1、专业工程分包合同合同编号： 建设工程名称：XX服务平台建设项目装修工程分包工程名称：XX环境保障系统采购及安装服务订 立 日 期 ：二O二三年 月 日专业工程分包合同 承包人（甲方）: 分包人（乙方）: 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规，结合XX集团有限公司(甲方)与XX（下称：业主方）双方签订的XX服务平台建设项目装修工程施工合同(以下称为“主合同”)和工程具体情况，甲乙双方就XX环境保障系统采购及安装服务事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况（一）分包工程名称：XX服务平台建设项目装修工程-XX环境保障系统采购及安装服务。（二2、）分包工程地点：。 （三）承包范围：XX服务平台建设项目装修工程-XX环境保障系统采购及安装服务，具体按甲方提供的施工图纸及本合同的清单内容。（四）承包方式：包括但不限于招标范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包专业协调及配合、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）、包分包人应当购买的保险等。项目措施费包干。甲方有权对乙方的承包范围进行适当调整或视情况单方面解除合同，乙方不得因此提出任何索赔或补偿。（五）施工工期：主合同工期为 个日历天，本分包工程要求完成竣工交付的时间节点要求为2023年8月33、0日。在履约过程中，经甲乙双方、监理工程师、业主方签证认可后工期可顺延。如甲方根据发包人要求或保证工期的实际需要提出赶工，乙方应无条件执行。（六）工程质量标准、保修期及创优1、工程质量标准：确保场地达到XX设备正常使用环境要求，符合建设工程施工质量验收规范合格标准,质量一次性验收合格，符合本招标文件所要求的设计规范、标准的要求和国家、地方行业有关标准；要求乙方不得与甲方、本项目总包方、监理方、设计方或业主方签订任何形式的免责协议，乙方不得推脱一切己方施工的工程责任，本分包工程中签订的一切免责协议均不具有法律效应。2、乙方必须严格按照双方签订的工程质量保修书履行保修义务。二、分包合同价款及结算（4、一）工程造价(含增值税9%)暂定为：人民币（大写） ，（小写）： 元。项目综合单价详见附件清单。工程造价最终以结算终审部门审定为准。乙方在收款时必须向甲方提供符合国家税务机关要求等额的有效增值税专用发票，否则甲方拒绝付款并不承担任何责任。（二）工程价款及调整结算方式1、合同为固定综合单价合同，工程量为暂定量，本合同所附清单工程量依实际变化，最终双方按实际发生结算。2、分包人对承包人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更。3、工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和承包人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工5、程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：3.1 XX服务平台建设项目装修工程施工合同工程量清单已有的，则优先沿用；3.2 中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；3.3 中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期广州地区建设工程常用材料税前综合价格计算，广州地区建设工程常用材料税6、前综合价格没有的材料单价，由承包人与分包人协商依法确定计价方式。3.4 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。3.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式为中标后双方依法协商约定。4、分包人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。5、属于分包人自行采购的主要材料、设备，承包人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量7、要求，或者提出不少于3个同等档次品牌供分包人报价时选择,凡承包人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。分包人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。6、承包人与分包人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。本项目暂不对人工、建筑材料、机械设备价格作价差调整；如须调整的，由双方另行协商约定。三、材料设备供应1、工程所需的材料设备提供必须按中华人8、民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、广东省建设工程质量管理条例广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法等法律法规、条例及政府最新指导文件的要求执行。2、由乙方自行采购的材料、设备乙方应及时向材料供应商支付货款，如本工程因材料款问题发生纠纷，则甲方有权在应付乙方工程款中按争议标的预留部分款项；如因材料款问题发生纠纷致使甲方涉及诉讼（仲裁）或承担责任，其所有经济损失由乙方负责。（该损失包括本金、利息、违约金、诉讼费、仲裁费、律师费、调查费、交通费等。）3、由乙方采购的主要材料、主要设备，按符合合同要求的推荐品牌表内执行；若需采用推荐品牌表外的，需提前向建设单位、监理单位报予审批后采用。