并执行发包人制订并颁布代建项目的相关管理办法。36）设计人须参与由发包人组织，使用单位、设计人、施工、监理单位组成固定资产交接小组，先进行项目实物移交，后进行档案资料移交。37）设计人应按照发包人要求，对发包人的人员以及其他联合体成员（如有）进行BIM模型操作的培训。38）提供BIM技术的应用服务，包含且不限于核查初步设计和施工图设计、检查管线平衡设计、检查错漏碰缺、检查工程量清单编制、检查设计变更、检查竣工图编制，建立发包人与设计、监理、施工方协同工作模型，将此模型导入发包人委托的第三方平97、台“BIM协同管理平台”，建立运营维护模型，指导实际运行、维护管理工作。3.2 项目负责人3.2.1 项目负责人姓 名： ；执业资格及等级： ；注册证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 15 个日历天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 。 3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 5 个日历天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 。3.3 设计人人员详见附件4：专业设计及驻场服务人员表3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限5个日历天 。3.3.4 对设计人人员的其它要求：198、）专业设计人员和驻场服务人员必须根据本项目设计工作的进展情况，按照发包人的指令在发包人规定的时间和指定的场所集中设计和提供驻场服务，凡人员不到位或不完全到位的，设计单位应按本合同的约定承担违约责任。2）在本合同履行期间，设计人在明确分工各负其责的基础上，设计人承诺为本合同约定项目指定的项目负责人为从事本专业工作10年以上。设计人保证驻场设计代表能够全权代表设计人，并向发包人出具相应的授权文件。合同履行期间不得更换项目负责人，如更换项目负责人必须经发包人批准。3）设计人承诺为本合同约定项目指定的各专业设计负责人为中级职称或以上，设计经历在10年以上，每个专业至少配备1名高级工程师。4）项目设计负99、责人、各专业设计负责人、驻场设计代表的经验、能力和健康状况应能胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。5） 设计人必须保证参与本合同约定项目设计人员的稳定性，在本合同履行期内，设计人在合同附件中承诺投入的人员原则上不得更换，确须更换的应事先征得发包人同意后方可撤回，并按本合同得有关约定承担违约责任。6）发包人认为项目设计负责人、各专业之间负责人、驻场设计代表不称职时，可向设计人发出书面更换人员通知，设计人应当在收到发包人的书面通知后5天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对各类设计人员资历规定的要求，且更换人员须先经过发包人确认。若设计人对发包人要求更换人员有异议时，可申请复议一次100、，若经复议后发包人仍然要求更换，则设计人应无条件进行更换，否则视设计人该人员从发包人发出更换通知的时间开始擅自离岗。7）设计人必须加强设计人员职业操守的教育，本合同约定项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：（1）严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全；（2） 禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销；（3）禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备；（4）禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别；（5）禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、101、产品、工程进行包庇及验收；（6）禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；（7）禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。8）凡违背以上规定者，一经查实，发包人有权向有关部门反映情况，追究设计人及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失。9) 项目设计负责人的姓名、职务、职责应在设计人设计人员架构表内明确。10) 设计人依据合同发出的通知，以书面形式由项目设计负责人和设计负责人签字后送交发包人驻场代表，发包人驻场代表在回执上签署姓名和收到时间，通知同时生效。11) 项目设计负责人和驻场设计代表按发包人认可的设计详细进度计划和发包人依据合同付出的102、指令要求组织设计，并应保证设计信息的准确、安全。12) 每一项目设计负责人和驻场代表均是设计人的履约代表，发包人发出的任何书面形式的文件经任一项目设计负责人和驻场设计代表签收，即视为已送达设计人。3.4 设计分包3.4.1 设计分包的一般约定禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作 。主体结构、关键性工作的范围：包含并不限于建筑、结构等符合设计人专业设计资质要求或设计能力的工作 。 3.4.2设计分包的确定允许分包的专业工程包括：设计人所承接的专项设计内容，由于设计人本身的资质及所属设计人员的限制，经发包人认可，由设计人直接将该项设计内容分包给专业设计单位 。其他关于分包的约定：1）由设计103、人与专项设计分包单位签订设计分包合同，并报发包人备案 。2）专项施工图设计阶段，实行专项设计分包方自身管理、设计人总协调管理、发包人管理的三级管理模式。在此管理阶段专项分包方为主设计方，承担主要的设计责任，设计人为协作设计方，承担次要的设计责任，设计人就该部分对总体设计方案设计思想及技术路线贯彻与总体设计的协调负责出具施工图的审核意见，并报发包人备案，设计人承担相应连带管理责任。在此设计阶段的违约及绩效考核方面相应地按此设计责任进行比例划分。3）在施工图设计阶段、施工招标及施工阶段，专项设计分包单位要接受发包人对其进行管理和协调。4）本项目中，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成104、合同约定的专业专项设计。限于专业资质、业务范围问题不能设计人进行的专项设计，由设计人在本设计合同签订前报发包人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人按设计合作协议承担。5）专项分包施工图设计文件中，需设计人校核确认的部分由设计人及专项分包人员进行会签并盖经授权的图纸审核专用章或公章。6）设计人应在本合同生效后十日内将所有专业分包单位的基本情况、资质、分包内容、费用等列表报发包人审查及备案。3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 分包人的企业资质以及相关人员安排等 。3.4.4 分包工程设计费支付方式： 分包工程费用包含在合同价中，由设计人支付给分包人，如设计人未按期支付，发包人有权105、停止下期设计费支付并有权对设计人进行处罚，并可从未支付的设计费中扣除费用支付给分包人。3.5 联合体3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式： 按通用条款 。5. 工程设计要求5.1 工程设计一般要求5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：。5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：。5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：在保证设计质量的前提下，全过程实行限额设计,在包含完整批复初步设计概算全部建设内容的前提下，必须按照政府主管部门确定的投资额度和要求严格控制，进行投资分解和分析，实行投资控制，严格控制方案设计阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段及施工阶段等，确保工程概、预106、算不突破投资目标。 1）方案设计阶段：设计人依据设计方案成果编制造价估算文件，完成估算编制后，方案阶段成果应与可行性研究成果进行对比和分析，对超出限额的部分进行说明和分析，提出修改指引和意见并报送发包人。 2）初步设计阶段：初步设计过程中，设计人应对主要总规划、建筑方案、结构形式、工艺流程、主要设备指标等提出技术和经济方面的比选方案。用以制定专业设计原则进行方案设计及材料设备选型，以单位工程作为评价，做好专业内的平衡和调整，提出节约投资的措施。初步设计文件确定后，设计人对概算文件进行对比和分析，对超出限额的部分进行说明和分析，提出修改指引和意见供发包人参考。3）施工图阶段：施工图预算完成编制后107、，由造价咨询单位负责预算与初步设计概算进行对比和分析，设计人应对超出或需要调整的设计内容，在不影响工程功能水平、工程质量、工程运营维护成本、全寿命周期费用等情况下，进行设计优化，确保预算不超出设计限额和工程总投资额。4）施工阶段：加强设计变更管理，应严格控制变更的发生，对非发生不可的变更，应尽量提前。设计人应先对工程重大设计变更方案进行造价估算，开展价值工程研究，向发包人报送新旧设计方案行造价估算、施工工艺、功能等方面对比分析，供发包人参考使用。发包人同意后，设计人才可以出正式设计变更文件。并由造价咨询单位对设计变更造价进行动态管理 。 5.1.2.8其它要求：BIM应用技术要求（1）按xx省108、代建项目管理局BIM实施管理标准和xx省代建项目管理局BIM实施导则要求，通过各专业施工图汇总来模拟建造实体，提前检查初步设计、施工图设计中存在的错、漏、碰、缺，减少返工、误工，实现工程多专业协同工作；（2）编制工程量清单，为工程招投标提供合理的参考依据；（3）施工阶段，通过模型与实际施工情况的对比，迅速了解项目进度及成本的偏差情况，评估变更可行性，实现对工程的精确管控；（4）用于运营维护管理工作。5.3 工程设计文件的要求5.3.3 工程设计文件深度规定： 需满足建设工程设计文件编制深度的规定(2016年版)、市政公用工程设计文件编制深度的规定(2013年版)，若设计期间国家执地新的标准，则109、按国家现行的相关规定执行 。 5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 按国家现和行相关规定执行 。6. 工程设计进度与周期6.1 工程设计进度计划6.1.1 工程设计进度计划的编制合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：设计人应在合同签订后7天内向发包人提交一份详细的进度计划。当进度计划与实际进度不符时，设计人还应提交一份修订的进度计划。合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：1）工作顺序和各个阶段的预期时间安排、出图计划；2）需要设计咨询（监理）单位、发包人、施工图审查机构、政府审查部门进行审查、批准的期限；3）合同和技术规范中规定的各项检验和试验的顺序和时间安排。6.110、1.2 工程设计进度计划的修订发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5个日历天。6.3 工程设计进度延误6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形： / 。设计人应在发生进度延误的情形后 2 个日历天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 2 个日历天内提交要求延期的详细说明。发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 个日历天内进行审查并书面答复。6.5 提前交付工程设计文件6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： / 。7. 工程设计文件交付7.1 工程设计文件交付的内容7.1.2 发包人要求设计人提交电子版111、设计文件的具体形式为： 详见附件 ：各阶段、各版次设计成果文件组成及要求。 8. 工程设计文件审查8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 20 个日历天（因设计人原因导致审查不能通过审查的，设计人的设计周期不调整，且根据合同条款追究设计人的设计责任）。8.4 工程设计审查形式及时间安排： 根据设计的不同阶段，由发包人提供资料委托查关专业的专家或专业的审图机构对设计人提交的设计文件进行审查，具体时间安排由发包人确定后通知设计人，设计人不得有异议 。9. 施工现场配合服务9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内包括：。9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 直112、至该项目竣工验收 时间内提供施工现场配合服务。10. 合同价款与支付10.1设计取费标准工程设计费计费方式为总价包干。合同设计费已包含本合同约定项目的全部设计费用，设计文件修改费用，招标配合费用，驻场服务费用，设计调研费，各类报建、报审、报验收的费用，竣工图审查费用，设计变更费用以及设计人委托有工程造价咨询资质单位编制估算、初步设计概算的费用等。发包人不再支付合同中指明费用内的任何其他费用。如发包人要求设计人提供本合同外的服务，费用另行协商。10.4进度款支付10.4.1方案设计投标经济补偿费合计人民币万元，其中：本项目不设投标补偿。适用于中标人支付经济补偿：(1) 全部的投标经济补偿费包含在113、本项目设计费中，承包人根据评标委员会对投标人的设计方案评审排序，承包人在签订合同后，由承包人向发包人申请，承包人在收到招标人的第一笔付款后，对2-5名未中标人的设计方案给予补偿。其余未中标人费用自理，发包人不再给予未中标人投标补偿。如果投标人不足 5 名或者前5名中有被废标的，所剩余的投标经济补偿费支付给中标人。(2)方案设计投标经济补偿费总额元，其补偿方式如下：排列名次投标人名称补偿金额（元）备注1 2345合 计10.4.2设计费（含投标经济补偿费部分）支付进度详见下表：支付节点支付条件支付金额备注第1期签订合同并提交履约保函基数10%/第2期取得规划部门对工程方案或修规的批复基数15%A114、按附件一第3期取得发改部门对初步设计概算的批复基数20%A按附件二第4期取得施工图审查合格报告，且完成施工图预算审定（EPC模式），或完成工程量清单编制并确定招标控制价（传统模式）基数20%A+F按附件三第5期向城建档案管理部门移交全套工程资料并取得相关证明，并完成所有设计变更审批手续基数20%*B按附件四第6期合同结算经省政府财政部门审定基数10%或按省政府财政部门审定应付金额/第7期缺陷责任期届满基数5%C按附件五注:A为设计阶段合同履约评价得分对应的暂付设计费支付比例。F为设计阶段合同履约评价综合得分对应的暂付设计费余额应返还金额。暂付设计费余额为设计阶段全额设计费与该阶段暂付设计费的差115、额。具体详见附件12: 省代建局直接管理项目设计单位履约评价实施细则。说明：1.本项目设计费总额中包括投标时对投标单位的投标补偿费用及最终选定未中标人设计方案的补偿费用，详见本项目的设计勘察招标文件。本条中所指最终设计费及其比例均包含中标单位的投标补偿费用及未中标人设计方案的补偿费用。2.发包人支付的设计费中包含了设计人履行合同所需的所有支出，设计人每次办理款项申请时须开据发票（税金由设计人自理），并按发包人的要求提供进度款申请资料。3.设计费结算以xx省财政厅审定为准。4.发包人付给设计人的款项为设计人与本项目有关的唯一报酬，设计人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受116、佣金、回扣或类似费用，一经发现该部分款项从发包人支付给设计人的费用中扣减。5.上述所有的支付时间不包含政府部门审批时间，设计人已清楚明白本项目工程款的拨付程序，并理解因政府部门审核请款手续对时间等方面的影响与发包人无关，故非发包人原因造成的工程款支付拖延，不得向发包人要求计付拖延工程款期间的利息及因此导致的其他损失。设计人应委派专人负责跟进报酬支付呈批过程的相关事务。6.本项目如发生因为规划或其他政策因素导致的部分内容不实施或延期实施，已实施部分按完成工作量计算；在服务期内需要延期的，不增加延期设计费及勘察费。10.4.3 BIM技术应用费支付进度详见下表（BIM技术应用费： 元）序号付款比例117、付款额申请支付BIM费时间110%提交本项目设计阶段BIM实施方案，经甲方委托的BIM第三方或项目组确认。210%提交本项目方案设计阶段BIM模型及方案设计BIM应用成果，完成数据与BIM平台对接，满足协同管理的工作要求，经甲方委托的BIM第三方或项目组确认。320%提交本项目初步设计阶段BIM模型及初步设计BIM应用成果，完成数据与BIM平台对接，满足协同管理的工作要求，经甲方委托的BIM第三方或项目组确认。460%提交本项目施工图设计阶段BIM模型及施工图设计BIM应用成果，完成数据与BIM平台对接，满足协同管理的工作要求，经甲方委托的BIM第三方或项目组确认。10.5合同价款的结算与支付118、10.5.1工程设计费计费方式为总价包干，设计费已包含了完成本项目设计工作内容的全部费用，包含并不限于后续项目变更的设计工作量，项目概算内产生的变更调整等均不再另行增加设计费。设计费最终结算价须经省政府财政部门审核。11. 工程设计变更与索赔11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 个日历天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后 5 个日历天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 5 个日历天内，予以书面答复。11.6发包人索赔11.6.1设计未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，发包人按如下约定向设计人索赔：1119、）发包人将自己的索赔意向书面通知设计人，并要求设计人在限期内纠正自己的违约行为，否则，发包人将考虑启用履约保函。