1、XX市人民医院迁建项目空调采购及安装工程招 标 文 件 招标编号：HBCT-10110882/7 项目名称： XX市人民医院迁建项目空调采购及安装工程招 标 人： XX市人民医院 （盖章）招标代理机构： XX招标有限公司 （盖章） 编制日期:年 5 月目 录第一章 投标人须知前附表及投标须知第二章 合同主要条款第三章 合同文件格式第四章 技术要求第五章 图 纸第六章 工程量清单第七章 投标文件格式第八章 评标方法和标准第一章 投标人须知前附表及投标须知一、投标人须知前附表项号条款号内 容说明及要求11.1工程名称XX市人民医院迁建项目空调采购及安装工程1.1建设单位21.1建设地点31.1建设2、规模病房楼地上17层，地下1层；门诊楼地上4层，局部地下1层。建筑面积：共约57000m24承包方式包工包料55.1质量标准合格62.1招标范围中央空调系统设备供货、安装、调试、验收及售后服务72.2工期要求2013年3月30前完成竣工验收 83.1资金来源中央国债资金及本市政府投资94.1投标人资质等级要求具备建设行政主管部门核发的机电安装工程施工总承包贰级及以上资质或机电设备安装工程专业承包贰级及以上资质106.2资格审查方式 资格预审1116.2工程报价方式安装工程采用工程量清单报价（不含主机和机房内设备、设施），主机和机房内设备、设施按工程量清单格式自行报价1218.1投标有效期60日3、历天（从投标截止之日算起）1316.15投标限价22641862.69 元，其中：安装工程为17691862.69元，综合单价限价详见工程量清单，主机和机房内设备、设施为 495万 元。1419.1投标保证金基本帐户汇出：人民币45万元，投标人应在开标的前5日交纳（以到帐时间为准），开标时提供投标人基本帐户开户许可证原件以备核对。157.1踏勘现场由投标人自行组织现场踏勘 1620.1-3投标文件份数一份正本，六份副本。全部标书电子版光盘三份（商务标为新奔腾专业软件版）1722.123.1投标文件提交地点及投标截止时间地点：XX市建设工程交易服务中心（XX市泰山南道环卫处院内）时间：另行通知14、826.1开标时间和地点时间：另行通知地点：XX市建设工程交易服务中心（XX市泰山南道环卫处院内）19评标方法及标准详见第八章22实质性要求和条件本招标文件凡是用“黑体”字体标志的内容，均属于实质性要求和条件。投标文件存在不符合招标文件规定的实质性要求和条件的情况，经评标委员会评审、确定后，按废标处理。23招标文件售价本招标文件售价500元24联系方式招标人：XX市人民医院联系人：崔主任联系电话：0XX1167XX招标有限公司联系人：XX、XX地址：石家庄市工农路486号电话：（0311）8XX57 8XX87传真：（0311）XX01二、投标须知 (一)总则1. 工程说明XX市人民医院迁建项5、目，位于XX市106国道与裕华西路交叉路口西南角，建筑面积共约57000平方米，结构形式为框架-剪力墙及框架结构，病房楼地上17层，地下1层，门诊楼地上4层，局部地下1层。中标人应按照招标人的要求，并与施工总包单位做好配合工作，完成本次招标的全部工作，确保工程按期按质完工。1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第l项-第3项；1.2 本招标工程项目按照中华人民共和国招标投标法等有关法律、行政法规、地方性法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。2. 招标范围及工期2.1 本标段工程招标范围详见本须知前附表第6项。 2.2 本标段工程计划工期要求详见本须知前附表第7项。3. 资金来源3.16、 详见投标须知前附表第8项,该资金部分用于本标段工程施工合同的支付。4 合同形式4.1 本招标工程合同形式安装工程部分为固定单价，主机和机房内设备、设施为固定总价。5. 工程质量标准5.1 工程质量标准：中华人民共和国建筑工程施工质量验收统一标准等建筑工程施工质量验收规范的合格标准（以招标人和监理工程师在竣工验收评定的并报建设工程质量监督机构备案的工程质量等级为准）。应为空调设备的有关标准5.2 工程规范以领取招标文件之日国家和行业颁布实施的规范、规程为准，施工时以施工期间国家和行业颁布实施的规范、规程为准。6. 合格的投标人6.1 投标人必须具有独立的法人资格和相应的施工资质，投标人资质等级7、要求详见本须知前附表第9项，空调制冷方式为电制冷（地源热泵）。6.2 本工程采用资格预审的审查方式。6.3 本项目不接受联合体投标7. 踏勘现场7.1投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。7.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。7.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。8. 投标费用8.1 投标人应承8、担其参加本招标活动自身所发生的费用。9其他:9.1付款方式：合同签订生效后十日内，拨付30万元作为定金，末端设备进场前20天，付至工程总价款的20%（含定金），主机和机房内设备、设施及其它设备进场前20天付至工程总价款的70%，待整体工程全部竣工验收合格，经XX市财政评审中心评审后，付至评审结果的95%，剩余价款作为质量保证金。质量保证金在整体工程竣工验收合格后满2个采暖期、供冷期无质量问题后30日内结清。质量保证金不计利息。(二)招标文件10. 招标文件的组成10.1 招标文件包括下列内容：第一章： 投标须知前附表及投标须知第二章： 合同主要条款第三章： 合同文件格式第四章： 技术要求第五章9、： 图 纸第六章： 工程量清单第七章： 投标文件格式第八章： 评标方法和标准10.2 除10.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。10.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，招标人联系电话：0XX1167，联系人：崔先生，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由10、投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。11. 招标文件的澄清或修改11.1 投标人若对招标文件有疑问的，应当在招标文件发出之日起3日内以书面形式送至招标人或招标代理机构。 11.2招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。11.3无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者修改，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。投标人在收到该澄清文件后应于3日内，以书面形式给予确认。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，具有约束作用。11.4招标文件的澄清、修改、补充等内11、容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。11.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交招标文件的截止时间、具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。(三)投标文件的编制12. 投标文件的语言12.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。13. 投标文件的度量衡单位13.1 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。14. 投标文件的组成14.1 投标文件由商务部分、技术部分二部分组成。14.2 12、商务部分包括下列内容：14.2.1法定代表人身份证明书；14.2.2法定代表人授权委托书，被授权人身份证（复印件）；14.2.3投标函；14.2.4 投标保证金的证明；14.2.5 投标报价汇总表；14.2.6工程量清单报价表，明细如下：一、投标总价二、填表须知 三、工程量清单编制说明四、工程量清单报价说明五、工程项目总价表六、单项工程费汇总表七、单位工程费汇总表八、分部分项工程量清单与计价表九、措施项目清单与计价表十、其他项目清单与计价表十一、材料设备暂估单价表十二、主要材料、设备明细表十三、分部分项工程量清单综合单价分析表十四、措施项目费分析表十五、费率设置表14.2.7 投标商务偏离表；13、14.2.8保修期内附件、备件等报价表14.2.9投标人认为必要说明的其他问题注：1、工程量清单填报必须按招标人提供的工程量清单顺序和格式填写并盖章，对未按要求填报的，其投标文件将按无效投标处理。2、投标总价应按工程项目总价表合计金额填报；工程项目总价表金额应按单项工程费汇总表的合计金额填报；单项工程费汇总表的合计金额应按单位工程费汇总表的合计金额填报；单位工程费汇总表的金额应分别按分部分项工程清单计价表填报，措施项目清单计价和其他项目清单计价表的合计金额及按有关规定计算规费税金填写报。以上填报的金额必须做到各报价之和等于总价。对于没有按要求填报的投标文件，经评标委员会认定，按无效投标处理。114、4.3技术部分主要包括下列内容：14.3.1 施工组织设计（1）施工方案说明；（2）主要施工方案措施；（3）投入施工的主要物资和机械设备情况；（4）投入劳动力的安排计划；（5）确保工程质量目标的技术组织措施；（6）确保安全文明生产、环境保护的技术组措施；（7）项目班子配备情况（包括项目管理机构配备情况、项目经理简历、项目技术负责人简历、项目管理机构配备情况辅助说明资料）；（8）施工工期进度表或施工网络图；14.3.2投标设备技术偏离表；主要设备技术参数、技术性能说明、国家权威部门出具的产品检测报告、测试手段、质量标准、产品制造验收标准及质量保证措施、产品的设计、制造、安装（周期）、调试等方面采15、取的技术措施、产品的技术资料（包括所选设备样本、说明书、选型依据等技术资料）、产品的技术服务和售后服务的内容和措施、设备交货期承诺及保证措施。14.3.4系统售后服务承诺、方案、措施和技术培训14.3.5投标人认为有必要说明的其它问题说明：14.3.1为暗标内容15. 投标文件格式15.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。招标文件未规定格式的，投标人可自拟格式。15.2 暗标文件格式(除封面外)15.2.1文本一律采用A4规格的白色纸张，文字为4号简写宋体，黑色打印，不得出现书写。15.2.2投标文件16、用统一的封面、封底格式，左侧装订（胶装）。封面格式见招标文件中，封底为A4规格的空白白色纸张。15.2.3表格和图表一律采用电脑绘制、黑色打印，白色纸张。15.2.4投标文件中每页不能显示页眉、页脚、页码。15.2.5版面整洁、字迹清楚、不得涂改。暗标本封面及内容不得做任何标识或暗示该投标人单位名称或人员名称的标记，也不得采取任何不符合常规，有别于其他投标人的特殊做法。文件中不得明示或暗示的部分以“XX”代替。15.2.6页边距设置为：上3cm、下2.5cm、左3cm、右2.5cm，1.5倍行间距，其他设置常规，不得出现彩色内容。15.2.7识别本加盖投标人公章及法定代表人签字或盖章单独密封作17、为暗标本的识别。16. 投标报价16.1 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第11项所规定的方式；16.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，安装工程采用工程量清单报价、主机和机房内设备、设施费按工程量清单格式自行报价，分别填报，有暂定价的执行暂定价。 投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的单价中。总包配合费已包括在主体报价。16.3 本工程量清单采用综合单价计价，应依据GB505002008建设工程工程量清单计价规范计价，表格按建设工程工程量清单编制与计价规程（DB12(J)/T85-2009），除非招标人对招标18、文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内；16.3.1工程安全防护及文明施工措施费为不可竞争措施项目，按规定计算，单独报价，其消耗量不可调整。16.4投标人的投标报价应包括所有需要二次设计、深化设计的费用，二次设计或深化设计要按照招标人的要求和本工程项目实际需求设计，做到性价比最优，并与总体设计、施工搞好衔接。16.5 投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及投标19、人拟定的施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息并综合考虑各种风险自主编制报价；综合单价”与对应项目包干。除招标文件规定调整外，其他不因工程建设期政策、造价管理部门公布的价格调整文件或市场行情、工程变更的幅度等情况的变化而调整，如政策性调整和施工条件的变化引起的停工、停水、停电、材料二次倒运、材料价差及材料代用的量差及价差、主要材料市场价格的变化等其他各种因素造成的工程费用的增加等。“综合单价”要将此风险考虑到其中。投标人进行工程量清单计价要将为满足合同文件中质量、工期、技术说明等各种条件而额外增加的费用考虑其中。