（推荐9、品牌表见附件一）四、工程款支付和结算 （一） 乙方在甲方向工程业主方取得分包工程款项前，无权要求甲方支付分包工程项目的任何工程款项。所以，甲乙双方同意：甲方只能在收到业主方的工程款后，才能按本合同第四条第.款约定，根据工程的进度、质量和双方约定办理付款手续，乙方在收款时须提供符合国家要求的增值税专用发票。（二） 甲方将工程款按本条款规定划入乙方指定帐户（增值税专用发票上填写的银行账户），乙方第一次收取工程款时，提供收款人授权委托书。（三）工程预付备料款在本合同签订后且收到业主预付款后三十天内，甲方向乙方支付合同暂定价的10%预付款。（四）工程进度款支付方式按主合同支付方式执行，且不得违反甲方的10、支付原则。1、每期进度款只付应付款的70%，且需按比例扣回预付款；2、待工程竣工验收合格且完成交付后，甲方累计支付至不超过合同价款的85%。3、待业主或业主上级单位结算审定后，甲方收到业主支付结算款，乙方提交申请资料并经甲方审核后，累计支付至本合同结算审定工程费用结算价的97%；4、工程结算价的3%作为保留金，待总工程缺陷责任期满且收到业主质保金后一个月内无息支付给乙方。乙方每月20日前提交工程完成进度表给甲方，所有资料交甲方审核后才能作为正式文件，由甲方报送给监理方和业主方进行审核。以甲方、监理工程师和业主方的最终审核结果为支付工程进度款的依据。（五）支付原则甲方有权根据收到的业主工程款资金11、性质考虑支付是否用于该分包支付，乙方同意甲方以备料款项不超实际投入、工程款项不超实际进度的工程款拨付原则，并同意每期申请工程款时向甲方如实提交当期的用款计划。（六） 工程结算1. 工程完成并通过验收后十五 天内，乙方提交工程结算书给甲方，甲方汇总后送监理工程师、业主方审核。以甲方、监理工程师和业主方（或总承包合同所约定的审核机构）的最终审核结果为支付结算款的依据。2. 工程结算款在同时具备下述条件后予以支付：（1）在业主方（或总承包合同所约定的审核机构）审定工程结算造价且甲方收到该结算款后；（2）已办理工程内部结算；（3）已办理各专业分包、材料及机械设备结算，并提供俱结书；（4）已提交工程档案12、原件，若提交的档案资料未完善，甲方按“六、乙方责任第（九）点”的要求暂扣部分资料保证金后予以支付；（5）已提交结算终审评审书原件及结算书电子版，并包含以下内容：财政部门的结算评审书或结算造价（审核表）：财政性投资项目需提供财政部门的结算评审结果通知；非财政性投资项目需提供结算造价（审核）表。工程结算书（含编制说明）：a. 有相关资质的企业和执业人员签章的竣工结算书原件；b.计价文件：通过计价软件确定造价的提供计价软件文件及其XML2.0文件或通过excel确定造价的提供含计算公式的excel版本。3、工程质保金在工程质保责任完成，且甲方收到业主支付质保金后，乙方书面提出支付申请的一个月内无息支13、付。（七）工程变更、合同价款调整按主合同规定执行。五、甲方责任（一）派出 为甲方现场负责人，对乙方的技术质量、安全生产、施工进度、消防安全、综合治理、环保要求、文明施工进行指导和监督。协调乙方有关本工程的对外工作。未有甲方法人代表书面委托的情况下，现场负责人签订任何协议性条款及文件（含会议纪要），甲方都不予承认。（二）甲方负责向业主方收取本工程的工程款。甲乙双方同意甲方只负责将业主方支付的属乙方施工的款项支付给乙方，不承担垫付工程款的责任。若业主方未能按合同规定及时拨付工程款，需要以甲方名义向业主方提起诉讼，其诉讼费和聘请律师所支付的全部费用由乙方承担。 六、乙方责任（一）乙方须在收到施工图纸14、（包括局部工程施工图纸）后，在主合同要求的时间内向甲方提交工程预算书（包括局部工程预算书），预算造价不能超过中标价。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方 五 个工作天内审核后交业主方审定，并按审定的预算造价调整合同造价。如乙方不能按期提交上述工程预算书，甲方将有权直接委托有资质的工程造价咨询公司进行编制，因甲方委托有资质的工程造价咨询公司编制工程预算书所产生的所有费用由乙方无条件承担（该款项甲方将在乙方工程款中予以扣除），且乙方在本合同中的所有相关责任都不予以免除。（二）乙方必须严格按照双方签订的安全生产管理责任协议书执行。（三）乙方须严格执行国家的政策法令，遵守政府及上级主管部门有关安全、质15、量、环境、消防安全、文明施工、综合治理、特种人员持证上岗等规定，执行甲方各项规章制度，按规范和标准施工，广州市内工程项目的质量管理全过程按广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法（【广州市人民政府令】第129号）的要求执行。（六）乙方须按甲方的要求做好绿色施工工作，详细按甲方的相关工作指引执行。（七）乙方应配合甲方在工程中开展的科技活动和“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）的应用。（八）乙方有责任配合甲方的质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康体系（简称ISO管理体系）中的相应要求。（九）乙方必须维护甲方的信誉,接受甲方的指导和监督。乙方按要求及时组织图纸会审、编制施工方案、施工进16、度计划、工程预结算、整理竣工资料（按主合同要求标准、份数，另增加一份甲方存档，一份办理结算），乙方应就其承包范围向甲方提供符合广州市城乡建设档案管理办法（穗府【2013】9号）、建设工程档案编制规范（DB 4401/T 55-2020）（广州市以外项目以当地规范为准）、广州市建筑工程档案编制指南（试行）等文件标准的竣工资料。（十）乙方进场施工前，必须先向XX服务平台建设项目装修工程项目的建设单位或建设单位委托的设计单位、总包单位提供详细施工深化设计图纸，经以上各方审核通过后，方准许施工。