1、三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程施工招标文件招 标 人： 佛山市xx污水处理有限公司（盖单位章）招标代理机构： 广东xx工程咨询有限公司（盖单位章）2017 年 8 月目 录投标文件否决性条款摘要4招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理6不予退还投标保证金的情形8第一章 招标公告91.招标条件92.工程概况与招标范围93.资格审查方式104.投标人资格要求105.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取116.投标保证金117.投标文件的递交128.发布公告的媒介129.异议与投诉1210.其他1211.联系方式13第二章 投标人须知14投标人须知前附表141. 总则212、2. 招标文件233. 投标文件244. 投标265. 开标276. 评标287. 合同授予288. 重新招标和不再招标299. 纪律和监督3010.需要补充的其他内容31第三章 评标办法（随机抽取定标法）32评标办法前附表321.评标方法332. 评审标准333. 评标程序334.特殊情况的处置程序35第四章 合同条款及格式36第一部分 合同协议书38第二部分 通用合同条款67第三部分 专用合同条款67第四部分 合同附件格式67第五章 工程审定预算67第六章 图 纸93第七章 技术标准和要求94第八章 投标文件格式95投标文件格式96封面格式97目 录98一、诚信投标承诺书99二、投标函及投3、标函附录100三、法定代表人身份证明102四、授权委托书103五、投标担保金105六、履约承诺书106七、信誉承诺书107八、其他材料108投标文件否决性条款摘要重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。如招标人通过招标文件的澄清、修改、补充文件予以增加4、否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的投标文件否决性条款摘要。否则，增加的否决性条款无效。招标人应派代表参加开标、评标会（不得超过2人），并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）： （一）判定投标文件不予受理的情形：1、无投标邀请函原5、件（适用于邀请招标）；2、未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的；3、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；4、投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；5、投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；6、投标人未按要求出示投标保证金提交凭证或投标保证金未按规定要求提交；7、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不6、牢靠而造成的提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款。注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标文件。（二）宣布投标文件为无效投标的情形： 1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；3、投标文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，该投标文件不予退回。二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，7、应当否决其投标： 1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；2、投标文件不符合评标办法前附表的要求；3、招标人要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或招标人根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；4、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；5、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；6、法律、法规、规章规定的其他情形。注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：投标人之间协商8、投标报价等投标文件的实质性内容；投标人之间约定中标人；投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；不同投标人的投标文件相互混装；不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为9、：使用伪造、变造的许可证件；提供虚假的财务状况或者业绩；提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；提供虚假的信用状况；其他弄虚作假的行为。招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理 一、招标无效的情形（包括但不限于）：（一）违法发布公告，包括不在指定媒介发布招标公告；（二）应当公开招标而邀请招标；（三）招标文件发售时间不符合法定要求；（四）不按招标文件载明的标准和方法进行审查；（五）招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人；（六）招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底；（七）招标人或者招标代理机10、构与投标人串通；（八）招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标。上述违法行为，如果在投标截止前发现的，责令改正并顺延投标截止时间。如果在投标截止后被发现和查实，且对中标结果造成实质性影响的，招标无效。如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的，中标无效。招标被确认无效的，招标人应当重新招标。 二、投标无效的情形（包括但不限于）：（一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；（三）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体11、投标的；（四）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（七）投标人向招标人行贿的；（九）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标资格等处罚的其他违法行为。投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。三、中标无效的情形（包括但不限于）：（一）招标人或者招标代理机构接受未通过资格审查的单位或者个人参加投标的；（二）招标人或者招标12、代理机构接受应当拒收的投标文件的；（三）招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；（四）招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的；（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（七）招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；（八）招标人在依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，13、依法必须进行招标的项目在所有投标被否决后自行确定中标人的。中标被确认无效的，按照招标投标法第64条规定，由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。不予退还投标保证金的情形 一、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（一）投标截止后投标人撤销其投标文件的；（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；（三）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；（四）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。第一章 招标公告1.招标条件 三水区xx污水处理厂提标改造工程已由佛山市三水区发展规划和统计局以三发统资【2017】60号批准建设，招标人为佛山市xx污水处理有限公司 ，建设资金来自 自14、筹资金 。项目已具备招标条件，现对该项目的三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程施工进行公开招标。2.工程概况与招标范围2.1 建设地点：佛山市三水区云东海街道xx北侧，地处大棉涌与大良涌交汇处的东南角2.2 项目建设规模：本工程为三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程，其主要内容包括安装工程（管线迁移、新装配电箱等）、园林工程（迁移绿化树、砍伐乔木、场内挖填土方等）、市政工程（路面破除及修复、管道迁移、砌筑方沟等）。具体工程内容详见图纸和工程量清单。本项目工程建安费为564263.65元，下浮率为10%，发包价为507837.29元，已包含安全防护、文明施15、工措施费17833.87元。2.3 计划工期： 25日历天。2.4 本招标工程共分 1 个标段。2.5承包方式：本工程以固定综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等等。2.6 工程质量要求：严格按甲方提供的施工图、工程量清单及有关技术标准、规范和合同规定进行施工，验收标准按国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，工程质量必须达到合格或以上。若未能达到该标准，则不予以工程验收，并应对存在的质量缺陷问题及时进行修整。2.7 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。2.8评标办法：随机抽取定标。2.9工程款支16、付方式：1）工程完工（需由发包人组织签发完工证书）后10个工作日向承包人支付工程款至合同价的80%；2）余下的工程款（扣除审定结算价的3%作为工程保修金）在工程竣工验收合格并审定结算后一个月内支付，工程保修金在工程保修期（1年）满后一个月内付清；3）承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向付款方提供税款缴纳凭证。3.资格审查方式在开标时招标人需对投标单位的资格条件进行核查，核查合格的投标人将全部作为正式投标人。投标截至时间止递交投标文件的投标人或通过审查的合格投标人不足3家时，招标人将依法重新组织招标。4.投标人资格要求根据注册建造师执业工程17、规模标准以及佛山市一般性工程和特殊性工程的划分标准，本工程属于一般性工程中的中小型工程，投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：4.1 法人资格投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照。4.2 对投标人企业的资质要求投标人须具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级（或以上）资质。4.2.2 本工程不接受联合体投标。 4.3 投标人须持有有效的安全生产许可证。4.4 投标人应有良好信誉，并持有佛山市（区）行业行政主管部门颁发的有效的诚信手册（或佛山市建筑行业诚信手册电子版打印件，盖单位公章）；有效是指诚信管理系统状态显示为“正常”。4.4.1 佛山市建筑行业诚信手18、册的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。4.5 对投标人拟派项目负责人的要求 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的市政公用工程专业二级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师），并持有有效的安全生产考核合格证（B证）。 投标人拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取，并且拟任项目负责人必须在开标当日未处于被佛山市建19、筑行业诚信管理系统锁定状态（建造师锁定状态查询以开标当日现场查询为准）。省外进粤企业，拟派驻项目负责人必须在省住建厅办理了登记手续。需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即2017年2月至2017年7月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人（或其分支机构）所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。4.6专职安全人员1名，须具有安全生产考核合格证（C类），且为投标单位在职人员。4.7 对投标人企业的信誉要求4.7.1 投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。4.7.2 投标人无论20、在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。4.7.4 根据佛山市中级人民法院启用执行联动机制决定书和协助执行通知书的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，将被列入工程交易黑名单，且不得参加本项目投标。4.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加 投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段21、投标或者未划分标段的同一招标项目投标。5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取5.1招标人委托佛山市公共资源交易中心三水分中心接受投标报名。本项目采用网上报名的方式接受报名。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易一体化服务平台”网站“工程交易”中的交易指南栏目。网址： ，业务咨询电话：0757-83992337。报名成功后，投标人可自行下载招标文件、图纸。招标文件费用为每套人民币500 元，在项目开标当天收取。不交纳招标文件费用的均视为自动放弃投标权利。5.2 报名时间： 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止（不少于五个工作日），各投标人在项目报名日期期限内，可随时上网报名。5.3招标22、文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即为发出招标文件的时间），各投标人应在报名后及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有PDF 和WORD 版本时，若有不一致，以已备案的PDF 版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。6.投标保证金本工程要求投标人提交人民币 1万元的投标保证金。