1、建 设 工 程 施 工 合 同工程名称：xx省国土资源数字化综合楼智能化与信息化建设项目工程地点：xx市xx区xxA区江海大道东侧，xx日报地块南侧发 包 人：xx土木工程集团有限公司 承 包 人： xx省国土资源数字化综合楼工程-智能化与信息化建设项目合同主要条款根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国政府采购法及xx省国土资源数字化综合楼工程-智能化与信息化建设项目招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款：一、总则（一）甲乙双方必须遵守国家颁布的相关法律法规，并履行应负的全部责任。（二）乙方保证按照合同条款的规定，按时向甲方提供合格的设备和服务。（三）2、甲方保证按照合同条款规定的时间和方式支付乙方相应款项。（四）下列文件均为本合同不可分割部分，如出现约定不一致时，按如下顺序解释：1.本合同履行期间发包人承包人双方签订的总承包合同之补充合同（协议）或修正文件；2.合同协议书(如有）；3.本合同主要条款；4.中标通知书；5.国家、省、市、省代建局与本项目有关的文件；6.xx省代建项目管理局的各项管理制度、规定和管理办法；7.发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定和管理办法；8.标准、规范及有关技术文件；9.施工图纸；10.招标文件（含补遗书、招标文件澄清、答疑会纪要、招标工程量清单等）；11.投标书及其附件（含投标文件澄清、工程报价单或预算书等3、）；（若投标文件承诺标准或条件高于招标文件的，按照投标文件）；12.组成合同的其他文件；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。二、承包内容及承包方式（一）承包内容承包内容为xx省国土资源数字化综合楼工程-智能化与信息化建设项目（含优化设计、供货、安装、调试、系统试运行、验收、移交、技术培训、质保期维护等），主要包括不限于以下内容：计算机房设备及档案库房UPS不间断备用电源，档案房装具（智能型档案密集架），其他专用设备采购及楼宇智能化（具体以施工图纸及工程量清单为准）。承包人应保证按质、按量、按时完成全部智能化楼宇智能信息化项目工程（主要包括但不限于各系统的深化设计（优化4、设计）、材料设备供应、施工、安装、配合相关专业的施工、调试、验收、技术资料提供和技术人员培训及保修等工作），负责向相关部门办理报审报验工作、质监、检验检测机构等相关政府主管部门的竣工验收及备案。承包内容具体以发包人书面确认的施工图纸、变更文件、工程指令和相关招标文件、工程量清单等资料为准，发包人有权根据工程实施情况对工程范围进行适当调整。具体详见第五章要求。按本技术要求及图纸所示,提供包括(但不只限于)下列项目：（1）本项目所有的智能化各子系统的全部设备材料的供应、安装、调试、试运行、验收等。（2）提供本项目所有的智能化各子系统的软件，应用软件开发，软件升级等技术服务与支持。（3）承包人提供的5、各类软件必须为已授权的正版软件，所有软件均必须没有使用期限的相关限制，特别是各类系统应用软件；清单中没有列出的所有操作系统软件、数据库软件、冗余备份软硬件、各系统应用软件、接口软件、技术补丁、注册码和加密狗等实现招标和正常使用功能所必须的相关软硬件和数据，承包人必须在投标中全部予以考虑，施工中若发包人没有相关功能数量变更，则承包人须全部免费提供上述软件硬件，且必须保证上述软硬件的合法性，并承担相关责任。（4）承包人在投标时已经仔细阅读招标相关技术文件，充分了解招标内容的各种功能，以及各系统内部，或各系统之间存在的各种定制软件的数量与内容，并在投标时报价中考虑相关费用，在合同履行期间，承包人将无6、条件并免费完成清单中没有列出的各类第三方软件接口和定制功能开发，且无条件达到招标相关文件中所列明各项功能（含各种需要联动才能实现的功能）。（5）承包人已经充分理解招标图纸，并已充分考虑各类通讯信号和供电的电源存在有效传输距离的技术因素和现场环境因素，在合同履行期间，承包人将无条件并免费提供、安装和调试完成清单中没有列出的各类信号或电源延长、放大和转换等相关设备，且无条件达达到满足设备及系统正常使用的相关要求。（6）提供深化设计施工图及竣工图。（7）本项目智能化系统设备的标识标记。（8）负责本项目孔洞和壁坑的所有开凿、修复、封堵、线槽防火封堵等工作，费用已包含合同报价内。（9）负责本项目智能化系7、统的培训及维修保养。（10）协助完成本项目智能化相关系统的报建、报验及备案等相关工作。（11）本项目相关检验检测费用除招标人已委托第三方检测机构内容外，其他相关检验检测内容已包含合同报价内，由承包人提供验收所需的第三方检测机构检验检测证明（配合所需的费用也包含合同价内）。（二）承包方式采用综合单价包干，工程量按实结算的方式承包，包括不限于包工、包材料设备（含辅材、软件、工具、备品备件等）、包设计深化、包设备安装和管线敷设、包软件开发、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包各系统测试和调试以及与相关系统的联合调试、包相关检测、包系统试运行、包验收、包移交、包系统维护、软件升级、技术培训和系统8、正式移交后的技术服务与支持、包智能化系统的专项验收配合、包结算、包资料整理及其他相关专业承包的配合服务、包乙方应当购买的保险、包竣工图编制（须满足规划等各专项验收要求）等。三、合同总价（一）本合同暂定总价为人民币 元（大写： ）项目单价：R详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。由于本项目为省财政资金，执行财政集中支付，故本合同提及的“发包人支付”均为发包人向省代建局、省财政部门申请办理财政集中支付手续，并不为发包人向承包人直接支付资金。如因财政集中支付导致支付时间延误，不属于发包人违约责任范围。（二）、工人工资支付分账工程款中的工人工资款9、比例： ，工人工资支付周期： 按每月支付 。承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。该合同总价包括了完成本项目的设计优化、设备材料（含配件）、生产制作（含材料损耗）、供货、包装、仓储、保管、由生产加工地运输到工地现场指定地点、安装、调试、专业配合（包括配合其他相关专业的设计工作、对房建工程施工总承包及其他相关专业承包的配合）、交叉作业、技术服务（包括竣工档案和竣工图纸的提供）、所有相关的检测费（含按规定在项目建设过程中必须进行的设备材料送检费用）、验收、验收后的移交、移交使用业主之前的维护、质保期服务、结算以及保险、税费、管理费、利润、不可预见费、缺陷修复、10、成品保护、环境保护、建筑垃圾处置费、安全文明措施费、合同明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切相关内容的全部费用。除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件、施工环境、气候等自然条件（不可抗力除外）、技术经济条件（如资源、劳力、交通条件等）、物价（人工、材料、机械等的市场价格）、政府部门颁发的各项调价文件、国家宏观经济调控政策是否发生变化，在合同执行期内总价固定不变，不得调整。甲方在招标文件（含用户需求书）中提及到相关需求，虽乙方在报价明细表上没有列出，乙方仍应给于实施，相应的费用含于投标总报价中。 由于本项目为省财政资金，执行财政集中支付，故本合同提及的“11、发包人支付”均为发包人向省代建局、省财政部门申请办理财政集中支付手续，并不为发包人向承包人直接支付资金。如因财政集中支付导致支付时间延误，不属于发包人违约责任范围。（二） 约定预付款1 工程预付款为中标合同价的30%（即 元），其支付办法及抵扣方式按本条有关规定。2 预付款支付的有关规定：支付程序：承包人提交工程预付款申请书及等额的预付款保函，发包人收到后按规定办理预付款支付。预付款保函退还时间的约定：完成主要设备采购及到货并经甲方认可后，60天内无息退还。3预付款支付的限制：承包人应将预付款专用于实施本合同所需的施工机械、工程设备、材料及人员费用，如发包人有要求，承包人应向发包人、监理工程师12、和造价工程师提交发票和其他证明文件的副本以证明预付款确实专款专用，如未落实预付款资金专项使用，我司有权使用预付款保函进行索赔。