（十一）乙方完工后，申请竣工验收前，必须向XX服务平台建设项目装修工程项目的建设单位或建设单位委托的设计单位17、总包单位提供全套竣工图纸及全套竣工资料（以广州市档案馆相关规定为准），经审核通过后，方准许验收。乙方按以下要求向甲方提供工程资料：1、在完成合同总工作量的40%、80%后30个日历天内将相应资料送交甲方，在整体竣工后的 30 个日历天内（如主合同有时间约定，以主合同约定为准）将完整合格的竣工资料送交甲方(包括乙方向档案馆及业主方移交的档案移交书及档案移交目录册)。2、对于未按上述第1点要求完成存档的项目，甲方对项目予以暂扣部分进度款，暂扣款在超过规定期限后的第一笔进度款中扣除，待项目完成各节点工程资料存档工作后予以及时返还。暂扣金额如下：（1）工程合同总额低于200万元的项目（含200万元）18、，各存档时间节点后未按要求完成存档工作的，暂扣合同总额的10%。（2）工程合同总额超过200万元且低于5000万元的项目（含5000万元），各存档时间节点后未按要求完成存档工作的，暂扣进度款20万元。（3）工程合同总额为0.51亿元的项目（含1亿元），各存档时间节点后未按要求完成存档工作的，暂扣进度款25万元。3、如工程竣工档案资料已移交广州市档案馆（广州市以外项目以当地档案馆为准）、业主方、甲方，但工程竣工验收备案手续未完善，甲方暂留5万元作为资料保证金。乙方如需甲方协助编制，乙方支付编制费用给甲方。（十）乙方指定本工程总负责人，并授权其对本工程经济及工程等所有问题签字生效；本合同签订时并在19、乙方进场施工前须把施工人员、组织机构名单及岗位证书复印件送甲方存查。乙方如需变更上述负责人员，需提前15天书面向甲方提出申请待甲方书面同意后方可变更。（十一）按国家现行实施条例规定办理项目现场设备及人员保险。乙方必须与有资质的建筑劳务公司签订劳务分包合同，由劳务公司与乙方现场施工人员签订劳动合同，并按规定参加社会工伤保险（按政府相关部门规定的比率由甲方项目经理协助办理缴交手续）。（十二）乙方须按时足额支付包括但不限于工人工资、材料款、设备租赁款。（十三）施工中非甲方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。（十四）竣工验收后，乙方必须在 3 天内撤离施工现场。七、其他（一）乙方愿意履20、行就本工程对甲方所作出的一切书面承诺。（二）乙方对本分包工程应自行施工。禁止乙方将分包工程进行转分包，否则，甲方有权终止合同，造成损失的，由乙方予以赔偿。（三）当乙方无力履行本合同条款,经甲方纠正仍无转变时，甲方有权终止本合同,收回本工程,另行安排施工。由此引起的一切损失，由乙方负责。（四）本工程按规定须由乙方负责缴交的一切税、费。另外，在支付工程款时由甲方扣除上级管理费/%，印花税0.03%，广州市外工程，按当地税务部门的要求缴纳增值税及附加费，如果要带征个人及企业所得税，甲方在向乙方支付工程款中扣除所缴所得税。（五）根据广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法、建集2006183号文件规定21、，从支付第二笔工程款开始分二期暂扣合同总价的0.5% 作为安全生产保证金。工程完工，如未违反安全生产管理条例，在工程竣工验收合格后15个工作天内无息返还。如出现违反该管理办法造成甲方被处罚时，甲方将按安全生产管理责任协议书中的相关条款进行扣罚。（六）如甲方已向业主方提供了全额担保的履约保函及预付款保函，甲方有权视乎工程的实际情况，在支付乙方工程备料款及工程进度款中按比例预留工程款作为本工程履约的保证金，待工程竣工验收合格后无息全额返还乙方。（七）乙方已获知甲方与业主方签定的主合同所有条款。乙方同意在承包范围内无条件执行和遵守主合同内与本分包工程有关的承包人需要注意、执行和遵守的所有条款，承诺履22、行并承担主合同中与分包工程有关甲方所应履行并承担的义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成甲方违反主合同中约定的承包人义务的情况发生，如有违反，乙方应补偿甲方因此而蒙受的损失。（八）甲方在乙方提交给业主方、监理工程师审核的工程进度表、工程结算书、延期申请报告等工程资料上盖章仅为初步申请，并不表示对乙方所申报资料的确认。乙方不得以此为依据向甲方主张权利。（九）对收到乙方的合规、有效发票，甲方办理了进项税认证、抵扣，但由于乙方欠缴增值税或增值税专用发票存在瑕疵等原因，被税务机关裁定不能抵扣或即使抵扣了，又被税局裁定做进项税额转出的，乙方应承担等额的增值税费及由此而发生的滞纳金和罚款等经济责23、任。八、 违约责任（一） 按合同工期竣工不奖不罚。延期竣工的，每逾期一天，由乙方每天给付甲方 伍万元 的违约金。（二） 工程施工过程中及竣工验收后的质量达到约定标准的，不奖不罚；质量达不到约定标准的（包括需返修或补强后达到约定标准的工程），乙方负责无偿返修并承担由此引发的一切经济损失。（三）乙方在履行本合同过程中违反安全、质量、进度、环境、文明施工（包括绿色施工）、综合治理（包括但不限于消防防火、治安、劳动用工、计划生育等工作）的法律、法规、规章、条例和上级主管部门的有关规定，由此引致甲方对建设单位（业主）产生违约或受到政府部门处罚的，按主合同约定及上级、政府部门的处罚条例执行，乙方须无条件按24、各方的整改通知进行整改，相关费用由乙方承担，且承担由此造成的一切经济责任及经济损失，同时按安全生产管理责任协议书的相关条款并罚。（四）乙方未能按合同约定的时间提交工程档案原件，按工程结算总价 0.3 %1%且不低于30万元 扣罚违约金，甲方保留索赔的权利。（五）乙方在收齐图纸后（含收齐分部、分项图纸后），未能按主合同要求的时间内提交工程预算书（含分部、分项工程预算书）给甲方、监理复审，则甲方有权自行每月核实工程进度，并按当期应付进度款（按本合同第四条工程进度款支付方式计算）的 50% 向乙方支付工程款。