1、合同协议：_锚喷支护施工合同甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日第 1 页 共 16 页锚喷支护施工合同发包方：xx县宏源建筑工程有限责任公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方充分协商，甲方同意将xx县xx医疗科技产业园B区项目1#楼基坑支护分项工程劳务委托乙方组织施工。为明确双方的责任和义务，本着相互配合、友好合作的精神，使本工程能保质、保量、按时完成施工任务，就乙方应完成的工作签订如下条款，甲乙双方共同遵照执行。一、工程名称：xx医疗科技产业园B区二、承包范围、方式、内容1、承包范围：1#医疗综合楼基坑支护工程，包括喷锚支护钢筋网及砼的浇筑、锚杆钻孔及注浆、锚杆制作与安2、装、操作架搭设及拆除等分项工程劳务施工。2、承包方式：劳务及机械包干。3、承包内容：承包范围内所有工作的机械及设备进退场安装、拆卸及转移、钢筋制作安装、锚孔钻孔及清理、混凝土制备及喷射施工、锚管注浆、混凝土养护、操作架搭设及拆除、坡面排水管的制作安装等工作内容。如遇变更，以实际发生为准。三、工程质量及工期1、工程质量：基坑支护工程施工质量合格，达到监理、业主验收要求。2、工程工期：总工期20天，工期从甲方通知乙方进场时间开始计算。四、承包价款、计量、支付1、劳务承包单价：按71元/包干综合单价。劳务承包单价为不含税包干单价，不因物价变动、政策性调整等任何因素而调整。劳务承包综合单价包括完成锚喷3、工程劳务承包施工内容所需的所有人工费用、机械费、辅材费、安全文明施工所需的辅助用工、零星用工费、季节性施工措施、赶工措施、作业人员的社会保险、劳保防护用品等所需费用及所有工器具的购置，机械进出场、租赁维修保管等费用，劳务管理费、利润和工程质量缺陷整改费用等，不再签具任何计时工。2、工程计量：按施工图、设计变更图示尺寸要求完成且验收合格的实际面积现场收方计量。3、结算与支付：（1）承包范围工程施工全部完成并经验收合格后，甲方在15天内向乙方支付工程款总额的70%。（2）剩余工程款待基坑土方回填后15天内一次性付清。五、甲方提供资源及服务1、甲方提供电源及水源点位，负责维护用电线路及供水线路，出现4、故障及时给以排除。2、甲方负责对乙方进行技术（图纸及规范要求、工艺及操作技术、安全施工）交底及安全教育，处理施工中出现的技术问题。3、在各工种交叉作业中，甲方负责协调各方矛盾，甲方为各方矛盾的唯一协调者，乙方必须服从甲方的处理。4、甲方统一制定各分项工程作业计划，安排工期及施工进度，并以施工任务书下达给乙方。甲方的项目管理人员根据现场施工情况，及时作出各种指令乙方必须认真执行。5、甲方负责主持各工序的交接检及交接班，负责隐蔽工程的检查及验收。6、甲方依据有关规范及标准负责工程质量的检查与验收。7、甲方统一安排各工种文明施工，乙方应无条件服从安排。8、甲方负责监督检查施工现场的安全文明施工情况，5、有权对乙方不按文明施工要求的行为进行罚款。9、甲方负责应对项目业主及监理单位的各种检查，但乙方或乙方指定带班人员必须与甲方一道陪同检查。对检查中指出的问题，乙方或乙方指定带班人员必须立即安排作业人员进行整改并不得延误，延误整改造成的后果由乙方负责。六、乙方工作及责任1、乙方自行解决施工所需辅材、人工、机械及工具。2、乙方自备安全生产所需的安全帽、安全带及其它个人劳动防护用品，并按规定正确佩戴使用。3、乙方对基坑支护工程缺陷负有完全责任，并应按甲方的要求及时对缺陷进行处理。4、乙方进场人员应遵守政府有关部门对外来劳工的管理规定，办齐一切手续、证件及协议，并在人员进场时提供给甲方查验。5、应按甲方6、的安全技术交底、安全操作规程及有关安全法规要求进行安全生产。不得违规作业，违规作业造成的安全事故由乙方负完全责任。6、乙方应按经审批同意的基坑支护施工方案、甲方的施工技术交底、基坑支护工程施工质量验收规范及施工图的要求进行基坑支护工程的施工，同时做好工序自检、工序交接班及分项工程质量自检，填写相关记录。7、乙方应切实及时做好落手清工作，按要求做到工完料尽场地清。8、在作业期间，乙方班组长必须在作业现场指挥作业生产。如乙方班组长有急事须离开作业现场，必须向责任施工员或项目负责人请假并获同意方可离开，同时乙方必须指定作业现场临时负责人代行乙方职责。9、乙方或乙方指定现场带班人员必须参加甲方组织的各7、种检查，对检查中发现的问题和隐患及时安排整改。10、所有乙方进场的施工机具，由乙方自行保管和维护，造成的损坏或遗失，由乙方自行承担。11、乙方应按时足额发放工人工资，不得拖欠工人工资，否则甲方有权将乙方部分的工程款直接先拨付给工人，由此造成的一切责任均由乙方承担。七、安全工作1、乙方有义务配合好甲方完成对进场工人的安全教育，认真填写各种安全教育资料，按甲方规定时间上交。2、乙方应切实做好班前安全活动，并按甲方的要求认真完成各种安全内业填报。3、乙方应积极组织工人参加甲方定期举行的安全讲座与活动，认真学习安全知识，牢固树立安全防范意识。4、甲方定期对施工现场的安全防护措施进行维护，未经甲方同意乙8、方不得移动各种安全标识及标牌，不得损坏安全防护设施。5、乙方有责任对施工现场的安全隐患向甲方提出整改意见，甲方负责及时整改，消除隐患。6、乙方不得使用未成年人及童工，乙方进场人员必须身体健康，对特种作业人员应持经甲方认可的有效证件上岗。7、严禁水电私拉私接，严禁班组以任何形式分隔工地临设。