投标人应在投标截止时间的2个工作日之前（即 2017 年 月 日17时之前，以银行到账时间为准），将投标担保金按规定金额从投标人注册地基本账户通过银行柜台汇款或网银转账形式一次性转入或汇入（转入或汇入投标保证金两笔或两笔以上，投标无效）到网上投标报名回执中所提示的开23、户银行及账号，否则投标无效。7.投标文件的递交7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)： 年 月 日 时 分。7.2投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达佛山市公共资源交易中心三水分中心指定开标室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号3楼）。7.3在递交投标文件时，投标人的授权代理人须持相关身份证明文件（个人二代身份证及授权委托书，均需原件）到场参加开标会。在投标截止时间前授权代理人未能持相关身份证明文件签名确认的，其投标文件将被拒收。7.4 投标人须按照佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见（佛发改招201311号）的要求，24、在投标文件首页签署诚信投标承诺书，由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人，其投标文件将予以拒收。7.5招标文件要求的投标文件中的所有复印件的评审均以投标人在佛山市建筑行业诚信管理系统内的录入信息为准（社保证明除外，社保证明原件须装订在投标文件正本中），投标人未录入诚信管理系统中的信息或已录入诚信管理系统但未经公示结束的信息均不予认可。请投标人及时维护、更新诚信管理系统企业信息相关信息，确保其有效性。因投标人未及时维护、更新信息造成的后果，由投标人自负。投标文件提供的复印件应与佛山市建筑行业诚信管理系统内的信息一致，否则招标人应当否决其投标。8.发布公告的媒介本次招标25、公告同时在 三水公共资源交易信息网 以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不一致时，以三水公共资源交易信息网发布的为准。9.异议与投诉9.1根据中华人民共和国招标投标法实施条例第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。10.其他10.26、1投标人要求澄清招标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过佛山市公共资源交易网提交和发布。各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆佛山市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。10.2 本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足3人，或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。10.3投标人授权代理人须具有交易员资格。11.联系方式招 标 人：地 址：邮 编：联 系 人：电 话：传 真：第二章 投标人须知投标人须知前附表条款号条 款 名 称编 列 内 容招标人名称：佛山市xx污水处理有限27、公司招标代理机构名称：广东xx工程咨询有限公司工程名称三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程建设地点佛山市三水区云东海街道xx北侧，地处大棉涌与大良涌交汇处的东南角资金来源自筹资金出资比例出资比例为100资金落实情况已全部筹备落实。招标范围本工程为三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程，其主要内容包括安装工程（管线迁移、新装配电箱等）、园林工程（迁移绿化树、砍伐乔木、场内挖填土方等）、市政工程（路面破除及修复、管道迁移、砌筑方沟等）。具体工程内容详见图纸和工程量清单。本项目工程建安费为564263.65元，下浮率为10%，发包价为507837.29元，已包含28、安全防护、文明施工措施费17833.87元。计划工期计划工期： 25个日历天承包方式本工程以固定综合单价方式承包，包工、包料、包工期、包质量安全与文明施工、包工程保险、包检测、包竣工验收、包风险因素等等。质量要求详见本项目招标公告安全、文明施工要求符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。1.4.1投标人资格要求详见本工程招标公告。是否接受联合体投标 不接受 接受，应满足下列要求：详见本工程招标公告踏勘现场不组织，由投标人自行踏勘。1.10投标预备会不召开1.11分包不允许 允许，分包内容要求：/。分包金额要求：无。1.12偏离 不允许 允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”29、；允许偏离最高项数： 偏差调整方法： 2.1构成招标文件的其他材料澄清（答疑）、修改、补充通知。投标人要求澄清招标文件的截止时间投标截止时间2个工作日前投标截止时间 2017 年 月 日 时 分投标人确认收到澄清（答疑）的时间在收到相应澄清（答疑）文件后 24 小时内投标人确认收到修改、补充的时间在收到相应修改、补充文件后 24 小时内3.2招标控制价及其计算方法计算方法：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、广东省建设工程计价通则2010、广东省安装工程综合定额（2010）、广东省市政工程综合定额（2010）。发包价金额为：￥507837.29元。其中包括安全文明施工措施费30、￥17833.87元，专业工程暂估价￥ / 元，暂列金为￥ / 元。 注：安全文明施工措施费、专业工程暂估价及暂列金为不可竞争费。结算时必须按以上列出的金额进行结算，不作任何调整。投标单位的报价不得低于其成本价或高于发包价，否则投标将被否决。投标有效期投标文件截止之日起 60 天。投标担保投标保证金的缴纳形式及要求：1、投标人须从本单位注册地基本账户通过银行柜台汇款或网银转账的形式提交投标保证金。2、投标人应在投标截止时间的2个工作日之前（即2017年 月 日17时之前，以银行到账时间为准），将投标保证金按规定金额从投标人注册地基本账户通过银行柜台汇款或网银转账形式一次性转入或汇入（转入或汇入31、投标保证金两笔或两笔以上，投标无效）到网上投标报名回执中所提示的开户银行及账号，否则投标无效。3、投标人须凭银行转账或汇款凭证的原件或加盖公章的复印件递交投标文件，否则其投标将被拒绝。投标保证金的金额（人民币）： 1 万元投标保证金有效期：同投标有效期一致。注：投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的工程名称（可简称为“xx临时设施项目”）。1.保证金的缴纳：（1）投标人在填写银行汇款凭证时，要求银行工作人员在用途（或摘要或附言）栏输入以下信息：工程名称（要在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行识别该款项的用途）。（2）投标人在汇款时必须要求银行工作人员录入：投标人名称全称、投标人帐号32、投标人开户行全称（要在汇款系统上传送信息到收款方银行，用于收款银行能够原路退还该款项给汇款人）。（3）投标人转账或汇款后必须登录佛山市公共资源交易一体化服务平台自行查询保证金到账情况。2.保证金的退还：在公示期满后3个工作日内，由招标人通知集中交易机构退还未入选中标候选人的投标人的投标保证金及银行同期存款利息；在与中标人签订合同后3个工作日内，由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金及银行同期存款利息。集中交易机构在收到招标人书面通知之日起5个工作日内全额退还上述投标人的投标保证金本金及银行同期存款利息（须扣除银行手续费）。近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求近三年，33、自本工程招标公告发布之日起往前顺推。3.6是否允许递交备选投标方案 不允许 允许，备选投标方案的编制要求：签字或盖章要求招标文件提供的投标文件格式中规定要求签字的地方均须由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）；要求盖章的地方均须加盖投标人公章不得使用其他代章。投标文件装订成册后须加盖骑缝章。投标文件副本份数投标文件：正本一份，副本 四 份，共 五 份；投标文件电子版：2份。注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。装订要求按照投标人须知第3.1.1项规定的投34、标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：1、 投标文件：1册；2、采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。投标文件的密封投标人投标时递交的投标文件共 2 包，其标记和密封要求如下： 投标文件的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。 投标文件电子版（以光盘或U盘为载体）使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。 投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招35、标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。封套上应载明的信息招标人地址：招标人名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程施工招标投标文件（或投标文件电子版）在 2017 年 月 日 时 分前不得开启投标人名称： 投标人地址：递交投标文件截止时间投标人递交投标文件的截止时间： 2017 年 月 日 时 分（北京时间）。递交投标文件地点佛山市公共资源交易中心三水分中心开标室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号3楼）构成投标文件的其他材料在投标截止时间前提交的书面修改文件36、开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：佛山市公共资源交易中心三水分中心开标室（地址：佛山市三水区西南街道同福路10号3楼）投标人出席开标会人员的身份证明文件要求授权代理人的身份证明文件包括：本人身份证原件以及取得交易员资格时采集的本人指纹，法定代表人证明书及授权委托书原件。开标程序（1）投标人按要求在递交投标文件时一并提交投标保证金的银行转账或汇款凭证，开标时由招标代理公开佛山市公共资源交易一体化服务平台中的保证金信息，并宣读投标人保证金到账情况，未按要求递交投标保证金凭证或投标保证金未按要求到账的投标文件不予受理。同时符合招标文件其它不予受理情形的投标文件也不予受理。（2）按开标当37、天投标单位指纹签到顺序排前两名的投标人的交易员对受理的投标文件进行密封情况检查并当场宣布检查结果。不符合规定要求的，其投标将被拒绝。（3）开标顺序：1）宣布开标纪律；2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；3）介绍参加开标会的人员；4）按照投标人须知前附表规定宣读投标人保证金到账情况，未按要求递交投标保证金凭证或投标保证金未按要求到账的投标文件不予受理。5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；6）对符合密封性检查的投标文件进行拆封；7）按拆封顺序对投标人的资格证明文件、诚信投标承诺书、投标保证金缴纳的有效性进行审核；并查验投标人及项目负责人是38、否处于锁定状态；确定符合条件进入随机抽取中标候选人程序的投标人名单。8）按开标当日签到的顺序，由每个投标人代表公开抽取代表该投标人的号码，并签名确认，招标人（或其委托的招标代理机构）当场公布每个号码所对应的投标人。9）由招标人代表公开随机抽取其中两个号码（球），第一次抽取号码的对应投标人为第一中标候选人、第二次抽取号码的对应投标人为第二中标候选人。10）抽取结束，招标人当场公布第一、第二中标候选人，并由招标人、中标候选人及监督部门共同签字确认。11）开标结束。评标委员会的组建不设置专家评标环节，由招标人及招标人委托的招标代理机构在相关监管部门监督见证下主持开标及定标。7.1是否授权评标委员会确39、定中标人 是 否，推荐 2 名中标候选人，并列出评标排名次序。7.2中标候选人公示媒介招标人将中标候选人的相关资料在佛山市三水区公共资源交易网予以公示，公示期为3个工作日。公示期满无异议或投诉的，招标人应在7日内发出中标通知书。履约担保本项目不采用履约担保。10需要补充的其他内容10.1知识产权构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。10.2重新招标的其他情形除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，40、在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。10.3同义词语构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解；“项目经理”与“项目负责人”应按相同定义进行理解。10.4监督本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。10.5解释权构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款41、约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。10.6中标交易服务费佛山市公共资源交易中心三水分中心在发出中标通知书之前，中标人须先向佛山市公共资源交易中心三水分中心缴纳中标交易服务费。否则，招标人有权取消原中标决定。中标交易服务费按三水区物价局核定的收费标准收取。10.7工程预付款及进度款拨付方式：详见本项目招标公告10.42、8工程结算及调整方式：详见本合同专用条款10.11在评标结束后、中标通知书发出前，第一中标候选人放弃中标资格的，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。10.12招标文件要求的投标文件中的所有复印件的评审均以投标人在佛山市建筑行业诚信管理系统内的录入信息为准（社保证明除外，社保证明原件须装订在投标文件正本中），投标人未录入诚信管理系统中的信息或已录入诚信管理系统但未经公示结束的信息均不予认可。请投标人及时维护、更新诚信管理系统企业信息相关信息，确保其有效性。因投标人未及时维护、更新信息造成的后果，由投标人自负。投标文件提供的复印件应与佛山市建筑行43、业诚信管理系统内的信息一致，否则招标人应当否决其投标。注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不能互相解释的内容时，以本表内容为准。投标须知正文1. 总则1.1 工程概况1.1.1 根据中华人民共和国招标投标法等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。144、.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.3 招标范围、计划工期、承包方式、质量要求和安全要求1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。1.3.3 承包方式：见投标人须知前附表。1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。1.3.5 安全、文明施工要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉详见本工程招标公告。