1、国道107线xx段改建工程LM-3合同段工 程 合 作 协 议 书 甲方：国道107线xx段改建工程GDLM3项目部（以下简称甲方） 详细地址： 电话： ，传真： 法人代表，或授权委托人： 乙方： （以下简称乙方）详细地址： 电话： ，传真： 法人代表，或授权委托人： 以上资料如有改变，应提前以书面资料通知对方。依照中华人民共和国合同法及其它有关法律，经双方协商一致，国道107线xx段改建工程GDLM3项目部透层、封层、粘层（下承层的清扫除尘，费用包含在合同价内）等工程由甲乙双方合作组织实施，即：甲、乙双方自愿平等、互助互利的前提下，组织该工程是具体实施。现为明确甲乙双方的权利、义务及经济责任2、，顺利完成本项工程，与xx年 月 日共同达成并签订协议如下，以资共同遵守。一、总则1.1与业主的本项目工程承包合同及附件在本协议内简称主合同。本合同中涉及的工程施工范围及工程造价亦不超过主合同中规定的范畴。1.2乙方应根据所承担的工程内容严格履行主合同中规定甲方所应履行的责任与义务，避免造成甲方违反主合同中约定的甲方义务的情况发生。1.3甲、乙双方应签订并严格遵守本合同，避免因任一方自身行为或疏漏给对方造成名誉和经济损失。二、机构设立2.1为完成该项工程任务，甲方以河南省平顶山中亚路桥建设工程有限公司（以下简称中标单位）名义在工程所在地设立项目经理部，乙方服从甲方领导。2.2本项目任何与业主、3、监理的业务联系、文件、信函、对外宣传等均应以项目经理部的名义进行。2.3乙方应服从甲方在质量、安全、进度、施工组织等方面的总体监控。2.5项目经理、总工、技术人员、安全人员等人员均对乙方施工现场进行监管、管理。2.6项目部试验室对乙方施工材料按规范要求进行检测所需费用由乙方承担。2.7乙方必须满足业主对安全生产，施工环保方面的要求（费用由乙方承担）。乙方若不能满足业主对安全生产，施工环保方面的要求，甲方代替乙方履行，为此发生的费用甲方从乙方工程款中两倍扣回。三、工程内容：国道107线xx段改建工程GDLM3项目部透层、封层、粘层（下承层的清扫除尘，费用包含在合同价内）（详见清单）四、承包方式：4、甲方受中标单位委托代表中标单位负责本工程的整体监管并收取管理费，乙方负责乙方承建部分工程的组织实施和生产经营。乙方向甲方缴纳乙方承建部分工程总价（包括工程变更，追加及索赔） 管理费，管理费逐次在项目计量款中按比例扣回.主合同中的税金、或业主代扣代付税金、奖励基金由乙方承担，其费用包含在乙方承包总价之内。奖励基金返还时按乙方完成产值分配。五、合同工期及进度要求：5.1 在主合同要求工期内，施工工期主合同工期，具体计划以甲方安排为准。合同签订后，乙方向甲方提交一份详细施工组织设计，经监理和业主批复后乙方可执行。乙方应确保按业主要求的年度、阶段性、月计划完成施工任务，并及时向甲方上报计划及完成情况。5、乙方年度、阶段性、月进度未按计划完成和总工期未履约时，如被业主处罚由乙方承担，乙方工程完成进度计划较好，如受业主奖励，由乙方享受。5.2工程项目的工期除经业主书面签认同意延期之外，乙方不能以任何原因顺延工期。如因业主或其它不可预见的原因，而造成工程停工、窝工等工期的延长或延期或其它事件等，甲方协助乙方进行工期和费用索赔，业主拨付索赔费用后，在合同第四款约定的前提下，向乙方进行拨付。 5.3如业主要求提前竣工或加快进度等原因而引起乙方的机械和人工等的增加，乙方必须满足业主的要求，并承诺不以此而向甲方提出增加费用，甲方协助乙方向业主追加赶工费用，拨付后的赶工费用在合同四款约定的前提下，向乙方进行拨6、付。5.4乙方必须满足业主为确保工期完成所须的机械设备，人员及物资的要求，不得拖延工期。5.5缺陷责任期和保修期本工程的缺陷责任期和保修期起止期限按业主要求，乙方在此期间须保证本工程的完善及迅速完成有关缺陷的维修；如业主发现任何工程存在不符合合同要求或缺陷要求甲方维修时，乙方须在业主指定的时间内自费更换或修补，否则，甲方将另行安排有关工程更换或修补工作，所发生的一切费用将在乙方的计量款、履约金、保留金中扣除，并保留追诉的权利，同时，也不解除乙方对完工质量应负的全部责任和义务。