工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。16.6 工程量清单计价应包20、括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。其中：分部分项工程的单价属综合单价，即含人工费、材料费、机械费、管理费（含现场管理费）、利润，并考虑风险因素。凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料应在投标文件的主要设备材料价格清单中明确注明设备、材料的产地、厂家或品牌。措施项目工程按投标人根据自己的施工组织设计中确定的施工方案和技术措施及对所有分包的管理所需投入的费用自行计算的金额（包括企业管理费、现场管理费、利润）对应招标人提出的要求进行补充完善并报价，每一项目应列明其价格构成，投标人已充分了解招标人提供的招标资料及现场状况，而且工程结21、算时不得以任何理由要求调整追加资金。投标人如认为有完成本工程必须采取的技术措施而招标人提供的措施项目清单未列明的，应补充、完善并一一报出价格。措施项目在本合同中是一项相对固定的费用，无论合同实施过程中发生的任何涉及变更导致工程量有否变化，中标人均不能获准对该费用的任何增加，即使合同外增加项目一般情况下也不做调整。投标人应承担措施项目所报价款的风险。对于任何没有填上价款的项目，招标人视为已包括在清单之其他项目单价中。16.7 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；16.822、 投标人须负责单价的准确性及由于错误计算而引起的损失。16.9为防止投标人采用诸如“不均衡报价”等对招标人不利的报价策略或因投标人报价失误，从而在投标人中标后导致招标人的正当利益受损，招标人及评审机构保留在任一时间对中标人投标报价中明显有损招标人利益的“不均衡报价”或错误报价进行合理修正的权利。16.10调整工程价款的范围及方法16.10.1 暂估材料、设备价格按照招标人、监理工程师书面及有关单位确认的实际价格调整。对于暂估价材料、设备只调整材料、设备价差和计取税金，不计取其它费用。16.10.2 该工程安装部分采用固定单价合同，结算工程量按照招标人、评审机构、监理工程师书面确认实际工程量进行23、调整，适用中标综合单价（不平衡报价的除外）。主机和机房内设备、设施为固定总价，结算时将不再调整。16.10.3 凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得招标人及监理工程师的签认，如档次不发生变化，其价格不做调整。如投标人在投标文件的主要材料设备明细报价表中未明确注明设备、材料的品牌、厂家或产地，则档次调整其价格亦不做调整。16.11招标人提出的设计变更、现场签证引起的工程量清单项目，经发包人、设计人、现场监理、评审机构等相关单位依据政府规定程序现场确认后，其相应综合单价按GB505002008建设工程工程量清单计价规范、建设工程工程量清单编制与计价规程（D24、B12(J)/T85-2009）规定核算，按以下原则调整合同价款: 中标报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的价格调整合同价款（严重不均衡报价或严重不合理的单项报价除外）; 中标报价中只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似价格进行调整; 中标报价中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人按照经发包人、监理、评审机构确认的材料采购价格及正常的中标组价水平提出适当的变更综合单价，经评审机构评审，监理工程师及招标人按政府规定程序确认后执行。基本原则为取费费率以中标价的工程量清单中确定的为准，不再调整。中标组价水平是指中标报价的工程量清单中已有相应的人工、材料、机械消耗量的，均按照已有的25、执行。16.12所有合同价款变更增加事项应按政府规定程序通过审批并评审，未通过审批与评审的事项不得实施。16.13 有关竣工结算说明:工程竣工结算须经XX市财政投资评审中心进行评审，工程结算价款按照结算评审后的结果确定。文件中的评审机构是指XX市财政投资评审中心。为避免虚报结算，在具体操作过程中，首先由承包人提出结算报告，经监理和发包人初步审核，在此基础上承包人进行调整和复算后报发包人提交评审机构。当结算评审核减金额与承包人所报结算价（不含合同价款）比例超过5%（含）时，超出部分将扣减10%做为虚报结算的惩罚措施。扣减后的评审结论做为最终的评审结果。注；结算工程量与原设计图工程量不符的必须提供26、与结算工程量相符的竣工图六套。16.14 投标总价应按工程项目总价表合计金额填报；工程项目总价表金额应按单项工程费汇总表的合计金额填报；单项工程费汇总表的金额应按单位工程费汇总表的合计金额填报；单位工程费汇总表中的金额应分别按照分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表和其它项目清单计价表的合计金额和按有关规定计算的规费、税金填报。以上填报的金额必须做到各报价之和等于总价，除非有计算错误按本招标文件第35条原则和评标委员会核对各报价与总价进行修正，否则各报价之和不等于总价或拒不接受修正的投标报价将按废标处理。16. 15 投标限价16.15.1 本次投标设投标限价,其数额见本须知前附表第1327、项。16.15.2 投标人的投标总报价不得超过本招标文件规定的投标限价，分部分项综合单价也不得超过工程量清单综合单价限价，否则视为实质上未响应招标文件要求的投标，按废标处理。16.16 设备、材料供应16.16.1 工程用设备材料除有特别说明的外均由中标人采购供应。16.16.2 工程用设备材料必须采用大中型企业产品或国内知名品牌产品。16.16.3 招标人保留进一步考证、核实及重新选定所有产品品牌的权力。中标人应严格按照本招标文件有关技术要求及所附图纸资料要求采购本工程材料。施工中严禁使用积压、库存材料。所有材料进场前须经招标人认质、认厂，并提供生产厂家的供货合同和相应的检测报告及合格证、准28、用证（如果行业有要求的），材料质量必须符合国家现行标准及规定并满足招标文件要求。材料到施工现场时，中标人、招标人及监理工程师共同验货并向招标人提供验货合格报告后方可使用，否则予以退货，损失由采购方自负。中标人负责保管本工程所需的所有材料直至工程验收，费用含在投标报价中，若在此期间丢失、损坏，造成经济损失均由中标人负责。16.17 暂估价部分16.17.1 暂估价主要指材料设备的暂估单价对于暂估价设备材料在施工过程中，招标人对暂估价设备材料的规格、质量、价格、供货商采用认质认价或其他合规形式进行确认，中标人的其他相关费用（不含税金）均不得调整，招标人保留另行发包的权利。特别提醒：投标报价时，涉及29、暂估价材料、设备价格须按给定的单价（除特殊注明外，该单价为运至施工现场的价格）进行组价，否则按废标处理。16.17.2 除暂估价部分外，对其他主要设备材料进行认质认厂。在施工过程中，招标人对设备材料的规格、质量进行认定，中标人的其他相关费用均不得调整。中标人对认质认厂的设备材料的选择除满足国家相关质量标准外还应最大限度的满足中标人投标时的价格档次，并在进场至少1个月前封样送审，2周内发包人会同监理工程师对设备材料的质量进行审核，必要时进行考察，招标人同意后由中标人采购进场使用。17. 投标货币17.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。18. 投标有效期18.1 投标有效期见本须知前附表第1230、项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。18.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第19条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。19. 投标保证金19.1 投标人应按本须知前附表第14项所规定数额和时间提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。19.2投标人应按要求提交投标保证金，投标保证31、金的形式为电汇。必须从投标人的基本帐户上汇至招标人帐户的方为有效提交。其他方式均不认可。开标时提供投标人基本帐户开户许可证原件的彩色影印件和原件以备核对招标人开户行、帐号及联系方式：开户名称：XX市人民医院迁建工程项目部开户行：XX市农业银行裕华中路支行联系地址：XX市裕华西路5号联系电话：0XX1167 联系人：崔先生19.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。19.4 未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还(不计利息)。19.5 中标的投标人的投标保证金将在签订合同5个工作日后退还。19.6 如投标人发生下列情况之32、一时，投标保证金将被没收：19.6.1 在投标有效期内撤回投标书；19.6.2 因中标人原因未能在规定时间内与招标人签订合同协议的。20. 投标文件的份数和签署20.1书面投标文件正本一份，副本六份。20.2 电子版本投标文件光盘三份，包括：商务标、技术标全部内容；20.3 电子版本投标文件要求： 特别提醒：光盘需加装封面并盖章单独密封，并保持内容与纸制文件一致。商务标：新奔腾工程计价PT2008版文件；投标人应按规定的份数和要求提交投标文件，否则视为实质上未响应招标文件的投标。20.4 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角33、清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。20.5 投标文件封面、投标函及法人授权委托书均应加盖投标人印章并经法定代表人签字或盖章。如法定代表人参加开标会议的，开标时需出示法定代表人身份证原件；如委托代理人参加开标会议的，开标时需出示法人授权委托书及身份证原件。20.6除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人法人单位公章或由投标文件授权代表签字或盖章。(四)投标文件的提交21. 投标文件的装订、密封和标记21.1 投标文件的装订要求：投标文件装订成册，不得有散页，评标时，评标委员会将对散页不予评审；21.2 34、投标人应将所有投标文件密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。 21.3 在密封袋上应写明下列标记（明标部分）：21.3.1写明招标人名称；21.3.2注明下列识别标志：(1)本工程招标编号；(2)工程名称； (3)投标人的名称、地址；(4) 年 月 日 时 分开标，此时间以前不得开封。21.4 所有明标部分投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人法人单位公章做为密封章。21.5 所有明标部分投标文件均应按本投标须知第21.1款、第21.2款和第21.3款规定装订和加写标记及密封。未按要求密封的投标文件招标人将予以拒绝，并退还给投标人。22. 投标文件的提交22.1 投标人应按本须知前附表35、第17项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。未送达本招标文件规定地点的投标文件招标人将拒绝受理。23. 投标文件提交的截止时间23.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。23.2 招标人可按本须知第11条规定以修改补充通知的方式。酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。23.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。24. 迟交的投标文件24.1 投标人在本须知第23条规定的投标截止时间以后将拒绝接受投标文件。25. 投标文件的补充、修改与撤回25.1 投36、标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。25.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第21条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。25.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。25.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。(五) 开标26. 开标26.1 招标人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，所有投标人的法定代表人或被授权人应按时参加，同时提供法定37、代表人身份证明书、法人授权委托书身份证原件，除此之外，均视为投标人未指派合格的代表参加开标会，其投标文件按无效标处理，不予启封。若投标人未派指定代表出席开标会议的，则招标人可宣布其已放弃投标。