1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。1.4.45、3 投标人不得存在下列情形之一：（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； （3）为本招标项目的监理人；（4）为本招标项目的代建人； （5）为本招标项目提供招标代理服务的； （6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。1.5 费用承担投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.6 保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违46、者 应对由此造成的后果承担法律责任。 1.7 语言文字招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。1.8 计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9 踏勘现场1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。1.9.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10 投标预备会 不召开。1.11分包投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额47、和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。1.12 偏离投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。2. 招标文件2.1 招标文件的组成本招标文件包括：（1）招标公告；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程审定预算； （6）图纸； （7）技术标准和要求； （8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改、补充，构成招标文件的组成部分。2.2 招标文件的澄清（答疑）2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出48、，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2 招标文件的澄清（答疑）将上传至“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足2个工作日，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”确认已收到该澄清。2.3 招标文件的修改、补充2.3.1 招标文件发49、出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”供投标人下载。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足1个工作日，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 2.3.2 投标人收到修改或补充内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内在“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”确认已收到该修改或补充。2.4 招标文件的效力2.4.1 招标文件须经三水区公共资源交易管理机构备案。2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标50、将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。2.4.3 招标人（或招标代理机构）与投标人之间通过交易中心网站传送的电子文件（电子邮件）是指数字、文字、图形等以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传送的文件，与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。2.4.4 招标人（或招标代理机构）通过交易服务机构公开登载的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。3. 投标文件3.1 投标文件的组成3.1.1 投标文件应包括下列内容：详见投标文件格式。3.2 投标报价3.2.1 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单，该51、清单载于本招标文件第五章中。3.2.2招标人设有发包价的，投标人必须按此发包价进行承包，因此投标人应充分考虑各种因素，是否适合承包此工程。3.2.3投标人的发包价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。 3.2.4工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法：见投标人须知前附表。3.2.5投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不52、被批准。3.3 投标有效期3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 3.4 投标保证金3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。（2）投53、标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。（3）投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证的复印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件中。采用网上银行汇款或转账的，其网上银行系统提供的汇款或转账凭证必须经投标人加盖公章后方为有效。3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，招标人将否决其投标。3.4.3 投标保证金的有效期与退还（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.3.2项的规定延长了投标文件的有效期，则担保金的有效期也相应延长；（2）在公示期满后3个工作54、日内，由招标人通知集中交易机构退还未入选中标候选人的投标人的投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）；（3）在与中标人签订合同后3个工作日内，由招标人通知集中交易机构退还未中标的中标候选人及中标人的投标保证金及银行同期存款利息。集中交易机构在收到招标人书面通知之日起5个工作日内全额退还上述投标人的投标保证金本金及银行同期存款利息（须扣除银行手续费）。3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标截止后投标人撤销其投标文件；（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；3.5 资格审查资料3.5.1 在开标时招标人需对投标单位55、的资格条件进行核查，核查合格的投标人将全部作为正式投标人。投标截止时间止递交投标文件的投标人或通过审查的合格投标人不足3 家时，招标人将依法重新组织招标。3.6 备选投标方案不设备选投标方案。3.7 投标文件的编制3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。356、.7.3投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。除技术标暗标副本以外，其余投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨57、。3.7.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。4. 投标4.1 投标文件的密封和标记4.1.1 投标文件的密封：共有 2 包，分别为：投标文件及投标文件电子版。这2 包密封投标文件的封套均应加贴封条并在封口处应加盖密封章。具体密封要求详见“投标人须知前附表”。4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记 “投标文件电子版”或“投标文件”，封套上应写明的其他内容见“投标人须知前附表”。4.1.3 未按本章第 4.1.1 项和第 4.1.2 项要求进行密封和加写标记的投标文件，招标人 不予受理。4.2 投标文件的递交4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件58、。4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.3 投标文件的修改与撤回4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文 件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或 盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.7款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、59、标记和递交，并标明“修改”字样。4.3.3 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保金及银行同期存款利息（须扣除银行手续费）。5. 开标5.1 开标时间和地点5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规 定的地点公开开标，并邀请所有投标人授权代理人准时参加。5.1.2 投标人授权代理人应在开标前到场，并带齐个人身份证明书原件、法人授权委托书原件及个人身份证复印件和原件，通过指纹验证后方可进入开标室。投标人授权代理人迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝。5.1.3 投标人参加开标会60、人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。5.2 开标程序5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标： 详见投标人须知前附表。5.3 开标异议5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。5.3.2当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交招标人裁决。6. 评标6.1 评标委员会不设置专家评标环节，由招标人及招标人委托的招标代理机构在相关监管部门监督见证下主持开标及定标。6.2 评标原则评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。6.3 评标招标人及招标人委托的招标代理机构按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。61、第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7. 合同授予7.1 中标候选人 招标人依据招标人推荐的中标候选人确定中标人，招标人推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。7.2 中标候选人公示7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为3个工作日。7.2.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。7.3 定标7.3.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。7.3.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或 因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，62、招标人将宣布第一中标候选人中标无效，并可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。没有第二中标候选人或下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。7.3.3招标人的发包价为中标价。7.4 中标通知 中标人确定后，招标人将在七日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知其他投标人。7.5 履约担保不设履约担保。7.6 签订合同7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其 投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当 对超过部63、分予以赔偿。 7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证 金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 7.6.3 在签订建设工程施工合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。7.6.4 签订建设工程施工合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。7.6.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无 效，其投标保证金不予退还。64、在此情况下，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。7.6.6合同签订完成后且交易中心接到招标人书面通知后方可退回中标人的投标担保金。8. 重新招标和不再招标8.1 重新招标有下列情形之一的，招标人将重新招标：（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）通过资格审查的投标人少于3个的；（3）经招标人评审通过初步评审的有效投标的投标人少于3个的；（4）经招标人评审后否决所有投标的。8.2 不再招标重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须招标的工程建设项目，经批准后不再进行招标。9. 纪律和监督9.1 对招标人的纪律要求招标人不得泄漏招标投65、标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。9.2 对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。9.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。9.4异议和投诉9.4.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符66、合法律法规规定或不合理不公平的，应当先向招标人提出异议。投标人和其他利害关系人对招标文件（含招标公告）的异议应当在在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。9.4.2对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。9.4.