1、 合同编号：2023-2施工合作协议甲方：建筑工程有限公司 乙方： 建筑劳务有限公司 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设昭通市威信县猪舍工程施工有关事项协商一致，订立本合作协议。第一条、工程概况1.1 工程名称：20万头生猪生态循环种养项目1.2 工程地点：1.3工程内容：建设年出栏20万头肥猪规模的配套猪舍及牛舍，改建场内所有附属项目及饲草种植类项目。1.4合作方式及价格：工程采取包工包料方式承包。工程按云南省最新定额调差价（既2020版云南省建设工程造价计价定额下浮百分之十进行结算，以最终审计为准），材料按昭2、通市建设材料信息网同期价格加市场调差价，工程量暂定为一亿元，最终以实际完成工程量为准。1.5合作工期：总工期：工期三年。预计开工日期：暂定为2023年4月1 日，以书面通知为准。从甲方给乙方的书面进场施工通知书上的日期的第三天起算，如遇中秋、国庆、春节等节日，工期顺延。如因天气原因、自然灾害或不可抗力或第三方造成的无法施工，工期顺延。工期包括按照合同约定所作的期限变更。第二条、图纸2.1甲方在于合同签订后向乙方提供施工图纸。包括设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，图纸应当按照法律规定审查合格。2.2 未经甲方同意，乙方不得变更设计方案。2.3业主方对设计方案、施工图纸、施工方案进行变更或改变施工3、时间和顺序时，甲方应及时通知乙方，产生额外附加工作或增加成本的，应双方协商一致后签订补充协议。第三条、 合作双方的工作方式及沟通3.1 甲方代表姓名： ；职务： 。身份证号码： 联系方式： 3.2甲方代表的指令、通知等书面文件由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。3.3乙方代表姓名： ；职务： 。身份证号码： 联系方式： 3.4乙方依据合同提出的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名及收到时间后生效。3.5 双方通过有效邮箱进行交流，视为完成通知和告知义务。甲方的邮箱地址： 乙方的邮箱地址： 双方的邮箱须变更4、时，应向另一方进行书面通知进行确认。进行验收或审核时，发送书面资料三日内，未处理的视为同意。3.6与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，由双方的现场代表接收或邮箱接收。拒不签收的，由此增加的费用和延误的工期由拒绝接受一方承担。3.7若非法定代表人签字，应有法定代表人授权委托书，委托书应表明委托权限，被委托人详细身份证明信息。第四条、 工程质量4.1按照施工前甲方书面要求和设计文件要求验收，质量达到合格标准。4.2乙方要实行全过程规范施工，对地下施工特别是隐蔽施工工程必须经甲方代表签字验收认可合格后乙方方能进行下一步工程施工，否则5、甲方不予认可隐蔽工程。但甲方拒绝到场或拒绝签字的，乙方可以在48小时后进行施工。施工完成后书面通知甲方验收，甲方超过48小时后，仍未验收视为甲方认同乙方施工合格且认可工程质量。4.3乙方应按照法律法规的规定，对材料、工程设备进行全过程的质量检查和检验，报送甲方现场代表。4.4甲方有权检查和检验乙方的施工，但不得影响乙方施工的正常进行。影响正常施工的费用由甲方承担，工期顺延。第五条、 甲方的开工前准备工作甲方按本工程合同约定的内容，完成以下工作：5.1工程开工前，提供施工所需场地；根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批文、手续和其他前置条件，养殖用地证明（自然资源局）；环评手续（环保局）；规6、划意见（农业局）；养殖场备案（农业局）。以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。因乙方未能合理预见所增加的费用和延误的工期由乙方自行承担。5.2工程开工前，三通一平由乙方负责，甲方向乙方指定施工所需水、电等接驳点满足施工水电需求；指定乙方施工用水、用电、通讯线路以及施工道路，场地平整等施工所必须达到的施工条件。如甲方需委托乙方代建情况，甲乙双方可另行协商处理。5.3 工作开工前，组织甲乙双方、设计单位，三方进行图纸会审.