玻璃纤维机械厂 9# 高层住宅楼塑钢窗工程施工合同(22页).docx
下载文档
上传人:l**
编号:617788
2022-11-17
22页
44.23KB
1、编号:200第 00号塑 钢 窗 工 程 施 工 合 同工程名称 : 玻璃纤维机械厂 9# 高层住宅楼工程地点 : 发包单位 : 建筑工程公司第一工程处承包单位 : 塑 钢 窗 工 程 施 工 合 同发包人 ( 全称) 建筑工程公司第一工程处 承包人(全称) 西安恒塑工贸有限公司 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规, 遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就玻璃纤维机械厂 9住宅楼塑钢窗工程施工事项协商一致,订立本合同。第一条承包人资质、安全及其他情况1.1资质证书编号:2154061010029411.1.1 发证机关:建设厅1.1.2 资质专业及等级:金属2、门窗工程专业承包二级1.1.3 复审时间及有效期:1.2安全生产许可证编号:(陕)JZ 安许证字【2006】01011302011.2.1 发证机关:建设厅1.2.2 许可范围:建筑施工 1.2.3有 效 期:2009.09.12第二条工程概况及承包工作内容2.1 工程名称: 玻璃纤维机械厂 9#高层住宅楼2.2 工程地点:2.3 工程概况: 地下二层(含夹层)地上十八层剪力墙结构2.4 分包工作内容: 塑钢窗制作、安装工程序号名称窗 号参考数量(樘)备注1单玻带纱推拉窗(中扇)C6341、实际数量以现场实测实量统计数量为准。2、C6、C8 窗为公共部分塑钢窗。3、C7 窗为固定窗。4、圆弧阳3、台窗按固定窗计算。2单玻带纱推拉窗(中扇)C823中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C1814中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C215中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C3366中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C4347中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C528固定窗C715、C11、C12、C13 C14 窗,带有固定窗或固定玻璃,均按推拉窗结算, 不含圆弧阳台部分。6、C15、C16 飘窗, 带有固定窗或固定玻璃,均按推拉窗结算。9中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C9210中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C103611中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C111812中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C121813中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C1318144、中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C141815中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C1510016中空玻璃带纱推拉窗(中扇)C163417承包方式:包工、包料范围包括:1、塑钢窗的二次设计及抗风压计算,现场测量实际尺寸及加工制作;2、放线、定位、运输、安装、校正、原材料及成品的检验(含现场检测及其费用)、成品保护、成品清理、资料齐全等工作;3、操作人员的安全教育,安全防护措施及文明施工等工作。第三条合同工期3.1 开工日期2006 年 11 月 20 日3.2 完工日期2007 年 03 月 20 日(含五金件、封闭胶、纱扇安装完,全部清理完)第四条合同价款序号种类单价()备注1单玻带纱推拉窗(中扇)185.5、002中空玻璃带纱推拉窗(中扇)230.003中空玻璃固定窗(指圆弧阳台)254.00圆弧阳台三个平开窗带纱扇44.1 合同价款为 按实结算 万元整(人民币)、大写:人民币 。4.2 合同价款的确定原则:经过招投标确定,由承、发包人双方协商一致,确认:本合同单价为固定价格,在任何风险范围内合同单价不再调整。4.3 对合同单价内容的明确:1. 单价中包含 1.4%的安全防护措施及文明工地施工费;2. 承包方式为包工、包料,包安全、包质量、包文明施工、包售后服务。 第五条 工程款的结算和支付5.1 结算、决算:5.1.1 按窗的实际加工尺寸计算面积。5.1.2 如发生设计变更增减窗的数量或面积,按6、相应窗型单价进行增减。