在此期间，乙方须承担因工程款不足而造成的经济损失、工期延误等一切责任，直至乙方提供工程预算给25、甲方及监理复审后，再按本合同工程款支付规定，办理补付工程款手续。（六）乙方有包括但不仅限于拖欠工人工资、材料款、设备租赁款的，从而导致由甲方出面协商解决或代支付工资及其他款项（包括但不限于材料款、分包款、设备租赁款）的，视为乙方违约，甲方对于代乙方支付拖欠的工资或其他款项的，计收乙方违约金（代发资金金额每天 3 的违约金）以及按公司相关规定收取资金占用费。由此造成的不良影响，责任由乙方承担，相关费用在乙方工程款中优先抵扣。（七）乙方包括但不限于因发生伤亡事故、质量事故、拖延工期等不良行为，导致甲方被点名、通报批评，被新闻媒体曝光，被建设单位或其他部门记不良行为或影响甲方的施工企业诚信综合评分的26、，给甲方造成的损失（包括但不限于给甲方的声誉造成不良影响）和一切处罚及事故指标全部责任由乙方负责，并按主合同约定造成的甲方损失向甲方交纳违约金。如乙方对事故处理不及时，甲方有权先行处理，因甲方先行处理所产生的所有费用均由乙方承担，乙方同意甲方在乙方应收工程款中优先予以扣还，并按双方签定的安全生产管理责任协议书执行。 (八) 乙方不能直接向建设单位收取工程款项,如有违反,视作违约,乙方按直接收取的金额每日计 3 向甲方支付违约金,违约金的计算时间由乙方直接收取款项之日起到全部款项退回甲方财务之日止。九、本合同未尽事宜,由双方协商解决。发生纠纷,协商不成时,向甲方所在地人民法院提起诉讼。十、本合同27、正本一式二份,双方各执一份。副本四份,甲、乙方各执二份。合同附件：附件一、工程量清单、推荐品牌表附件二、工程质量保修书附件三、安全生产管理责任协议书 承包人（甲方）： 纳税人识别号： 地址： 签约代表:电话: 开户银行名称： 账号： 日期： 年 月 日分包人（乙方）： 纳税人识别号： 地址： 签约代表: 电话: 开户银行名称： 账号：日期： 年 月 日附件一：工程量清单、推荐品牌表附件二工程质量保修书承包人（甲方）： 分包人（乙方）： 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定，经协商一致，订立本质28、量保修书。乙方在质量保修期内按照有关规定及本质量保修书的约定承担质量保修责任。1. 质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下：本保修书所属合同约定的承包范围内全部工程内容。2. 质量保修期2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2 合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：2.2.1 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规29、定的合理使用年限；2.2.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；2.2.3 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；2.2.4 供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期；2.2.5 装饰装修工程为 2 年；2.2.6 XX环境保障系统工程为 3 年；2.2.7 其他项目按建设部颁发的房屋建筑工程质量保修办法执行。3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，乙方应在接到甲方通知后的 3天内派人保修。乙方未能在规定时间内派人保修的，甲方可自行或委托第三方保修，保修费用由乙方承担。3.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.30、3在国家规定的合理使用期限内，乙方应确保其施工工程的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告甲方，由甲方报当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，乙方应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由甲方、发包人（建设单位）组织验收。4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5质量保证金本工程的工程质量保证金为工程结算价款的 % 。甲方在工程竣工验收合格满 年后并在收到业主支付的保修金后，乙方书面提出支付申请后一个月内，将剩余保修金免息返还乙方。质量保证金的返还，并不能解除乙方按合同约定应负的质量保修责任（同时按主合同内容执行）。6其他6.1 合同双方当事人约定的其他31、质量保修事项： / 。6.2 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。承包人（甲方）： 分包人（乙方）: 广州市恒盛建设工程有限公司签约代表: 签约代表:年 月 日 年 月 日附件三安全生产管理责任协议书承包人（甲方）： 分包人（乙方）： 甲方将 项目分包给乙方进行施工，为了落实 合同的安全责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立和健全安全生产的责任制度，落实双方安全生产管理责任，确保施工安全，双方在签订建筑工程合同的同时，达成以下协议并共同遵守。一、协议内容 安全生产管理目标：无安全生产死亡事故；无火灾；无中毒；无坍塌；无重大机械事故；无不良行为或不32、规范行为通报；安全生产隐患排查治理100%；年度工伤事故频率18。 