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决67、的问题。10.需要补充的其他内容需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。第三章 评标办法（随机抽取定标法）评标办法前附表 条款号评审因素评审标准形式评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）、诚信手册、基本存款账户等证件的单位名称一致投标文件签字盖章符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定投标文件格式符合第八章“投标文件格式”的要求资格评审标准营业执照具备有效的营业执照资质等级符合本工程招标公告的要求安全生产许可证（如有）具备有效的安全生产许可证诚信手册、进粤信息登记符合本工程招标公告的要求项目负责人符合本工程招标公告的要求安全员符合本工程招标公告的要求信誉符合本工程招68、标公告的要求响应性评审标准投标范围符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定其他材料符合第八章“投标文件格式”的其他材料规定2.2随机抽取定标中标候选人的确定所有符合条件的投标人全部作为入围投标人；按开标当日签到的顺序，由每个投标人代表公开抽取代表该投标人的号码，并签名确认，招标人（或其委托的招标代理机构）当场公布每个号码所对应的投标人，并由投标人代表、招标人代表、监督签字确认； 由招标人代表公开69、随机抽取其中两个号码（球），第一次抽取的号码对应的投标人为第一中标候选人，第二次抽取的号码对应的投标人为第二中标候选人。抽取结束后，招标人当场公布第一、第二中标候选人，并由招标人、中标候选人及监督部门共同签字确认。评标办法正文部分1.评标方法本次评标采用随机抽取定标方式。招标人对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定确定并推荐中标候选人。2. 评审标准2.1 初步评审标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2 随机抽取定标随机抽取定标：见评标办法前附表。3. 评标程序3.1基本程序评标活70、动将按以下5个步骤进行：（1）评标准备；（2）初步评审：（3）详细评审；（4）澄清、说明或补正；（5）推荐中标候选人。3.2本项目不设评标委员会，由招标人及招标人委托的招标代理机构在相关监管部门监督见证下主持开标及定标。3.3 初步评审招标人依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，招标人应当否决其投标。3.3.1形式评审招标人根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。3.3.2 资格评审 招标人根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。3.3.3响应性评审3.3.3.1招标人根据评标办71、法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。3.3.4 判断否决投标 判断否决投标的全部条件，在本招标文件投标文件否决性条款摘要中集中列示。3.3.5 算术错误修正投标报价有算术错误的，招标人按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，招标人应否决其投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.3.6澄清、说明或补正在初步评审过程中，招标人应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明72、或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。3.4 随机抽取定标3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入随机抽取定标。3.4.2 投标文件的澄清、说明或补正3.4.2.1 在详细评审过程中，招标人可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。招标人不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.4.2.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.4.2.3 招标人对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投73、标人进一步澄清、说明或补正，直至满足招标人的要求。3.5 推荐中标候选人招标人对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推荐中标候选人。4.特殊情况的处置程序4.1关于评标活动暂停4.1.1招标人应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。4.1.2发生评标暂停情况时，招标人应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由招标人继续评标。第四章 合同条款及格式（GF20130201）建设工程施工合同制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局 第一部分74、 合同协议书发包人（全称）：佛山市xx污水处理有限公司承包人（全称）： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程2.工程地点：佛山市三水区云东海街道xx北侧，地处大棉涌与大良涌交汇处的东南角3.资金来源：企业自筹。 4.工程内容：详见施工图纸及工程量清单5.工程承包范围：发包人提供的施工图纸及工程量清单 二、合同工期计划开工日期：2017年 月 日（具75、体开工日期以发包人书面通知为准）。计划竣工日期： 2017 年 月 日。工期总日历天数：25天（具体开工日期以发包人书面通知日期为准），具体完工日期以发包人组织签发竣工验收报告为准，工期按开工日期至竣工验收日期计算，承包人每延误工期一天，支付违约金2000元人民币，所产生的违约金在工程款中扣除；延误超过10天，发包人有权终止合同，并组织其他施工队伍进场完成收尾工作，所产生的费用在承包人工程尾款中扣除；同时，发包人有权不再向承包人支付本工程尾款，由此造成发包人的一切损失及责任由承包人承担。 三、质量标准严格按甲方提供的施工图、工程量清单及有关技术标准、规范和合同规定进行施工，验收标准按国家颁发的76、建设工程质量检验评定标准执行，工程质量必须达到合格或以上。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写） ( 元)；其中：（1）文明施工与环境保护、临时设施、安全施工费：人民币（大写） ( 元)；2.合同价格形式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干。工程量按实际完成量结算。五、项目经理承包人项目经理： 。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）施工图纸； （5）已标价工程量清单；（7）招标文件；（8）承包人投标文件；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件77、均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含78、义相同。九、签订时间本合同于2017年 月 日签订。十、签订地点本合同在佛山市签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签订后开始生效。 十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。发包人： (公章) 承包人： (公章) 法定代表人或其授权代表： 法定代表人或其委托代理人：（签字） （签字）项目组副组长： 项目负责人： 经办人： 经办人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 日 期： 日 期：第二部分 通用合同条款 详见建设工程施工合同（GF20130201）的79、“通用合同条款” 第三部分 专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：工程质量保修书、环境/安全要求书、廉洁承诺书。1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.3 工程和设备1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：下列所引用的国家及有关部委颁发的标准、规范和规程，如在施工过程中颁发新的版本，是否采用新版本的规定，由甲方与有关各方洽商决定。当引用下列规范、规程或标准时，有不同的标准时，亦由甲方考虑决定。本工程不局限于仅适用于下列规范规程标准。 （1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001） （2）其他国家现行的有关标准和80、规范的规定。1.5 合同文件的优先顺序如承包人在投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中作出有比招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同（含合同协议书、专用条款、质量保修书格式、通用条款，下同）更有利于发包人的响应（该是否有利于发包人的解释权双方同意最终归发包人所有），则投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）中更有利于发包人的相关条款内容的解释顺序优于招标文件及其附件、答疑文件、补遗文件和本合同，承包人须按这些响应承诺履行。1.6 图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限： 合同生效后1日内 ；发包人向承包人提供图纸的内容： 伍套纸质版，电81、子版壹套；1.6.2 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工过程中发包人提出的一切与工程施工有关的文件；承包人提供的文件的期限为：1天内；承包人提供的文件的数量为：4份；承包人提供的文件的形式为： 发包人指定的形式 ；发包人审批承包人文件的期限：7天内。1.7 联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；发包人指定的接收人为： 。承包人接收文件的地点：施工现场；承包人指定的接收人为： 。监理人接收文件的地点：/；1.10 交通运输1.10.82、1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工进场、大型机械进出场及材料进出场时需提前跟发包人协调好，才可进场。1.10.2 场外交通涉及场外交通设施的，承包人应自行了解相关技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由承包人自行负责完善并承担相关费用。1.10.3 场内交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：通往施工现场范围的道路已开通，若施工原因导致道路损坏的，承包人必须在发包人指定的时间内负责修复并承担由此增加83、的费用,发包人将不予另外支付此项费用。 1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担，承包人接受当地交通管理、城市管理部门管理并自行办理相关手续和承担相关费用。1.11 知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。 关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按发包人提供文件时的要求执行 。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/。1.1184、.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行负担 。1.12保密除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调整合同价格。允许调整合同价格的工程量偏差范围：按变更工程处理。施工图内容和预算书已视为一致，承包人的合同总价已经充分考虑当中的风险。承包人必须在施工场地现状条件下完成图纸范围内的所有工程内容；结算时按承包人实际完成的工程量（须经发包人及相关部门确认的竣工图纸、设计变更、现场签证等）为依据。本工85、程的结算价最终以财政部门审定为准。2. 发包人2.2 发包人代表发包人代表：姓 名： ；联系电话： ；通信地址： 。发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责工程施工的监督和管理工作。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期1天前向承包人移交施工现场 。2.4.3 提供基础资料发包人在移交施工现场前可向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料。 2.4.4 逾期提供的责任因发86、包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，承包人可申请适当延长工期，但不得因此提出异议或索赔。2.5 资金来源证明及支付担保发包人是否提供支付担保： 否 。3. 承包人3.1 承包人的一般义务承包人提交的竣工资料的内容： 按法律规定和建设工程竣工资料要求以及建筑工程文件归档整理规范要求，合同约定及发包人要求 。承包人需要提交的竣工资料套数： 8套纸质文件1套电子文件 。承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人 。承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收后30天内 。承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质文件和电子文件 。3.1.2承包人应履行的其他义务：3.1.2.187、本工程若涉及其它物权或施工单位，承包人需注意与各个单位的协调，如发生财产损失及索赔均由承包人承担。同时，承包人在施工过程中，如遇到需与外部相关的单位协调的问题时，应自行解决，发包人只负责协助。3.1.2.2施工期间建设场地内的施工排水和施工生活排水与周边现状排水设施的连接需要承包人自行考虑，并必须配置相应的沉砂和除油设施，发包人将不为施工排水设施另行支付费用。3.1.2.3承包人在施工过程中须注意环境卫生、施工安全。承包人应采取切实有效的安全防护和警示措施，确保周边环境的卫生、安全，否则由此造成的损失和相关责任均由承包人承担。3.1.2.4若承包人所采取的措施不能满足交通安全和环境保护等的需要88、，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。否则发包人将有权自行或指定第三人采取相应措施或行为，由此发生的一切费用由承包人负担，发包人有权自行在工程款中扣除，但不免除因承包人措施不当所引发的一切责任。3.1.2.5承包人在工程完工后至正式竣工验收通过日期间，仍须承担工程设施保护责任、排水设施清理疏通责任和工程范围保洁责任。3.1.2.6承包人承担因不能按约定的时间、质量完成工程等而产生的一切约定、法定的赔偿责任及违约责任，并承担在履约过程中给发包方或第三方所造成的一切损失。承包人存在其他违反有关建筑管理法律法规规章及规范性文件的规定或违反合同约89、定，若本合同未约定具体处理方式的，发包人有权视情形要求承包人支付一定数额的违约金，情形严重的可单方面解除合同，承包人应承担由此产生一切责任。