5.1.3 待工程完成后,经检测、验收合格,依据本合同相关条款进行结算、决算。5.2 工程款的支付:(无预付款)全部安装完(含窗扇、纱扇及五金件等),经检测、竣工验收合格,并向建设单位交钥匙后,一月内发包人向承包人付塑钢窗制、安工程决算款的 70,余款待 9# 楼工程决算审计完,建设单位付款后,四个月内发包人再向承包人支付塑钢窗制、安工程结算款的 25,预留 5的质量保证金,质保金期限为二年,保修期满,建设单位退还质保金后,十五日内结清(若因塑钢窗制、安造成的质量问题,建设单位扣款时,承包人承担一切损失)。承包人不得要求直接从建设单位付款,否则责任自负。5.3 办理支付的7、手续为:承包人向发包人开具正式发票(如承包人无发票时,发包人按 5扣税),发包人向承包人以支票转帐。第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6.1 安全施工:承包人为独立法人,必须认真贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产法律、法规及各项规定,严格按 GB/T280012001 职业健康安全管理规范组织施工。6.2 重大伤亡及其他安全事故处理:承包人承担一切责任及经济损失。6.2.1 施工现场内发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应采取紧急措施,防止事态扩大,并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场,须作出书面记录或拍照。6.2.2 发包人应积极配合承包人8、的抢救工作,并协助承包人及政府有关部门对事故的调查和处理。6.3 对本工程的安全生产标准,双方增加条款约定如下: 安全达标,杜绝伤亡事故。若因承包人安全方案及防护措施不力,而造成的一切伤亡事故责任和因此而发生的费用,均由承包人承担。第七条 工程质量、验收与保修7.1 规范要求:7.1.1 型材为白色,符合门窗用硬聚氯乙烯(PVC)型材(GB/T88141998) 的规定;7.1.2 钢材符合普通碳素结构钢和低合金钢热扎技术条件、通用冷弯开口型钢尺寸、外形、重量及允许偏差及 JG/T1312000 的规定。7.1.3 密封胶条符合塑料门窗用密封条GB/T120021989 的规定。7.1.4 密9、封毛条符合建筑门窗密封毛条技术条件JG/T63596 的规定。7.1.5 中空玻璃符合中空玻璃GB/T119442002 的规定。7.1.6 五金配件应符合 JG/T1242000、JG/T1252000、JG/T1292000、JG/T1302000、JG/T1322000 及其他现行标准及规范要求。7.1.7 成品窗构造尺寸,应符合塑钢窗基本尺寸误差GB/T120031989 的规定。7.1.8 成品窗应符合PVC 塑料窗JG/T301894 标准中关于气密性、水密性、抗风压性能、角强度等相关方面的要求;承包人在加工制作、安装过程中,必须保证达到抗风压等级、空气及雨水渗透等级。7.1.9 10、塑钢窗安装应符合塑钢门窗安装及验收规范JGJ/T10396 的规定。7.2 制作、安装要求:7.2.1 承包人应结合该工程的实际,必须对塑钢窗进行二次设计图纸及抗风压计算书,提交招标单位,经建设单位、监理单位确认后,方可进行下道工序施工。7.2.2 承包人应依据施工设计图,按工程实际逐一核实窗口数量,实测洞口尺寸, 经双方确认后,方可按实加工制作及安装。7.2.3 钢衬为镀锌钢衬,塑钢窗钢衬的加装部位及固定间距应按标书或规范执行。7.2.4 塑钢窗连接应密实、无气孔、且不允许出现变色、发黄、扭曲等现象。7.2.5 塑钢窗清角应符合规范标准中有关清角宽度、深度的规定,不能因此而降低角强度。7.211、.6 成品窗表面应光洁,颜色一致,无刮痕、凹凸现象。7.2.7 安装前应弹出窗位控制线,以保证窗的位置及垂直度正确。7.2.8 成品在运输、堆放及安装过程中,应采取保护措施,否则责任自负。7.2.9 及时进行成品进场的抽检及试验、检验工作。7.2.10 窗框与洞口墙体连接宜用塑料膨胀螺钉,若用其他方式连接应书面报发包人, 并阐明理由,经建设、监理同意后,方可施工,但必须达到安全要求。7.2.11 窗框与洞口周边间隙填充发泡剂,并用密封胶内外密封,严防渗漏。7.3 质量验收7.3.1 塑钢窗制、安工程质量应达到设计要求和质量目标。符合国家及当地政府的行业验收规范、标准。7.3.2 承包人必须按照12、国家规定的质量检验标准、施工验收规范进行自检和各项指标检验工作。7.3.3 承包人并做好相关的资料整理,满足验收存档要求。7.4 保修7.4.1 承包人必须认真执行建设工程质量管理条例,做好售后服务工作。7.4.2 承包人必须在质保期二年内对该产品负责,在接到电话通知 24 小时内完成维修工作,若该产品质量问题免费维修(玻璃和窗纱人为损坏时,不在保修范围内)。7.4.3 质保期满后,承包人应对该产品负责终身保修,并提供良好的有偿服务。