二、甲方职责（一）审核乙方的从业资格和安全资质证，符合本工程的要求。（二）审核乙方的项目管理架构，按建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法（建质200891号）规定，督促乙方组建本工程的安全生产领导小组，配置专职安全员及相关的管理人员，强化和统一协调现场的安全管理工作。（三）甲方应将现场的安全管理制度，安全管理目标、安全生产概况和要点向乙方在进场施工前进行交底，监控乙方建立和健全安全生产责任制以及有关规章制度，强化管理，预防伤亡事故的发生。（四）根据广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施33、工质量安全动态管理办法（粤建规范20172号）规定，督促乙方落实施工企业、施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全员履行工程施工安全生产责任职责。 （六）甲方根据不同时期安全生产的重点，提供有关安全生产的动态，宣传和学习资料，指导乙方开展安全生产工作，费用由乙方负责。（七）指导、协助乙方健全员工安全教育管理制度，督促乙方员工进行安全教育培训，提高员工安全意识和技能。（八）指导、协助乙方按规定做好安全管理资料的收集管理工作，甲方在乙方工作完成退场前或分阶段检查或接收其安全管理资料。（九）甲方应根据建筑施工安全检查标准JGJ59-2011、CJJT_275-2018市政工程施工安全检查标准，广州市34、建筑集团有限公司项目标准化管理手册（安全文明、消防安全）、广州市恒盛建设工程有限公司项目重大危险源标准化管理图集、广州市恒盛建设工程有限公司施工现场安全生产及文明施工奖惩办法实施细则（2021第二版）、经审批的项目专项方案等，开展安全生产检查，对乙方存在重大安全隐患及时书面会知乙方处理，同一隐患乙方超过3次没有按要求处理，甲方可自行处理，所发生的费用由乙方负担。同时甲方考虑再评价乙方的安全管理能力，多次严重不符合安全施工要求而又不及时按要求整改时，甲方有权终止该项分包工程。由此引起的经济责任由乙方承担。（十）甲方根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号35、），住房城乡建设部关于实施有关问题的通知(建办质201831号)，广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知（粤建规范20192号）规定的要求，督促乙方按规定落实。（十一）甲方签订合同时，有权了解乙方执行有关工伤保险法规的执行情况，并指导乙方根据政府部门的相关文件精神做好工伤保险办理，在乙方发生重大伤亡事故时，应派人指导、协助乙方做好事故处理和落实防范措施。建筑业工伤保险项目团体意外险广州市安全生产责任险其他省市对项目保险的要求： （十二）甲方根据财企201216号企业安全生产费用提取和使用管理办法及甲方与建设单位签订的总包合同要求，控制好本工程安36、全生产资金投入，按进度分阶段验收乙方的安全生产资金投入的落实情况，具体实施按甲方广州市恒盛建设工程有限公司安全生产资金保障制度执行。（十三）甲方根据有关应急管理要求，协助、指导乙方进行工程应急管理体系的建立、应急救援预案的编制和参与指导乙方进行应急预案演练的实施。三、乙方职责：（一）遵守执行国家、省、市、工程所在地相关部门所颁布的各项安全法律法规、行业标准；广州市建筑集团有限公司项目标准化管理手册（安全文明、消防安全）和广州市恒盛建设工程有限公司安全管理制度（程序、应急预案）、项目重大危险源标准化管理图集等，建立和健全与本现场安全管理相适应的安全管理制度和安全生产责任制以及操作规程。（二）落实37、本工程项目安全生产领导小组及专职安全生产管理人员。项目安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。安全生产领导小组主要职责按建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法(建质200891号文)要求执行。开工前乙方要提供符合资质规定的项目管理架构人员名单，按有关规定配置专职安全员及相关人员。本工程专职安全生产管理人员应满足下列要求：1.本工程属于：建筑、装修工程，建筑面积 平方米，应（按专业）配备专职安全生产管理人员不少于 人；2.本工程属于：土木工程、线路管道、设备安装工程，合同价 万元，应（按专业）配备专职安全生产38、管理人员不少于 人。注明：（1）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。（2）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。（3）建筑工程、装修工程按照建筑面积配备：a.1万平方米以下的工程不少于1人；b.1万5万平方米的工程不少于2人；c.5万平方米及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。（4）土木工程、线路管道、设备安装工程按照工程合同价配备：a.5000万元以下的工程不少于1人；b.5000万1亿元的工程不少于2人；c.1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。（三）应按有关规定保证安全生产措施费专款专用，遵39、守有关工伤保险的缴费规定，为所有施工人员办理工伤保险，降低生产安全风险。（四）严格遵守有关劳动保护法，并按要求定期发放工人工资。（五）根据广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法（粤建规范20172号）规定，落实施工企业、施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全员履行工程施工安全生产责任的职责。