（二）价格调整乙方根据招标文件、有关资料及说明、国家及行业规范，按本项目招标文件要求进行报价，投标报价应为完成本项目招标文件、澄清文件及更正通知、设计图纸、国家及行业规范、技术文件标准、用户需求等所有内容。本项目在实施阶段只有因甲方、项目使用业主的需求发生变化（指因甲方或项目使用业主需求导致技术规格书中列明的主要设备的主要技术参数及数量的变化）导致优化设计变更、工程签证所引起的工程变更（指因招标人或项目使用业主需求调整导致技术规格书中列明的主要设备的核心技术参数及数量的13、变化），则变更部分按甲方实际委托乙方完成的工作量进行结算，未实施内容则相应扣减费用。各类布线系统工程量偏差10%以内由施工单位自行承担；最终结算工程量、计算单价及结算总价以省财政评审为准。（三）工程变更在实施阶段因甲方的需求发生变化（指因甲方或项目使用业主需求导致工程量清单、技术规格书及施工图纸中列明的主要设备的主要技术参数及数量的变化）导致设计变更、工程签证等所引起的合同外新增项目综合单价及主材价格确定方式按照如下约定执行：分部分项工程费(即工程量清单中综合单价部分)：套用1.投标文件工程量清单中所填报的综合单价；2.如工程量清单中没有的，但有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价相对应14、子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变；3.如中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，则套用现行相应专业定额单价，并按xx省xx市建委有关文件规定计取相关各项费用，以上述调价方式得出的综合单价作为基数，再乘以中标让利下浮率后计算得出结算综合单价。下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=（招标控制价-中标价）/招标控制价）。人工、材料、机械单价按以下顺序确定：1）.按照中标的材料单价；2）.按照xx市工程造价管理机构施工同期发布的建筑常用材料综合价格（指导价）；3）.根据工程所在地区建设工程材料（设备）厂商价格信息进行相应下浮定价：土建、市政材料下浮不少于515、%，建筑装修材料下浮不少于20%，机电安装材料下浮不少于25%，园林绿化材料下浮不少于30%；4）.若上述文件没有价格的主材，则以市场询价方式，由承包人申报三个厂家（品牌）及报价给监理单位和发包人审核确认。项目清单内主材必须列明主材的品牌、规格、质量等级等内容，且主材需上报三个或以上的品牌经使用单位审核，主材品牌最终以使用单位确认为准。材料建设标准及档次必须征得发包人和项目使用单位同意。人工、材料、机械单价以及综合单价、合价审定价格最终以省财局审定的为准。注：现行相应专业规范及定额指建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）及xx省建设工程计价依据2018等编制时期国家或地区最新发16、布的计价办法，xx省建筑与装饰工程综合定额（2018年）、xx省安装工程综合定额（2018年）、xx省市政工程综合定额（2018年）、xx省园林绿化工程综合定额（2018年）以及相应配套的取费文件，若取费规定中有上下限的则按中值计算；本项目计价依据按xx省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整xx省建设工程计价依据的通知（粤建市函20161113号）执行，xx市建设工程造价管理站关于营业税改征增值税后xx市建设工程计价有关问题的通知（穗建造价201631号）以及xx省相关专业定额、规范及xx省代建项目管理局有关规定。若施工期间颁布新的计价办法和定额及xx省、xx市有关的政策性文件，则按其执17、行。四、付款方式（一）以下条件均成就后，乙方在15个工作日内向甲方申请支付合同至总价的30%。条件：乙方已按要求向甲方提交预付款保函；（二）以下条件均成就后，乙方在15个工作日内向甲方申请支付至合同总价的60%。条件：乙方完成主要设备采购及到货并经甲方和使用业主认可。（三）以下条件均成就后，乙方在15个工作日内向甲方申请支付至合同总价的85%。条件：1.乙方完成本项目合同范围内所有建设内容并经甲方和使用业主认可；2.全部货物安装调试完毕完成软件开发测试部署及相关集成工作完成，并已通过初验（以双方签署初步质量验收报告为准）；3.乙方已向甲方提交款项申请手续并经甲方审核通过。（四）以下条件均成就后18、，乙方在15个工作日内向甲方申请支付至合同总价的90%.条件：本项目竣工验收合格并提供完整的竣工资料。（五）在以下条件均成就后，乙方在15个工作日内向甲方申请支付至有权结算终审部门审定金额的97%。条件：1.本项目信息化部分全部建设内容通过甲方终验，智能化部分完成相应终验；2.乙方完成对项目使用业主管理人员的培训工作；3.本项目已移交项目使用业主单位；4.乙方将本项目所有竣工结算的资料报送甲方，并已经甲方及有权结算终审部门审定；5.乙方已按合同约定按时完整移交竣工档案；6.乙方配合施工总承包完成竣工验收；（五）在以下条件均成就后，甲方在15个工作日内向乙方无息支付工程质量保证金（结算定审金额的19、3%）。条件：1.本项目终验合格满 3 年；2.乙方在本合同项下的义务履行和责任承担已完毕；（六）乙方在办理上述请款时，须在甲方每次办理付款手续前3个工作日内，向甲方提供当次应收款项等额的正式发票。 五、合同工期（一）工期：合同工期总日历天数为250个日历天，计划于 年 月 日开工， 年 月 日完成安装、调试，且系统进入试运行， 年 月 日完成合同约定项目验收及项目移交，具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。（二）关键节点工期要求：阶段工作内容计划完成时间要求1施工进场准备中标结果公告结束后15天内做好施工准备2提交深化设计成果工程合同签订后90天内提交经监理单位审核及采购人确认的深化设20、计成果（含施工图纸、软件需求说明概述）。3系统安装调试、软件开发及集成拿到开工令后60个日历天内主要货物到货，拿到开工令后180个日历天内完成各系统安装调试、软件开发测试及相关集成工作。4分项验收及初步验收拿到开工令后190个日历天内通过分项验收及初步验收5系统试运行初步验收通过后系统试运行1个月6移交工作拿到开工令后250个日历天内完成项目移交工作（三）本项目实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准，乙方须提前进入现场，做好施工准备工作，货物闲置、总包服务等费用已考虑在合同总价款中。竣工日期为硬性工期，乙方必须采取一切有效措施加以保证，不得延误。如乙方不能按批准的计划完成任务，甲方有权采取21、必要措施确保工期，乙方必须无条件服从。（四）在合同执行过程中，如发生变更合同货物或调整相关建设内容，无论是否涉及合同价格变更，乙方收到相关通知后，应积极实施，按项目的工期要求完成相应的工作，不得以任何理由延误。如乙方不能按批准的计划完成任务，乙方须承担相应的违约责任。六、项目管理要求（一）优化设计要求优化设计原则、范围和内容1、优化设计原则项目的优化设计要遵循国家有关建设法律、法规，坚持高起点、高标准、功能齐全、设施完善、装备先进。2、优化设计范围和内容2.1优化设计范围：xx省国土资源数字化综合楼工程-智能化与信息化建设项目的施工图优化设计工作。2.2优化设计内容：按招标文件内容进行设计，配22、合xx省国土资源数字化综合楼工程-智能化与信息化建设项目设计单位对本招标项目相关联的专业设计优化工作。3、允许乙方依据使用方提供的建设方案和需求对设计图纸进行优化，报设计和甲方同意后实施。优化设计质量控制要求1、对设计与法律、法规、规章、规范、标准的符合性要求：1.1交付的设计文件应符合中国现行的有关法律、行政法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准，必须执行国家规定的工程建设标准强制性条文要求。1.2应在设计文件中列出设计所采用的主要技术标准名称、编号与版本。1.3项目选用的材料、配件和设备，其质量标准必须符合中国国家规范、标准要求。