1、工程劳务承包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局 年 月工程劳务承包合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方责任和义务，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、工程概况：1、工程名称：改善型经济适用住房2、工程地址： 3、工程概况：本工程总建筑面积为_平方米，为框剪结构（以图纸为准）二、承包范围及内容（一）工程承包范围1、按照设计图纸、配套图集、技术核定单、变更通知单、图纸会审纪要、施工过程中业主要求的变动及监理单位下发的通2、知要求的土建工作内容以及对甲方直接分包的其他单位预留、预埋、修补、配合等所有内容（详见下一条款内容）。（二）分项内容1、劳务分包范围：工程设计图纸（蓝图）内。图纸会审纪要，设计变更的所有工作内容（泥工，木工，钢筋工，水电工，模板，钢管外架，塔吊及包括水平运输，垂直运输相关周材，但不含以下工作内容：土方工程、桩基工程、基坑支护工程、防水工程、栏杆工程、门窗工程、保温工程、内外墙涂料、腻子工屋面油毡瓦、GRC装饰构件、入门防盗门工程。2、从桩基承台、条形基础、独立基础垫层、筏板基础垫层起，砖胎膜砌筑及抹灰，基础土方回填夯实（不包括建筑以外），包括结构工程、内外墙抹灰、踢脚线及图纸要求，以及塔吊、扫3、地出门包验交的建筑劳务费用，不包括（除油漆涂料、防水、保温、门窗、吊顶、栏杆、地下室墙面龙骨及隔音板、通风安装工程、钢结构、以及其他土方回填的人工平整夯实、散水垫层以下的人工平整夯实以及基础土方300厚的人工清基平整的费用）。3、周转材料包括：钢管、钢模、扣件、木模、木方、复模板、竹胶板、拉杆、PVC导管、拉片、钉子、铁丝、扎丝、电焊条、钢筋保护层PUC垫块、砂浆垫块或花岗岩垫块制安、板面钢筋马镫制安、墙梁内砼内衬制安等工程实施所需用的全部周转材料及辅料。4、机械包括：塔吊安拆（台数按需要）、搅拌机、切割机、钢筋加工弯曲机、箍筋加工成设备、振动棒、振动器、对焊机、电焊机、钢筋滚丝等工程实施所需4、的所有施工机械设备及工用具，特殊工种需持证上岗，全部由乙方负责。（二）承包内容1、模板工程：地上部分采用木模施工、异形模、电梯井筒模、楼梯、后浇带、施工缝、剪力墙模板、预留洞口等。因甲方要求配制的定形模板放样、制作、模板体系的支撑、拆除及所用材料的保管、堆码、进出场、装卸车、支模时所需必做的找平层等辅助工作及浇筑砼时模板漏浆的情理，外墙砼表面的清洗，模板拆除后所有二次支撑加固的用工和木工房搭设及场内转运及木工机械设备安装调试。周转材料、模板、架管架料以及支模所用的铁钉、铁丝、粘胶带、模板等相关材料均由乙方负责。工程完工后所有周转材料必须撤离现场。2钢筋工程：a、施工图纸所有工程内一切钢筋（含措5、施钢筋）的翻样、制作、绑扎、场内多次运输及屋面、屋面防水保护层（刚性层）钢筋制作绑扎，水平间隙焊、竖焊、搭接焊、电渣压力焊、闪光焊、直螺纹连接等一切钢筋接头处理，柱、墙竖筋绑扎时所需的水平垂直固定架体的搭拆及钢筋加工房的搭拆。钢筋废料的装运及钢筋原材、废料、半成品堆放归类整齐，并达到项目部要求及文明工地验收要求。b、构造柱钢筋在墙、柱、梁的预留预埋，及砌体和二次结构的植筋费用。C、绑扎钢筋、冷拔丝所用的扎丝和钢筋及预埋件焊接（包括砖砌体拉墙筋、构造柱、现浇带预留件）的焊机及焊条均由乙方负责。3、砼工程：a、工程所含的砼输送泵及泵管的搭拆、装卸车、输送泵管架的搭拆、振捣、收平拉毛、压光、覆盖、蜂6、窝麻面等其缺陷的修补、洒水、养护，楼层的清理并循环利用，不得造成浪费。除砌体构造柱、圈过梁、屋面细石砼保护层、现浇砼压顶、部分设备基础及预制构件为现场搅拌外，其余砼为商品砼。b、施工缝、后浇带、楼层建渣（砼、模板等）的清理4、砖砲体工程：砖砌体、含砖胎膜、砌筑所用砖材的场内转运、吊运、楼层转运、拉墙筋、过梁、圈梁的制作、安装。构造柱、砼现浇带的钢筋制作、安装、焊接和模板的制作及支拆，拆模后对砖砌体上的污染清理。砖砌体拉墙筋、构造柱和现浇带钢筋与结构连接时钻孔按埋铁件以及砖砌体拉墙筋。