1、撰写人:撰写人:_日日期:期:_2020 年拖欠工程款起诉状范本20202020 年拖欠工程款起诉状范本年拖欠工程款起诉状范本起诉单位: (全称)法定代表人:被告单位: (全称)_市职工教育培训中心地址:诉讼请求:责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失:(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款_元;(二)结算零建工程款:_元减去甲方垫付的材料款_元,应付给乙方工程款_元;(三) 赔偿乙方的经济损失: _年至_年度拖欠款的滞纳金_;_年_月至_月设备闲置费_元;以上三项合计,共_元风险提示:诉讼请求必须具体明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的
2、主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的, 但并不等于在提出诉讼请求时多多益善, 比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。事实和理由:风险提示: 诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、 经过和现状, 特别是双方争议的焦点, 实事求是地写清楚。讲道理,是要
3、进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。_年_月_日, _县建筑工程总公司_公司(原告,以下简称乙方)同_市职工教育培训中心(被告,以下简称甲方)签订了建筑安装工程合同 ,标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式,也工包材料”。承包额为_元。开工日期定为_年_月_日;竣工日期定为_年_月_日。合同签定后,乙方按时将设备机具等运进工地,但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好,直到_年_月_日乙方才正式开工。在长达_天之内,由于甲方的原因,造成乙方开进工地的_余名职工无活可干,机具设备长期双里无用,给乙方经济上造成损失达_元。甲方虽然承担了_元的误工费,但尚有_元到今有承担赔偿损失的责任。两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后:于_年_月_日,乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件) 。教学楼工程于_年_月_日完工。三幢楼均经_市建筑工程质童监督站