六、工程质量：6.1工程质量达到主合同条款约定的工程质量标准（也包括业主根据本项目情况提出的特殊标准或要求，以下相同），7、质量评定标准按照主合同相应条款履行。乙方确保本工程质量达到主合同要求的工程质量标准。若按工程质量达不到主合同要求的工程质量标准，乙方应承担违约责任。施工质量的法律责任不因合同的期满而终止。6.2乙方必须严格执行质量专项合同，按业主的要求建立健全的质量管理体系，遵守主合同中工程质量的相关条款，按照设计文件和国家现行的技术标准规范、暂行规定及本工程业主的具体要求进行施工。6.3工程的检查、验收等，按照主合同相应的条款履行。乙方应配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。6.4乙方应就本工程向甲方承担主合同约定的甲方应承担的义务。一旦在施工中发生质量事故，应立即报告甲方，妥善处理，损失由乙方8、自负。因业主、监理或其他第三方造成的，甲方协助乙方进行相关内容的交涉，但乙方不免除承担相应的责任和损失的义务。七、安全生产7.1乙方应就该工程向甲方承担主合同约定的甲方应承担的安全义务。认真履行“安全生产管理协议书”，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取安全防护措施，保证安全生产、文明施工，接受甲方的安全监督、检查。如被业主及相关行政执法部门处罚，全部费用由乙方承担。7.2乙方应就分项工程（透层、封层、粘层以及下承层的清扫除尘）向甲方承担主合同约定的甲方应承担的安全义务。并应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，承担由于自身安全措施不力造成事故9、的责任和因此发生的费用。在本合同实施工程中，甲方对乙方由于自身原因造成的人身死亡或伤残、或财产损失或损害不予赔偿。7.3现场发生重大安全、质量事故，乙方必须在一小时内将事故详细说明速报甲方，现场发生一般安全、质量事故，乙方必须在规定时间内将事故详细情况书面报告甲方。再由甲方向相关部门报告。八、工程的计量与支付8.1工程计量与支付按主合同中有关计量与支付的规定执行。期中计量与支付、交工结算和竣工决算均以业主书面批复的有关数据为准。任何未经业主书面批复并资金拨付到位的工程量，不论甲方或监理是否签认，乙方是否已实施，甲方不予承认也不予支付费用。8.2工程量的计量：乙方负责每期如实填写符合要求的各种原10、始记录资料和报表，按要求编制计量支付文件上报甲方，由甲乙双方上报监理、业主批复。甲方向乙方每期计量支付前，乙方必须将业主批复的该期的计量支付原件和监理签认的工程原始资料原件在完成每月计量后移交给甲方，否则甲方有权暂不计量支付相应部分的工程款。8.3工程款的支付：主合同工程中应缴纳的税费（营业税、城市建设维护税及教育费附加税、税印花税等）由乙方承担乙方所完成部分工程的费用，其费用已包含在本合同总价和单价中，由业主代扣代缴。动员预付款、材料预付款、业主同意的借款按其金额计算应扣的管理费。每期工程款按当期中期支付证书中的计量金额减去业主扣回的动员预付款、材料预付款后的金额为基数计算的应扣的管理费。811、.3.4甲方结合当期业主批复后的中期支付证书中的支付细目按本合同清单价计算金额减去应扣税费、管理费，在业主将工程款支付到甲方帐户后，乙方递交合理的资金使用使用计划（附因本合同乙方与第三方产生费用的清单）报甲方审批，经过甲方审批后，7日内按计划支付给乙方。8.3.5工程款的使用必须由甲双方监控。甲方保管项目经理部财务印章及经银行备案的私人印章，并建立财务帐目。乙方与第三方因经济合同或行为产生的结算款需由甲方代付（或直接支付）给与乙方合同签订的第三方，甲方每次付款前，由乙方提交资金使用计划，并提供大宗材料及大型机械租用的正式有效发票给甲方，否则甲方有权暂不支付相应部分的工程款。