砲砖时所用砂装、轮等辅助材料的如、后台供应，搅拌机的操作，构造柱、现浇带的浇筑、振捣、预制构件。砖砌体滚砖砼配块7、的制作、安装，外墙及卫生间、厨房墙体下部带的模板安拆和浇筑。5、抹灰工程：内外墙面以及内外墙抹灰基层按设计要求挂钢丝网的人工费（钢丝网石灰等原材料由甲方负责提供）、楼梯间、电梯间公共部分天蓬、墙面的抹灰，厨卫间墙面搓砂，强弱电井及管道井内、门窗洞口修补抹灰及一切其他零星抹灰。抹灰材料的前、后台搅拌、供应；门窗安装补灰，抹灰面基层的清理，抹灰若空鼓或平整度超过中级抹灰验收规范造成的返工。6、粘贴工程：屋面斜坡瓦粘贴，所有外墙砖粘贴。7、水电工程：a、水电（管线）预埋安装，临电临水安装。设备安装按图施工，除电业局和供电排水公司工作内容外。（水电安装材料由甲方提供）b、水电材料的整理，堆放及场内搬运8、。C、施工中应严格按照设计图纸（含设计变更）要求进行施工，并达到有关规范规定及检查验收评定要求，质量未达到验收通过的，无条件返工处理，直到验收合格为止。8、屋面工程：屋面防水找平层，找坡层、施工、保护层、细石砼刚性层、承台、外侧墙及前后台用料供应、基层的清理及养护、保护工作，R角、分隔条等。凡防水的找平层原则上不施工，自行考虑基层上找平所增加的费用。9、零星工程：a、施工楼层、散水以及对后浇带、管道井、通风井、排水沟、后浇带防水防护及砼接头漏浆的清理。b、场内材料运输、检修、搭安全网、铺脚手架、安全挡板、洞口防护、出入口防护，施工电梯架子平台的搭拆、塔吊装拆操作平台，卸料平台的提升安装等全部操9、作过程、钢管的刷漆、挡板的花纹漆等所有操作过程。C、排水沟、集水井的施工、各种工棚搭建及拆除，现场整洁及材料堆放整齐、场地清理、预留洞口或临边的安全维护及现场防护棚、钢筋棚搭设等全部内容，并达到项目部要求及文明工地验收要求。10、脚手架工程a、根据方案进行安装、搭设、拆除、维护。a 工字钢 b钢丝绳 c 预埋件所有费用均含在合同总价内。乙方需无条件配合外架孔洞的预留预埋，并须通过甲方、监理、建设、安监检查、验收，对于以上单位检查所提出的问题，无条件进行返工、整改。（工字钢预埋钢筋由甲方供应）b、脚手架搭设应严格按国家标准和规定搭设，做到横平竖直，外观整齐规范，架板铺设及防护网挂铺，含挂牌（配合10、项目部挂各种标语、标牌）无探头板、工完料清。乙方搭设脚手架，必须达到验收合格。c、卸料平台的搭设.11、施工机械：施工中的塔机、搅拌机、小型机械、钢筋制作机械、钢筋焊接机械、木工刨床、盘圆锯、裁板机、振动器、电锤、射钉枪及施工内容中所涉及的各种操作工具（其中包括斗车、水管等）。由乙方负责自行提供使用及维修，并且对特种设备提供机械产品质量合格证。12、安全文明：a、操作人员须持证上岗，特种作业人员需向甲方提供相关复印件。b、包括施工现场所有材料的堆码、转运工作（以甲方要求和验收为准），且料场地面平整、无积水，场内材料转运无距离和次数限制，施工作业层内塔机转运盲区的材料转运。C、施工现场、乙方使用11、的临舍的相关安全文明宣传挂牌、一切安全文明设施维护工作的用工以及所有临建都由乙方负责。d、因甲方需要而对现场进行的所有清洁工作，整理及零星工作。楼层内的清扫、保洁、建筑垃圾的场内清运；民工宿舍的卫生清洁、保洁；加工场地、搅拌机的卫生清理、保洁（乙方必须配合两名以上的专职人员从事施工现场生活区及办公区保洁工作），乙方负责现场临设的维修增补工作。若达不到标准，甲方可组织人员清理、清扫，并由乙方承担人工费，每个工日100元清洁卫生费，该款在乙方每月工程进度款中扣除。e、楼层内“四口五临边”的防护搭拆、各类施工楼梯的搭拆、维护及涂刷油漆（不包括油漆材料）；软、硬防护封闭及施工所需各项操作卸料平台、梭槽12、的搭拆，外架（整体上升架的基础架）的搭拆、维护。f、在施工过程中所发生的一切安全事故均由乙方负责。13、其它承包内容：a、乙方负责该工程交工及验收时，室内一切卫生清理(质量标准按甲方要求为准，不包括安装、等分包单位的卫生清理）。b、各项材料的进出场、上下车（不含机械吊装）。施工场内材料的转运及堆码。