（其他省市按当地要求执行）（七）使用特种起重机械应符合建筑施工特种作业人员管理规定（建质200875号）、建筑起重机械备案登记办法（建质200876号）、建筑起重机械安全监督管理规定（建设部166号）、广东省住房和城乡建设厅关于印发的通知（粤建质201966号）和广州40、市恒盛建设工程有限公司起重机械及垂直运输机械安全管理办法、建筑施工现场机械设备维修保养制度等文件和制度的规定。乙方必须在广东省建筑起重机械租赁、安装企业信用评价与行业确认评价等级情况表汇总内选取达标企业（即C级或以上等级）与甲方签订建筑起重机械租赁、安装、使用作业、日常维修、日常和定期检查维护保养、拆卸等全承包专业分包合同；向甲方提供有效复印件备案乙方制定的各项施工安全措施（方案）及安全专项方案，必须在施工前按甲方有关程序进行审批，审批后按要求备案和实施。（其他省市无要求可不执行本条要求）（八）乙方必须足额配置的持有省级行政主管部门核发的特种作业人员（建筑电工在项目现场常驻不少于2人，其他按现41、场需求配置），以满足现场的施工要求。（九）根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号），住房城乡建设部关于实施有关问题的通知(建办质201831号)，广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知（粤建规范20192号）的相关要求，对于危险性较大的分部分项工程，乙方应提前编制安全专项方案提交甲方审核，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方应配合甲方组织专家论证和现场验收工作，承担相应的费用；在施工过程中，应严格按照方案进行实施，并按相关制度、文件要求配合验收。（十）乙方进场前把需要在施工中所使用的设备设42、施清单和施工平面布置图书面报甲方有关管理部门及项目管理部，使用甲方施工设备的，应遵守有关安全使用规定，与员工做好安全交底。（十一）乙方须遵守甲方建立的项目申请报验和内部验收制度。一是建立项目现场的每周巡场制度，并每月向甲方管理部门报送安全管理情况；二是对项目中危险性较大和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程、临水临电临设、大型起重机械及垂直运输机械按照公司安全生产验收管理制度实施内部验收管理。（十二）在施工中可能出现的危险源或危害因素及其防范措施，乙方必须报告甲方备案，并通知现场的其他施工单位共同加以防范。同时，乙方必须建立健全工程应急管理体系、进行应急救援预案的编制和应急预案演练的实施，必43、须配置应急专用车辆并指定专人驾驶。（十三）乙方应遵守建筑施工安全检查标准JGJ59-2011、CJJT_275-2018市政工程施工安全检查标准等有关国家或行业安全管理的法律法规以及甲方安全管理资料的规定，填写有关安全记录并在规定时间内整理移交给甲方。（十四）乙方应遵守广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则的要求，及时申报并按时提交考评资料，确保考评结果不低于合格标准。（十五）在消防工作上乙方必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足于自防自救，加强消防观念，遵守广州市建筑集团有限公司施工现场管理规定，做好施工现场防火工作。（十六）乙方应严格按照广州市住房和城乡建44、设局关于在我市房建市政工程贯彻执行省用工实名及工人工资支付专用账户管理办法有关要求的通知（穗建筑2019352号），广州市住房和城乡建设局关于进一步规范我市房屋建筑工程实名制管理的通知，广州市住房和城乡建设委员会关于印发的通知(穗建规字20174号),关于印发的通知（粤建规范20191号）的要求，对本项目施工现场人员实行实名制管理。（十七）乙方在工程施工过程中发生安全事故，应严格遵守执行中华人民共和国国务院令第493号令生产安全事故和调查报告处理条例的有关规定进行事故报告和调查处理，并承担由此引起的所有经济及法律责任。四、其他约定：（一）安全生产的目标责任必须做好层级落实。 如在上级检查中出现45、广东省建筑工程施工安全生产责任导致被扣分，扣分项及内容属乙方（项目部）责任造成的，每扣一分（施工企业主要负责人、项目负责人、专职安全员各项次扣分），甲方对乙方罚款5000元，罚款金额按各项次扣分分值累计计算；如扣罚施工企业的分时，每扣1分，甲方对乙方罚款50000元。乙方无条件同意由甲方在工程款中扣除以上款项。（其他省份的项目按照当地的动态管理办法，参照本条的扣罚标准进行处罚）（二）乙方在施工过程中应严格执行有关法律、法规、规章或工程建设强制性标准，如若违规造成公司受到县级以上住房城乡建设主管部门行政处罚，以及有关部门认定的其他不良信息，使得公司在“广东省建筑市场监管公共服务平台”或“全国建筑46、市场监管公共信息平台”中被记入“不良信用信息”，甲方每次对乙方罚款100000元；被记入“黑名单”的，甲方每次对乙方罚款500000元。乙方无条件同意由甲方在工程款中扣除以上款项。 （三）乙方在施工过程中应执行国家、省、市及甲方关于绿色施工、文明施工的法律法规、规章、条例及相关规范要求。（五）每个工程开工前，甲方对乙方派驻工地特殊工种人员及管理架构人员进行水平考核（考核采用笔试及面试形式），管理架构人员包括安全员、资料员、施工方案编写员、综治员等。对考核不合格的人员，甲乙双方进行确认，并取消其进场资格。如乙方不及时替换，甲方有权选派相关人员替换进场，相关人员的工资奖金费用由乙方支付，并在工程进47、度款中扣除。（六）乙方的管理架构中管理人员数量配置不足的，甲方有权根据（建质200891号文）要求立即委派相关管理人员进行补充，相关管理人员的工资奖金费用由乙方承担，并在工程进度款中扣除。