所涉及的费用由乙方承12、担。反之未经乙方授权甲方擅自付款的乙方可以拒绝承担。8.4业主拨付给该项目的工程款，除甲方应提取的管理费外，甲乙双方均不能挪作他用。8.5若因业主方迟付工程计量款，而使甲方迟付乙方时，取得业主谅解后另行确定工程进度或乙方应自筹资金（乙方垫付资金费用不计利息）按期完成业主要求的进度计划，确保本项目正常进展，有此造成的一切费用由乙方承担。86工程设计变更、追加及索赔8.6.1任何设计变更均不能使本合同终止或无效；因设计变更而增加或减少的工程量，乙方必须无条件接受。8.6.2乙方不得擅自改变原设计，否则甲方对完成的该项变更工程不予认可，并由乙方承担一切损失。8.6.3如发生须经业主确认的工程变更、费13、用、工期索赔及价格调整等增减费用事件，乙方须进行全过程跟踪及追索，并将原始资料及业主批复原件上报甲方。 8.6.4乙方承诺：所有设计变更、工程变更、追加及索赔和实际工程量产生的增减均以业主的书面批复为准，不论甲方是否签认或乙方是否已实施，如无业主书面批复并资金拨付到位，甲方不予承认也不予支付费用。九、履约保证的办理91 乙方负责甲方提交履约担保、附加履约担保（ ）。92甲方不承担因业主未及时退还履约保证金、保留金引起迟延支付的责任。93乙方向甲方提交的现金履约担保为：本合同91款约定的乙方承担的费用作为乙方向中标单位提交的履约担保。94 本工程乙方向中标单位提交的履约保证金在业主退回到中标单位14、或中标单位项目经理部，乙方所有对外经济结算理清后，甲方负责一周内将其退还给乙方。如果部分退还，按上交比例返还。95乙方工程量比例承担相应的银行保函（履约保证金、动员预付款），招标代理费。十、项目财务及合同管理10.1甲方在工程所在地银行以中标单位的名义设立帐户，作为该项目对业主经济来往的合法帐户，如因甲方帐户原因导致无法正常拨付，由甲方负责解决。10.2本项目由甲方以甲方的名义统一建帐，乙方提供乙方承建部分工程全部原始凭证给甲方，并按甲方要求配合做好财务工作。10.3乙方应及时办理好乙方施工人员保险，保险费用由乙方承担。若乙方少办或未办理，甲方有权扣除乙方的工程款代为办理。10.4甲方对乙方提15、取保留金及扣款和返还方式按甲方与业主签订的主合同办理，其中甲乙双方约定：在业主退回保留金到中标单位或中标单位项目部后，由甲方在一周内退回给乙方。10.5项目部公章、甲方公章、财务专用章及试验专用章等印鉴由甲方保管。所有与本工程相关的文件收、发，必须报甲方人员登记备案。10.6在本合同规定的工程活动范畴内乙方与第三方的经济协议合同或行为，在没有得到甲方书面同意之前不得以项目部和甲方名义进行实施，由此引起的一切纠纷由乙方负责，乙方并承担给甲方造成损失的全部赔偿责任。10.7在本合同中规定的范畴内乙方需用的主材、机械设备租赁等合同，乙方以甲方名义签订时(不加盖项目部公章，合同无效)，乙方必须出具该合16、同签订者的书面授权,由此引起的一切纠纷由乙方负责。同时乙方必须与甲方签订备忘录明确乙方为该合同的实际签订方，该合同结算款须由乙方委托甲方直接支付给第三方，支付金额作为甲方支付给乙方的工程款。10.8乙方所用的沥青（透层采用乳化沥青透层油；封层采用SBS改性沥青同步碎石封层；粘层采用块裂阳离子专用改性乳化沥青。如业主有变更指令，甲方按照变更要求提供沥青）由甲方提供；甲方提供沥青量应按照甲方所需当天的施工作业面供应，乙方不得储备沥青。甲方为乙方提供的沥青费用由甲方从乙方结算工程款中扣除。十一、甲方的责任与权利；11.1以中标单位的名义组建项目经理部，协调好中标单位与乙方的关系。 11.2参与乙方施17、工方案的审核与建议，对工程的工程进度、质量、安全进行监督，但该监督不免除协议中乙方承担的责任；11.3负责按本合同8.3.4规定及时支付乙方工程款，否则承担因迟付款给乙方造成损失的责任。