1、含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目监理实施细则南京苏邦建设工程咨询有限公司承担了含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目的监理工作，并成立了南京苏邦建设工程咨询有限公司含山片区监理部，为做好监理工作，特制定监理工作细则如下：一、工程概况废黄河程头橡胶坝马集桥段位于徐州市铜山县境内，长13.8km，汇水面积201.5km2，主要担负徐州市区以下废黄河行洪、滩地排水、饮水灌溉等任务。现状泓道断面狭窄、河道弯曲，河坡弯曲，河坡冲刷淤积严重，防洪标准不足十年一遇、排涝标准不足五年一遇。本期工程招标共2个标段。A标段：铜山铜山县土方机械化施工管理处具体内2、容为：程头坝下洪桥段废黄河河道开挖及拆除重建6座穿堤涵洞，分别为城头涵洞、店西涵洞、店东涵洞、吕梁1#涵洞、吕梁2#涵洞、下洪涵洞。B标段：铜山县水利工程处具体内容为：下洪桥马集桥段废黄河河道开挖及拆除重建涵洞共7座，分别为杨场涵洞、红旗涵洞、新庄涵洞、新庄截渗沟涵洞（2座）、大牛涵洞、李庄涵洞。二、参建单位含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目分别为：发包人：xx会设计单位：xx院 监理机构：xx公司 承包人：标：xx公司 标：xx公司三、监理依据1、含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目监理招标文件；2、监理合同书、施工合同文件；3、水利工程3、建设项目施工监理规范（SL288-2003）；4、工程建设方面的法律法规；5、政府批准的工程建设文件；6、工程设计文件；7、施工招标文件、施工承包人的投标文件。四、监理组织机构、职能和人员职责1、项目监理组织机构形式： 总监理工程师：蒋晓林南京苏邦建设工程咨询有限公司B标段监理小组A标段监理小组专家顾问 2、各部门职能2.1总监理工程师总监理工程师代表南京苏邦建设工程咨询有限公司全面负责本工程的监理工作，行使和承担监理合同赋予监理机构的权限和义务。其主要职责包括：主持制定监理规划，并全面组织实施；对监理人员的工作进行督导，并根据工程实施的变化进行人员的调配。负责与发包人、承包人及其他有关单位的4、协调沟通工作。审查承包人的实施性施工组织设计、施工技术方案和施工总体进度计划及季、月进度计划。督促、检查承包人的开工准备工作，审查工程开工报告，签发开工令。参加与所监项目有关的生产、技术、安全、质量、进度等会议或检查。签审往来公文函件及报送的各类综合报表。审核签署月进度付款凭证。对工程变更、事故处理、合同争议、工程索赔等工作做出决策，签署意见，报发包人审批。经常性地巡视施工现场，检查监理人员对重要工序或施工环节、隐蔽工程的旁站及检查签证情况，及时发现问题、解决问题。对施工过程中出现的质量问题，及时发出“整改通知”。2.1.10分阶段组织监理人员进行工作总结，督促整理各种技术档案资料。2.2投资5、控制人员投资控制人员由总监理工程师授权，对总监理工程师负责。其主要职责为：针对工程具体情况，编制工程投资监理实施细则，并组织实施。深入施工现场，掌握工程进度情况和工、料、机实际使用情况，并进行准确计量。受理承包人工程款中期支付申请，以专业监理工程师签认的工程验收单为依据，按合同单价计算应付款，填写支付证书，提交总监理工程师签发。核算和审定承包人提交的最终支付申请，参与竣工结算谈判，编列详细计算清单报总监理工程师签发最终支付凭证。参与工程变更、工程延期的审查，并会同专业监理工程师对工程变更、延期所发生的费用进行评估。初步审核及评估承包人的索赔申请，提出监理审查报告，经总监理工程师批准后，代表总监6、理工程师与承包人进行协商，并具体处理索赔事宜。参与争端的谈判和违约事件的处理以及价格调整、变更等事宜。 定期或不定期地向总监理工程师提交工程投资状况报告。 2.3进度控制人员进度控制人员由总监理工程师授权，对总监理工程师负责。其主要职责为：针对工程具体情况，编制工程进度监理实施细则，并组织实施。审查承包人的施工总体进度计划和月度进度计划，并经与承包人协商调整后，报总监理工程师批准并签发。跟踪检查承包人的进度计划执行情况，核查承包人提交的施工进度报告。2.3.4一旦发生进度延误，应及时协同承包人进行准确的分析，找出主、客观因素，并采取相应措施，调整进度计划，力保延误的工期抢回。建立监理进度日志，7、收集整理工程进度监理资料。定期或不定期地向总监理工程师提交工程进度状况报告。 2.4质量控制人员 质量控制人员由总监理工程师授权，对总监理工程师负责。其主要职责为： 对工程具体情况，制订质量监理实施细则，并组织实施。 检查承包人的质量保证体系和措施，审查质量文件。 审核到工设备、进场材料的质保文件，监督承包人对材料、结构进行测试。对施工过程进行检查，及时发现并处理可能发生或已发生的工程质量问题。对重要工程部位和主要工序进行质量检查签证，签署工程支付质检意见。 参与单元工程、分部工程、单位工程质量检查及验收工作。建立监理质量日志，收集整理工程质量监理资料。定期或不定期地向总监理工程师提交工程质量8、状况报告。2.5合同管理人员根据合同法、建设监理合同及施工合同，制定项目合同管理制度并执行。负责合同情况的分析和跟踪管理。协助总监进行监理合同授权范围内工程建设各方面的协调工作，并编写协调工作会议纪要。协助发包人、总监理工程师处理工程索赔事宜及合同纠纷事宜，并为此提供相关资料和合同依据。2.6信息管理人员做好施工现场监理记录与信息反馈。负责本工程的文书档案、施工图纸、技术档案的收集、分类、整理、归档工作。负责本工程各种文件、资料的打印、复印、收发和传递工作。收集和整理经有关责任人签认的各种统计资料、报表，并汇总归档。负责会议记录，整理会议纪要。承担监理部内部的后勤工作。3、工作信息流程各专业监9、理组将信息传递到合同信息组，合同信息组将信息处理后送达有关部门及总监。各职能部门接受总监的指令，对有关信息进行处理，将处理结果报总监理工程师审批；副总监提出建议和意见，总监作出决策；合同信息组将总指令传递到各职能部门和各专业监理组。4、监理机构人员组成总监：蒋晓林技术顾问：杜国辉监理工程师：汪玉路、杜浩宇、王超五、监理目标、范围和内容1、监理目标本工程计划于2014年4月底前完工。质量控制目标：工程质量达到合格等级。投资控制目标：依据合同以施工承包合同价为控制目标。廉政目标：按廉政合同。2、监理范围监理服务范围：含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目监理招标文件中规定的10、全部工程内容。3、监理内容主要是“三控制、两管理、一协调”、安全控制。即工程的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和协调工作、安全控制工作。第一章 工程建筑材料质量监理实施细则一、目的为规范含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目建筑材料的质量检验监理活动，依据工程施工承包合同以及有关规范规程和技术标准编制本细则。二、范围本细则适用于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目的全部工程建筑材料质量检验监理。三、监理职责3.1总监理工程师负责组织建筑材料的质量检验监理活动。3.2监理工程师负责实施建筑材料的质量监理检验与签证。3.3监理员协助11、实施建筑材料的质量检验监理工作，并进行预检和预签证。3.4监理工程师负责实施对建筑材料的平行检测的监理抽检工作。四、承包人的责任4.1承包人应向监理工程师提交建筑材料的采购合同、出厂材质证明、出厂合格证书、材料样品和出厂试验报告等。4.2承包人必须按施工承建合同及招标文件和行业有关规定建立工地实验室或委托有资质的检测单位，对施工过程中所采用的水泥、土工合成材料、止水材料、钢筋、砂石骨料、石料、土料等建筑材料和用于工程施工的水泥砂浆、混凝土、混凝土预制件等半成品或成品材料（统称建筑材料）进行自检取样试验，并按工程施工承建合同的有关规定和监理文件的有关要求将试验成果的原始报告报送项目监理部审查和核12、备。4.3监理工程师可根据监理合同规定或项目法人要求对工程各项材料进行抽检试验。承包人应按工程施工承包合同的有关规定提供监理抽检试验用的各种材料和试件，必要时将现场试验室提供给监理工程师使用和按监理工程师指示进行各项原材料取样和试验工作，并为监理工程师监督检查取样和试验过程提供方便。4.4承包人计划使用材料时，应提前14d提出申请报告，报送项目监理部批准。报告须附有待用材料的供货情况说明、出厂合格证、出厂和自检试验报告。项目监理部在认定其不影响工程施工质量、且与项目法人和设计单位协商并达成一致书面意见后才可批准予以采用。 4.5承包人应对提供使用的所有建筑材料负全部责任。现场监理人员一旦发现在13、本工程中使用不合格的材料、半成品或成品时，现场监理人员有权要求承包人立即予以更换和将不合格的建筑材料运离工地，承包方承担由此造成的一切损失和合同责任。4.6承包人未能按规定进行建筑材料的质量自检试验和办理试验室认证而造成工程项目施工进度延误的，由承包人承担合同责任。五、申报签证程序5.1建筑材料进场前，承包人应按承包合同有关条款规定，将拟选择的有生产许可证的厂家，采购或使用计划，一并报监理工程师审查批准后方可实施。承包人与生产厂家签订合同或协议后，必须向监理工程师提供采购合同或协议以便核查，并确保整个工程施工货源的统一和材料性能的稳定。5.2在建筑材料进场时，承包人应按合同文件规定，进行自检检14、测试验，并按监理规范要求的格式向项目监理部报送材料/构配件进场报验单。5.3钢筋的机械性能试验如有某个试验结果不符合规范要求，则另取两倍数量的试件，对不合格的项目作第二次试验，如还有一个试件不合格，则该批钢筋即为不合格。5.4材料/构配件进场报验单按一式三份报送。项目监理部在接到申报后7d内完成认证审查，并在检查合格后予以签证确认。项目监理部完成认证手续后，返回承包人一份，以作为单位、分部工程和单元工程的施工基础资料和质量评定依据和以后验收时的备查资料。5.5监理工程师根据施工情况可随时进行抽检。六、质量检验程序6.1钢筋混凝土结构用的钢筋与型材：（1）钢筋与型材，生产厂家应有生产资质和生产许15、可证，每批应有出厂日期、生产合格证以及产品质量检验报告。（2）钢筋在使用前，按同品种、同等级、同一截面尺寸、同炉号、同厂家生产每60t为一批（不足60t的按一批对待）验收，每批至少取样一组。做拉力试验和冷弯试验。（3）钢材原材试验取样要求：热轧带肋钢筋、（拉二弯二） 每批任选2根钢筋，端头截去约500mm后,各切取1根长500 mm的拉伸试件和1根长300mm的弯曲试件。（GB/T 1499.2- 2007）热轧光圆钢筋、建筑用盘条（拉二弯二） 每批任选2根（盘）钢筋，端头截去约500mm后,每盘各切取1根长500mm拉伸试件和1根长300mm的弯曲试件。（GB/T 1499.1- 2008）16、冷轧带肋钢筋（逐盘拉伸一、弯二） 每批应逐盘端头截去约500mm后，各切取1根长500mm拉伸试件,任两盘切取2根长300mm的弯曲试件。冷拨低碳钢丝（逐盘拉弯） 每批应逐盘端头截去约500mm后，各切取1根长500mm拉伸试件和1根长300mm的弯曲试件。碳素钢（拉一弯一） 每批任选1根钢筋，端头截去约500mm后，切取1根长500 mm的拉伸试件和1根长300mm的弯曲试件。（4）焊接钢材：（焊接后的二根钢筋应处于同一直线上）闪光对焊（拉三弯三） 应从每批（300个同牌号接头）焊接件中随机切取6个接头，其中3根长500mm拉伸试件和3根长300mm的弯曲试件（弯曲件受压面的金属毛刺和镦粗变17、形部分消除与母材外表平齐）；电弧焊（搭、帮焊）（拉三） 应从每批（300个同牌号接头）焊接件中随机切取3根长不小于500mm的拉伸试件；电渣压力焊（拉三） 应从每批（300个同牌号接头）焊接件中随机切取3根长500mm拉伸试件；钢筋气压焊（拉三弯三） 在柱、墙的竖向钢筋连接中，应从每批接头中随机切取3个长600mm接头做拉伸试验；在梁、板的水平钢筋连接中，应另切取3根长300mm的接头做弯曲试验。（5）钢筋的代换必须符合合同文件、有关规程规范和技术标准并经监理工程师审查批准后方可进行。（6）钢号不明的钢材，经试验合格后方可使用，但不能在承重结构的重要部位上使用。对钢号不明的钢筋进行试验，其抽样18、组数不得少于6组。6.2水泥：（1）水泥的生产厂家应具有生产资质和生产许可证。运至施工现场的每个批号的水泥，均应有出厂合格证（含出厂日期）和厂家的质量检验报告单（28d强度可补报）。（2）承包人必须进行自检试验。按同厂家、同等级、同编号、同生产日期，每200t为一批（不足200t的按一批对待）验收，每批至少取样一次，做强度（3d、28d）、安定性、凝结时间和细度试验。监理工程师若发现有与规范要求不符合的水泥，则必须要求承包人从工地运走。当对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月时，应做复检试验，并按试验结果使用。6.3砂、石骨料：砂、石骨料的品质应满足施工承建合同中技术规范、设计要求。承包人按每419、00m3或600吨取一组砂样和一组碎石进行自检试验，自检试验项目按砂、石骨料质量评定表的要求进行。取样方法：砂：试样应从料堆上分布均匀的部位分别抽取大致相等的8份混合均匀重量不少于10kg。碎石： 试样应从料堆的上、中、下分布均匀的5个不同部位分别抽取大致相等的15份混合均匀重量不少于60kg。6.5土料：在土料场选定前必须取样，对土料的比重、天然容重、颗粒级配、最优含水率等物理力学特性进行试验，土料场其贮量和土质必须符合要求并经监理工程师认证后方可使用。取样方法：击实试验应在取土区抽取土样50kg；液塑限抽取土样2kg；压实度试验应委托本检测中心派人前去现场取样试验。土料填筑前需进行土料碾压20、试验。碾压后的土料应进行干密度和含水率试验，按100150m3进行一组土样自检试验。6.6工程配制泥浆、水泥砂浆、混凝土（含塑性混凝土）和混凝土预制件等所用的水必须符合JGJ-63-89混凝土拌和用水标准。6.7外加剂：（1）外加剂生产厂家应具有生产资质和生产许可证等，每批应有产品出厂日期、出厂合格证、产品质量检验报告及使用说明。（2）当储存时间超过产品有效存放期、或对其质量有怀疑时，必须重新进行质量检鉴定。为此，施工单位每2个月必须提交一次生产合格证，以证明其材料特性与原来相同。（3）外加剂用量应根据配合比的试验及设计要求或监理工程师的指示使用。 6.8土工合成材料： 土工合成材料的生产厂家21、应具备生产资质和生产许可证。