8、乙方自备工器具应确保性能安全、操作安全，对其安全性能乙方负有完全责任。甲方有权检查乙方自备工器具的安全性能，并有权拒绝不安全工器具投入作业。9、在工地内指定位置贮存原材料时应堆放整齐、平稳，堆高不得超过限定的高度，取用材料时应从上往下搬运。10、临时堆放材料或工器具应远离基坑边2米以上且应堆放稳妥。11、9、在进行基坑边坡施工时应搭设脚手架或搭设牢固的操作平台，不得违反高空作业安全规定。12、乙方进场人员出现赌博、偷盗及吵架、打架等违法现象，除应承担法律及经济责任外，项目部还根据项目部安全规章制度给予处罚。13、乙方进场的各种材料应按甲方指定的场地将材料堆码整齐有序。14、在施工中如违章操作、野蛮施工或措施不力等酿成安全事故责任，则因此产生的一切损失均由乙方承担。如其他原因造成的安全事故，经济损失在2万元以下由乙方承担，经济损失在2万元以上，甲乙双方各承担50%。八、其他注意事项:1、严格按照施工方案、技术交底以及现行施工规范操作要求施工，确保质量符合验收评定标准规定，保证安检验收通过，保证安全使10、用。2、严格按照现行施工安全操作规范标准及安全技术交底要求施工，安全防患技术措施要切实可行，严禁违章野蛮施工作业，杜绝工程事故发生。3、在施工中如发现违规操作和忽视安全质量情况，甲方技术管理人员有权制止停工或返工，并采取处罚措施，由此造成的责任和产生的一切损失均由乙方承担。4、在施工中如发生私自中途停工现象或讨价还价，导致进度达不到计划要求，影响总体进度工期，甲方有权终止合同，重新组织安排班组施工，乙方应无条件退场，由此所造成的责任和产生的一切损失，均由乙方承担。5、在施工过程中，凡乙方在质量、工期、用料、安全等方面有达不到本协议规定者，或不遵守甲方各项管理制度，经教育尚不能达到要求者，甲方有11、权单方终止协议。甲方对乙方采取清场处理，乙方于甲方发出书面通知的当天退场，甲方不赔偿乙方任何损失，乙方的结算按下述办法进行：a、乙方已完合格的喷护面积，按完成的并经甲方认可工程量的80%进行结算；b、乙方未完成喷护或验收不合格的钢筋制作安装、锚孔、锚杆等一律不予计量；c、乙方的机械设备、辅材由乙方自行处理，甲方不承担进出场费和其他任何损失。九、附则：未尽事宜，甲乙双方另签订补充协议或在工作中双方协商处理。本协议壹式肆份，甲方执叁份，乙方执一份，同具法律效力。本协议自签订之日起生效，工程款付清后自行失效。（以下无正文）甲方（发包方）（盖章）乙方（承包方）（盖章）法定代表人： 法定代表人：委托代理12、人： 委托代理人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：合同签订日期:第 8 页 共 16 页锚杆工程承发包合同发（总）包单位：（甲方）承（分）包单位：（乙方）根据中华人民共和国合同法，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条 工程名称：锚杆工程建设地点：第二条 建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：1基坑锚杆条，包括现场已浇注条锚杆的张拉及锁定，总工程量为延米。2锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：锚杆钻孔；锚杆设置及灌浆；锚杆张拉与锁定。第三条 本合同所承包工程的工期定为个日历天，工期计算的起止时间是：年 月 日开工，年 月 13、日竣工。上述工期以施工方案工期为准。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。第四条 工程质量标准及保修条件、期限，按本条第项执行：1按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。2按照国家现行建筑施工规范大全有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.时为止。第五条 承包方式：实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按元米计价。具体工期要求为：在个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张拉完毕至少一半锚杆。第六条 工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：元14、整（￥），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。第七条 甲方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。2提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。3以上工作由统一解决安排。第八条 乙方应负责完成下列工作：1在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。2全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。3完工后，提供有效的竣工资料两份。