2）限期届满，设计人没有采取纠正行为或者纠正行为不能使发包人满意的，发包人将索赔意向书面通知约定的保函出函银行。3）发包人向银行发出书面索赔意向七天内，设计人依然没有用实际行动纠正自己的违约行为或者纠正行为不能使发包人满意或者纠正行为无法弥补发包人的损失，则发包人直接向银行发出正式书面索赔通知。4）如果通过向银行索赔的方式依然不能完全弥补发包人的损失，则发包人有权在应支付给设计人的勘察、设计费中直接扣取。5）如果通过向银行索赔以及直接扣取勘察、设计费等方式依然不能完全弥补发包人损失的120、，设计人必须在发包人规定的时间内以现金形式支付剩余索赔额。11.6.2在任何索赔期间，不论索赔是否有据，均不能免除设计人按合同约定应履行的合同义务。设计人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行，否则发包人有权终止合同并要求设计人赔偿由此而给发包人造成的全部损失。12. 专业责任与保险12.2 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。13. 知识产权13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有 。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 设计人仅可以在实施项目时使121、用，合同履行完成后，设计人不再拥有使用上述文件的权利 。13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：知识产权归发包人和设计人共有，其中设计署名权归设计人所有；设计人可在展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图，但不得享有知识产权中的其他权利。设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部工作的成果，包括方案设计、初步设计、施工图设计及其他设计文件、资料等不再用于其他任何项目的设计，否则发包人有权向设计人追究相关责任。发包人在出版作品的书刊或展览时，如有需要表明设计者，引用上述署名格式。发包人全部设计文件、资料等的完全使用权，并在本合同执行完毕后继续拥有合法122、使用以上设计文件、资料等的权利。关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：无 。13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：由设计人自行承担 。13.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，设计人应负法律责任，发包人有权向设计人索赔。14. 违约责任14.1 发包人违约责任14.1.1 发包人支付设计人的违约金：1）发包人不按合同约定向政府部门办理进度款支付申请的，除应支付本合同约定的进度款外，还应按同期银行贷款利率给设计人利息（设计人未提供齐全进度款支付申请材料的情况除外）。2123、）发包人无正当理由不向政府部门办理设计人竣工结算款支付申请的，除应支付设计人竣工结算款外，还应按同期银行贷款利率给设计人计付拖欠款项期间的利息 。14.2 设计人违约责任14.1.1设计人违反本合同的约定，应当按约定向发包人承担相应的违约责任。设计人承担违约责任的形式包括：1）限期改正。设计人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，必须在发包人限定的时间内履行义务。2）一般违约责任。设计人被发包人要求按本合同约定承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币1万元/次。3）严重违约责任。设计人被发包人要求按本合同约定承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币3万元/次。4）部分解除合同。124、发包人向设计人发出部分解除合同的通知后，本合同部分解除即生效，设计人必须在三天内停止被解除部分合同的工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，所交接资料必须完整。设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场，或交接资料不完整的，发包人有权视情况全部解除合同；因设计人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致发包人工期延误及其他方面的损失，发包人有权拒绝支付本合同价款并要求设计人赔偿实际损失。5）解除合同。发包人向设计人发出解除合同的通知后，本合同即解除，设计人必须在三天内停止全部工作，五天内配合发包人完成现场工作和有关资料的交接，并于完成交接工作当天内离场。设计人应保证所移交的资料齐全完125、整，设计人无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，引致发包人工期延误和其他方面的损失，发包人有权拒绝支付本合同价款并要求设计人赔偿损失。6）赔偿损失。因设计人违约或工作失误给发包人造成损失的，由设计人向发包人赔偿与违约有直接或间接因果关系的所有损失，赔偿金为实际损失的100。但不超过发包人支付给设计人费用的2倍。14.1.2累计出现三次限期纠正责任，发包人有权追加设计人一次一般违约责任；累计出现三次一般违约责任，发包人有权追加设计人一次严重违约责任；累计三次严重违约责任，发包人有权单方面部分或全部解除合同。14.1.3本合同解除后，设计人已经完成的设计成果在发包人支付于工126、作量对应的设计费后，全部归发包人享有，发包人有权于其他设计人签订设计协议，其他设计人可以取代设计人在本合同中的地位，承接设计人的一切权利义务，有权在设计人已经完成设计成果的基础上继续设计，设计人不得有异议，其他设计人不必支付设计人任何报酬。14.1.4当发包人认为设计人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关义务时，发包人有权书面通知设计人，指明设计人无履行的内容并要求设计人按如下约定承担违约责任：1）设计管理方面的违约责任：设计人无故要求终止或解除合同，按严重违约处理，赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并承担由此造成的拖延工期的损失。设计人转包和私自分包设计任务，按严重违约处理。情127、节严重的，发包人有权单方面解除合同，赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并承担由此造成的拖延工期的损失。同时，发包人将扣除转包（分包）部分的全额设计费用，设计人应承担由此造成的工期、技术及其他一切损失。设计人承诺主动支持发包人及设计咨询（监理）单位的工作，对发包人及设计咨询（监理）单位的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，第一次按一般违约处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约处理。同时，设计人还要承担由此造成的一切经济损失。设计人没有按照合同的约定做好设计协调工作，发包人有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式并要求其承担比原来计划多开支的费128、用，设计人不得提出任何异议。2）设计成果方面的违约责任：设计人由于自身原因造成逾期交付设计文件的处理：A）一次性逾期2天以内的，给予书面通报批评并限期改正；一次性逾期3天以内（或累计达5天以内）的，记一次一般违约，并向发包人交纳违约金人民币1万元/次；一次性逾期5天以内（或累计达10天以内）的，记一次严重违约，并向发包人交纳违约金人民币3万元/次；一次性逾期10天以内（或累计达15天以内）的，发包人有权部分解除合同；一次性逾期超过10（或累计超过15天）的，发包人有权全部解除合同，设计人赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并赔偿由此造成发包人的一切损失。B）设计人未能按合同约定及工作129、计划完成“五图一书”、建筑方案设计、初步设计、施工图设计，每逾期一天，需向发包人交纳违约金人民币1万元/天。设计人必须根据实际情况调整工作计划，并报发包人审批，如在后续工作中，设计人能按调整的计划完成，已赔偿金额可作为奖金返还给设计人。逾期超过30天发包人有权全部解除合同，设计人赔偿相当于约定的设计费总额两倍的损失给发包人，并赔偿由此造成发包人的一切损失。因建设规划方案重大功能性调整造成逾期交付设计文件处理：一次性逾期不超过20天（或累计达30天以内）的，发包人或设计咨询（监理）单位予以书面确认，但发包人不予支付赶工费，工期不得顺延；一次性逾期超过20天（或累计超过40天）的，设计人应优先采用130、追回工期的办法，赶工费用双方另行协商。设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误，按如下约定处理：A)在设计过程中发现设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，给予限期改正，并按附件5设计错误分类中类错误对应2次严重违约责任，类错对应1次严重违约责任，类错误对应2次一般违约责任，类错误对应1次一般违约责任。由此造成设计文件逾期交付的，按本章5.2.1条的约定处理。B）在对设计文件进行评审或审查时发现设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，并按附件5设计错误分类中类错误对应2次严重违约责任，类错对应1次严重违约责任，类错误对应2次一般违约责任，类错误131、对应1次一般违约责任；因此造成设计文件逾期交付的，按本章5.2.1条的约定处理。C）在后续设计或施工时发现设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误的，发包人有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式并要求设计人赔偿损失，并按附件5设计错误分类中类错误对应2次严重违约责任，类错对应1次严重违约责任，类错误对应2次一般违约责任，类错误对应1次一般违约责任。D）因设计人的设计质量不符合合同约定或设计文件出现遗漏或错误造成一般质量事故或工期延误3天以上5天以内的，按一般违约处理，设计人应负责修改或补充设计文件并免收直接受影响工程部分的设计费。E）由于设计人设计错误造成工程严重质量事故或工期132、延误超过5天的，按严重违约处理，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受影响工程部分的设计费，给发包人造成损失的，应全额向发包人支付赔偿金。3）投资控制方面的违约责任：设计人未取得发包人同意超投资限额设计的，超过30万元须限期改正，超过50万元须承担一般违约责任，超过100万元须承担严重违约责任，超过200万元按部分解除合同处理，超过400万元按解除合同处理。此外，扣减等同超限额部分金额设计费，同时设计人还要承担由此造成的一切经济责任和法律责任。4）人员投入方面的违约责任：设计人在合同附件中承诺投入的人员没有按发包人的指令按时到位的，必须在发包人规定的时间限期到位，如不在发包人规定的时间到位，133、发包人有权根据实际情况决定设计人承担违约责任的形式，设计人不得提出任何异议。在本合同履行期内设计人要求更换人员的，按以下约定处理：A）未经发包人同意的，更换一般设计人员须向发包人支付违约金人民币3万元/人次；更换专业设计负责人须向发包人支付违约金人民币9万元/人次；更换项目总负责人（或设计负责人）须向发包人支付违约金人民币15万元/人次。B）经发包人同意的，更换一般设计人员，发包人有权要求设计人支付违约金人民币1万元/人次；更换专业设计负责人，发包人有权要求设计人支付违约金人民币3万元/人次；更换驻场设计代表，发包人有权要求设计人支付违约金人民币5万元/人次。C）因不可抗力事件（如重病、重伤、134、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，设计人必须在出现空缺之日起五日内予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予以补充的，按照本章5.4.1条处理。5）其他方面的违约责任：设计人违反本合同其他条款的约定或者履约时与其承诺不符，发包人有权根据实际情况决定其承担违约责任的形式，设计人不得提出任何异议。设计人应支持、服从发包人的管理工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次承担一般违约责任1次；第三次以后，每发生一次承担严重违约1次，情节特别严重的，发包人有权部分解除合同或解除合同。对于发包人通知设计人（包括设计人分包单位）参加的会议（包括但135、不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于设计人法定代表人、经报发包人批准同意的设计人法定代表人授权人、项目负责人等）未经发包人书面同意自行缺席的，每缺席一人次设计人承担1次一般违约责任。设计人未能按合同约定及时提供招标配合服务，或其招标配合服务未能达到合同约定的要求，导致发包人的招标工作不能按时顺利进行的，每确认1次，设计人承担一般违约责任1次。设计人未能按合同约定投入人员或投入人员（含勘察人员）没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，设计人承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责136、人的，每出现1人次，设计人承担严重违约责任1次。设计人要求更换人员的，需征得发包人同意。设计人在发包人规定的宽限期内仍未将人员投入到位的，发包人有权另请他人接替其工作并书面通知设计人，另请他人的费用从应支付给设计人的勘察、设计费中扣减。因不可抗力事件（如重病、重伤、失踪、死亡等）造成设计人员岗位空缺的，设计人必须在出现空缺之日起五日内予以补充，但无须向发包人支付违约金。逾期未予以补充的，按照没有按时到位处理。6）违约金从履约担保中扣除。履约担保不足的，相应扣减项目设计费。项目设计费不足的，发包人可继续向设计人提出索赔要求。15. 不可抗力 15.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事137、件之外，视为不可抗力的其他情形： 重病、重伤、失踪、死亡等 。15.3不可抗力后果的承担因不可抗力事件导致的费用损失，由甲、乙双方各自承担自己的损失；对不可抗力事件导致的工期延误，除非一次影响工期延误大于30天，否则竣工日期不变，分段工期或者节点工期可以延误，但设计人应当在下一个节点或分段竣工日前赶回。16. 合同解除 16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：（3）暂停设计期限已连续超过 180 个日历天。16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 180 个日历天内。17. 争议解决17.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：（1）向 广州市 138、人民法院起诉；18. 其他（如果没有，填“无”）附件附件1：工程设计范围、阶段与服务内容附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录附件4：专业设计及驻场服务人员表附件5: 设计错误分类附件6: 勘察协议条款附件7: 廉政合同附件8: 银行保函格式附件9：担保公司保函格式附件10:xx省代建项目管理局BIM实施导则附件11:xx省代建项目管理局BIM实施管理标准附件12: 省代建局直接管理项目设计单位履约评价实施细则附件1：工程设计范围、阶段与服务内容工程设计范围、阶段与服务内容发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。一、本工程设139、计范围（1）方案修改及完善：根据现行建筑工程设计文件编制深度规定、市政公用工程设计文件编制深度规定中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。（2）规划方案审查： 红线 范围内（具体以发包人书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。（3）室外市政、园林工程设计：本项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设140、计。（4）建筑设计：本项目范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。（5）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等装修工程的结构设计等。大、中型项目要做装配式建筑的方案比选。（6）电气设计：建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。（7）建筑智能化系统设计： 1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、有线电视及卫星电视接收系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、引导系统、手机信141、号覆盖系统、室内手机信号屏蔽系统、无线上网系统等； 2）电子会议系统； 3）新闻发布系统； 4）建筑设备监控系统； 5）安全防范系统：包括入侵报警系统、视频监控系统、出入口控制系统、电子巡更系统、停车场管理系统、智能卡系统、安全防范系统集成（设计范围内的所有建筑、公众区域、停车场、出入口通道等区域的安保设计）等； 6）智能化系统集成； 7）弱电防雷系统； 8）机房工程； 9）监控中心。（8）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳等设计。