1、合同编号：_消防整改工程承包合同甲方：_乙方：_签订日期：_年_月_日消防整改工程承包合同发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本2、工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：二、合同工期风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工日期：_年3、_月_日，竣工日期：_年_月_日，总_天。（日历天）三、工程造价、付款方式及质保金1、工程造价：_元（人民币）2、付款方式：本工程_（有/无）预付款。工程完工，验收合格后，经甲方审计完成后_天内按审计金额的_%付款。3、质保金：本工程保修期为_年。保修期满，无质量问题_天内，甲方付清剩于工程款。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。4、四、工程质量及验收标准1、本工程以有关部门与国家（行业）的相关标准、规范为标准，共同验收。2、工程质量必须符合建设工程施工质量验收统一标准、火灾自动报警系统施工及验收规范、自动喷水灭火系统施工及验收规范、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准、及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。五、安全施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的建设工程安全文明管理办法。2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担由此造成的一切损失。六、质量保修1、本工程免费质量保修期限为_年，终身维护保养。2、乙方在接5、到甲方维修通知后_小时内到达现场并及时处理。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用。4、保修金支付方法（1）质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。（2）在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二款规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方6、负责补足质保金。（3）在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。七、双方的权利和义务风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电。2、乙方负责消防工程的7、施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与其他施工单位沟通等工作。4、乙方必须按照经甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。5、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。并主动做好工程的后期维护保养工作。风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生8、，也有据可依。八、违约责任1、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的_%的违约金。2、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。九、其他1、施工期间若遇不可抗拒的因素引发的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，均可向合同履行地的法院起诉。2、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。3、本合同壹式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效，合同履行完毕后失效。甲方：住所：代表人：联系电话：签订地点：_年_月_日乙方：住所：责任人：联系电话：签订地点：_年_月_日