1、发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 按照中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守）：一工程概况：1工程名称：xx小学新建教学楼2工程地址：1000米3建筑面积：1422.53m24结构类型：砖混二承包方式：承包方（乙方）对xx小学新建教学楼 工程项目劳务人工费总承包。三承包范围、承包方式、价格及包含的内容1本工程承包范围为甲方发出的施工图中基槽开挖，基础主体部分，地梁面以上钢筋工，模板工，泥工，室内外粉刷带批墙，屋顶工程，五项工程所属的劳务工作，含措施脚手架，混凝土养2、护，现场文明施工等（不含水电，消防，门窗安装，油漆，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架）2承包方式及单价 3承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用；各类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等）；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施用工4本合同单价为一次包3、死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。四承包工期：1开工时间：2011年 月 日（以双方确定的开工报告为准）2竣工时间：2011年 月 日 3乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。五质量要求以及关于质量问题的约定：1.质量要求：GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范、DB31/30-2003住宅装饰装修验收标准、GB50202-2002建筑地基基础工程施工质量验收规范、GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范、GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范、GB50207-2002屋面工程质量验收规范，等。2乙方须严格按照甲方要求4、和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(GB50210-2001、GB50203-2002、GB50202-2002、GB50327-2001等)作为本工程的质量评定验收标准。3如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。4本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。六、关于工期的约定：1如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。2如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。3因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。六、关于价款5、和结算的约定：1. 双方商定本工程合同承包价格 元(人民币)。2本承包价格包含人工费、模板脚手架租赁、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。4付款方式：a、基础完工后支付已完工程量工程款的60%元。b、四层主体完成后支付已完工程量的60%元。c、内外粉刷完成，按合同条款完成所有工程后支付完成工程量的70%元。d、竣工验收合格后，甲方付款20% 元。e 、余款10% 元待壹年保修期满后结清。七、关于材料的约定：1甲方负责及时提供乙方所需材料，并按时到场。经乙方收验入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成损坏，由乙方照价赔偿。2乙方须在预算定额范围内使用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计6、，超支的不合理材耗由乙方自行承担，并在承包价格中相应扣减。3所有进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。八、关于安全生产的约定：1. 施工措施严格按照JGJ130 2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范、JGJ8892龙门架及井架物料提升机安全技术规范2乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和安全生产的要求。3乙方须严格遵守安全协议中的条款，严禁在施工现场发生违法乱纪等行为。4.乙方要提供法人资料和企业资质，乙方人员的安全和身体健康有乙方负责，在本合同的施工过程中乙方人员由于事故和身体健康造成的损失甲方不承担任何责任。九、关于违约责任的约定：1乙方须自行完成本施工任务，严禁乙方7、将本项目再次进行分包或转包。2因乙方责任原因而延误工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方赔付违约金元。3乙方必须给进场施工的工作人员购买人身保险，在施工中发生安全生产事故造成人身伤害或财产损失，由乙方承担经济赔偿责任。4如乙方违约给甲方造成经济损失，由乙方负责经济赔偿，且甲方有权单方终止本合同。十、甲乙方的职责：1现场施工所需要的机械、工具全部由乙方配备。2甲方提供施工用电接口，施工水源。3现场工人的食宿有乙方自行负责。十一、争议1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作8、连续，保护好已完工作成果；21单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；22调解要求停止合同工作，且为双方接受；23仲裁机构要求停止合同工作；24法院要求停止合同工作。十二、不可抗力1不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。3因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。十三、合同解除；1如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。2因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。十四、合同终止 双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕；乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。甲 方： 乙 方： 负责人： 负责人： 电 话： 电 话： 年 月 日 年 月 日注：本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本协议具有法律效力