（9）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统142、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。（10）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。（11）人防工程设计。（12）电梯工程设计与相关配合。（13）市政道路专业设计。（14）市政管线专业设计。（15）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。（16）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。（17）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设143、计开始前向发包人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。（18）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。（19）编制方案设计投资估算。（20）编制初步设计概算。（21）编制设计变更预算。（22）编制施工图预算。（23）在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。（24）对于专项分包勘察、设计文件，须由设计人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。（25）提供主要设备材料表及技术要求书，配合发包人的招标工作。地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化144、分析及有关专项试验、研究与论证不在设计人设计范畴内，但设计人应配合发包人工作。（26）幕墙工程（如有）。（27）环保工程设计。（28）防雷设计。（29）标识导引系统设计。（30）擦窗机设计。（31）临水、临电、施工围墙、施工便道、施工总平面等工程设计。（32）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。（33）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。（34）机械停车设计。（35）厨房设计。（36）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。（37）其他：1）需进行装配145、式建筑设计，装配率需满足广州市住房和城乡建设局相关规定的要求；2）需进行全过程BIM设计，并在BIM模型的基础上导出全部图纸，并需无偿向发包人提供相应格式的电子文件；3）负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。二、本工程设计阶段划分方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。三、各阶段服务内容1.方案设计阶段（1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划和市场潜力； （2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作； （3146、）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准； （4）设计人依据设计方案成果编制造价估算文件，完成估算编制后，方案阶段成果应与可行性研究成果进行对比和分析，对超出限额的部分进行说明和分析，提出修改指引和意见并报送发包人（5）协调景观、交通、精装修等各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司的合理化建议并对方案进行调整； （6）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；（7）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工147、作。2.初步设计阶段（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定； （2）初步设计过程中，设计人应对主要总规划、建筑方案、结构形式、工艺流程、主要设备指标等提出技术和经济方面的比选方案。用以制定专业设计原则进行方案设计及材料设备选型，以单位工程作为评价，做好专业内的平衡和调整，提出节约投资的措施。初步设计文件确定后，设计人对概算文件进行对比和分析，对超出限额的部分进行说明和分析，提出修改指引和意见供发包人参考。（3）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、148、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。3.施工图设计阶段（1）负责完成并制作总图、建筑、结构、机电、室外管线综合等全部专业的施工图设计文件； （2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；（3）施工图预算完成编制后，由造价咨询单位负责预算与初步设计概算进行对比和分析，设计人应对超出或需要调整的设计内容，在不影响工程功能水平、工程质量、工程运营维护成本、全寿命周期费用等情况下，进行设计优化，确保预算不超出设计限额和工程总投资额。（4）根据项目开发进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改149、调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件； （5）协助发包人进行工程招标答疑。4.施工配合阶段（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； （2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； （3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； （4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续； （5）提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； （6）应发包人要求协助审核150、各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。（7）现场服务：指派设计人员常驻项目，按设计方分工责任分配组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格为止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计方在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在一天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。（8）加强设计变更管理，应严格控制变更的发生，对非发生不可的变更，应尽量提前。设计人应先对工程重大设计变更方案进行造价估算，开展价值工程研究，向发包人报送新旧设计方案行造价估算151、施工工艺、功能等方面对比分析，供发包人参考使用。发包人同意后，设计人才可以出正式设计变更文件。并由造价咨询单位对设计变更造价进行动态管理。（8）配合发包人进行施工招标和设备、材料采购招标工作，要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。其招标文件技术部分由设计人负责编写。（9）提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不能带有倾向性和排他性。（10）对设备、材料订货有关性能、参数、规格确认，以及协助参与对已订设备、材料的验收工作。（11）协助制订设备系统的调152、试计划和参与设备试车调试。（12）参与工程的报建与各类验收，参与编写工程总结。（13）项目负责人应该参加发包人或监理单位召开的协调会、调度会。（14） 根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计方向发包人提供施工组织设计的书面建议，配合编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。（15）施工单位编制竣工图完成后，设计方应组织各专业人员审核竣工图纸的完整性和准确性，各级审核人员应签名确认。附件2：发包人向设计人提交有关资料及文件一览表发包人向设计人提交有关资料及文件一览表序153、号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1项目立项报告和审批文件各1方案开始3天前2发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求）1方案开始3天前3建筑红线图，建筑钉桩图各1方案开始3天前4当地规划部门的规划意见书1方案开始3天前5工程勘察报告2方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告6各阶段主管部门的审批意见1下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见7方案设计确认单（含初设开工令）1初步设计开始3天前8工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图1初步设计开始3天前9初步设计确认单（含施工图开工令）1施工图设计154、开始3天前10施工图审查合格意见书1施工图审查通过后5天内11市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等）1方案设计开始3天前12其它设计资料1各设计阶段设计开始3天前13竣工验收报告1工程竣工验收通过后5天内（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）附件3 ：各阶段、各版次设计成果文件组成及要求各阶段、各版次设计成果文件组成及要求一、版次1设计成果文件版次1文件：方案的修改和完善（包括估算书），为根据中华人民共和国建设部颁布的建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见及政府职能部门提出的修改意见，对在设155、计招标阶段最终选定的设计方案进行修改和完善，最终完成的经发包人确认的方案设计成果文件。为发包人组织政府有关部门、各专业相关专家、设计人共同参与的论证后，经政府和发包方最终确定的方案设计文件，由设计说明书、设计图纸及其电子文件、透视图（效果图）及其电子文件、模型等五部分组成。文件（不限于此）按照下列次序编排：1、 封面（写明方案的名称、方案编制单位、编制时间）。2、 扉页（写明方案编制单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人（或设计负责人）的姓名，并经上述人员签署或授权盖章）。3、 方案设计文件目录。4、 方案设计说明书，内容包括工程规模和设计标准、建筑总平面设计说明、单体建筑方案设计构思说明156、结构选型方案说明、消防安全系统说明、主要内外建筑与装饰材料说明和主要技术经济指标说明等。5、 方案设计图纸，图纸内容为总平面规划图、项目总平面设计图、交通分析图、绿化及环境设计图；建筑各层平面图、建筑各主要立面图与剖面图，；室内外装修设计方案图；下述展板中的图纸缩印本；其他在方案论证过程中提出的需补充说明的图纸。6、 方案投资估算（含非标设备、材料、构配件的报价）。上述16部分装订成册（下称方案文本），方案文本规格为A2。7、 展示图规格为A1(594mm841mm)，展示图均应贴裱在1000mm700mm的轻质板上。图纸内容为项目鸟瞰透视图、建筑透视图、夜景透视图、总平面规划图、总平面设计157、图、主要平面图（4张）、立面图（4张）和剖面图（4张），设计概念分析图（2张）等，以能清晰表达设计意图为原则。8、 包括建筑总平面设计和单体建筑方案设计的实体模型，比例1：500为宜。9、 设计人应向发包人提交方案设计报建所需要的设计成果文件图纸及文本文件、电子文档光盘；文件均须加盖设计单位出图章、注册建筑师章。版次1设计成果文件的份数要求：1、 方案论证过程中，设计人按每次专家的论证意见调整优化设计方案，按上述方案文本要求制作方案文本12份/次，电子文档光盘（含方案文本的全部内容）4份/次。2、 方案最终确认后，设计人最终制作方案文本12份，及过程文件（如有）电子文档光盘（含方案文本的全部内158、容）4份，第7项的展示图各4份，模型1个。3、 上述设计成果份数若不足使用，可根据发包人需求增加，最终份数以25份为限（相关费用包含在总费用中，不做增加）。二、版次2设计成果文件版次2文件：为向项目所在地规划局进行规划报建的“五图一书”，以及专项设计/咨询专项分包人提交的前期咨询文件等设计成果文件。为向项目所在地规划局进行规划报建的文件，按照项目所在地规划局的规划报建要求和报审图纸深度要求进行编制，提供如下文件（不限于此）（文件需按项目所在地规划局的要求加盖相应的图章，如规划报建章、设计单位规划出图章等）：1、总平面规划图（包括基地区位图和各项技术经济指标等）。2、绿地系统规划图。3、道路交通159、系统规划图。4、竖向规划图。5、规划方案说明书（含估算书）。6、管线综合规划图。7、电子磁盘报批文件。版次2设计成果文件的份数要求：按“五图一书”的报建要求，提交第15项成果各8份/次（每次指报审过程中的换图或重报，下同），第7项成果4份/次，报审批出后制作本版次最终设计成果的电子文档光盘4份。按“管线综合规划报建”（如有）的要求，提交第6项成果各8份/次，第7项成果4份/次, 报审批出后制作本版次最终设计成果的电子文档光盘4份。三、版次3设计成果文件版次3文件：为向项目所在地规划局和相关政府主管部门进行单体方案报建（专业报建）的设计成果文件（包括估算书）。为向项目所在地规划局和相关政府主管部160、门进行单体方案报建（专业报建）所需要的文件，按照项目所在地规划局和相关政府主管部门的报建要求和报审图纸深度要求进行编制，提供如下文件（不限于此）（文件需按项目所在地规划局或相关政府主管部门的要求加盖相应的图章，如设计单位出图章、报建特许人章、注册建筑师章等）：1、现况地形图上绘制的总平面图。2、总平面（包括各项技术经济指标）。3、建筑平、立、剖面图。4、设计说明。5、电子磁盘报批文件。6、工程估算书。版次3设计成果文件的份数要求：1、 按“建筑方案报建”的要求，提交第14项成果各份8/次，第5项成果4份/次，报建批出后制作最终设计成果的电子文档光盘4份。专业报建（交通、市政、人防、消防、环保、161、卫生、绿化、防雷等）所需设计成果文件各专业部门4份/次。各专业部门报建批出后制作最终设计成果的电子文档光盘每专业报建部门成果各4份。四、版次4设计成果文件版次4文件：为初步设计成果文件（包括文本说明、图纸、工程造价控制所需的工程量分解文件及概算书），根据中华人民共和国建设部颁布的建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）中关于初步设计应达到的设计深度要求进行编制，且此文件符合初步设计审查的各项要求。初步设计文件按建设部批准的建筑工程设计文件编制深度规定和xx省住房和城乡建设厅行政主管部门对初步设计文件审查的要求进行编制，提供如下文件（不限于此）（文件需按xx省住房和城乡建设厅的要求装订和加盖162、相应的图章和签名，如设计单位出图章、注册建筑师章、注册结构工程师章等），为满足项目初步设计概算审批的政府部门要求，发包人有权要求设计人增加设计深度，设计人必须无条件配合。另包括发包方需要的招投标技术文件：1、设计说明书（由设计总说明、各专业的说明书组成）。2、设计图纸（由各专业设计图纸组成，且包含本项目室内外各工程初步设计、特殊专业初步设计图。3、设计概算、工程量清单。4、结构计算书。5、效果图（包括各主要部位室内外效果图）。版次4设计成果文件的份数要求：1、第13项成果按xx省住房和城乡建设厅的要求装订成册（下称初步设计文本）12份/次。2、第4项独立成册12份/次。3、效果图各一式3份/次163、。4、初步设计报审批出后制作本版次最终设计成果的电子文档光盘4份。五、版次5设计成果文件版次5文件：为初步设计修改文件（包括文本说明、图纸、工程造价控制所需的工程量分解文件及概算书），以及发包人需要的招标技术文件。该版次在版次4设计成果文件的基础上进行修改深化，以及对初步设计审批意见的修改、修正概算文件等（不限于此）。修正概算深度参照预算的格式执行。版次5设计成果文件的份数要求：1、修正后的初步设计文本（发包人需要的招标技术文件）12份（内容及要求同版次4）。2、初步设计概算经局内定稿并征求使用单位意见后，需向省发展改革委报送纸质概算2份、电子光盘1套（光盘中含初步设计，初步设计概算，询价文件164、合同扫描件等相关依据文件电子版）。报送省发展改革委审批后，前期工作部需留存初步设计及概算文本4套、概算审核报告文本2份、电子光盘各1套，其中2套初步设计及概算、1份概算审核报告及光盘移交局档案室存档，1套初步设计及概算文本移交计划财务部，1套初步设计及概算、概算审核报告文本由前期工作部统筹使用。六、版次6设计成果文件版次6文件：为施工图设计文件（包括图纸、计算书、工程造价控制所需的工程量分解文件和工程量清单），根据中华人民共和国建设部颁布的建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）中关于施工图设计应达到的设计深度要求进行编制，且此文件符合向项目所在地规划局和相关政府主管部门提交的施工图报建165、（专业报建）所需的设计成果文件及施工图设计审查的各项要求。为向项目所在地规划局及相关政府主管部门进行单体施工图报建（专业报建）所需要的文件，按照项目所在地规划局和相关政府主管部门的报建要求和报审图纸深度要求进行编制，提供如下文件（不限于此）（文件需按项目所在地规划局和相关政府主管部门的要求加盖相应的图章，如设计单位出图章、报建特许人章、注册建筑师章等）：1、总平面（包括各项技术经济指标）。2、建筑构造说明。3、建筑平、立、剖面图，施工用地围蔽设计图。4、各专业报批设计文件。5、电子磁盘报批文件。