第八条 工期延误8.l 对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。1、因战争、动乱、自然灾害或非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾等不可13、抗力;2、设计变更和工程量增加;3、非承包人原因停水、停电造成停工超过 8 小时;4、发包人同意工期顺延的其他情况。8.2 承包人应在上述情况发生后 2 日内,就延误内容向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于 5 日内就延长完工日期给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定: 每推迟一天罚承包人合同价款的 2 。 第九条 文明施工及环境管理9.1 文明施工:承包人应严格执行建设厅颁发的“文明工地验收标准”及建筑工程公司的“文明工地实施手册”之14、规定,加强科学管理,坚持文明施工。9.2 环境管理:施工过程中,必须严格执行 GB/T240011996 环境管理规范,防止对环境污染。第十条 发包人的权利及责任10.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场,负责对工程施工的组织与协调、技术、质量、安全、文明施工等方面的监督。10.2 负责必要的技术资料和办理施工洽谈。10.3 负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及施工情况。10.4 负责对施工中存在或发生的技术问题,及时与建设单位联系解决。10.5 负责组织审查承包人的二次图纸设计及抗风压计算。10.6 负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,发15、现承包人在安全、质量、工期、文明施工等方面有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整改。10.7 负责组织塑钢窗制、安工程的验收工作。10.8 本工程发包人施工代表为 王录成 ,负责日常施工的管理、协调工作。发包人委托 王录成 负责与建设单位办理洽商变更及签证的职权。第十一条 承包人的权利和责任11.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于 18 周岁,不得超过 50 周岁。11.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、上岗证号码及身份证号码),并将所有人员的身份证、上16、岗证、安全教育培训证等相关证件复印件附后,作为本合同附件。按要求做好施工准备工作,按时进入现场。11.3 在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于 5 ,服从发包人的管理及治安管理。11.4 当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。11.5 承包人必须向发包人提供窗型二次设计及抗风压计算,待设计院、建设、监理单位确认后,承包人会同发包人共同对窗洞口实测实量,确定加工数量及尺寸后, 方可加工生产,否则责任自负。11.6 承包人必须按照招标文件及合同约定17、的型材、五金件及其他辅助材料加工制作并安装,不得私自变更或用其他材料带用,否则责任自负。11.7 承包人必须严格加强成品保护和管理,严禁在制作、运输、安装中损坏和划伤,必须对窗框进行二次保护,加强管理,责任到人,认真落实“三检制”,虚心接受建设、监理单位及发包人提出的质量问题,及时整改,否则责任自负。11.8 承包人必须按现行标准及强制性条文组织施工和验收。如因窗框、扇、五金件等其他辅件在安装或在设计使用年限内发生的坠落问题,所造成的人员伤害及其他伤害,均由承包人承担由此造成的一切事故责任及其一切经济赔偿。11.9 中空玻璃若发生气泡、水珠、脏污及手印等现象,承包人无条件给予更换。11.10 18、应对作业工人进行安全生产、安全用电(含生产、生活用电)、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,否则一切责任自负。11.11 承包人在施工中应遵守发包人的质量、环境、职业健康安全标准的规定, 并接受建设、监理单位的监督。11.12 承包人确认 段爱莉为派驻工地的施工代表,全面负责工地的施工管理等工作。第十二条 违约责任双方协商解决。第十三条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”): 1、向仲裁委员会申请仲裁。2、向工程所在地19、人民法院起诉。第十四条 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成塑钢窗制、安施工工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止, 即本合同自行失效。