1、撰写人：撰写人：_日日期：期：_2020 年拖欠工程款起诉状范本20202020 年拖欠工程款起诉状范本年拖欠工程款起诉状范本起诉单位： （全称）法定代表人：被告单位： （全称）_市职工教育培训中心地址：诉讼请求：责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：（一）付清宿舍楼、教学楼拖欠款_元；（二）结算零建工程款：_元减去甲方垫付的材料款_元，应付给乙方工程款_元；（三） 赔偿乙方的经济损失： _年至_年度拖欠款的滞纳金_；_年_月至_月设备闲置费_元；以上三项合计，共_元风险提示：诉讼请求必须具体明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的2、主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的， 但并不等于在提出诉讼请求时多多益善， 比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。事实和理由：风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、 经过和现状， 特别是双方争议的焦点， 实事求是地写清楚。讲道理，是要3、进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。_年_月_日， _县建筑工程总公司_公司（原告，以下简称乙方）同_市职工教育培训中心（被告，以下简称甲方）签订了建筑安装工程合同 ，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为_元。开工日期定为_年_月_日；竣工日期定为_年_月_日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达_天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的_余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达_元。甲方虽然承担了_元的误工费，但尚有_元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：于_年_月_日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书（附原印件） 。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经_市建筑工程质童监督站