6、基坑支护施工图（包含主管部门技术审查所需的说明书、计算书及其它必要文件）版次5设计成果文件的份数166、要求：1、 按“建筑施工图报建”的要求，提交第14项成果各份8/次，第4项成果4份/次, 规划局报建批出后制作最终设计成果的电子文档光盘4份。2、 专业报建（交通、市政、人防、消防、环保、卫生、绿化、防雷等）所需设计成果文件各专业部门4份/次。各专业部门报建批出后制作最终设计成果的电子文档光盘每专业报建部门成果各4份。3、 按施工图深度标准设计的基坑支护施工图及相关技术文件用于论证及审查12份/次。七、版次7设计成果文件版次7文件：经政府主管部门审批备案和发包方确认，用于现场施工的施工图为施工图修改设计文件，按建设部批准的建筑工程设计文件编制深度规定和项目所在地建委对施工图审查的要求进行编制，167、提供如下文件（不限于此）（文件需按市建委的要求加盖相应的图章和签名，如设计单位出图章、注册建筑师章、注册结构工程师章等）：1、总平面。2、建筑、节能、结构、给排水、电气、空调等各专业设计图纸（含室内外各项工程设计、各专项专业设计施工图、施工深化图和室内外装修设计）及设计说明（设计内容按本合同相关条款的约定）。3、结构、空调等各专业计算书及相关的设计计算、试验等设计文件资料。版次7设计成果文件的份数要求：1、在报送施工图审查时提供第13项成果10份/次，及过程文件（如有）电子文档光盘4份。2、在施工图审查及备案通过后，提供用于现场施工的施工图，前期工作部原则上留存加盖施工图审查章的第12项成果1168、4份/次，第3项成果4份/次，电子文档光盘4份（每次是指不同专业或同一专业不同阶段提交的不同部位的施工图）。其中对所提交的图纸提出以下的要求（1）1套图纸、光盘加盖省代建局设计专用章后移交局档案室存档，1套图纸加盖使用单位公章后报送住建部门进行消防设计审查，其余施工图根据项目建设管理模式开展移交工作。若使用单位根据自身工作需要提出图纸留存需求，总份数根据使用单位需求另行增加，总体不超18套。归档的必须按市城市建设档案馆有关建设工程文件的整理及档案移交规定的折叠方法及归档要求装订移交；（2）对于传统模式的直管项目，在取得施工图审查合格书后，先将2套图纸、2套光盘移交计划财务部编制工程量清单与招标169、控制价；施工总承包单位产生后，由项目建设管理部结合自身工作进度提出移交时间需求，前期工作部根据需求将剩余10套图纸、1套光盘一次性移交项目建设管理部。若需加晒图纸，由所需部室自行与设计单位协商解决（3）对于EPC模式的直管项目，在取得施工图审查合格书后，由前期工作部将施工图纸同步移交计划财务部与项目建设管理部，其中2套图纸、2套光盘移交计划财务部，10套图纸、1套光盘移交项目建设管理部。若需加晒图纸，由所需部室自行与设计单位协商解决。施工图设计全部完成后制作本版次设计成果（包括计算书和各项测试文件书面资料）及最终模型（如有）的电子文档光盘4份。八、版次8设计成果文件版次8文件：设计人将编制竣工170、图所需的电子版图纸（包括报政府竣工备案的电子文件、设计变更电子文件等）提供给发包方及本项目的施工单位，并对施工单位编制的竣工图纸进行签字盖章确认。其中项目所有专项验收所需的设计文件（包括图纸、设计说明等）由设计人编制，具体数量按相关验收部门要求。注：报建报批所需设计文件由发包人根据工程进度和相关主管部门要求通知设计人提交，设计人需确保相关资料在2天内备齐。九、上述设计成果份数若不足使用，可根据发包人需求增加，最终份数以20份为限（相关费用包含在总费用中，不做增加）附件4 ：专业设计及驻场服务人员表 专业设计及驻场服务人员表1 设计人承诺投入的人员为专业设计人员或驻场服务人员。1）方案深化设计阶171、段需要委派主要驻场技术人员不少于名工程师。2）初步设计、施工图纸设计阶段需要委派各专业主要驻场技术人员不少于名工程师。3）施工阶段需要委派各专业主要驻场技术人员不少于名。其中：建筑结构工程专业工程师1名；机电工程专业工程师1名。各阶段拟委派本项目的主要驻场技术人员应在设计合同签订后7天内书面提供，同阶段派驻人员可以填写14人轮班替换，未经发包人同意，设计人不得随意变更驻场人员及数量。报送表格形式参照下表：序号姓名性别年龄在本项目担任职务技术职称专业驻场阶段备注1各阶段拟委派本项目的主要技术人员及个人业绩、资历情况，按下列格式提供作为合同的附件二：拟委派本项目主要技术人员一览表姓名专业资格项目负172、责人建筑专业负责人（可由项目负责人兼任）结构专业负责人基坑支护技术负责人给排水专业负责人电气专业负责人暖通空调专业负责人概预算专业负责人勘察负责人 附件5：设计错误分类设计错误分类类错误指设计文件中存在原则性或方案性的错误，并将导致工程决策错误，或造成不能正常使用、返工，或造成重大经济损失，或造成安全事故，如：1、违反国家有关法律、法规及政策，或选用无效的标准规范；2、不符合合同要求的用途或目的或规定的规模；3、不满足城市规划对项目控制性指标的规定和要求；4、违反国家现行技术规范、规定、标准的强制性条文；5、设计方案不正确；6、主要部位设计错误并影响安全性能或使用功能，或结构施工图设计没有计算173、书；7、出现因设计责任引起的一类变更；8、造价文件严重失实。具体按照专业又可分为：严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误，如：建筑专业：规范中消防间距不够，而又未采取措施；规划中日照间距不够；防火分区面积超规定，电梯/楼梯厅不符合防火要求等。结构专业：结构(含基础)选型错误；计算原则错误；未考虑抗震设计；建筑物长度超过规范要求而未采取任何措施等。给排水专业：规范要求的消防设施未设计；消防水量、水压达不到规范要求；生活给水水量、水压达不到规范要求等。暖通专业：规范要求的防火排烟设施未设计，排烟风量达不到规范要求，又未采取必要的措施等。电气专业：变配电、电话、电视、消防、广播174、音响等系统及各种机房平、剖面设备布置等严重违反规范、标准、规定；配电方案有严重缺陷等。造价专业：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于30%的。类错误指设计文件中存在错误，有可能造成施工困难、使用困难或较大经济损失,如：1、违反国家现行技术规范、规定、标准的重要条文；2、设计漏项；3、选用淘汰的设备;4、出现因设计责任引起的二类变更；5、造价文件失实较严重。具体按照专业又可分为：A、设计存在错误，有可能造成施工困难、使用困难或较大经济损失，如：建筑专业：总平面竖向设计错误；轴线错误或对不上，楼梯碰头；视线计算错误等。结构专业：计算书未经校对；结构构件安全储备不足；结构与建筑节点不一致等。给175、排水专业：由于设计的水塔或水箱高度不够，造成水压不足，出水量不能满足使用要求；高层建筑消防减压、止回等设计不当等。暖通专业：冷、热负荷计算有重大错误或系统选择不当；膨胀水箱高度低于采暖系统等。电气专业：选用国家已公布的机电淘汰产品；供配电系统的控制保护，自动控制和自动调节原理图，各站弱电设备之间线路连接图等设计不周或有严重错误；低压配电柜开关与所保护电缆选型不匹配，电缆母线容量不匹配等。造价专业：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于20%的。B、严重影响报建：如计容积率面积（包含各个分部）超过允许的误差范围；平立剖面对不上；民防单元面积超过规范。类错误：设计中局部细节存在不合理或缺点，但176、对工程决策和质量无重大影响，如：1、违反国家现行技术规范、规定、标准的一般条文；2、设计的流程、系统、平面布置不够合理；3、设备、构造、材料等选用不当；4、重要的数据、计量单位、尺寸出错；5、不符合国家对工程设计文件内容深度及格式的规定要求;6、出现因设计责任引起的三类变更；6、造价文件失实。具体按照专业又可分为：A、局部违反规范、标准、规定，但容易修正、且返工量不大，如：建筑专业：栏杆的高度及强度不符合要求；消防电梯不合防火要求，疏散门宽度不够、管道井不合防火规范等。结构专业：按简支计算的梁、支座与梁柱整体连接构造用负筋不够；悬挑构件配筋错误等。给排水专业：生活饮用水管理与非饮用水道连接，未177、采取防回流污染措施等。暖通专业：管道井不符合防火规定；穿越防火墙未装防火阀；风管材料及保温材料不符合防火要求等。电气专业：低压配电级数超过三级；照明系统中单向回路灯和插座数量超过 25个；烟、温感探测器位置；自动喷淋、排烟防火等系统连锁方式局部违反规范、标准、规定；双电源未考虑末端切换等。造价专业：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于10%的。B、设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果，如：建筑专业：结构承重部分在建筑图中未完全反映或错误；声光热防水防潮等的技术处理欠妥等。结构专业:各种门/窗洞高度不符合建筑设计要求，严重影响使用要求178、；存在明显的未设计部分，影响现场进度；结构标高与建筑面层要求不符；阳台、雨蓬的倾覆安全不够，钢筋混凝土构件配筋与计算书不符；应设置构造钢筋的部位不设或少设。给排水专业:选用了已淘汰的耗能大的设备。热交换间未考虑检修条件等。暖通专业:选用了已淘汰的产品；机房布置未考虑检修条件；地下室的机房未考虑设备进出孔；风机的消声、减震处理不当等。电气专业:强、弱电各种线路布局，设备选型不当，安装图和非标准图制作尺寸以及安装不符等。C、工种配合严重错误或局部遗漏有可能造成影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全。D、结构专业计算、构造层层加码，造成严重浪费者。如设计荷载取用过大，实际配筋又大于179、计算要求很多等。E、影响报建工作的进行；各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标识不清，影响面积查丈及验收。类错误：指设计文件编制上的差错，如1、说明表达错误；2、不重要的数据、计量单位、尺寸出错；3、不重要的尺寸线、剖面线、引出线等漏划；4、出现因设计责任引起的四类变更；5、造价文件失实较轻。按照专业具体分为：A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦，如：建筑、结构、水、暖、电各专业；图纸目录不全、表达不够清楚、平立剖面图不一致、一般性尺寸错误或不全、图例或符号不合规定、平面图与系统图不一致等。又如：设计文件、计算书及存档材料的完整性不够；设计说明、图纸目录不全180、图例符号表达不合规定；系统图与平面图的一致性的错、漏、碰、缺等。造价专业：提交给发包人的造价文件，经核查后，偏差大于50%的。B、工种配合中的一般性错误，容易修正，且不致造成影响使用效果或安全。附件6：勘察协议条款勘察协议条款1.勘察内容1.1勘察依据：（1）中华人民共和国现行有关的法律、行政法规、司法解释、部门规章、相关的工程勘察技术规范、规定及标准，和xx省、项目所在地现行有关的地方性法规、相关的工程勘察技术规范、规定及标准；（2）发包人提供的相关勘察资料；（3）本项目工程勘察许可等批文(复印件)；（4）发包人提供由规划部门认可的用地红线和地形图；（5）本合同工程的基础资料，包括用地红线181、坐标(表)、现状地形图、场地标高、市政设施图的资料（绿化、道路、管线、建构筑物等）、勘察工作范围内地下管线图 (包括电力、电讯电缆、煤气、自来水、污水等各种管道)以及人防设施、洞室等具体位置分布图；（6）勘察范围的建筑总平面布置图、勘察技术要求、技术资料；（7）发包人关于设计、图档、图文、工程等相关管理办法，具体见本合同附件；（8）甲、乙双方签署的合同及其附件和补充文件；（9）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的或发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。（10）中标通知书或发包人的勘察任务委托书。1.2勘察任务和内容：包括但不限182、于岩土工程勘察（包含不限于初勘、详勘、剪切波速试验、土抽水试验、超前钻、水文地质勘察等工作），以及对应方案设计（含深化设计）、规划设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求。按相关部门要求提供正式报告，勘察人应结合现有技术资料，严格按国家现行有关勘察规程、规范、标准进行，并提供符合深度要求的详勘报告，勘察人在进行超前钻勘察时，需经发包人同意后方能开展。1.3 承接方式：按实物工作量乘以合同约定的综合单价计算。1.4勘察工作量：实物工作量指按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经发包人及发包人委托的第三方共同确认的工作量。1.5合同综合单价为全费用综合单价，本项目岩土183、工程勘察费中标综合单价为 元/米，超前钻勘察费（如有），综合单价 元/米。1.6安全生产文明施工控制目标：配合达到省级及项目所在地安全生产文明施工示范工地标准。2.发包人应及时向设计人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等文件（复印件）。2.2 提供工程勘察任务技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。3.设计人向发包人提交勘察成果资料并对质量负责。设计人负责向发包人提交各项勘察成果资料各十份。4.开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准、结算184、及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作成果在收到发包人发出的进场通知后 个日历天内提交。具体详见下表。由于发包人或设计人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1勘察成果文件（含测量）10在收到发包人发出的进场通知后 个日历天内。所提供资料含WORD、CAD及PDF电子文件。归档资料按照发包人档案室要求提供。注：1.若发包人因工作需要，要求设计人提交中间成果的设计人应无条件提供。 2.勘察工作如遇特殊情况（不可抗力影响及发包人原因造成停、窝工等）时，工期顺延。3.勘察资料交付地点：xx省代建项目管理局。185、4.为配合审查工作，承包单位须按审查要求提供相关资料。5. 版权属发包人。4.1.2 发包人向设计人提供规划报建的地形图，设计人根据设计的需要据此进行定测和修测，在开工前10天，设计人送测量方案给发包人审核，测量方案要经审核后方可开工。4.1.3 设计人开工前10天，送勘察方案给发包人审核，勘察方案要经审核后方可开工。4.1.4 勘察工作有效期限以合同约定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2勘察费用本合同勘察费暂定为人民币元(大写:人民币 元整)。合同暂定价只作为合同签订后支付勘察费的依据，最终勘察费结算执行下列第4.186、3条规定。结算单价按合同中标单价，应不超过招标时公布的各单项限价（如果有）或以经建设主管部门审定的工程概（预）算中相应的勘察费的各项目综合单价。其中超前钻勘察费（如有）综合单价为元/米，按实结算，不包含在岩土工程全费用综合单价中。实物工作量指合同实施期间按照工程勘察规范、规程、合同的规定及勘察作业实际情况完成且经发包人及发包人委托的第三方共同确认的合格工作量。勘察过程中当遇到特征地质情况，设计人须向现场监理提交书面报告，经监理和发包人确认确需增加合同外勘察内容时，经发包人同意由监理下达书面指令；新增合同外勘察工程量按照签证程序办理，结算时应按签证的工作量，单价按合同中标单价办理结算。4.3勘察187、费结算不得超过概算批复的勘察费，且同时不得超过勘察费最高投标限价的150%。但如勘察工作量大于招标勘察工作量150%，则超出招标勘察工作量150%部分不再另行计量。本合同勘察费为完成本合同约定的所有勘察工作内容及要求的全部费用，包括收集已有资料、现场踏勘和测量、制定勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试等勘察作业，编制工程勘察文件、就岩土工程向施工单位作出技术说明、解决设计或施工中的工程勘察技术问题，参加水文地质交底、岩土工程验槽、购买有关资料、勘察文件的修改、实施勘察过程中发生的相关工作（包括障碍物拆除、开挖、地下管线的修复等）、勘察过程中发生的用材以及加工、勘察作业机具的进退场及现场搬188、运等服务，以及综合考虑不同自然条件下、不同作业内容、不同复杂程度及高温勘察等一切因素下的勘探作业的费用。本勘察协议条款第1.5款约定综合单价也已包含实施上述所有勘察工作内容的费用。4.4 付费方式4.4.1工程勘察费分期支付，若设计人为联合体，勘察费由发包人统一支付给主办单位（即设计单位）。4.4.2合同生效后，设计人提交经审核通过的勘察设计工作大纲和完整支付申请资料交发包人送财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向设计人支付预算勘察费的30%作为预付款，计人民币元（本合同结算时，预付款抵作勘察费）。4.4.3勘察阶段竣工并在设计人提交成果、初步设计概算经省投资主管部门批准后，设计人提交完整189、支付申请资料交发包人送省财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向设计人支付至经初步设计概算评审后的预算勘察费的65%，计人民币元。4.4.4 设计人提交全部勘察文件【必须包括勘察机械设备进出场时间记录，勘察工作的全过程勘察记录（包含全过程作业现场录像光盘）；每个勘探钻孔及钻孔岩土样本的照片】并经施工图审查机构审查合格后，设计人向发包人开具结算通知书，由发包人送省财政局审核其勘察费结算通知书，设计人按审核结果提交完整支付申请资料交发包人送财政部门审批同意后十五个工作日内，发包人向设计人支付至结算价的80%，余款在该项目的施工竣工验收合格，设计人提交完整支付申请资料交发包人送省财政部门审批同意后190、十五个工作日内，发包人向设计人支付完毕。4.4.5设计人分包项目的勘察费已全部包含在本合同勘察费之内，并纳入本合同一并结算。设计人在申请支付各次勘察费时应连同其分包单位的勘察费一并申报。4.4.6发包人要求增加本合同约定以外文件份数时，设计人员收晒印工本费。发包人每月定期结算晒印工本费。晒印工本费单价如下：纸张规格A0A1A2A3A4单价（元/张）6.003.001.500.500.105.