每批均应有出厂日期、生产合格证以及产品质量检验报告和使用说明。6.9水泥砂浆、混凝土、混凝土预制构件等的配合比和强度等级必须符合施工合同中技术规范的要求，泥浆和水泥浆的浆液比重在每次配制浆液时均需至少测一次，水泥砂浆、混凝土和混凝土预制件等按不同强度等级的混凝土拌和料每100m3进行一组（3个样）自检强度试验。不足100m3的也应取一组（3个试件）进行混凝土强度自检试验。砼配合比材料送样重量：每一强度等级砼配合比材料量为：水泥40kg、黄砂60kg、碎石120kg；砂浆配合比材料量为水泥20kg、黄砂60kg。七、材料的运输、储存与管理 7.1运至施工工地的钢筋及型22、材必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收、分别堆存、立牌标识、不得混杂。在运输、储存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库（棚）内，露天堆置时应垫高并加遮盖。7.2水泥：（1）水泥等的运输从厂家或其他转运站将材料运至工地需要有良好密封设施的运输设备，要确保材料在运到施工工地时不受潮和不受其他杂物污染。（2）不同品种、标号及厂家的水泥等应分别贮存，不得混杂。水泥、外加剂等运到施工工地后应立刻存放在干燥、密闭、具有良好排水和通风的地方，以免受潮。堆放地点应设防潮层，距地面和边墙至少30cm，水泥堆放高度不得超过15包。7.3为了保证使用的水泥等有良好的质量，承包人在施工工地上应：（1）先用23、存放时间较长的水泥等材料。（2）袋装水泥贮运期超过3个月的，不得再用于主体工程和重要结构部位，除非有实验证明其质量仍然可靠，并于事先获得项目监理部批准。（3）袋装水泥应在厂家装袋，任何破损的袋装水泥、外加剂等材料应废弃。（4）在拌和楼（站），水泥等材料应分别存放，不同品种及不同厂家的材料应分开存放，且应留出运输通道，并以相同的方式称量送进拌和机。7.4粗骨料贮存应符合下列要求：（1）粗骨料的贮存应不使其破碎、污染和离散。（2）堆存骨料的场地应有良好的排水设施，不同粒径级配的骨料必须分别堆存并设置隔离设施，严禁相互混杂，并应留出运输通道。（3）不允许任何不当设备在粗骨料堆上操作。7.5细骨料贮存24、应符合下列要求：（1）在存贮期无异物侵入，在贮存料堆上无任何不当设备操作或置于其上。（2）应避免离散、污染，并具备规定的脱水条件。（3）细骨料堆存的活容积应满足施工期间对合格料的需要，并留出运输通道。7.6混凝土预制体在运输中要防止碰掉边角和断裂，卸车时要小心轻放，防止油渍等污物污染混凝土预制件的表面。7.7 土料的备用贮存必须有防雨措施且场地排水设施良好。八、其他8.1混凝土材料、混凝土拌合物、砂石料和止水材料以及金属材料等的检测项目、检测方法、检测频率及控制标准等均应按工程施工承建合同、设计技术要求、有关规程规范、质量评定和验收标准的规定进行。8.2监理工程师为材料检验所进行的批准、审核、25、检查与认证等，并不能减免工程施工单位所应承担的合同责任。第二章 工程质量检测试验监理实施细则一、总则为控制含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目的工程质量，规范监理人对承包人自检检测试验的质量控制工作和监理工程师的抽检检测试验工作，依据工程施工承包合同（以下简称“合同”或“合同文件”），以国家或部颁现行及安徽省水利工程施工质量检验评定标准等有关施工技术、工程质量评定和验收、工程试验等方面的规程规范、技术标准和水利工程质量管理的有关规定等要求制定本实施细则。二、范围本实施细则适用于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目质量检测试验监理工作。三、监理26、职责3.1项目监理部负责对承包人的自检检测试验工作进行监理，并依据监理合同对工程质量进行抽样检测试验。其职责分述如下：（1）负责检查各工程项目的施工质量是否符合工程施工承包合同文件、设计文件、技术规程规范、质量检测与评定标准以及验收规程的要求。（2）负责不定期地检查施工单位的检测试验室，核查试验室仪器、设备配置情况及仪器仪表的率定和计量检验证明。（3）负责检查承包人的质检与试验工作，审批施工单位提出的试验报告、检验报告和质检资料、抽查施工过程中的各项检测成果、并对承包人的检测成果进行抽样检测复核。（4）负责督促检查承包人按照质量事故（或质量缺陷）的审定方案对施工质量事故的处理，及时向项目法人报27、告事故处理情况及在检测监理中发现的主要问题。（5）负责对工程质量的抽样试验，并据抽样试验成果提出对工程质量的评价意见。 3.2项目监理部的检测监理工程师依据监理合同中授予的职责和权限，充分运用检测技术和技能有效地开展工作，行使工程质量检测监理权与工程质量签证权，其职责：（1）审查和批准承包人对外委托的检测单位。（2）对违反检测和试验操作规程的施工单位质检人员，发出警告通知、整改通知、停止试验工作等指令予以纠正，直至报告项目监理部向施工单位提出撤换此类作业人员的要求。（3）在认为施工单位提出的质检资料及测试成果不充分或有疑问时，有权要求承包人作出补充、解释、直至返工。（4）进入施工现场执行质检监28、理工作，对工程有关部位进行抽样检查，调阅施工单位的检测原始记录和施工原始记录时，施工单位应支持和配合。（5）在工程质量检验中发现施工单位使用了不合格的材料或试验设备时，应及时发出指示，要求承包人立即改用合格的材料或设备，禁止在工程中继续使用这些不合格的材料或设备。四、对承包人检测试验的监理内容4.1承包人检测试验室的配置：（1）承包人检测试验室必须满足合同文件和规范规程要求的检测手段和资质。它可以是承包人自己的试验室，也可以是承包人委托并报项目监理部认可的具有相应工程检测手段和资质的专业检测机构。（2）所有从事质检的人员均需经过培训和具备相应资质。（3）承包人应在工程开工前，将其检测试验室的建29、立与设置计划一式三份报送项目监理部审批，至少应包括以下内容： 1）检测试验室设置计划。 2）检测试验室的资质文件（包括资格证书、承担业务范围及计量认证文件等的复印件）。3）检测试验室主要人员配备情况。 4）检测试验室仪器设备清单，仪器仪表的率定及检验合格证。 5）各类检测、试验记录表和报表的式样。 6）其他需要说明的情况或监理部根据工程施工合同文件规定要求报送的有关材料。（4）工程施工过程中，检测试验室发生变更时，承包人应提前7d，将检测试验室变化的计划报送项目监理部审批。4.2承包人的检测与试验工作：4.2.1承包人检测试验室的工作：（1）进场原材料质量预控。对施工中使用的建筑材料和土石料场30、等按要求进行检验，并按有关监理实施细则的要求提出检验报告送项目监理部审核，以避免不合格的建筑材料进入施工现场。（2）施工准备阶段试验。包括合同文件规定的材料级配、配合比试验、作业工艺试验、施工参数试验，通过试验提出用于实施的作业参数与控制措施报项目监理部审批。（3）施工过程中的质量检测。按有关技术要求、质量评定和验收标准以及规定的检验项目和标准，进行取样检验。检验不合格的部位，应经施工处理或返工后补检，直至合格为止。（4）检测资料记录与整理。收集和分析各项检查、测试和检验原始记录，提供工程验收所必需的有关检测资料。4.2.2施工过程的检验工作：（1）单元工程或工序完成后，承包人应按有关监理实施31、细则和设计施工技术要求进行自检，承包人检测试验室应提供必须的检测数据。（2）承包人报请监理工程师检验和签证，应采用书面形式，并报送有关资料。（3）项目监理部在接到承包人报验申请后，将尽快前往现场进行抽查或抽验。如果超过24h监理工程师仍未到达现场、或未提出任何异议，承包人可认为监理工程师已承认报检结果。（4）监理工程师经审核报验表和有关资料、或经现场检查确认不合格的部分，由承包人进行处理或返工，然后重新履行上述程序直至得到合格签证为止。 五、监理机构的检测试验5.1项目监理部根据监理合同约定对工程使用的原材料（水泥、钢材、止水材料、外加剂、砂石骨料、石料等）进行抽样试验、检验。5.2混凝土的抽32、样检验，试验项目一般有：坍落度、扩散度、抗压强度等。5.3对土石方填筑工程，抽检压实后的干密度和含水量（或含水率）。5.4必要时，对混凝土配合比进行验证试验、混凝土芯样试验等。5.5在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供。监理工程师可以使用承包人的试验室设备，承包人检测试验人员应予协助。六、其他6.1建筑材料和工程项目的检测内容、技术要求及检查频率，按有关规程规范、技术标准和监理实施细则以及质量评定和验收、检测标准执行。6.2承包人应按工程施工承建合同文件规定，估计到报请监理工程师检测、审核的合理与必须的时间。如果因承包人拖期或报检不合格造成相应工程项目开工（仓）的延误，以33、及由此产生的一切损失，由承包人承担合同责任。6.3承包人的所有报验表（报告），均按监理规范要求报送。所有检测试验计划、试验成果，检验报告和质检资料等在报送项目监理部审批前，均须由施工单位项目经理签署。监理工程师复检合格，完成所有签署手续后及时返回承包人，由施工单位质检部门按分部、单位工程分类整理归档，作为基本资料和验收依据，供以后分部工程验收、工程阶段验收、单位工程验收、工程竣工验收时备查。6.4监理工程师对工程质量的检测、抽查和复验，以及对施工单位检测、试验成果的批准，并不意味着可以减轻承包人对工程质量应承担的合同责任与义务。6.5承包人对检测监理工程师的复检结果或签证意见有异议时，可于收到34、书面意见后的7d内向总监理工程师提出确认或要求变更的申请。如对总监理工程师的确认意见有异议，可于收到总监理工程师签署的确认意见后的7d内向项目法人申请复查或复检，并承担由此而产生的一切费用与损失。6.6承包人为工程施工过程中所进行的质量检测与试验工作及其发生的一切费用均按施工合同文件执行。第三章、工程施工测量监理实施细则一、目的为有利于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目施工测量的实施和规范测量监理活动，依据工程施工合同、设计文件以及、SL52-93水利水电工程施工测量规范、公路桥涵施工技术规范（JTJ041-2000）、等制定本细则。二、范围本实施细则适用于含山县农35、委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目施工测量工作的实施和监理工作。三、监理职责3.1总监理工程师负责组织监理复核施工单位现场的施工测量控制网。3.2测量监理工程师是工程测量专业监理技术责任人，对测量的方案和现场实施进行控制，对测量的成果（报告及现场标识）进行审查，对不符合要求的测量方法和成果提出处理意见，负责测量成果的验收工作等。3.3监理员在项目监理工程师的授权下，协助测量监理工程师对工程测量工作进行监理，对测量现场的控制网（站）、测量成果的标识（控制桩、控制点）等设施的保护和使用实施监理，参与有关测量成果的验收工作。四、测量开工许可申请程序4.1承包人必须做好测量前的准备36、。（1）人员准备。承包人的测量人员必须具有测绘工作的技术资格和相关工程的测量经验。施测前必须将有关人员的资格、职称、本专业工作的简历列表报监理部审查。（2）测量设备。承包人必须准备好适应本工程的测量设备。施测前必须把测量设备配置情况列表报监理部审查（主要包括名称、数量、性能、精度、检校情况等），监理工程师应到现场实地核验。（3）根据设计图纸资料及现场查勘资料，确认工程所应用的平面、高程控制网和控制导线、基准点（桩）的位置和状况，拟定施测方案，作出设计（含施测方案图）。在施测前应将有关情况编入工程测量技术说明书（包括控制网、施测方案、施测要点、计算方法和操作规程等）。 4.2承包人在准备施测前737、d，应将包括4.1条所列各项内容及开工申请报告一式四份报送项目监理部。测量监理工程师应认真审核报告材料，并到现场核实实际准备情况，在3d内回复审签。承包人在收到审签意见单后即可向监理部申请开工通知。监理部将根据承包人实际准备工作情况，认为已具备开工条件后，将在接到申请3d内签发开工通知。如果承包人未能按期向监理部报送开工申请所必需的文件和资料，由此造成的工期延误和其他损失，均由施工单位承担合同责任。五、测量过程监理控制 5.1施工平面控制测量技术要求： （1）平面控制测量系统应尽量布设成闭合导线，通视条件不好、难以形成闭合环的，可布设成复测支导线。导线测量的精度应不低于测量规范中二级导线的精度38、。 （2）导线点应设在通视良好、地基稳固、易于保存的地方，最好是埋置混凝土桩，并有点位中心标志和科学编号。 （3）导线点间距以200300m为宜。当承包人不拥有测距仪或全站仪时，导线点间距不应大于100m。 （4）一般情况下，导线闭合差可通过简易平差处理。 5.2施工高程控制测量技术要求： （1）施工高程控制点，应按四等水准测量精度要求，以直接水准测量方法测定。 （2）水准测量线路应布设成闭合环，或进行往返观测。 （3）水准点位应设在地基牢固和易于保存的地方。能利用导线点同时作为水准点的，应尽量利用导线点，以方便使用。 （4）高程闭合差可采用简易平差方法处理。 5.3施工平面控制和高程控制测量39、成果，必须报监理部审查，经监理处批准后方可使用。承包人应做好所有测量控制点防护。如发现控制点遭受破坏，应立即书面向监理部报告，并根据施工需要，按测量监理工程师认可的方案局部恢复或整体重建。恢复或重建的控制测量成果同样须报监理部批准。5.4施工放样测量：（1）工程施工放样测量工作必须以监理批准的导线点、水准点为基准。凡不是以监理批准的控制点为基准所进行的测量工作及其成果资料，均视为无效。（2）放样前，对已有数据、资料和施工图中的几何尺寸，必须检核。严禁凭口头通知或无签字的草图放样。（3）发现控制点有位移现象时，应进行检测，其精度不低于测设时的精度。（4）涵洞、闸站底板上部立模的点位放样，直接以轴40、线控制点测放底板中心线（垂直水流方向）和涵洞、闸站中心线（顺水流方向），其中误差要求2mm；而后用钢尺直接丈量弹出闸墩等平面立模线和检查控制线，据此进行上部施工。（5）供混凝土立模使用的高程点、混凝土抹面、金属结构预埋及混凝土预制构建安装时，均应采用有闭合条件的几何水准法测设。（6）每个分项工程的放样测量数据，必须及时报监理工程师审查、认证。5.5工程计量测量： （1）挖、填方类的工程测量控制断面应根据工程性质及地形特点，选择设计图纸有明确标识的点、线、面作为基本控制，在此基础上再适当增加（加密）控制断面，并按测量工程师和现场监理工程师的指示确定方案。 （2）各种工程量的测量报告必须包括原始状41、态图和施工后的状态图。施工前后的测量必须是相同的控制网站和相同的控制断面。 （3）上报的测量结果必须包括必要的、明确的计算式和结果。要图、式对应。 （4）各种计量测量的结果必须与“工程量核算与支付申请”同时上报监理处，监理处将在认真核实后才能予以签批。5.6工程竣工测量： （1）工程完工后，施工单位须立即进行工程测量，测定竣工结构物的平面位置和高程。 （2）工程竣工测量的精度，应不低于工程施工放样测量的精度。 （3）工程竣工测量图纸、资料必须报监理工程师审查、认证。六、测量质量控制6.1施工测量工作必须实行测量工作申报制度，做到正式测量过程公开。测量监理工程师应进行旁站监理，必要时应进行监理平42、行检测，并做好监理检测记录。6.2测量监理工程师应随时检查现场确定的测量基点（点或桩）的状态，必要时要求施工单位设置保护标志并要求施工单位复测。6.3 承包人的基准线复核测量资料、施工控制测量成果资料及工程竣工测量资料应报测量监理工程师和监理处审核或认证。 6.4 工程放样测量资料和日常施工检测资料应报测量监理工程师认证。第四章、田块整理工程监理实施细则一、编制目的11贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，具体落实含山县土地利用总体规划；1.2通过土地整理，增加有效耕地面积，提高土地质量；1.3改善项目区的生态环境，创造良好的农业生产条件；1.4增加农民收入，改善农民生活条件43、；1.5完善项目区基础设施建设，保证项目区土地的可持续利用和生产的稳定性；二、 编制依据2.1国家现行的与本工程有关的施工规范、规程、标准及规定；2.2工程项目已批准的设计文件、图纸及地勘报告等；2.3业主与本公司签订的建设监理合同；2.4业主与承包单位签订的工程承包合同及协议。三、施工阶段质量控制3.1土方调配（l）挖方与填方基本达到平衡，在挖方的同时进行填方，减少重复倒运。（2）挖（填）方量与运距的乘积之和尽可能为最小，即运输路线和路程合理，运距最短。（3）取土或弃土应尽量不占用农田或少占农田。 3.2土方开挖 （1）、基础开挖施工宜安排在枯水或少雨季节进行，开工前应做好计划和施工准备工作44、，开挖后应连续快速施工。 （2）、基础的轴线、边线位置及基底标高应符合设计要求 （3）、在附近有其他结构物时，应有可靠的防护措施。 3.3土方填筑 （1）、回填时，坑、槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。 （2）、回填土方施工过程中应检查排水措施。 （3）、铺土厚度及压实遍数应根据土质、压实系数、含水量及 所用机具通过碾压试验确定。土方填筑（4）、回填土方施工过程中应检查排水措施。 （5）、铺土厚度及压实遍数应根据土质、压实系数、含水量及 所用机具通过碾压试验确定。3.4、施工质量控制中的主控点（一）土方平整工程 A、完工后的格田形状、面积应符合设计要求，田块连片应相对集中，便45、于机械耕作。 B、田块周边交通应有良好的通达性，与田间道路、通村公路、居民点等的连接及通行状况应能够满足当地群众的生产、生活要求。C、田块下部地质为砂砾石、坚石等结构的，应按设计要求进行清理，采用爆破施工的，应符合相关施工要求的规定。土壤改良层厚度不应低于600mm，其中耕作层的厚度不应低于250mm。D、相邻田块表面高差应符合设计要求。平原地区相邻田面高差宜为0.2m0.3m；岗地及丘陵地区的田面高差不应大于2m，以0.5m1.5m为宜。E、田块平整程度应结合灌溉方式、耕作机械等因素。大水漫灌的田块平整度应略有一定的坡降，但不宜超过1：500，以保证田块水分接受均匀。喷灌和滴灌对平整度要求可46、适当降低。F、满足田面平整度的要求，平整后水田格田面凹凸高差应控制在士3cm以内；旱地田面坡度应限制在1：500以内。G、满足单个田块内部挖、填土方尽量平衡的要求，田块平整整体上要做到单个田块内部土方挖、填方平衡，挖方等于填方，但对于要通过田块平整余土填埋坑塘的，应使挖方大于填方，控、填方之差略等于要填坑塘所需要的土方，余土用于填塘，预算时用填方作为平整土方，以防与废弃塘填埋土方重复计算。3.5、施工质量控制有关签证项目、隐蔽工程及试验签证所有隐蔽工程必须由现场监理签认。如管道预埋等。、质量评定项目签证各工序，分项、分部工程完成后必须经施工单位自检自评，合格后报专业监理工程师进行抽检，进行质量47、认可并签发质量认可证。四、施工监理进度控制1、审核施工单位提交的施工进度计划。2、审核施工单位提交的施工组织设计方案。3、审核施工单位提交的施工施工总平面布置图。4、审核施工单位提交的材料，设备需用量及进货时间，计划是否与进度计划协调和合理。 5、建立反映工程进度的监理日志，如实记载影响工程进度的内、外、人为、自然的各种因素。6、工程进度的检查，审核施工单位每月提交的工程进度报告。五、施工监理投资控制1、按合同要求及时提供图纸及技术资料。2、熟悉图纸，设计要求，标高标底，分析合同价构成因素，明确工程费用容易突破的部分和环节，从而明确投资控制的重点。3、预测工程风险及可能发生索赔的诱因，指定防范48、对策，减少向业主索赔的发生。4、工程变更，设计修改要谨慎第五章 砌体工程监理实施细则一、总则1.1为有利于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目的施工监理，规范监理活动，依据施工承建合同、设计文件，图纸要求以及水闸施工规范（SL27-91）、砌体结构设计规范（GBJ3-88）砖石工程施工及验收规范（GBJ203-83）公路桥涵施工技术规范（JTJ041-2000）参照SD120-84浆砌石坝施工技术规定，和有关浆砌石工程建设管理法规等文件规定编制本细则。1.2本细则适用于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目中浆砌石工程。1.3砌体工程施工监理应49、以现场控制为重点。工程质量应实行以工序质量控制为基础的程序化和量化管理。二、开工条件控制2.1 承建单位在具备了浆砌石的开工条件时，应根据合同文件技术条款，设计文件和相应技术规范，结合自然条件和施工技术水平编制施工技术措施计划报项目监理部批准。施工技术措施计划应包括下述主要内容：（1）工程简况（包括项目构成，合同或设计工程量，合同工期等）；（2）施工管理与作业劳动组织；（3）施工准备及程序和方法；（4）施工进度计划；（5）质量保证体系的建立，质量检验、检测措施；（6）安全生产与环境保护措施；（7）其他需要报告和说明的事项。2.2承建单位应在浆砌石工程施工前，完成施工放样工作，并将其成果报监理部50、批准，其内容：（1）工程简况，施测范围布置图；（2）放线依据及对原点检测校核情况；（3）施测方法，使用的仪器和人员配备；（4）放线成果（包括记录和平面布置图）。2.3上述报送文件连同审签意见单一式三份，经施工单位项目经理签字后递交，监理部审阅后，限时批复。2.4除非承建单位接到的审签意见为“修改后重新报送”，否则可及时向监理部申请开工许可证。监理部在接到承建单位申报开工申请单后，24小时内开出相应工程项目的开工许可证。2.5如果承建单位未能按期向监理部报送上述文件，由此而造成施工工期延误和其他损失，由承建单位承担合同责任。若承建单位在限期内未收到监理部应返回的审签或批复意见，可视为已报经审阅。51、三、施工过程控制3.1施工作业开始7天前，承建单位应向监理部送交水泥产品合格证和检验试验报告单，砂料检验资料，水泥砂浆配比试验等资料。3.2承建单位应对分批次购进的上述材料、中间产品进行检验、试验，对于不合格的材料，不得使用或进场。3.3施工过程中，承建单位应按照报经批准的施工措施计划按章作业，文明施工、安全生产，要求熟练的砌石工人上岗。3.4施工过程中，应按设计图纸施工完毕经驻地监理工程师验收合格方可进行下个工序。3.5施工过程中，承建单位应实行三检制，并认真对施工质量进行检验、检查。加强技术管理，做好原始资料的记录、整理。3.6施工过程中，发现施工技术措施的效果，不符合或达不到设计要求时，52、应及时向监理部报告并提出调整措施报监理部批准后实施。3.7施工过程中，当监理工程师需查阅资料和现场记录或者需作检验时，承建单位及其各级施工单位不得拒绝。监理部的巡视和驻地监理工程师的旁站、监督和检查，发现施工违反设计及技术要求时，有权采取口头违规警告，书面违规警告直至指令返工、停工等方式予以制止，由此而造成的工期延误与经济损失由承建单位承担合同责任。四、质量控制4.1浆砌块石护坡工程技术要求：(1)垫层的铺设垫层的位置、尺寸、材料级配、含泥量等应符合规定；铺筑时，应使滤料处于湿润状态，以免颗粒分离，并防止杂物或不同规格的砂石料混入；相邻层面必须拍打平整，保证层次清楚，互不混杂；每层厚度不得小于53、设计厚度的85%；（2）浆砌石厚度要符合设计要求。块石砌筑采用坐浆法施工，砂浆强度应符合设计。（3）砂浆拌合应用机械拌合。砂浆应随拌随用。因故停歇过久，砂浆达到初凝时应当作废料处理。4.2浆砌石挡土墙应符合下列要求：(1)砌石工程应在基础验收及结合面处理检验合格后方可进行施工。(2)砌筑前，应放样立标，拉线砌筑。(3)砌石的基本要求是平整稳定、密实和错缝。(4)砌石应分层，各砌层均应坐浆，随铺浆随砌筑；(5)每层应依次砌角石、面石，然后砌腹石；(6)块石砌筑，应选择较平整的大块石经修整后用作面石，上、下两层石块应骑缝，内外石块应交错搭接；(7)料石砌筑，按一顺一丁或两顺一丁排列，砌缝应横平竖直54、，上下层竖缝错开距离不小于10cm，丁石的上下方不得有竖缝；粗料石砌体的缝宽可为23cm；(8)砌体宜均衡上升，相邻段的砌筑高差和每日砌筑高度，不宜超过1.2m。4.2.1采用混凝土底板的浆砌石工程，在底板混凝土浇筑至面层时，宜埋设露面块石，以增加混凝土底板与砌体间的结合强度。4.2.2混凝土底板面应凿毛处理后方可砌筑。砌体间的结合面应刷洗干净，在湿润状态下砌筑。砌体层间缝如间隔时间较长，可凿毛处理。4.2.3永久缝的缝面应平整垂直。4.2.4混凝土灌砌块石，块石净间距应大于石子粒径，不得采取先嵌填小石块再灌缝的做法；灌入的混凝土应插捣密实。4.2.5砌筑过程中，应及时养护。4.2.6砌体勾缝55、应符合下列规定：(1)砌体的外露面和挡土墙的临水面均应勾缝，并以平缝为宜；(2)勾缝砂浆标号应高于砌体砂浆标号，宜用中细砂料拌制，灰砂比宜为1：2；(3)砌体勾缝前，应清理缝槽，并用水冲洗润湿，砂浆应嵌入缝内约2cm。（4）砌石的外露面和挡土墙的临土面均勾缝，以增强防渗性能。4.2.7砌体尺寸的允许偏差不得超过下表规定：项次检测项目允许偏差1墙面垂直度 (1)浆砌料石墙(1)墙高的0.5%且不大于20mm(2)浆砌块石墙临水面(2)墙高的0.5%且不大于30mm2护底海漫高程+50mm -100mm3护坡坡面平整度浆（灌）砌块石护坡护底、齿坎格埂30mm干砌块石护底护坡50mm4护底、海漫、护56、坡砌石厚度厚度的15%5垫层厚度厚度的20%6齿坎深度20mm4.3浆砌石单元工程质量检查数量应符合下列要求：（1）砂浆质量检查：每100m3砂浆或每一单元工程制作试件一组6个，进行砂浆抗压强度试验。（2）单元工程质量检测位置和数量：沿格埂15m长不少于1个点次，每分项检测点次不少于3个。4.4上述浆砌石工程分缝和止水应符合设计要求。4.5为保证施工质量，承建单位应认真进行质量跟踪检查、检验合格后填写质量评定表、报监理工程师抽检认可。五、其他5.1每单元工程施工结束后，承建单位应及时进行浆砌石工程的单元工程质量检查、评定，认真填写质量评定表格，经项目经理、技术负责人签字后报监理工程师抽验认可签57、字后退回施工单位保存，作为评定相应单元工程质量等级的基础。5.2本细则未列之其他施工技术要求，原材料品质和质量检验标准，按合同技术规定，设计要求及有关规定、规程和质量评定标准执行。5.3监理工程师对工程质量检验认可，所进行的批准、审核并不能减免承建单位所应承担的合同责任。单元工程开工（仓）证，以监理工程师是否在承建单位上报验的质量评定表上签字为依据，施工可凭此签发认证进行下道工序。5.4砂浆生产原材料，质量检验认证，按有关规范执行。5.5已按设计要求完成的工程量，报经监理工程师质量检验合格，按合同规定应予以支付的工程量才予以计量支付。合同支付计量，按合同文件规定要求执行。第六章 混凝土工程监理58、实施细则一、总则为有利于混凝土工程的过程控制，规范监理活动，依据招、投标文件和项目法人与施工单位签订的施工承建合同(以下简称“合同文件”)、工程设计文件以及SDJ20782水工混凝土施工规范和其他有关工程施工技术规程、规范编制本细则。本细则适用于本工程混凝土工程。二、开工申请控制2.1在混凝土工程施工20d以前，施工单位应按照设计文件要求，完成拟使用的各种标号混凝土的配合比试验，并提供包括3d、14d和28d龄期的试验成果资料，报监理部审批。试验中所用的所有材料来源应符合合同文件要求或事先得到监理站批准，且应与实际施工时使用的材料一致。2.2在进行混凝土配合比试验的3d前，施工单位应通知监理站59、，以便监理工程师在必要时能从材料取样开始，对试验全过程进行检查、监督。2.3混凝土工程开工前20d，施工单位必须根据合同文件、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及有关规程、规范的要求，编制混凝工程施工组织计划，报监理站审批。施工组织计划应包括以下主要内容：(1)工程概况(包括施工部位、浇筑平面图、剖面图等)。(2)浇筑程序(包括浇筑作业工序，分缝、分段、分层、分块和止水安装详图，有观测仪器埋设要求的还应包括观测仪器埋设详图)。(3)浇筑进度(包括工期安排及周、月浇筑强度)。(4)原材料(包括砂石骨料、水泥、钢材、止水材料、掺合料与外加剂等)。(5)混凝土生产(包括级配、配合比、坍落度60、浇筑中的允许间歇时间、拌和时间及外加剂掺量等)。(6)施工作业方法(包括基础面或缝面处理、分缝、模板、钢筋、预埋件及止水安装、混凝土运输、人仓、振捣、拆模、混凝土养护等，有观测仪器埋设要求的还应包括该仪器埋设作业内容)。(7)设备配置与劳动力组织。(8)质量控制和安全，措施。2.4当施工单位采用特种模板(如滑模、拉模)或特别的浇筑工序或监理站认为必要时，可要求施工单位进一步递交其(模具)安装支撑详图或进一步的详细设计和说明资料。2.5混凝土工程浇筑使用的原材料(包括钢材、水泥、砂石骨料、止水、外加剂及掺合料等)均应有产品合格证、出厂检验报告等。同时施工单位应按有关施工技术规范或监理工程师批准61、的检测计划中规定的数量和批量进行抽样检验。所有这些资料必须于施工开始前10d报送监理站审查认可。2.6上述文件经施工单位项目经理签署后报送监理站，监理站审议后限时返回审签意见。2.7施工单位上报的施工组织计划得到监理站的批准后，可即时向监理站提出开工申请。监理站将于接受施工单位申请后的24h内开出相应工程的开工许可证或开工批复文件。2.8监理单位对施工所进行的任何对照检查、检验和审核，并不意味着可以减轻施工单位所应负的合同责任。