第十五条 本合同一式叁份,具有同等法律效力,发包人执 贰 份,承包人执 壹 份。第十六条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项,其他事项与正文具有同等法律效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。第十七条 增加条款:1、承包人按照标准制作样窗,送发包人封存。2、交工前,必须将窗框、扇表面清理干净,并不得伤疾型材表面。3、验收前,承包人须提供四套合20、格资料(原材料检验报告、半成品、成品检验报告及现场各项指标检测报告等相关资料)。4、投标文件及承包人投标书及其承诺等作为合同附件,并与合同具有相同的法律效力。5、双方约定塑钢窗型材及各种主要配件、附件的品牌:序号名称规格生产厂商或品牌备注1型材60、80 系列高科圆弧拼接为 60 型材2镀锌钢材厚度1.2 西安天马必须满足规范要求3中空玻璃565洛玻原片白色4玻璃5洛玻原片白色5硅化毛条66 广东利得佳优等品6密封条窗友优等品7滑轮国强优等品8月牙锁国强优等品9发泡剂优等品10密封胶优等品11铝轨实心窗友优等品12窗纱玻纤喷塑颜色待定优等品发包人(章):承包人(章):工程处处长(签字):承包人21、法定代表人(签字):项目负责人(签字):承包人委托代理人(签字):经营负责人(签字):开户行:经办人(签字):帐号:合同签订时间:2006 年 11 月 15 日参工人员登记表姓名性别年龄婚否籍贯身份证号工种级别上岗证号备注编号:200第 00号建设工程材料供货合同工程名称 工程地点 供货单位 购货单位 二 00年月日材料供货合同供货单位(全称) 购货单位(全称) 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程材料供货事项协商一致,订立本合同。一、 供货单位资质情况资质证书号码: 发 证 机 关: 资质专业及等级: 复审时22、间及有效期: 二、工程概况工程名称 工程地点 到货地点 三、产品名称、型号、厂家、数量、金额产品名称型号生产厂家计量单位数量单价总金额备注合计人民币金额(大写)四、供货时间:年月日至年月日五、质量要求:1、乙方所供应的材料、必须附原厂的材料合格证书、检验、试验报告及相关资料。2、必须附合国家或行业技术标准及建设单位、施工单位的技术质量要求,附合国家环保要求。六、交货及验收办法:1、根据甲方要求供货到施工现场指定位置,堆放整齐。2、进入施工现场的材料必须经:1)、门卫登记,2)、收料员和门卫一同收方计量。3、收料单应由工地项目负责人签字。注:合格的材料验收单上应有门卫()签字、收料员()签字、项23、目负责人()签字,并加盖单位材料专用章及材料科长印鉴。否则视为废票不予结算。七、结算办法:1、按月结算、即每月月底将本月所有材料收料单交工地材料员结算,结算后给乙方结算单一联。付款时、结算单会同发票一同交到财务。注:合格的结算单上应有单位单位材料专用章及材料科长印鉴、并有材料员和项目经理签字。八、付款方式:1、要求乙方必须具有一定的资金垫付能力。2、乙方当月所供材料的材料款,甲方将在下月 15 号左右(建设单位拨款到帐后)支付材料款的 70。待工程完工后,2 月内付清。九、定金担保:1、有预付款,预付款中的 万元作为定金保证。2、其他担保:。十、违约责任:1、供方不能按期按量交货到合同规定地点24、的,承担不能交货总值的的违约金,若供方未能履行合同所规定的任何重要条款,如无合理解释,需方有权终止合同或拒收货。2、需方不能按期付款的部分 。3、。十一、解决合同纠纷的方式1、双方当事人在履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决,如不能解决,双方当事人可选择仲裁或法院诉讼方式解决。2、双方选择仲裁时,应另行达成仲裁协议,并确定仲裁机构。3、如果选择诉讼,应按中国的法律的规定确定受理案件的诉讼法院。十二、其他约定1、供方在运输、裁御过程中要注意安全,对造成车辆、人身或他人事故由供方自负。2、供方在运输过程中,应对标的物进行覆盖,防止抛洒、扬尘污染环境,因而造成的损失或罚款由供方负责。3、 25、。十三、合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成供货工作内容、结清材料尾款后,即宣告终止。 十四、本合同一式 份,供方 份,需方 份,具有同等法律效力。十五、 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其它事项,其它事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者 无 效 。 其 它 事 项 : 招 标 文 件 、投标书均作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。