发包人、设计人责任5.1 发包人责任5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向设计人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2 工程勘察前，若发包人负责提供施工用材料的，应根据设计人191、提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与设计人的人员一起验收。5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量办理结算。5.1.4 由于发包人原因造成设计人停、窝工，工期顺延。5.1.5 发包人应保护设计人的勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建设，未经设计人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三个转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，设计人有权索赔。5.1.6 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2 设计人责任5.2.192、1设计人应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定、设计单位技术要求编制勘察方案，经设计单位、发包人审定后的勘察方案进行勘察工作。测量控制点埋设应按城市测量规范要求埋设，测量方案须经发包人确认方可实施。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2 设计人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署本项目的勘察文件，对勘察质量负责，如不能履行，则发包人可取消合同，设计人须赔偿发包人的损失。5.2.3设计人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。5.2.4由于设计人提供的勘察成果资料质量不合格，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若设计人无力补充完善，需另193、委托其他单位时，设计人应承担全部勘察费用；或因勘察成果与实际不符而造成重大经济损失或工程事故时，设计人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并向发包人赔偿直接经济损失的50%，赔偿限额为已支付给设计人勘察费的100%；若勘察成果与现场不符，实际钻孔数或钻孔深度不符，将按不符的每孔扣勘察费2%；若造成第三方损失，应依法向人民法院起诉，并根据判决结果承担责任。5.2.5在工程勘察前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。5.2.6 在现场工作的设计人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.7 本合同有关条款规定和补充协议中设计人应负的其它责任194、。5.2.8负责占道、破路等报批工作,发包人积极协助。5.2.9钻孔点桩位定位后需通知发包人到场确认，每一孔位开钻前及终孔时需通知发包人到场确认工程量并以此作为结算依据。管线探测过程需有发包人跟踪。勘察单位须对勘察过程的重点及动态变化环节进行录像，其中包含开孔、终孔、退场时的录像。首先开孔时对钻孔位置进行录像，保证钻孔的位置准确；其次终孔时在提钻杆之前开始录像，直至钻杆完全提出，保证钻探的深度；最后对整个场地的钻孔分布和钻孔的岩芯进行走访录像，确保钻孔数量与岩芯数量匹配；对钻探过程中的异常及突发事件须进行过程录像；通过以上重点过程的录像从而来保证每一个钻孔真实且孔深准确。5.2.10设计人应参195、加有关基础选型、施工方案等各种技术协调会并提供相关的技术支持配合，对地基基础方案做出论证及分析；天然地基方案应明确给出持力层和基础埋深的建议，并进行承载力、沉降分析和演算；桩基础方案应提出桩型、桩端持力层、桩端土承力和桩周摩阻力、入岩桩的桩端岩石饱和单轴抗压强度标准值，并对单桩承载力及沉桩可能性进行分析和提出建议。相关方案、分析及建议应符合国家现行岩土工程勘察规范的相关规定。当遇到软弱下卧层等不良地质条件时应相应增加钻孔数量。5.2.11设计人应到基础验槽、桩基础持力层岩性鉴定等施工现场进行配合服务。5.2.12施工阶段若需补钻、加钻，勘察工作完成后，需回灌封堵所有钻孔并通过发包人验收。5.2196、.13设计人除按合同要求向发包人移交测量成果资料外，还需提供测量原始记录手薄、电子文件，如：水准测量上交手薄，全站仪测图提供dat文件，GPS测量提供GPS测量仪的电子文件，并附解算软件。5.2.14 设计人需配合设计单位对勘察成果的校对工作，且需配合设计咨询单位和审图单位对勘察成果的审查工作。5.2.15设计人应参加施工图图纸会审、技术问题汇总与回复、各种技术协调会。5.2.16设计人应参加基础工程验收。5.2.17设计人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题。负责占道、破路等报批工作,发包人积极协助。6勘察的质量要求6.1设计人应按国家技术规范、标准、规程和本合同约定的勘察范围及技术要求实197、施勘察工作，按本合同约定的时间提交质量合格的勘察成果文件并对其负责。6.2设计人应在勘察成果文件中明确列出本合同工程勘察涉及到的详细的勘察规范、规定及标准（名称、编号与版本）。6.3设计人实际完成的勘察工作量及勘察成果文件由施工图审查单位负责审核，并须经发包人或发包人委托的第三方确认后才能作为结算依据,对于超过设计要求的勘察深度的工作量不计算；设计人应确保其提交的勘察成果文件是完整、准确及有效的，且能通过施工图审查单位根据相关规范、规定进行的审核。7勘察人员7.1为确保本合同工程的勘察设计质量，在本合同履行期内，在明确分工各负其责的基础上，设计人为本合同工程派出的勘察专业负责人、勘察驻场服务人198、员的职务、资历、资格须满足招标文件及本合同约定。7.2勘察单位应根据勘察任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足勘察开展的需要，保证不同勘察时段勘察工作的连续性和外部条件接口衔接的连贯性。7.3设计人须保证项目负责人和各专业负责人自始至终亲自审核和签署本项目的勘察文件，对勘察质量负责，如不能履行，则发包人可取消合同，设计人须赔偿发包人的损失。8.违约责任8.1 由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，并付给设计人来回进出场费。8.2 由于设计人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由设计人承担。如果设计人未能按时按质提供给发包人199、，每延迟一天，发包人则扣除勘察总费用的千分之三作罚金。误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。若设计人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的，发包人有权解除本合同，未付的勘察费用无须再付。发包人另聘他人完成相关工作的费用由设计人承担。8.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，设计人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金。已进行勘察工作的，按实际完成的工作量向设计人支付勘察费。8.4 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；设计人不履行合同时，双倍返还定金，并赔偿发包人的损失。9.本合同未尽事宜，经发包人与设计人协商一致，签订补充协议，补200、充协议与本合同具有同等效力。10.其它约定事项：本合同项下的勘察成果资料的知识产权归属发包人所有。11.本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由广州仲裁委员会仲裁。附件7：廉政合同廉洁合同甲方（发包人）：xx省代建项目管理局乙方（承包人）：为切实规范甲乙双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据国家和省、市工程建设相关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立协议书。第一条 甲乙双方责任（一）严格遵守国家和省、市有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项约定。（二）严格执行建设201、工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。（五）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。第二条 甲方责任甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：1.不准向乙方和相关202、单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。6.不得以任何理由向乙方和相关单位推203、荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。第三条 乙方责任与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。3.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。4.不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋204、友及身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。6.乙方不得与甲方及其工作人员亲属经营的企业存在业务关联或利益输送。第四条 违约责任（一）甲方违约责任1.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。2.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二）乙方违约责任1.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较205、重的，须承担一次严重违约责任。2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报检察或监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据相关规定给予限制或者取消其从事建筑活动的资格等处罚。第五条 本协议书作为工程勘察设计合同的附件，与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。第六条 本协议书有效期为双方签字盖章之日起至所属工程项目勘察设计合同履行完毕时止。第七条 未尽事宜，由双方协商解决。甲方： 乙方： （盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：或委托代理人： 或委托代理人：20 年 月 日 20 年 月 日附件8：银行保函格式 （独立）履约保函保函编号：致：xx省代建项目管理局鉴于*（206、下称“委托人”）在贵单位的*项目中标，我行同意为委托人出具履约保函，为委托人履行*合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。一、本保函为见索即付保函。我行保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）*元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；（二）在保函担保期间内送达我行；（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；（四）贵207、单位出具的委托人违约事项说明。三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的担保义务即刻解除：（一）本保函担保期间届满；（二）委托人履行了合同项下全部义务；（三）我行担保的义务履行完毕。四、我行受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我行受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我行在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。五、保函失效后请将本保函退回我行注销。无论正208、本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。担保银行（公章）： 负责人（签章）：单位地址： 传真： 联系人： 联系电话：开立日期： 年 月 日附件9：担保公司保函格式（独立）履约保函保函编号：致：xx省代建项目管理局鉴于*（下称“委托人”）在贵单位的*项目中标，我方同意为委托人出具履约保函，为委托人履行*合同（以下称“合同”）担保，以使你方得到履约保函的保障。一、本保函为见索即付保函。我方保证在收到贵单位于保函担保期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵209、单位支付金额最高不超过人民币（币种）*元（大写）的履约担保金（索赔可分次索赔，累计金额不超过最高金额），并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；（二）在保函担保期间内送达我方；（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；（四）贵单位出具的委托人违约事项说明。三、本保函担保期间为 年 月 日至 年 月 日，除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我方在本保函项下的担保义务即刻解除：（一）本保函担保期间届满；（二）委托人履行了合同项下全部义务；（三）我方担保的义务履行完毕210、。四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能改变我方受本保函制约的责任，委托人在合同项下对你方的任何抗辩也不能改变我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与委托人协商变更合同，应督促委托人书面告知我方并将变更后的合同送一份给我方备案。五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。六、本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我方在保函项下做出的付款承诺决不反悔。担保公司（公章）： 法定代表人（签章）：单位地址： 传真：联系人： 联系电话：开立日期： 年 月 日附件10 : xx省代建211、项目管理局BIM实施导则附件：BIM实施导则2020_V1.0 版xx省代建项目管理局 2020 年 10 月目次1 模型体现及应用点1091.1 BIM 模型阶段化体现1091.2 BIM 模型阶段应用点分析1092 BIM 模型实施管理1152.1 项目文档管理1152.2 模型命名管理1162.3 模型拆分管理1172.4 模型图形管理1182.5 单位坐标设置1182.6 模型信息管理1183 项目控制1193.1 质量控制1193.2 进度控制1214 交付成果要求1224.1 模型提交成果要求1224.2 成果交付格式1224.3 成果交付内容1224.4 成果评价1235 协同平212、台要求1255.1 BIM 协同平台架构1255.2 协同平台的功能1255.3 各参与方协同工作职责与工作内容1266 软件标准128附表129附表1 BIM 项目工作职责分配表129附表 2各阶段 BIM 实施总计划样表131附表 3各阶段 BIM 模型精度要求132附表 4项目各阶段 BIM 实施应用点145附表 5项目 BIM 团队工作职责146附表 6 BIM 实施计划及工作内容147附表 7 BIM 现场协调管理148附图149附图 1代建局 BIM 项目管理组织结构149附图 2代建局内部管理流程149附图 3代建局项目 BIM 管理流程150附图 4设计阶段 BIM 应用流程1213、51附图 5方案设计阶段 BIM 应用流程152附图 6初步设计阶段 BIM 应用流程153附图 7施工图设计阶段 BIM 应用流程154附图 8施工阶段项目实施总体流程155附图 9项目 BIM 团队组织架构156附图 10BIM 前期准备工作156附图 11BIM 模型会审工作流程157附图 12BIM 深化设计管理流程157附图 13运维管理系统架构158附图 14协同平台架构158附图 15BIM 协同平台架构 1591 模型体现及应用点1.1 BIM 模型阶段化体现在项目初始阶段，针对项目的特点和应用重点选择项目 BIM 目标，各阶段 BIM 模型体现如下表所示。阶段建筑结构机电重点214、暖通消防给排水强电弱电方案设计面积，功能初设协调，深化施工图施工详图管线综合管线深化施工施工 BIM 应用管理竣工信息完整性1.2 BIM 模型阶段应用点分析1.2.1设计阶段1 概念设计阶段1）对设计理念进行可视化进行表达；2）通过参数化对风、光、日照进行模拟分析；3）强化对设计理念的准确理解.2 方案设计阶段1）利用可视化对设计方案进行比对和优化；2）利用参数化进行性能分析和方案分析；3）统计和计算设计中各种数据；4）实现多专业协同设计。3 施工图设计阶段1）通过模型进行施工图深化；2）通过参数化提高设计出图效率；3）通过模型进行设计交底；4）实现多方设计协同。4 机电管线路由优化1）通过215、参数化进行路由路径分析；2）通过模型可视化表达管线优化结果。5 设备安装模拟1）通过参数化模拟设备安装；2）通过模型可视化指导设备安装施工。6 施工交底1）通过模型进行多方交互；2）通过参数化进行数据交底。7 规划报批 BIM 审查1）规划信息录入；2）规划信息满足设计方案 BIM 报批系统对于 BIM 审查的要求。8 施工图 BIM 审查1）施工图信息录入；2）施工图信息满足施工图审查平台对于 BIM 审查的要求。