2、对各阶段设计文件设计深度的要求2.1设计文件的设计深度23、，应符合中华人民共和国工信部相关规定、中华人民共和国建设部颁发的建筑工程设计文件编制深度规定（最新版）以及甲方编制的xx市重点建设工程项目设计文件深度规定中对各阶段、各专业设计文件编制深度的要求。2.2优化设计文件应包括各系统的设计说明书、专业设计图纸、主要设备和材料表（含技术参数、规格型号等）、工程量清单及工程概算书。2.3能据以进行工程竣工验收。2.4智能化系统设计与深度必须满足xx市财政投资信息化项目验收规范（穗科信字20076号）要求。3、关于优化设计变更3.1优化设计图纸应充分考虑我国国内的施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于优化设计自身过错导致无24、法施工或采购材料，优化设计图纸应无条件修改。优化设计变更由甲方提出，乙方按甲方要求履行相关变更工作，相应变更引起的工程造价增减按“xx省代建项目管理局”要求执行。3.2对新材料及特殊结构应提供国际权威机构或国内有关部门的试验报告。（二）质量管理要求1、质量标准：1.1智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）及相应配套的各专业验收规范等；1.2安全防范工程技术规范(GB50348-2004)；1.3xx市财政投资信息化项目管理办法（穗工信20173号）；1.4xx市财政投资信息化项目验收规范（穗信息化字200742号）；1.5xx市财政投资信息化项目验收规范（穗科信字20076号）。25、2、质量目标：一次验收合格。3、乙方要严格按审查批准的设计方案、实施方案和设计图纸施工，不得擅自修改方案及设计图纸。4、乙方要严格执行有关质量通病治理措施、工程建设强制性标准和有关节能、环境保护、绿色施工的规定。5、乙方要加强质量自检，做好施工过程数据记录及隐蔽工程验收等工作。6、质量标准 工程质量标准：R 确保符合国家、省、市有关施工质量验收规范验收标准，并达到合格或（以上标准）。 以及符合优质工程 质量验收标准。创优目标： 市级工程优质奖；R 省级工程优质奖； 国家级工程优质奖； 其它创文明工地目标： 市级安全文明绿色施工样板工地；R 省级安全文明示范工地； 国家级安全文明工地； xx市建26、筑业绿色施工示范工程； xx省建筑业绿色施工示范工程； 全国建筑业绿色施工示范工程； 其它（三）进度管理要求1、乙方中标后须根据项目实施总控计划和项目实际情况编制切实可行的实施进度计划，并按照信息化监理单位、采购人的要求随时修订和调整，采取一切可能的措施，确保按批准的实施进度计划施工。2、在工程实施过程中，如因不可抗力、甲方需求有重大调整等非乙方原因导致工期确需调整的，乙方应及时向信息化监理单位和甲方提出工期调整及人员、施工设备投入调整的报告，经信息化监理单位和甲方批准后方可执行，且乙方不得因此向甲方提出人员、施工设备等窝工费用的索赔。（四）安全文明施工要求1、职业健康安全管理目标和环境管理目27、标（1）职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。（2）环境管理目标：严格执行xx市重点公共建设项目管理中心相关管理规章制度以及国家、xx省、xx市的相关规定。2、乙方进场后必须编制安全文明施工方案，包括明确安全文明施工目标、树立全体现场管理人员和施工人员的安全文明施工思想意识、制定组织保证措施（包括配合各岗位兼职安全人员、建立现场安全生产、文明施工责任体系等）和制度保证措施（包括实行新工人入场安全培训教育制、安全技术交底制、各层次定期和不定期的检查制度、建立健全的安全生产、文明施工岗位责任制等）。3、信息化监理单位、甲方或监督部门在安全文明施工检查28、过程中，如发现施工现场不满足国家、xx省、xx关于安全文明生产的相关规定和甲方对本工程安全文明施工的相关要求，且不按信息化监理单位要求在限定时间内整改完毕的，甲方可以自行或委托他人实施整改，所发生的费用从乙方的合同价款中予以支付。（五）材料设备管理要求1、乙方必须确保在满足或优于招标文件、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。2、工程所用材料设备要符合设计要求和国家有关规范与规定。乙方须确保使用的材料设备是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，乙方须停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延。3、所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材29、料设备质量。4、为加强材料设备的质量管理，确保乙方所选购的材料设备的质量、技术性能、款式、效果等方面满足招标文件和使用需求，所有主要材料设备须按照甲方的乙供材料（设备）管理办法执行。5、主材设备可能影响装饰、装修或景观效果的须由甲方看样定板。涉及需重新定价的主材设备，则应同时进行看样定板、主材设备定价及相应的设计变更工作。6、材料设备进场由信息化监理单位组织甲方及乙方进行开箱验收，并进行记录；验收合格后根据甲方安排的指定地点进行存储、保管。（六）项目部人员要求1、乙方项目部人员配备要满足或优于招标文件的基本要求。2、工程实施过程中，如乙方项目部管理人员能力不足或人员不够，甲方可以根据现场实际情30、况要求乙方调整或增派项目部管理人员，乙方应予以响应，且不得因此要求甲方增加相关费用。3、本项目项目负责人应按甲方要求组织工地现场例会，协调质量、进度、安全、文明施工等会议，并将相关会议纪要报信息化监理单位和甲方备案。如果项目负责人因故不能召开，经甲方批准，可委托同级别或以上的单位领导组织会议。（七）主要施工设备要求乙方需根据现场施工情况及采购人的工期要求合理配备施工设备，为确保工程进度，乙方必须无条件增加施工设备的投入，且不得因此要求甲方增加相关费用。（八）验收管理要求1、按以上项目工期要求完成建设任务。2、关于乙方为执行本项目而形成的作品或成果，其知识产权归属甲乙双方共同所有，乙方形成的作品31、成果不能侵犯第三人的合法权益，否则相关责任由乙方单方承担。3、乙方完成本项目合同范围内所有建设内容，安装调试完毕后，并经甲方初验后提请进入试运行期（试运行期为一个月），试运行期满且运行良好，方可提请进行系统终验。4、乙方须在施工过程中及时整理相关的工程资料（包括技术资料），如因资料不齐全造成工程终验延迟，须按合同约定承担违约责任。5、乙方必须在工程具备终验条件时的3周前编制好验收文档（包括验收测试方案等），确保工程一次验收合格。6、终验执行如下标准：（1）智能建筑工程质量验收规范（GB50339-2003）及相应配套的各专业验收规范等。（2）安全防范工程技术规范(GB50348-2004)。（32、3）xx市财政投资信息化项目管理办法（穗工信20173号）。（4）xx市财政投资信息化项目验收规范（穗信息化字200742号）。（5）国家、xx省规定的相关验收规范等。（九）项目培训及运维服务要求1、培训工作（1）系统初验通过后1个月内，乙方须对业主管理人员进行培训工作，直至业主使用和管理人员能熟练掌握及正常使用系统。（2）系统初验通过后1个月内，乙方须针对整体项目各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对业主使用和管理人员进行培训工作，培训内容包括但不限于系统的功能介绍、性能介绍、操作要求、维护要求等，直至业主使用和管理人员能熟练掌握及正常33、使用系统。（3）培训期间产生的所有费用需在投标总报价中综合考虑。2、运行维护管理工作本项目在终验前需进行运行维护管理工作，具体运行维护管理工作包括派专人进行维保工作，对使用过程中系统及设备发生的故障进行维护、维修以及提供保障系统正常运行使用的备品备件等，相应的费用在投标总报价中已开列，乙方需根据实际情况填报相关费用。运维服务要求如下：（1）组织不少于2人的技术运维服务团队，提供2年驻场项目运维服务，并合理安排服务日程，为本项目提供定期的现场检查及维护、系统升级、用户跟踪，根据甲方或项目使用业主单位提出的需求安排提供技术指导、活动保障等服务。（2）硬件维护服务，对本项目相关的硬件设备进行维护保养34、，确保设备配置正常，保证设备工作环境良好和设备运行正常；（3）应用系统维护服务，对本项目相关的应用系统进行更新升级、数据调试、密码管理、代做数据录入等，保证各项系统正常运作。