3.1.2.7承包人在施工过程中必须做好现场围挡。3.1.2.8承包人在施工过程中不得破坏施工点周边的现状植被地表，工棚需与植被地表离开有效安全范围，不得在植被地表上设置任何施工有关设施。现状地表地表被破坏，承包人需要负责无偿恢复。3.1.2.9施工场地内的用水、用电管线由承包人根据施工需要自行解决，且安装独立施工用水、电表，其费用须自理。3.1.2.10施工大型设施进退场为总价包干，不因进退场次数而调整。3.1.2.11承包人在工程实施期间需办理的相关报90、批、施工的许可手续及根据相关管理部门要求交纳的相应押金（若需要）由承包人负责，发包人配合。3.1.2.12若承包人进行现场工作时损坏任何设施，则相关责任及修复费用由承包人承担，同时发包人保留追究及追索的权利。3.1.2.13承包人应在合同履行过程中按合同以及国家或省市的有关规定，为所派人员办理如社保等保险，提供安全保障，并及时、足额的发放工资及相关费用；如由于没有按照上述规定执行，而造成民工上访、聚众闹事、斗殴、游行、阻工等相关事件和其他后果，发包人有权在工程款中扣除所需金额，以支付上述费用。一切责任和损失由承包人承担，如果给发包人造成了较严重的信誉损伤或影响，承包人应承担赔偿责任。发包人按现91、有条件提供（不承诺全部提供）本工程临时用地（包括承包人办公场所、生活场所、预制场地、加工场地、材料堆场、周转材堆场、机械设备存放场地等），不足部分由承包人自行解决；所有临时用地的使用费用均由承包人全部承担。施工现场的交通疏导及安全设施等所有施工辅助工作及费用，均由承包人自行解决并承担一切费用。3.1.2.15 发包人提供地质勘察资料，承包人在施工过程如需要对地质进行补勘的，补勘费用自理。发包人不作费用补偿。承包人必须充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、用电情况及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。3.1.2.16承担施工安全92、保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定，并负责施工现场的安全保卫。3.1.2.17承包人在施工过程中所产生的建筑垃圾须堆放到发包人指定的地点，并负责将其外运。在施工过程中，承包人需采取有效措施保持施工现场环境的整洁，发生的相关费用承包人应在成本中考虑。3.1.2.18 为保证本工程的质量，承包人应按本工程招标文件要求的、施工图纸要求的材料设备进行选购。3.1.2.19 承包人必须按照基本建设项目档案管理暂行规定要求，在工程施工过程中及93、时做好工程承包范围内档案的收集、整理、汇总工作。3.1.2.20 承包人在施工中使用的材料及构件应按国家、地方有关建设部门的规定进行符合要求的检测检验，并按有关规定向发包人提供由有资质和符合规定的检测检验单位出具的合格的检验报告及其他合格证明材料。承包人必须按照图纸制定材料品牌及规格进行施工，除发包人提供的材料外其他材料承包人必须保证其质量规格符合国家规范要求，否则发生重新返工费用自负，同时，所造成直接 损失由承包人全部承担。3.2 项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话：94、 ；电子信箱： ；通信地址： ；承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责工地现场施工安全及施工管理，并负责与发包方沟通、协调施工过程的相关问题。关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 必须保证法定工作日内在施工现场。承包人未提交其与项目经理签订的劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 发包人有权终止施工合同，并由承包人支付发包人违约金人民币壹拾万元，同时将视为刻意隐瞒事实、弄虚作假骗取中标 。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人要求项目负责人在法定工作日内的驻场率为100%，发包人发现项目负责人在未经发包人现场工程师的许可情况下，在法定工作日内不到达施工现场，95、发包人有权出具处罚书，每开具一份处罚书，将在结算时扣罚承包人2000元。超过三次发现项目负责人不到位的，发包人有权终止施工合同，并有权要求承包人承担由此所造成的一切损失【人员不到位是指施工人员未经发包人同意擅自离开工作岗位，接到发包人通知后一小时内不到施工现场的】。3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，由此所造成发包人的一切损失及责任由承包人承担，并按合同价的5%处罚。 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：视为承包人违约，发包人有权终止施工合同，由此所造成发包人的一切损失及责任由承包人承担，并按合同价的5%处罚。3.3 承包人96、人员3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人按2000元/人/次处罚。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人按2000元/人/次处罚。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人按2000元/人/次处罚。若发包人或监理工程师认为承包人投入不够、项目进展不力，要求协调人常驻工地时，承包人必须无条件满足要求。该费用已包含在合同金额中，由承包人全部承担，发包人不再另行支付。承包人派驻现场施工的所有人员都必须是与承包人签订正式劳动合同并购买社保的正式员工。97、发包人有权在施工过程中对现场施工人员进行抽检，若发现现场施工人员非承包人正式员工，则视为承包人违约，并由承包人支付发包人违约金人民币2000元每人次。发现超过三次，则发包人有权终止施工合同，并要求承包人承担由此造成的一切损失。3.5 分包3.5.1 分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不容许分包 。 3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括： 不容许分包 。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 自发包人向承包人移交施工现场之日起，直到工程竣工验收通过之日止 。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保： 否 。4. 监理人4.1监理人的一98、般规定关于监理人的监理内容： / 。关于监理人的监理权限：/ 。 关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。5. 工程质量5.1 质量要求：合格或以上。5.3 隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程在完成后，必须经发包人及承包人双方确认不存在质量缺陷等遗留问题后，方可进行下一步工序的施工。未经发包人代表见证检验的隐蔽工序将视为不合格必须全部返工。未经发包人代表见证检验的隐蔽工序将视为不合格必须全部返工。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合国家、省、市安全生产、文明99、施工管理相关规定，承诺达到省安全生产、文明施工工地标准，同时发包人已完成三标合一认证（ISO9001：2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007），承包人在项目实施过程中应按照相应的规定执行。按照国家有关安全条例和当地有关部门的规定对施工现场和施工方法采取有效的安全措施，确保安全施工。任何因承包人原因造成的工程、财产和人身伤害及安全事故，由承包人承担一切经济及法律责任并负责事后补救，发包人有权解除合同。在合同期内承包人对施工现场的安全生产管理必须严格执行建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）、建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）及地方现行100、相关法律法规。对检查不合格的，发包人有权下达限期停工整改通知单，承包人在限期内无条件进行整改及至达到合格，造成工期延误的，工期不予顺延，由此造成的损失由承包人负责。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应加强现场的保安工作管理，所有进场的管理人员和工作人员，须带安全帽及佩戴进出卡方可放行。关于编制施工场地治安管理计划的约定：在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向发包人、当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：符合国家101、省、市安全生产、文明施工管理相关规定。6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费支付比例和支付期限与工程进度款同期支付。7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.2 施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定/。7.3 开工7.3.1 开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：1天。7.4 测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前3天 。7.5 工期延误7.5.1 因发包人原因导致工期延误在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增102、加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定，导致承包人不能开工或需停工的；（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件，承包人无过错，并导致承包人不能开工或需停工的；（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在重大错误或疏漏，导致承包人不能开工或需停工的；（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知，承包人无过错的；因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。如因政策调整等原因，导致本工程无法施工103、，需暂停或终止本工程，承包人不得提出任何异议及索赔，发包人不承担相关所有费用。同时双方按照实际已完成工程量进行结算，结算审核方式双方另行约定。7.5.2 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人每延误工期一天，支付违约金2000元人民币，所产生的违约金在工程款中扣除；延误超过10天，发包人有权终止合同，并组织其他施工队伍进场完成收尾工作，所产生的费用在承包人工程尾款中扣除；同时，发包人有权不再向承包人支付本工程尾款，由此造成发包人的一切损失及责任由承包人承担。7.6 不利物质条件不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非104、自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按变更约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由承包人自行承担。不利物质条件的其他情形和有关约定：若施工过程中发现其它发包人物权所有或非发包人物权所有的管线、电灯等妨碍施工，承包人必须立刻暂停施工，并及时通知发包人，共同协商后续工作。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形105、视为异常恶劣的气候条件：(1)台风；(2)在连续24小时内所降雨量超过50毫米(含50毫米)；(3)在任何6小时内降雪量300毫米以上；(4)摄氏40度以上(含40度)的高温天气；(5)摄氏零下5度以下(含零下5度)的严寒天气；(6)地震。所有上述异常恶劣气候条件，以佛山市气象局测定或公布的数据为准。7.8.1发包人原因引起的暂停施工因承包人原因引起暂停施工的，经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且发包人未及时下达暂停施工指示时，承包人可先暂停施工（24小时内），后报发包人审批。因发包人原因引起的暂停施工，可相应延长工期，但承包人不得因此提出异议或索赔。8. 材料与设备8.4材料与106、工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6 样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人采购的材料和工程设备必须符合设计文件和国家、广东省、佛山市行业的相关规范、标准及本合同相关规定；施工材料和设备进场前必须进行见证取样送检测站或相关具有资质的单位进行检测试验，监测合格后方可使用；检验费用由承包人承担 。8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同工程进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，承包107、人应办理其申请手续并承担相应的费用。承包人的施工设备须经发包人核查后才能进入施工场地投入使用，承包人更换合同约定的施工设备，应经发包人同意并由其报发包人批准后方可实施。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所： / 。 施工现场需要配备的试验设备： / 。施工现场需要具备的其他试验条件： / 。9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 无。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：因设计变更、施工现场情况变化造成工程内容、工程量变化的，须在变更或变化确定后2天内，提出完整的施工方案报发包人批准后实施10.4变更估价10.4.1 变更108、估价原则关于变更估价的约定: 因变更引起的的价格调整不计入最近一期的进度款中支付。施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更或有工程签证的，承包人须作好现场记录，留下相应影像或实物资料，并以设计变更或发包人确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、发包人及其他相关单位核认才有效），综合单价按以下方法确定：（1）工程变更引起工程量扣减的项目，综合单价按三水区财政局审定预算书综合单价乘以90%计取。（2）工程变更引起工程量增加的项目，综合单价按三水区财政局审定预算书综合单价乘以90%计取。（3）合同中没有适用于变更工程项目的，则按建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、安装109、工程工程量计算规范（GB50856-2013）、市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）、广东省建设工程计价通则2010、广东省安装工程综合定额（2010）、广东省市政工程综合定额（2010）及配套文件为依据，材料价格采用佛山工程造价信息中佛山市2017年第2季度工程主要材料参考价格计算工程造价并乘以90%作为结算的综合单价。其中利润按照人工费的18%计算。佛山市材料参考价格中没有适用的材料，按当地市场价计算，管理费按二类地区计算。