（七）乙方未足额配置的持有省级行政主管部门核发的特种作业人员（建筑电工在项目现场常驻不少于2人，其他按现场需求配置），无法满足现场施工要求的。甲方有权委派相关人员进行补充，其工资奖金费用由乙方承担，并在工程进度款中扣除。（八）为确保每个项目的安全信息能及时传递，乙方必须购置扫描仪、数码相机、复印机，以及电脑网络、传真机、电话、资料软件、资料柜及资料盒等设备。如乙方不进行购置，甲方有权给予购置，并在工程款中扣除48、。（九）由乙方严格认真建立安全生产措施费台帐。乙方分阶段对安全生产措施费的实际使用情况列出台账，并提供相对应的发票票据，单独列项报甲方审批，财务部根据审批结果进行拨付。甲方安全管理部对安全生产措施费的使用进行监控，做到专款专用。对没有建立安全生产措施费台帐或安全生产措施费挪作它用的项目，对乙方进行处罚。具体管理详见广州市恒盛建设工程有限公司安全生产资金保障制度。（十）在收取第二次工程款后，按主合同造价提取5作为安全生产保证金，如进度款不够的，最多分三次进行提留。安全生产保证金返还时间为：完成本工程合同约定范围的施工内容，且收到上级主管部门发出的建筑施工项目安全生产标准化评定告知书为不低于合格的49、评定结果后十五天内返还。安全生产保证金的返还按公司相关资金审批手续办理后，由甲方公司财务部进行拨付。因乙方安全管理状况差而被甲方处罚的费用直接从工程进度款中扣减；若乙方对安全隐患不落实整改的，可由甲方组织整改，费用从工程进度款中扣减，金额不够抵扣的在安全生产保证金中继续扣减；一旦发生死亡事故即扣除全部安全生产保证金，且最低金额为10万元，安全生产保证金金额不够10万元抵扣的在工程进度款中继续扣减；发生重伤事故的扣除安全保证金的20，且最低金额为3万元，安全生产保证金金额不够3万元抵扣的在工程进度款中继续扣减。受上级有关部门作出停工整顿的罚款5万元/次；造成公司投标停牌的扣除全部安全生产保证金，50、且最低金额为20万元，安全生产保证金金额不够20万元抵扣的在工程进度款中继续扣减；若发生安全生产保证金发生扣减的，将在最近一期的工程进度款中补回已扣减的安全生产保证金；本合同未有约定或约定低于主合同处罚的，以主合同为准。除上述条款外，发生生产安全事故的，甲方按国务院439号令生产安全事故报告和调查处理条例第五章法律责任的相关条款对乙方处以罚款。（十一）乙方须无条件执行广州市建筑集团有限公司发布项目标准化管理手册（安全文明、消防安全），以及甲方发布的广州市恒盛建设工程有限公司施工现场安全生产及文明施工奖惩办法实施细则（2021第二版）的规定，做好现场安全隐患排查治理工作。（十二）项目安全员对存在51、重大安全隐患部位有责令停止作业的权利；对安全措施得不到落实、安全隐患较多、安全隐患整改不及时情况，有责任向项目经理、甲方安全管理部书面提议局部或全面停工整改的权利，项目经理、甲方安全管理部应对该安全隐患进行复检评估，及时督促落实整改。（十三）乙方必须执行甲方广州市恒盛建设工程有限公司施工现场安全生产及文明施工奖惩办法实施细则（2021第二版）中的奖罚条例，对上级政府部门发出的整改通知，必须按甲方相关整改回复的规定程序进行：乙方必须针对整改通知书（责令改正指令书）中提出整改项逐项按时落实整改措施。现场整改完成后，由乙方收集汇总相关整改资料（含书面整改回复报告、整改项完成后的现场照片、整改项完成后52、形成的安全技术资料等），报甲方复查；甲方收到乙方相关整改资料后，组织部门现场复查，复查合格完成相关内部程序后，甲方同意报出。（十四）甲方统一购买省安全生产管理资料统一用表、管理人员安全帽、质量通病防治技术措施、安全知识教育VCD、办公室布置的图表、安全生产小册子及按集团标准化管理工作要求施工现场布置的LOGO视觉形象识别标志、安全文施标识、图表等（成本由乙方支出）。（十五）余泥排放必须按政府相关部门规定施工，如违反按政府相关条例，甲方对乙方进行处罚。（十六）乙方的人员按甲方规定进入施工现场必须带好安全帽：根据集团标准化要求，岗位、工种不同戴不同颜色的安全帽。白色为各单位领导、部室管理人员及嘉宾53、使用，红色为施工管理人员使用，黄色为施工作业人员使用，蓝色为班组长使用，橙色为特种作业人员使用。安全帽、劳保用品的购置必须到省、市劳保指定商店购买正品（有LA标志的），不合格的劳保用品严禁投入使用。 （十七）乙方需严格遵守并执行甲方与业主签订的承包建筑工程安全协议书。（十八）政府对安全监管有新规定或更新规定的，从其规定。本协议正本一式两份，双方各执一份。副本陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。 甲方： 乙方： 代表： 代表：年 月 日 年 月 日工程建设廉洁协议书工程项目名称： 工程项目地址： 承包人（甲方）： 分包人（乙方）： 为切实规范承发包双方的各项建筑活动，预防本工程违法违纪等腐败现象的发生54、，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）及相关法律法规的规定，经双方同意，在签订分包合同的同时，签订本协议书。第一条 甲乙双方责任（一）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、结算和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项约定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）建筑活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、市和甲方有关工程建设管理的规章制度。（四）发现对方在建筑活动中存在违规、违纪、违法行为的，55、有权向其上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报。