（4）技术支撑与反馈服务，对于工作人员使用问题能当场提供技术指导，将日常提出的问题、需求进行记录，填写问题和需求跟踪表，及时向项目负责人反馈并跟进解决，技术问题在4小时内响应，普通问题在12小时内需解决，重大问题在24小时内需解决。（5）信息采集服务，定期采集日常工作人员对本项目信息化系统应用的照片、视频等素材，并按甲方或项目使用业主单位要求整理提交，作好资料管理，定期总结本项目智能信息化系统应用情况。 （十）造价管理要求35、（1）承包人须在合同签订后60个工作日内根据施工图纸编制施工预算，提出施工预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并与招标单位聘请的第三方造价单位完成对数工作，并报业主（代建单位）和代建局备案。（2）承包人应按发包人要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，承包人应按发包人的要求及时更换，直至满足要求为止。（3）承包人执行发包人下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。（4）承包人须协助发包人加强投资控制，每期申请进度款的计量计价应准确，进度款的申请应与主要材料设备采购计划相匹配，严禁虚报计量（承包人申报的进度款金额超出经监理人、发包人核实金额的10%36、，视为承包人虚报计量）或超前计量，否则严格按合同约定承担违约责任。（5）在施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款调增事件后，承包人未按合同约定办理变更工程预算审批的，则发包人有权根据实际情况决定是否调整合同价款以及调整的金额。（6）根据项目的实际情况，如承包人需另行租用场地用于临设之用，属于承包人自行考虑范畴，相关的费用投标时综合考虑，不再另行计量、支付。（十一）其它要求1、乙方应建立健全建筑施工安全生产组织机构和安全保证体系，落实安全生产责任制，按照工程建设安全生产的有关管理规定，采取相应措施，负责现场全部作业的安全，并对此承担全部责任。2、乙方必须按照本工程项目特点，制定安全事故37、应急救援预案；如果发生安全事故，应按照建设工程安全管理条例的有关规定上报有关部门。3、乙方应当完善质量管理制度，建立质量控制流程，进行全面质量管理（TQC），以质量管理体系标准要求（GB/T19000-2016）为标准，建立并保持一个有效的工程质量管理体系。4、乙方需无条件服从甲方及“xx省代建项目管理局”的管理。七、材料设备供应、施工、验收、工程资料的交付、项目移交及竣工结算（一）材料设备供应1.交货地点：甲方指定地点。2.设备供货要求：2.1乙方必须在本合同签订后提供所供设备的供货证明及相关文件（如厂商或其授权的经销商出具的供货确认函、与厂商或其授权的经销商签订的订购合同等）原件（含设备清38、单），否则不予验收，并不予支付本合同款项。2.2交货时，乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、产品合格证、产品说明书、原厂保修卡等随机资料交付给甲方。2.3对列入属国家强制性产品目录内的货物，交货时必须出具该产品的国家强制性产品认证（3C认证）证书。2.4乙方不能完整交付货物、单证及配件、工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。（二）施工1.乙方在建设期间应严格遵守国家、xx省、xx市有关消防、施工安全以及文明施工、夜间施工、环保等规范、规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成的事故责任和发生的费用。2.乙方应当遵守建筑业企业资质管理规定（建设部令第159号）的39、相关内容；乙方为甲方提供符合招标文件要求的人员。如乙方为甲方提供的是其它国家或地方有规定要求具备一定资质的单位才能承担的工程和配套服务时，乙方应按照规定向甲方出具相关资质证明文件。3.本项目主体、关键性工作不能交由第三方完成。乙方应将非主体、非关键性工作交由第三方完成的情况在本合同中载明，并向甲方提供第三方的相关资质证明文件。4.本合同履行过程中，乙方必须按甲方要求根据项目建设方案及技术要求完成施工设计，并提交甲方确认。5.为配合本项目实施所进行的各阶段工作，乙方应列明需甲方配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、安装、调试、整体改造工程配合、相关验收等）和具体要求。6.本项目使用的所有材料40、应按照乙方的投标文件执行，乙方需更换材料或使用投标文件及招标文件没有规定的材料时，乙方应经甲方书面确认同意后才可予以更换及使用，并按照国家检测标准要求进行验收。7.根据现场的实际情况，甲方可在不违反国家有关政府采购及其他法规的前提下对中标方案及货物（规格、数量、外型尺寸等）作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。8.所有含电源线的设备应符合国家安全规范的要求，电源线应得到足够保护和位置固定，具备相关防漏电的措施。9.乙方在不破坏文物保护单位的历史风貌及满足新功能使用的前提下开展信息系统施工工作，在施工过程中除满足工程建设有关法律、法规、强制性标准等，还必须遵守文物保护工程管理的有关法律规41、定。（三）验收1.乙方在完成本项目合同范围内所有建设内容后，向甲方提请初验，甲方在收到乙方通知后，甲方应在15天内组织使用业主、监理进行初验，乙方应予以配合。1.1如初步质量验收合格，双方签署初步质量验收报告。1.2如初步质量验收不合格，乙方必须按照甲方要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由乙方承担。1.3如货物经乙方两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货。2.初步质量验收通过后乙方提请进入试运行期（试运行期为一个月），试运行期满且运行良好后，方可进行项目验收，并按照信息化项目验收政策规范要求组织实施，包括不限于提请终验等。3.乙方须在建设过程中及时整理相关的工程资料（包括不限42、于项目变更资料、项目实施管理资料、技术文档等），如因资料不齐全造成工程终验延迟，须按合同约定承担违约责任。4.乙方必须在工程具备终验条件时的3周前编制终验计划（包括专项验收计划等），按终验有关规定及验收计划分阶段逐项申报验收，确保工程一次验收合格。5.终验的其他要求按国家、xx省、xx市相关规定执行。（四）工程资料的交付1.乙方应向甲方提供有关设备的安装、调试、使用、维修和保养所需的足够的中文技术文件（图纸、手册和技术资料）。2.乙方应向甲方提交项目详细实施方案和所用材料一览表。3.在终验合格后，乙方应向甲方提交符合要求的工程竣工档案资料一式四套。（五）项目移交1.本项目终验合格且满足移交条件43、后，由乙方先移交给甲方、然后再由甲方移交给本项目产权管理单位（乙方仍应按甲方的要求予以协助）。2.本项目移交给项目产权管理单位后，由项目产权管理单位替代甲方在本合同中的地位，承继甲方的权利和义务。3.乙方参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。（六）竣工结算1.乙方提交竣工结算报告的时间：终验合格后45天内。2.甲方审核结算报告的时间：甲方收到乙方提交的总结算报告后60天内出具初审意见，并及时报有关部门对结算进行终审。3.乙方应当按甲方对送审结算资料的要求提供完整竣工结算资料，如乙方迟延提交竣工结算报告的，甲方完成审核相应结算报告的时间相应顺延，由于结算报告存在错误或不完整而退回乙44、方修改或补充的，甲方完成审核相应结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。4.由于乙方未按甲方要求及时报送竣工结算资料或报送资料不齐全、不完整引起的相应结算滞后或影响支付，应由乙方负责。5.若乙方不按省财政部门评审要求约定配合竣工结算审核工作以至工程结算迟迟不能定案或乙方对省财政有关终审部门的审核结果拒不确认，在规定时间内又提不出正当理由的，则最终的审核结果由甲方与省财政有关终审部门盖章确认，乙方不得提出异议。八、培训服务乙方为项目使用业主在项目建设所在地提供必要的培训服务，包括：1.