1、消防工程承包合同编号：XXXXPC-YY-P-XXXX-0XX甲方：乙方：甲乙双方经过友好协商，在公平、诚实、信任、平等合作、互利互惠的基础上，双方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合项目的具体情况，为明确双方的权利、义务和经济责任，签订本合同。第一条 工程概况工程名称：风电厂工程。一、 工程地点： 二、承包范围：风电厂工程。三、工程内容整套系统的报审、与消防支队工作衔接、消防工程的检测及调试、消防电气检测、消防总包管理、试运行和整体验收工作：1.两个项目消防系统总承包（除火灾报警系统外，全部委托其它土建施工单位完成。2.火灾自动报警系统的安装、调试。3.厂内其他2、消防系统的指导、调试；4.负责全厂内消防系统验收；5.竣工图纸及竣工资料的制作；6.协调配合业主完成消防系统报验、验收等工作；7.代替甲方协调消防的关系。四、本工程乙方不得转包或再分包五、工程期限1.本合同工程总工期满足主体工程施工进度；2.开工日期接到甲方同的第3天，竣工日期：消防工程配合主体工程施工，在整机发电启动前10天内完成。六、工程造价本工程总造价人民币 元整（ 元整）。本合同价格包括：安装工程费；施工措施费用；消防调试费用；消防总包管理费；消防配套费用（消防支队收取）；消防检测费用、消防电气检测费用（消防中介公司收取）；其他费用等。其中消防电气检测费用3万元为暂定价格，如实际发生超3、过则按实际金额结算。施工必备机械、施工安装所需劳务、设备材料（辅助性设备和装置性材料）、施工安装管理、利润、税金、政策性调整及合同包含的所有风险、责任及施工措施费、承包商与其他施工单位的配合费、整套系统的报审费、消防部门的检测费和验收费、调试费以及施工过程中可能发生的各种费用。第二条 合同价款及支付一、 第一次付款：合同签订后一周内甲方支付乙方合同总价款的30作为乙方工程设备材料的预付款和项目消防配套、配合等费用。二、 第二次付款：完成设备安装和系统调试经消防部门验收合格后一周内支付合同总价款的65，并且提供全额的建筑发票。三、第三次付款：工程合同总价款的5%作为质保金，质保期为两年（消防部门4、验收合格后），质保期满15日内付清余款。第三条 材料、设备的供应和验收一、材料、设备供应 所有的消防自动报警系统的设备由甲方提供，安装材料由乙方提供。二、材料、设备的验收1乙方保管并组织甲方对设备材料验收工作。2乙方采购的材料，必须附有产品合格证并提交样品给甲方和监理单位封样，甲方有权随机抽检进场材料质量；进场工程材料质量必须与样品同等品质，如发现不符甲方有权拒绝验收。3乙方必须对工程设备、材料的保管和使用负责，不得挪用、丢失或损坏，已进场设备未经甲方许可不得运出施工现场，如有丢失、挪用或损坏全部由乙方负责赔偿。 4乙方供应的材料均需提供有效的产品检测报告或说明书及合格证，且必须是符合有关消防5、规范及设计要求合格的产品，不得使用伪劣产品，否则甲方有权不进行验收并追究乙方经济及法律责任。三、施工组织管理及工期1施工组织管理（1）乙方负责消防工程项目的安装管理，配合甲方、监理工程师、安监及质量管理部门完成项目的管理工作。（2）乙方授权一人全面负责开工后消防项目的质量、进度、工期。2施工组织方案与进度计划（1）乙方从接到甲方开工之日起，即按所提供的施工方案和进度计划进行施工，并按周、月（每月25日前）向甲方工程管理部门上报施工进度。（2）施工组织方案和进度计划从合同签定之日起7天内提交给业主批准，如业主要求对施工方案或进度计划进行修改，乙方应在五天内修改完毕重新报送。（3）乙方必须按批准的6、施工方案和进度计划组织施工，接受业主和甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按监理单位的要求提出改进措施，报业主批准后执行。3工期（1）乙方不能按合同约定的时间开工，应提前向甲方提出延期开工要求，未在规定的时间内提出延期，竣工日期不予顺延。（2）因乙方原因业主要求暂停施工时，乙方应妥善保护已完工程，在按业主意见处理完有关事项得到业主的书面同意后才能复工，停工责任由乙方承担。（3）因甲方原因停工，在停工期间与乙方未就有关事项协商处理，由甲方承担违约责任。（4）对经甲方签字盖章认可的工期延误，工期作相应顺延。工作量变化和设计变更非乙方原因停水、停电造成停工连续超过12小时。不7、可抗力。合同中约定或业主同意给予顺延的其他情况。（5）非上述原因，工程不能按合同工期竣工，由乙方承担违约责任。第四条 安全施工一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用。二、乙方必须按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。乙方责任造成的伤亡事故，由乙方向责任方追偿有关费用。三、重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理。四、乙方按规定健全现场安全生产、保卫措施8、，采取严格的安全防护措施，做到文明、安全施工，承担由于措施不力造成的事故、责任和所发生的费用；在工程进行期间，因乙方责任造成与本工程有关或本工程引致的人身意外伤亡、财产损失、破坏或罚款，由乙方承担全部的经济和法律责任。五、乙方人员进入施工现场后，应遵守工地的安全、防火、保卫、文明施工制度和有关规定，指定专人做好安全保卫工作，不得损坏现场设施和建筑成品，若有损坏，由乙方负责照价赔偿。六、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震区域、易燃易爆地段以及交通要道附近施工前，做好安全保护措施。七、乙方自行办理施工场地人员生命财产和机械设备的保险，并支付一切费用。第五条 工程质量等级 验收一、 工程9、质量等级：按国家建筑消防规范达到合格要求。