（4）工程变更，措施项目费按实际调整。（5）工程变更，规费、税金按相关规定调整。（6）工程量的偏差或清单缺项漏项导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整：110、按合同专用条款10.4.1调整。（7）工程量的偏差或清单缺项漏项，措施项目费按实际调整, 规费、税金按相关规定调整。（8）工程变更按“政府变更工程管理办法”文件精神办理相关手续，作为结算与验收的依据。工程变更增加的款项在工程完工验收合格并经财政部门审定后再行支付。清单漏项、缺项的按变更工程处理。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：3天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：7天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：不设奖励。10.7 暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见工程量清单。10.7.1 依法必须招标的暂估价项目对于依法111、必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/ 。10. 暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额为/元。11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格形式1、单价合同。固定综合单价合同，按三水区财政局审定预算综合单价90%作为承包综合单价实施施工总承包。综合单价包含的风险范围：本项目由承包人根据发包人112、提供的图纸、工程量清单、资料以及招标文件的要求，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包资料移交（归档）、包验收及整理验收资料。合同总价及项目单价均已包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、保险、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额：/。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：工程量结算依据包括竣工图、招标清单、设计变更、施工签证等进行计量。工程计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据。并最终经业主方确认。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定：进度款按形113、象进度计量，结算款在工程完工后统一由三水区财政局进行结算审核。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：三水区财政局审定预算综合单价90%作为承包综合单价结算。12.4 工程进度款支付1）工程完工（需由发包人组织签发完工证书）后10个工作日向承包人支付工程款至合同价的80%；2）余下的工程款（扣除审定结算价的3%作为工程保修金）在工程竣工验收合格并审定结算后一个月内支付，工程保修金在工程保修期（1年）满后一个月内付清；3）承包人应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取工程款时，向付款方提供税款缴纳凭证。13. 验收13.2 1竣工验收13.2.2竣工114、验收程序 关于竣工验收程序的约定：验收标准必须严格按照本邀标书中施工图及工程量清单内容执行。工程完工后由承包人向发包人申请，发包人组织验收，形成竣工验收报告。若工程在此期间出现工程质量问题，可理解为投标人为通过验收而采取的短期行为，承包人应按发包人要求采取措施解决该质量问题，并报请发包人重新进行验收，工程质保期应从再次通过招标人最终竣工验收之日起计算。14. 竣工结算14.1竣工验收资料提交期限的约定：承包人须在工程完工后30天内向发包人提供符合要求的竣工资料，协助发包人组织完成工程竣工验收及资料归档备案。若逾期10天未提供以上资料，发包人有权不予结算，承包人责任自负。14.2 竣工结算审核：115、发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到结算文件后30天内委托财政部门审核，施工结算价以最终审定的为准。发包人完成竣工付款的期限：工程竣工验收合格后30天内，承包人提供完成竣工资料归档证明、完成工程移交的证明及发包人存档证明，全部工程通过综合验收合格办理竣工结算并审定后30天内支付至总结算价的97(需办理完结算手续)，余下的3作为质量保证金。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。补充条款：本工程结算时按实际完成工程内容及工程量进行计算，措施费采用总价包干，结算时不作增减（除合同专用条款第10条款“变更工程”以外，变更工程所引起的措施费用结算时按实际计算）。15. 缺陷责任116、期与保修15.3 质量保证金15.3.1 承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（2）3%的工程结算款；15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（2）合同支付时一次性扣留质量保证金；15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 见合同附件1工程质量保修书。16. 违约16.1 发包人违约16.1.1发包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知且无正当理由的；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款且无正当理由的；（3）发包人违反第10.1款变更的范围第（2）117、项约定，自行实施被取消的工作并转由他人实施的；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知发包人。 16.1.2 发包人违约的责118、任合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。16.1.3 承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，发包人可视情形要求承包人支付一定数额的违约金，赔偿由此给发包人造成的损失，情节严重的，并可单方解除合同。16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：（1）合同解除前所完成工作的价款；（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；（5）按119、照合同约定应当支付给承包人的其他款项；（6）按照合同约定应退还的质量保证金；合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条争议解决的约定处理。承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。19.索赔19.3发包人的索赔根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，发包人应向承包人发出通知并附有详细的证明。发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后向承包人提出索赔意向通知书，发包人长期未发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通120、知书后的合理时间内，向承包人正式递交索赔报告。20. 争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：（2）向 发包人所在地有管辖权的 人民法院起诉。注：本合同中专业条款中的各条款是补充或修改通用条款中条款号相同的条款或需要时增加的新条款，一旦出现矛盾或不一致，则以专用条款为准。合同附件1： 工程质量保修书发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，经协商一致就 签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基121、础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定，工程的质量保修期如下：1地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3装修工程为2 年；4电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；5供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；6住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7其他项目保修期限约定如下：其它项目保修期限最低为1年。质量保修期自工程竣工验收合格之日122、起计算（若发生需重新验收情形的，以最终验收合格之日起计算）。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。工程缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采123、取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)： 承包人(公章)： 地 址： 地 址： 法定代表人或授权代表(签字)： 法定代表人(签字)： 项目组副组长： 负责人：经办人： 经办人：签订日期： 签订日期：合同附件2：环境/安全要求书 RD：011单位名称： 地址：负责人姓名： 电话：传真：项目描述：由于本公司正在推行I124、SO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系，需要向合作方通报本公司有关环境、安全方面的政策，以便得到您们的支持！同时也希望贵公司在本公司范围内进行相关工作时，关注以下要求：1. 请遵守我公司的环境方针：凝聚生命之源、信守服务承诺、保障安全优质、促进和谐发展。请根据我公司环境、安全管理的要求作业。2. 作业时间以及噪音排放符合环境影响评价报告的要求（昼间70dB，夜间55dB），做到施工不扰民；3. 需进行粉料搅拌时，尽量采用密闭设备搅拌，并采用加湿措施，避免粉尘飞扬；4. 施工先考虑采用无污染的生产工艺、生产设施及先进的方法，施工过程中产生的污水经处理达标后，排入环保部门批准125、的排放口；5. 施工过程中产生的建筑垃圾应及时清理施工现场，保证施工现场的整洁，危险废弃物必须统一收集，交合资格的回收商妥善处置。6. 占用市政道路施工时，根据道路安全防护距离设置安全围挡和施工告示。夜间施工需加装安全警示灯。7. 施工期间必须佩戴安全帽、不得赤脚进入施工现场、做好自身的安全防护工作，施工时遵守各种安全操作规程，采取有效措施防止安全事故的发生。8. 施工现场有挖深1.5米或以上的基坑需做好安全围闭并做好安全警示标识；施工堆料需占用道路时，不得影响正常的交通行驶，物料堆放高度不能超过2米。9. 施工现场需注意用电安全，需配备持证上岗的电工进行用电操作，做好接线接地等防护措施。10126、.进行明火作业时，必须持证上岗，作业现场应配备安全有效的灭火器材，施工现场不得闲置贮气罐贮气瓶等易燃易爆物品；在密闭空间或井下作业时，应配备良好的通风设备；高空作业时，作业人员必须佩戴安全帽和安全绳等防护用品，防止高空坠落。11.施工完成后，必须对施工现场进行原貌恢复，通知项目负责人进行验收后方可撤场。12.施工过程中造成的生产安全事故，由施工方承担一切安全责任及安全事故处理费用。质量环境安全方针是公司三标一体化管理体系的宗旨和方向，也是质量环境安全承诺，如在与贵公司的合作过程涉及环境方面的管理，我公司将切实落实。同时也希望贵公司涉及环境影响时也应根据本公司的质量环境安全方针的要求予以配合。佛127、山市xx污水处理有限公司2017年 月 日合同附件3：参建单位人员廉洁承诺书为加强廉政建设，规范各项公务活动，防止违法违纪行为发生，自愿接受监督，现作以下承诺：一、严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、施工安装和市场活动等各项规定。二、严格遵守国家法律法规及廉政建设的各项规定，并按要求落实廉洁教育责任，公布举报电话，自觉接受监督。三、严格执行合同文件，履行权利义务（债权、债务）。四、不组织任何形式有可能影响甲方公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；不向甲方工作人员赠送礼金、有价证券、通讯工具、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等财物。五、不以任何理由为甲方及其相关单位或个人报销非公务费用128、，不为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。六、发现对方在业务活动中有违法、违纪、违规行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等机关举报。参建单位： （盖章）法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）日期： 年 月 日 第五章 工程审定预算单项工程招标控制价汇总表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程第 1 页 共 1 页序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价安全文明施工费规费1三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（安装工程）87347.853851.8678.612三水区xx污水129、处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）214135.295900.47192.723三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（市政工程）262780.518081.54236.5合计564263.6517833.87507.83单位工程招标控制价汇总表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（安装工程）标段：第 1 页 共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计74761.291.1基建临时用电35619.141.2通讯工程39142.152措施合计3851.862.1安全防护、文明施工措施项目费3851.862130、.2其他措施费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5材料检验试验费3.6预算包干费3.7工程优质费3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4规费78.615增值税销项税额8656.096总造价87347.85招标控制价合计=1+2+3+4+587,347.850.00分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（安装工程）标段：第 1 页 共 2 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价基建临时用电35619.141030404017001配电箱1131、.名称:AL1一期配电箱2.型号、规格:100KW、500*400*250mm电解板静电喷塑配电箱3.规格:见施工图4.