初验通过后一个月内，乙方须针对项目各系统特点及项目实际情况编制用户手册、培训计划、培训文档，并组织专45、人（包括主要设备生产厂商）对项目使用业主管理人员的进行培训工作，培训内容包括系统的功能介绍、性能介绍、操作要求、维护要求等，直至项目使用业主管理人员具备独立上岗能力。2.上述所有的培训服务费用均已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。九、质量与检验（一）乙方须提供全新的、完全符合国家的有关质量标准的设备。（二）设备的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及设备包装完整无破损。（三）主要设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造商、设备名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。（四）设备制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。十、质46、量保证期及售后服务（一）质量保证期为 3 年（具体以乙方投标承诺的期限为准），自项目终验合格之日起计算。（二）乙方须按招标文件第五章约定的设备生产厂商质保和维护维修承诺书的格式提供主要材料设备的厂商免费质保和维护维修承诺书。在质量保证期内，主要设备材料必须提供原厂售后保修服务，若本项目的质量保证期比主要设备生产厂商承诺的售后保修服务期长的，则须相应延长主要设备厂商免费质保和维护维修服务期至本项目质量保证期终止时间，所发生的相关费用由乙方承担；若未提供，则甲方有权委托第三方对主要材料设备进行售后保修服务，所发生的相关费用由乙方承担。（三）在质量保证期内因乙方责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修47、，不能维修的，则整件免费更换，由此引起的一切费用由乙方承担。新更换的设备及零部件质保期则从更换之日起计。由于人为（非乙方人员）和自然灾害造成的损坏，收取成本费用，不收人工费。（四）乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到故障电话1小时内予以答复，在项目使用业主要求时，乙方必须在接到故障电话后4小时之内到现场进行修理，并在8小时内修复。在质保期内，如 8 小时内无法修复设备，乙方必须提供替代设备给甲方使用，直到故障设备修复为止。（五）在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。有足够的备品备件供应，并随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。（六）质保期内乙方应免费提供设备的维修48、及保养服务，定期派工程师到现场巡查，并对各系统进行每年一次的年检且提供年检报告。（七）在质量保证期结束前，乙方应与项目使用业主代表对合同项下设备进行全面的检查，对任何缺陷负责修理。在修理之后，将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给项目使用业主。（八）乙方未按合同约定履行售后服务责任，项目使用业主可另行聘请其他专业单位进行售后服务，其费用从质量保证金中扣取（不足部分由乙方另行支付）。（九）质量保证期后的售后服务由双方协商再定。十一、履约担保（一）本项目履约保证金为中标价的10%（即人民币 元），承包人在收到中标通知书后的15日内且在签订合同前，向发包人提交在中国注册的49、银行出具的银行履约保函原件。（二）乙方如未按约定提交履约银行保函的，视为自动放弃中标资格，其所提交的投标保证金不予退还。（三）乙方不履行或不完全履行合同义务的行为导致甲方依据履约银行保函向银行索赔履约银行保函金额的一部分或者全部的，乙方必须在甲方规定的时间内补充提交履约银行保函，使得本合同履行期间有效的履约银行保函金额等于乙方第一次提交的履约银行保函金额。（四）工程竣工验收合格交付业主使用且提交完整竣工和结算资料后60天内无息退还。履约保函到期但本项目未竣工验收合格时，无论何种原因，承包人承诺须在履约保函到期日前一个月无条件续保，如履约保函到期承包人不提供续保则承担一般违约责任。十二、违约责任50、（一）甲方的违约责任1.因甲方违约或者过错给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方应赔偿其直接经济损失。（二）乙方的违约责任1.乙方不服从甲方及监理单位的管理，对甲方、监理单位的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，不遵守甲方各项管理制度、规定的，不按约定投入现场组织管理人员、作业人员、施工机械设备，或者变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，甲方视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。经甲方或总监理工程师考核，乙方投入的51、现场组织管理人员不能满足本项目建设要求的，乙方必须无条件按甲方的要求更换，直至满足本项目建设要求为止。2.乙方违反合同第五条约定竣工日期竣工的，每逾期1天，应向甲方支付本合同总价3的违约金，同时由甲方按照对本项目最有利的原则，按如下约定选择处理：1）乙方按上述约定向甲方支付违约金并在甲方限定的时间内竣工；如乙方仍不能在甲方限定的时间内竣工，乙方除按上述约定支付违约金外（直至本项目全部竣工为止），还在结算时按本合同结算总价款下浮2%作为本合同的最终结算价款，同时乙方还应据实赔偿甲方的实际损失。2）由甲方将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用全部从本合同价款中支付，同时由乙方向52、甲方支付未完工程量价款20%的违约金并赔偿甲方的实际损失。3.工程质量方面的违约责任（1）乙方必须对各工序报验核查质量控制点。乙方申请报验后，经总监理工程师或甲方检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，乙方必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，乙方承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，乙方承担1次严重违约责任；乙方采取整改措施后效果仍不明显的，甲方有权部分解除合同，53、将该分项工程另行发包，且不免除乙方应承担的违约赔偿责任。（2）工程竣工验收不符合国家强制性标准及规范要求或者未能实现一次验收合格的，乙方除应向甲方支付本合同总价的10%作为违约金并无偿采取补救措施及赔偿甲方的实际损失外，还应承担由此引起的一切责任。（3）在本项目质量保证期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），乙方必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给甲方造成的损失，同时按所在合同总价的5%向甲方支付违约金。（4）由于乙方的原因发生工程质量事故的，乙方应全额赔偿甲方的损失并承担相关法律责任。4.安全生产方面的违约责任（1）乙54、方在政府行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光一次，乙方必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同。（2）乙方在甲方、总监理工程师进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，乙方必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以甲方、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。