9 对接 CIM 平台1）CIM 平台数据传递；2）基于 CIM 平台的数据管理及应用。1.2.2 实施阶段1 施工准备阶段1）土建基槽开挖（1）通过模型进行可视化表达；（2）通过216、参数化进行土方量统计。2）结构洞口预留预埋（1）通过模型实现多方协同；（2）通过参数化精确洞口预留预埋。3）机电管线碰撞分析（1）通过参数化进行碰撞检查；（2）通过模型可视化表达碰撞结果；（3）通过模型进行统计分析。4）机电管线路由优化（1）通过参数化进行路由路径分析；（2）通过模型可视化表达管线优化结果。5）设备安装模拟（1）通过参数化模拟设备安装；（2）通过模型可视化指导设备安装施工。6）施工现场 BIM 总平面布置模拟（1）通过模型合理规划施工现场总平面布置；（2）利用总平模型，优化现场临时建筑、车辆、设备及人员之间的空间关系。2 施工阶段1）施工进度管理（1）通过参数化关联施工进度数据217、；（2）通过模型准确表达施工进度状况；（3）建立施工进度自动预警系统。2）施工变更管理（1）通过模型实现变更内容的直观表达；（2）通过参数化实现变更的数据统计；（3）强化施工变更的规范化管理。3）施工工艺指导（1）通过参数化实现精确定位；（2）通过模拟进行施工指导；（3）提高施工效率与品质。4）施工安全管理（1）通过参数化进行施工现场安全模拟；（2）通过模拟结果的可视化进行现场安全指导；（3）降低施工安全风险，提高安全保障。5）施工质量管理（1）通过参数化实现质量精确管理；（2）通过可视化确定空间部位；（3）提高施工品质，建立优秀供应商体系。6）施工成本管理（1）基于施工模型实现一模多量，高效218、计量工程量；（2）设计、施工阶段多量对比，多维度控制项目造价；（3）变更工程量跟踪统计，动态核算项目成本。7）施工交底 BIM（1）通过模型进行多方交互；（2）通过参数化进行数据交底。3 竣工阶段1）阶段竣工交付（1）可视化阶段竣工成果交付；（2）通过参数化实现交付成果比对；（3）完成阶段性交付成果，为最终综合竣工交付做好准备。2）综合竣工交付（1）可视化综合竣工成果交付；（2）通过参数化实现交付成果比对；3）强化综合竣工交付水平，为下阶段运维奠定数据基础。4）三维数字化竣工验收交付（1）竣工验收备案信息录入；（2）竣工验收备案信息满足竣工验收管理系统的管理要求。1.2.3 运营维护阶段1 运219、维模型移交根据运维单位的要求，整理BIM竣工模型信息及格式要求后，向运维单位进行 BIM 成果移交。2 运维数据维护与运维单位进行实时沟通和回访，线上处理运维单位提出的问题并根据合同要求进行模型信息维护和更新。2 BIM 模型实施管理2.1 项目文档管理2.1.1文档组成项目过程中所产生的文件可分为三大类：依据文件、过程文件、成果文件。项目实施过程中各参与方根据自身需求及实际情况对三类文件进行收集、传递及登记归档。其中依据文件包括设计条件、变更指令、政府批文、国家地方法律、规范、标准、合同等；过程文件包含会议纪要、工程联系函等；成果文件包含 BIM 模型文件及 BIM 应用成果文件；按照合同约220、定节点及时提交给 BIM 总协调方。2.1.2文档构架在项目实施过程中文件构架体系可参考下图所示： 图2.1.2 BIM项目文件管理构架图2.1.2 BIM项目文件管理构架2.2模型命名管理1.1.1. 项目文档命名项目文件命名主要考虑文件名的长度和操作性，按照项目实施阶段对文件命名，且应该进行字符限制。示例：“设计/施工/竣工阶段”模型文件命名格式：DS-CP-F-MD工程编号，为设计合同号后四位，字符限制 4 位数字；S子项编号，用于有多个子项或分区的工程设计项目，字符限制 1 位字母和 1 位数字，无多个子项， 字符为 xx；C阶段，设计阶段，施工阶段，竣工阶段；P专业，总图，建筑，结构221、，给排水，电气，弱电，暖通，燃气；F楼层，如果项目进一步细分，用于识别模型文件垂直方向的关系。M描述，用于说明文件中的内容，避免与其它字段重复。此信息用于解释前面的字段，或是进一步说明所包含数据的其它方面。1.1.2. 模型构件命名项目实施前期，为统一实施管理，应制定模型构件命名方式，模型中的构件命名应包括：构件类别、构件名称、构件尺寸，构件名称应与设计或实际工程名称一致。表2.2.2 模型构件命名表专业构件分类命名原则例举建筑幕墙墙类型名-墙厚内部砌块墙-150内填充墙外填充墙隔断墙楼、地面板楼板类型名-板厚楼板-100屋面板屋面板-板厚屋面板-150天花天花类型名-规格尺寸天花-600X6222、00楼梯、扶梯、电梯、门窗与设计图纸一致 与设计图纸一致专业构件分类命名原则例举结构承重墙墙类型名-墙厚剪力墙-300剪力墙楼、地面板楼板类型名-板厚混凝土板-200框架柱柱类型名混凝土框架柱-800X800构造柱混凝土梁梁类型名-尺寸混凝土梁-600X300机电风管风管类型矩形镀锌风管水管管道材质热镀锌钢管桥架桥架类型-系统CT-普通强电设备与设计图纸一致 与设计图纸一致1.1.3. 模型材质命名材质的命名分类清晰，便于查找，命名参考设置应由材质“类别”和“名称”的实际名称组成。例如：玻璃磨砂，现场浇筑混凝土C301.1.4. 模型楼层命名楼层命名应与设计图纸保持一致。2.3 模型拆分管理模223、型拆分按各个建筑的单体、专业、区域或楼层进行拆分，拆分原则如下：1.1.4.1. 按专业分类划分项目模型按照专业分类进行划分。若有外立面幕墙部分，将作为子专业分离出来，相关模型保存在对应文件夹中。项目模型拆分专业为：土建（建筑结构），机电，幕墙外立面。1.1.4.2. 按楼层划分各专业模型需按楼层进行划分。1.1.4.3. 按机电系统划分机电各专业在楼层的基础上还需按系统划分。4 按分包区域划分在施工阶段应根据施工分包区域划分模型。表2.3 模型拆分示意序号 专业 模型拆分规则 1 建筑 按建筑、楼号、施工缝、构件功能分一个单体、一层楼层或多层楼层2 结构 按建筑、楼号、施工缝、构件功能分一个224、单体、一层楼层或多层楼层3 机电 参照建筑专业拆分方式，根据系统、子系统可进一步细化2.4 模型图形管理应根据项目各参与方的企业标准及使用习惯制定项目的模型配色及线型要求，并应符合以下原则：1 具体实施根据项目要求而定，模型颜色应与设计图纸保持一致；2 模型二维配色及线型应清晰鲜明，符合出图标准要求；3 机电专业可根据系统划分三维配色体系，三维配色应采用不同色系方便区分不同系统分类。机电专业管线构件命名及配色不作强制要求。2.5 单位坐标设置项目样板文件定义单位及坐标基本参数，设置参考内容如下：表2.5 信息模型单位、坐标要求序号 设置内容 1 项目单位为毫米2 使用相对标高，0.000 即为225、坐标原点 Z 轴坐标点3 为所有 BIM 数据定义通用坐标系4 建立“正北”和“项目北”之间的关系5 依据施工图纸正确定位项目的项目基点、地理位置和朝向。2.6 模型信息管理BIM 模型应包含正确的几何信息和非几何信息，几何信息包括形状、尺寸、坐标等。非几何信息包括项目参数、设备参数、运维信息等。各阶段应包含信息详见附表内容。3 项目控制3.1质量控制3.1.1 BIM 质量控制管理为了确保质量，在每一个项目阶段和信息交流之前，BIM 总协调方必须预先计划每个 BIM 项目模型的内容、详细程度，并且负责更新模型。每个 BIM 模型都应安排一个固定负责人来协调工作，且应该参加所有 BIM 团队的226、活动，负责解决可能出现的问题。BIM 总协调方在规划过程中应建立数据质量的标准，在每个主要的 BIM 阶段，质量控制必须完成，如设计审查、协调会议等。每个项目组应在质量检查前提交其负责的 BIM 模型，BIM 总协调方应对提交的 BIM 报告的进行质量检查确认，确认模型修订后的质量。3.1.2 BIM 质量审核内容1 项目实施各阶段前期准备工作交付成果审核1）审核节点：项目实施各阶段前期准备工作完成节点。2）审查依据：国家 BIM 标准、代建局项目 BIM 实施标准。3）审核形式：项目前期准备协调会。4）审核人员：代建局各阶段相关负责人、BIM 总协调方负责人、项目参与方 BIM 负责人。5）227、审核内容：项目建模标准、建模计划、样板文件、基准模型审核。6）审核结论：是否可以启动项目工作。2 项目实施各阶段过程交付成果审核1）审核节点：项目实施各阶段实施过程。2）审查依据：代建局项目 BIM 实施标准、项目 BIM 实施大纲及方案。3）审核形式：项目 BIM 协调周例会。4）审核人员：BIM 总协调方负责人、项目各参与方 BIM 负责人。5）审核内容：各参与方是否按节点提交过程成果，过程成果的质量审核（提交成果格式及内容是否满足交付要求，模型搭建及更新是否符合项目实施标准）。6）审核结论：BIM 审核结果反馈、落实下一阶段 BIM 实施计划及要求。3 项目实施各阶段最终交付成果审核：1228、） 审核节点：各阶段 BIM 实施成果交付后。2）审查依据：国家建设工程相关规范规程、国家 BIM 标准、代建局项目 BIM 实施标准、项目 BIM实施大纲及方案。3）审核形式：项目 BIM 阶段成果交付审查会。4）审核人员：代建局各阶段相关负责人、BIM 总协调方负责人、项目各参与方 BIM 负责人。5）审核内容：提交 BIM 模型及成果质量是否满足相关要求；模型精度是否满足 LOD 标准并与实际（设计图纸、施工现场）相符；模型信息是否完整；提交成果是否满足相关要求。6）审核结论：BIM 阶段成果深度满足移交下一阶段参与方使用。3.1.3 确定质量控制方法1 目视检查：确保没有多余的模型组件229、，并使用导航软件检查设计意图是否被遵循。2 检查冲突：由冲突检测软件检测两个（或多个）模型之间是否有冲突问题。3 建成检查冲突：由冲突检测软件检测两个（或多个）模型之间是否有冲突问题。4 标准检查：确保该模型遵循团队商定的标准。5 元素验证：确保数据集没有未定义的元素。6 质量检查报告可参考下表格式。表3.1.3 质量控制报告区域检查方法检查内容检查结果检查人负责人整改意见 目视检查/冲突检查/标准检查/元素验证 3.1.4 BIM 模型及成果管控要点1 BIM 模型及成果审查要点1）提交内容是否与要求一致；2）提交成果格式是否与要求一致；3）BIM 模型是否满足相应阶段 LOD 精度需求；4230、）各阶段 BIM 模型与提交图纸相符；5）现阶段 BIM 模型是否满足下一阶段应用条件及信息；6）各阶段 BIM 模型应有符合当前阶段的基础信息。2 BIM 模型建模审查要求1）建筑专业建模：要求楼梯间、电梯间、管井、楼梯、空调机房、泵房、管廊尺寸、天花板高度等定位须准确、模型构件应按层拆分、楼板分区应按后浇带拆分等。2）结构专业建模：要求梁、板、柱的截面尺寸与定位尺寸须与图纸一致；管廊内梁底标高需要与设计要求一致。3）暖通专业建模要求：影响管线综合的一些设备、末端须按图纸要求建出，例如：风机盘管、风口等；暖通水系统建模要求同水专业建模要求一致。4）给排水专业建模要求：一些需要增加坡度的水管须231、按图纸要求建出坡度。5）电气专业：要求各系统名称须与图纸一致；桥架规格与图纸一致。3.2进度控制3.2.1 在项目规划前期，代建局前期工作部或项目建设管理部根据拟定项目进度计划，制定项目实施的 BIM工作总实施计划。如BIM 实施导则中附表 2 所示。3.2.2 项目进度控制管理1 BIM 总协调方根据项目总实施进度制定各阶段 BIM 实施进度计划，确定模型及成果提交节点及时间；2 各阶段 BIM 实施团队根据 BIM 总协调方制定 BIM 实施进度计划，要求在计划日期内在项目协同平台上提交 BIM 成果；3 BIM 总协调方审核 BIM 模型及成果是否满足交付规格及要求，没达到要求的应填写修232、改意见单并反馈至 BIM 实施单位，BIM 实施单位修改后重新提交；4 BIM 实施计划应根据项目实施过程实现过程监督及偏差分析；5 BIM 实施进度没能按计划实施的，应追踪查明延误原因，及时纠正偏差并追究相关方责任。3.2.3 项目进度控制审查方法1 审核节点：日常工作（每周），项目阶段性节点；2 审查依据：项目 BIM 实施进度计划；3 审核形式：项目 BIM 协调周例会；4 审核人员：BIM 总协调方负责人、项目各参与方 BIM 负责人；5 审核内容：参照项目进度计划比对，审核项目子项模型完成进度审查（动态审核、节点审核）；6 审核结论：进度调差，动态调整后期建模工作安排。4 交付成果要233、求4.1 模型提交成果要求模型提交成果应符合以下要求:1 项目各参与方应根据合同约定的 BIM 内容，按节点要求按时提交成果，并保证交付成果要求符合相关合同范围及标准要求；2 项目各参与方在提交 BIM 成果时，参与方 BIM 负责人应将 BIM 成果交付函件、签收单、BIM 成果文件一并提交 BIM 总协调方；3 项目各参与方在项目 BIM 实施过程中提交的所有成果，应接受 BIM 总协调方的管理与监督。4.2 成果交付格式BIM 应用成果需提供原始模型文件格式，对于同类文件格式应使用统一的版本，常用数据交付格式如下表所示：表4.2 数据交付格式序号内容软件交付格式 备注1模型成果文件Aut234、odeskRevit*.rvt、*.rfaCatia*.CATProductTekla*.DB12浏览审核文件格式Navisworks*.nwd Bentleyi-model*.i-model 3dxml*.3dxml 3媒体文件格式/*.AVI原始分辨率不小于 800*600,帧率不少于 15 帧/秒。内容时长应以充分说明所表达内容为准。*.wmv*.MP44图片文件/*.jpeg分辨率不小于 1280*720*.png5办公文件Office*.doc/*.docx*.xls/*.xlsx*.ppt/*.pptxAdobe *.pdf 4.3 成果交付内容BIM 模型成果交付内容包括设计、施235、工两大类内容，如下表所示。表4.3 成果交付内容序号 阶段 交付单位 交付成果 交付格式接收单位1设计阶段设计单位1.各阶段设计模型相关 BIM 模型文件格式前期工作部2.BIM 导出的二维图纸DWG、PDF3.设计阶段基于 BIM 的分析报告Word、Excel、PPT 及相关图片格式等4.设计阶段工程量统计分析报告及工程量清单Word、Excel、PPT 及相关图片格式等5.设计变更模型相关 BIM 模型文件格式2施工阶段施工总包及专业分包1.管线综合分析报告及图纸深化Word、Excel、PPT 及相关图片格式等项目建设管理部2.施工场地布置模型（含场布方案文档）Word、相关 BIM 236、模型文件格式 3.施工设备模拟（含设备清单文档） Word、相关 BIM 模型文件格式 4.施工进度摸拟（含施工进度计划文档） MP4、AVI 等相关视频格式 5.施工工艺模拟（含施工技术交底文档） MP4、AVI 等相关视频格式 6.施工节点验收可视化视频展示 MP4、AVI 等相关视频格式 7.施工阶段工程量统计分析报告及工程量清单 Word、Excel、PPT 及相关图片格式等 8.施工阶段节点模型 相关 BIM 模型文件格式 9.施工竣工模型 相关 BIM 模型文件格式 4.4 成果评价BIM 总协调方应对代建局项目的 BIM 成果进行评价，该评价可作为项目交付及结算的参考依据。 表4237、.4 成果交付评价表序号评级评价内容 评价措施1A+1.按时按质完成约定成果；2.成果完整，内容丰富；3.已满足合同及相关使用方的要求；4.部分成果的实际应用效果超过预期，为项目带来实质性突破。（如创造效益、节约工期、提升社会知名度、科研创新等）1.成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜；2.可对成果交付单位给予一定鼓励。如奖金、感谢信等。2A1.按时按质完成约定成果；2.成果完整，内容丰富；3.已满足合同及相关使用方的要求；1.成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜。3B1.按时完成约定成果；2.部分成果完整，内容丰富；3.已满足合同及相关使用方的要求；1.由 BIM 总协调方提出修改意见，238、经修改完善后，组织成果交付评价。2.经评价，成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜。4C1.未按时完成约定成果；2.成果不完整，缺少内容；3.未满足合同及相关使用方的要求；1.暂停项目 BIM 部分交付及结算事宜，责令整改；2.成果提交单位内部自检，待成果满足 A 级评价后，再组织相关单位进行成果评价。3.经评价，成果满足要求，可开展项目交付及结算事宜。5 协同平台要求在 BIM 协同工作中，通过公用的 BIM 协同平台确保 BIM 模型数据的统一性与准确性，提升 BIM 模型数据传输效率及质量，提高各参与方协作效率，为工程项目的设计、施工、运营、维护提供数字化基础。 5.1 BIM 协同平台239、架构BIM 协同管理需要在一定的网络环境下实现项目各参与方对 BIM 文件及相关过程文档实时或者定时操作。鉴于当前互联网带宽所限，借助互联网异地实时协同暂时难以实现。基于上述情况，建议采用搭建项目服务器方式，实现一定时间间隔同步项目管理平台数据的协同方式，项目管理单位则使用云端管理协同平台项目数据，协同平台搭建架构如下图所示。项目管理单位则使用云端管理协同平台项目数据，协同平台搭建架构如下图所示。5.2 协同平台的功能BIM 项目协同平台应具有良好的兼容性，能够实现数据和信息的有效共享。具体实现功能如下：1 模型及文档管理将利用 BIM 模型发现的问题进行分类、统计，并做出相关分析；支持模型上240、传下载功能，支持图纸的存放管理，支持文件更新改动自动通知及显示。2 各参与单位信息交互及权限管理集合各参与单位资料信息，支持各参与单位访问权限设定。3 模型信息全面提取集成 BIM 模型所包含的各项信息（BIM 软件包含的所有信息），包括修改记录、专项模型信息、分析报告、变更信息、模型信息可视化、模型信息可分类统计、模型信息可批量输出等。 4 BIM 模型操控1）支持轻量化模型（可在普通办公用的计算机上流畅运行）并对分专业模型进行管理；2）支持长度、面积、体积等测量，对模型任意位置的剖切和观察；3）支持模型的组合装配，预留视点进行定点浏览模型等功能。5 平台接口统一完整 具有浏览器等软件完整接241、口。6 BIM 成果应用可对 BIM 成果进行浏览，输出批注、量度尺寸、构件的详细信息、工程量、漫游及模拟动画等 BIM 成果。7 配备手机、平板电脑客户端可在手机、平板电脑等移动客户端实现上述查询功能。 5.3 各参与方协同工作职责与工作内容5.3.1 平台提供单位1 参与单位代建局指定的平台服务单位。2 工作职责1）根据代建局需求与项目特点提供项目 BIM 协同平台的分区位置及平台容量，搭建一个高效稳定的 BIM 协同平台供各参与方使用；2）解决各参与方在平台上工作所出现的问题；3）根据用户需求优化平台功能。