26.2 开标程序：26.2.1 开标会由招标人或招标代理机构人员主持； 26.2.2 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场； 26.2.3 宣布到会的招标人及监督单位，宣布监督小组名单；26.2.4监督小组宣布开标纪律；26.2.5主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；26.2.6由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；26.38、2.7宣布投标文件开启顺序：投标文件按递交时间的先后逆序开启；26.2.8按照宣布的开标顺序当众开标，公布证照核验情况、投标人名称、标段名称、投标保证金是否有效、投标报价、质量目标，并进行文字记录，具体如下：1）证照核验人核验投标人法定代表人或委托代理人身份证（原件），授权委托书（原件），投标人基本帐户开户许可证原件。2）保证金核验：证照核验人员宣布保证金的接收情况及其有效性；3）唱标：唱标人宣读唱标报告主要信息，包括投标报价、质量二项内容。26.2.9 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。26.2.10 开标结束。27. 投标文件的有效性27.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，为不合格39、的投标文件，投标文件不予开封，并原封退回给投标人；27.1.1投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；27.1.2 投标文件未按照招标文件要求密封与标志的；27.2 开标过程中，若出现下列情况之一，报评标委员会和监标领导小组同意，当场宣布其为无效投标，无效投标文件不予开启：（1）未派合格的代表参加开标会或未派代表出席开标会；（2）未出示法人代表授权委托书或被委托人身份证原件，或投标人委托代理人出示的居民身份证与其授权委托书不符的；（3）授权委托书未加盖投标人法人章或法定代表人未签名；（4）未能按招标文件要求提供证件原件的;（5）投标文件采用活页装订的等未按照规定的要求装订、密封和标记的；（6）40、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金有效证明的；（7）投标文件中有关内容未按本招标文件规定加盖投标人公章和法定代表人未签字或盖章的；(六) 评 标28. 评标委员会与评标28.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人。28.2 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。评标委员会成员名单于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。28.3评标委员会由有关技术、经济方面具备评标资格的专家5人或5人以上单数组成。28.4评标委员会设主任的，评标委员会主任由评标委员会成员推举产生。评标委员会主任与评标委员会的其他成员有同等的表决权。28.5评标委员会成41、员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 28.6评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行行私下接触，不得接受投标人、中介人、其他相关人员的财物或者其他好处。28.7评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。28.8在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。29.评标过程的保密29.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有42、关的资料及确定中标人的情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。29.2 在投标文件的评审和比较、中标人的确定推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。29.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。30.投标文件的澄清30.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本43、须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。31. 投标文件的初步评审31.1开标后，招标人或者其委托的招标代理机构向评标委员会提供书面开标记录以及评标所需的重要信息和数据。只有合格的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。31.2投标文件有下列情形之一的，初步评审不通过，应作无效标处理：31.2.1 投标文件的有关内容未按本须知第20.5规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、或由委托代理人签字（或盖章）但未随投标文件一起提供“授权委托书”原件的；3144、.2.2 技术标书（暗标除外）未经投标人拟派出的项目经理签字（或盖章）的；31.2.3 商务标书未经造价师或造价员签字并加盖执业专用章的；31.2.4 投标函的内容未按招标文件规定填写的；31.2.5 招标人要求提交投标文件电子文档，但投标人未提交或提交的电子文档不符合本须知第20.3款要求的。32.投标文件的详细评审32.1 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差，投标偏差分为重大偏差和细微偏差。32.2 评标委员会应当对投标人主要清单项目的投标报价进行分析和比较。32.3 评标委员会应当根据综合评审表中的每项评审内容对投标人技术标进行评审。33.投标文件的重大偏差45、33.1投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：（1）投标文件未按招标文件规定格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认或者实质性内容不全的；（2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（3）投标人以他人的名义投标或出现串通投标、弄虚作假投标嫌疑的；（4）投标人名称或组织结构、项目经理、技术负责人等项目组织机构人员姓名单位等与资格预审时不一致的或非本投标企业的；（5）投标文件中载明的项目管理班子成员与本招标工程其他投标人的投标文件载明的相关人员中为同一人的；（6）在投标文件中的商务标书上签字盖46、章的造价师或造价员与其他投标人的投标文件的商务标书上签字盖章的造价师或造价员为同一人的； （7）投标人资质条件不符合国家有关规定和招标文件要求；（8）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的或评标委员会根据本须知第38.1条规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的； （9）投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的；（10）投标承诺质量等级低于本招标文件要求的质量标准或付款方式与招标文件中合同价款的支付有任何偏离的；（11）投标人以他人名义投标、串通投标、施工组织设计雷同或以虚假方式投标的；（12）投标文件附有其他招标人不能接受的条件；（13）投标报47、价超出本招标文件规定的投标限价的；（14）投标报价文件未加盖造价师或造价员执业印章或造价员资格专用章的；（15）投标报价经评审异常不合理的。（16）不符合招标文件中规定的其他实质性要求，存在重大偏差的。34.投标文件的细微偏差34.1 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。34.2评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的评判。34.3 在评审过程中，评标委员48、会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行说明并提供相关材料。34.4 评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。34.5如果投标文件未能在实质上响应招标文件的各项要求，评标委员会将作废标处理。并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。34.6 评标委员会对投标报价按下列程序进行评审：34.6.1 审核投标报价。对投标报价的填报是否齐全，项目内容是否明确，价格构成是否合理等方面进行审核，判定其是否实质49、上响应了招标文件的要求；34.6.2 对实质上响应招标文件要求的投标报价进行校核和算术修正；34.6.3 询问。评标委员会对在投标报价审核中发现的含义不明确及明显低于其他投标人或市场价的内容，应当书面向投标人提出询问。投标人应当以书面形式做出澄清、说明或者补正，并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章；34.6.4 评估和判断。评标委员会通过对投标报价的审核、询问，在投标人的答复、澄清和解释基础上，对其投标是否实质性响应招标文件，投标报价构成是否合理，是否低于其个别成本进行评估判断。34.7 评标委员会成员对有效投标报价进行评审和比较分析，并按下列原则做出评判：34.7.1 评标委员会发现投标人50、的单项报价明显低于其他投标人的单项报价或市场价的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，将视为该项低于成本价，对于超过一定比例的经评标委员会评审，视投标总报价为不平衡报价，按废标处理。34.7.2 任何费用出现负报价的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，将否决其投标。34.8 评标委员会对投标人投标报价的合理性、可靠性以及是否否决其投标等的认定出现异议时，按少数服从多数的原则表决确定。35. 投标文件计算错误的修正35.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误,修正错误的原则如51、下:35.1.1 如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；35.1.2 单价与工程量的乘积，与合价不一致时，以单价为准。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。35.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件中的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。36.无效标和废标的处理36.1 除本须知第27.1、27.2、31.2、33.1款明确规定的无效标和废标情形外，评标委员会对投标文件应坚持谨慎确定无效标和废标的原则。36.2 评标委员会在作出任何一项无效标52、和废标决定前，都应当严格遵循以下程序：36.2.1 要求当事投标人作相应的答辩；36.2.2 将答辩记录送当事投标人法定代表人或其授权委托人签字确认；36.2.3 在充分讨论的基础上集体表决；36.2.4 若表决通过无效标或废标决定，告知投标当事人，并在评标报告中详细载明无效标或废标的理由、依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标或废标和不同意无效标或废标的评标委员会成员均应当注明）。(七) 定标37.投标文件的评审、比较和确定中标人37.1 评标委员会将对按照本须知第31条规定，仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。37.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人53、就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。37.3 评标委员会依据第八章规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面报告，并按得分由高至低推荐三名合格的中标候选人。评标报告由评标委员会全体成员签字。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐综合得分排名第一的中标候选人为第一中标候选人。招标人将在评标委员会提出书面评标报告后15日内确定中标人，最迟在投标有效期结束日30个工作日前确定。招标人确定的中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的，招标人将确定排名第二中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述的同样原因不能签订合同的，招标人将确定排名第三中标候选人的54、为中标人。所有中标候选人由于上述原因不能履行合同的，招标人将依法重新组织招标。37.4 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新组织招标。