（3）乙方因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚外，乙方必须依照下列约定承担违约责任：1）发生特别重大55、事故，乙方按事故所造成损失金额的15%向甲方支付违约金，同时违约金的数额不得低于40万元；2）发生重大事故，乙方按事故所造成损失金额的12%向甲方支付违约金，同时违约金的数额不得低于30万元；3）发生较大事故，乙方按事故所造成损失金额的10%向甲方支付违约金，同时违约金数额不得低于20万元；4）发生一般事故，乙方按事故所造成损失金额的8%向甲方支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。发生上述安全事故，甲方给予乙方1次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。情节较轻的，给予1次一般违约处罚。5.乙方转包工程或者违法分包工程，经建设行政主管部门调查核实并作出处理决定的，乙方应严格执行建设行政主管56、部门的处理决定，同时甲方有权决定是否解除合同。因乙方转包工程或者违法分包工程给甲方造成损失的，甲方有权要求赔偿。6.乙方不按规定与施工人员签订劳动合同及不按时支付、拖欠、克扣工人工资，被施工人员投诉或上访属实的，乙方必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，乙方必须承担1次一般违约责任。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使施工人员采取停工、集聚围阻甲方办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交甲方的工程等过激行动的，乙方必须承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同。7.项57、目设计及工程实施过程中，项目经理、设计负责人、硬件实施负责人、软件研发负责人必须驻场办公，每缺勤一人次，从工程款扣除2000元。未经甲方许可，乙方不得以任何理由提出更换项目经理、设计负责人、硬件实施负责人、软件研发负责人，否则乙方将承担违约罚款，更换项目经理罚款40万元，更换设计负责人、硬件实施负责人、软件研发负责人，每人次罚款15万元。8.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，并承担相应的赔偿责任。9.材料设备管理方面的违约责任甲方（包括甲方委托的材料设备检验机构）或总监理工程师抽查乙方的工程材料设备主要为：乙供材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一58、项不符合时，乙方除必须全部退货、返工，并赔偿甲方由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任： A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由乙方承担1次一般违约责任。B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由乙方承担1次一般违约责任。C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由乙方承担1次严重违约责任。D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。10. 施工人员工资支付方面的违约责任乙方不按合同及有关规定按时59、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，甲方将立即终止与乙方的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加xx地区省、市重大项目的投标资格并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，甲方将提请司法部门追究其法律责任。11.乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担1次严重违约责任。（三）乙方违约责任的承担方式1.乙方承担违约责任的方式包括但不限于：（1）书面警告。乙方不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或甲方（含主管人员）的指令时，甲方有60、权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，甲方有权要求其指挥长驻场办公，直至改正为止。（2）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金20000元/次。（3）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金100000元/次。（4）部分解除合同。当乙方违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，甲方有权向承包人发出书面部分解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效。甲方有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时，乙方应在部分解除合同之日起七日内向甲方支付被解除部分工程合同价款20%的违约金61、并赔偿甲方的实际损失。（5）解除合同。当乙方违反本合同的约定符合解除合同的条件时，甲方有权向乙方发出书面解除合同的通知，该通知在送达乙方时即生效，乙方应在解除合同之日起七日内向甲方支付本合同价款20%的违约金并赔偿甲方的实际损失。（6）赔偿损失。因乙方原因造成甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的经济损失。2.在本合同有效期内，乙方累计承担三次严重违约责任的，甲方有权单方面部分或全部解除合同。3.乙方按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同第十二.（二）款第3点“工程质量方面的违约责任”、第十二.（二）款第4点“安全生产方面的违约责任”的，乙方应当按违约处罚决定确定的时间向甲方交纳，否则，甲方有权62、从应支付给乙方的工程款中直接扣除。乙方按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金属于合同第十二.（二）款第3点、第4点约定以外的其他违约责任的，甲方可决定暂不收取违约金和赔偿金，作为对乙方享有的应收款项债权，甲方将根据乙方履行合同的实际情况随时通知乙方交纳或在工程结算时予以扣除。若相关违约责任非乙方原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或乙方在合同后续履行过程中已采取足够措施来弥补违约责任造成的损失的，由乙方提出申请，经监理单位、甲方批准后，可予以免除。（四）乙方违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理（1）认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。（263、）送达程序：甲方以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：1）乙方现场管理机构工作人员签收。2）乙方其他工作人员签收。3）甲方邮寄送达。（3）甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，属不需支付违约金的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；属需要支付违约金的，应在工程结算报告送达监理单位前以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据。甲方在收到乙方的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。十三、保密责任乙方应做好本工程的保密64、工作。如果乙方出现泄密行为或情况，乙方必须承担中华人民共和国保守国家秘密法中规定的全部法律责任并赔偿甲方由此而造成的所有经济损失。十四、争议及管辖（一）因设备的质量问题发生争议，由xx市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。