2.9如果施工单位未能按期向监理站报送开工申请所必须的材料、文件和资料，因而造成施工工期延误和其他损失，均由施工单位承担全部合同责任。若施工单位在限期内未收到监理站应返62、回的审签意见或批复文件，可视为已通过审议。三、施工过程控制3.1原材料控制：混凝土工程中使用的水泥，应有产品出厂合格证、生产厂家的出厂检验报告和施工单位的自检报告。试验检查项目包括以下主要内容：(1)水泥标号(水泥强度等级)。(2)凝结时间。(3)水泥安定性。袋装水泥贮运时间超过3个月、散装水泥超过6个月，使用前应重新检验。钢筋应有出厂合格证书或检测报告。使用前应做拉力、冷弯等试验，需要焊接的钢筋应做焊接工艺试验。钢号不明的钢筋，经检验合格后方可使用，但不得用于承重结构的重要部位。以另一种钢号或种类的钢筋代替设计文件规定的钢筋时，必须征得设计、监理和项目法人单位的书面同意。对钢筋的调直和清除污63、锈应符合以下要求：(1)钢筋的表面应洁净，使用前应将表面的油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。(2)钢筋应平直、无局部弯折和表面裂纹，钢筋中心线同直线的偏差不应超过其长度的1，成盘的钢筋或弯曲的钢筋应矫正后，才能使用。混凝土浇筑用的砂石骨料的性能指标应满足设计文件及有关规程、规范的要求。对砂的细度模数、含泥量，碎石的级配、超、逊径及含泥量等指标应重点检测。外加剂应有产品出厂日期、生产厂家出厂合格证、产品质量检验结果及使用说明书，否则应按SDl08-38水工混凝土外加剂技术标准进行质量检验。当贮存时间超过产品有效存放期，或对其质量有怀疑时，施工单位必须进行质量检验鉴定。因设计要求或施工的需要，必须64、在混凝土中掺用减水、缓凝、引气、调稠等外加剂及其他胶凝材料和掺合料时，其掺量及材料必须符合设计文件或技术规范的规定，并经过试验确定后报监理部批准。3.2混凝土浇筑：在混凝土浇筑开仓1d以前，施工单位应对浇筑仓面边线及模板安装位置进行复核，并将施测成果报监理部审核。为了确保放样质量，避免造成重大失误和不应有的损失，必要时，监理部可要求施工单位在监理工程师直接监督下进行对照检查。混凝土开仓浇筑前，施工单位应对各工序质量进行自检，检查包括以下主要内容： (1)基础面或缝面处理。 (2)钢筋布设。 (3)模板安装。 (4)止水安装及伸缩缝处理。 (5)观测仪器、设备及预埋件安装。(6)混凝土生产与浇筑65、准备。(7)其他必须检查检测的项目。施工单位在“三检”合格后，填报各工序质量检查评定表，报监理工程师复核。在开仓前310h通知监理工程师对上述内容进行检查确认，并在认证合格后办理混凝土浇筑开仓签证手续。检查标准参照设计文件和有关规程、规范执行。模板安装，必须按混凝土结构物的施工详图测量放样，确保模板的刚度和稳定性，重要结构应多设控制点，以利检查校正。模板安装过程中，必须加强检查与维护，经常保持足够的临时固定设施。浇筑过程中，如发现模板变形走样应立即采取纠正措施，直至停止混凝土浇筑。在加工厂中，钢筋的接头应尽量采用闪光对头焊接。现场作业或不能进行闪光对焊时，宜采用电弧焊(搭接焊、帮条焊、熔槽焊等66、)。焊接前，应将施焊范围内的浮锈、漆污、油渍等清除干净。为了保证混凝土保护层的必要厚度，应在钢筋与模板之间设置强度不低于构件设计强度并埋设有铁丝的混凝土垫块，并与钢筋绑扎紧。垫块应互相错开，分散布置。各排钢筋之间，应用短钢筋支撑，以保证钢筋布设位置准确。在混凝土现场施工浇筑施工中，应安排值班人员经常检查钢筋架立位置，如发现变动应及时矫正，严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。伸缩缝止水材料的型式、结构尺寸、材料的品种规格和物理力学指标，均应符合设计要求。其原材料的品种、生产批号、质量等均应记录备查。采用代用品时，须经过试验认证并征得设计单位同意后方可使用。浇筑混凝土时，应防止止水产生变形、变位、或67、遭到破坏。止水周围的混凝土必须特别注意振捣密实。已安装的暴露时间较长的周边缝止水必须及时用钢或木保护罩保护。施工单位应按合同文件、施工技术规程、规范或监理工程师批准的检测计划中规定的数量和方法对混凝土拌和物和各种原材料进行抽样检测。每一规定时段(通常为1月)，施工单位或其试验室应向监理站提交一式两份书面检测报告。应包括以下内容：(1)所用的各种材料及其试验数据的详细描述。(2)实验方法、程序及试验仪器设备情况。(3)试验过程和结果的详细陈述。(4)结论意见。在混凝土浇筑过程中，施工单位应有技术人员、质检人员以及调度人员在施工现场进行技术指导、质量检查和作业调度。施工单位应严格按批准的混凝土配合68、比拌制混凝土，对于不合格的混凝土，监理工程师有权按有关规定拒绝人仓。混凝土的运输应遵守以下原则：(1)混凝土运输设备应根据施工条件选用，运输过程中应避免发生分离、漏浆、严重泌水或过多降低塌落度等情况的发生。(2)应尽量缩短运输时间或减少转运次数；因故停歇过久，混凝土产生初凝时，应作废料处理；在任何情况下，严禁途中在混凝土中加水后运人仓内。(3)不论采用何种运输设备，当混凝土人仓自由下落高度大于2m时，应采取缓降措施。仓内的泌水应及时排除。严禁在模板上开孔赶水，以免带走灰浆；严禁用振捣器赶料；严禁在流水中浇筑混凝土；已浇筑的混凝土在硬化之前不得受水流冲刷。混凝土浇筑应保持连续性。如因故中止且超过69、允许间歇时间，则应按施工缝处理；若能重塑者，仍可继续浇筑?昆凝土。浇人仓的混凝土应随浇随平仓，不得堆积；仓内若有粗骨料堆积时，应均匀地散铺于砂浆较多处、或未经振捣的混凝土上，但不得用水泥沙浆覆盖，以免造成内部蜂窝。雨季或冬季施工时，应有防雨、防冻等措施。混凝土施工缝的处理，应遵守下列规定：(1)已浇好的混凝土，在强度未达到25MPa时，不得进行上一层混凝土浇筑的准备工作。(2)混凝土表面应加工成毛面并清理干净，排除积水，铺设23cm厚水泥砂浆后，方可浇筑新混凝土。 施工期间，施工单位应作好详细的施工记录，包括以下内容：(1)每一块体混凝土浇筑方量，所用原材料的品种、质量，混凝土标号及配合比。(70、2)各块体混凝土的实际浇筑起讫时间、养护及表面保护时间、方式，模板、钢筋及止水实施等情况。(3)浇筑地点的气温，各种原材料的温度，混凝土的浇筑温度，模板拆除的日期。(4)混凝土试件的试验结果(每种标号的混凝土每100200m取1组试件，对于重要工程，不得少于30组试件)及其分析。(5)混凝土裂缝的部位、长度、宽度、深度、裂缝条数、发现的日期及发展情况。(6)施工中发生的质量、安全事故及其处理措施。对于施工中发生的质量事故，施工单位应保护好现场，及时向监理工程师报告；同时应立即查明其范围、数量，填报质量事故报告单，分析产生质量事故的原因，提出处理措施，经监理站审批并报请项目法人和设计认可后，方可71、进行处理。对于一般的混凝土缺陷，应在报请监理工程师检验并得到同意处理后，在拆模后24h内修复、修补完毕。修复、修补措施应报经监理工程师同意后进行。修复、修补过程中，均需有详细记录。混凝土模板拆除的期限，应得到监理站的同意。除非设计文件另有规定，否则应遵守以下规定：(1)不承重的侧面模板，应在混凝土强度达到25MPa以上，并能保证其表面及棱角不因拆模而损坏时才能拆除。(2)钢筋混凝土结构承重模板，至少应达到设计强度的50以上时，才能拆除。混凝土浇筑完毕后，应按有关规范和设计要求进行养护。施工单位应按照报审批准的施工组织计划按章作业、文明施工。需根据试验或试验性作业成果决定施工实施，或必须调整、修72、订施工作业程序、方法和进度计划，或必须调整混凝土原材料与配合比等，属于对施工组织计划的实质性变更，均应事先报经监理站书面同意后方可实施。为了确保施工质量，施工单位必须按照有关施工规范、设计文件进行施工。对发生的违规作业行为，监理工程师可发出违规警告、返工指令，直至指令停工整顿。四、止水、伸缩缝工程监理实施细则4.1止水、伸缩缝的形式、尺寸、埋设位置和材料的品种规格应符合施工图纸的规定。4.2金属止水片在加工场分段制作成型，衔接按其厚度分别采用折叠、咬接或塔接方式。其搭接长度不得小于20mm，咬接和搭接部位必须双面焊接。搭接焊前用铜铆钉铆定，焊接材料与母材相同。焊接好后止水片用浸煤油法检查焊缝确73、保不漏水。止水片应平整、干净、无砂眼和钉孔。4.3橡胶止水的焊接应分别用熔焊热压焊接。4.4水平止水片安装采用嵌固法，固定在模板上，垂直止水片的安装采用先浇嵌固后再浇留槽法，即先浇的一面将垂直止水片嵌固在模板内浇砼，后浇的一侧用热沥青固定在预制的砼槽内。垂直沥青槽采用砼预制，现场分节安装，分段灌注热沥青。预制砼沥青槽外壁必须拉毛，以便浇筑的砼密切接合。沥青槽接头处应封严密。4.5砼浇筑时一次性将水平止水覆盖。为防止止水片形成气泡，除用振动器进行振捣处，还得用人工辅助振捣，以使密实。振捣时振捣器不得触及止水片，以防产生变形、变位和遭损坏。施工中加强保护暴露在砼外的止水片，不要碰撞变形和损坏。4.74、6伸缩缝油毡板的制作要求平整，涂刷均匀，尺寸、厚度符合设计规定。4.7伸缩缝表面清洁干燥，蜂窝麻面处理并填平，外露施工铁件割除，铺设预制油毡板均匀、平整、牢固，相邻块安装紧密平整无缝。五、其他5.1混凝土工程按一个浇筑仓号划分为一个单元工程。5.2每个混凝土单元工程施工结束后，施工单位应及时填报堤防工程混凝土单元工程质量评定表，并报监理工程师确认，作为评定相应分部工程质量等级的基础。分部工程验收、阶段验收、单位工程验收和工程竣工验收按有关规程、规范和有关监理文件执行。5.3已按设计要求完成，报经监理工程师检验合格，按合同规定应予以支付的工程量才能予以计量支付。工程计量支付，按合同文件和有关监理75、工作规程中的规定执行。5.4本细则未列之其他施工技术要求、质量检验标准，按合同文件、设计文件和有关施工技术规程、规范及质量评定标准执行。第七章 金属结构和启闭机安装工程监理实施细则一、总则 1.1为有利于实施金属结构和启闭机安装工程监理，规范监理活动，依据工程承包合同文件、设计文件和DLT501894水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范、DLT501994水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范以及其他现行的有关技术规程、规范，编制本细则。 1.2本细则适用于金属结构和启闭机安装工程项目的监理。 1.3安装各工序应实行工序质量检查签证制度，上道工序不合格，下道工序严禁开工。 1.4监理工程师对安76、装质量的监督、复验和签证并不免除安装单位对质量应负的合同责任。二、开工条件控制 2.1明确监理例行程序。下发监理作业表格；明确工程质量、进度、投资监理签证的程序；明确监理工程师与制造单位之间函件、文件、报表等公文手续；明确工程例会召开的地点、时间、会议议程等。 2.2监理工程师应督促制造单位在安装工程开工前14d内，提交根据施工设计图样、出厂竣工图样、安装技术说明书以及合同技术标准和规范的规定编制的安装工程施工措施计划，并应从施工设备、施工程序、安装方案、制造质量保证体系和保证措施、施工进度等方面检查其是否满足安装合同的技术和进度要求。安装施工措施计划至少应包括以下内容： (1)施工布置。(277、)施工总进度。(3)施工程序，主要施工方法和关键技术措施：(4)主要施工设备和材料。(5)质量控制措施。(6)组织措施。7)安全措施。 2.3施工质量保证体系的检查认可。安装单位应建立以项目经理、项目总工、质检负责人、专职质检员组成的工程质量管理组织，配备质量检验和测量工程师，建立满足工程质量检测的现场试验室或委托有相应资质、资格的检测单位进行检测，建立班组自检、专职质检员复检和质检负责人终检的“三检”制，完成质量保证体系文件的编制，建立健全施工质量保证体系，并报送监理工程师检查认可。 2.4组织设计交底。在工程开工前，监理工程师应组织设计单位进行设计交底，使安装单位明确设计意图、技术标准和技78、术要求。 2.5检查施工安装条件： (1)施工设备进场查验。安装单位应按施工承包合同要求组织施工设备进场，并向监理工程师报送进场设备报验单。监理工程师应检查施工设备是否满足施工工期、施工强度和施工质量的要求。未经监理工程师检查批准的设备不得在工程中使用。 (2)焊接工艺试验评定。若合同技术要求金属结构在安装前应进行焊接工艺试验评定的，安装单位应在安装前14d内将焊接工艺评定试验方案报监理工程师审批。在监理工程师到场的情况下，安装单位按批准的试验方案进行试件焊接。焊接完的试件应送有相应资质的单位进行检验。检验合格的焊接工艺经监理工程师批准后，才能作为金属结构安装焊接工艺，否则应重新编制焊接工艺并79、评定。 (3)在安装前7d，安装单位应将用于安装工程的所有材料和外购件的出厂合格证和由有相应资质的单位出具的试验报告、参加该工程安装的技术工种人员和质检人员名册及其资格证、金属结构或启闭机安装开工申请单，报监理工程师审查签证。 2.6签发工程开工许可证。上述安装单位报送的报审材料连同审签意见单一式四份经安装单位项目经理或总工签署并加盖公章后报送监理工程师，监理工程师在7d内返回审签意见单一份，审签意见包括“已审阅”、“照此执行”、“按意见修改后执行”、“修改后重新报送”4种。除非审签意见为“修改后重新报送”，否则安装单位即可向监理工程师报送开工申请报告，监理工程师将在收到开工申请24h内签发工80、程开工许可证。 2.7如果安装单位未能按期向监理工程师报送开工所必需的材料，由此造成施工工期延误和其他损失，均由安装单位承担合同责任。安装单位在期限内未收到监理工程师的审签意见单或批复文件，可视为已报经审阅同意。三、安装过程监理 在金属结构和启闭机安装过程中，监理工程师应督促安装单位按照批准的安装施工措施计划和合同技术规程规范的要求，加强技术管理，严格执行工序质量“三检”制，上道工序不合格，下道工序严禁开工，以保证所有部件安装尺寸和公差及焊接质量符合有关规定的要求；安装单位质检人员应及时向监理工程师报告检查中发现的问题，并提出处理方案和提供必要的资料，报监理工程师审批。监理工程师应对安装作业工81、序进行巡视、跟踪、检查和记录，发现违反合同技术规程规范的作业，监理工程师可采取口头违规警告、书面违规警告、对已安装的部件指令进行全面检查、直至指令返工、停工等方式予以制止。 3.1材料质量控制： (1)监理工程师对安装单位报送的安装所用的材料质量保证资料，应检查其是否具有国家标准或部颁标准的材质证明或出厂合格证，是否按合同技术规程规范的规定进行了复查检验，承担复查检验的检测单位是否具备相应的资质等。对无出厂合格证、标识不清、数据不全、或有疑问的材料应督促制造单位逐个进行复查试验；在试验合格并取得监理工程师的认证前，安装单位不得将此类材料运进安装场。 (2)材料品种、规格必须符合设计图样要求，如82、因某种原因不能使用设计图样规定的材料而需代用时，制造单位应在该项目安装前14d，向监理工程师提交“材料代用申请单”。