第六条、乙方的开工前准备工 乙方按约定的时间和要求做好以下工作：6.1负责按照设计文件和国家标准组织施工，保证工程进度和质量符合合7、同要求；6.2向甲方代表提供施工方案、工程进度计划及相应统计报表；文明施工。由甲方上报业主方6.3遵守政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生等管理规定，办理有关手续；6.4 乙方须为全体施工人员办理意外伤害保险，报销费用由乙方自行承担。6.5乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，成立安全生产工作小组，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时按照甲方通知接受安全职能部门的安全检查。6.6安全施工，发生安全生产事故或其他特殊情况的，及时向甲方报告，如发生事故，由乙方自行依法承担由此产生的一切法律责任。6.7农民工的保证，乙方每个月按时提交农民工工资8、表，按时发放农民工，第七条、合作工程价款及结算方式7.1本合作协议项下工程总造价大约为人民币小写 100000000 元整（大写：壹亿元整）以实际完成工程量为准。7.2结算：以实际工程量 500万 元（大写： 伍佰万 元整）为一个结算支付节点。根据业主方施工要求，乙方建设每完成500万 元（大写：伍佰万 元整）的工程量，由业主方在确认工程量10个工作日内支付乙方已完成工程量70%的工程款，然后再建设完成下个结点 500万 元（大写：伍佰万元 整）工程量，支付70%工程款，并支付上一个节点工程款的27%，以此类推。扣留3%作为项目质量保修金，自竣工验收合格并交付业主方使用之日起算，一年后一次性付9、清所扣留保修金。付款时乙方必须提供工人工资表，材料购买清单。7.3如果工程量增减或设计发生变更，价格参照本合同由双方进行协商。低于包干价的以包干价支付工程款；超过包干价的，则采用新增工程量签证进行确认，在支付每期工程进度款时一并结算支付。7.4最终工程款结算，以实际完成工程量，按本合同第一条（第1.4）小条约定方式计价结算。第八条、竣工验收与结算方式8.1 工程具备竣工验收条件时，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后 3 天内组织监理单位、业主方参与甲、乙双方验收，并在验收后 3 天内给予认可或提出修改意见。乙方应当按要求修改，并承担由自10、身原因造成修改的费用 8.2甲方收到乙方送交的竣工验收报告未按8.1条约定的时间组织验收，或验收后不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。8.3工程竣工验收合格后3天内，乙方向甲方递交竣工结算报告。第九条、 双方的权利义务9.1 甲方有权监督施工问题，提出书面整改建议。9.2甲方须完成施工前的全部准备工作，包括项目审批以及施工的相关手续。若因甲方手续和批文原因造成乙方不能施工、停工或损失的，甲方承担全部责任并赔偿乙方的全部损失。9.3甲方不得将工程的全部或部分发包给第三方，如果发生甲方应赔偿乙方因此产生的全部损失，且乙方有权终止合约。若甲方未有违约行为，乙方未到结款的时间点，不得停工，否则，11、甲方有权要求乙方无条件退场，前面垫付的资金不予退还。并承担因此引起的一切损失。9.4甲方应全力配合乙方的施工，不得懈怠、影响、阻碍乙方的施工。如发现有第三方阻挠、影响施工的情况，甲方应全力排除阻碍、消除影响，以确保施工正常进行。因甲方原因造成停工、误工或其他损失，甲方补偿乙方的全部损失。9.5 若因甲方未能按时进行结算，或是故意推迟确认工程量或验收，乙方有权暂时停工，甲方应向乙方赔偿因此产生的全部损失。9.6甲方应配合乙方的相关手续办理，为办理手续提供必要的帮助和协调。施工现场若涉及临时道路，由甲方现场代表签证认可后，另行计价。9.7设计变更，甲方应及时办理规划、设计变更等审批手续。因为设计变12、更引起工期调整的，双方协商变更工期或增加费用。9.8 甲方按照乙方提供的指定账户，将工程款按时支付给乙方。9.9甲方无正当理由不验收或不接收工程的，应当按接收工程之日起，承担工程照管、成品保护等与工程有关的各项费用。9.10乙方不能转让或着分包此项目工程，如转让或者分包此工程视为单方面违约。甲方有权终止此合同，所造成的一切损失或纠纷，由乙方承担全部责任。