1、xx夜景观亮化工程方案设计合同工程名称：_xx夜景观亮化工程设计_工程地点:_ xx_发包人：设计人：_xx技术集团有限公司_ _发包人委托设计人承担2013年全运会前xxxx中心周边和xx等夜景观亮化工程方案设计，工程地点为xxxx中心周边和xx地区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同依据：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。第二条 合同价款及工期1本合同的设计费为亮化工程总造价的1.3%，暂定20万元。2.开工时间2011年5月；竣工时间2013年8月2、。3.工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第三条 付款方式1合同签订后三日内20%；提交设计方案经审定验收合格，交付效果图、施工图及预算后付款30%；工程竣工验收合格后付款40%；余款10%第二年付清。2双方可委托银行代付代收有关费用。第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：1. 亮化工程效果图、施工图、工程预算一式三份。2、具体提交时间可按甲方合理要求作相应调整。3、每个亮化点位交付3个设计方案报审。如超过按合同规定，设计人另收工本费。第五条双方责任5.1 发包人责任：5.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及3、时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。5.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 5.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时4、，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。5.1.4 设计人自行承担派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等费用。5.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。5.2 设计人责任5.2.1 设计人根据本工程需要提出测量要求和地质勘察要求。设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准对测量成果、工程地质勘察成果进行验收。5.2.25、 设计人应按国家规定的和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第四条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现5.1.1、5.1.2规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。设计文件的内容、深度和质量必须达到国家和建设部现行的有关标准、技术规范、规程中规定的要求，设计人并应对提交的设计文件的质量负责。5.2.3 设计合理使用年限建筑物为50年，其余为10年。5.2.4 设计人应对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故和损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定，赔偿金额最高不超过合6、同设计费总额。5.2.5 设计人交付设计文件后，按规定参加有关设计审查和评审会议，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要修改和补充。如因设计人设计错误或设计不完善造成设计审查结论不合格须修改设计重新审查，重新审查的所有费用由设计人承担并承担因延期交付合格的设计成果给发包人造成的一切损失，赔偿金额最高不超过合同设计费总额。设计人应按合同规定时限交付设计文件，并负责向发包人及施工单位作技术交底、处理有关设计问题。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询费，收费额由双方商定。5.2.6 设计人应派设计代表及时参加现场隐蔽工程验收和竣工验收。5.2.7、7 工程施工期间由于设计人服务不到位，造成工期延误一个工作日以上，或影响工程质量，或增加工程投资，视具体情况，每发生一次，发包人对其处以设计费千分之二的罚金，并要设计人赔偿因此原因造成的全部直接经济损失，赔偿金额最高不超过合同设计费总额。5.2.8 根据国家有关法律、法规政策的要求，设计人应积极做好优化设计工作，积极采用新技术、新材料、新工艺、新结构，以利于勘察设计自身的技术进步和提高建设项目的技术含量，提高建设项目的投资效益，避免勘察设计工作技术保守或片面追求产值，防止降低结构安全度影响工程质量。5.2.9 设计人若采用对影响建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的工艺、结构、方案等事先应与8、发包人协商。5.2.10 设计人应就发包人在符合现行规程规范的前提下向设计人提出的优化设计方案予以积极、负责的研究和论证，做出令发包人满意的结论。若设计人的结论不能令发包人满意、且设计人坚持己见，发包人有权委托具有相应资质的其它设计单位做出论证和在确保结构安全度不降低的前提下，合理降低工程投资的优化设计，由此所发生的一切费用及损失将由设计人负担（即发包人可直接从设计人的设计费中核扣，赔偿金额最高不超过合同设计费总额）。情节严重的,发包人有权终止合同。如设计人积极开展优化设计工作，合理降低工程投资后，发包人将对设计人给予奖励。具体奖励事宜由双方协商决定。5.2.11工程按照设计人提供的方案、施工9、图及技术标准招标后，若预算控制价与设计方提供的概算建安费有出入，相差小于10以内的，则以概算建安费为基准，若预算控制价与设计方提供的概算建安费出入相差大于10以上的，则以预算控制价为基准。如因材料价格变化而造成的误差不计责任。第六条违约责任：6.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。6.2 发包人应按本合同第二条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过310、0天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件提交2个月不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定执行，并支付设计费。6.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定。6.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。第七条其他7.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合11、与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。7.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。7.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。7.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。7.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。7.6本合同发生争议，双方当事人应及12、时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由沈阳仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。7.7 本合同一式6份，发包人4份，设计人2份。7.8 本合同经双方签章后生效。 7.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。发包人名称：（盖章） 设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住所： 住所：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：