11.4有权根据工程需要及业主的要求对乙方的人力资源、设备配置提出满足本工程施工相应的要求。11.5按业主要求，甲乙双方投入本项目的所有技术人员及特种作业证件应真实有效，业主予以认可，并办理相关手续。116甲方应提前一天通知乙方进行施工，乙方应在接到甲方通知后积极准备施工原材料和机具，在甲方指定的地段进行施工，并及时保质保量完成甲方安排的施工任务。十二、乙方的责任与权利12.1乙方不得将本合同工程全部或部分转包18、或分包给任何他人（包括法人、自然人）。 12.2乙方必须妥善处理甲乙双方与业主、监理的关系。12.3乙方按照主合同的约定按期完成各项施工任务、交工、修复缺陷及保修责任，并承担约定工程项目内的一切风险以及为实施本工程而发生的相应费用。施工质量、安全生产的法律责任不因本合同的期满而终止。12.4乙方在工程实施中接受甲方对工程质量、进度、安全、财务管理等方面的全面监督。严格遵守与执行业主、监理工程师以及甲方就涉及有关工程实施的相关事项所作的通知、意见、指示、决定等。否则所造成的损失由乙方承担。12.5乙方投入本项目的主要管理人员和主要施工机械设备不应低于业主的最低要求，且不迟于业主要求的进场时间，并19、保证施工管理及技术人员的相对稳定，否则甲方有权根据需要重新调配人员与机械设备，由此增加的甲方费用从乙方工程款中直接扣回。12.6乙方的施工必须按照公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTJ052-2000中对原材料的检测要求标准和频率进行原材料检测，乙方自行承担原材料试验检测，费用自理。12.7乙方必须托善处理好与业主、监理、当地有关政府部门的各种关系，处理好与本工程相关的各种经济纠纷，并承担其费用。12.8乙方必须遵守业主及政府有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。12.9如因乙方原因导致甲方受到业主、监理和政府有关部门20、的通报批评、罚款等所有处罚，所造成的责任和损失均由乙方承担，并承担给甲方造成损失的全部赔偿责任。12.10乙方负责自开工之日起派专人如实填写、整理符合要求的各种原始记录资料，以及业主、监理要求的其它有关报表及资料；工程完工后按甲方要求及时交付完整的所承担工程的工程资料。12.11乙方经营期间发生的债权、债务，由乙方在建设工期内自行清理、结清。若因乙方原因引起的债务纠纷（如拖欠农民工工资、劳务费、材料费、机械费等）而起诉到甲方或影响甲方撤场，甲方有权从乙方的工程款或履约保证金、保留金中代为支付，不足部分由乙方及时支付，不能影响甲方利益。12.12乙方在施工期间及工程完工之后，所有与乙方施工事宜相21、关的外部环境协调工作均由乙方负责，所有费用由乙方承担，并将处理结果上报项目部备案。12.13乙方承诺：如乙方有违反合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成的工期延误、经济损失及根据主合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方法的可能。十三、工程的调整和收回13.1如乙方在项目实施前期和实施工程中退出本项目，甲方可自行组织施工，乙方应承担违约责任。甲方有权在乙方的工程款及履约保证金中扣除乙方给甲方所造成损失。13.2如乙方在施工中发生下列情况之一时，甲方有权部分或全部收回工程，直至终止本合同，由甲方自行组织施工22、。乙方除承担违约责任外，造成甲方经济损失的均由乙方承担。13.2.1工程进度、质量、安全、文明施工及环保等方面未满足业主要求，业主、监理为此提出警告，限期内又不改进时；没有合法理由取得业主谅解，致使业主切割或收回工程的。13.2.2未能按时、按质、按量提供或未经许可自行撤出主合同中施工组织设计（或本合同)中列明的机械、检测试验设备及所需材料或因资金、设备、人员投入不足，造成进度计划严重滞后，没有合法理由取得业主谅解，业主、监理为此提出警告，限期内又不改进时；或业主调整计划与要求时，在业主规定的时间内，乙方未能达到业主的要求。