主要元件:4P/160A漏电空气开关 1个、200A熔断式隔离开关 1个、DT862 3*220/380V 3 1.5(6)A电能表 1个、HY15W-0.28/1.3低压避雷器 1个、CT200/5电流互感器 3个台13372.353372.352030404017002配电箱1.名称:AL2二期配电箱2.型号、规格:100KW、500*400*250mm电解板静电喷塑配电箱3.规格:见施工图4.主要元件:4P/160A漏电空气开关 1个、200A熔断式隔离开关 1个台12132、726.12726.13030409001001接地极1.名称:接地极2.材质:角钢3.规格:50*50*5*2根、2.5m/根4.土质:普通土根281.47162.944030411002001线槽1.名称：金属线槽2.规格：100*200*1.0mmm476.47305.885030408001001电力电缆1.名称：铜芯电缆2.规格：ZCYJV22-3*120+2*70m49.26452.6722298.526030408006001电力电缆头1.名称：电力电缆头2.型号：DT-120,1kv热缩式铜芯电力电缆终端头个4387.841551.367030414015001电缆试验1.名称133、：绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆泄漏试验次2178.25356.58030414011001接地装置1.名称:母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置 6根接地极以内系统2436.69873.389030414002001送配电装置系统1.名称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)系统21202.322404.6410030408003001电缆保护管1.名称：PE电线管2.规格：DN160m25.960.521567.47本页小计35619.14注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx134、污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（安装工程）标段：第 2 页 共 2 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价通讯工程39142.1511040101002001挖沟槽土方1.名称:挖沟槽土方2.土壤类别:综合考虑3.挖土深度:综合考虑4.余土外运 运距综合考虑5.位置：pvc电缆管管沟m3124.9321.452679.7512040103001001回填方1.名称：填中砂2.位置：pvc电缆管管沟m3119.67161.3419307.5613030502007001光缆1.名称：光缆2.规格：4芯铠装多模光纤m5543.1717135、56.1814040803002001电缆保护管1.名称:电缆保护管2.规格:DN1103.材质:PVC4.敷设方式:埋地敷设m55426.7514819.515030411005001接线箱1.名称:不锈钢接驳箱2.规格:H*B*L=400*500*2503.安装方式：明装个2289.58579.16措施项目本页小计39142.15合 计74761.29总价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（安装工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1031302001001安全136、文明施工分部分项人工费28.96133851.86以人工费为计算基础，费率28.9613%2031302002001夜间施工增加费20以夜间施工项目人工费的20%计算3031302003001非夜间施工增加管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费4031302004001二次搬运5031302005001冬雨季施工增加6031302006001已完工程及设备保护7031302007001高层施工增加高层增加费8粤031302008001赶工措施费分部分项人工费0赶工措施费=（1-）*人工费*0.7 （0.81 式中：=合同工期/定额工期）9粤031302009001文明工地增加费分部分项137、合计0以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%合 计3851.86其他项目清单与计价汇总表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（安装工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55材料检验试验费6预算包干费7工程优质费8其他费用9现场签证费用10索赔费用合 计0.00规费、税金项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造138、工程-场地准备及临时设施工程（安装工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目名称计算基础取费基数计算费率(%)金额(元)1规费规费合计78.6178.611.1工程排污费分部分项合计+措施合计+其他项目78613.1501.2施工噪音排污费分部分项合计+措施合计+其他项目78613.1501.3防洪工程维护费分部分项合计+措施合计+其他项目78613.1501.4建筑业工伤保险费分部分项合计+措施合计+其他项目78613.150.178.612增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目+规费78691.76118656.09合 计8734.7单位工程招标控制价汇总表工程名称：三水区xx污水139、处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）标段：第 1 页 共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计171527.22措施合计21194.762.1安全防护、文明施工措施项目费5900.472.2其他措施费15294.293其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5材料检验试验费3.6预算包干费3.7工程优质费3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4规费192.725增值税销项税额21220.616总造价214135.29招标控制价合计=1+2+3+4+5214,135.290.00分部分项工程和单价措施项目清单与计价140、表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）标段：第 1 页 共 3 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价整个项目171527.21粤050101016001迁移1.名称：迁移紫荆2.胸径：19cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株21001.932003.862粤050101016002迁移1.名称：迁移芒果树2.胸径：22cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株71141、137.657963.553粤050101016003迁移1.名称：迁移灰理树2.冠幅：140cm3.全冠起挖灌木4.公共绿化种植灌木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内丛2149.52994粤050101016004迁移1.名称：迁移榕树2.胸径：10cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株83402.1633379.285粤050101016005迁移1.名称：迁移大榕树2.胸径：29cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m142、内株181527.227489.66050101001001砍伐乔木1.名称：砍伐乔木2.胸径：10cm内株10033.1633167040101001001场内挖填土方1.名称：场内挖填土方2.土壤类别综合考虑 深度综合考虑3.场内运输距离综合考虑m31108.811.9813283.42本页小计87734.71注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）标段：第 2 页 共 3 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中143、：暂估价8粤050101016006迁移1.名称：迁移木棉树2.胸径：13cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株5714.473572.359粤050101016007迁移1.名称：迁移榕树2.胸径：25cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株11137.671137.6710粤050101016008迁移1.名称：迁移榕树2.胸径：32cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株1193144、4.131934.1311050101001002砍伐乔木1.名称：砍伐乔木2.胸径：35cm株19374.477114.9312粤050101016009迁移1.名称：迁移榕树2.胸径：16cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株20868.0617361.213粤050101016010迁移1.名称：迁移榕树2.胸径：22cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株51137.665688.3本页小计36808.58注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中145、：“定额人工费”。表08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）标段：第 3 页 共 3 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价14粤050101016011迁移1.名称：迁移大榕树2.胸径：29cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株11527.231527.2315粤050101016012迁移1.名称：迁移景观树2.胸径：10cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综146、合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株27402.1610858.3216粤050101016013迁移1.名称：迁移景观树2.胸径：32cm3.全冠起挖乔木4.公共绿化种植乔木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑7.篙竹三脚桩支撑 竹长3m内株41934.137736.5217粤050101016014迁移1.名称：迁移球冠2.冠幅：100cm3.全冠起挖灌木4.公共绿化种植灌木5.养护期：1年6.迁移运距：综合考虑株485.46341.8418050101006001清除草皮1.名称：绿化地铲除杂草、灌木等2.覆盖密度：综合考虑m262404.2526520措施项目15294.29190147、41106001001大型机械设备进出场及安拆1.名称：履带式挖掘机每次场外运费 1m3内台次15590.295590.2920041106001002大型机械设备进出场及安拆1.名称：履带式推土机每次场外运费 功率90kW以内台次14638.144638.1421041106001003大型机械设备进出场及安拆1.名称：履带式推土机每次场外运费 功率90kW以外台次15065.865065.86本页小计62278.2合 计186821.5总价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称计算基148、础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1050405001001文明施工与环境保护、临时设施、安全施工分部分项人工费5.72255900.47以人工费为计算基础，费率5.7225%2050405002001夜间施工增加费10以夜间施工项目人工费的10%计算3粤050405009001赶工措施费分部分项人工费0赶工措施费=（1-）*人工费*0.7 （0.81 式中：=合同工期/定额工期）4粤050405010001文明工地增加费分部分项合计0以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%5DXGXJCJXF001地下管线交叉降效费0按实际发生或经批准149、的施工方案计算合 计5900.47其他项目清单与计价汇总表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55材料检验试验费6预算包干费7工程优质费8其他项目费9现场签证费用10索赔费用合 计0.00规费、税金项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（园林工程）标段：第 1 页 共 1150、 页序号项目名称计算基础取费基数计算费率(%)金额(元)1规费规费合计192.72192.721.1工程排污费分部分项合计+措施合计+其他项目192721.9601.2施工噪音排污费分部分项合计+措施合计+其他项目192721.9601.3防洪工程维护费分部分项合计+措施合计+其他项目192721.9601.4建筑业工伤保险费分部分项合计+措施合计+其他项目192721.960.1192.722增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目+规费192914.681121220.61合 计21413.33单位工程招标控制价汇总表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程151、（市政工程）标段：第 1 页 共 1 页序号汇总内容金额:(元)其中：暂估价(元)1分部分项合计228421.162措施合计8081.542.1安全防护、文明施工措施项目费8081.542.2其他措施费3其他项目3.1暂列金额3.2暂估价3.3计日工3.4总承包服务费3.5材料检验试验费3.6预算包干费3.7工程优质费3.8索赔费用3.9现场签证费用3.10其他费用4规费236.55增值税销项税额26041.316总造价262780.51招标控制价合计=1+2+3+4+5262,780.510.00分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时152、设施工程（市政工程）标段：第 1 页 共 3 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价整个项目228421.21041001001001拆除路面1.名称：拆除混凝土类面层 2.厚度：20cm厚3.拆除废料外运 运距综合考虑m220032.1164222041001003001拆除基层1.名称：拆除各类底层 15cm厚2.拆除废料外运 运距综合考虑m220018.6137223040203007001水泥混凝土1.名称：水泥混凝土路面 2.厚度： 20cm3.面层种类;C25普通商品混凝土4.