1、xx水务有限公司合 同 文 本 项目名称：xxxx给水加压泵站工程 签约地点： 签订日期： xx水务有限公司绿化工程甲 方：xx水务有限公司 乙 方：xx园林根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法结合本工程的具体情况，甲、乙双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：xx水务有限公司绿化工程。1.2施工依据：依据施工方案和图纸，工程量以附后清单为准。1.3承包范围：水务公司二期现场。1.4承包方式：包工包料。1.5工期：总日历工期15天，自2013年12月25日开工，于2014年1月10日竣工。1.6工程质量：验收合格。1.7合同价款：单价：株，合计：元）以结算单为准。第2条甲方责2、任2.1委派 为甲方驻工地代表，对工程计量、质量、进度等负责并进行监督控制，组织有关单位部门及人员办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.2开工前5天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明2份，组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。2.3施工现场甲方按现状提供给乙方。2.4甲方协助乙方协调干扰工程施工的行为，协助乙方协调在项目建设施工期间所发生与本项目相关的纠纷、诉讼以及其他当地关系事务。第3条乙方责任3.1严格按照xxxx建设工程管理实施办法（2011版）的要求组织实施本项目，保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实3、施和完成及其缺陷的修复。3.2指派 为乙方项目负责人，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，组织解决由乙方负责的各项事宜。3.3乙方配合甲方认真审定项目设计文件，参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，并拟定详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、机械安排计划、质保措施、安全保证措施等，并于工程开工前5天交甲方审定，经审定批准后严格执行实施。3.4严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、文明施工规定；石方爆破方案必须报相关部门审核通过后方可施工；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制竣工资料及工程结算资料。3.5遵守有4、关规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、道路设施、设备管线、树木不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。3.6乙方负责临时道路、供电设施、供水及排污、临时用地等为实施本项目所需要的各项相关临时性工作的修建、维护及拆除。此项费用已包括在综合单价中。3.7乙方应按竣工文件编制要求，及时整理保管工程进度、隐蔽工程、材料进场等原始记录、施工记录、进度照片等相关资料编制竣工文件，并及时提交一份给甲方保存。3.8乙方应在附近建造或租赁现场办公室，配置与工程规模相适应的现场办公设备、测量仪器、试验仪器设备和交通工具等。第4条关于工期的约定4.1因甲方5、未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.2 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。4.4因甲方有计划的调整部分工作量或进行的局部进度计划调整，造成的工期同步调整，不予补偿费用。第5条关于工程质量及验收的约定5.1承包方应按现行国家法律、法规及行业的有关规定和技术要求对本工程进行建设。严格按图纸及施工规范的要求施工，完全体现设计要求；严格按照工程量清单的要求对栽植苗木的干径、冠幅及密度进行分项逐株验收，并列出详细的验收表。5.2栽植乔木、灌木球开挖的树穴直径、深度及6、色带栽植与草皮铺种的耕植土厚度应严格按照工程量清单的要求实施，树穴底部及周围、草地耕植土等处应按相关要求适度施肥，否则不予计量。5.3乔木起挖前必须书面通知我方工作人员，经我方工作人员到起挖现场查看并检验认可后方可起挖。5.4树木起挖要求土球规格不得小于树干径的8-10倍，土球应按相关技术规范进行打包，不得出现土球松散。5.5植树或铺种草皮前2天应以书面形式通知甲方对已完工树穴规格、耕植土厚度及施肥范围与厚度等按以上规定及技术交底要求进行检查验收，验收合格后方可栽植，未书面报告验收或验收不合格擅自栽植的不予计量，情节严重的终止合同。5.6树杆支撑必须采用三脚撑且按树的规格要求高度一致。5.7检7、查和返工。乙方应认真按照经审批的施工组织设计、甲方代表依据合同发出的指令施工，确保工程质量符合标准、规范和设计的要求，并随时接受甲方代表的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。