（二）因本合同引起的争议，由双方协商或由“xx省代建项目管理局”调解解决，协商或调解不成时按以下第2种方式解决：1.xx仲裁委员会仲裁；2.向甲方所在地人民法院提起诉讼。十五、合同生效本合同订立时间： 年 月 日本合同订立地点： xx市天河区 本合同自双方签字盖章，通过xx省代建项目管理局合同备案，并且承包人向发包人提交了符合要求的履约保函后生效。至本合同工程质65、量保修期满、本合同工程竣工结算经政府主管部门审定完成、结算尾款支付并完成向使用单位移交后（含档案移交），且双方的责任、义务履行完毕时终止。十六、合同份数本合同一式拾捌份，具有同等法律效力，其中甲方执拾贰份（含省代建局备案肆份），乙方执陆份。甲方： 乙方：（盖章） （盖章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址：邮编： 邮编：电话： 电话：传真： 传真： 开户银行： 银行账号： 纳税人识别号：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日合同附件附件1：中标通知书（复印件）附件2：招标澄清、答疑文件（复印件）附件3：投标报价书（复印件）附件4：承担本项目主要技术人66、员一览表（复印件）附件5：项目承诺书（复印件）附件6：工程建设廉洁协议书附件7：履约银行保函（格式）、预付款保函（格式）及承诺书附件8：质量保修书附件9：工程质量终身责任承诺书（含法定代表人授权书）附件10：施工单位安全生产管理目标责任书（本页以下无正文） 附件6： 工程建设廉洁协议书工程项目名称：xx省国土资源数字化综合楼工程-智能化与信息化建设项目工程项目地址：xx市xx区xxA区江海大道东侧、xx日报地块南侧委托人：xx土木工程集团有限公司受托人： 为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家67、有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条 甲、乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程招投标管理等相关规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条 委托方的责任委托68、方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向受托方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在受托方和相关单位报销任何应由委托方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受受托方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的受托方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向受托方介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向受托方和相关单位推荐分包单位。第三条 受69、托方的责任应与委托方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设招投标的有关方针、政策，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向委托方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为委托方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为委托方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为委托方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条 违约责任（一）委托方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为70、的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给受托方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）受托方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条 本廉政责任书作为招标代理合同的附件，与代理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条 本廉政责任书的有效期与招标代理合同的有效期相同。第七条 本廉政责任书拾捌份，委托人执拾贰份（含xx省代建项目管理局备案用肆份）；受托人执陆份。委托71、人（盖章）： 受托人（盖章）：xx土木工程集团有限公司 法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 签约日期： 签约地点：附件7：履约保函 保函编号： 致：xx土木工程集团有限公司鉴于 （下称“承包人”）在贵单位的 招标项目中标，我行同意为承包人出具履约保函，作为承包人履行 合同（以下简称“施工合同”）责任的连带担保，以使你方得到履约保函的保障。一、我行保证在收到贵单位于保函保证期间内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种） 元的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：（一72、）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；（二）在保函保证期间内送达我行；（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；（四）贵单位出具的承包人违约事项说明。三、本保函保证期间为 年 月 日至 年 月 日（最低不得少于三年），除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：（一）本保函保证期间届满；（二）承包人履行了施工合同项下全部义务；（三）我行保证的义务履行完毕。四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，施工合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，承包人在施工合同项下对73、你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与承包人协商变更施工合同，应督促承包人书面告知我行并将变更后的施工合同送一份给我行备案。五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。担保银行名称：（盖公章） 法定代表人：（盖章或签字）银行地址： 邮政编码：传真： 电话：开立日期： 年 月 日预付款保函编号:致:xx土木工程集团有限公司(受益人)鉴于:本保函的被担保人 (以下简称“被担保人”)与贵方于 年 月 日签订了xx省国土资源数字化74、综合楼工程-智能化与信息化建设项目合同 (以下简称“施工合同”),贵方同意根据施工合同向被担保人预付款项币种:人民币、金额: 元(此数额即为本保函的扫保限额)； 贵方为此要求被担保人委托银行向贵方提供与预付款金额相等的担保。为了保证被担保人按照施工合同约定充分履行使用贵方支付的预付款的义务,应申请人 的申请和指示,我行,即 ,地址为 (以下简称“本行”) ,兹出具以贵方为受益人的本预付款保函,其性质为见索即付的独立担保函。本行丁此无条件地 不可撤销地保证本行向贵方承担偿付总额最高不超过币种:人民币、金额: (此数额即为本保函的担保限额)的担保责任,并约定如下:一,本行无条件地且不可撤销地承诺；75、一旦贵方向本行提交符合下列全部条件的索偿通知,本行将在收到该索偿通知后7个银行工作日内无条件地将贵方索偿的款项一次性付往贵方在该索偿通知中指定的贵方账户:(1)贵方在索偿通知中声明被担保人未能按照施工合同约定完全适当地使用贵方支付的预付款,并引述被担保人所违反的施工合同条款原文；(2)索偿通知由贵方以书面信函(须注明作成日期并加盖贵方公章)方式出具,注明索赔金额及本保函的编号。