13.2.3无正当理由延迟开工或停工，在接到甲方关于催促施工的书面警告23、无正当理由仍不复工。13.2.4忽视履行本合同规定的义务。 13.3当发生上述13.2款情况时，甲方有权单方面变更、解除或终止本合同，也有权收回全部或部分工程另行安排施工。由此增加的所有费用由乙方承担。乙方必须按甲方的要求期限退场，承担退场的相关费用，因逾期未退而引起的甲、乙双方的损失由乙方承担。13.4工程回收时甲方对乙方已完成并经监理工程师、业主签认的工程项目及数量，按工程量清单相应单价扣除甲方管理费后结算，该部分工程的计量业主拨付给甲方，甲方扣除应扣款（如管理费、罚金、质量保证金、奖励基金等）后30日内支付给乙方；未经监理、业主签认的已完或部分完成的工程量单价：按工料机合价的三份之二计；24、被分割的工程如业主对外承包价超出清单价，超出部分由乙方承担，从乙方工程款中扣除，不足部分从乙方履约保证金、质保金中扣除，仍不足不排除采用其他补救方法的可能。13.5当发生上述12.3款情况时，甲方要求乙方继续履行本合同时，乙方应履行本合同。13.6工程的收回不影响乙方在已完成的原合同中工程量需承担的责任和义务。十四、违约责任14.1甲、乙双方应全面实际履行本合同，不履行或不完全履行，应负违约责任。14.2工程质量达不到主合同要求的工程质量标准，甲方有权在业主处罚之外，加罚本合同中乙方工程造价的 作为罚款。并且乙方负责无偿修复或返工。14.3工程质量不符合合同约定的，乙方负责无偿修复或返工。由此25、造成工程延期时，所有费用由乙方承担。如乙方无力或不愿修复返工时，甲方可自行安排施工队伍，其费用由乙方全部承担。14.4主合同总工期未能履约，因乙方原因造成的损失由乙方全部承担；14.5因本协议或乙方原因导致业主解除主合同或分割工程，乙方承担全部责任，并承担给甲方造成损失的全部赔偿责任。因甲方原因导致业主解除合同或分割工程，甲方承担全部责任，并承担给乙方造成的全部赔偿责任。14.6乙方施工时造成的返工或现场安全事故由乙方承担全部责任，每发生一起甲方对乙方处以5000到10000元的罚款。14.7乙方未按款约定提供正式发票时,甲方有权代为办理,其费用由乙方承担。14.8乙方必须保证在摊铺机前50026、米以上的工作面，不得因为透、封、粘层的施工进度、质量、安全而影响摊铺机的正常作业；如因乙方原因导致沥青混凝土的摊铺施工停滞，则乙方同意每天赔偿甲方误工费人民币 万元。因不可抗力除外，雨季不能施工除外。14.9由于乙方原因导致甲方受到业主、监理和其他上级单位的通报批评时，每发生一起乙方向甲方赔偿10000元：业主要求召见企业法人，每发生一起乙方向甲方赔偿20000元；如果甲方因乙方原因受到省交通厅通报批评，乙方所缴纳的履约保证金或保留金不予退还。十五、附件：15.1其它条款：（如有）15.2主合同文件主合同文件、承诺书、授权书等附件作为本合同的一部分，对于甲、乙双方具有同样的约束力。十六、其它事27、项16.1本合同一式四份，双方各持两份。甲乙双方签字盖章，乙方向甲方提交履约担保后即生效。双方履行合同全部义务，乙方履行完缺陷责任期和保修期的全部义务后，本合同即告终止。16.2本合同签订后双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。16.3双方经协商一致后，可对本合同条款内容具体化、补充或修改，另行在补充协议书内约定。16.4甲、乙双方发生纠纷时，应以协商的方式友好解决。如不能以协商的方式解决，双方共同商定由甲方所在地宛城区人民法院裁决。甲方（签字、盖章） 乙 方（签字、盖章）单位名称：国道107线xx段改建工程GDLM3项目部 单位名称： 法人代表或授权委托代表： 法人代表或授权委托代表：年 月 日 年 月 日