以上检查检验合格后，又发现由乙方原引起的质量问题，仍由乙方承担责任和发生的费用，并应赔偿甲方的有关损失。5.8隐蔽工程和中间验收。工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知应包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格且甲方代表在验收记录上签字后，方可进行8、隐蔽和继续下道工序施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收，其返工费由乙方负责，工期不顺延。5.9本工程分两次验收，乙方必须在工程初次验收后，负责自初次验收合格之日起为期一年的维护工作，维护期过后进行最终验收。5.10一年维护期内，应采取有效措施防暑、防寒、防虫，保证植物无病虫害侵犯且肥效充足，使乔木生长旺盛、灌木及时修剪，长期保持整齐圆滑，草地平整并在生长期内长青无缺、无杂草。要求成活率达98%以上，对于未成活树木、草皮等提早三个月换植，换植后一年验收。第6条 付款方式及工程款结算办法6.1付款方式：工程完工且竣工验收合格，甲方向乙方付至合同价的50%，结算完成且出具结算审核报告后再9、支付合同价的20%，出具结算审核报告后第二年内付至结算总价的95%，余5%的质保金在竣工验收满两年后一次性付清，且不计利息。乙方需提供正式发票进行结算。6.2工程结算以实际签证的工程量与合同单价结算，计量以设计图纸、设计变更通知及甲、乙双方签证资料和竣工测量资料为基础，综合单价详见工程量清单。6.3如遇工程项目增加又无合同单价者，承包单位应在7日内书面报告建设单位，并提交工程变更单价审批表，由建设单位按照以下标准复核审查认可后实施，若承包单位在上述期限内未向建设单位提交，将视为此项变更并未影响工程造价。6.3.1按照现行xx省建设工程工程量清单计价办法、xx省建设工程消耗量标准复核审查认可后实10、施，其中人工工资按70元/工日，主要材料价格执行相应施工期内xx地材价格，不计取劳保基金，总价优惠8%。6.4本工程结算，由建设单位审核后，送xx市审计局政府投资审计专业中心或甲方指定的中介造价审计机构复核审查。xx市审计局政府投资审计专业中心出具的审计报告为本工程价款结算的最终依据。第7条 保修绿化养护期一年，其余按国务院第279号令，对本工程进行保修。第8条 违约责任8.1本工程合同严禁转让，施工项目部关键岗位的管理人员必须与合同文件中确定的主要人员一致，不得更换。否则扣留合同总金额的5%不予返还，若经整改无效甲方有权终止合同。8.2施工项目部关键岗位的所有管理人员应保证每周出勤施工现场不11、少于5天；甲方将对施工项目部关键岗位的所有管理人员进行考勤，每人每缺勤一天将罚款2000元，一月累计缺勤、缺岗天数超过12天以上时，扣留履约保证金的10%不予返还，经整改无效，下一月累计缺勤、缺岗天数再次超过12天以上时，扣留所有履约保证金不予返还，且终止合同。8.3施工单位必须保证按经审定的施工组织设计及技术方案施工，否则扣留履约保证金的10%不予返还，经整改无效的，终止合同。8.4树木冠幅、干径、高度、树形等必须达到工程量清单所述要求，否则将得不到结算。8.5乔、灌木起挖前必须书面通知我方工作人员，经我方工作人员到起挖现场查看并检验认可后方可起挖，否则不予计量。8.6植树或铺种草皮前2天应12、以书面通知甲方对已完工树穴规格、耕植土厚底及施肥范围与厚度等，按规定及技术交底要求进行验收，验收合格后方可栽植，未书面报告验收或验收不合格擅自栽植的不予计量，情节严重的终止合同。8.7 工程计量及工程变更必须严格按照xxxx建设工程管理实施办法的要求执行，否则为无效签证。8.8乙方必须按第10条规定进行安全生产、文明施工，否则甲方有权从任何款项中扣留合同价款的8%，经整改无效的，终止合同。第9条安全生产、文明施工9.1乙方应在施工现场设立必要的围挡及“五牌一图”。9.2妥善处理施场地及运输线路上的工作余土，维护施工现场及运输路线整洁和环境卫生。9.3乙方开工前必须到相关部门办理好有关手续，并严13、格遵守长沙国家生物产业基地长生发201016号园区工程建设文明施工管理规定的要求。9.4乙方必须购买建筑工程一切险、第三者责任险及雇用人员工伤保险与施工机械设备的保险。落实安全生产责任制，凡在施工中造成的一切安全事故及因事故造成的赔偿、善后处理概由乙方负责，甲方概不承担任何责任。第10条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。第11条 附则11.1本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。11.2本合同在由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。11.3未尽事宜，双方协商解决。甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人： 开户行： 开户行： 账号： 账号：年 月 日 年 月 日