37.5 向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。(八)合同的授予38. 合同授予标准38.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第37.3款所确定的中标人。39. 招标人拒绝投标的权力39.1 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。40. 中标通知书4055、.1 中标结果公示3个工作日后，招标人向中标人发放中标通知书。40.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。40.3 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 40.4 招标人将于中标人确定后15日内，向招标投标监督部门提交施工招标情况的书面报告。41. 合同协议书的签订41.1 招标人向中标人发出中标通知书之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不再订立背离合同实质性内容的其他协议。41.2 中标人如不按本投标须知第41.1款的规定与招标人订56、立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。41.4 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人。（九）重新招标和不再招标42、重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：42.1 投标截止时间止，投标人少于3 个的；42.2 经评标委员会评审后否决所有投标的。43、不再招标重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。（十）纪律和监督44、 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投57、标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。45、对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。46、对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第八章“评标方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。47、对与评标活动58、有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。第二章 合同主要条款一 、合 同 协 议 书二、 材 料、设 备 供 应1、所有用于本工程的材料、设备都必须符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有出厂合格证与质量检测报告；2、所有的材料、设备在使用前必须征得监理单位和招标人的共同认可。未经认可不得使用。三、承包方式及合同价款采用的方式本工程承包方式：包工包料。合同价款采用的方式：安装工程采用固定单价，主机和机59、房内设备、设施采用固定总价。四、 工程款拨付与结算方式1、合同签订生效后十日内，拨付30万元作为定金，末端设备进场前20天，付至工程总价款的20%（含定金），主机和机房内设备、设施及其它设备进场前20天付至工程总价款的70%，待整体工程全部竣工验收合格，经XX市财政评审中心评审后，付至评审结果的95%，剩余价款作为质量保证金。质量保证金在整体工程竣工验收合格后满2个采暖期、供冷期无质量问题后30日内结清。质量保证金不计利息。五、 工 程 质 量1、中标人应认真遵守施工规程、规范和国家有关验收标准，接受建设工程质量监督检测部门的检查与监督，招标人跟踪空调设备的制造过程。2、工程竣工后一个月内，中60、标人负责将竣工资料（含分包工程资料）整理成册，一式两份送交招标人；3、工程保修办法执行国务院2000279号令建设工程质量管理条例；4、其他按现行有关规定执行。六、中标人配合工作承包人应按投标文件中所列的项目管理人员组建工程项目部，委派到工程现场项目部的技术管理人员的数量应满足工程正常施工的需要。承包人应为每个主要岗位指派称职和具有相应上岗资质证书的技术管理人员。这些人员的指派应经过监理人的批准，他们在现场工作的期间应根据他们各自的岗位职责和职能的需要区别确定，前提是必须满足工程实施的需要和经过监理人的批准。承包人的项目经理、技术负责人、质量管理人员等主要工作岗位人员应保持相对的稳定，驻现场进61、行施工管理。未经监理人、发包人书面许可，不得更换或撤离现场，否则视同承包人违约，每更换1人次，发包人将从承包人应得的本工程款项中扣除2万元作为违约金，同时发包人保留终止合同的权利；不按招标须知中规定要求提供技工人员上岗证书的，视情节轻重，发包人将从任何承包人应得的本工程款项中扣除2-10万元作为违约金，情节严重的，取消其中标资格；如因特殊原因需更换上述人员，须事先向监理人提出书面申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，保证具有同样或以上业绩和能力，经监理人审查书面批准后方可更换，否则将被视为违约。监理人对上述工作人员和特殊岗位的工作人员有权随时检查应持有的资格证明，如有必要可进行现场考核。并按有62、关规程要求承包人撤换有下列行为的任何人员，并上报发包人：在履行职责时不能胜任或玩忽职守。不遵守合同的约定。经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为。其工作不能达到监理人满意的。如果出现上述情况，承包人在接到监理人的有关书面通知后，应在7天内选派称职的人员并将监理人认为不称职的人员撤出现场，重新选派的人员应经过监理人的批准，承包人应同时保证被更换的人员不得再从事任何与本工程有关的工作。(1) 承包人应在规定时间内向监理人、发包人提供二次深化设计审批用的图纸蓝图一式三套。当上述图纸获发包人审定认可后，承包人应向监理人、发包人提供一式八套蓝图（含电子版）作为备案资料。公众的保护：在工程进行期间必63、须保护公众免受损伤及死亡。公共财产的保护：维修及保护所有公共财产、道路、公共设施、现有斜坡及树木, 免受损伤、死亡及损坏， 并承担修复损坏或/及赔偿损伤所需的一切费用。邻近财产的保护：采取各种的预防措施来保护邻近财产不受损坏，并承担修复因疏忽造成损坏所需的一切费用。现有道路、走道、台阶等的保护：(1) 在工程进行期间维持所有现有道路、走道、台阶等，并修复任何损坏包括现有及在工程进行期间造成之损坏。(2) 保证通向工地及周围的道路不会因工程而受阻，并且不会容许其车辆、工人、材料等对交通或其它工程造成障碍。现有公共设施的保护：(1) 保证任何通过工地的现有市政设施如电力、电话、给水、排水及天然气系64、统在工程进行期间得到保护。(2) 与有关单位联络安排此等设施必须的任何断截及移位。(3) 承包人若要移动任何设施以适应其施工方法，移位须由有关单位进行，费用由承包人负责。(4) 设施移动完成后方可开始周围的工程。(5) 若发包人认为在地下公共设施上方或周围使用机械会造成损坏，承包人须以人工开挖，并对任何损坏、意外或其它问题负责，自费修复。使用机械在设施邻近开挖前，承包人须进行完备及足够的人工挖试孔以确定设施位置。投标总价须包括在工程开始前确定所有设施位置的咨询及探察费用。承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏65、。工作面移交后，承包人负责工程整体的成品保护。成品保护费用应包含在投标总价中。承包人所有的已进场材料必须妥善分类保存，保证储存材料处于整洁有序和不会受到天气影响的状态。监理人有权指示承包人将任何已进场材料储存到现场特定的位置，承包人应遵照执行。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路。一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。此部分仓储和运输费用已在组成相应项目的单价时考虑了相关费用，包含在合同价格中。如果承包人未能根据合同履行其任何义务或实施工程，监理人可通知承包人，要求承包人在已约定的合理时间内改正此类过失或违约行为，承包人66、拒不改正或改正不彻底的，监理人可根据发包人的授权采取断然措施，以保证工程的顺利实施，由此产生的费用和后果由承包人承但。监理人将主持召开有发包人、承包人、发包人发包其他专业工程承包人出席的每周一次的例会，在监理人认为必要时，监理人可随时召集所有上述各方或他们中的一部分参加其他会议。承包人应保证项目经理出席会议。样品费用只要承包人提供的样品是根据常识或惯例应当提供的或是发包人和监理人具有合理的理由要求其提供的，则承包人按合同条件第22.2款提供样品和按第22.4款存放样品的费用全部由承包人自己承担。样品报送如果发包人和监理人认为某项工作需呈报样品，承包人应尽可能将该项工作所要求的所有样品一起呈报。67、承包人所呈报的样品必须来自为工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前至少15天，且在依照设备、材料报批和采购计划并给予发包人或监理人足够的审批时间的前提下，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明、执行标准等相关资料，以供检验。样品的数量应合理满足为确定所报批的样品是否能达到可以接受的标准和需要。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人的要求。承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单，监理人应及时签收样品。所有样68、品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产国等的标签。在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样所对应的图纸号和合同价格组成明细单中的对应项目编号，并预留发包人、监理人、等相关单位的批复意见栏。申报单的格式应经过发包人批准。监理人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效。对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改。一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。任何在此品牌、质地等方面作任何改变，一经监理人检查发现，将对其处于合同总价2的罚款，并从下一期的付款中予以扣除。如果发69、包人、监理人和相关单位认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到相应批复后7天内或监理人可能同意的其它期限重新准备并向发包人、监理人和相关单位提交有关样品。在承包人再次提交的样品仍被监理人等认为不符合要求时，在不解除承包人任何合同责任的前提下，发包人可向承包人推荐他认为能够满足合同要求的材料设备，以保证工程的进度不致受到影响，而承包人应相应地根据发包人的推荐意见选择并提交有关样品。发包人和监理人有权决定是否将某些样品本身用于永久工程。如果发包人和监理人决定将某一或某些样品本身用于永久工程，承包人应确保此类样品的使用具备良好的条件并带有明显的识别标志。承包人所呈报的所有样品，包括70、其包装、运输等的费用由承包人自己承担。经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间中。样品批复发包人、监理人等相关单位应在收到承包人报送的样品后10天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人、监理人等相关单位的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人、监理人等相关单位未能在收到样品后10天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人。发包人、监理人等相关单位对任何样品的批复，均不能免除承包人因其提供的样品质量缺陷等的相关责任。到厂家和产地的选样和考察发包人、承包人、监理人和相关单位有权针对那些无法以送到现场的方式报批的样品或样品不足以反映全部供应质量而必须去71、厂家或产地考察审定的材料和设备进行考察，由承包人负责组织进行考察。 到承包人加工地的监造监理人有权在工程实施的任何阶段到承包人与本工程有关的任何加工场所、场地进行相关监造，由承包人负责组织，其费用已包含在承包人相应的合同价格中。工程计量1、当发包人、评审机构、监理人、有关造价咨询单位要求对承包人的工程量进行审核或要求对工程的任何部位进行计量时，承包人应：a立即派出一名合格的代表协助上述单位和人员进行上述工作的审核或计量。b提供所要求出示的一切详细资料。2、如果承包人未能参加上述审核或计量工作，则由发包人、监理人和相关单位批准的计量应被视为是正确的计量。发包人定期组织安全、文明检查，对不符合规范72、存在安全文明隐患，造成安全文明事故的，发包人有权按照投标报价中的安全文明施工费给予经济处罚，直至扣完为止。承包人在正式提交投标文件以前，已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并已将这种理解全部反映到他的投标文件中。