经监理工程师核转设计单位书面同意后，才能代用。 (3)安装单位外购的标准件(系指各种标准零件、组件及专业厂生产的标准设备)应符合施工图样的型号、技术参数、性能指标等要求，并应进行检验及测试，认定合格后才能采购。采购的标准件应有出厂合格证明。 (4)专门指定的特殊产品，安装单位应在合同中指定的生产厂或专业配套厂采购，否则，监理工程师将不予验收签证。 3.2焊工资格： 从事一、二类焊缝焊接的焊工必须持有在有效期内的劳动人事部门签发的锅炉、压力容器焊工考试合格证书或水利部签发的水工钢结83、构焊工考试合格证书；焊工焊接的钢材种类、焊接方法和焊接位置等，均应与焊工本人考试合格的项目相符。 3.3金属结构和启闭机安装过程监理： (1)金属结构和启闭机安装及试验期间，监理工程师应督促制造单位按合同规定派技术人员在工程现场配合金属结构或启闭机安装、试验工作。 (2)金属结构、启闭机的工地交接：金属结构或启闭机到货后，监理工程师接到制造单位要求进行工地交接的申请后，应组织制造单位向安装单位进行工地交接。在监理工程师在场的情况下，由制造单位和安装单位的代表共同进行检查、清点，并办理移交签证手续。移交工作主要为检查清点设备和构件型号、规格、数量(装箱件只点箱数，待安装时由制造单位现场服务人员与84、安装单位代表共同清点)与到货清单是否相符。若发现损坏、丢失或变形情况，应由制造单位修理或更换。修复或更换后是否合格应经监理工程师复检认可。在工地交接完成后，安装单位应负责在工地范围内安装前的运输、贮存、维护与保养。 (3)安装单位自购件、自制件的验收签证：安装单位按照施工详图、合同技术规程规范的技术要求，完成各阶段的预埋件采购、制作后，应及时通知监理工程师进行检查签证。采购、制作的埋件未经监理工程师检查签证，不得用于工程埋设。 (4)埋件、结构件和设备的存放与保护：埋件在埋设之前、结构件在安装之前，应分别按不同种类分类存放，垫离地面并采取有效的措施防止锈蚀以及油脂和各类有机物的污染，避免发生变85、形，并作出明显标记；设备应入库保管。 (5)安装工作面交接：监理工程师应主持由土建施工单位和安装单位参与的安装工作面交接签证。安装单位应对工作面进行复检，其内容包括：安装基准点及其位置、一期混凝土预留槽尺寸和由土建完成的预埋件、插筋等。 (6)安装前的准备工作检查： 1)安装单位应对所使用的各种测试、测量工具和仪器按合同技术规范的要求进行校验或率定，并报监理工程师核备。 2)安装单位应将门槽等埋设件安装使用的基准线的测量放样成果报监理工程师审批。门槽等埋设件安装使用的基准线，除了应能控制门槽各部位构件的安装尺寸及精度外，还应能控制门槽的总尺寸及安装精度。 3)在进行闸门、门槽等埋设件、或启闭机86、安装时，必要时应对该扇闸门或门槽埋件、启闭机的全部构件、结构总成、或机械总成等进行拼装检查：检查该闸门或门槽、启闭机的工厂制造是否齐全，各部件在运输、存放过程中有否损伤；将各种埋件及插筋表面的浮锈、油渍、浮皮或油漆等清除干净；检查各部件在拼处的安装标记是否属于本套闸门或门槽埋件、启闭机的部件，凡不属于本扇闸门、门槽埋件、启闭机的部件或总成，不允许组装到一起，不论这种组装是否合适，必须找到属于本扇闸门、门槽埋件、启闭机的部件或总成，才能进行安装；在组装检查中发现损伤、缺陷或零件丢失等，应进行修整，补齐零件，对到货的设备总成进行必要的解体清洗，对应该注润滑油脂的部位，应注满润滑油脂，才允许进行安装87、。 4)所有的一期混凝土与二期混凝土的结合面，应在门槽埋设件安装之前进行深凿毛，并用高压水将碎屑、浮尘清理干净。 (7)埋件安装后混凝土浇筑之前的检查签证：一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经安装单位自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。 (8)混凝土浇筑之后的埋件检查签证：安装单位应对埋件安装公差进行复核，并将埋件工作面上的连接焊缝打磨平整、打磨后的表面光洁度应与焊接的构件相一致。复核和打磨合格后，安装单位应通知监理工程师进行埋件检查验收签证。 (9)焊接质量控制：构件的焊接应按施工图样和合同技术规范的规定执行。一、二类焊缝和构件组装完毕，焊前应经监理工程88、师检查签证后，方可施焊。现场安装焊缝，安装单位应按合同技术规范的规定采用超声波方法进行检查，在超声波检查过程中发现缺陷的部位，如不能判断是否需返工处理时，应再使用射线探伤检查。 (10)在开始无损探伤前14d，安装单位应将进行无损探伤人员的资格证、射线探伤设备、超声波探伤设备、准备进行探伤的部位和探伤方式等情况的详细报告提交监理工程师批准。未经监理工程师批准，不得开展无损探伤工作。必要时监理工程师应对探伤进行见证。 (11)金属结构、机械设备的组装后，各部分尺寸、形状、位置必须与施工图一致，全部组装经检测试验合格，并得到监理工程师检查签证后，才允许除锈、涂装。 (12)在开始除锈和涂装前14d89、，安装单位应将该工艺措施和拟采购的防腐材料的产品型号、性能质量、产品说明书等资料报监理工程师批准后，才能进行材料采购和涂装部位的除锈和涂装。 (13)金属结构和启闭机安装工程的除锈和涂装应按合同技术规定进行施工。表面处理、余装施工的每道工序应经安装单位质检员和监理工程师检查签证后，才能进行下道工序布工。四、安装工程完工验收 4.1在金属结构或启闭机安装完毕，并已通过了合同技术规范所规定的试验和检测，安装单位应向监理工程师递交安装完工验收申请，并提供安装完工验收报告及资料。监理工程师应对完工验收报告和资料进行审查，认定具备完工验收条件时，将安装单位的完工验收申请核转项目法人主持完工验收。项目法人90、将会同监理工程师、设计单位、安装单位，必要时还应包括制造单位共同组成验收小组进行安装工程完工验收工作。验收合格后，验收小组应对各安装项目进行签证。 4.2安装单位提供的金属结构完工验收资料应包括以下内容： (1)主要材料出厂合格证、复检试验报告和标准件及外协件的出厂合格证。 (2)闸门或其他金属结构构件的出厂合格证。 (3)焊缝质量检测报告。 (4)表面防腐蚀质量检验报告。 (5)制造、安装最终检查记录和试验报告。 (6)重大缺陷记录报告。 (7)设计通知单和有关会议纪要。 (8)竣工图。 (9)试运行记录和报告。 (10)设备出厂装箱资料。4.3安装单位提供的启闭机安装完工验收资料应包括以下91、内容： (1)竣工图。 (2)设计修改通知单。 (3)安装尺寸的最后测定和凋试记录。 (4)安装焊缝的检验报告及有关记录。 (5)安装重大缺陷的处理记录。 (6)机械设备的出厂合格证。 (7)重要零部件的出厂合格证。 (8)试运转及负荷试验报告。 (9)设备出厂装箱资料。4.4金属结构及其埋件有关验收项目及验收标准应按DLT501894执行4.5启闭机及其埋件有关验收项目及验收标准应按照DLT501C94执行。启闭机验收前必须至少通过以下试验：(1)设备各组成部分的分部功能与动作调试。(2)设备功能与动作联合凋试。(3)设备空载试验。(4)设备负荷试验。五、其他 5.1每一单元工程安装结束后，92、安装单位应及时对该单元工程质量进行评定，并报监理工程师核定。 5.2工程完工后，安装单位应按监理工程师的规定和要求编制含工程竣工图在内的工程验收资料。工程验收资料中应附有全部质量检查文件及工程缺陷处理检测记录和检查签证资料。 5.3本细则未列的施工测量、施工进度控制等内容，按相应监理实施细则的有关要求执行。第八章 合同计量与支付监理实施细则1、目的为使合同投资目标得到有效控制，规范合同计量与支付程序，依据施工合同文件和监理合同文件以及水利水电工程技术规程规范，技术标准编制本实施细则。2、适用范围（1）铜山县废黄河治理工程项目。（2）监理项目范围内以及施工合同规定必须列入支付的其它工作项目。（393、）合同计量与支付签证依据施工合同文件规定进行。3、监理职责（1）总监理工程师负责合同工程总投资控制，负责组织实施本工程合同支付，并最终签发合同工程支付签证单。（2）相关项目监理工程师负责审核施工单位申报的工程量，协助总监理工程师、副总监理工程师审核施工单位申报的支付申请。（3）监理员负责预审施工单位申报的工程量和协助相关项目监理工程师进行工程量计量复核。4、工程项目计量与支付控制（1）施工导截流工程除另有规定外，本合同工程的施工围堰填筑拆除按工程量清单所列项目的单价、实际完成工程量进行支付；施工期的降排水、雨水渗水排除按工程量清单所列项目的总价进行支付。总价支付应包括上述工程项目的设计、施工、94、维护以及水位观测和质量检查等所需的人工、材料和使用设备等一切费用。（2）河道开挖工程除合同另有规定外，本合同工程按工程量清单中所列项目的单价、实际完成工程量进行支付。（3）混凝土工程模板：混凝土模板应分摊在每立方米混凝土单价中，不单独计量和支付。单价中包括模板及其支撑材料的提供以及模板的制作、安装、维护、拆除、质量检查和检验等所需的全部人工、材料及其使用设备和辅助设施等一切费用。 混凝土浇筑的曲面模板或结构物表面有平整度和特殊要求的模板，应按混凝土接触面的每立方米计量，分别按工程量清单所列每立方米单价支付。单价中包括模板材料的提供、模板的制作、安装、维护及拆除等质量检查和验收所需的全体人工、材95、料以及使用设备和辅助设施等一切费用。钢筋：按本合同施工图纸配置的钢筋计算，每项钢筋以监理人批准的钢筋下料表所列的钢筋直径和长度换算成重量进行计量。承包人为施工需要设置的架立筋，在切割、弯曲加工中损耗的钢筋重量，不予计量。各项钢筋分别按工程量清单所列项目的每吨单价支付，单价中包括钢筋材料的采购（钢筋为甲供材）、卸货、加工、运输、储存、安装、试验以及质量检查和验收等所需全部人工、材料以及使用设备和辅助设施等一切费用。钢筋材料由发包人负责采购、运输（运至工地钢筋加工场或仓库）普通混凝土：混凝土工程量以立方米（m3）为单位，按施工图纸或监理人签认的建筑物轮廓线或构件边线内实际浇筑的混凝土进行计量，按工96、程量清单所列项目的每立方米单价支付。图纸所示或监理人指示边线以外超挖部分的回填混凝土及其它混凝土，以及按本章第条中规定进行质量检查和验收的费用，均包括在每立方米混凝土单价中，发包人不再另行支付。凡圆角或斜角、金属件占用的空间，或体积小于0.1m3，或截面积小于0.1m3和预埋件占去的空间，在混凝土计量中不予扣除。混凝土浇筑所用的原材料（包括水泥、掺和料、骨料、外加剂等，其中水泥为甲供材）的采购、运输（水泥仅计工地内运输）、保管、贮存，以及混凝土的生产、浇筑、养护、表面保护、试验和辅助工作等所需的人工、材料及使用设备和辅助设施等一切费用均包括在混凝土每立方米单价中。根据要求完成的混凝土配合比试验97、，经监理人最终批准的试验报告，按混凝土配合比试验项目的总价支付。总价中包括试验中所有材料、试验样品、劳动力及设备和辅助设施的提供，以及与试验有关的养护和测试等所需的一切费用。止水、伸缩缝所用的各种材料的供应和制作安装，应按工程量清单所列各种材料的计量单位计量，并按工程量清单所列项目的相应单价进行支付。混凝土表面的修整费用不予单列，应包括在混凝土每立方米单价中。预埋于混凝土内测压管和沉降观测点等埋件的提供和制作安装，应按工程量清单所列项目的计量单位计量，并按工程量清单所列项目的相应单价进行支付。预制混凝土：预制混凝土的计量和支付以施工图纸所示的构件尺寸，以立方米（m3）为单位进行计量，并按工程量98、清单所列项目的每立方米单价进行支付。预制混凝土每立方米单价中应包括原材料的采购（水泥为甲供材）、运输（水泥仅为工地内运输）、储存，模板的制作、搬运和架设，混凝土的浇筑，预制混凝土构件的运输、安装等所需的全部人工、材料及使用设备和辅助设施以及试验检验和验收等一切费用。（4）砌体工程砌石体以施工图纸所示的建筑物轮廓线或经监理人批准实施的砌体建筑物尺寸量测计算的工程量以立方米（m3）为单位计量，并按工程量清单所列项目的每立方米单件进行支付。工程砌体所用的材料（包括水泥、砂石骨料、外加剂等胶凝材料）的采购、运输、保管、材料的加工、砌筑、试验、养护、质量检查和验收等所需要的人工、材料以及使用设备和辅助设99、施等一切费用均包括在砌筑体每立方米单价中。因施工需要所进行砌体基础面的清理、土方开挖和施工排水，均应包括在砌体工程项目每立方单价中，不单独计量支付。（5）小型钢结构制作和埋设钢结构工程的计量和支付，应按施工图纸所示的全部钢结构制造和安装使用材料的计算重量，以吨为单位进行计量，并按工程量清单所列项目的每吨单价支付。涂装工程量应按钢结构实际刷涂面积，以平方米为单位进行计量，并按工程量清单所列项目的每平米单价支付。各种预埋固定件，应按施工图纸所示的计算重量和工程量清单所列项目单价，以千克（或吨）为单位进行计量和支付。接地系统的计量和支付，应按施工图纸所示的接地装置材料计算重量和工程量清单所列项目的单100、价，以吨为单位进行计量支付。上述各项在工程量清单所列项目的单价内，应计入所有构件及其附件材料的采购，运输、保管，加工、安装、检验、试验、埋设、清洗、防腐、维护和验收等所需的全部人工、材料和使用设备及辅助设施等的一切费用。（6）金属结构按该项目施工（安装）图纸所示的重量，以吨为单位进行计量，并按工程量清单所列该项目的每吨单价进行支付。启闭机（包括电动葫芦）安装工程项目的支付，将按该项目施工（安装）图纸所示的重量，以台套为单位进行计量。并按工程量清单所列该项目的每台套单件进行支付。单价中已包括所有安装设备（包括附属设备），从出厂验收、接货、运输、保管、安装、涂装、现场试验和试运转、质量检查和验收，101、以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用。（7）拆除工程除合同另有规定外，本合同拆除工程按工程量清单规定进行支付。总价支付包括拆除作业中进行的场地清理、排水设施、拆除物的清运、保护措施、废弃物堆场的整治、质量检查和验收等承包人的全部人工和设备运行费用。总价支付包括承包人按监理人指示将回收物运至堆放场地及为发包人提供装车服务的费用。5、合同支付工程量计量的测量控制（1）投标书工程量报价单中所列的工程量，不能作为合同支付结算的工程量。施工单位申报支付结算的工程量，应以经监理工程师验收合格、符合支付计量要求的已完工程量，按合同工程量报价单中的支付分类单价，按单位、分部102、单元工程分类进行量测与度量。（2）施工单位对某项工程(或部位)进行支付工程量量测时，应在量测前向项目监理部递交验收量测申请报告。报告内容应包括：工程名称、分部工程、单元工程名称及编号，量测方法和实施措施，经项目监理站审查同意后，即可进行工程量量测工作。项目监理站届时将派出监理测量或计量工程师参加和监督量测工作的进行。（3）监理工程师要求对收方工程任何部位进行补充或对照量测时，施工单位应立即派出代表和测量人员按要求进行测量，并及时按监理工程师的要求提供测量成果资料。