二、索偿通知应在本保函的有效期内送达本行。索偿款项应以人民币(币种)计算并表示为确定不变的数额。在本保函的有效期内及担保限额内,贵方可以次或分多次提出索偿,但贵方提出索偿的累计余额不得超过本保函的担保限额。本保函的担保限76、额根据本行向贵方履行的偿付金额而自动递减；被担保人向本行提交贵方已经收到被担保人退回的全部/部分预付款金额的有效收款凭证、被担保人退还全部/部分预付款金额的有效汇款凭证或贵方的书面收款证明后,本保函的担保限额亦自动递减相应金额。三、本保函自开立之日起生效,至 年 月 日(该日为非银行营业日时则以该日之前的最后一个银行营业日为准)本行对公营业时间结束时有效期届满。在有效期届满时本保函即自动失效,对本行不再具有任何约束力。四、本保函的效力以及本行在本保函项下对贵方承担的义务和责任是完全独立的,并不取决于任何交易、合同/协议、承诺(包括但不限于施工合同)的存在或有效性,也不取决于本保函中未列明的任何77、条款或条件。贵方有权以书面通知本行或将本保函正本退回本行的方式解除本行在本保函项下的全部/部分的义务和责任。贵方将本保函正本退回本行的,视为贵方同意解除本行在本保函项下的全部的义务和责任。该等通知或退回的本保函正本一经本行收到即发生解除本行义务和责任的效力。五,本保函项下的任何权利、利益和收益均不得转让也不得转移。六、本保函适用中国法律。有关本保函的 切争议均应由本行住所地的人民法院管辖。保函开立银行 (盖章)法霆代表人/主要负责人(或委托代理人):保函开立日期: 年 月 制承 诺 书 xx土木工程集团有限公司：我司已于_年_月_日向贵中心提交了_项目的履约银行保函，保函最长有效期至 年 月 78、日。如在保函最长有效期届满时合同约定的项目最终验收尚未通过或者结算尚未审定，我司将在保函最长有效期届满一个月前按原保函格式提交新的保函，否则，贵中心有权暂停支付余下的合同价款，直至我司提交新的保函或项目最终验收通过且结算审定。特此承诺。 承诺人： （盖章） 日期：_年_月_日 质量保修书甲方：xx土木工程集团有限公司乙方：根据中华人民共和国产品质量法等有关规定，甲、乙双方经协商一致，就 采购项目签订本质量保修书。一、质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本项目质量保修责任。质量保修范围包括：本合同范围内的设备、产品及相关服务。二、质量保修期双方79、根据有关规定，约定本项目质量保修期为 3 年。质量保证期自本项目承包范围内所有弱电信息化及建筑智能化工程项目终验合格之日起计算，具体年限按乙方提供的质保期承诺年限为准。三、质量保修责任（一）乙方必须提供24小时电话服务热线，属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到故障电话后 4 小时到场，并在 8 小时内修复。在质保期内，如 8 小时内无法修复设备，乙方必须提供替代设备给甲方使用，直到故障设备修复为止。乙方不在约定期限内派人修理，甲方则可委托他人修理，相应费用从本项目质保金中扣除。（二）发生须紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。（三）对于涉及结构安全的质量问题，乙方应80、当立即采取安全防范措施并实施保修。（四）质量保修完成后，由甲方组织验收。四、保修费用保修费用由乙方承担，但乙方有证据证明造成质量缺陷的责任不应有其承担的除外。五、其他乙方承诺按国家、行业规定和厂家承诺对整个项目提供不少于24个月的免费保修（国家、行业规定或者厂家承诺长于24个月的，以长者为准），对于项目内的货物必须执行货物厂家按国家与行业规定对货物提供免费保修的规定且不得低于本项目的保修期。乙方应提供拟投产品厂家的保修期承诺作为证明材料。在保修期内，乙方承诺在xx有足够的备品备件供应。本项目质量保修书，由甲、乙双方在本项目工程合同设备、产品最终验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期届81、满。 甲方：xx土木工程集团有限公司 乙方：（盖章） （盖章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 签订时间： 年_月_日 签订时间： 年_月_日 附件8：法定代表人授权书兹授权我单位 （姓名） 担任 项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。本授权书自授权之日起生效。 被授权人基本情况姓 名身份证号注册执业资格注册执业证号 被授权人签字： 授权单位（盖章）： 法定代表人（签字）： 授权日期： 年 月 日附件9：工程质量终身责任承诺书本人受 （单位名称） （法定代表人 ）授权，担82、任 项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。 承诺人签字： 身份证号： 注册执业资格： 注册执业证号： 签字日期： 年 月 日附件10：xx省国土资源数字化综合楼楼宇智能信息化项目施工单位安全生产管理目标责任书一、责任目标目标一：事故隐患排查治理覆盖率90%以上，一般事故隐患整改率95%以上，重大事故隐患挂牌督办率100%、整改率90%以上；安全生产非法违法行为举报投诉查办率达到100%。杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。目标二：确保及时支付工人工资，不出现劳83、资纠纷或群体维稳事件。二、责任单位和责任人施工单位法定代表人依法对本单位安全生产工作全面负责，项目经理对工程项目的安全施工负责。三、责任事项（一）施工单位是安全生产的主体责任单位之一，要切实履行全国人大及其常委会、国务院、住建部、xx省、xx市等颁布的法律、法规、部门规章、地方性法规规定之安全生产义务。（二）施工单位要认真履行 合同，认真做到安全事故处理“四不放过”（事故原因未查清不放过；事故责任人未受到处理不放过；事故责任人和广大群众没有受到教育不放过；事故没有制订切实可行的整改措施不放过）；认真做到重大危险源、重大隐患要有预测、有预警、有预案；认真做到要生产就必须安全，不安全就不能生产。四84、落实责任的组织架构和措施（一）施工单位要设立在法定代表人指导下，以项目经理为主的安全生产管理组织架构，保证安全生产责任制度的落实。（二）施工单位要按合同约定确保项目经理和专职安全管理人员到岗履职，并由单位法定代表人与其签署安全责任授权书。（三）施工单位要确保项目经理按照住房城乡建设部关于印发的通知（建质2014123号）的要求落实安全责任。（四）施工单位要按关于印发的通知（粤建管字200739号）、关于印发xx市建筑工程安全生产措施费管理办法的通知（穗建筑2003106号）的要求切实将措施费足额用于安全防护和安全措施，不得挪作他用。（五）施工单位必须按关于印发xx省建设领域工人工资支付分账管85、理暂行办法的通知（粤人社规20153号）执行，切实将工人工资支付专用账户的资金用于发放工人工资，不得挪作他用。五、责任追究（一）如工程未能实现承诺的“责任目标”时，当属严重失责行为，按照以下违约处理：“目标一”未能实现时，除按国家、省、市有关规定处罚外，另根据每宗事故等级不同，按合同对单位处以相应违约金。（二）在责任期内，xx土木工程集团有限公司及xx省代建项目管理局检查发现有违本书“三、责任事项”中约定的法律法规、合同、制度的规定时，属失责行为，按照相应条款进行处罚。六、其他事项w xx土木工程集团有限公司及xx省代建项目管理局将全力支持与促成“责任目标”的实现，与此同时，将严格督促施工单位承担安全责任，发现失责时，按本责任书的条文予以处罚。w 本责任书之责任期限由签订之日起至该项目取得建设工程施工安全评价书日期为止。w 本责任书作为合同附件一式两份，签订方各执一份。如签订人离任，安全责任则由继任人承担。 xx土木工程集团有限公司（章） 施工单位名称（章） 法定代表人（安全责任人）签名： 法定代表人（安全责任人）签名： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日