在合同执行中如出现对合同的不同理解，应以发包人的解释为准。中标人进场前必须与施工总承包签订安全施工管理协议，中标人进入施工现场必须服从施工总承包管理，对于违反施工总承包在安全文明施工、总体施工进度、施工质量管理等管理规定的，施工总承包有权要求发包人对其予以处罚。本工程管理目标：73、省级文明工地，中标人为达到此标准所做的安全防护、安全文明施工措施自行承担费用；中标人自行承担己方所有人员劳动保险和人身保险，并与发包人签订不拖欠农民工工资的承诺书，不得因拖欠农民工工资问题扰乱正常的施工秩序，如有发生中标人应承担因此所造成的一切责任和损失。本次招标中标后，中标人在与发包人签订合同的同时应及时派技术人员与施工总承包接洽并会审图纸，做好预留预埋，对现有图纸中存在的问题或现有图纸不能满足中标人本专业施工要求，中标人应及时通过发包人由中国中建设计集团有限公司对现有图纸做出正确的变更，所做的变更应及时通过发包人下发到施工总承包，对本工程需要中标人深化设计的，中标人应及时完成深化设计并通过74、发包人认可，由发包人将确认后的深化图纸向施工总承包提供，以便于施工总承包协调其他专业施工和完成本专业的预留预埋，如因中标人未及时提出变更或未及时完成二次深化设计而导致施工总承包按现有图纸预留预埋，因此发生返工、修改、踢凿、修补及工程工期延误其费用由中标方承担，发包人向中标人拨付进度款（不含预付款）、结算款须经施工总承包签字同意。施工现场管理、工程水电使用中标人在施工现场内搭设、加工棚、库房、食堂等临建须经发包人同意，服从施工总承包总体安排，其搭设拆除费用中标人自行承担；生产、生活、调试用电由施工总承包提供一级或二级配电箱下口，中标人按表单独计量，每月结算。生产、调试用水由施工总承包提供接口，中75、标人按表单独计量，每月结算。如中标人未经许可擅自乱接水、电则施工总承包有权拒绝其使用并上报发包人处理；施工所需的设备、工具、用具、材料等进场时应造册登记经施工总承包有关部门确认，对于未经施工总承包确认自行进场的设备、工具、用具、材料等施工总承包有权拒绝其撤场。竣工资料中标人向施工总承包提交本专业完整的、合格的竣工资料、竣工图并单独组卷自行承担费用第三章 合同文件格式一、合同协议书二、合同通用条款三、合同专用条款 工程编号： 合同编号： 河北省建设工程施工合同工程名称：XX市人民医院迁建项目空调采购及安装工程工程地点：XX市XX 发 包 人： XX市人民医院 承 包 人： 河北省建设厅河北省工商76、行政管理局第一部分 合同协议书 发包人:（全称） 承包人:（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源： 二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期2013年3月30前完成竣工验收。四、质量标准工程质量标准： 合格 五、合同价款 合同总价（小写）： 元。（大写）： 元。六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 （2） 条的约定。（1）本合同第二部分通用条款第2.77、2款。（2）本合同第三部分专用条款第2条。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间： 年 月 日本合同订立地点： 发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于财政评审机构、建设行政主管部门备案后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章） 总承包管理：（公章）住所：住所： 住所：法定代表人：法定78、代表人： 法定代表人：委托代理人：委托代理人： 委托代理人：电话：电话： 电话：传真：传真： 传真：开户银行：开户银行： 开户银行：账号：账号： 账号：邮政编码：邮政编码： 邮政编码：第二部分 合同通用条款 参照执行河北省建设厅、河北省工商行政管理局建设工程施工合同（示范文本）“通用条款”第三部分合同专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第 条，其他指定形式包括第（6） 条。(1) 文书(2) 信件(3) 电报(4) 传真(5) 电子邮件(6) 光盘介质的电子版(7) 其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：(1)协议书,(2) 中标通知书,(3) 招标文件及其附件（含招标发放的图79、纸、地勘报告、工程量清单及其电子版、招标答疑及更正等所有文件）,（4）投标书及其附件,（5）本合同专用条款,（6）本合同通用条款,（7）合同履行中双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件也作为合同的组成部分，内容与上述合同文件有矛盾的，解释顺序在书面协议或文件中明确（但需备案后生效）,（8）标准、规范及有关技术文件,（9）工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。 3、语言及适用的法律、标准与规范3.3 约定适用的标准、规范的名称： 4、通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式4.2.1 各方书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址、电子传送地址和收80、件人：发包人：（1）传真号码 邮编： （2）邮寄地址： 收件人： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 承包人：（1）传真号码 邮编： （2）邮寄地址： 收件人： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 监理单位：（1）传真号码 邮编： （2）邮寄地址： 收件人： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 造价咨询单位：（1）传真号码 邮编： （2）邮寄地址： 收件人： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 总承包单位：（1）传真号码 邮编： （2）邮寄地址： 收件人： （3）送达地址： （4）电子邮箱地址： 4.2.2 视为送达的其他方式： 14、发包人14.1发包人义务（1）施工场地具备81、施工条件的要求及完成的时间： （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已开通。 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。 （4）图纸会审和设计交底时间： 签订施工合同后商定。 （9）双方约定发包人应做的其他工作及其约定 A 发包人仅提供工程临时用水、用电及排水的水源、电源、排水等现有设置(位置由承包人自行现场踏勘)。为完成本工程工作内容，承包人需根据现有设置自行设计并报价，有关费用及工期影响均已考虑及包含在合同价款及合同工期内。B 发包人并不保证本工程临时用水、用电、排水量能持续有恒地供应或使用。如工程临时用水、用电、排水量不能满足本工程施工的，由承82、包人考虑及负责解决。有关费用及工期影响已考虑及包含在合同价款及合同工期内。C 承包人负责从发包人提供的工程临时用水、电、排水的接驳位置接驳、搭建、迁移及拆除工程用水、用电及排水管线并装表计量，按实际用水、用电、排水量承担水、电费用及交纳排水费用，有关费用已考虑并已包含在合同价款内。D 如发包人预先垫付本工程的临时用水、用电、排水之费用，则发包人有权从支付承包人的工程款项中按与承包人共同确认的水、电用量及排水量扣减此等费用。若因承包人原因使本工程临时用水、用电量超出政府规定的工程用量指标而造成的相关责任及费用由承包人负责承担。发包人委托承包人办理的工作： 但承包人有义务依据合同文件的约定采取适当83、的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民，并应采取适当的措施对施工场地周围的居民和公众进行安抚，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的扰民对工程进展造成影响。14.2 支付方式的约定按以下第 条。 1） 按协议书所注明的帐号银行转帐。2） 支票支付。3） 其他方式：14.3 承包人向发包人提供标准与规范、图纸及技术要求的约定(1) 提供的时间： (2) 提供的份数： 14.4 提供施工场地的时间： 15、承包人15.1 承包人有关工作的约定（2）应提供计划、报表的名称及完成时间： 执行监理工程师指令。 （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任84、和要求： 。 （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无 （5）施工场地清洁卫生及垃圾外运的要求：达到省级文明工地，承担相应费用。（6）施工过程中采购的材料须经招标人、监理工程师认可后方可使用。（9）双方约定承包人应做的其他工作： 另行协商以协议形式作为该文件的补充 。15.5 承包人负责的设计的约定(1) 合同规定由承包人负责的设计：施工范围内所有需要二次设计深化的内容。(2) 承包人提供设计的时间：执行监理工程师指令。17、发包人代表17.1 发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命（ 尹建华 ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：通讯地址：裕华西路XX市人民医院 邮政编码：06285、550联系电话： 传真电话：(2)发包人对发包人代表权力做如下限制：执行现场管理，但发包人代表在根据政府有关规定需报有关部门批准之前的任何决定均属无效决定。(3)发包人可以将发包人代表的任何权力或职责委托给发包人的其他驻场人员，并可在任何时间撤回此委托。任何此类委托或委托的撤回均应以书面形式进行，并且在其副本送达发包人和承包人之前不应产生合同效力。任何在授权有效期内由被授权的发包人的其他驻场人员发出的书面指示或书面批准应与发包人代表的书面指示或书面批准具有同等的合同约束力。但是规定：任何在授权有效期内,被授权的项目管理部的其他驻场人员未对任何工程设备、材料、设计或工艺提出否定意见，并不影响发包86、人代表拒绝该工程设备、材料、设计或工艺的权力。 承包人有权在认为经授权的项目管理部的其他驻场人员的任何决定显失公允时，向发包人代表提出异议，发包人代表应立即对有异议的决定进行确认、推翻或修正。18、监理工程师18.1 负责合同工程的监理单位及确认的监理工程师(1)监理单位： 法定代表人 ：(2) 确认（ ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：18.3 （11）需要发包人批准的事项：任何变更、洽商以及有可能导致价款调整的事项和材料、设备档次调整的事项均需发包人批准。19、造价工程师19.1 负责合同工程的造价咨询单位及确认的造价工程师(1)造价咨询单位：87、 法定代表人： (2) 确认（ ）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：19.3（4）需要发包人批准的事项：涉及工程量和价款确认、调整的事项均需发包人批准。20、承包人代表20.1 承包人任命（ ）为承包人代表，其通讯联络地址如下： 联系电话：通讯地址： 邮政编码：总承包人代表总承包人任命（ ）为总承包人代表，其通讯联络地址如下： 联系电话：通讯地址： 邮政编码：23、工程担保23.8 担保内容、方式和责任等事项的约定：26、不可抗力26.1 降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第（2）条的规定。（1）降水量、气温、空气相对湿度、风88、速、地震不可抗力的具体数值见下表，超过此数值视为不可抗力。项目日降水量(mm)日最高气温（）日最低气温（）空气相对湿度（%）风速（m/s）地震烈度(度)数值（2）按河北省建设工程工程量清单编制与计价规程给定的数值，并有相关部门认定证明。27、保险27.1 发包人委托承包人办理保险事项有以下第 条。（1） 本合同通用条款27.1款的第（1）项。（2） 本合同通用条款27.1款的第（2）项。（3） 本合同通用条款27.1款的第（3）项。（4） 本合同通用条款27.1款的第（4）项。27.8 对保险事项的其他约定：无28、进度计划和报告28.3 承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求 。29、开89、工29.2 监理工程师在本合同签订后按以下第 （1） 条的时间内签发开工令。（1） 按照本合同通用条款第29.2款的规定。（2） 天内。31、工期及工期延误31.1 合同工程工期：（ ）天。(1) （ ）单项工程的工期：（ ）天，从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。(2) （ ）单项工程的工期：（ ）天，从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。(3) 36、质量目标36.1工程质量标准：符合工程施工质量验收规范合格标准中标人应认真遵守施工规程、规范和国家有关验收标准，接受建设工程质量监督检测部门的检查与监督，招标人跟踪空调设备的制造过程。