二、工程质量1乙方应按照国家消防质量标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，接受业主代表及监理公司的检查检验。2因施工质量不符合国家有关标准和要求修改、返工发生的费用，由乙方承担；返工时间按业主代表和监理单位要求执行。3因乙方原因引起的质量问题，由乙方承担责任和负责发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，工期不得顺延。三、隐蔽工程和中间验收1工程具备复盖、掩盖条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知监理单位和业主方参加；通知应包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间的地点。2乙方准备验收记录，验10、收合格由监理代表和业主方在验收记录上签字和盖章后，方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。3工程质量符合规范要求，监理单位和业主方代表在验收记录上签字确认，乙方可进行隐蔽或继续施工。四、竣工验收1竣工验收的依据和标准是施工图纸、图纸说明、图纸会审记录、设计交底及会议纪要、有关变更增减的书面文件，国家颁布的消防施工验收规范和质量检验标准等有关规定为依据。2乙方负责自己施工范围的项目通过消防验收。3工程基本完成后，乙方经自检达到合格后才向监理单位发出竣工验收报告和预检通知书。4若工程质量及工程内容完全符合合同要求，甲方、监理单位、质监站及设计单位均应在工程验收证明书上盖11、章签字。如果工程质量不合格或工程内容有未完成者，由乙方在商定的期限内进行完善后，再进行竣工验收直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此产生的一切费用均由乙方负责。5工程竣工后，乙方应按业主要求编制工程档案（共3份），经监工程师同意及业主的档案部门签收（另提供电子版2套）。6本工程最终验收以当地消防部门验收合格的意见为准。第六条 技术变更 竣工结算 保修1由于设计的变更、业主要求增加材料、设备，合同价格协商解决。2由于乙方施工过程中工程量的变更不影响工程总造价。3乙方在竣工报告批准后15天内向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。4甲方自签收之日起十天内将结算审核完毕12、（存在争议时除外）。5乙方按国家有关规定的保修项目、内容、范围和期限进行保修，在保修期内乙方负责由自身原因造成的质量问题免费更换和修理。6保修期甲方验收之日算起，保修金从工程结算款中按合同总价款的5%扣留。保修期间，因施工质量导致的问题乙方在接到通知之日起24小时内无条件派人修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，因此而发生的费用，甲方在保修金内扣除。第七条 甲乙双方责任甲方责任：1提供能够满足施工的一切条件通电、通水、提供乙方人员的临时住宿、办公等房间。2按照合同约定按期支付乙方工程款。3甲方协调配合乙方的工程施工，提供满足乙方现场安装条件。4甲方配合乙方进行消防检测、验收等工作。乙方责任：13、1编制施工方案、施工总进度计划、设备、材料、成品、半成品进场计划（含月计划），送甲方批准后报业主方。2每月二十五日向甲方报送月度施工计划和已完工程月报及下月资金使用计划（包括形象进度、工作量和工程量），监理单位审核后，报甲方批准；如不及时报送，甲方不承担延期付款的责任。3按施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行施工及技术验收规范作好自检工作，做好施工记录，隐蔽工程记录。4工程竣工未移交给甲方方之前，乙方负责成品和半成品的保护，乙方保护期间如发生损坏和遗失，由乙方出资修复和赔偿。甲方提前使用后发生损坏，若属于使用不当或人为损坏的，修理费用由甲方方承担；若损坏属14、于施工质量或施工隐患造成的，则修复费用由甲方负责。若损坏属于设备质量引起的，则修复费用由设备供应者乙方负责。5乙方应建立防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由乙方负责。6劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方负责。第八条 违约责任1乙方未按本合同约定开展工作，并对本工程的质量和进度造成严重影响的指令，甲方追究违约责任时。 2工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修改或返工；工程不能按合同规定的工期交付使用或由于修改及返工造成工程逾期交付的；乙方不按期提交竣工资料，结算书和不配合业主方开15、展竣工验收工作；从逾期的第七天起，每逾期一天扣除乙方工程款1000元人民币，作逾期违约金。3甲方无正当理由逾期支付工程款和结算款，从逾期的第七天起计，每逾期一天甲方向乙方支付1000元人民币，作逾期违约金。4乙方施工质量达不到设计和规范的要求，乙方应按国家有关规定承担责任，并承担给甲方造成的损失。5如因一方原因致使合同无法履行，另一方有权书面通知对方终止合同。第九条 附则1乙方必须同意遵守甲方的有关施工管理的各项规章制度及施工现场的管理规章制度。2 争议。甲乙双方因合同发生争议，应协商解决；协商不成，可向工程所在地的人民法院起诉。3合同的生效与终止。本合同自双方签定之日起生效。在工程验收竣工结算，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后保修条款终止。4合同份数。本合同正本一式二份，由甲乙双方签字盖章后各持一份，具有同等效力；副本一式三份，业主、甲方、乙方各持一份。甲方（盖章）：签约代表： 地 址：开户行：账 号：联系电话：传 真：签字日期：乙方（盖章）：签约代表：地 址：开户行：账 号：联系电话：传 真：签字日期：