9.11如因乙方自身原因导致无法垫资建设完成 500 万元（大写：伍佰万元整）的工程量时，乙方视为违约，如导致甲方工期延误，所造成的损失由乙方负责。9.12乙方在施工过程中必须接受甲方与监理公司的监督，对甲方提出的整改建议，及时整改，否则，甲方13、有权责令停工，因此而造成的一切损失，由乙方承担全部责任。9.13乙方应按期完成工程。如因乙方自身原因导致工期延误，视为乙方违约，乙方按本合同第9.11条的约定承担违约责任。如有其他非甲方或乙方的原因以外的因素影响施工进度时，及时向甲方汇报，双方协商处理，该期间不计入工期，工期做相应的顺延。乙方停工前应向甲方汇报，若未经汇报随意停工，造成的损失由乙方承担。9.14 若甲方未有违约行为，乙方不得随意停工罢工。若甲方出现违约行为或未结算支付工程款，或因未满足乙方施工条件，乙方有权暂时停工，甲方应承担因此造成的全部损失和责任。9.15 乙方应做好施工前准备，包括工人、机械设备、材料供应等。9.16 乙14、方应保持现场有序整洁，符合环境卫生管理部门的要求。9.17乙方提出合理化建议的，应向甲方提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。甲方7日内审批完毕，书面通知乙方，由此产生价格调整的，双方协商处理。9.18 乙方在完成交付后，应对施工现场进行清理，清理施工现场。9.19乙方应在质保期（自工程竣工验收交付业主方使用之日起一年）届满前，无条件并自负费用承担保修义务。一年后保修义务期届满,乙方向甲方提出申请,甲方在十五日内向乙方全额退还项目总价3%的质量保证金，并解除质量维修保证合同，若本工程在质保期内出现质量问题，而乙方未履行或未全面履行保修义务的，甲方有权扣留15、质保金作为维修、返工等费用。乙方上报甲方所完成工程量，由甲方方审查签字认可后生效。9.20乙方承诺：按照法律规定和合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和施工安全，不进行转包及违法分包，在质保期承担工程维修责任。9.21 乙方必须无条件地按月按量足额发放农民工资。否则将承担全部经济与法律责任。9.22 乙方工作人员不得随意进入村子，不得在村子里留宿，不得做任何有损当地群众的事情。所有人必须尊重当地少数民族的风俗习惯，不与少数民族同胞发生冲突，否则后果自负。第十条、安全施工10.1双方均应积极履行安全职责，加强安全检查，避免引发安全事故。如造成安全生产事故，依法承担相应责任。第十一条、违约责任116、1.1甲方不按时支付工程款，除支付应付的工程款之外，还应以未付款项为基数，按年利率1%支付乙方资金占用费；且乙方可暂停施工，暂停施工期间造成的停工损失，由甲方承担，直到甲方支付进度款。乙方有权用甲方的猪舍牛舍猪牛等作为该款项的担保。11.2乙方交付的工程质量不达标，使用材料不符合图纸所示的相关设计及相关内容，验收不合格，甲方有权勒令乙方限期整改，整改完成后再次验收不合格，乙方除应赔偿由此给甲方造成的所有经济损失外，还应承担总工程价款10%的违约责任。11.3甲方或乙方违反合同其他条款，造成守约方损失的，由违约方向守约方承担损失赔偿责任。11.4因政策原因或不可抗力影响合同履行的，双方协商一致处17、理。若因上述原因导致合同无法履行的，甲方需按照工程量核算乙方的工程款，双方终止合同。第十二条、争议解决方式12.1本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成时可向工程所在地人民法院提起诉讼。12.2主张权利产生的一切费用，包括但不限于律师费、保全费、保全保险费、公证费、评估鉴定费、诉讼费、执行费、差旅费、调查取证费等主张权利的必要费用，均由败诉方承担。第十三条、其他13.1本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决，可签订补充协议，补充协议与本合同条款具有同等法律效力。13.2本合同一式四份、甲乙双方各执两份，经双方签字或盖章后正式生效；13.3本合同所有内容执行完毕且工程款全部付清后自然失效。13.4双方共同签字的书面材料可作为合同附件与本合同具有同等法律效力。签约双方：甲 方： 代 表 人： 代 理 人： 开户银行： 银行账号： 签订时间： 年 月 日 乙 方： 代 表 人 ：代 理 人 ： 开户银行： 银行账号： 签订时间： 年 月 日 签约地点：