36.2工程竣工后一个月内，中标人负90、责将竣工资料（含分包工程资料）整理成册，一式两份送交招标人；36.3其他按现行有关规定执行。36.4 41、发包人供应材料、设备41.1 发包人供应材料、设备按以下第 条的约定。（1）发包人不供应材料、设备。（2）发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设备明细表”。42、承包人采购材料、设备42.1 承包人采购材料设备的约定：由发包方、承包方和监理单位共同验收后方可使用。45、隐蔽工程和中间验收45.1 中间验收部位包括： 47、工程试车47.1 工程试车按以下第 条的约定。（1）不需要试车。（2）试车的内容及要求具体如下：49、竣工验收49.5 中间交工工程的验收按以下第 91、条的约定。（1）合同工程无中间交工工程。（2）各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：49.6其他：承包人提供竣工图的约定： 50、质量保修50.2 工程质量保修期的约定：质量保修期不少于国家规范要求，请投标人提供最优惠的保修期。54、暂列金额本合同暂列金额为（ 0 ）元。56、提前竣工奖与误期赔偿费56.1 提前竣工奖按以下第（1）条的约定。（1） 不设提前竣工奖。（2）每日历天应奖额度为（ ）元，提前竣工奖的最高限额是（ ）元。56.2 误期赔偿费按以下第（2）条的约定。(1) 不设误期赔偿费。(2) 如果承包人的实际竣工日期迟于合同约定竣工日期，每延误一天扣1万元，如因误期影响整体工程进92、度、验收的，视情况扣合同价款5%-30%。57、合同价款约定与调整因素57.1 合同价款采用以下第（1）条的方式。（1）安装工程部分采用固定单价，主机和机房内设备、设施部分采用固定总价。（2）固定总价。（除招标文件规定扣除项目、调整项目外招标人不提出设计变更、现场签证，结算时合同价款不予调整）（3）可调价格。57.2 合同价款的调整因素仅包括通用条款57.2款第1项、第3项、第4项、第6项、第7项规定，其他项目不再调整。 60、价款调整方法价款调整方法按以下第 （2） 条的约定。 （1）合同约定采用固定单价方式。 本合同第二部分通用条款第60条。按招标文件投标须知13.8 执行其他约定： （293、）合同约定本工程安装工程采用固定单价，主机和机房内设备、设施采用固定总价，调整工程价款的范围及方法：1、 暂估材料、设备价格按照招标人、监理工程师书面及有关单位确认的实际价格调整。对于暂估价材料、设备只调整材料、设备价差和计取税金，不计取其它费用。2、 该工程安装部分采用固定单价合同，结算工程量按照招标人、评审机构、监理工程师书面确认实际工程量进行调整，适用中标综合单价（不平衡报价的除外）。主机和机房内设备、设施中标价即为此部分合同价，结算时将不再调整。3、 凡涉及影响建筑风格、档次的设备、材料，采购前其品牌、质量、规格、颜色等必须获得招标人及监理工程师的签认，如档次不发生变化，其价格不做调整94、。如投标人在投标文件的主要材料设备明细报价表中未明确注明设备、材料的品牌、厂家或产地，则档次调整其价格亦不做调整。4、招标人提出的设计变更、现场签证引起的工程量清单项目，经发包人、设计人、现场监理、评审机构等相关单位依据政府规定程序现场确认后，其相应综合单价按GB505002008建设工程工程量清单计价规范、建设工程工程量清单编制与计价规程（DB12(J)/T85-2009）规定核算，按以下原则调整合同价款: 中标报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的价格调整合同价款（严重不均衡报价或严重不合理的单项报价除外）; 中标报价中只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似价格进行调整; 中标报95、价中没有适用或类似于变更工程的综合单价，由承包人按照经发包人、监理、评审机构确认的材料采购价格及正常的中标组价水平提出适当的变更综合单价，经评审机构评审，监理工程师及招标人按政府规定程序确认后执行。基本原则为取费费率以中标价的工程量清单中确定的为准，不再调整。中标组价水平是指中标报价的工程量清单中已有相应的人工、材料、机械消耗量的，均按照已有的执行。5、所有合同价款变更增加事项应按政府规定程序通过审批并评审，未通过审批与评审的事项不得实施。6、对承包人超出设计图纸(含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。7、 有关竣工结算说明:工程竣工结算须经XX市财政投资评审中心进行96、评审，工程结算价款按照结算评审后的结果确定。文件中的评审机构是指XX市财政投资评审中心。在具体结算操作过程中，首先由承包人提出结算报告，经监理和发包人初步审核，在此基础上承包人进行调整和复算后报发包人提交评审机构。注：结算工程量与原设计图工程量不符的必须提供与结算工程量相符的竣工图六套。（3）合同约定采用可调价格方式，价款调整方法： 62、支付事项62.2 利率按以下第 （2） 条的约定。（1）按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。（2）利率为：（ 0 ）。64、安全防护、文明施工措施费64.1安全防护、文明施工措施费金额的约定(1)安全防护、文明施工措施费的总额为( )元。64.2 安全防97、护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第 条的约定。(1)本合同第二部分通用条款第64.2款的规定。(2) 预付、支付办法和扣回方式为：65、进度款65.1支付期间按以下第 3 条的约定。(1)以月为单位。(2)以季度为单位。(3)以形象进度为准，具体为：合同签订生效后十日内，拨付30万元作为定金，末端设备进场前20天，付至工程总价款的20%（含定金），主机和机房内设备、设施及其它设备进场前20天付至工程总价款的70%，待整体工程全部竣工验收合格，经XX市财政评审中心评审后，付至评审结果的95%，剩余价款作为质量保证金。工程变更经发包人代表签字、监理工程师及相关单位审核的，在进度款拨98、付时不予支付（单项变更超过500万元的除外），工程竣工结算时支付。65.2期中付款的最低限额是：（ ）元。67、竣工结算与结算款67.1结算的程序和时限按以下第 (2) 条的约定。(1)按本合同第二部分通用条款67.2款至67.7款的规定办理。(2)办理结算程序和时限为：整体工程竣工验收合格并经财政评审中心结算评审后，支付至评审结果的95%，剩余的5%作为工程质保金，质量保修期满且无质量问题后结清。质量保证金不计利息。68、质量保证金68.2 质量保证金的金额及扣留方式(1)质量保证金的金额按以下第 条的约定。1)按本合同第二部分通用条款第68.2款的规定。2)为扣除暂列金额和零星工作项目费后99、的合同价款的 。(2) 质量保证金的扣留按以下第 2） 条的约定。1）按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。2）其他扣留方式：质量保证金在整体工程竣工验收合格后满2个采暖期、供冷期无质量问题后30日内结清。质量保证金不计利息。68.3 质量保证金的返还时间按以下第 2） 条的约定。1)按本合同第二部分通用条款第68.3款的规定。2)工程竣工验收合格按国家相关规定对质量保修金进行结算。结算时应扣除因承包人的质量缺陷造成的索赔及雇佣其他施工单位修复费用。双方确认结算成果后发包人支付剩余的质量保修金。69、合同争议69.4 调解100、机构按以下第 （1） 条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款第69.4款的规定。（2）调解机构为：69.6 双方同意选择以下第 (2) 条的方式解决争议：（1）向（ ）仲裁机构申请仲裁。（2）向XX市人民法院提起诉讼。74、保密要求74.1 保密信息的提供时间：76、合同份数与效力76.1 合同文本的提供按以下第 （2）条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款第76.1款的规定。（2）提供方式为：由承包人按发包人的要求提供。76.2合同效力：合同经双方签字盖章并于财政评审机构、招标办备案后生效。正本两份，均具有同等效力，双方各存一份。76.3合同副本的份数（ 12 ），其中发包人（ 8 ）份101、，承包人（ 4 ）份。副本与正本具有同等效力。77、补充条款：中标人配合的工作：承包人应按投标文件中所列的项目管理人员组建工程项目部，委派到工程现场项目部的技术管理人员的数量应满足工程正常施工的需要。承包人应为每个主要岗位指派称职和具有相应上岗资质证书的技术管理人员。这些人员的指派应经过监理人的批准，他们在现场工作的期间应根据他们各自的岗位职责和职能的需要区别确定，前提是必须满足工程实施的需要和经过监理人的批准。承包人的项目经理、技术负责人、质量管理人员等主要工作岗位人员应保持相对的稳定，驻现场进行施工管理。未经监理人、发包人书面许可，不得更换或撤离现场，否则视同承包人违约，每更换1人次，发包102、人将从承包人应得的本工程款项中扣除2万元作为违约金，同时发包人保留终止合同的权利；不按招标须知中规定要求提供技工人员上岗证书的，视情节轻重，发包人将从任何承包人应得的本工程款项中扣除2-10万元作为违约金，情节严重的，取消其中标资格；如因特殊原因需更换上述人员，须事先向监理人提出书面申请并提交拟任命的管理人员的详细资料，保证具有同样或以上业绩和能力，经监理人审查书面批准后方可更换，否则将被视为违约。监理人对上述工作人员和特殊岗位的工作人员有权随时检查应持有的资格证明，如有必要可进行现场考核。并按有关规程要求承包人撤换有下列行为的任何人员，并上报发包人：在履行职责时不能胜任或玩忽职守。不遵守合同103、的约定。经常出现有损健康与安全，或有损环境保护的行为。其工作不能达到监理人满意的。如果出现上述情况，承包人在接到监理人的有关书面通知后，应在7天内选派称职的人员并将监理人认为不称职的人员撤出现场，重新选派的人员应经过监理人的批准，承包人应同时保证被更换的人员不得再从事任何与本工程有关的工作。(2) 承包人应在规定时间内向监理人、发包人提供二次深化设计审批用的图纸蓝图一式三套及二底图一套。当上述图纸获发包人审定认可后，承包人应向监理人、发包人提供一式八套蓝图（含电子版）作为备案资料。公众的保护：在工程进行期间必须保护公众免受损伤及死亡。公共财产的保护：维修及保护所有公共财产、道路、公共设施、现有104、斜坡及树木, 免受损伤、死亡及损坏， 并承担修复损坏或/及赔偿损伤所需的一切费用。邻近财产的保护：采取各种的预防措施来保护邻近财产不受损坏，并承担修复因疏忽造成损坏所需的一切费用。现有道路、走道、台阶等的保护：(3) 在工程进行期间维持所有现有道路、走道、台阶等，并修复任何损坏包括现有及在工程进行期间造成之损坏。(4) 保证通向工地及周围的道路不会因工程而受阻，并且不会容许其车辆、工人、材料等对交通或其它工程造成障碍。现有公共设施的保护：(6) 保证任何通过工地的现有市政设施如电力、电话、给水、排水及天然气系统在工程进行期间得到保护。(7) 与有关单位联络安排此等设施必须的任何断截及移位。(8105、) 承包人若要移动任何设施以适应其施工方法，移位须由有关单位进行，费用由承包人负责。(9) 设施移动完成后方可开始周围的工程。(10) 若发包人认为在地下公共设施上方或周围使用机械会造成损坏，承包人须以人工开挖，并对任何损坏、意外或其它问题负责，自费修复。使用机械在设施邻近开挖前，承包人须进行完备及足够的人工挖试孔以确定设施位置。投标总价须包括在工程开始前确定所有设施位置的咨询及探察费用。承包人应提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的工程或工作的保护，防止任何已完工作遭受任何损坏或破坏。工作面移交后，承包人负责工程整体的成品保护。成品保护费用应包含在投标总价中。承包人106、所有的已进场材料必须妥善分类保存，保证储存材料处于整洁有序和不会受到天气影响的状态。监理人有权指示承包人将任何已进场材料储存到现场特定的位置，承包人应遵照执行。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路。一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。此部分仓储和运输费用已在组成相应项目的单价时考虑了相关费用，包含在合同价格中。如果承包人未能根据合同履行其任何义务或实施工程，监理人可通知承包人，要求承包人在已约定的合理时间内改正此类过失或违约行为，承包人拒不改正或改正不彻底的，监理人可根据发包人的授权采取断然措施，以保证工程的顺利实施，107、由此产生的费用和后果由承包人承但。监理人将主持召开有发包人、承包人、发包人发包其他专业工程承包人出席的每周一次的例会，在监理人认为必要时，监理人可随时召集所有上述各方或他们中的一部分参加其他会议。承包人应保证项目经理出席会议。样品费用只要承包人提供的样品是根据常识或惯例应当提供的或是发包人和监理人具有合理的理由要求其提供的，则承包人按合同条件第22.2款提供样品和按第22.4款存放样品的费用全部由承包人自己承担。77.6.2样品报送如果发包人和监理人认为某项工作需呈报样品，承包人应尽可能将该项工作所要求的所有样品一起呈报。承包人所呈报的样品必须来自为工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应足以108、显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。