c、主体施工中，甲方负责放主楼轴线；砌体工程施工，甲方负责放控制线；其余柱、墙边线、门洞口线由乙方放线。轴线、控制线及水平线油漆刷及放线工作中的配合用工（配合人员不能少于2名）；装饰施工中的内墙、楼地面、室外台阶、散水抄平放线由班组（乙方）派二人以上配合。d、乙方应自行做好成品保护工作及对其他分包单13、位施工的成品保护工作，甲方负责协调，若发现成品损坏因乙方造成的，一切损失费用由乙方承担。e、工人安全及劳保用品、乙方应派足够各阶段施工劳务人员，不得使用未满16岁的童工，年满60周岁及负案人员和精神病患者。f、对甲方提供材料的保管、验收、损耗控制、做好现场清洁工作，并对清场材料应充分利用。g、四川省规定的有关劳务公司的各项费用（技能资格证、暂住证及按国家规定为民工办理保险额不少于60元/人保险等）由甲方承担，并由甲方负责办理。h、工程施工中所用材料用量必须按照图纸及国家规范要求进行施工，其材料损耗不能超过甲方规定用量。2、甲方负责配置乙方施工所需用的固定施工电源一级配电箱、柜，二级配电箱、柜。14、其余配电箱、临电设施、电源线、施工楼层照明灯具和线路均由甲方自行采购安装；楼层给水管道及层高施工用水的增压设备，以及现场给水管道的布置安装（包括材料采购）的所有费用都由甲方承担。3、甲方负责提供图纸壹套，负责质量技术交底、现场文明交底，负责对各工序、工艺进行质量跟踪检查及验收。4、主体施工时由甲方负责竖向标高的引测（乙方放线施工至少二人配合），楼层控制线。其余测量、放线（墙桩定位线、控制线），抄平等全部操作构成由甲、乙双方负责完成，报甲方验收复核。5、甲方负责协调各分包单位的关系。乙方应确保外墙保温及涂料等使用外架（时间以一月为限，超出所用的外架和塔吊费用由甲方负责）。6、在施工过程中，若乙方15、违规施工，不按甲方现场管理人员要求，甲方现场管理人员有权对乙方处以100-200元罚款。7、甲方负责按与乙方签订的合同向乙方支付工程款。(二）乙方的责任1、乙方提活动板房及食堂给作为办公、住宿和生活场所，食堂板房费用都由甲方承担（活动板房及食堂板房、厕所、浴室）。2、乙方必须无条件服从甲方在施工场内的各项工作安排（乙方承保范围内），并认真执行。乙方负责按该工地各种管理制度的要求来进行管理，严格服从项目部各级管理人员的管理，不得以各种理由拒绝。3、乙方负责施现场各项工作的开展、实施，严格执行项目部对现场质量、安全、现场文明、材料、机械等方面的管理要求。4、乙方负责管理好劳务队伍的劳动纪律及人员的16、基本素质教育，遵守“现场管理”条例，保证工作有序的开展。5、乙方有责任一起搞好整个现场的场容场貌，在向外宣传上与甲方保持一致，密切配合各项检查活动，做好标化样板工地的创建工作。6、乙方负责甲方交予乙方使用各种材料的保管，进行24小时看守，并如数交还（除率之外），如有遗失必须照价赔偿。7、乙方必须配备，一名技术负责人。一名质检员，施工过程中，若发现以上人员不到岗，甲方将对乙方予以经济处罚，处罚款项在工程进度款中扣除。8、乙方春节放假的时间以甲方规定时间为准，其余节假日无假期，不得擅自放假，否则乙方赔偿工地所发生的停窝工损失及材料设备的租赁损失。9、做好施工场地周围建筑、构建物、地下管线和已完工程17、部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏。乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。10、乙方应确保农民工工资逐月足额发放。如果因拖欠民工工资而引发纠纷，所造成的各种经济损失乙方自行承担。11、乙方应定期组织工程质量大检查，并邀请甲方现场管理人员，建设单位、监理单位参加，对检查所发现的，特别是隐蔽部位，立即进行整改，整改结束，并书面报告甲方，若未及时整改，现场管理人员可以对此进行100元至200元的罚款。将由乙方承担停工造成的损失。12、乙方应积极配合甲方的施工，应服从甲方现场安排及协调工作，不得以任何形式收取配合费，如有意阻挡或不配和造成甲方及建设分包项目无法按期完成，甲方将根据实际情况给18、予经济处罚。