5.3.2 平台管理单位1 参与单位BIM 总协调方。2 工作职责1）建立平台文件242、架构、申请项目平台权限及容量；2）对平台使用方的权限进行管理及分配；3）分阶段审核、定期备份、清理归档 BIM 成果；4）对使用单位的 BIM 成果进行有效性检查，确保模型和项目实际工作同步进行。5.3.3 平台使用单位1 参与单位设计单位、施工单位、监理单位、咨询单位、运维单位。2 工作职责1）在 BIM 总协调方的统一管理下，遵守协同配合机制，在服务器上开展项目 BIM 实施工作；2）定期向项目协同平台更新过程信息和成果文件；3）根据项目实施情况，对协同平台提出优化建议。6 软件标准本导则 BIM 模型和 BIM 应用，不限于单一软件，软件的选择和使用遵循代建局项目特点及要求制定， 并充分243、考虑软件之间的格式交换和数据接口。 对于一般项目 BIM 软件使用可参考以下规定： 表6.1 BIM软件参考表 序号 专业 类型 选用软件1建筑专业 常规建筑Revit 异性曲面建筑外形Rhino Catia 2结构专业结构混凝土Revit PKPM 探索者 钢结构Catia TeklaStructures(X-steel) Revit 3机电专业Revit MagiCAD 4幕墙专业Revit Rhino Catia 附表附表 1BIM 项目工作职责分配表标注:P=执行主要责任S=协办次要责任R=审核I=建模O=应用A=需要时参与1BIM 前期准备甲方参与方代建局前期工作部代建局BIM技术应244、用管理领导小组BIM总协调1.1BIM 项目实施可行性分析P1.2落实 BIM 资金情况P1.3制定 BIM 实施目标P1.4确定 BIM 组织方式P1.5确定相关单位职责PS1.6确定 BIM 实施大纲RP1.7制定 BIM 实施总体计划RP1.8开通项目协同平台PS2BIM 设计阶段甲方参与方代建局前期工作部、BIM总协调设计2.1制定设计阶段实施细则PS2.2分配设计协同权限PA2.3搭建方案模型RP/I2.4方案 BIM 分析及应用SP/O2.5提交方案成果RP2.6初设阶段模型RP/I2.7初步设计 BIM 分析及应用SP/O2.8提交初步设计成果RP2.9施工图模型RP/I2.10245、设计信息录入RP/I2.11提交施工图成果RP3BIM 施工阶段甲方参与方代建局项目建设管理部BIM总协调设计监理总包分包厂家造价3.1制定施工阶段实施细则PRSS3.2分配施工阶段协同权限PA3.2施工图模型审查交底SPRRSAR3.3施工深化设计模型SSRP/IS/IAR3.4BIM 施工管理及技术应用SROOA3.5BIM 模型变更及调整RRRP/IS/IAR3.6施工阶段信息添加RRP/IS/IA3.7完成竣工模型RSRPPA4运维阶段甲方 参与方代建局项目建设管理部、运营方BIM总协调4.1搭建运维平台PS4.2交付竣工运维模型OP注：BIM 工作职责分配表根据项目实际情况，由项目的246、 BIM 总协调方做出调整，并提交代建局 BIM技术应用管理领导小组审核通过。144附表 2各阶段 BIM 实施总计划样表附表2-1 设计阶段BIM实施计划样表项目阶段实施单位BIM模型深度工作范围方案模型阶段初设模型阶段施工图模型阶段预计开始时间预计结束时间预计完成 耗时（工作日）完成内容预计开始时间预计结束时间预计完成 耗时（工作日）完成内容预计开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容附表2-2 施工阶段BIM实施计划样表项目阶段实施单位BIM模型深度工作范围深化模型阶段模型应用阶段竣工模型阶段预计开始时间预计结束时间预计完成 耗时（工作日）完成内容预计开始时间预计结束时间预计完247、成 耗时（工作日）完成内容预计开始时间预计结束时间预计完成耗时（工作日）完成内容附表 3各阶段 BIM 模型精度要求1 建筑专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型工深化模型竣工模型建筑001阳台非几何数据，仅线、面积。阳台的形状，大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的阳台模型002空调机位非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸、方位精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的248、模型003空调百叶非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的模型004窗百叶非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的窗百叶模型005雨篷非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的雨棚模型006檐沟非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸249、的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际安装的模型007外立面幕墙非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸精确尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。实际尺寸的模型实体，包含形状、方位和材质信息。基本形状、大概尺寸专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型008墙体非几何数据，仅线、面积。一块通用的墙，给一个一般的厚度，其他特性有一个取值范围；模型已包括墙体类型和精确厚度，其他诸如成本、STC 特性已经确定；模型已包括墙体类型和精确厚度，其他诸如成本、STC 特性已经确定；实际安装的墙体模250、型009楼板非几何数据，仅线、面积、体积区域。一块完整的模型，一般的厚度已确定楼板的类型、精确厚度楼板的类型、精确厚度实际安装的楼板模型010屋顶非几何数据，仅线、面积。屋顶的大致3D模型以及形状尺寸屋顶的类型以及其他特性屋顶的类型以及其他特性实际安装的屋顶模型011门非几何数据，仅线、面积。门的形状以及尺寸，大致3D 模型门的精确尺寸、类型的确定门的实际尺寸、类型的确定实际安装的门窗模型012窗非几何数据，仅线、面积。窗的形状以及尺寸，大致3D 模型窗的精确尺寸、类型的确定窗的实际尺寸、类型的确定实际安装的门窗模型013天花板非几何数据，仅线、面积。基本形状、大概尺寸的模型材质类型、天花板的251、精确厚度材质类型、天花板的精确厚度实际安装的天花板模型014扶手非几何数据，仅线。大致形状、大概尺寸的模型扶手的材质选定扶手的材质选定实际安装的扶手模型015坡道非几何数据，仅线。大致形状、大概尺寸的模型坡道的精确厚度、坡度的精确程度坡道的精确厚度、坡度的精确程度实际安装的坡道模型016楼梯非几何数据，仅线。大致形状、大概尺寸的模型楼梯踏步的精确厚度、台阶的精确程度楼梯踏步的精确厚度、台阶的精确程度实际安装的楼梯模型017红线非几何数据，仅线。具体形状、具体尺寸的模型具体形状、具体尺寸的模型具体形状、具体尺寸的模型实际安装的坡道模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业252、标准、地方标准的要求。2 结构专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型结构001混凝土结构柱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸材质与类型，精确尺寸材质与类型，实际尺寸实际安装的柱模型002混凝土结构梁无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸材质与类型，精确尺寸材质与类型，实际尺寸实际安装的梁模型003预留洞无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸，标高信息实际尺寸，标高信息实际预留洞口004剪力墙无模型，成本或253、其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸墙体的类型、精确厚度、尺寸墙体的类型、实际厚度、尺寸实际安装的墙体模型005楼梯无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入楼梯的基本尺寸、形状楼梯的类型、精确厚度、具体形状楼梯的类型、实际厚度、具体形状实际安装的楼梯模型006楼板无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数大致厚度精确厚度、楼板类型实际厚度、楼板类型实际安装的楼板模型007钢结构无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大致形状，尺寸，位置精确形状、尺寸、坐标位置实际形状、尺寸、坐标位置实际安装的模型008钢节点连接样式无模型，成本或其他性能系可按单位254、楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入009基坑无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大致形状，尺寸，位置精确形状、尺寸、坐标位置实际形状、尺寸、坐标位置实际安装的模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。3 暖通专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模255、型施工深化模型竣工模型暖通001冷热源设备无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途002空调设备无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途003风机无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途 类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用256、途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途004风机盘管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途具体形状、精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途005新风风管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接件最终尺寸006回风风管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接件最终尺寸007排风排烟风管无模型，成本或其他性能系可按单位257、楼面面积的某个数值计入大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接件最终尺寸008冷热媒水管无模型，成本或其他性能系可 按单位楼面面积的某个数值 计入 大概尺寸具有精确尺寸、定位、管材具有实际尺寸、位置、管材精确尺寸，管材，连接 件最终尺寸009水泵 无模型，成本或其他性能系可 按单位楼面面积的某个数值 计入 类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、 用途编 号、位置、用途设备型号、精确尺寸、 编号、位置、用途010排烟阀、防火阀 无模型，成本或其他性能系可按 单位楼面面积的某个数值计 入 类似形状具体规格形状，阀门类型，用 途具体规格形状，阀门258、类型，用 途厂家、型号、编号、位置011各类阀门 无模型，成本或其他性能系可按 单位楼面面积的某个数值计 入类似形状具体规格形状，阀门类型，用 途具体规格形状，阀门类型，用 途厂家、型号、编号、位置012散流器 无模型，成本或其他性能系可按 单位楼面面积的某个数值计 入类似形状、大概尺寸、位置、 用途类似形状、大概尺寸、位置、 用途编 号、位置、用途设备型号、精确尺寸、 编号、位置、用途013排风口 无模型，成本或其他性能系可按 单位楼面面积的某个数值计 入类似形状、大概尺寸、位置、 用途类似形状、大概尺寸、位置、 用途编 号、位置、用途设备型号、精确尺寸、 编号、位置、用途014 回风口 无259、模型，成本或其他性能系可按 单位楼面面积的某个数值计 入类似形状、大概尺寸、位置、 用途类似形状、大概尺寸、位置、 用途编 号、位置、用途设备型号、精确尺寸、 编号、位置、用途专业 详细等级子项 LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型015 静压箱 无模型，成本或其他性能系可按 单位楼面面积的某个数值计 入类似形状、大概尺寸、位置、 用途类似形状、大概尺寸、位置、 用途编 号、位置、用途设备型号、精确尺寸、 编号、位置、用途注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。260、4 给排水专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型暖通001给水主管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸002污水管及管道坡度无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸003雨水管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸004煤气管无模型，成本或其他性261、能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸005热力管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸006消防水管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸007给排水泵及消防泵无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途008水箱无模型，成本或其262、他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途009喷淋无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途010消火栓无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途形状、实际尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途专业 详细等级子项 LOD100LO263、D200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。5 电气专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型电气001强电线槽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸002变压器无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积264、的某个数值计入实际尺寸、容量、型号实际尺寸、容量、型号003配电箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸大致尺寸、位置、用途、编号实际尺寸、管材设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途004控制柜无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大致尺寸、位置、用途、编号实际尺寸、位置、用途、编号设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途005灯具无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺265、寸、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途006插座无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入精确尺寸、设备编号、位置、用途设备型号、实际尺 寸、编号、位置、用途007弱电线槽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材精确尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸008音箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似266、形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途009信息点无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入 无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、实际尺寸、编号、位置、用途010强电线槽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸011摄像机无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的267、某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途012探测器无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途013接线箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入具有精确尺寸、位置、用途设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考268、相关合同、行业标准、地方标准的要求。