承包人应在批量加工前，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前至少15天，且在依照设备、材料报批和采购计划并给予发包人或监理人足够的审批时间的前提下，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明、执行标准等相关资料，以供检验。样品的数量应合理满足为确定所报批的样品是否能达到可以接受的标准和需要。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人的要求。承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品报送单，监理人应及时签收样品。所有样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、供应商的名称和出产109、国等的标签。在每次呈报样品时，承包人都应附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样所对应的图纸号和合同价格组成明细单中的对应项目编号，并预留发包人、监理人、等相关单位的批复意见栏。申报单的格式应经过发包人批准。监理人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效。对某一样品的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改。一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。任何在此品牌、质地等方面作任何改变，一经监理人检查发现，将对其处于合同总价2的罚款，并从下一期的付款中予以扣除。如果发包人、监理人和相关单位认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人110、应在收到相应批复后7天内或监理人可能同意的其它期限重新准备并向发包人、监理人和相关单位提交有关样品。在承包人再次提交的样品仍被监理人等认为不符合要求时，在不解除承包人任何合同责任的前提下，发包人可向承包人推荐他认为能够满足合同要求的材料设备，以保证工程的进度不致受到影响，而承包人应相应地根据发包人的推荐意见选择并提交有关样品。发包人和监理人有权决定是否将某些样品本身用于永久工程。如果发包人和监理人决定将某一或某些样品本身用于永久工程，承包人应确保此类样品的使用具备良好的条件并带有明显的识别标志。承包人所呈报的所有样品，包括其包装、运输等的费用由承包人自己承担。经审批同意的样品需妥善陈列在现场的111、样品间中。77.6.3样品批复发包人、监理人等相关单位应在收到承包人报送的样品后10天内就此样品给出书面批复，通知承包人对此样品所做出的决定或指示。承包人应根据发包人、监理人等相关单位的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果发包人、监理人等相关单位未能在收到样品后10天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人。发包人、监理人等相关单位对任何样品的批复，均不能免除承包人因其提供的样品质量缺陷等的相关责任。到厂家和产地的选样和考察发包人、承包人、监理人和相关单位有权针对那些无法以送到现场的方式报批的样品或样品不足以反映全部供应质量而必须去厂家或产地考察审定的材料和设备进行考察，由承包人负责组织进行112、考察。 到承包人加工地的监造监理人有权在工程实施的任何阶段到承包人与本工程有关的任何加工场所、场地进行相关监造，由承包人负责组织，其费用已包含在承包人相应的合同价格中。工程计量1、当发包人、评审机构、监理人、有关造价咨询单位要求对承包人的工程量进行审核或要求对工程的任何部位进行计量时，承包人应：a立即派出一名合格的代表协助上述单位和人员进行上述工作的审核或计量。b提供所要求出示的一切详细资料。2、如果承包人未能参加上述审核或计量工作，则由发包人、监理人和相关单位批准的计量应被视为是正确的计量。发包人定期组织安全、文明检查，对不符合规范、存在安全文明隐患，造成安全文明事故的，发包人有权按照投标报113、价中的安全文明施工费给予经济处罚，直至扣完为止。承包人在正式提交投标文件以前，已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并已将这种理解全部反映到他的投标文件中。在合同执行中如出现对合同的不同理解，应以发包人的解释为准。中标人进场前必须与施工总承包签订安全施工管理协议，中标人进入施工现场必须服从施工总承包管理，对于违反施工总承包在安全文明施工、总体施工进度、施工质量管理等管理规定的，施工总承包有权要求发包人对其予以处罚。本工程管理目标：省级文明工地，中标人为达到此标准所做的安全防护、安全文明施工114、措施自行承担费用；中标人自行承担己方所有人员劳动保险和人身保险，并与发包人签订不拖欠农民工工资的承诺书，不得因拖欠农民工工资问题扰乱正常的施工秩序，如有发生中标人应承担因此所造成的一切责任和损失。本次招标中标后，中标人在与发包人签订合同的同时应及时派技术人员与施工总承包接洽并会审图纸，做好预留预埋，对现有图纸中存在的问题或现有图纸不能满足中标人本专业施工要求，中标人应及时通过发包人由中国中建设计集团有限公司对现有图纸做出正确的变更，所做的变更应及时通过发包人下发到施工总承包，对本工程需要中标人深化设计的，中标人应及时完成深化设计并通过发包人认可，由发包人将确认后的深化图纸向施工总承包提供，以便115、于施工总承包协调其他专业施工和完成本专业的预留预埋，如因中标人未及时提出变更或未及时完成二次深化设计而导致施工总承包按现有图纸预留预埋，因此发生返工、修改、踢凿、修补及工程工期延误其费用由中标方承担，发包人向中标人拨付进度款（不含预付款）、结算款须经施工总承包签字同意。施工现场管理、工程水电使用中标人在施工现场内搭设、加工棚、库房、食堂等临建须经发包人同意，服从施工总承包总体安排，其搭设拆除费用中标人自行承担；生产、生活、调试用电由施工总承包提供一级或二级配电箱下口，中标人按表单独计量，每月结算。生产、调试用水由施工总承包提供接口，中标人按表单独计量，每月结算。如中标人未经许可擅自乱接水、电则116、施工总承包有权拒绝其使用并上报发包人处理；施工所需的设备、工具、用具、材料等进场时应造册登记经施工总承包有关部门确认，对于未经施工总承包确认自行进场的设备、工具、用具、材料等施工总承包有权拒绝其撤场。竣工资料中标人向施工总承包提交本专业完整的、合格的竣工资料、与结算工程量相符的竣工图，并单独组卷自行承担费用。第四章 技术要求工程概况本工程为XX市人民医院迁建项目空调采购及安装工程，位于XX市106国道与裕华西路交叉路口西南角。新建工程总建筑面积57000，病房楼地上17层，地下1层，门诊楼地上4层，局部地下1层，设计依据公共建筑节能设计标准GB501892005根据建设部民用建筑节能设计标准（117、JGJ2695）建设单位空调系统招投标方案总体要求建设单位提供的设计资料及图纸地源热泵系统工程技术规范（GB50366-2005）采暖通风与空气调节设计规范（GB500192003）全国民用建筑工程设计技术措施（暖通空调 动力 给水 排水）通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）公共建筑节能设计标准 DB13（J）81-2009综合医院建筑设计规范JGJ4988以及建设单位提供的相关数据，暖通空调设计应遵照执行的的规范、规定和标准空调冷热源本建筑空调冷热源来自原自建动力机房。夏季总冷负荷为6262KW，冷指标为110W/。供水温度7/12，空调冬季总热负荷为6200 KW，热118、指标为98W/.供水温度60/50.空气调节系统：空调水系统：一至十七层空调水系统为闭式循环双管制异程式系统。空调水系统末端采用变流量控制，风机盘管设电动两通阀，供水支管设铜球阀及水过滤器，每层空调水回路设对夹式蝶阀，压差阀，供回水支管上均设橡胶软接头。空调风系统：空调房间主要采用风机盘管加新风的空调方式，气流组织根据房间吊顶情况不同分为上送上回及侧送下回。新风系统根据每层不同情况设置新风机组，附带滴下渗透气化式加湿器，对新风进行加湿处理。新风管道连接空气处理器，对空气进行消毒处理。新风机组新风口，均设电动调节阀与机组风机联动，冬季防冻。普通监护病房送风口设低阻中效过滤器。所有病房回风口均设低119、阻中效过滤器。四、管材、阀门及保温：所有空调风管采用无甲醇环保消音板外包一般镀锌钢板A级防火，抗折强度1.8Mpa，无法兰错位胶接。地下室排烟风管采用1.2mm镀锌钢板制作，其余所有风管采用镀锌钢板制作。厚度及加工方法按通风与空调工程施工及验收规范确定。影像中心部分风管采用GM-复合风管，TRX7型60075分钟，A级防火，抗折强度1.8Mpa，无法兰错位胶接，厚接18mm。空调凝结水管道采用PP-R管，管件连接；空调冷冻水、冷却水管径DN100时采用热镀锌钢管，丝接；管径DN100时采用焊接钢管，焊接。无缝钢管尺寸如下：DN100-D1084， DN125-D1334 DN150-D1594120、.5 DN200-D2196 DN250-D2738， DN300-D3258 DN250-D3779 DN400-D4269连接新风机、风机盘管的供、回水支管采用铜球阀，其余阀门均采用闸阀。空调系统的风阀、各水系统供回水管、冷凝水管及位于室外部分的冷却水管及各种阀门管件均做保温、穿墙或楼板处不得间断。空调水系统管道保温采用闭孔橡胶发泡塑料管壳，管径DN50，保温厚度为25mm；管径DN70-DN150，保温厚度为28mm；管径DN200，保温厚度为32mm。凝结水管采用超细玻璃棉管壳进行保温，管径DN50，保温厚度为50mm；管径DN70-DN150，保温厚度为60mm；管径DN200，保温121、厚度为70mm。空调冷凝水管道应采用超细玻璃棉管壳进行防结露保温，保温厚度为25mm。排烟风管应采用厚度为50mm的超细玻璃棉做隔热处理。所有保温材料接缝处应采用胶粘密封，并以铝箔胶带封口。所有采用超细玻璃棉材料做保温的设备及风管、水管，保温层外应加设铝箔防潮保护层。水管保温前应先除锈和清洗表面，然后刷防锈漆两道，再做保温。空调供、回水管与其支吊架之间应采用与保温层厚度相同的经过防腐处理的木垫块，安装完成后支吊架应做保温喷涂。风管与新风风机和排风机进、出口连接处，空调水管及风管穿越变形缝处应采用复合铝箔柔性玻纤软管，设于负压侧时，长度为100mm，设于正压侧时，长度为150mm,凡用于空调送风122、的软管均要求配带外保温（25mm）。安装于走廊的新风机组周围设40mm绝热层，为加筋铝箔离心玻璃棉，与周围可燃物距离不小于150mm.施工安装：由各个投标单位按照自己单位的实际情况编写施工组织计划及施工方案。其它各项施工要求应严格遵守 通风与空调工程施工质量验收规范 （GB50243-2002） 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 （GB50242-2002） 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 （GB50275-98）主要设备性能要求：1、制冷主机设备必须为螺杆式地源热泵机组。2、制冷主机中压缩机与主机本体为同一品牌厂家生产，设备自带中文液晶显示触控屏。3、主机设备整机免费维保时间为123、两年或优于两年。4、主机设备噪音应尽量的低，应该控制在80分贝以下。5、设备制造商应是实力强大的制造企业，其注册资金5000万元（人民币）及以上，必须满足全年24小时生活热水的使用量，并考虑手术室、供应室、ICU病房的生活热水的使用量。6、必须满足CT等设备机房全年的环境温度小于20。投标方中标后自行考虑楼宇自动控制系统的安装，并积极配合弱电工程施工方对空调系统其他控制器的调试工作。第五章 图 纸见图纸第六章 工程量清单附后第七章 投标文件格式商务标部分一、法定代表人身份证明书二、法人代表授权委托书，被授权人身份证（复印件）三、投标函四、投标保证金的证明五、投标报价汇总表六、工程量清单报价表，124、明细如下：1、投标总价2、填表须知 3、工程量清单编制说明4、工程量清单报价说明5、工程项目总价表6、单项工程费汇总表7、单位工程费汇总表8、分部分项工程量清单与计价表9、措施项目清单与计价表10、其他项目清单与计价表11、材料设备暂估单价表12、主要材料、设备明细表13、分部分项工程量清单综合单价分析表14、措施项目费分析表15、费率设置表七、投标商务偏离表八、 保修期内附件、备件等报价表九、投标人认为有必要说明的其他问题技术标部分一、投标设备技术偏离表二、主要设备技术参数、技术性能说明、国家权威部门出具的产品检测报告、测试手段、质量标准、产品制造验收标准及质量保证措施、产品的设计、制造、安125、装（周期）、调试等方面采取的技术措施、产品的技术资料（包括所选设备样本、说明书、选型依据等技术资料）、产品的技术服务和售后服务的内容和措施、设备交货期承诺及保证措施。三、 系统售后服务承诺、方案、措施和技术培训四、投标单位认为有必要说明的问题。 （正本或副本）XX市人民医院迁建项目空调采购及安装工程投 标 文 件招标编号：HBCT-10110882/7投标人： （盖章） 投标文件内容： 商务标部分 法定代表人： （签字或盖章） 年 月 日 一、 法定代表人身份证明书单位名称： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日经营期限： 姓 名： 性别： 年龄： 职务： 系 （投标人名称） 的法定代126、表人。