如果施工单位未按指定时间和要求派出上述代表和测量人员，则由监理工程师主持的量测成果被视为对该部分工程合同支付工程量的正确量测，除非103、施工单位在被告知量测成果后3d内，向项目监理部提出书面复查、复测申请，并被总监理工程师接受。（4）凡超过施工图纸和本工程技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量或计算1） 重量计量的计算a 凡以重量计算的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合格的称量器，在规定的地点进行称量。b 钢材的计量应按施工图纸所示的净值计量。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以直径和长度计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；钢板和型钢材按制成件的成型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有104、关钢筋、钢材等各自的单价中。2） 面积计量的计算结构面积的计算，应按施工图纸所示集购物尺寸线或监理人指示在现场实际测量的结构物净尺寸线进行计算。3） 体积计量的计算a 结构物体积计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按建立人指示在现场测量的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于0.1m3的孔洞、预埋件等工程量不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的工程量不重复计量。b 混凝土工程量的计算，应按监理人签认的已完成工程的净尺寸计算；土石方填筑工程量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计量。4）长度计量的计算所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平105、行于结构物位置的纵向轴线或基础方向的长度计算。（5）所有为合同支付所进行的测量与变量（包括计算书、测量图等）成果，都必须事先报经监理部认可。（6）计量精度：所有计量数据最多保留小数后两位小数。6、合同支付申报材料（1）项目监理部只承认工程施工中的合格的工程量，并据此以合同工程量报价单分类、分项进行支付计量结算。（2）施工单位应于当月25日前，向项目监理部递交合同支付结算申请报告(或报表)。（3）项目监理站只接受符合下述条件的工程量合同支付申报：1） 当月完成，或当月以前完成尚未进行支付结算的。2） 属于监理范围，工程施工合同规定必须进行支付结算的。3） 有相应的开工指令、施工质量终检合格证和单106、元工程(工序)质量评定表(属于某分部或单位工程最后一个单元工程者，尚必须同时具备该分部或单位工程质量评定表)等完整的监理认证文件的。4）有监理确认签证的合同索赔支付。（4）施工单位向监理部递交的合同支付申报(或报表)，必须包括下列内容：1）申请支付工程项目的单位工程名称、分部工程和单元工程名称及其编码。2） 施工作业时段及设计文件文图号。3） 申请支付工程项目施工中的质量事故、安全事故、停(返)工或违规警告记录，以及施工过程处理说明。4）由监理工程师签署的确认支付工程量的工程计量报验单。5） 必须进行施工地质测绘(或编录)工作的工程项目，还必须同时提供地质测绘(或编录)工作已经完成的认证记录。107、（5）如果因为施工单位报送资料不全，或不符合要求，引起合同支付审签的延误，由施工单位承担合同责任。（6）项目监理部对施工单位递交的合同支付申请的签证意见，包括下述3种：1） 全部申报工程量准予结算。2） 全部或部分申报工程量暂缓结算。3） 全部或部分申报工程量不予结算。第八章 工程变更监理实施细则1、目的为使合同投资目标得到有效控制，规范工程变更的条件、内容、程序与要求，为有利于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目变更全过程的控制，依据招投标文件合施工合同、设计文件、监理合同以及水利工程建设项目施工监理规范SL288-2003、水利水电施工质量检验与评定规程SL176108、-2007等文件编制本实施细则。2、范围本细则使用于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目。3、监理职责总监理工程师负责组织实施工程变更审查，签署合同文件授权范围内的一切工程变更指令。监理工程师在总监理工程师领导下完成工程变更监理具体工作。4、工程变更条件与内容工程变更包括设计变更和施工变更，是指因设计条件、施工现场条件、设计方案、施工方案发生变化，或项目法人与监理机构认为必要时，为实现合同目标而对设计文件或施工状态所作出的变更与修改。(1) 监理机构仅接受下列工程变更指示、通知或建议：1）执行项目法人发出的工程变更指示。2) 设计单位根据施工现场条件变化所提出的工程变109、更建议或设计修改通知。3) 施工单位根据施工现场条件、施工方案或施工状态发生变化，依照合同文件规定的程序提出的施工变更建议。（2）在履行合同过程中，监理机构可根据工程的需要并经发包人同意指示施工单位进行以下各种类型的变更。没有监理工程师指示，施工单位不得擅自变更。1) 增加或减少施工合同中任何一项工作内容。2) 取消施工合同中任何一项工作（但被取消的工作不能由发包人或由其它承包人实施）。3) 改变施工合同中任何一项工作的标准或性质。4) 改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸。5) 改变施工合同中任何一项经批准的施工计划、施工方案，追加为完成工程所需的任何额外工作。6) 改动部分工程规定110、的施工顺序或时间安排。7) 增加或减少合同中项目的工程量超过合同约定的百分比。5、工程变更处理程序与要求（1）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或施工单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件。（2）监理机构在接受设计单位的设计修改通知或施工单位的工程变更建议后，总监理工程师必须根据实际情况、设计变更文件和其他有关资料，按照施工合同的有关条款，在指定专业监理工程师完成下列工作后，对工程变更的费用和工期作出评估：1） 对变更项目设计的可行性与可靠性进行技术审查。2） 对变111、更项目的工程量清单及经济性进行审查。3） 对变更项目的施工进度计划及对合同工期的影响进行审查。（3）总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与施工单位和建设单位进行协调。根据项目法人授权，批准签发工程变更单。 工程变更单应并应包括工程变更要求、工程变更说明、工程变更费用和工期、设计变更文件和必要的附件等内容。（4）监理机构对工程变更的通知、要求或建议审查时遵循的基本原则： 1） 变更后不降低工程的质量标准，不影响工程完建后的功能和使用寿命。 2） 工程变更在施工技术上可行、可靠。3） 工程变更有利于施工实施，不至于因施工工艺或施工方案的变更，导致合同价格的大幅度增加。4） 工程变更引起的费112、用及工期变化经济合理，不至于导致合同价格的大幅度增加。5） 工程变更尽可能不对后续施工产生不良影响，不至于因此而导致合同控制性工期目标的延迟。（5）施工单位接受监理机构的工程变更指令后，应考虑下列两种情况：1） 如果这种变更不符合工程合同文件规定，或超出合同工程项目或工作项目范围，施工单位可以提出签订补充协议与合理补偿、或提出拒绝执行的要求。 2) 如果这种变更超出施工单位所具备的施工手段与能力，或将导致施工单位造成额外费用与工期延误，施工单位可提出理由，申报项目法人或监理机构重新审议，或在执行期间提出施工索赔申报。（6）工程变更的申报、联系、要求、审查、批准、发出等过程与依据文件均必须是有效113、的书面文件。 监理机构对工程变更的审查、批准权限及审批程序，还应同时受工程建设监理合同文件规定和项目法人授权的约束，并依据工程建设监理合同文件和工程合同文件规定进行。（7）只要工程变更指令是按工程合同文件规定发出的，则这类变更不解除或减轻合同双方应承担的合同义务与责任。6、工程变更的申报内容与要求（1）施工单位向监理机构提交的施工变更建议书应包括以下主要内容： 1）变更的原因及依据。 2）变更的内容及范围。 3）变更的工程量清单(包括工程量或工作量、引用单价、变更后的合同价格，以及引起对施工项目合同价格的增加或减少总额)。 4）变更项目施工进度计划(包括施工方案、施工进度以及对合同控制进度目标114、和完工工期的影响)。 5) 为对工程变更建议进行有效审查与批准而向监理机构与项目法人必须提交的图纸与资料。 （2）设计单位向项目法人提交的工程变更建议书的内容与要求，项目法人或勘察设计合同未另行规定的，参照71条内容要求执行。 （3）工程变更指令、通知与建议，均应在可能实施变更的时间之前提出，并考虑留有为项目法人与监理机构能对变更要求进行有效审查、批准，以及施工单位能进行必须施工准备的合理时间。 1）设计修改通知应在施工实施前10d提出。 2）在出现危及生命或工程安全的紧急情况下，工程变更可不受程序与时间的限制。但施工单位或变更发布单位仍应及时补办有关申报和批准手续。7、工程变更的合同支付（1115、）工程变更支付按合同文件规定执行，除非另行签订协议或合同文件另有规定，否则按下列原则处理： 1） 如果施工合同工程量清单中有适用于变更工作内容的项目时，应采用该项目的单价或合价。 2） 如果施工合同工程量清单中无适用于变更工作内容的项目时，可引用施工合同工程量清单中类似项目的单价或合价作为合同双方变更议价的基础。 3） 如果施工合同工程量清单中无类似项目的单价或合价，或单价或合价明显不合理不适用的，经协商后，由承包人依照招标文件确定的原则和编制依据，重新编制单价或合价，经监理机构审核后，报发包人确定。 4） 当发包人与承包人协商不能达成一致意见时，监理机构有权独立地决定他认为合适的暂定单价或价116、格，并通知施工单位和项目法人后执行。 （2）工程变更的支付方式与价格确定后，随工程变更实施列入月工程款支付。 （3）如果工程变更的发生，是由于施工单位的合同责任与风险所导致，则为执行工程变更所发生的与工期延误的合同责任由施工单位承担。 （4）未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以计量。（5）因工程变更导致合同索赔的，按工程承建合同文件规定和合同索赔监理实施细则有关要求进行。第九章 合同索赔监理实施细则1、目的为使合同投资目标得到有效控制，规范索赔的条件、内容、程序与要求，为有利于工程索赔全过程的控制和尽最大可能避免索赔事项的发生，依据招投标文件和施工合同、设计文件、监理117、合同以及水利水电工程建设项目施工监理规范（SL288-2003）、水利水电工程施工质量检验与评定规程（SL176-2007）等文件编制本实施细则。2、范围本细则适用于含山县农委2013年陶厂镇现代农业生产发展资金农田基础设施项目。3、监理职责总监理工程师主持和组织处理索赔事宜，签发工程索赔签证单。监理工程师在总监理工程师领导下完成合同索赔监理具体工作。4、处理合同索赔的原则（1）监理工程师应认真掌握和熟悉工程承建合同文件，努力促使合同双方提高合同意识、认真履行合同，及时做好协调，协助合同双方做好预控和预防索赔管理，努力消除可能导致合同纠纷和索赔事件发生的因素，促使工程项目的顺利进展。（2）合同118、索赔可以分为施工费用索赔、工期延(误)期索赔或施工费用连同工期延(误)期索赔。由于施工单位的责任，将导致或可能导致合同完工工期延误的，项目法人或监理部可以指令施工单位增加施工资源投入，加速赶工，并由施工单位为此承担施工费用。（3）监理部不接受未按合同文件明示或隐含规定的索赔程序与时限而提起的索赔要求。也可以通过对合同索赔要求进行的查证或依据对工程承建合同文件的解释，拒绝或同意合同索赔的全部或部分要求。（4）在索赔事项发生和索赔处理过程中，或在索赔争端调解、仲裁过程中，合同双方仍应严格履行工程承建合同文件规定的各自的义务与责任，不得因此而影响工程施工的照常进行。5、合同索赔的条件（1）合同双方中119、存在对方的违约行为和事实，或发生了应由对方承担的责任与风险导致的损失，是提起合同索赔的条件。（2）对于施工单位的合同工期误期、施工质量缺陷未按期修复完成、因施工单位责任导致项目法人造成损失、因施工单位原因不得不终止合同，或其他违约行为，项目法人得按合同文件有关规定向施工单位提起索赔。（3）监理部仅接受施工单位以下列原因为条件的合同索赔要求：1）因实际施工现场条件与合同或隐含的条件相比较发生了不利于施工的变化，而这种变化是一个有经验的施工单位所无法事前预料与防范，因施工现场条件变化导致施工费用的增加或施工工期的延长，未得到合理补偿或合同支付的。2）因工程变更超出合同规定范围，或项目法人为提前合同120、完工工期要求加速施工，或项目法人提前启用未经移交的工程项目等原因，导致施工单位发生额外施工费用，未得到合理补偿或合同支付的。3）因执行项目法人或监理部的指示承担了超出合同规定范围以外的额外工作，导致施工单位施工费用额外增加，未得到合理补偿或合同支付的。4）因属于项目法人风险或责任的自然气象、水文条件、地质条件或施工暂停等等原因，导致施工工期的延误或施工损失，未得到合理补偿或合同支付的。5）因属于项目法人未按合同规定提供施工图纸、施工场地等应由项目法人提供的条件，并导致施工延误或施工费用增加，未得到合理补偿或合同支付的。6）因项目法人的违约行为，导致施工工期延误或施工损失，未得到合理补偿或合同支121、付的。7）由于国家法律、法令或合同文件与隐含的法规文件发生变更，导致施工工期延误、施工损失，或必须发生的施工费用增加，未得到合理补偿或合同支付的。8）其他因合同明示或隐含的项目法人责任与风险，导致施工工期延误、施工损失或发生的施工费用额外增加，未得到合理补偿或已得到的补偿不足以弥补此类损失的。（4）监理部拒绝施工单位以下列原因作为提起条件或因下列原因导致的索赔要求：1）因工程施工单位在竞标时低价报价所导致的亏损或致使价格显得不合适。2）因施工单位设计失误，或管理不力所导致的施工工期延误与施工费用增加。3）因施工单位或其分包单位的责任，或因施工单位与其分包单位之间的纠纷与合同争端所导致的施工工期122、延误或施工费用增加。