13、乙方既应加强自身成品保护，又要加强对其它单位的成品保护，同时应按甲、乙方与交叉作业单位就成品保护所达成的协议内容执行，否则将按实际情况给予经济处罚。14、乙方必须做好安全文明施工，标准化管理，树立好甲、乙双方的窗口形象。15、乙方必须按甲方要求配备足够的相应专业管理人员，若施工过程中人员数量不能达到项目要求，处以每天100元罚款，并同进度罚款同时执行。四、工期和质量要求(一）工期要求1、工期计划开工时间为甲方发出开工通知中记载的日期，工期按甲方与建设方的施工合同工期为准。2、乙方应根据甲方要求，每月底前3天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划。乙方应按甲方要求提19、交阶段、时段施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。但甲方对月及阶段、时段等过程中施工计划的任何批准不视允许改变总工期，不得作为乙方提出工期延长及追加合同价款的依据。3、施工期间，若乙方进度不能满足本合同约定及甲方的工期要求，乙方应增加施工人员及加班等赶工措施，由此发生费用由乙方自行承担。(二）质量要求1、各分项工程的质量评定标准，实际项目允许偏差范围以项目技术交底关于评定办法为准，其余按照施工验收及评定标准实际率达到90%以上为合格。若分项工程评定未达到90%的合格率，则以实际合格率减去90%的差乘以该评定分项工程的总价的金额数作为对班组的处罚。20、2、若主体施工过程中，因乙方施工质量不合格或由此而造成质量缺陷所导致的一切损失由乙方承担，并且甲方处乙方200元的罚款。若乙方施工竣工交验未达到甲方及相关部门验收合格标准，甲方对乙方处1万元罚款。五、安全责任、文明施工要求(一）乙方应自行对工人进行安全教育和安全监督，严格遵守项目安全技术交底及安全施工规范，杜绝安全事故发生。(二）涉诉案件的处理。赔偿损失额在10000.00元以下(包括10000.00元）的由乙方自行承担；赔偿损失额在10000.00元以上，甲方与乙方按核实金额8:2的比例承担费用赔偿。(三）文明施工要求按照四川省建委制定的文明施工及项目文明施工规则达标规定执行，同时配合甲方获21、取四川省“标准化工地，”甲方一次性奖励乙方人民币30000.00元整。(四）安全文明施工、工作内容包括临边洞口防护，现场材料堆放，场地清洁及安全文明施工中所含的所有劳务项目。(五）甲方有权对乙方施工人员在施工中不服从指挥违章作业的行为予以坚决制止，并责令停工整改，因施工违章和施工现场内的其它行为造成人员伤亡的，其责任和由此发生的费用由乙方全部承担。对不听劝阻造成事故的责任人，按公司安全处罚条例进行处理，造成严重后果送当地公安机关处理。(六）严格遵守项目安全技术交底及安全施工规程，杜绝安全事故发生。乙方在施工区域外及周边与当地村民发生冲突，乙方自行解决。(七）乙方对自己提供的机械设备、作业人员必22、须依照国家法律政策规定购买相关保险，为作业人员配备符合国家规范的安全设备及劳保用品。在施工全过程应严格按照安全生产操作规程组织施工，进入现场的人员一律佩戴安全帽，如有违反，按照甲方管理制度处理；(八）宿舍卫生干净整洁，不能私拉乱接、使用大功率电器，符合标化工地要求，若甲方检查不合格将进行罚款处理。(九）乙方需服从甲方现场管理，做到安全、文明施工，遵守甲方公司及项目部管理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。六、计价及付款办法(一）本项目为砖剪结构，建筑面积暂定为 平方米，乙方承包综合包干单价为475元/平方米(大写:肆23、佰柒拾伍元每平方米)，此单价包含所有劳务范围机械人工费，安全文明施工费，此单价不上调、不下浮。1、付款方式：正负零以下按每月合格工程量计量支付80%进度款。正负零以上按每月合格工程量计量支付80%付款，主体内外墙抹灰及外架拆除验收合格付总价款的95%，其余5%作为工程保修金，保修金跟着主合同一样，保修期满30日内无息退还。 (二）以上单价均含完成上述工作的所有人工、材料、机械费等全部费用。(三）塔吊基础、基础抽排水机械及人工、桩孔口土方摊平不另计量计费。