身份证： 特此证明。投标人： （盖章）日 期： 年 月 日此处附法定代表人身份证复印件二、 法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名、职务）为我公司签署本工程的投标文件的委托代理人，以本公司的名义参加 （招标人）的 工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。代理人： （签字或盖章） 性别： 年龄： 单位： 地址： 职务： 身份证号： 投标人： （盖章）法定代表人： （鉴字或盖章） 日期： 年 月 日有效期： 年 月 日至 年127、 月 日此处附代理人身份证复印件三、 投标函致：（招标人名称）很荣幸能参加贵项目的投标1 根据已收到的（工程名称）的招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法的规定，我单位经考察现场和研究工程招标文件的投标须知、合同主要条款、技术要求、图纸和其它有关文件后，我方愿以人民币大写 元（小写 元）（其中工程量清单报价 元，其中安全生产、文明施工措施费 元；主机和机房内设备、设施费 元；）的总价，按上述合同条款、技术规范、图纸的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。2 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。3 我方提交的投标文件为：正本一 份，副本 六 份。128、4一旦我方中标，我方保证在2013年3月30前完成竣工验收，工程质量标准为 。我方承诺选派 （项目经理姓名）为本工程的项目经理。 5 我们理解报价不是中标的唯一条件，评标委员会将根据评标办法对各投标人的投标文件进行综合评审，最终确定中标单位。6 我方同意所递交的投标文件在“投标申请人投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。7 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件的组成部分。8. 我方已提交 元人民币作为投标保证金。投标人： （盖章）法定代表人： （鉴字或盖章）年 月 日四、投标保证金的证明五、投标报价汇总表129、投标单位投标总报价人民币大写： 小写： 元工程量清单报价主机和机房内设备、设施报价质量承诺其它说明投标单位（单位公章） 法定代表人（鉴字或盖章） 年 月 日六、 工程量清单报价表投 标 人： （单位公章）法定代表人： （鉴字或盖章）造价工程师或造价员： （签字盖执业专用章）编制时间： 1、投 标 总 价招 标 人： 工程名称： 投标总价（小写）： （大写）： 投标人： （单位盖章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）造价工程师或造价员： （签字盖执业专用章）编制时间： 2、填表须知详见“工程量清单”。3、工程量清单编制说明详见“工程量清单”。4、工程量清单报价说明1、本报价依据本工程投标须130、知和合同文件的有关条款进行编制。2、工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等费用。3、措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。4、其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表外，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。5、本工程量清单报价表中的每一项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。6、本报价的币种为人民币7、投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。 5、工程项目总价表131、工程名称： 第 页 共 页序号名 称金额（元）1单项工程1合计1.1单项工程2单项工程2合计2.1单项工程2。/合计6、单项工程费汇总表工程名称： 第 页 共 页序号名 称金额（元）其中：（元）人工费材料费机械费1单项工程1合计1.1单位工程1合计1.2单位工程2合计2单项工程2合计2.1单位工程3合计2.2单位工程4合计/合计7、单位工程费汇总表工程名称： 第 页 共 页序号名 称计算基数费率（）金额（元）其中：（元）人工费材料费机械费1单位工程1合计/1.1分部分项工程量清单计价合计/1.2措施项目清单计价合计/1.3其他项目清单计价合计/1.4规费/1.5税金税前造价/2单位工程2合计/132、2.1分部分项工程量清单计价合计/2.2措施项目清单计价合计/2.3其他项目清单计价合计/2.4规费/2.5税金税前造价/合计/8、分部分项工程量清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）综合单价合 价/本页小计/合计/9、措施项目清单与计价表工程名称： 第 页 共 页项目编码项目名称金额（元）1、不可竞争措施项目2、可竞争措施项目/本页小计/合计10、其他项目清单与计价表工程名称： 第 页 共 页序号项 目 名 称金额（元）1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价/2.2设备暂估价/2.3专业工程暂估价3总承包服务费4计工日/本页小计/合 计11、材料设备暂估单价表工程名称133、： 第 页共 页序号材料设备名称、规格、型号计量单位单价(元)备注12、主要材料、设备明细表工程名称： 第 页 共 页序号编码材料/设备名称规格、型号等特殊要求制造厂家（品牌/产地）单位数量单价（元）合价（元）13、分部分项工程量清单综合单价分析表工程名称： 第 页 共 页序号项目编号（定额编号）项目名称单位数量综合单价（元）合价（元）综合单价组成（元）人工单价（元/工日）人工费材料费机械费管理费和利润14、措施项目费分析表工程名称： 第 页 共 页序号项目编号（定额编号）项目名称单位数量综合单价（元）合价（元）综合单价组成（元）人工单价（元/工日）人工费材料费机械费管理费和利润 15、费率设134、置一般建筑工程.*类工程.包工包料第1页,共1页代码名称计算公式费率费用类别备注ZJF直接费RGF+CLF+JXF+WCFRGF其中：人工费XRGFCLF其中：材料费XCLFJXF其中：机械费XJXFWCF其中：未计价材料费XWCFQFJS直接费中的人工费+机械费RGF+JXFFY1企业管理费QFJSFY2利润QFJSFY3规费QFJS-XRGFJC-XJXFJCHJ合价ZJF+FY1+FY2 七、投标商务偏离表序号招标商务条款投标商务条款偏离说明投标人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 八、保修期内附件、备件报价表工程名称： 第 页 共 页 序号备品备件名称规格135、型号制造厂家（品牌）单位单价（元）投标人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 九、投标人认为有必要说明的内容（商务部分）技术标部分一、投标设备技术偏离表序号产品名称及型号招标规格投标规格偏离说明投标人： （盖章）法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） 年 月 日 技术部分二、三、四内容投标人自行填写识别本封面格式：识别本XX市人民医院迁建项目空调采购与安装工程投 标 文 件招标编号： HBCT-10110882/7项目名称： 投标人： (盖章)投标文件内容： 技术部分 法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)日期： 年 月 日暗标本封面格式：暗标本XX市人民医136、院迁建项目空调采购与安装工程投 标 文 件招标编号： HBCT-10110882/7项目名称： 投标文件内容： 技术部分 施工组织设计1.投标人编制的施工组织设计，具体要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况；劳动力计划等；结合本工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施等。2.施工组织设计按下列内容采用文字表述并附相应图表，图表及格式要求自定。（1）施工方案说明；（2）主要施工方案措施；（3）投入施工的主要物资和机械设备情况；（4）投入劳动力的安排计137、划；（5）确保工程质量目标的技术组织措施；（6）确保安全文明生产、环境保护的技术组织措施；（7）项目班子配备情况（包括项目管理机构配备情况、项目经理简历、项目技术负责人简历、项目管理机构配备情况辅助说明资料）；（8）施工工期进度表或施工网络图；具体格式见投标须知12.2第八章 评标方法和标准一、评标原则根据中华人民共和国招标投标法及相关法律法规，坚持公平、公正、科学择优的原则，反对不正当竞争。二、评标组织评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和从评标专家库内随机抽取的有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人或5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于三分之二，与138、投标人有利害关系的专家不能担任评委。三、评标细则：1、各子项评分细则见附表。 2、评分规则：(1) 评标必须严格按本办法规定执行。(2) 评分计算保留2位小数,第三位小数四舍五入。(3) 评分计算出现中间值，按插入法计算得分。(4) 有下列情况之一为无效分，该单项评分视为弃权。 A.计分高出最高分或低于最低分的；B.计分明显不合理的;C.一个计分内容有2个或2个以上计分;D.其它违反本评标办法未按规定要求计分的;(5) 评标计分表上计分人必须签名。四、评标程序1、评委首先按照招标文件要求对各投标人的投标文件进行初步评审，确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，对实质上响应招标文件要求的投139、标文件可进入下一阶段评审。2、对各投标人的技术标的设备和安装施工方案进行评审，对投标人的投标设备、保证工期质量、安全、进度的措施进行评估。3、评委如有疑问，可提出质询，投标人答疑，澄清有关问题。4、根据投标文件评审结果及质询答疑情况，依据招标文件及有关规定对投标文件进行校核。5、根据招标文件所确定的评标办法进行打分。6、汇总得分，写出书面评标报告，依据得分高低顺序确定中标候选人，由招标人根据评标报告确定排名第一的中标候选人为中标人。7、招标人向中标人发出中标通知书并将中标结果书面通知所有投标人。五、定标原则：评标委员会按照招标文件中评标方法和标准评标，在满足招标文件各项实质性要求的前提下，评委140、对各投标单位进行评审计分，评标委员会按照投标人总得分由高到低排序，其中得分前三名的单位为中标候选人，其中得分最高者为第一中标候选人。当第一中标人在规定时间内因故弃标、不可抗力、中标无效时，则中标候选人中排名其次的上推成为中标人，依次类推。如果出现并列得分最高的，则报价低者为中标候选人。六、评分标准附表1、总分：100分投标人最终得分=投标报价得分+综合评审得分（1）投标报价：40分投标报价评分表（40分）序号项目满分评分标准1投标报价40分有效投标报价与终定标底一致时得满分，每比终定标底高一个百分点扣1分，每比终定标底低一个百分点扣0.5分，不足一个百分点按插入法计算。本项得分扣完为止。说明：141、1、基准值为所有有效投标报价的算术平均值；2、本招标工程不保证最低报价中标； 得分计算小数点后保留两位，第三位四舍五入。3、如果评标总得分出现并列第一名时，报价得分将以精确计算，直至评出得分最高者。注：此部分报价不含主机和机房内设备、设施报价(2)综合评审表(60分)序号内容（标准分）评审要求得分1主机性能价格比（15分）性能价格比高优良 8.1-15分性能价格比中较好 3.1-8分性能价格比低一般 0-3分2主机设备主要指标（15分）系统技术整合先进合理 8.1-30分较科学合理 3.1-8分一般 1.1-3分缺项0分3系统调试方案（5分）内容明确合理2.1-5分内容基本合理0.1-2分4施142、工方案或施工组织设计（15分）施工方案、主要技术措施及施工降效（3分）措施科学合理 2.1-3分 措施一般 1-2分项目班子组成(2分)班子组成实力强1.6-2分 班子组成较弱 1-1.5分质量保证措施（2分）措施科学合理 1.6-2分 措施一般 1-1.5分施工进度计划及工期保证措施（2分）措施科学合理 1.6-2分措施一般 1-1.5分安全生产、文明施工保证措施（2分）措施科学合理 1.6-2分措施一般 1-1.5分投入施工的主要物资和机械设备配置情况（2分）配置科学合理 1.6-2分配置一般 1-1.5分投入劳动力安排计划（2分）科学合理 1.6-2分一般 1-1.5分5售后服务（10分）售后服务承诺保证体系（2.5分）完善 2.1-5分一般 0.1-2分售后服务具体方案 （2.5分）完善 2.1-5分一般 0.1-2分说明：（1）各评委根据上述评分标准进行评分，投标人最终得分为所有评委的算术平均值，得分计算小数点后保留两位。施工方案或施工组织设计中缺项得0分。