十六、 增加条款: 1、2、供货单位:购货单位:单位名称(章):单位名称(章):单位地址:单位地址:法定代表人:法定代表人:经办人:经26、办人:电话电话年月日年月日编号:200第 00号机 械 设 备 采 购 合同工程名称 工程地点 供货单位 购货单位 二 00年月日机 械 设 备 采 购 合 同供货单位: 购货单位: 签订地点: 签订时间:一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量产品名称牌号商标规格型号生产厂家计量单位数量单价总金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额二、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限: 三、 交(提)货地点、方式:四、 运输方式及到达站港和费用负担: 五、 合理损耗及计算方法:六、 包装标准、包装物的供应与回收和费用负担: 七、 验收标准方法及提出异议期限:八、 随机备27、品、配件工具数量及供应方法:九、 如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件: 十、 结算方法及期限:十一、违约责任:十二、 解决合同纠纷的方式:本合同在履行中如发生争议,双方应协调解决;协商不成时,任何一方均可以向优管辖权的工商局经济合同仲裁。十三、 其它约定事项:对供方资格的认证意见: 经办人:认证部门(章) 年月日对需方资格的认证意见: 经办人:认证部门(章) 年月日供方需方签(公)证意见:单位名称(章):单位名称(章):单位地址:单位地址:法定代表人:法定代表人:经办人:委托代理人:委托代理人:电话电话电报挂号电报挂号签(公)证机关(章):开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政28、编码:年月日有效期限:年月日至年月日编号:200第 00号周转材料租赁合同工程名称 : 工程地点 : 出租单位 : 租赁单位 : 二 00年月日租赁合同出租单位(全称) 租赁单位(全称) 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程周转材料租赁事项协商一致,订立本合同。二、 出租单位资质情况资质证书号码: 发 证 机 关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 二、工程概况工程名称 工程地点 工程概况 。三、 质量要求出租单位对所出租的物资,必须符合国家相关的质量标准、验收规范及行业标准,并有产品合格证,检验报告。四、 29、租用物资单价物资名称单位进场日期出场日期租金(日/元)备注五、 租赁物资验收出租单位对所出租的物资,以租赁单位经办人在出租单位库房清点数量或出租单位送达租赁单位施工现场的实际数量为准,出租单位应出具物资租赁清单,并加盖单位公章及双方经办人印签。六、 付款方式1、租赁费用每月 日前结算,并开据正式发票。2、 。七 、租赁物资的退场租赁单位交还出租单位物资时,除报废物资外,出租单位不得以任何理由拒收。出租单位按实际验收数量开据收料清单,并加盖单位公章和经办人印签。八、 其它条款1、出租单位负责保质保量送货到场,租赁单位负责到达施工现场的卸货。租赁期满后,租赁单位负责送货到出租单位,出租单位负责卸货30、。2、在租赁期间,租赁物资如发现质量问题,出租单位必须及时采取措施且确保不影响施工。如造成租赁单位的损失,一切责任由出租单位承担。3、出租单位在物资运输过程中必须符合国家对环境保护,职业安全健康的要求。4、 。九、 违约责任1、如出租单位不按租赁单位提供的时间及时供货,造成工程施工停工,租赁单位按租赁款的 罚款。2、 。十、 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的, 可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”):1、向仲裁委员会申请仲裁。2、向工程所在地人民法院起诉。十一、 合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。本合同在完成租赁工作内容、结清租赁尾款后,即宣告终止。 十二、 本合同一式 份,具有同等法律效力,租赁单位方执份,出租单位执 份。十三、 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其它事项,其它事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。 其它事项: 招标文件、投标书均作为合同的附件,与合同具有同等法律效力。十四、 增加条款:1、2、租赁单位(章):出租单位(章):项目经理(签字):材料负责人(签字):负责人签字):开户行:帐号:经 办 人签字):合同签订时间:年月日