第九条15、 乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在天内会同设计单位16、进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。第十条 甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。第十一条 材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第项执行：1工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。2施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。第十二条 工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行17、：办事处，帐号：。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。工程备料款和进度款按本款第项执行：（一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订天内，按总造价（当年计划）的百分之预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之，工程进度百分之时付款百分之，工程进度百分之时再付百分之，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。（二）工程款支付办法：1合同签订七日内，甲方向乙方支付元备料款。2乙方完成进度达50时，甲方再向乙方支付工程总造价的40。3乙方完成进度达90时，甲方再向乙方支付工程总造价的15。其余款项在地下室18、施工到0时付清。工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后天内，应进行退补结算。第十三条 甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。第19、十四条 工程交工验收1工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2隐蔽工程在隐蔽前天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。3工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行20、验收。验收工作在工程竣工后天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在竣工工程验收证明书上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。4工21、程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。第十五条 奖励1提前竣工或赶工奖励：。2乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价分之奖励给乙方。第十六条 违约责任1甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。2甲方不按期拨付工程款，从超过天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。3乙方22、逾期竣工，从逾期天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之向甲方偿付违约金。4甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之向对方偿付违约。5一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。第十七条 遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第项处理：1报上级有关部门裁定。2工期顺延。第十八条 其它事项及补充条款1有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方23、当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。2乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。3甲方无偿提供乙方施工人员共人的住宿及生活用水、用电。4乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。5基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。措施费按元包死，如无上述情况，甲方照付上述措施费给乙方。本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：住所： 住所：签约代表（签字）： 签约代表（签字）：电话： 电话：传真： 传真：邮政编码： 邮政编码：签订地点： 签订地点：年 月 日 年 月 日第 15 页 共 16 页合同协议：_本文至此结束，感谢您的浏览!（模板仅供参考）下载修改即可使用第 16 页 共 16 页