养生方式：水养生m2200119.942398840402153、02015001水泥稳定碎(砾)石1.名称：道路基层2.材料种类：水泥石屑混合料3.水泥含量:6%4.厚度:15cmm220034.3268645040101002001挖沟槽土方1.名称：挖土方 2.土壤类别综合考虑 深度综合考虑3.位置：给水管道（D108*4）管沟、污泥管（D159*4.5）管沟、污泥管（D219*8）管沟、加药管管沟m3486.776.12969.36040103001001回填方1.名称：填中砂3.位置：给水管道（D108*4）管沟、污泥管（D159*4.5）管沟、污泥管（D219*8）管沟m3329.03161.3453085.77040103001002回填方1.154、名称：回填土夯实3.位置：给水管道（D108*4）管沟、污泥管（D159*4.5）管沟、污泥管（D219*8）管沟、加药管管沟m3103.9616.611726.788040103002001余方弃置1.名称：余土外运 运距综合考虑m3382.8115.535945.049040202002001石灰稳定土1.名称：临时管道基层2.材料种类：砖渣3.厚度：300mmm250013.916955本页小计111677.8注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（市政工程）155、标段：第 2 页 共 3 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价10040202015002水泥稳定碎(砾)石1.名称：临时管道基层2.材料种类：石粉3.厚度：100mmm25007.55377511040501002001钢管1.名称：自来水管2.材质及规格：镀锌钢管、DN108*4mm3.安装部位：室外4.连接方式：螺纹连接5.管道试压、消毒、冲洗m151831253312040501004001塑料管1.名称：塑料加氯管2.材质及规格：PVC管、DN323.安装部位：室外4.连接方式：对接熔接5.管道试压、消毒、冲洗m29712.33366156、2.0113040501002002钢管1.名称：污泥管2.材质及规格：无缝钢管、DN159*4.5mm3.安装部位：室外4.连接方式：焊接5.管道闭水试验m23692.1121737.9614040501002004钢管1.名称：污泥管2.材质及规格：钢管、DN219*8mm3.安装部位：室外4.连接方式：焊接5.管道闭水试验m175140.2324540.2515040501016001砌筑方沟1.名称：砌筑方沟（加药管管沟）2.垫层种类及厚度：C15普通商品混凝土、200mm厚3.砖砌沟壁 240mm厚4.砂浆强度配合比：M7.5水泥砂浆5.C25钢筋混凝土盖板6.详见设计图纸m148.157、5270.5240172.2216041001005001拆除侧、平(缘)石1.名称：拆除侧石 混凝土2.侧石规格：12cm宽*30cm高*50cm长/块3.拆除废料外运 运距综合考虑m1324.9646.8本页小计107067.2注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。表08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（市政工程）标段：第 3 页 共 3 页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价其中：暂估价17砖砌体拆除1.名称：拆除围墙2.砌体种类：砖砌体3.拆除废料外运 运距综158、合考虑m370138.239676.1措施项目本页小计9676.1合 计228421.2总价措施项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（市政工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目编码项目名称计算基础费率(%)金额(元)调整费率(%)调整后金额(元)备注1041109001001文明施工与环境保护、临时设施、安全施工分部分项合计3.5388081.54以分部分项工程费为计算基础，费率3.538%2041109002001夜间施工增加费20以夜间施工项目人工费的20%计算3041109005001交通干扰工程施工增加费10以市政道路上施工项目人工费为159、计算基础，费率10%4粤041109008001赶工措施费分部分项合计0赶工措施费=（1-）*分部分项工程费*0.1 （0.81 式中：=合同工期/定额工期）5粤041109009001文明工地增加费分部分项合计0以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%6041108001001地下管线交叉降效费0按实际发生或经批准的施工方案计算合 计8081.54其他项目清单与计价汇总表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（市政工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注1暂列金额明细详见表-12-12暂估价2.1160、材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55材料检验试验费6预算包干费7工程优质费8其他项目费9现场签证费用10索赔费用合 计0.00规费、税金项目清单与计价表工程名称：三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程（市政工程）标段：第 1 页 共 1 页序号项目名称计算基础取费基数计算费率(%)金额(元)1规费规费合计236.5236.51.1工程排污费分部分项合计+措施合计+其他项目236502.701.2施工噪音排污费分部分项合计+措施合计+其他项目236502.701.3防洪工程维护费分161、部分项合计+措施合计+其他项目236502.701.4建筑业工伤保险费分部分项合计+措施合计+其他项目236502.70.1236.52增值税销项税额分部分项合计+措施合计+其他项目+规费236739.21126041.31合 计26277.81第六章 图 纸（登陆三水公交资源交易信息网下载）第七章 技术标准和要求依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华人民共和国、省或行业的工程建设标准及规范的要求。第八章 投标文件格式投标文件格式封面格式正本或副本 （工程名称） 施工招标投标文件投标人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日目 录一、162、诚信投标承诺书二、投标函及投标函附录三、法定代表人身份证明四、授权委托书五、投标担保金六、履约承诺书七、信誉承诺书八、其他材料一、诚信投标承诺书致： （招标人） 本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加三水区xx污水处理厂提标改造工程-场地准备及临时设施工程施工项目的投标。二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业163、或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。 以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理（处罚），并承担以下后果： 1、取消本单位在本项目中的投标资格164、或中标资格； 2、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统； 3、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。投标单位（公章）：法定代表人（签字）： 年 月 日二、投标函及投标函附录（一）投标函 （招标人名称）：1我方已仔细研究了 工程施工招标文件的全部内容，愿意以发包价人民币 （大写） （小写） 元承包本工程，在招标文件规定的工期，即 日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到（ ）验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。2我方承诺在投标有效期（投165、标文件开启之日起 天）内不修改、撤销投标文件。3随同本投标函提交投标担保金一份，金额为人民币（大写） （￥ 元）。4如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。5我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。6 （其他补充说明）。投 标 人： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字） 年 月 日（二）投标函166、附录序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目负责人（建造师）姓名： 2计划开工日期 / 年 / 月 / 日（暂定，实际以开工令为准）3工期25个日历日4计划竣工日期 / 年 / 月 / 日5质量标准严格按甲方提供的施工图、工程量清单及有关技术标准、规范和合同规定进行施工，验收标准按国家颁发的建设工程质量检验评定标准执行，工程质量必须达到合格或以上6缺陷责任期12个月7工程质量保修的约定接受8误期赔偿费2000元/天9质量保证金扣留百分比审定结算价的3%10合同专用条款的其他内容接受备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予167、以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅；2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求；3、 “质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“优良样板工程”称号等），并满足招标文件规定的相关要求；4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”及“质量保证金扣留百分比”的数据请留意本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的相关内容；5、“工程质量保修的约定” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中附件一工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标要求的基础上按实际承诺填写；6、“168、合同专用条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的其他内容。投 标 人： （盖单位章）法定代表人： （签字）日 期： 年 月 日三、法定代表人身份证明（可使用工商局印制的格式）单位名称：_单位性质：_地 址：_成立时间：_年_月_日经营期限：_姓 名：_ 身份证号码：_联系电话（手机）：_ 性别：_ 年龄：_ 职务：_系 （投标人单位名称） 的法定代表人。 特此证明。 投标人：_（盖章） 日 期：_年_月_日身份证正反面粘贴处四、授权委托书（可使用工商局印制的格式）本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据169、授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关 施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限： 。代理人无转委托权。 投标人： （盖单位章） 法定代表人： （签字） 身份证号码： 委托代理人： （签字） 身份证号码： 委托代理人联系电话： 年 月 日授权委托人身份证复印件贴身份证复印件（与交易员一致）五、投标担保金致 （招标人名称）：鉴于 （投标人名称）（以下称“投标人”）于 年 月 日参加 工程施工招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标担保金共计人民币（大写） （￥ 元）。我方承诺：1. 我方将严格遵守中华人民共和国招标投标法及相关法170、律法规的各项规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金；2. 我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第二章投标人须知第3.4.4项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金。3. 我方提交及退还投标担保金的开户银行（企业基本账户）及账号如下：开户银行：账户名称：银行账号：附投标担保金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证的复印件（加盖投标人公章）。投标人名称： （盖单位章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址： 邮政编码： 电 话： 传 171、真： 年 月 日六、履约承诺书致： 招标人名称 我单位在 工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山172、市地方强制性标准要求。5、我们完全响应和遵守招标文件集合同中规定的工程验收、计量、支付办法。6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格173、按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。投标单位名称：（盖章）法定代表人或其授权签字人：（签名） 年 月 日七、信誉承诺书必须包括但不限于以下内容：1. 本单位目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。2本单位未在全国任一地区受到暂停（或174、取消）在当地投标资格的处罚；或本单位在全国某一地区暂停（或取消）在当地投标资格的处罚已取消，并已恢复在该地区投标资格（该种情况需附取消处罚、恢复投标资格的有效证明文件）。3. 本单位在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（若有则以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。4. 根据佛山市中级人民法院启用执行联动机制决定书和协助执行通知书的要求，我单位不是名单上的失信被执行人，未被列入工程交易黑名单。注：以上情况属实，如有故意隐瞒事实、弄虚作假情况，愿意接受行业主管部门的处理（处罚），并放弃175、本单位在本项目中的中标资格。 投标单位名称：（盖章） 法定代表人或其授权签字人：（签名） 年 月 日八、其他材料1、企业营业执照副本复印件、资质证副本的复印件、安全生产许可证复印件。2、投标人的基本账户开户许可证复印件。3、佛山市建筑行业诚信手册复印件或电子版打印件。4、拟派项目负责人的注册建造师执业证书、安全生产考核合格证（B）证、有效的身份证复印件和社保证明材料（社保证明原件加盖投标单位公章放在投标文件正本）。若投标人为省外进粤企业，拟派驻项目负责人必须在进粤企业和人员诚信信息登记平台办理了信息登记手续，提供相关平台网页打印件。5、专职安全员的安全生产考核合格证（C证）、有效的身份证复印件及社保证明材料（社保证明原件加盖投标单位公章放在投标文件正本）。6、广东省以外的投标人，须提供在广东建设信息网（网址：）“进粤企业和人员诚信信息登记平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息登记的网页打印件。（如有）7、此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。注：以上要求的其他材料的复印件每页均加盖公司公章。