4）因施工单位采用不合格的材料、设备，或施工质量不合格，或发生其他违约或作业行为，被项目法人或监理部指令补工、返工、停工、重建、重置所导致的施工延误或施工费用增加。5）因施工单位责任而发生的工程事故或质量缺陷，导致的施工延误与施工费用增加。6）索赔事实发生后，施工单位未努力、及时采取有效的补救和减轻损失措施，导致索赔事态扩大的。7）因施工单位违反法律、法令和行政法规行为导致的施工费用支出。8）其他为合同文件明示或隐含的，属于施工单位责任与风险所导致的施工工期延误或施工费用增加。（5）监理部拒绝施工单位以下列原因而提起的工期延期索赔要求：1）由于施工单位未按开工指令要求及时开123、工、或施工资源投入不足、或施工准备不充分、或施工材料供应不及时、或施工组织管理不善、或施工效率降低、或因分包单位实施不力等属于施工单位责任而导致的施工工期延误。2）由于工程承建合同文件或隐含规定属于施工单位风险而导致的施工工期延误。3）施工单位未按合同文件规定的程序、方式与时限申报工期延期索赔要求的。4）非合同工程关键路线工程项目的施工延误。5）项目法人或监理部已决定要求施工单位采取加速赶工措施追回被延误的工期，并决定予以经济补偿的。6）合同文件明示或隐含规定不予工期顺延的。（6）分包单位的索赔要求必须向施工单位提出。其中属于应由项目法人承担的责任或风险而导致索赔事项发生的，应通过施工单位按合124、同文件规定向监理部提起。因施工单位责任或风险而向分包单位(包括与其签订供应合同的供应单位)支付的赔偿费用与工期延误的责任由施工单位承担。6、施工索赔程序与要求（1）施工索赔的一般程序包括：1）索赔的提出：施工单位有权根据合同任何条款及其他有关规定，向项目法人索取追加付款，但应在索赔事件发生后的28d内，将书面索赔意向书提交监理工程师并同时抄送项目法人。在上述意向书发出后的28d内，再向监理工程师提交书面索赔申请报告，详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据，并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续发展或继续产生影响，施工单位应按监理工程师要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请125、报告，并在索赔事件影响结束后的28d内，向项目法人和监理单位提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告。施工单位向监理部提出索赔意向明确的索赔要求。2）索赔的证实与核查：监理工程师在收到索赔申请书及索赔的详细资料后，首先应检查索赔事件发生时的记录，详细分析索赔资料，深入实地调查了解，核查索赔的有关数据，进一步搜集与索赔全体细节有关的证据和资料。3）索赔的确定与支付：监理工程师对足够的详细资料逐个核实，依据合同条款、实事求是确定索赔数额后，进行签证认可。监理工程师在此类款额作了证实之后，经与项目法人和施工单位协商并经项目法人批准，部分或全部友好解决索赔争端，可在月支付证书中向126、施工单位支付索赔款额。（2）施工索赔时限计算，以施工索赔要求送达和监理部文件接收人签收日期为准。（3）当施工索赔争端提起后的42d内，仍未能达成一致意见，为了维护合同双方的合法权益和促进工程施工的顺利进行，总监理工程师可以按合同文件做出自己的决定并通知项目法人和施工单位。总监理工程师决定发出的14d内，任何一方均未表示异议，则总监理工程师的决定自然生效，成为对合同双方具有约束力的关于本次索赔的最终决定。（4）索赔方或被索赔方对总监理工程师的协调或决定意见不能接受的，可以按合同文件规定向合同争议评审小组或仲裁机构提起合同争端调解或仲裁。7、施工索赔报告书内容与要求（1）为使项目法人和监理部能有效127、地对施工单位的合同索赔事项及其责任归属进行有效的调查、认证和审核，索赔报告书至少应包括以下内容：1）索赔申请表编号和索赔名称。2）索赔事项的整体描述(包括发生索赔事项的工程项目，索赔事项的起因、发生时间、发展经过以及施工单位为努力减轻损失所采取的措施)。3）索赔要求(包括索赔事件是否具有长期连续性的影响，索赔是否是最终的索赔，如果不是，承包人是否要求暂时支付等)。4）索赔的合同引证(包括合同依据条款以及对责任和风险归属的分析)。5）索赔计算书(包括计算依据、计算方法、取费标准及计算过程的详细说明，要求工期延期索赔的，还应提供工时工效、关键路线分析和工期计算成果)。6）支持文件(包括发生索赔事项128、的当时记录，项目法人或监理部指示、签证、认证或相关文件，支持索赔计量的票据、凭证及其他证据文件等的复制件及其说明)。7）其他按合同文件规定或项目法人、监理部要求必须提交的，或施工单位认为应予报送的文件与资料。（2）为使项目法人和监理部能有效地对索赔报告进行调查、认证和审核，索赔报告必须事实和数据准确充分、因果关系逻辑清晰、索赔要求明确具体、计算引证严密合理，支持文件齐全完备。（3）如果施工单位合同索赔报告文件提供失误、失实或遗漏，施工单位仅有权得到按其索赔报告中要求并经认证和审核有效部分的赔偿。8、合同索赔的处理（1）当施工单位未能履行工程承建合同文件规定，或因施工单位责任导致项目法人造成损失129、，或发生违约行为时，项目法人得依照合同文件的规定，在向施工单位发出合同索赔(或误期赔偿)通知书后，从施工单位到期支付款项、或履约保函、或保留金中扣抵其索赔费用。（2）监理部接受施工单位的索赔要求后，应立即进行施工索赔的准备工作并在接受和仔细审阅施工单位的索赔报告书后，及时进行下列工作：1）依据工程承建合同文件规定，对施工单位的施工索赔的有效性进行审查、评价和认证，并提出初步意见。2）对申报的施工索赔支持文件逐一进行调查、核实、取证、分析和认证，并提出初步意见。3）在对施工索赔的费用计算依据、计算方法、取费标准及计算过程及其合理性逐项进行落实和审查的基础上，提出合理赔偿费用的初步意见。4）在对施130、工单位工期延期索赔计算书中的工时工效、工期计划、关键路线分析和工期计算成果审查与合理性分析基础上，提出工期顺延的初步审查意见。5）对由项目法人和施工单位共同责任造成的损失费用，通过协调，公平合理地就双方分担的比例提出初步意见。6）与合同双方协商、协调后，提出本项施工索赔审查意见，连同索赔报告文件提交项目法人按工程承建合同文件规定的程序办理支付，或在索赔争端长久未决情况下，发布总监理工程师的决定意见。（3）施工索赔报告文件的评审与认证过程中，监理部可以作如下要求：1）要求施工单位作出补充解释、说明和提供进一步的支持文件。2）对施工索赔理由和引证依据、施工索赔事项的责任与风险归属重新作出分析与评价131、。3）在对施工索赔报告进行分析、取证与审查，并经与合同双方协商或协调后，提出接受或拒绝施工索赔要求的意见。（4）如果施工单位未能按工程承建合同文件规定的索赔程序提起合同索赔，或未能提供足以支持其全部索赔要求的记录、资料与文件，施工单位仍有权得到已经符合合同或已经证实的部分索赔支付。（5）对于合同履行过程中有争议或遗留未决的施工索赔，施工单位还可以按工程承建合同文件规定提出下述要求：1）在工程已经完建、工程移交证书已经颁发后，应向监理部和项目法人递交的竣工报表(完工付款申请)中提出清理或追偿合同索赔的要求。2）在工程缺陷责任期满、合同项目缺陷责任期终止证书签发后，应向监理部和项目法人递交的最终结132、算报表(最终结算付款申请)中提出最后的合同索赔要求。第十章 安全与文明生产管理实施细则一、总则及安全生产监督管理特点1编制依据（1）中华人民共和国建筑法（2）建设工程安全生产管理条例（3）工程建设标准强制性条文（4）建筑安装工程安全技术规程（5）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ462005）（6）建筑机械使用安全技术规程（JGJ3386）（7）建筑施工安全检查标准（JGJ5999）（8）委托监理合同、施工合同及相关协议（9）本工程的监理规划、施工图纸（10）本工程已批准实施的施工组织设计、专项工程实施方案2安全生产监督管理特点（1）本工程施工期很可能受汛期影响，围堰、导流安全是重点。（2）133、本工程施工机械多，不安全因素也较多。（3）工程中使用电焊机进行相关操作，使用电气的时间较多，须频繁使用临时电线，易产生安全隐患。（4）施工现场交叉作业多，建筑材料和砼运输车辆交叉较多，对施工的影响较大。二、安全监理工作流程1安全监理工作流程，详见附图一2施工安全调查与处理流程，详见附图一三、监理工作控制目标安全监理目标：避免发生生产安全责任事故（根据监理合同的要求）。四、项目监理机构的人员岗位安全职责1总监理工程师职责（1）对所监理工作睥安全生产监督管理工程全面负责，为安全责任人；（2）确定项目监理机构的安全生产监督管理人员，明确其工作职责；（3）主持编写监理规划中的安全生产监督管理方案，审批134、安全生产监督管理实施细则；（4）审核并签发有关安全生产监督管理的监理工程师通知单和安全生产监督管理的专题报告等文件（5）组织审批施工组织设计和专题施工方案，组织审查和批准施工单位提出的安全技术措施及工程项目安全生产事故应急预案；（6）签发工程暂停令，必要时向有关部门报告；（7）检查安全生产监督管理工作的落实情况。2安全专业监理工程师的职责（1）参与编写安全生产监督管理方案和协助专业监理工程师编写安全生产监督管理实施细则；（2）审查施工单位的营业执照、企业资质和安全生产许可证；（3）审查施工单位一产管理的组织机构，查验安全生产管理人员的安全生产考核证书、各级管理人员和特殊作业人员上岗资格证书；（135、4）检查施工单位制定的安全生产责任制度、安全检查制度和事故报告制度的执行情况；（5）检查施工单位安全培训教育和安全技术措施的交底的执行情况；（6）协助专业监理工程师审核施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案；（7）核查建筑施工机械设备拆卸、安装和验收的手续及记录；（8）对施工现场进行安全巡视检查，填写监理日记；发现问题及时向专业监理工程师通报，并向总监理工程师报告；3其它专业监理工程师安全监理职责（1）编写本专业安全生产监督管理实施细则；（2）审核施工组织设计或施工方案中本专业安全技术措施；（3）审核本专业的危险性较大的分部工程的专项方案；（4）检查本专业施工安全状况，发现安全隐患及时要求136、施工单位整改、必要时赂安全生产监督管理人员或向总监理工程师报告。4监理安全岗位职责检查施工现场的安全状况，发现问题要求整改并及时向专业监理工程师或安全生产监督管理人员报告。五、施工前期安全监理控制要点1检查建设单位是否提供了与施工安全有关的文件和资料，主要内容是：（1）施工许可证；（2）施工现场及毗邻区内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料；（3）相信建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；（4）其他相关文件及资料等。2做好安全生产监督管理交底工作（1）总监理工程师主持安全生产监督管理交底；（2）参加安全生产监督管理交底的人员应包括施工单位项目经理、技术负责人、安全责任人及有137、关的安全管理人员；（3）安全生产监督管理交底的主要内容包括：阐明合同约定的参建各方安全生产的责任、权利和义务、安全生产监督管理工作的内容、基本程序和方法；（4）项目监理机构编制安全生产监督管理交底会议纪要，并经与会各方会签后发出。3审核施工单位安全生产责任体系的建立情况（并做审核记录、存栏）（1）施工单位安全生产责任体系是否完善（管理机构、责任制度、教育培训、安全生产规章制度、操作规程、安全交底、安全检查、安全事故处理和日常安全检查安排）；（2）审查施工单位的企业资质和安全生产许可证是否合法有效；（3）审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格，是否与投标文件相一致；（4）审核特种作业138、人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。4审查施工单位申报的施工组织设计（施工方案）中的安全生产技术措施和危险性较大的分部工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求，是否有避免对环境产生不良的影响的措施。审查施工单位编制的危险源和应急预案。审查的主要内容应当包括：（1）地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；（2）对达到一定规模的基坑支护与降水、土方开挖与防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部工程所编制的专项施工方案是否符合强制性标准要求；对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位是否组织专家论证、审查，是否有签署齐全有效的书面报告，是否根据专家审查报139、告中提出的结论性意见进行完善。（3）施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防电措施是否符合强制性标准要求；（4）冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；（5）施工总平面布置图是否符合安全生产的技术要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。5审核施工单位安全生产事故应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。6各种进场使用的机械设备、材料是否有产品合格证和合法检测单位的检验证明。7施工单位应建立完善的安全技术档案以备查验。8施工现场是否有危险源公示牌、安全施工挂图、可靠的安全防护和警示标志。9施工单位是否有畅通的应急通讯网络。140、10凡包含有“拆除工程”内容的项目，总监理工程师应向施工单位索要下列补充资料：（1）拆除项目承包资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除项目施工组织及安全措施方案；（4）清除、堆放废弃物的措施等。六、施工阶段安全监理的控制要点1施工阶段安全监理主要工作内容（1）检查施工单位现场安全生产管理体系的运行情况：施工单位安全生产管理机构和专职安全生产管理人员上岗情况、安全生产责任制、安全检查制度的执行情况；并将检查情况记入监理日记。（2）检查施工安全技术措施和专项施工方案的落实情况，重点巡查危险性较大的分部工程专项施工方案的实施情况、及时制止违规施工作业。（3）核查141、施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续。