（五）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力，依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。第二条 甲方责任（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在建筑活动中须严格遵守以下廉洁从业规定：1、不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其它支付凭证等。2、不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种形式俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。3、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。4、不准要求、56、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其它亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假等支付费用。5、不准向乙方介绍配偶、子女、其它亲属朋友或身边工作人员参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。6、不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求或暗示乙方购买项目工程合同规定外的材料、设备等。（一）正式开工前组织与乙方廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。（二）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管理，特别是各业务审批效能方面的57、监察检查，提高建设管理服务水平。（三）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第一道防线。（四）成立现场监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发现的有关问题，及时协调给予现场解决。第三条 乙方责任（一） 与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：1、不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费及其它支付凭证等。2、不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部及高消费娱乐等活动。3、不准以任何理由向为甲方或个人58、报销应由对方或个人支付的费用。4、不准暗示或要求为甲方人员及其配偶、子女、其它亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。5、不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其它亲属朋友或身边工作人员参与同甲方工程项目有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。（二）细化内部廉洁工程建设任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层层签订廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。（三）成立现场施工监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以及对现场实施进行监督管理，并接受甲方监督工作机构的再监督。（四）按甲方要求在工地项目59、部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。第四条 违约责任（一） 甲方违约责任1、甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。2、甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依照有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉及犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。（二） 乙方违约责任1、乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，需承担一次严重违约责任。2、乙60、方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报监督机关依法查处，并提请建设主管部门根据广州市建筑市场廉洁准入规定（试行）给予限制或者取消其进入广州市建筑市场从事建筑活动的资格等处罚。（三） 甲乙双方监督部门1、甲方监督部门：公司纪委办公室举报电话/电子邮箱： 020-62790005/hs_jjjc2、乙方监督部门： 举报电话： 廉政责任人： 职务：联系人： 职务：上级主管部门：（四）本协议书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。（五）本协议书壹式 陆 份，双方各执 叁 份，有效期为双方签字盖章之日起至所属工程项目合同履行完毕时止。（六）未尽事宜，由双方协商解决。甲方： 乙方：（盖章） （盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：2023 年 月 日 2023 年 月 日29