(四）该总价包括该合同第一款所承包范围及内容的一切耗材费用（除设计修改）；设计变更、签证等增加工程，所有人工费1000元以内的不计费，由乙方自24、行负责；超出部分只计算1000元以外人工费，具体计价办法按建设工程工程量清单计价规范及2009四川省建设工程清单计价定额。(五）本合同所涉及金额为现金支付，不包括发票税费。七、工期、质量、安全文明过程控制违约责任(一）乙方应组织有关施工人员认真全面熟识施工图，对施工图中存在疑问的部位应及时与甲方联系，在设计和甲方确认后方可施工。(二）乙方未按施工图要求施工，违反有关施工规范要求，并处以1000元至2000元罚款。(三）节点工期必须按甲方的节点控制工期要求完成，否则甲方将在工程款里，并处以100-200元罚款。(四）主体砼浇筑（特别夜间施工时）乙方现场必须备、管理人员值班监督，并配钢筋、模板人员25、跟踪检查，否则每发现一次质量缺陷处以50-100元罚款（罚款从当月工程进度款中扣除）。坚持以样本为标准，以实体作为参照，凡达不到样板标准均视为不合格，由此造成的返工费用和阶段工期延误由乙方自行承担，甲方将视情况处以罚款。(五）在施工过程中，若乙方违规施工，不按甲方现场管理人员要求，甲方现场管理人员有权对乙方处以50-100元罚款。(六）乙方应设专职质检员积极配合现场管理人员对每道工序的检查及复核，若不配合，暂缓该阶段工程款的拔付。(七）乙方应定期组织工程质量大检查，并邀请甲方现场管理人员，建设单位、监理单位参加，对检查所发现的，特别是隐蔽部位，立即进行整改，整改结束，并书面报告甲方，若未及时整26、改，现场管理人员可以对此进行100至200元的罚款。将由乙方承担停工造成的损失。(八）乙方应积极配合甲方及建设单位分包项目的施工，应服从甲方现场安排及协调工作，不得以任何形式收取配合费，如有意阻挡或不配合造成甲方及建设分包项目无法按期完成，甲方将根据实际情况给予经济处罚。(九）乙方既应加强自身成品保护，又要加强对其它单位的成品保护，同时应按甲、乙方与交叉作业单位就成品保护达成的协议内容执行，否则将按实际情况给予经济四罚。(十）乙方施工的成形基层达不到装饰单位要求，乙方必须立即返工，所造成的损失由乙方承担。(十一)乙方必须做好安全文明施工，标准化管理，树立好甲、乙双方的窗口形象。(十二）以上违约27、责任须由乙方现场负责人签字，若情况属实拒签，甲方将各项罚款直接从工程款中扣除。(十三）乙方应主动配合开发商房屋销售过程中的各项活动及其它安排。(十四）乙方必须按项目要求配备足够的工作人员，若施工过程中人员数量不能达到项目要求，处以每人每天20元罚款，并同进度罚款同时执行。八、安全事故的处理(一）乙方应对现场工人进行全面教育，对进场工人进行三级教育并存档，并做到人人遵纪守法。(二）在施工过程中，若发生安全事故，应立刻保护好现场，对伤者进行妥善处理，并及时向总承包方负责人报告。(三）本工程为专业分包工程。乙方不得将合同约定的工程再次转包给其它施工单位或个人施工，若发现再次转包，甲方有权终止本合同。28、工程开工后，如发现乙方未按合同实施的，甲方有权终止合同，由此造成的一切后果由乙方承担。如有乙方已完工程，按已完劳务，计费80%计算清退场。(四）乙方应严格依照合同及甲方指令施工，未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门监理工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令，乙方应立即报告甲方，经甲方审批后方可实施，否则不予调整和同价款，不计任何费用，且不顺延工期。(五）施工过程甲乙双方签字认的会议纪要等将作为合同附件，愈本合同具有同等法律效力。(六）本合同未尽事宜双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（七）未尽事宜另行协商，若协商未果，则应当向甲方注册地法院提起诉讼。（八）本合同一式六份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：身份证号码：身份证号码：电话：电话：账号：账号：签约日期： 年月日21