6 室外管线专业专业 详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型室外管线001市政给水无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型002市政排水无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型003市政供电无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个269、数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型004市政通讯无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型005市政燃气无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型006市政蒸汽无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点270、计入详细模型007设备构筑物无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确形状、尺寸，体积实际形状、尺寸，体积实际形状、尺寸，体积008市政给水无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型009人手井无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。 7 景观专业专业详271、细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型景观001车位无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概形状、位置、数量精确形状、位置、数量实际形状、位置、数量实际形状、位置、数量002排水及坡度无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概形状、位置、数量精确尺寸，坡度实际尺寸，坡度实际尺寸，坡度003水池喷泉无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概形状、位置精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸004灯具无模型，成本或其他性能系可按单位272、楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途实际形状、尺寸、位置、用途设备型号、编号、位置、用途005音箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途实际形状、尺寸、位置、用途设备型号、编号、位置、用途006绿化无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入类似形状、大概尺寸、位置、用途类似形状、大概尺寸、位置、用途实际形状、尺寸、位置、用途绿化形式、面积、数量、位置注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准273、地方标准的要求。8 照明专业专业 详细等级 子项 LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型电气 001室内照明无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入位置、用户具体灯位、类型实际灯位、类型设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途002室外照明无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入位置、用户具体灯位、类型实际灯位、类型设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途003配电箱无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大致配电箱尺寸、位置、功能精确配电箱尺寸、位置、功能实际配电箱尺寸274、位置、功能设备型号、精确尺寸、编号、位置、用途004电线管无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入大概尺寸、位置、用途精确尺寸、管材实际尺寸、管材实际尺寸，管材，连接件最终尺寸，以及节点计入详细模型注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。 9 标识系统专业 详细等级 子项 LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型 扩初设计模型(扩初图纸） 施工图模型 施工深化模型 竣工模型 标识 001 室内标识 无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计275、入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入精确尺寸，颜色 加工实际尺寸，颜色 002 室外标识 无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入无模型，成本或其他性能系可按单位楼面面积的某个数值计入精确尺寸，颜色 加工实际尺寸，颜色 注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。 10 室内精装修专业专业详细等级子项LOD100LOD200LOD300LOD400LOD500方案设计模型扩初设计模型(扩初图纸）施工图模型施工深化模型竣工模型室内精装修001卫生间（卫生洁具、水池、台、276、柜）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途002固定家具（主要为碰撞检查分析）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途003吊顶（龙骨、灯具、风口、烟感、喷淋、广播检修口）非几何数据，仅线、面积。、类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途004电气开关插座定位非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位277、置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途005隔断非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途006地面（示意性拼花、材料）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途007墙面（插座、开关、通讯、空调控制器、消防操控按钮、安全出口指示、机电末端）非几何数据，仅线、面积。类似形状、大概尺寸、位置、用途精确形状、位置、尺寸实际形状、位置、尺寸厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途008 门窗精确定位非几何数据，仅线、278、面积。 类似形状、大概尺寸、位置、用途 精确形状、位置、尺寸 精确形状、位置、尺寸 厂家、型号、精确尺寸、编号、位置、用途注：上述模型精度要求仅作参考，具体精度内容应参考相关合同、行业标准、地方标准的要求。145阶段 应用点 实施内容 方案配合及建筑施工图设计阶段 全专业可视化建筑 BIM 设计 利用三维可视化 BIM 平台，进行全过程设计工作，并且通过 BIM 平台完成全专业的建筑施工图设计工作。 建筑性能分析 利用设计阶段 BIM 模型进行太阳辐射分析、日照分析、风环境分析、交通分析疏散模拟、荷载分析、等工作，配合确定相关设计方案。 参数化设计 在设计过程同步对 BIM 模型构件添加参数信279、息，例如设备尺寸参数、造价信息运维信息等。 设计资源整合 整合协调各专项设计单位的设计资源，并集成至 BIM 设计模型中。 施工阶段 施工过程临设模型搭建及更新 将施工各个阶段的临设建筑、施工机具、施工区域作为 BIM 施工阶段实施内容， 进行施工过程中场地、施工区域、临时机械及设施的管理。 三维管线综合深化设计 对设计阶段的 BIM 模型进行施工管线综合优化，并考虑施工可行性、后期维护等因素使 BIM 模型达到可指导施工精度。 全程工程变更复核更新 将设计单位设计签认的设计变更类文件及图纸，随时跟踪进行模型更新。 施工安装模拟 基于综合优化后 BIM 模型，对工程施工重点部位进行施工工序及工280、艺模拟。 辅助工程量统计 在已有的模型深度和精度范围内，直接计量 BIM 模型内的工程量。 工程档案管理 建立 BIM 信息电子工程档案资料库，将构建（设备）、资料一一对应，统一存档竣工模型整合 接收并整合承包商提交竣工模型，并检查其是否符合要求。 运营维护阶段 运维信息集成及交付 根据项目运维的实际需求，在竣工模型的基础上，录入集成相关物业运营维护信息，交付至运营方进行后期运用。 附表 4项目各阶段 BIM 实施应用点、。 150团队名称 工作职责 BIM 总协调团队 详见“5.2 各参与方工作职责” BIM 总承包团队 详见“5.2 各参与方工作职责” 监理 BIM 团队 详见“5.2 各281、参与方工作职责” 土建 BIM 团队 接收自身合同范围内的施工图设计模型、进行必要的校核和调整，完善成为施工深 化模型，并利用 BIM 解决可能存在的设计问题、碰撞、优化、施工关键工艺等，并进行校核和调整配合 BIM 总协调团队完成相关 BIM 工作。 机电 BIM 团队 基于施工图设计模型等资料，检查各个机电专业间综合管线碰撞的同时，符合整体管线净高，并进行必要的复核和调整，向总包 BIM 团队提交相关碰撞检测报告、机电管线综合报告，利用 BIM 技术进行项目实施管控，根据项目实施进展录入机电安装信息参数，配合 BIM 总协调团队完成相关 BIM 工作。 其他 BIM 团队 作为本项目的专业282、承包单位，负责合同范围内的 BIM 模型建立和维护工作。对总承包单位提供的 BIM 模型进行深化、更新和维护，利用 BIM 模型指导实际施工，配合总承包单位的 BIM 工作，并提供 BIM 应用成果。 材料设备供应商 提供材料信息及设备 BIM 构件模型，提供的 BIM 构件模型应该包含的材料设备参数及信息。 造价咨询单位 利用 BIM 技术辅助进行工程概算、预算及竣工结算工作。在出现变更时，运用 BIM 技术进行变更前后造价对比。 附表 5项目 BIM 团队工作职责，附表 6BIM 实施计划及工作内容阶段 序号 任务 实施方 时间计划 备注 BIM 准备 1 制定施工阶段 BIM 实施目标 283、代建局项目建设管理部、 BIM 总协调 2 制定施工阶段实施详细分工计划 BIM 总协调与各承建单位 3 组建 BIM 团队 各承建单位 4 建立 BIM 实施环境 BIM 总协调与各承建单位 权限分配软硬件配置5 设计模型会审 设计单位与各承建单位 BIM 深化设计 1 土建深化设计 总包单位 2 机电深化设计 机电分包 3 钢构深化设计 钢构分包 4 幕墙深化设计 幕墙分包 5 其他专业分包深化设计 其他专业分包 BIM 施工组织优化 1 施工布置模拟优化 总包单位 2 施工进度模拟优化 各承建单位 3 重难点施工模拟优化 各承建单位 BIM 过程管理 1 现场变更管理 设计单位与各承建单284、位 全阶段实施 2 质量管理 各承建单位 全阶段实施 3 过程管理 各承建单位 全阶段实施 4 安全管理 各承建单位 全阶段实施 5 信息管理 各承建单位 全阶段实施 6 造价管理 各承建单位与造价咨询单位 根据节点实施 竣 工 模型管理 1 竣工模型验收 BIM 总协调与各承建单位 2 竣工模型成果交付 BIM 总协调与代建局项目建设管理部 序号 管理要点 管理内容 1 办公与生活临时设施协调 1)为满足办公与生活临时设施布置以及调整优化便捷准确的要求，前期需完善常用的办公与生活临时设施模型内容库。 2)先依据现场场地特点，利用 BIM 模型建立场地环境模型；然后依据项目规模以及相关需求，对285、办公区和生活区进行初步规划，利用已建模型内容快速完成布置模型。当内容库中缺少所需临时建筑模型内容时，可自行建立，并将其补充入原模型内容库中备用。 3)通过建好的布置模型，对布置方案进行评估比对，选出最优方案。 4)为了快捷地对办公及生活区进行统筹管理，安排专人对于布置模型中的临时设施采用不同的颜色进行区分；协调部可随时对办公与生活临时设施使用情况进行查询，快速做出决策。 2 施工平面协调 1)为满足现场施工平面布置模拟便捷准确的要求，前期需完善常用的施工设备及施工现场临时设施模型内容库。 2)利用 BIM 软件，建立不同施工阶段的施工现场模型，模型应包括：土建结构、钢结构、施工道路、周围主要建286、筑外轮廓模型等。 3)通过 BIM 软件统计出各阶段的相关工程量，即利用 BIM 数据库功能对项目钢筋用量、混凝土量、钢结构构件量进行统计，从而做出现场施工材料堆场的初步规划。 4)在已建立的现场环境中，放置相关堆场及施工设备，通过 BIM 软件进行施工模拟、对比优化，从而选定设备型号及确定位置和确定现场平面布置方案。 5)当分包方有大宗物资及大型机械进场、场地超期使用、可能影响结构楼板等结构安全的平面占用、运输路线等申请要求时，计划协调部可依据已布置方案模型进行快速方案模拟比对，从而制定最合理的方案。 3 施工工序与工作面协调 1)基于 BIM 的工作面划分，施工总承包必须提前向各分包方收集287、各施工工序的工作面需求并将收集结果进行整理统计成表格。 2)根据该表格工序的工作面需求，按照工序的时间顺序，进行施工工作面的布置，完成工作面布置后，通过施工模拟进行工作面的碰撞检查。 3)若出现工作面间的碰撞，需第一时间通知施工总承包单位，并对各工序时间进行协调， 或者对工序进行改进升级，减小工作面甚至重新选择工序，消除工作面之间的碰撞。 4)施工总承包对优化后的工序进行分析评估，做出决策后通知相关各分包方；同时，对设计优化后的施工工序，还可以利用 BIM 软件生成模拟动画，给相关人员交底，从而确保现场工作合理有序地进行。 附表 7BIM 现场协调管理附图附图 1代建局 BIM 项目管理组织结288、构附图 2代建局内部管理流程附图 3代建局项目 BIM 管理流程155附图 4设计阶段 BIM 应用流程附图 5方案设计阶段 BIM 应用流程附图 6初步设计阶段 BIM 应用流程附图 7施工图设计阶段 BIM 应用流程附图 8施工阶段项目实施总体流程161附图 9项目 BIM 团队组织架构附图 10BIM 前期准备工作 附图 11BIM 模型会审工作流程附图 12BIM 深化设计管理流程 附图 13运维管理系统架构附图 14协同平台架构 附图 15BIM 协同平台架构附件11: xx省代建项目管理局BIM实施标准BIM实施管理标准2020_V1.0 版xx省代建项目管理局 2020 年 10289、 月 目次1 总则1642 术语1643 基本规定1663.1BIM 实施目标1663.2BIM 实施原则1663.3BIM 实施要求1664 管理组织规定1684.1BIM 管理组织架构1684.2BIM 项目管理流程1684.3BIM 项目管理主要工作内容1684.4BIM 项目实施总体流程1695 职责要求1715.1 各参与方的能力要求1715.2 各参与方的工作职责1726 项目应用实施管理1746.1 项目管理规定1746.2 项目管理流程1757 交付成果1857.1 交付成果基本要求1857.2 成果交付审查流程1867.3 信息安全与知识产权规定1878 协同要求1888.1290、 BIM 协同平台1888.2 协同管理1888.3 各参与方协同工作1891 1总则1.0.1 为全面推进xx省代建项目管理局（以下简称代建局）BIM 应用和信息化工作，推动建筑信息模型（以下简称 BIM）的应用，提升代建项目信息化水平，xx省代建项目管理局组织制定xx省代建项目管理局BIM 实施管理标准，以下简称标准。 1.0.2 本标准适用于xx省代建项目管理局管理范围内实施 BIM 管理的新建、改建、扩建政府公共工程。 1.0.3 xx省代建项目管理局管理范围内建设工程全生命周期内建筑信息模型的建立、应用和管理，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业、省市现行有关标准的规定。1.0.4 291、本标准作为xx省代建项目管理局管理范围内建设工程BIM 全过程实施指南以及建设工程管理中BIM应用的基本原则和通用标准，在项目实际实施过程中，应遵循本标准的规定，并可根据实际内容进行调整和细化。1.0.5 本标准参考的标准如下：（1）建筑信息模型应用统一标准GB/T 51212（2）建筑信息模型施工应用标准GB/T 51235（3）建筑信息模型分类和编码标准GB/T 51269（4）建筑信息模型设计交付标准GB/T 51301（5）建筑工程设计信息模型制图标准JGJ/T 448（6）工程建设项目业务协同平台技术标准CJJ/T 296（7）xx省建筑信息模型应用统一标准 DBJ/T 15-142292、2 2 术语2.0.1 建筑信息模型 building information modeling（BIM）建筑信息模型是指创建并利用数字化模型对建设工程项目的设计、建造和运维全过程进行管理和优化的过程、方法和技术。2.0.2 城市信息模型 city information modeling（CIM）以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、数字孪生和物联网（IoT）等技术为基础，数字化重构城市空间、建筑与设施、资源与环境等实体，监测感知其发展变化、仿真表达历史现状未来多维多尺度信息，模拟城市规划、建设与管理运营过程，构建起数字空间的城市信息有机综合体。2.0.3 BIM 模型 BIM modelBIM 模型是指基于 BIM 所产生的数字化建筑模型。2.0.4 建模软件 modeling software建模软件是指用于创建 BIM