1、桥梁工程承包合同甲方：乙方：甲方因 的施工需要，委托乙方辅助甲方进行XX中桥所属的下部构造、总体及桥面附属工程施工，按照中华人民共和国合同法和建设工程法规中的有关规定，发挥优势互补的作用，甲、乙双方本着互惠互利、互助协作、共同配合的原则，并为明确双方的权利与义务，经双方一致协商，特签订本合同以共同遵守，严格按条款内容执行。一、承包项目、方式、工期要求及内容1、承包项目：施工范围为桥所属的下部构造、总体及桥面附属工程的施工。2、承包方式：本施工合同采用乙方包人工、包机械（具）、包周转及消耗材料、包质量、包工期、包安全的方式。3、工期要求：施工工期 为XX天，工期不予顺延。即：下部构造XX天：202、10-62010-12前完成。4、承包内容：1）桥下部结构的接桩、承台、墩柱、盖梁、台身、台帽、耳背墙及桥面工程的桥面铺装、防撞栏、路缘石、搭板等，按双方商定的清单施工项目。2）甲方负责提供用于本工程的钢筋，所提供的钢筋数量均以图纸设计数量为依据，施工损耗已考虑，合同中的钢筋单价不负责其费用在内。工程中所用商品混凝土由甲方指定选购，乙方负责按图纸承包施工，乙方施工中的砼量计算在承包在单价内，其支付款暂由甲方代支款项，其代支款项在乙方的每月进度款项中扣除。3）乙方不包施工用电费用。乙方不负责开挖土方、回填及外运，不负责地基处理及硬化施工，若有再另协商，如遇变更及其它附属工程则双方另议单价施工。53、验收标准：符合公路工程验收评定标准，除符合验收标准外，应符合甲方的验收标准，并负责施工范围内的场地清理，做到工完、料尽、场地清。二、工程数量及价格1、工程数量：工程量清单报价中所列工程数量是设计或估算的预计数量，仅作为合同洽谈的共同基础，工程数量确认以乙方实际完成经甲方技术负责人认可。2、价格：本合同为综合单价承包，详见双方确认的工程量清单报价表。其单价中已包括为完成本工程项目的施工工序，并按协议规定的所有义务和责任，一切临时设施费、全部人工费、施工机械、机具费、周转及消耗材料费、施工技术管理费、利润，因乙方施工技术、天气等原因造成的停工费以及所有风险、义务和责任的一切明示与暗示的费用。3、4、本合同实施期间，承包价目表中单价为固定单价，不受物价、政策等任何因素影响而作调整。三、双方责任甲方：1、负责与业主、监理部门和设计部门、地方相关部门的接洽和联系。2、负责提供工程施工相关图纸、技术资料及相关的安全技术交底，负责坐标点的测量与放样，并及时向乙方提供测量数据。3、负责工程施工检查验收，负责现场技术质量管理，并负责协调施工。4、甲方及时安排现场技术管理人员及质检、计量人员对乙方所完成的工作进行检查签认，并做好相应的资料。对甲方检查签认后的工程量，乙方应及时填报相应的计量支付报表，确保甲方每月按时支付乙方工程进度款。5、负责施工现场的畅通，并提供乙方施工生产用水用电。6、在施工过程中，5、如因乙方施工管理、施工进度、施工质量、文明施工等达不到甲方的要求，甲方有权指令乙方返工或停工整顿，有权对乙方进行处罚，屡教不改者甲方有权停止支付工程款并对其工程进行分割，直至整体收回本工程、清退施工队伍，其后果及造成的一切损失均由乙方负责，并追究乙方经济责任。7、在施工过程中对乙方的施工进度进行检查，对按没有完成进度要求的进行处罚。乙方：1、乙方投入到本工程的人员和设备等必须满足甲方和监理工程师、业主的要求。对甲方、监理、业主为保证质量、加快进度要求增加机械设备时，乙方应无条件执行。2、乙方对本工程工期负责，要根据甲方的施工进度计划和关键工序控制点在人力、资金、设备等方面予以充分保证。在施工期6、间要求进度提前，乙方应服从甲方的进度计划要求，增添相应的人员、设备以保证工期提前完成；因赶工发生的费用由乙方自行承担；同时必须按本协议规定的工期按时完工。3、乙方要对工程质量负责，必须严格按桥梁规范施工，工程质量必须满足公路工程质量检验评定标准及国家现行的规范要求，并由乙方承担工程质量不合格返工的一切费用。乙方要建立完善的质量自控、保证体系，并接受业主、监理工程师和甲方派驻的负责人的全过程监控。乙方不按设计图纸施工或因操作过失造成的相应经济损失均由乙方负责。4、乙方必须配备持证技术人员12人，并向甲方提供所有施工人员、管理人员花名册及身份证复印件，乙方必须保证民工工资按时足额发放。5、遵守国家7、法律、法规，严格按照设计图纸、施工规范、验收标准、有关技术交底组织施工，按照国家安全管理部门的有关作业规范组织施工，加强安全教育，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，做好施工现场的安全生产及安全防护措施，确保安全生产进行，并由此承担安全事故产生的经济损失。6、乙方人员及设备必须按照国家和地方有关规定为乙方人员及设备办理有关手续，并负责乙方人员的意外伤害险的投保。7、按照甲方技术管理人员的工作计划进行施工，并根据施工计划的需要及时增减设备和人员，听从甲方现场技术管理人员的工作安排，不得盲目施工。8、本合同所包括的工程必须由签约人自行完成，不得转包，否则由此造成的一切损失远离由乙方负责，对乙方8、已经完成的工程款，甲方有权拒付。9、乙方自行负责场内材料、机具设备的搬运、保管工作，如因乙方管理不善造成丢失和浪费，由乙方承担其相应的经济损失。四、计量支付与违约1、乙方开工一个月后开始计量，按乙方完成的实际工程数量每月计量一次。乙方每月完成的工程数量以设计图纸为依据，并经质检合格后方可计量，其工程数量须经现场施工员、技术负责人、项目经理共同签认后才能生效。甲方须每月按期支付乙方工程进度款，否则乙方有权顺延工期。2、乙方每月进度款甲方按80%支付，余下的20%待整个承包工程项目完工并验收合格后一个月全部付清。3、若乙方发生工期违约行为，没有在甲方要求的工期内完成施工任务，给甲方造成损失的，按照9、合同总造价的 95 %给予结算，5%扣除作为支付甲方赔偿金。若乙方在甲方要求的工期内完成所有施工任务，按照合同造价（单价乘以数量）100%结算，甲方另给乙方￥20000元做为工程奖金。五、附则1、本合同在执行中如发生争议，双方应协商解决；协商解决不成，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。2、其它未尽事宜，按中华人民共和国经济合同法的有关规定，经双方另行商议做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。3、本合同一式叁份，甲方执两份，乙方执一份，经双方签字盖章后生效。工程竣工验收无质量事故、工程款结清后，合同自然失效。附件：工程量清单报价表甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人 法定代表人或委托代理人： 或委托代理人： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日