（4）检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用使用。（5）督促施工单位每周进行一次安全自查工作，并派监理人员参加。当建设单位组织安全生产专项检查时，派监理人员参加。（6）必要时，总监理工程师召开安全专题会议，施工单位项目经理、技术负责人、安全责任人及有关的安全管理人员参加，监理人员做会议记录、发会议纪要。2施工阶段安全监理的控制要点（1）对专项施工方案的控制要点基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部工程专项施工，是否符合监理批准的专项施工142、方案要求。（2）提升设备维护安全监理控制要点1）提升设备的拆装前，监理人员应检查拆装单位的企业资质、设备的定期检测报告及特种作业人员上岗证，并对其编制的专项拆装方案审查。安装后须经有关安检部门验收合格，取得合格证并向监理部报验，经批准后方准使用；2）在使用提升设备前要进行详细检查，起吊设备不得有损伤，吊钩要有安全扣，要留有详细的检查记录，并注明责任人；在起吊过程中要有专人指挥；3）起重范围应在标明的荷载范围内，不得使用机械进行超负荷的损伤，避免发生意外；4）在使用起重设备上要设置有灯光和声音警告装置，保证在其使用过程可以及时提醒其它人员避让或进行其它操作；5）使用的起吊设备的顶部要设置有效的保143、护措施，保证机械的使用过程中减少对机械操作人员的意外伤害；6）使用起吊设备吊物的通道要畅通，不得有人员或其它物品影响其通过；7）吊放的设备要安放稳定、安全，做到有序按放；8）对塔吊等垂直运输机械每天进行沉降和垂直度观测，并形成规范化的记录备查。（3）电气安全监理控制要点1）配电线路工地由施工专用变压器供电时，可用TNS保护系统的三相五线制，且使用五芯电缆，未使用五芯电缆的工地，则必须实施照明动力分路供电的方式，配备动力、照明的专用分配电箱；由地区公用低压电网供电时，应采用TT系统。按照要求架设临时用电线路的电杆或电缆埋地的地沟。对靠近施工现场的外电线路，要设置木质、塑料等绝缘防护设施。2）配电144、箱和开关箱按照三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关三类标准电箱。三类电箱的各类电器应是合格品。总配电箱和开关箱要按照两级保护要求，配备符合容量要求和质量合格的漏电保护器。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。3）电气设备应安放牢固，在使用的设备周围不得堆放杂物，要及时清理周围产生各处杂物，保持使用设备的通道畅通，保证其正常使用。4）电气开关箱等要具有防雨、防水、防火功能；应有接地线；要有可靠的关闭，箱体上不得有开口，在箱体上要有明显的警示标志，非专门操作不得进行电气的操作。5）电气设备要做到妥善的保护，保证其在使用过程中不受外界环境影响，以避免影响其使用功能和影响安全。6）施工现场使用的电145、线不得有磨损现象，外观不得有任何损坏，必须的延长线要采取架空措施，与行车道交叉时必须套以钢管，避免在使用过程中受损伤或影响安全。7）临时电箱不得作延长线，韧性电线不得在潮湿场所使用，潮湿环境要使用漏电保护装置。8）在有易燃物的场所要使用专门的有害环境照明设备，不得在此类场所使用普通的照明设备。9）施工人员在损伤电气的过程中要使用绝缘良好的工具，手动的工具（如电钻、焊钳等）要有良好的外壳，如破损不得使用。（4）设备安全监理控制要点1）半空进行电气的操作时，必须使用绝缘良好的梯子，固定的梯子周围应设置明显标志，或专人保护。2）在有气味或粉尘的工作区域须有通风设备，应在有气味烟尘源头应采取有效悼念措146、施，以减少对施工人员的伤害。3）测量设备须在说明要求的工作范围内工作。4）要封闭有噪音的环境，在施工范围应设置相应的围护，以保证减少对外界的影响，或调整工作时间，避免对居民的正常生活产生影响。5）要按说明要求正确使用空气压缩装置，严禁非操作人员进行此类设备的操作。6）要标明各种使用设备的铭牌，明确其使用范围，操作人员要按其铭牌标明的要求进行使用。7）所使用的各种电动工具要保持良好的状态，有破损的情况须及时处理，不得再继续使用，避免对人员的伤害。8）应急制动开关要设置在合适的位置，并应该有明显的标志，或用可以理解的语言进行指示。（5）跌落保护监理控制要点1）操作人员不得在正在吊装的设备上进行任何147、操作，在管材或钢筋笼的吊装过程中，人员不得站在此类物体上进行就位、安放等工作。2）施工人员不得在没有安全防护的层顶上工作。在开挖完成后，施工人员在沟槽边操作前应做必要防护，以防止人员在损伤过程有跌落的危险。3）施工人员不得在危险的设备上操作。4）施工人员在高位平台上工作时，平台须设有维护栏杆。5）高空作业平台要清洁有序，保持平整，要及时清除可能绊倒的危险（如绳索、棍棒等），以避免发生意外。6）高空作业要设有保护，必须有明显的警告标志。7）正确使用跌落保护设备，要固定在安全位置。8）按照规范做好临边、洞口、交叉、高处作业的防护。（6）工作场所安全监理控制要点1）施工现场要足够宽度，以满足各种操作148、。2）地面要平整，不得有影响人员正常通过的杂物，以防施工人员在进行操作的过程滑倒、绊倒或跌落。3）施工现场如有水应设置集中的排水沟、排水管，以便及时排除工作场所的集水，保证施工人员和机械的正常工作。4）地面要平整，地面上如有开口应该有保护盖护栏，避免对施工人员造成直接或间接的伤害。5）在高台上进行施工时高台要设置护栏，以防杂物跌落，造成意外的伤害。6）在施工现场要有足够的照明，以满足现场施工时有足够的光线进行各项操作。7）工作场所有可以理解的语言标明工作场所的危害。8）如有限制进入的空间须有明显的警告标志，并要安排专人值守，要有完善的进入许可制度。9）要在施工现场设置显著的疏散标志，要有两个以149、上向外开的出口，保证在发生意外情况时可以进行有效的疏散。10）在施工区域要有消防器材，要进行明显标识，器材要旋转在易发易取得的地方，保证在有意外情况时可以及时进行处理。11）在施工现场要有应急照明，以保证在有意外情况时可以进行相应的操作。（7）个人安全防护监理控制要点1）在工作场所应标明工作区域内须使用的各项保护措施的标志。2）要注意眼睛及面部的保护，在特定的工作场所要配备没有破损手套和保护眼镜，减少对施工人员的伤害。3）个人防护用品应放在清洁干燥的地方，不得旋转在有污染或易受污染的地方，以保证在使用过程在起到保护作用。4）施工人员要配有安全帽，并要正确的使用，防止高空跌落的物体造成对人员的伤150、害。5）进行特殊操作的施工人员要配有呼吸保护器，以保护人员；如在粉尘和刺激性气味的工作场所要配备适当的呼吸保护装置。6）要穿着和工作环境相适应的鞋子，以防跌倒或冲击物体对脚产生破坏。（8）施工围堰和导流安全监理控制要点1）必须按设计要求修筑围堰。2）在围堰体中设置不少于2米长的观测桩，以防围堰移位变形。3）必须设置专人负责围堰每天检查巡视，发现渗水或移位情况，应立即上报并应急预案处理。4）严格按照建设单位关于水库调洪调度或灌溉送水要求，做好施工导流，确保水库大坝安全。七、安全监理工作方法及措施1总监理工程师负责建立安全监理体系，明确安全监理的工作内容、人员分工及职责、安全监理信息要求。2总监理151、工程师组织专业监理工程师，对施工承包单位申报的安全施工准备工作相关资料进行审查，对施工组织设计中有关安全生产的内容进行审查，批准符合施工安全要求的施工组织设计，对危险源排查及应急预案进行审查，批准有针对性和可操作性的危险源排查及应急预案，并督促施工方及时危险源傍公示。（1）安全技术措施或者危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。（2）安全技术措施是否与施工工艺和方法相对应，并有较强的针对性。（3）临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者，应编制临时用电组织设计。设计必须具备六个方面的内容：现场勘控、确定各类线路走向和配电箱集团、负荷计算、绘152、制电气平面图、立面图和接线系统图、选择变压器导线截面和电器类型、规格、制订安全用电技术措施和电气防火措施。（4）必须采用符合JGJ5999建筑施工安全检查标准要求的安全保证体系的管理台帐。3总监理工程师在审查承包单位申报的施工方案时，对下列达到一定规模的、危险性较大的分部分项工程，就组织专业监理工程师检查该方案附具的安全验算结果，经专项的施工安全分析和论证后，方可批准：（1）基坑支护与降水工程（2）土方开挖工程（3）深基坑工程（4）地下暗挖工程（5）高大模板工程（6）大型起重吊装工程（7）大跨、超高结构的模板工程（支撑）、脚手架工程（8）拆除、爆破工程（9）国家主管部门规定的其它危险性较大的工153、程带“”均必须由建设单位或承包单位组织专家进行论证、审查，并做出书面结论。4总监理工程师根据工程进展，分阶段（基础阶段、主体施工阶段、装饰阶段、设备安装等）对重点部位的施工在事前举行专题安全会议，明确安全控制的重点，并组织进行安全检查。5工程施工过程中，专业监理工程师负责对承包单位是否按已批准的施工组织设计（施工方案）中有关安全技术措施的实施情况，进行检查、分析采用定期集中检查与平时巡查相结合、专题安全会议与工程会不会相结合等方式，对施工单位的安全保证体系及安全防护措施衽监督与检查。督促施工单位每周进行一次安全自查工作，并派监理人员参加，当建设单位组织安全生产专项检查时，派监理人员参加。定期集154、中检查的周期可在工地例会中确定，原则每月检查一次。检查内容、要求及评分方法可参考建筑施工安全检查（JGJ5999）。6安全监理日常巡查内容：（1）检查施工及管理人员挂牌上岗情况，做好记录；（2）专职安检员是否到岗，履行职责情况，做好记录；（3）检查进入现场人员是否戴安全帽；厂区内是否有闲杂人员进入，做好记录；（4）用电设备运转是否正常；防护装备是否安全；线路敷设情况；（5）基坑周边排水及清理情况；基坑内土质安全情况；施工围堰稳定情况；（6）施工机械操作规程挂牌情况及机械运转情况；（7）协勤人员现场值勤情况；（8）围挡安全情况；（9）路面清理情况。各专业监理工程师均应按以上内容履行安全职责，并做155、好记录。7凡在实施施工监理过程中，发现违反安全生产规程的情况或存在安全事故隐患的，监理部应书面监理工程师通知单要求承包单位进行整改；对情况严重的应书面责令承包单位暂停施工，并及时报告建设单位；承包单位拒不整改或不停止施工的，应及时向所领导和主管部门报告，并发出“监理工程师备忘录”。8监理部的安全监理信息体系，包括安全协议书、有关人员及证件名册、分部分项安全技术交底、特殊机械和工艺的安全信息资料、垂直运输机械沉降和垂直度观测记录，涉及安全监理的工地会议纪要、监理发文以及监理日记等。八、施工安全事故调查与处理1施工安全事故调查与处理流程序详见附图二。2当发生施工安全事故后，总监理工程师要在第一时间156、报告本公司总经理。报告事故应当包括下列内容：（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明）和初步估计的直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其它应当报告的情况。3总监理工程师应及时与业主联系，发出监理工程师通知单，督促施工单位严格保护事故现场，抢救人员和财产，采取临时措施防止事故扩大，并妥善保存现场物证。必要时，督促施工单位在规定的时限内向建设行政主管部门和安监部门上报，并在征得业主同意后，及时签发工程暂停令，暂停施工。4总监理工程师组织项目监理部监理人员执行施工安全事故调查与处理程序，并配全相157、关部位对事故进行调查、处理，如实提供施工过程情况及相关资料。九、安全生产监督管理资料管理1安全生产监督管理资料的内容：（1）监理规划（含安全生产监督管理方案）、安全生产监督管理实施细则；（2）施工单位安全管理体系、安全生产许可证、安全生产人员的岗位证书、安全生产考核合格证书、特种作业人员岗位证书及审核资料；（3）施工单位的安全生产责任制、安全管理规章制度及审核资料；（4）施工单位的专项安全施工方案，工程项目危险源和应急预案的审核资料；（5）安全防护、文明施工措施费用使用计划的审核资料；（6）安全生产监督管理交底和安全生产监督管理专题会议纪要；（7）关于施工安全生产监督管理的监理工程师通知单及回158、复单、工程暂停令及复工审批资料；（8）关于安全生产问题的报告、处理意见等文件；（9）关于安全处理的相关资料。2安全生产监督管理资料应纳入项目监理部的工程监理资料，由安全生产监督管理人员审核后交资料管理员保管。3安全生产监督管理资料应建立案卷，分类编目、编号，以便跟踪检查。十、附则1本细则由本项目监理负责解释和实施。2本细则未尽事宜，由项目监理部与有关单位协商后补充，但须备案。3本细则如与上级文件或技术规范有矛盾，应按上级文件和技术规范执行。附图一、项目监理部工程安全监理工作流程监理合同的约定（业主监理）1组织编写包含安全监理的“规划”和“安全监理细则”；2明确监理人员的安全职责；3审批施工组织159、设计或施工方案；4对重点安全措施组织研讨或建议专家论证。（总监理工程师）提供：施工许可证、安全施工相关文件及资料（建设单位）申报：1.施工单位、人员安全资质、设备检验资料等；2.施工组织设计或施工方案（含安全技术措施）；3.安全管理体系和制度；4.应急救援预案等。（施工单位）1健全安全管理体系和制度；2实施安全生产管理制度及防范措施。3执行批准的施工设计和施工方案；或进行整改。（施工单位）1机械设备合格性检查；2安全措施符合性巡查；3施工作业规范性核查；4安全施工信息管理。（专业监理工程师）及时向主管理部门报告并发出备忘录落实安全措施或整改验收整改通知单或仪式指令（报告建设单位）（总监理工程师160、）安全施工有序进展（对仪式整改，签署复工意见后继续施工）（监理监督检查）发生安全事故执行应急救援预案及施工安全事故调查处理程序资料1安全监理资料；2月报、专项报告（总监理工程师）申报不同意同意申报执施工单位拒绝执行行监理检查否或发现安全隐患是附图二、施工安全事故调查处理流程事故结果1 事故处理结论的审批；2 追究当事人的责任；3 伤亡鉴定及整改，善后事宜；4 事故资料归档及保存。事故处理1 清理现场、恢复施工；2 安全措施及整改；3 事故资料整理。事故调查1勘探现场、确定性质；2分析原因、落实责任；3防范措施、处理意见；4调查报告。组织事故调查组相关单位1政府职能部门；2主管部门。施工单位1保护现场、抢救伤员，实施临时防范措施；2分类定级，迅速报告。监理单位1报告本公司总经理；2及时与业主联系，发出监理工程师通知单；3必要时，签发工程暂停令。施工安全事故的发生报告